2018年监理工程师《合同管理》真题与解析
2018年全国注册监理工程师执业资格考试
建设工程合同管理
一、单项选择题
1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
3、关于法律事实的说法，正确的是（）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
6、关于抵押的说法，正确的是（）。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
7、关于留置的说法，正确的是（）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
8、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
A.3
B.5
C.7
D.10
9、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
10、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
11、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
12、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
13、关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金
14、关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
15、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
16、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
17、某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。
A.1800万元，1800万元
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元
18、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A.2
B.4
C.10
D.20
19、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
20、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
21、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
22、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
23、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
24、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
25、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
26、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
27、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
28、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
29、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
30、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天
31、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
32、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
33、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
34、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
35、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
36、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查
37、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分
38、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人
39、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
40、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
41、《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（）。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
42、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
43、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
44、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件
45、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
46、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
47、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。
A.GMP为合同承包总价
B.节约的GMP全部归CM承包商
C.节约的GMP全部归业主
D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担
48、风险型CM合同的计价方式是（）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
49、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
50、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
二、多项选择题
51、建设工程合同的特征有（）。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
52、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
53、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
54、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
55、关于质押担保方式的说法，正确的有（）。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
56、关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
57、已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（）。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
58、关于招标有效期的说法，正确的有（）。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
59、根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
60、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
61、关于工程设计招标范围的说法，正确的有（）。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
62、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
63、工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
64、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（）。
A.发包人应提供的资料
B.勘察现场交通情况
C.勘察成果的提交
D.勘察费用的支付
E.合同争议的解决
65、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无需约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
66、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。
A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款
B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”
C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”
D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触
E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”
67、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）
A.提出开工申请
B.办理临时道路通行审批手续
C.编制施工组织设计
D.提交工程质量保证措施文件
E.负责管理施工控制网点
68、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。
A.监理人是受发包人委托的发包人代表
B.监理人是受发包人聘请的管理人
C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方
D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员
E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织
69、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.中标通知书
D.工程量清单
E.合同协议书
70、根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。
A.审定施工方案
B.组织设计交底
C.提供施工现场
D.约定开工时间
E.讨论通过施工组织设计
71、根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（）。
A.增加工作内容
B.提供图纸延误
C.出现异常恶劣的气候条件
D.发包人延迟提供建筑材料
E.现场查勘滞后
72、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。
A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工
B.分包工程作业人员严重不足
C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施
D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求
E.分包工程出现停工
73、建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（）。
A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬
B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用
C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计
D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任
E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险
74、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容
75、根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有（）。
A.发包人未能按时提供文件
B.发现文物
C.行证审批延误
D.发包人原因造成工期延误
E.出现异常恶劣气候条件
76、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
77、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
78、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
79、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。
A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务
80、根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（）。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案
一、单项选择题
1、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
2、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。
3、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。
4、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。
5、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
6、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。
7、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项
C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
8、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是申请人须知。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
9、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
10、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。
11、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
12、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标文件的澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。
13、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。
14、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，
但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。
15、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。
16、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。
17、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。
18、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。则本题投标保证金=200×2%=4（万元）。
19、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。
20、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
21、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。
22、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑
运费问题。
23、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。
24、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。
25、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。
26、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》（2007年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。
27、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。
28、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D 错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。
29、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程
一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。
30、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。
31、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
32、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。
33、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。
34、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期、费用和利润。
35、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
36、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划、分包人的质量保证体系、对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。
37、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。
38、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。
39、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
40、【答案】：A
【新思维解析】：注：本题目无正确答案。
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或）工期延误，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和（或）工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。
41、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
42、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括：（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。
43、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括：（1）衡量法；（2）理论换算法；（3）查点法。
44、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务：（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。
45、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。
46、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。
47、【答案】：D
【新思维解析】：本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项
B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
48、【答案】：B
【新思维解析】：本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。
49、【答案】：A
【新思维解析】：本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。
50、【答案】：C
【新思维解析】：本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。
二、多项选择题
51、【答案】：ACD
【新思维解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括：（1）合同主体的严格性；（2）合同标的的特殊性；（3）合同履行期限的长期性；（4）计划和程序的严格性；（5）合同形式的特殊要求。
52、【答案】：BC
【新思维解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。
53、【答案】：AC
【新思维解析】：本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。
54、【答案】：ACD
【新思维解析】：本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位、企业法人不能作为保证人；选项D 正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
55、【答案】：ABD
【新思维解析】：本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的蕋金份额、股权；（5）可以转让的注
册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
56、【答案】：AE
【新思维解析】：本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。
57、【答案】：BCD
【新思维解析】：本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批、核准手续的招标项目，还需将招标范围、招标方式、招标组织形式等事项报项目审批、核准部门审查同意后才可以开始招标。
58、【答案】：ABDE
【新思维解析】：本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。
59、【答案】：DE
【新思维解析】：本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。
60、【答案】：AD
【新思维解析】：本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。
61、【答案】：CD
【新思维解析】：本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
62、【答案】：DE
【新思维解析】：本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，
依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；
63、【答案】：ABC
【新思维解析】：本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查：资质审查、能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。
64、【答案】：ACDE
【新思维解析】：本题考查的是建设工程勘察、设计合同示范文本。合同条款的主要内容包括：工程概况；发包人应提供的资料；勘察成果的提交；勘察费用的支付；发包人、勘察人责任；违约责任；未尽事宜的约定；其他约定事项；合同争议的解决；合同生效。
65、【答案】：BC
【新思维解析】：本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。选项A，项目建议书是发包人提供的；选项D，违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等；选项E，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
66、【答案】：BCD
【新思维解析】：本题考查的是施工合同标准文本。选项A，各行业编制的标淮施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”；选项E，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触。
67、【答案】：ACDE
【新思维解析】：本题考查的是承包人的义务。选项B属于发包人的义务；
68、【答案】：BE
【新思维解析】：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A，属于受发包人聘请的管理人并不是发包人代表；选项C，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，厲于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D，不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作；
69、【答案】：BCE
【新思维解析】：本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合问条款；技术标淮和要求；图纸；已标价的工程量清单；
70、【答案】：BCD
【新思维解析】：本题考查的是发包人的义务。选项AE均为监理人的任务。
71、【答案】：ABCD
【新思维解析】：本题考查的是索赔管理。选项E，现场查勘滞后属于施工方责任。
72、【答案】：AC
【新思维解析】：本题考查的是监理人对专业施工分包合同履行的管理。虽然由承包人负责分包工程施工的协调管理，对分包工程施工进度进行监督，但如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调。如分包工程施工与合同进度计划偏离较大而干扰了同时在现场其他承包人的施工；分包工程施工进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施等情况。
73、【答案】：ABCE
【新思维解析】：本题考查的是施工分包合同概述。选项D，劳务分包合同规定，全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任，承包人承担缺陷责任期和保修期内的修复缺陷责任。
74、【答案】：ACD
【新思维解析】：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议；选项E，联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，是总承包合同的内容。
75、【答案】：BCE
【新思维解析】：本题考查的是索赔管理。选项A可以索赔利润；选项D可以索赔利润。
76、【答案】：ACE
【新思维解析】：本题考查的是设备采购合同的交付。选项B错误，检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行；选项D错误，检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。
77、【答案】：ABDE
【新思维解析】：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项C错误，工程师在施工合同履行期间独立工作。
78、【答案】：AD
【新思维解析】：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，我国以不可抗力发生的时点来划分后果责任，FIDIC施工合同并不是；选项C，承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风
2018年监理工程师继续教育市政试题与答案
2018年监理工程师继续教育市政试题与答案 1. 单选题【本题型共60道题】 1.底基层稳定土施工的压实厚度，每层不小于（），不超过（），并应采取先轻型后重型 压路机碾压。 A. 150mm 200mm B. 150mm 300mm C. 100mm 300mm D. 200mm 400mm 2. 园林绿化工程栽植成活率的检查，花卉、地被、藤本植物应在栽植后（）进行。 A . 3d B . 7d C . 15d D . 20d 3. 城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于（）为宜。 A. 5m B. 10m C . 20m D . 25m 4. 城市路基植被防护，气温低于（）不宜喷播作业。 A . 12C B . 15C C . 18C 5. 给排水管道工程在施工过程中不得间断排水，当管道未具备（ A. 压力试验 B .回填 C. 抗浮 6. 底基层稳定土摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量（ 的水份损失。 ）条件时严禁停止排水, ）,以补偿摊铺及碾压过程中
A . 2% ?4% B . 1% ?4% C ? 1% ?3% D ? 1% ?2% 7. 冬季施工混凝土板的浇筑温度不应低于（）。 A. 0C B . 5C C. 10C D. 15C 8. 水泥搅拌桩施工完成（）天后，进行质量检验，静载试验、抽芯检验频率必须符合设计及规范要求。 A. 15 B . 20 C . 28 D . 30 9. 城市道路水泥混凝土面层分块线距各种检查井盖框不应小于（）。 A. 1m B . 1.5m C. 2.0m D. 2.5m 10. 底基层用粉煤灰中SiOAl和Fe203的总含量应大于70%粉煤灰的烧失量应不大于（）, 粉煤灰比面积应大于2500m2/g。 A. 20% B. 25% C. 30% D. 35% 11. 根据2004年3月18日建设部发布的218号公告，对塑料管道在市政给水排水管网系统 中使用的规定是（）。 A .继续使用 B .推广使用 C .禁止使用 12. 所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的（）C时，混合料应予废弃。
2018年国家公务员考试行测真题及答案解析(省级)
2018年国考行测真题（省级以上） 注意事项 1．这项测验共有五个部分，总时限为120分钟。 2．请用黑色字迹的钢笔或签字笔将姓名与准考证号在指定位置上填写清楚。 3．当监考人员宣布考试正式开始时，你才可以答题。 4．当监考老师宣布考试结束时，你应立即停止作答。待监考人员允许离开后，方可离开考场。 5．在这项测验中，可能有一些试题较难，因此你不要在某一道题上思考太长时间，遇到不会答的题目，可先跳过去。否则，你可能没有时间完成后面的题目。 第一部分常识判断 （共20题参考时限15分钟） 根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。 1．我国宪法对非公有制经济的规定进行了几次修改，按时间先后排序正确的是（） ①允许发展私营经济，采取“引导、监督、管理”的方针 ②在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分 ③鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理 ④非公有制经济仅限于个体经济，不包括私营经济，且个体经济处于补充地位 A．①②④③ B．①③②④ C．④①③② D．④①②③ 2．下列关于“三农”问题的说法错误的是（） A．民政部门是农民专业合作社登记机关 B．征地补偿费的使用、分配方案，经村民会议讨论决定方可办理 C．深入推进农业供给侧结构性改革是当前和今后一个时期农业农村工作的主线 D．村民委员会作出的决定侵害村民合法权益的，受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销 3．关于2015年中央军委改革工作会议召开以来进行的改革，下列说法错误的是（） A．全面停止军队有偿服务活动 B．组建中央军委联勤保障部队 C．军委机关由多部门制改为总部制 D．成立陆军领导机构和战略支援部队 4．下列金融机构与其可以从事的金融业务对应正确的是（） A．商业银行——股票承销业务 B．人寿保险公司——医疗责任保险业务 C．小额贷款公司——城乡居民储蓄存款业务 D．中国出口信用保险公司——海外投资保险业务
2018年监理工程师三控考试真题文件.doc
2017年监理工程师《三控》考试真题 一、单选题，每题1分，共80分 1.工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。 A.决策 B .勘察 C.施工 D.设计 2.建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府 建设刑侦主管部门备案。 A.15 B.20 C.25 D.30 3.设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（）审批后方可实施。 A.建设单位 B .监理单位 C.设计单位 D.原施工图审查机构 4.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。 A.材料生产厂家 B .保修期限 C.材料供应单位 D.合理使用年限 5.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。 A.科学性和价值 B .有效性和效率 C.创造性和价值 D.管理水平和效率 6.关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7.关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D．工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9.工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10.采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11.采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的关系为（）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12.工程开工前，施工图纸会审会议应由（）主持召开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13.经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签字。 A.监理单位技术负责人 B.总监理工程师 C.建设单位项目负责人 D.总监理工程师代表 14.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。 A.5 B.7 C.10 D.14 15.分包单位资格报审表中的审查意见应由（）签署。 A.建设单位项目负责人 B .施工单位项目负责人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 16.工程中采用新工艺、新材料的，应由（）及有关质量数据。 A.施工单位组织的专家论证意见 B.权威性技术部门的技术鉴定书 C.设计单位组织的专家论证意见 D.建设单位组织的专家论证意见 17.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。
2018年国家公务员考试真题《公安专业知识》【完整版】
2018年国家公务员考试《公安专业知识》真题 第一部分单项选择 （共50题） 每题所设选项中只有一个正确或最符合题意的答案。 请开始答题： 1．党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为： A．人民日益增长的富裕生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾 B．人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾 C．人民日益增长的美好生活需要和不发达不充分的发展之间的矛盾 D．人民日益增长的富裕生活需要和不发达不充分的发展之间的矛盾 2．习近平总书记支出：“统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。”坚持总体国家安全观，其根本是： A．国土安全 B．主权安全 C．政治安全 D．军事安全 3．某地一路口路况复杂，交通混乱，事故频发，严重影响人们的出行。新调来的交警吴某见状，认真研究路况，详细记录通行情况，积极摸索有效疏导方法。数月来，一直加班加点在高峰期疏导交通，逐渐解决了长期困扰当地居民出行的难题，被群众亲切地称为“马路天使”。交警吴某的事迹在人民警察核心价值观上突出体现了： A．公正 B．为民 C．和谐 D．友善 4．从我国法治工作的基本格局出发全面推进依法治国，必须贯彻科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的精神。以下表述未体现的是： A．贯彻落实总体国家安全观，加快国家安全法治建设，构建国家安全法律制度体系 B．建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度
C．推进法治队伍正规化、专业化、职业化建设，提高职业素养和专业水平 D．把法治教育纳入国民教育体系，从青少年抓起，在中小学校中设立法律知识课程 5．张某与王某诉讼离婚，儿子张某某（8周岁）判归王某抚养。某日，张某去探望孩子，王某坚决不允，双方发生了激烈的争吵，王某报警。民警小刘达到现场，对双方进行劝解，其说法不符合法律规定的是：A．孩子虽判由王某抚养，但张某享有监护权 B．双方对抚养权有争议，可以通过民事诉讼解决 C．王某拒绝张某探望儿子，张某可以拒绝支付抚养费 D．王某经常毒打孩子，张某可向法院申请撤销其监护人资格 6．一位入境不就的民警在谈到从警感受时将到：“人民警察是社会安全稳定的基石，是党的意志的执行者、人民利益的维护者、法律权威的捍卫者。新时代，新动力，职业的使命让我们在平凡中孕育伟大，在辛劳中铸就警魂。”以下最能概况这段话精神的是： A．忠诚可靠 B．秉公执法 C．严守纪律 D．爱岗敬业 7．根据《公安机关人民警察纪律条令》，被公安机关招录为人民警察后，若做出下列违纪行为将会受到开除处分的是： A．违反规定使用公安信息网 B．在工作中吃拿卡要 C．向犯罪嫌疑人通风报信 D．违反规定冻结、没收财物 8．2016年5月，公安部正式推出儿童失踪信息紧急发布平台，发动群众及时提供线索，协助公安机关尽快破获拐卖案件，形成了警民携手防范打击拐卖儿童犯罪的良性互动。截至2017年5月，该平台共发布1317名儿童失踪信息，找回儿童1274名，找回率为96．74%。这一做法体现公安机关自觉践行的理念是：A．执法为民 B．公平正义 C．服务大局 D．党的领导 9．党的十九大报告指出，要打造共建共治共享的社会治理格局，要加强社会治理制度建设，完善党委领
2018国家公务员申论真题及答案解析
2018国考申论真题及答案详解（地市级文字版） 来源：合肥热线网站 2018年国家录用公务员考试《申论》真题卷市（地）以下综合管理类和行政执法类 一、注意事项 1.本题本由给定资料和作答要求两部分构成。考试时限为180分钟。其中，阅读给定资 料参考时限为50分钟，作答参考时限为130分钟。满分为100分。 2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在题本、答题卡指定位置上填写自己的姓名、准考证号，并用2B铅笔在答题卡上填涂准考证号对应的数字栏。 3.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡指定区域内作答，超出答题区域的作答无效！ 4.待监考人员宣布考试开始后，你才可以开始答题。 5.所有题目一律使用现代汉语作答，未按要求作答的，不得分。 6.当监考人员宣布考试结束时，考生应立即停止作答，并将题本、答题卡和草稿纸都翻过来放在桌上。待监考人员确认数量无误、允许离开后，方可离开。 严禁折叠答题卡！ 二、给定资料 资料1 位于R市郊西隅的沙坝村，总面积约10平方千米，山清水秀，历史悠久。 1980年前后，家庭联产承包责任制开始在中国广大农村推行。中共中央《关于加快农 业发展若干问题的决定》《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》等有关“包产到户” “包干到户”的文件一层层传达下来，但沙坝村却没有变革的迹象，人们还在观望。 时任大队书记的杨某回忆说：“那时候土地、山林还有各种财产都是国家（集体）的，国家的东西，哪个敢随便动！” 到了1981年底，沙坝村把耕地按好、中、差进行了搭配，然后按人口平均发包给村民，完成“分田到户”，第一轮家庭联产承包责任制在沙坝村初步落实。从此，在土地所有权不
2018年监理工程师继续教育房建试题与答案
2018 年监理工程师继续教育房建试题与答案 1. 单选题【本题型共60 道题】 1.在冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以上的砌体，不宜采用（）。 A .烧结普通砖 B. 烧结多孔砖 C. 蒸压灰砂砖 D. 粉煤灰砖 2. 安装在卫生间及厨房内的穿墙套管，其顶部应高出装饰地面（）mm 。 A. 20 B. 40 C. 50 D. 100 3. 在无冰冻地区，给水管道埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于（）。 A. 400 B. 300 C. 350 D. 500 4. 混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（）。 A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 5. 锯材防护剂透入度检测试样合格率应达到（）%。 A. 60 B. 70 C. 80 D. 90 6. 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于（）的混凝土灌实小砌块的孔洞。 A. C10 B. C15
C．C20 D．C30 7. 厕浴间和有防水要求的楼板四周除门洞外，应作混凝土翻边，其高度不应小于（ A．100 B．150 C．120 D．140 8. 水泥混凝土垫层的厚度不应小于（）。 A．60mm B．55mm C．50mm D．65mm 9. 地下工程塑料防水板的搭接缝必须采用（）连接。 A ?粘结法 B. 热风焊接法 C. 黯然圈固定 D. 叠接法 10. 结构胶合板每层单板的节孔眼垂直木纹方向不得超过（）mm。 A. 56 B. 66 C. 76 D. 86 11. 层板坯料指接的间距，对于手拉构件，当应力达到或超过设计值的75%时，之间距离应为（）mm 。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 12. 承重木结构原木材质为n a级的受拉构件或拉弯构件，扭纹斜率不大于（ A. 6 B. 8 C. 12 D．15 ）mm。 相邻的层板）。
监理工程师考试复习方法举例
监理工程师考试复习方法举例 这是一篇由网络搜集整理的关于监理工程师考试复习方法举例的文档，希望对你能有帮助。 粗放式阅读目的：建立感性认识，找出薄弱科目和优势专业。 按照考试大纲将考试辅导教材，粗略地看一遍，从总体上了解一下各科的知识面和深度，对考试的内容和难易有个感性认识，查找到自己的薄弱科目。 2.第二遍：解疑式细读 解疑式细读目的：弄懂教材上所有要考的知识，可以有记不住的，但不能有不明白的，为下一步记忆式复习打下坚实的基础。 3.第三遍：记忆式阅读 记忆式阅读的目的'：记住教材上的必考内容，做到不仅能明白，可以脑中明白，嘴上道来，而且，能够用规范的专业术语在纸面上表述出来，做到能够满足考试的答题要求。 4.第四遍：考察式阅读 主要目的：通过做模拟题，对自己的复习状况进行考察诊断，找出自己的薄弱点进行有重点地复习。 随机选择一套模拟题，通过答题，找到自己各科的薄弱点，然后，进行有重点地复习，使自己掌握的知识趋于全面、准确。 5.第五遍：巩固式阅读 巩固式阅读的目的：把要考的知识，该背的继续背，以求更加巩固、准确;把要掌握的专业技术知识掌握得更加熟练，更加运用灵活;对事故案例分析，更加
系统、完整、准确。 【拓展阅读】 免试部分科目条件： 对从事工程建设监理工作并同时具备下列四项条件的报考人员，可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》两科。 1、1970年(含70年)以前工程技术或工程经济专业中专(含中专)以上毕业; 2、按照国家有关规定，取得工程技术或工程经济专业高级职务; 3、从事工程设计或工程施工管理工作满15年; 4、从事监理工作满1年。
2018年公务员考试行测常识题库(共1000题)
2018年公务员考试行测常识题库（共1000题） 1、下列关于国际组织的表述不正确的是（）。 A. 蒙古国是上海合作组织的成员国之一 B. 国际货币基金组织是联合国的专门机构 C. 博鳌亚洲论坛是第一个总部设在中国的国际会议组织 D. 石油输出国组织通过实行石油生产配额制维护石油生产国利益 【正确答案】：A 2、关于世界非物质文化遗产，下列说法不正确的是（）。 A. 由人类以口头或动作方式相传，具有民族历史积淀和广泛、突出代表性的民间文化遗产 B. 昆曲是现存的最古老的剧种之一，是我国最早被确认的非物质文化遗产 C. 蒙古族长调民歌是蒙古国申报的非物质文化遗产 D. 韩国江陵端午祭和我国的端午节均为非物质文化遗产 【正确答案】：C 3、人体必需的六类营养素中有三大热能营养素，在体内经过氧化可能产生能量，下列不属于热能营养素的是（）。 A. 碳水化合物 B. 维生素 C. 脂肪 D. 蛋白质 【正确答案】：B 4、自古以来，中国人就有饮茶的习惯，国内较早关于茶叶的研究来自唐代陆羽的《茶经》，茶叶按其制作工艺可以分为不发酵、半发酵和完全发酵茶。以下属于半发酵茶的是（）。 A. 西湖龙井茶 B. 庐山云雾茶 C. 福建安溪铁观音 D. 安徽祁门红茶 【正确答案】：C 5、改革开放以来，我国社会主义现代化建设取得了辉煌成绩，这是在中国共产党领导下全国各族人民包括民主党派、工商联和无党派人士共同奋斗的结果。我国民主党派是（）。 A. 由知识分子组成的工人阶级政党 B. 与中国共产党合作的执政党 C. 为社会主义服务的参政党 D. 接受中国共产党领导的统一战线组织 【正确答案】：C 6、下列（）表述符合公示催告程序的法律规定。 A. 公示催告程序只适用于基层人民法院 B. 公示催告程序仅适用于各种票据的公示催告
2018年国家公务员考试申论真题(省部级) 答案解析(完美打印版)
2018年国家公务员考试申论C卷（省部级）+答案解析（完美打印版） 一、给定资料 资料1 N市为推动“中国制造2025”试点示范城市在本地落地实施，组成调研组对本市制造业情况进行了调研。下面是调研所形成的材料。 我市已经基本形成了比较完备的智能制造政策框架体系，智能制造试点示范工作稳步推进，智能制造创新平台和核心技术突破初见成效，龙头企业智能化转型和区域集聚加快形成，以工业机器人为引领的智能制造装备产业发展驶入“快车道”。可以说，在以智能制造为重心的方略下，智能经济之“核”初步形成。但仍面临问题和不足：智能制造的基础有待夯实，物联网、云计算和大数据等基础性关键环境要素的建设滞后于智能制造发展需求。其中，智能制造装备缺“核”少“芯”问题最为突出，核心控制技术依赖进口，工业机器人等智能制造核心产业研发投入大部分仍处于实验室阶段。这导致了我市智能经济发展过程中存在着示范引领有待加强、智能制造标准指数缺位、国际技术合作服务乏力等诸多亟待解决的难题。 “要推进强基工程，打通智能制造承载能力的‘卡口’。”调研组建议，要瞄准关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺和产业技术基础的“四基”短板，着力在新材料、智能装备、新一代信息技术等重点领域的“四基”工程化、产业化生产和应用上取得突破；要通过培育一批行业细分领域的“工匠型”企业，积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，促进“产品”向“精品”转变，并积极参与行业标准制订，形成一批能够代表“N市智造”、引领国内产业发展的技术标准。 传统产业是我市目前经济发展的主要支柱，占全市规模以上工业总产值的比重超过70%，是我市经济整体转型升级的主战场，更是智能制造推广应用的大市场。 调研中发现，在东南亚国家低成本吸引力和发达国家制造业回归双面夹击下，我市传统产业渴望通过智能化改造提升生产效率、产品品质、增强盈利能力的内生需求十分强烈。市委市政府也适时地把传统产业智能化改造列为建设“中国制造2025”试点示范城市的主要任务；建立了N市智能制造产业研究院，在全国率先成立智能制造协会。具有示范意义的项目也在不断涌现。传统产业智能化改造的动力很强、基础扎实。 但数据显示：全市7300多家规模以上工业企业中实施智能化改造的比例不到30%，部分中小企业尚未开展智能化改造。调研组认为，对于实施智能化改造，传统产业的绝大多数企业主存在不懂、不敢、不愿三种态度，主体意识并不强。同时，智能化改造的核心技术发展滞后、系统集成供给不足、人才和网络基础设施支撑有待加强等问题，也延缓了传统产业智能化改造的步伐。 推进传统产业进行智能化改造，就要引导创新协同，构建最大限度发挥大中小微企业、产学研用各方优势的协同创新创业共同体，集中攻克一批以软硬件一体化为主要特征、带动性强的智能装备，自主培育扶持一批具有很强市场竞争力的系统集成、装备研制、软件开发与智能制造新模式应用等领域的智能装备骨干企业。要开展试点示范，在化工、汽车、纺织、家电、机械制造等重点行业中开展智能化改造示范应用，培育一批“专精特新”的“工匠型”企
2018年监理工程师三控考试真题
2017 年监理工程师《三控》考试真题 、单选题，每题 1分，共 80 分 1. 工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ A. 决策 B.勘察 C.施工 2. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（ 建设刑侦主管部门备案。 A. 15 B.20 C.25 3. 设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（ ）审批后方可实施。 A. 建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D .原施工图 审查机构 4. 根据《建设工程质量管理条例》 ，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程 （）。 A. 材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合 理使用年限 5. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（ ）。 A. 科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D . 管理水平和效率 6. 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7. 关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B. 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D ．工程项目质量控制系统不 随项目管理机构的解体而消失 8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9. 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行 分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（ ）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10. 采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11. 采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的 关系为（ ）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12. 工程开工前，施工图纸会审会议应由（ ）主持召 开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（ ）签字。 ）阶段。 D.设计 ）日内，向工程所在地县级以上人民政府 D.30
2018年四川公务员考试行测真题及答案解析
2018年上半年四川公务员考试行测真题及答案解析 第一部分常识判断 1．以下行为属于行政诉讼受理范围的是： A行政机关对其工作人员的奖惩决定 B行政机关对其工作人员的任免决定 C行政机关对其工作人员的离退休决定 D行政机关吊销其工作人员参股企业的营业执照 2．王某（14周岁），蔡某（18周岁），共同策划实施了一起入室抢劫，抢劫过程中，二人将反抗的户主杀害，下列说法正确的是： A蔡某不能获得指定辩护 B王某和蔡某构成了共同犯罪 C抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚 D王某是未成年人，不需要承担刑事责任 3．下列关于古诗名句的说法，错误的是： A“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”中的“佳节”指的是中秋 B“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”中的“飞将”指的是李广 C“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”中的“西岭”指的是岷山 D“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”中的“梨花”指的是雪花 4．下列关于黄河的说法不正确的是： A共流经我国九个省区 B是世界上含沙量最高的河流 C发源于青海省，最后流入黄海 D上游、中游、下游各有其独特的环境特征 5．下列中国历史上的变法与其内容对应不正确的是： A商鞅变法——实行郡县制 B王安石变法——颁行保甲法 C张居正变法——推行青苗法 D戊戌变法——开办京师大学堂 6．在农业生产中若长期使用某种杀虫剂，会导致害虫的抗药性增强、杀虫效果减弱，其最主要原因是： A害虫体内积累的杀虫剂增强了自身的抗药性 B杀虫剂造成害虫基因突变，产生了抗药性基因 C抗药性强的害虫所产生的后代一定具有很强的抗药性 D杀虫剂对害虫有选择作用，使抗药性强的害虫被保留下来 7．超声波技术用途非常广泛，它使用类似于声波，但某项参数大于普通声波的振动技术来工作，所以称为超声波，这个大于普通声波的参数是： A波长
2018年监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》真题解析
2018年监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》真题考题及答案 一、单项选择题 1、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。 A、服务性 B、科学性 C、独立性 D、公平性 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是建设工程监理涵义及性质。按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等实施监理。在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作。参见教材P3。 2、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。 A、总投资额2500万元的影剧院工程 B、总投资额2500万元的生态环境保护工程 C、总投资额2500万元的水资源保护工程 D、总投资额2500万元的新能源工程 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆项目）。参见教材P3。 3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行（）。 A、核准制或登记备案制 B、公示制或登记备案制 C、听证制或公示制 D、听证制或核准制 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。参见教材P7。 4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批（）。 A、项目建设书 B、可行性研究报告 C、初步设计和概算 D、资金申请报告 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材P7。
2018年国家监理工程师继续教育试题及答案
1.单选题【本题型共60道题】 1.底基层稳定土的施工气温应不低于（）℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。 A．0 B．5 C．-5 D．10 2.城市道路的保修期为（）年。 A．半年 B．1年 C．2年 D．3年 3.路基施工应按（）的原则，避免道路反复开挖。 A．“先地下，后地上”、“先深后浅” B．“先地上，后地下”、“先深后浅” C．“先地下，后地上”、“先浅后深” D．“地下，地上同时”、“深浅同时” 4.混凝土板应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在（）以上的粗、中砂。 A．2 B．2.51 C．2.5
D．3.1 5.城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于（）为宜。 A．5m B．10m C．20m D．25m 6.燃油或燃气锅炉房和燃煤锅炉房相比，最大的区别是（）。 A．燃料的供应方式不同 B．耐火等级不同 C．防爆要求不同 7.混凝土配合比设计时，不允许加入的外加剂是（）。 A．抗冻剂 B．早强剂 C．氯盐 8.水泥搅拌桩施工完成（）天后，进行质量检验，静载试验、抽芯检验频率必须符合设计及规范要求。 A．15 B．20 C．28 D．30 9.供热管道焊接质量检验，当1个（）经无损探伤检验不合格时应取消该焊工对本工程的焊接资格。
A．转动焊口 B．固定焊口 C．任意焊口 10.灌筑混凝土采用高处倾落，自由卸落高度控制在两米以内。超过两米时，必须采用滑槽、串筒、导管等措施，高度超过（）米时，采取减速装置。目的为了防止混凝土离析。 A．10 B．15 C．20 D．25 11.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是（）。 A．碎石 B．中粗砂 C．卵石 12.给排水构筑物具有的共同性质是（），所以其必须具有整体稳定性、强度、抗渗、防漏、防冻等要求。 A．盛水 B．泄水 C．给水 13.底基层稳定土摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量（），以补偿摊铺及碾压过程中的水份损失。 A．2％～4％ B．1％～4％
2018年国家公务员申论真题和答案及解析
2018国考申论真题及答案详解(地市级文字版) 来源：合肥热线网站 2018年国家录用公务员考试《申论》真题卷市(地)以下综合管理类和行政执法类 一、注意事项 1.本题本由给定资料和作答要求两部分构成。考试时限为180分钟。其中，阅读给定资料参考时限为50分钟，作答参考时限为130分钟。满分为100分。 2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在题本、答题卡指定位置上填写自己的姓名、准考证号，并用2B铅笔在答题卡上填涂准考证号对应的数字栏。 3.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡指定区域内作答，超出答题区域的作答无效! 4.待监考人员宣布考试开始后，你才可以开始答题。 5.所有题目一律使用现代汉语作答，未按要求作答的，不得分。 6.当监考人员宣布考试结束时，考生应立即停止作答，并将题本、答题卡和草稿纸都翻过来放在桌上。待监考人员确认数量无误、允许离开后，方可离开。 严禁折叠答题卡! 二、给定资料 资料1 位于R市郊西隅的沙坝村，总面积约10平方千米，山清水秀，历史悠久。 1980年前后，家庭联产承包责任制开始在中国广大农村推行。中共中央《关于加快农业发展若干问题的决定》《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》等有关“包产到户”“包干到户”的文件一层层传达下来，但沙坝村却没有变革的迹象，人们还在观望。时任大队书记的杨某回忆说：“那时候土地、山林还有各种财产都是国家(集体)的，国家的东西，哪个敢随便动!” 到了1981年底，沙坝村把耕地按好、中、差进行了搭配，然后按人口平均发包给村民，完成“分田到户”，第一轮家庭联产承包责任制在沙坝村初步落实。从此，在土地所有权不
变的情况下，村民对于承包地有了经营权、使用权。当时的规定是：所有承包地土地，不许出租、买卖;不许在承包地上建房、烧砖瓦等。虽然承包时大队已经确定承包期是3至5年，但是，村民中仍有人怀疑分田到户不长久，会不会“今天分下去，明天又收回来”。直到1984年的中央一号文件提出“土地承包期一般应在十五年以上”，村民们的忧虑才初步解除。而后中央提出的“为了稳定土地承包关系，鼓励农民增加投入，提高土地的生产率，在原定的耕地承包期到期之后，再延长三十年不变”，算是给农民吃了“定心丸”。为了给农民稳定的土地承包经营预期，党的十九大报告明确提出“保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年”。 资料2 L村位于某省中北部沿海平原区，粮食作物以小麦、玉米为主，冬小麦与夏玉米一年两季轮作，经济作物以苹果为主。L村的土地分为两类，一是“围庄地”，在村庄周边，有较好的水利条件;二是“洼子地”，离村庄远，水利条件较差。与全国大多数村庄一样，L村也在20世纪90年代中后期根据当时的政策完成了“二轮土地承包”。L村把全村土地分成两份，一份为各户承包的人口地;另一份为机动地。机动地主要用于给新增加的人口增地。 与其他村庄二轮承包普遍执行的“增人不增地，减人不减地”的土地政策不同的是，L 村在机动地上实行“增人增地但减人不减地”的办法。自二轮土地承包以来，L村的人口增减变化将近百人。L村给新增加的人口分配土地先从位置、水利条件较好的围庄地开始，围庄地分完之后，新增加的人口就只能分到洼子地了。到了2014年，预留的机动地全部分配完了，“增人增地但减人不减地”的办法也就难以为继了。 村民李某在二轮承包时家里只有他们夫妇和未成年的儿子，多年后儿子娶妻生子，都没赶上村里分地，一家6个人种着3个人的地，收入窘迫。特别是每当看到邻居张某家2个人种着9个人的地时，颇有怨言：“明显不公平，就应收回重分。”但张某对他的话却不完全认同：“我家地多人少是事实，可二轮续包的时候就是这样，30年不变也是国家规定的。” 与李某、张某想要地、想种地不同，L村还有不想要、不想种地的人。76岁的万老汉，家里有6亩地，儿子和孙子都在外地打工、上学。每年的秋收季节都是万老汉最发愁的时候，繁重的劳动都得雇人帮忙。他想把地流转出去，但因为地比较零散，收益也不高，流转也很困难。村里和万老汉情况差不多的还有二十多人。近几年一直在外地打工的王某说：“种地费时费力不说，农忙时回家打理，请假还要被扣工资，不合算。这两年一直是托付亲戚来种地，没什么收益，明年也不想这么干了。”此外，村里还有10户完全脱离农业的家庭，因各种原因，他们承包的土地大多撂荒了。 现任村支书告诉记者说，村里二轮承包后一直没进行土地调整，这是因为国家对土地调整有政策，明确提出“小调整、大稳定的前提是稳定”。“小调整”的间隔期最短不得少于
国考行测卷真题解析
给大家分析一下2018国考行测卷。 这一套卷子，资料分析相对来说比较简单。 一、根据以下资料，回答111～115题。 2016年“一带一路”沿线64个国家GDP之和约为万亿美元，占全球GDP的%；人口总数约为亿，占全球总人口的%；对外贸易总额（进口额+出口额）约为亿美元，占全球贸易总额的%。 111．2016年全球贸易总额约为多少万亿美元（） A．28 B．33 C．40 D．75 112．2016年“一带一路”沿线国家中，东欧20国的人均GDP约是中亚5国的多少倍（） A．B．C．D． 113．“一带一路”沿线主要区域中，2016年进口额与出口额数值相差最大的是（）A．东南亚11国B．南亚8国C．西亚、北非19国D．东欧20国114．2016年蒙古GDP约占全球总体GDP的（） A．‰B．‰C．‰D．‰ 115．关于“一带一路”沿线国家2016年状况，能够从上述资料中推出的是（）A．超过六成人口集中在南亚地区 B．东南亚和南亚国家GDP之和占全球的8%以上 C．平均每个南亚国家对外贸易额超过1000亿美元 D．平均每个东欧国家的进口额高于平均每个西亚、北非国家的进口额 111．2016年全球贸易总额约为多少万亿美元（） A．28 B．33 C．40 D．75 对外贸易总额（进口额+出口额）约为亿美元，占全球贸易总额的%。 根据材料当中这一段话：% 简化成719/21 这个式子大家一定要自己去算一下。到了考试你未必能算对。直除法直接得出B 112．2016年“一带一路”沿线国家中，东欧20国的人均GDP约是中亚5国的多少倍（）A．B．C．D． （26352/32161）/（2254/6946）
【优质文档】2018年公务员申论真题及答案要点-安徽B卷
2018安徽公务员考试申论真题及答案要点（B卷）给定资料1 以下是某地报纸“读者来信”专栏刊登的有关Y县乡镇招商引资工作的三封来信： A镇张某：乡村振兴，需要吸引外来的人才、资本、技术“加盟”，为农村发展注入强劲动力。但有的招商引资脱离实际、贪大 求洋，导致项目长期落不了地，产生不了实际效益，成为“空头招商”。 我们镇遇上稍有投资意向的企业，便承诺送地、免税、贷款， 包办工商、环保、用地等各种手续。可是，真正签订了投资协议， 许多手续牵涉到法律规定、部门管理职能等问题，承诺最终要么成 了空头支票，要么只能违法强行让企业上马。 为了完成招商引资任务，对投资方不加甄别，往往被皮包公 司、诈骗集团利用。前不久，就出现引进的企业非法融资后跑路， 引起群众上访事件，损失巨大。 3年前，我们镇与华南的一家投资公司洽谈，合作开发一个乡 村旅游项目。签订合作框架协议后，投资方承诺将在3年内投资数千万元。镇政府和村“两委”很重视，抓紧做好土地流转、基础设 施建设等工作。可是接下来的几年，投资方却毫无动静，没有投资 一分钱，这个项目成了“半拉子工程”。前期投入的数百万元，只 能全部由镇里承担。类似的情况还有不少，比如喜欢招大商，为了
引进大项目，舍得投入，先后征用土地数千亩，可由于区位无优势，缺乏竞争力等原因，往往项目“泡了汤”，导致土地长时间撂荒，让农民空欢喜一场。 B乡武某：近几年，沿海发达地区在环境整治过程中，淘汰了一批污染严重的企业。对这些企业，内地一些地方像捡到宝一样，纷纷伸出橄榄枝。在种种低门槛、优惠政策的扶持下，一个个被沿海地区淘汰的污染企业又在经济不发达的农村冒了出来，最终遭罪的是老百姓。 我们乡有一家从某沿海城市招商引资进来的水暖器村厂。车还未到厂子大门口，就闻到一股刺鼻的味道。走进车间一看，这个招商引资进来的水暖器材厂，就是一家牺牲当地老百姓健康的落后项目。 这家水暖器材厂，其实就是把招商地加工好的水龙头、淋浴器等半成品、拉运到这里进行镀锌，整个车间都弥漫着“大雾”。由于该厂采取的是“计件工资”制度，老百姓又缺乏健康知识，为了图省事、多挣钱，不要说戴防毒面具，有的甚至连口罩都不戴。 作答要求： 三、根据给定资料3，Y县在乡镇招商引资工作中应当注意哪些问题? 要求：全面准确，分条清晰，不超过300字。 给定资料2
2018年监理工程师《三控》模拟题及答案七
2018年监理工程师《三控》模拟题及答案七2018年监理工程师《三控》模拟题及答案七 1.下列叙述不属于我国现阶段建设工程监理的特点是( D )。 A.工程监理企业只接受建设单位的委托 B.建设工程监理是依靠行政手段和法律手段在全国范围推行的 C.建设工程监理具有监督功能 D.只对专业人士的执业资格提出要求，而没有对企业的资质管理作出规定。 2.在工程保修期内，检查工程质量状况，鉴定质量问题责任，督促责任单位维修，主要体现了我国监理工程师执业特点是( B )。 A.执业范围广泛 B.执业内容复杂 C.执业技能全面 D.执业责任重大 3.建安工程费用中的城市维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的( B )征收。 A.7% B.5% C.3% D. 1% 4.控制流程的基本环节为投入、转换、( B )、对比、纠正。 A.传递 B.反馈 C.内容 D.来源 5.建筑单位工程概算的编制方法主要有( D )。 A.生产能力指数法、造价指标法 B.扩大单价法、设备费用百分率法 C.扩大单价法、概算指标法 D.预算单价法、概算指标法
6.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元;措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%;间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为 3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为( D )万元。 A.504.64 B.511.75 C.517.05 D.525.32 7.夜间施工增加费、材料二次搬运费属于( B )的内容。 A.直接工程费 B.措施费 C.现场经费 D.规费 8.按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入( C )。 A.施工机械使用费 B.施工机构迁移费 C.措施费 D.间接费 9.按照建设程序，可以将建设工程定额分为( A )。 A.预算定额、概算定额和估算指标 B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额 C.建筑工程定额和安装工程定额 D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额 10. 某工程，基础底板的设计厚度为0.9m，但承包商按1.0m施工，多做的工程量在工程计量时应( B )。 A.计量一半 B.不予计量 C.按实际发生数计量 D.由业主和承包商协商处理
2018年国考行测试题与答案解析
2018国考行测试题与答案解析 第一部分常识判断 1、定期考核的结果影响着公务员的任职。导致按照规定程序降低公务员一个职务层次任职的定期考核结果是（）。 A、合格 B、称职 C、不合格 D、不称职 正确答案：D 解析《公务员法》第47条规定，公务员在定期考核中明确为不称职的，按照规定程序降低一个职务层次任职。 2、关于行政许可听证制度，下列说法不正确的是： A、行政许可听证程序既可以由行政机关主动启动，也可以因许可事项的申请人、利害关系人的申请而启动 B、行政许可涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利 C、行政许可的实施和结果应当公开 D、申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用 正确答案：C 解析《行政许可法》第5条规定，行政许可的实施和结果，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开。故本题答案选Ｃ。 3、2005年李某被选为县人大代表，同年10月李某因涉嫌犯罪被刑事拘留。可以对李某人大代表提出罢免要求的是： A、十分之一以上的代表联名 B、原选区的选民三十人以上联名 C、人民代表大会主席团 D、人民代表大会常务委员会主任 正确答案：B 解析对于县级和乡级的人民代表大会代表，原选区选民三十人以上联名，可以向县级的人民代表大会常务委员会书面提出罢免要求。 4、对于行政复议机关在法定期间没有作出复议决定的案件，当事人对原具体行政行为不服，向人民法院起诉的，应当以（）为被告。 A、作出原具体行政行为的机关 B、复议机关 C、作出原具体行政行为的机关与复议机关 D、作出原具体行政行为的机关或复议机关 正确答案：A 解析《行政诉讼法解释》第22条规定，复议机关在法定期间内不作复议决定，当事人对原具体行政行为不服提起诉讼的，应当以作出原具体行政行为的行政机关为被告；当事人对复议机关不作为不服提起诉讼的，应当以复议机关为被告。故本题答案为Ａ。 5、根据《立法法》的规定，我国的法律解释权属于（）。 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、全国人民代表大会法律委员会 D、国务院
2018年监理工程师考试《案例分析》真题和答案[完整版]
案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1：
不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4：