园林项目负责人证试题

种植工程

一、单选题

1. 苗木在掘起或搬动后，由于某些原因不能及时种植，为保护植株根系. 维持正常的生理活动而临时埋于土的措施，称（C ）。

A. 移植

B. 定植

C. 假植

D. 栽植

2. 及时恢复树体以（B ）为主的生理平衡，是树木栽植成活的关键。

A. 营养代谢

B.水分代谢

C. 蛋白质代谢

D.碳水化合物代谢

3. （ C ）等树种，必须带土球移植，而且必须选择适宜的栽植时期，种植地不能积水，才能保证移植成活。

A. 印度紫檀

B. 非洲桃花心

C. 木兰

D. 小叶榕

4. 就大多数地区而言，（B ）都是适宜移栽的季节。

A. 春季和夏季

B. 春季和秋季

C. 春季和冬季

D. 夏季和秋季

5. （ C ）的移植原则上是四季皆宜，不存在种植时期的问题。

A. 地栽苗

B. 嫁接苗

C. 容器苗

D. 扦插苗

6. 项目比较复杂的绿化工程，最理想的施工程序是（C ）。

A. 征收土地→拆迁→整理地形→铺设道路. 广场→修建园林建筑→安装给. 排水管线→种植树木→铺栽草坪→布置花坛。

B. 征收土地→拆迁→整理地形→安装给. 排水管线→修建园林建筑→铺设道路. 广场→铺栽草坪→种植树木→布置花坛。

C. 征收土地→拆迁→整理地形→安装给. 排水管线→修建园林建筑→铺设道路. 广场→种植树木→铺栽草坪→布置花坛。

D. 征收土地→拆迁→整理地形→安装给. 排水管线→修建园林建筑→铺设道路. 广场→布置花坛→铺栽草坪→种植树木。

7. 如果土壤偏酸，可掺入（A ）等碱性物质来改良。

A. 石灰

B. 醋渣

C. 硫酸亚铁

D. 石膏

8. （A ）适用范围较大、测量基点准确的绿地。

A. 平板仪定点

B. 网格法定点

C. 交会法定点

D. 目测法定点

9. 一、二年生花卉在播种或栽植前进行整地，以下不正确的是（B ）。

A. 整地可改善土壤的理化性质，使土壤疏松透气。

B. 整地不利于土壤保水和有机质的分解。

C. 整地有利于种子发芽和根系的生长。

D. 整地具有一定的杀虫. 杀菌和杀草的作用。

10. 一、二年草本露地花卉皆为（ A ）繁殖。

A. 播种

B. 嫁接

C. 压条

D. 扦插

11. 以下属于多年生草本花卉的是（A ）。

A. 美人蕉

B. 三色堇

C. 鸡冠花

D. 孔雀草

12. （A ）对球根的充实及开花极为重要。A. 磷肥B. 钾肥C. 氮肥D. 锌肥

13. 球根栽植深度一般为球高的（C ）倍。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. 挺水花卉一般栽培在水深（C ）cm以下，如荷花. 水生鸢尾. 香蒲等。

A. 20

B. 50

C. 80

D. 110

15. 栽植水生花卉的池塘最好是（D ）。

A. 池底没有腐草烂叶沉积，并为砂质土壤。

B. 池底没有腐草烂叶沉积，并为粘质土壤。

C. 池底有丰富的腐草烂叶沉积，并为砂质土壤。

D. 池底有丰富的腐草烂叶沉积，并为粘质土壤。

16. 以下属于多浆植物是（B ）。

A. 荷花

B. 令箭荷花

C. 桂花

D. 鸡冠花

17. 乔木树种的根幅（或土球直径）一般是树木胸径的（ C ）倍，胸径越大比例越小。

A. 1～2

B. 3～5

C. 6～12

D. 13～20

18. 树木栽植穴的规格一般比土球直径和土球高度大（B ）cm，甚至一倍。

A. 10～20

B. 20～40

C. 40～60

D. 70～90

19. 除肉质根树木如牡丹等应适当晾晒外，其他树种起苗后最重要的是（A ）。

A. 保持根部湿润，避免风吹日晒。

B. 太阳暴晒杀菌，避免根系腐烂。

C. 将根系浸泡在清水中，防止根系失水干枯。

D. 将根系浸泡在泥浆中，防止根系失水干枯。

20. 《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82－99）》提出“移植胸径20 cm 以上的落叶乔木和胸径（B ）cm以上的常绿乔木称为大树移植”。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

21. 移植大树的最佳时间是（A ）。

A. 早春

B. 春季

C. 秋季

D. 冬季

22. 大树移植时，通常可用（B ）对土壤和根部进行消毒。

A. 敌敌畏

B. 多菌灵

C. 氧化乐果

D. 三氯杀螨醇

23. 带特大土球的大树移植时，一般要用吊车装车，装车时必须土球（A ）。

A. 向前

B. 向后

C. 竖立

D. 在车箱中间

24. 为了保证大树移植成活，大树移植前需对大树进行（ B ），促进须根生长。

A. 修枝

B. 切根

C. 施水肥

D. 施多菌灵

25. 大树移栽防腐促根技术，防腐主要防止（B ）对根系伤口的感染。

A. 细菌性病害

B. 真菌性病害

C. 病毒性病害

D. 支原体病害

26. 以下（D ）为蛀干害虫。

A. 斜纹夜蛾

B. 天蛾

C. 灰白蚕蛾

D. 木蠹蛾

27. 单个的独立平面花坛，应（B ）的顺序退栽。

A. 由外向内

B. 由中心向外

C. 从左向右

D. 从右向左

28. 一面坡式的平面花坛应（ C ）栽。

A. 从左向右

B. 从右向左

C. 由上向下

D. 由下向上

29. 立体花坛要经常进行叶面喷水。每天浇水时间，一般应安排在（A ）。

A. 上午10时前或下午4时以后

B. 中午12点前后

C. 上午10时至12时

D. 下午2时至4时

30. （ D ）是我国各地最常用的铺设草坪方法。

A. 直接播种法

B. 喷播法

C. 栽植法

D. 直接铺设法

二、多选题

1. “栽植”的广义概念应包括植物的（BCD ）等操作环节。

A. 选苗

B. 起苗

C. 搬运

D. 种植

2. 园林植物种植必须遵循以下原则：（ABC ）

A. 必须符合规划设计要求；

B. 种植技术必须符合植物的生活习性

C. 严格执行种植工程的技术规范和操作规程

D. 严格按照领导的要求进行种植

3. 以下有利于提高树木栽植的成活率的措施有（ABC ）。

A. 让根系迅速恢复再生能力；

B. 尽早使根系与土壤建立紧密联系

C. 抑制树木地上部分蒸腾；

D. 多浇水、多施肥、勤松土

4. 影响植物栽植成活的主要因素，因树种、地区气候、栽植技术等条件的不同而异。例如：（ACD ）具有很强的再生能力和发根能力，容易移植成活。

A. 柳树

B. 串钱柳

C. 黄槿

D. 高山榕

5. 根据树木栽植成活的原理，树木栽植应选择在（ABD ）的时期。

A. 生理代谢水平较低；

B. 有利于根系恢复生长和吸收

C. 处于开花结果；

D. 易于维持水平代谢平衡

6. 为提高栽植成活率，苗木应选择（AB ）的苗木。

A. 生长健壮，没有病虫害和机械损伤；

B. 经过多次适当的移植或断根处理

C. 出圃前长时间没有移植过；

D. 根系的离心生长过旺，有效土球范围内的吸收根较少。

7. 种植工程开工前，现场应充分了解（ABCD ）等。

A. 工程项目的施工范围. 施工现场的地上与地下情况

B. 施工现场的土质状况

C. 现场内外能否便利机械车辆出入通行

D. 施工现场的水源水质. 现场电源状况

8. 种植工程施工现场的准备工作主要包括（ABCD ）。

A. 清理障碍物；

B. 整理施工现场；

C. 种植土的改良

D. 接通水源. 电源，修通道路

9. 公园绿地的定点、放线方法通常有（ABCD ）。

A. 平板仪定点

B. 网格法定点

C. 交会法定点

D. 目测法定点

10. 一. 二年草本露地花卉栽植的方法可分为（ABC ）。

A. 沟植

B. 孔植

C. 穴植

D. 定植

11. 一. 二年草本露地花卉起苗，正确的措施有（ABC ）。

A. 起苗应在土壤湿润的条件下进行，以减少起苗时根系受伤

B. 如果土壤干燥，应在起苗前一天或数小时前充分灌水

C. 裸根苗，用铲子将苗带土掘起，然后将根群附着的泥土轻轻抖落

D. 起苗后可摘除大部分叶片以减少蒸腾

12. 关于多年生宿根花卉，说法正确的有（ABC ）。

A. 寿命超过两年以上，一次种植可多年开花结实

B. 宿根花卉的地下部分形态正常，不发生变态，根宿存于土壤中，冬季可露地越冬

C. 宿根花卉生长健壮，根系比一. 二年生花卉强大，抗旱及适应不良环境的能力强

D. 地上部分冬季枯萎，第二年春萌发新芽，没有植株整株安全越冬的

13. 关于球根花卉，说法正确的有（ABCD ）。

A. 球根栽植时应分离侧面的小球，将其另外栽植，以免分散养分，造成开花不良

B. 球根栽植后在生长期间不宜移植

C. 花后及时剪除残花不让结实，以减少养分的消耗，有利于新球的充实

D. 开花后正是地下新球膨大充实的时期，要加强肥水管理

14. 根据水生花卉对水分的要求，可将其分为（ABCD ）。

A. 挺水花卉

B. 浮水花卉

C. 漂浮花卉

D. 沉水花卉

15. 关于多浆植物，说法正确的有（ABD ）。

A. 多浆植物休眠期中需水很少，甚至整个休眠期中可完全不浇水

B. 多毛仙人掌及株顶端凹入的种类，浇水时不要从上部浇下

C. 多毛仙人掌及株顶端凹入的种类，浇水时要从上部浇下

D. 水质对多浆植物很重要，忌用硬水及碱性水

16. 关于树木栽植前修剪，说法正确的有（ABCD ）。

A. 一般对阔叶落叶树进行修枝以减少蒸腾面积

B. 针叶树的地上部分一般不进行修剪

C. 主轴分枝的树种应尽量保护或保持中央领导枝的优势，不能随意修剪

D. 合轴分枝的树种应在分枝高度上选择3～6个的优势枝条作为一级分枝和主枝。

17. 关于植树挖穴，说法正确的有（AB ）。

A. 挖出的表土与底土分开堆放于穴边

B. 穴的上下口大小应一致

C. 土质不好的，应缩小穴的规格

D. 挖穴时如遇上障碍物，应找设计人员协商

18. 在（ABCD ）的地方进行假植。

A. 距离施工现场较近

B. 交通方便

C. 有水源

D. 地势较高，雨季不积水。

19. 选择大树时，应选择（ABCD ）的树木。

A. 生长健壮的树木；

B. 树冠圆满. 没有感染病虫害

C. 未受机械损伤的

D. 近5年来生长在阳光充足下和根系分布正常的树木

20. 选择大树时，应选择（ABCD ）的树木

A. 生长健壮的树木；

B. 树冠圆满. 没有感染病虫害

C. 未受机械损伤的

D. 近5年来生长在阳光充足下和根系分布正常的树木

21. 用草绳. 麻布等材料严密包裹树干和较粗壮的分枝，主要作用有（ABCD ）。

A. 减少大树在运输时损伤树干

B. 可贮存一定量的水分，使树干保持湿润

C. 可调节枝干温度，避免强光直射和干风吹袭

D. 减少高温和低温对枝干的伤害以及枝干的水分蒸发

22. 大树移植后的养护主要工作有（ABCD ）。

A. 喷水、控水

B. 喷雾、遮荫

C. 抹芽、保暖

D. 检查、抚育

23. 大树移植防腐促根技术，防腐的药剂可用一些广谱性的杀菌剂，如（ACD ）等按正常用量兑水对土球的外侧进行喷洒。

A. 多菌灵

B. 敌敌畏

C. 甲基托布津

D. 根腐灵

24. 大树移植防腐促根技术，促根可用一些促进根系生长的植物激素，如（ABD ）等促根的激素和药剂对土球的外围和整个土球进行喷洒处理，以促进不定根的发生和生长。

A. 奈乙酸（NAA）

B. 吲哚丁酸（IBA）

C. 脱落酸(ABA)

D. ABT生根粉

25. 树木在栽植过程中可采取一些技术措施，如（ABCD ），以提高栽植的成活率。

A. 根系浸水保湿或沾泥浆；

B. 利用人工生长剂促进根系生长愈合

C. 树体裹干保湿增加抗性；

D. 树木遮荫降温保湿

26. 常见食叶害虫，如：（ACD ）。

A. 灰白蚕蛾

B. 木蠹蛾

C. 斜纹夜蛾

D. 榕透翅毒蛾

27. 常见刺吸式害虫，如：（ABC ）。

A. 蚜虫

B. 叶蝉

C. 粉虱

D. 金龟子

28. 在园林树木周年的养护管理中，除需要对园林树木施行土壤管理. 施肥. 水分管理和病虫害防治等养护管理措施外，还需要施行其他的树体保护方法，如（ABCD ）等。

A. 防风害

B. 防日灼

C. 围护

D. 清除死树

29. 草坪从用途上分：（ABD ）等。

A. 游憩草坪

B. 观赏草坪

C. 缀花草坪

D. 运动场草坪

30. 暖地型草坪草种有：（BCD ）等。

A. 黑麦草

B. 狗芽根

C. 百喜草

D. 假俭草

三、案例分析题参考答案

某单位7月份在广州某地种植200株柱状垂叶榕，胸径8到12厘米，冠幅150厘米，高320厘米，地栽苗。供苗单位起苗时因人手不足，起苗用了三天时间，期间还下了大雨。土球直径60至80厘米。这批苗在第四天下午运到了种植现场。包裹土球的蛇皮袋包扎不牢，很多土球散了。由于施工单位未准备好，第五天下午才开始种植，一直种到第六天下午才种完，大部分柱状垂叶榕起苗后，暴晒太阳3至4天，种植最后一天下了大雨。结果，这批苗死亡了50株。事后检查发现，树穴直径约80厘米，多数树穴有积水现象。请你分析一下这批树死亡的可能原因。

1. 种植季节不适宜。7月份，温度高，蒸腾大，移植后容易造成地下与地上水分代谢失去平衡。不是垂叶榕种植的最佳时间，对垂叶榕成活有影响。

2. 起苗与种植时间太长，又没有采取假植等措施。起苗与种植时间相差5-6天，暴晒太阳3至4天，由于时间太长，根系不能吸收水分，而叶片蒸腾有大，造成水分严重失衡。根系由于缺水，大部分根毛死去，新根毛难生长，根吸收功能大减。这是苗木死亡的最主要原因。

3. 土球遇雨后，土球易散，土球散开，内部大量根系、根毛露出，失水而干枯死亡。

4. 种植穴太小，多数穴积水，易烂根。穴内积水，根系腐烂，造成根系逐步丧失吸收功能，从而整个植株死亡。这是苗木死亡的最直接原因。

5. 种植大苗，没有采取提高成活率的特殊措施。如没有采用假植措施、防腐促根技术、垫沙埋管透气技术等。

合同成本管理

一、单项选择题（9题）

1、（B ）是《施工合同文本》中总纲领性的文件，规定了合同的当事人双方最主要的权利义务，规定了组成合同文件及合同当事人对履行合同义务的承诺，并且合同当事人在这份文件上签字盖章，因此具有很高的法律效力。

A、《专用条款》；

B、《协议书》；

C、《通用条款》；

D、《中标通知书》

2、分包单位的任何违约行为、安全事故或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，（ D ）

A、分包人承担责任；

B、劳务分包人承担责任

C、分包人承担责任；

D、总包人承担连带责任

3、施工项目成本管理的目的是在预定的时间、预定的质量前提下，通过不断改善项目管理的管理工作，充分采用经济、技术组织措施和挖掘降低成本的潜力，以尽可能少的劳动耗费，实现（A ）。

A、计划成本；

B、预测成本；

C、实际成本；

D、估算成本。

4、与其他建设工程相比，园林绿化施工项目管理最大的特点是（B ）。

A、园林绿化施工项目成本管理是一个动态管理过程；

B、园林绿化施工项目成本管理只有提高植物材料的成活率，才能有效控制成本；

C、园林绿化施工项目成本管理是一个复杂的系统工程；

D、园林绿化施工项目成本管理的主体是项目经理部。

5、园林绿化工程施工企业施工经营管理活动的全部目的，就是在于努力实现（C ），从而为企业获取最大的利润，提高企业在行业内的竞争力。

A、实际成本；

B、预测成本；

C、低于同行业平均成本；

D、估算成本。

6、依据公司下达的目标利润及成本降低率，项目的预算成本，项目施工组织设计及成本降低措施，同行业同类项目的成本水平及施工定额来确定的成本是（D ）。

A、实际成本；

B、预算成本；

C、估算成本；

D、计划成本。

7、施工现场管理水平、现场客观条件、施工组织设计、施工安全防护措施等将直接影响施工项目的（ B ）。

A、材料费成本；

B、其他直接费成本；

C、施工间接费成本；

D、人工费成本。

8、根据施工图纸、施工组织设计和施工定额等资料编制的预算是（ A ）。

A、施工预算；

B、施工图预算；

C、竣工结算；

D、竣工决算。

9、施工现场围挡费属于（B ）。

A、直接工程；

B、措施费；

C、围挡费；

D、间接费

二、多选题

1、建设工程合同的特征有：（ABD ）

A、合同为要式合同；

B、工程项目合同的承包主体只能是法人；

C、为重要合同；

D、国家管理的特殊性。

2、承包人对其所承包的工程进行分包必须符合以下条件（ACD ）。

A、发包方指定的部分；

B、经发包方认可；

C、工程的非主要部分；

D、专业性较强部分工程。

3、建设工程施工中不可抗力包括：因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落，（AC ）。

A、其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等；

B、合同中未预见的情况；

C、当地气象、地震、地卫生部门规定的情形以及专用条款约定的情形；

D、应用新材料、新技术或新工艺失败造成的损失。

4、因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：（ABD ）

A、永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

B、承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

C、合同双方当事人各自承担；

D、按照合同双方当事人在《专用条款》中约定的方式承担。

5、发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。（BCD ）A、发包人指定分包商的违规行为造成的；

B、要求承包人违反安全文明施工操作规程施工的；

C、对承包人提出不符合国家、省有关安全文明施工法律法规和强制性标准规定要求的；

D、明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

6、合同当事人在履行施工合同时发生争议，可以和解或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。和解或调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：（AB ）

A、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

B、向有管辖权的人民法院起诉。

C、向发包方所在地人民法院起诉；

D、向承包方所在地人民法院起诉。

7. 工程索赔按照索赔要求来分类，可分为：（BC ）

A. 单项索赔；

B. 综合索赔；

C. 工期索赔；

D. 费用索赔。

8. 企业要顺利开展成本管理并实现成本管理目标，就必须做好以下工作。（AD ）

A. 加强定额和预算管理；

B. 建立项目经理管理制度；

C. 加强成本预测；

D. 建立和健全原始记录与统计工作；

9. 以下属于固定成本的是（BC ）。

A. 材料费；

B. 折旧费；

C. 管理人员工资；

D. 机械费。

10. 园林绿化施工项目目标成本的作用有（BC ）。

A. 编制成本计划的基础；

B. 投标决策的依据；

C. 企业成本管理的重要步骤；

D. 成本管理的重要环节。

11. 工程竣工结算书的编制依据包括（ABD ）

A. 工程施工合同或施工协议书；

B. 施工图预算或成交价格及增减预算书；

C. 材料价格变化市场信息；

D. 设计变更通知单及现场施工变更记录。

12. 以下属于其他措施费的有（ABD ）

A. 环境保护费；

B. 现场围挡费；

C. 二次运输费；

D. 垂直运输费

三、是非题

1. 不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的主客观情况。（× ）

2. 工程开工前，发包人应当为建设工程和施工场地内的发包人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。（√）

3. 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要重新检验或者试验的，由发包人负责，费用由发包人承担。（× ）

4. 可原谅补偿但不给与补偿费用的工期延期，是指非承包

人责任的影响并未导致施工成本的额外支出，大多属于发包人应承担风险责任事件的影响，如异常恶劣的气候条件影响的停工等。（√）

5. 园林绿化施工项目成本控制的目标是降低工程成本、实现预算成本。（× ）

6. 工程竣工决算分为施工单位的竣工决算和建设单位的竣工决算两种。（√）

四、应用题1

（一）背景

某园林公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建面积为3000㎡园林工程的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师的批准。该工程的人工湖开挖土方量为4500m3假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%，该人工湖施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量1m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

事件2：施工过程中因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

事件3：5月19日接到监理工程师5月20日复工令，同时提出人工湖开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900㎡；

事件4：5月20日～5月22日，因下大雨迫使人工湖开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终人工湖于5月30日挖湖完毕。

参考答案

1. 事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任。

事件二：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担的责任。

事件三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。事件四：可提出索赔要求，因为大雨迫使停工，需推迟工期。

事件五：可提出索赔要求，因为雨后修复冲坏的永久道路，是业主的责任。

2. 事件二：可索赔工期5d（15～19日）

事件三：可索赔工期2d：900m3/（4500m3/10d）=2d

事件四：可索赔工期3d（20日～22日）

事件五：可索赔工期1d（23日）

3. 事件二：人工费：15工日×23元/工日×（1+30%）=448.5元

机械费：450元/台班×5d=2250元

事件三：（900m3×4.2元/m3）×（1+20%）=4536元

事件五：人工费：30工日×23元/工日×（1+30%）=897元机械费：450元/台班×1d=450元

可索赔费用总额为：448.5元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5元

4. 园林公司向业主提供的索赔文件有索赔信、索赔报告、详细计算式与证据。

应用题2

1、某城市小游园园林绿化工程施工项目，施工内容包括广场园路工程、园林建筑小品、园林第电气工程及园林绿化工程。甲园林工程公司通过投标获得施工权，与业主签订的施工合同中规定施工工期为120天。甲公司按照监理工程师的指令入场施工，甲公司入场后发现由于与业主直接签订合同的乙公司所承担的土方工程尚未完工，大致甲公司进场后5天才能开展施工工作。在施工过程中，由于甲公司所分包的电气施工单位丙公司及期间强热带风暴分别导致工期延误7天和3天，致使甲公司整个施工项目在进场后135天才完成施工任务。

问题一：甲公司是否延误了工期？工期延误多少天？

问题二：强热带风暴导致的工期延误在施工合同中有何规定？这类事件出现后甲公司项目经理有关工期方面的正确做法做法有那些？

参考答案

问题一：甲公司是否延误了工期？工期延误多少天？

答:甲公司延误了工期，工期延误7天。发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，延误了5天。按规定工期可以顺延5天。强热带风暴属于不可抗力事件。由于不可抗力事件造成的工期延误，延误的工期相应顺延3天。

问题二：强热带风暴导致的工期延误在施工合同中有何规定？这类事件出现后甲公司项目经理有关工期方面的正确做法做法有那些？

答:强热带风暴属于不可抗力事件。由于不可抗力事件造成的工期延误，延误的工期相应顺延。强热带风暴发生后，甲公司项目经理应立即通知监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失。强热带风暴过后48小时内，向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复费用。强热带风暴过后14内，向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告和资料

2018安全员B证考试题库(完整版)

2018年安全员B证考试题库单选题（4个选项中，只有1个正确答案） 1、安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。 A．作用B．保证C．依据D．措施 2、安全是（ D ）。 A．没有危险的状态B．没有事故的状态C．舒适的状态 D．生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害 3、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( D )机构，配备专职安全生产管理人员。 A．检查B．监督C．监理D．管理 4、某装修工程装修建筑面积12000平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。 A．1 B．2 C．3 D．4 5、某建筑工程建筑面积5万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。 A．1 B．2 C．3 D．4 6、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。 A．安全规章制度B．安全管理机构C．安全生产责任制D．安全施工措施 7、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ） A．防范措施B．安全保护措施C．专项防护措施D．隔离措施 8、（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。 A．安全检查制度B．安全技术交底制度C．安全教育制度D．安全生产责任制度 9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ A ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。 A．主要负责人B．董事长C．分管安全生产的负责人D．总经理 10、（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。 A．专职安全管理人员B．工程项目技术负责人C．项目负责人D．施工单位负责人 11、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（ A ）报告生产安全事故。

2019年全国园林绿化工程项目负责人水平测试试题

2019年全国园林绿化工程项目负责人水平测试试题多选-管道排水的优点（） A、节省造价 B、安全卫生 C、排水通畅 D保持地形 E、减少水土流失多选- 一般地，驳岸工程包括下列哪些项目（） A、石砌驳岸 B、原木桩驳岸 C、散铺砂卵石护岸（自然护岸） D混凝土驳岸多选- 园林工程的特点（） A、技术与艺术的统一 B、园林工程的规范性 C、园林工程的法律性； D园林工程的时代性 E、园林工程的协作性多选- 园林雨水的排除方法有（） A、利用地形排除 B、利用明渠排除 C、利用暗渠排除 D雨水口多选- 管线竖向综合的原则（） A、铁管让陶管 B、小管让大管 C、有压管让自流管 D临时管让永久管 E、新建管让已建管多选- 下列属于园林工程主要内容的有（） A、土方工程 B、园林水电工程 C、水景工程 D铺地工程多选- 园林工程中坡地的分类标准是（）

A、坡度在3%^ 10%为缓坡地 B、10%—25%坡度为中坡地

C、25%^60%坡度为陡坡 D 50%^ 100%坡度为急坡 E、100%坡度以上为陡坎园林排水基本要求是，铺装地面的排水坡度为（） A> 10%o B > 5%o C > 1% D> 0.5% 排水设计中，土质明沟的最小纵坡度应该为（） A0.15% B0.2% C 0.33% D 0.35% 园林游步道的设计宽度一般为（） A 1-2m B1.5-2.5m C2-2.5m D3m 园路灰土路基厚度不应小于（） A10cm B15cm C 20cm D30cm 园路设计中，通车园路的坡度应小于（） A 3% B 5% C 8% D10% 排水设计中，雨水管径不得小于（） A150 B 200 C300 D500 直立式红砖挡土墙适合的挡土高度不应大于（） A1m B1.5m C1.8m D2m 挡土墙泄水孔设置要求是，水平方向（） A 1-2m 一个 B 2-4m 一个C2-5m 一个D3-5m 一个供残疾人使用的园路，路面宽度不应小于（） A0.8m B1m C 1.2m D1.5m 园路绿地雨水连接管的最大长度不应超过（） A15m B20m C25m D30m 园林绿地雨水连接管的最小坡度不应小于（） A0.5%B 1% C3% D5% 20cm 喷水池池池底一般为钢筋砼结构，其钢筋砼厚度不应小于园路设计时，设置台阶坡度是12% 园林主要园路路灯的灯距应为20-40m

风景园林中级工程师职称评审理论考试题库

园林题库1 一、选择 1、园林工程建设施工工艺要求（B要求高，标准高）A、要求简单，标准高B、要求严，标准高C、要求严，标准低D、工艺简单，施工方便 2、园林工程建设施工技术（C复杂）。A、简单B、简单、费用低C、复杂D、单一 3、园林工程建设是城镇基本建设的（A主要组成部分）0A、主要组成部分B、次要组成部分C、补充部分D、完善部分； 4、下列工程属水景工程的是（A爻岸、护坡和喷泉工程）o A、驳岸、护坡和喷泉工程 B、栽植与假山工程 C、供水与排水工程 D、喷灌系统 5、下列水景形式属动态水景的是（B河、瀑布、跌水）。A、湖、池、河；B、河、瀑布、跌水；C、泉、岛、溪；D以上都不对 6、下列水景形式属静态水景的是（A湖与池）A、湖与池；B、湖、池、瀑布C、瀑布、假山和小河D、以上都不对 7、按面层材料园路可分为（A整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面）o A、整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面B、路堤式、路堑式和特殊式 C主路、次路、小路和小径D、路面、路基和道牙 8按使用功能园路可分为（C主路、次路、小路和小径）o A、整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面B、路堤式、路堑式和特殊式C、主路、次路、小路和小径D、路面、路基和道牙 9、按结构形式园路可分为（B路堤式、路堑式和特殊式）o A、整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面B、路堤式、路堑式和特殊式C主路、次路、小路和小径。D

路面、路基和道牙 10、园路的组成包括（A路面、路基和道牙）。A、路面、路基和道牙B、基层和面层C 面层、基层和结合层D、主干道、次干道、支路 11、把能够看到的园外景色有意识地组织到园内来，成为园景的一部分，被称之为（C 借景）。A、框景 B 、漏景C、借景D、障景 12、＜＜园冶＞＞中“片山有致，寸石生情”指的是（D受中国山水画影响，借山石抒发情趣） A、山体错落有致，寸石脉脉含情B —片片山很有秩序，小石头有感情。C用一时片片山石推出假山，看后有感情D受中国山水画影响，借山石抒发情趣。 13、“出淤泥而不染，花中之君子也”指的是（A莲花）。A、莲花B水仙C 、君子兰D、翠竹 14、城市的地理要素，包括（C位置、距离、结构、范围、时间）等几个方面。a 位置 b、地形 c、距离 d、结构 e、范围f. 时间A. abcdeB.bcdef C.acdef D.abcdef 15、因风光或古建筑等自然与文化遗产而被列入世界遗产名录的我国名山有：（A ） a.湖北武当山b、江西庐山c、四川青城山、峨眉山d 、西安华山e、山东泰山f、安徽黄山g、福建武夷山 A.abcefg B.abdefg C.bcdefg D.abcdef 16、城市环境保护的基本内容包括：（B ）a、城市

项目经理考题考题

住建部文件学习考试复习题一、填空题 1、工程质量治理两年行动方案提出全面落实（）方主体项目负责人质量终身责任。 2、各级住房城乡建设主管部门要按照《建筑施工项目经理质量安全责任（）项规定》，督促施工企业切实落实好项目经理的质量安全责任。 3、加快建筑市场诚信体系建设，实现全国建筑市场“（）一个库、（）一张网、（）一条线”的信息化监管目标。 4、各级住房城乡建设主管部门要推行劳务人员（）管理，推进劳务人员信息化管理，加强劳务人员的组织化管理。 5、项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量（）。 6、项目负责人违法违规等不良行为及处罚结果记录个人信用档案。 7、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》所称建筑工程，是指（）和（）工程。 8、施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的，属于（）违法行为。 9、施工单位将工程分包给个人的，属于（）行为。 10、没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的，属于（）行为。

11、施工单位在施工现场派驻的项目负责人，技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中（）人以上与施工单位没有签订劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的，属挂靠行为。 12、对认定有转包、违法分包行为的施工单位，依据相关法律法规，责令其改正，没收违法所得，并处工程合同价款（）以上（）以下的罚款。 13、对认定有挂靠行为的施工单位或个人，依据相关法律法规，责令停止违法行为，并处工程合同款（）以上（）以下的罚款。 14、对注册执业人员未执行法律法规的，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，责令其停止执业（）以上（）以下； 15、对注册执业人员未执行法律法规的，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，情节严重的，吊销执业资格证书，（）年内不予注册。 16、对注册执业人员未执行法律法规的，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，造成重大安全事故的，（）不予注册。 17、对两年内发生（）次转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位，责令期停业整改（）个月以上，停

建B证考试试题项目负责人

福建省建筑施工企业项目负责人安全生产考核试卷（B2类） 1、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位不得()工期。 A.采用施工单位提出的 B.采用合理 C.压缩合同约定的工期 D.采用定额 2、在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工。（） A.冬季 B.春季 C.风季 D.雨季 3、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场()。 A.划分明显界限 B.实行封闭围挡 C.设置围栏 D.加强人员巡视 4、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出（）。 A.任何要求 B.保护要求 C.辞职要求 D.赔偿要求 5、安全生产许可证的有效期为（）年。、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。小时小时小时小时 7、拆除工程必须制定生产安全事故应急救援（），成立组织机构，并应配备抢险救援器材。 A.部门 B.队伍 C.人员 D.预案 8、高压线下，两侧（）以内不得安装打桩机。、施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（） A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色 10、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门安全生产()后方可任职。 A.考试 B.考核 C.考试合格 D.考核合格 11、现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向()报告。 A.安全生产管理机构 B.项目负责人 C.主要负责人 D.项目负责人和安全生产管理机构 12、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，()挪作他用。 A.可以申请 B.不得 C.经协商才可以 D.经批准后才可以 13、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正逾期未改正的，（）。 A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业 14、施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（）。ΩΩΩΩ 15、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行()制度。 A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产 16、在()中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。 A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《安全生产许可证条例》 17、从事建筑起重机械安装的作业人员及管理人员，应当经（）考核合格、取得建筑起重机械作业人员证书，方可从事相应的作业和管理工作。 A.使用单位安全管理部门 B.省级以上技术监督部门 C.省级以上建设行政主管部门 D.安装单位安全管理部门 18、国家对女职工和未成年工实行()。 A.特殊社会保障 B.特殊劳动保护 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴 19、在悬空部位作业时，操作人员应（） A.遵守操作规定 B.进行安全技术交底 C.戴好安全帽 D.系好安全带 20、施工升降机操作按钮中，（）必须采用非自动复位型。 A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮 21、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为（）等级。 A.三个 B.四个 C.五个 D.以上均不对 22、()泛指生产系统中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷。 A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源 23、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关()的资料。 A.相关技术措施 B.质量保证措施 C.安全施工措施 D.环境保护措施 25 、在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（） A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件 B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件 C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件 D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件 26、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（） A.独自承担赔偿责任 B.与承包单位承担连带赔偿责任 C. 不必承担赔偿责任D.由承包单位承担赔偿责任 27、在施工现场，() 是施工项目安全生产的第一责任者。 A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人 28、塔机的任何部位与输电线路的水平距离不得小于（）、下列属于较大事故的是（）。人以下死亡人以下重伤万元以上5000万元以下直接经济损失人以下轻伤事故 30、施工现场用电工程的基本供配电系统应按（）设置。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

园林工程师考试模拟试卷

园林工程师模拟试卷专业基础一、单项选择 1、我国园林的最初形式是（A ） A、囿 B、圃 C、苑 D、台 2、中国历史上很重要的一部园林理论着作是明朝计成所着的（ C ） A、《长物志》 B、《花镜》 C、《园冶》 D、《闲情偶寄》 3、有鸽子树之称的珙桐，其观赏部分（白色）是（ D ）。 A、花萼 B、花冠 C、花丝 D、苞片（叶的变态）； 4、在两个生长季内完成生活史的花卉叫两年生花卉。一般在秋季播种，次年春夏开花。下列植物中属于二年生植物的是（ B ）。 A、一串红 B、金盏菊 C、鸡冠花 D、百日草 5、下列植物中种在建筑物北面能正常开花的是（ D ） A、金钟花； B、紫荆； C、紫玉兰； D、月季 6、下列植物中目前不适宜在城市园林中应用的是（ D ）。 A、水杉； B、落羽杉 C、银杉 D、红豆杉 7、下列植物中不适合作造型的是（ C ）。 A、珊瑚树 B、黄杨 C、马尾松 D、结香 8、传统造园手法中喜欢将植物修剪成动物或几何形状的是（ D ）园林。 A、中国 B、日本 C、美国 D、欧洲 9、枯山水是（ B ）的传统造园形式。 A、意大利 B、日本 C、德国。 D、法国 10、下列因子中不属于景观要素类型的是（ A ）。 A、嵌状体 B、廊道 C、基质 D、河流 11、生态学时研究以种群、群落和( C )为中心的宏观生物学 A、组成 B、结构 C、生态系统 D、生态因子 12、生态系统的功能包括两个方面，物质循环和( B )流动。 A、热量 B、能量 C、信息 D、水体 13、一般情况下，广场的尺度为园林建筑或园林雕塑作品的( B )倍，以满足园林建筑、园林雕像艺术形象同周围景物能完整地被人欣赏。 A、1-2 B2-3 C、3-4 D、4-5 14、白色或灰白色建筑物前一般不种植开白花的植物，这运用了( A )。 A.对比与调和 B.节奏与韵律C均衡与稳定 D.比例与尺度 15、下列不是园林中用来突出主景的常用手法的是( A )。 A.中轴对称B加大体量 C.主景升高 D.构图重心 16、园路的一边种植一棵孤植树，在另一边的相应位置种一丛灌木，这用的是( C) A、和谐的统一性 B.比例的协调性 C.均衡的稳定性 D.韵律节奏的流动性 17、欧洲的传统园林中将牧场等田园风光纳入园林中来的是（ B ）。 A、法国 B、英国 C、德国 D、意大利

项目经理选拔考试试题(含答案)

项目经理、生产经理选拔测试题姓名：项目：得分：一、单项选择题：(共20题，每题2分) 1、在我国，项目经理是一个( )的名称。 A．专业人士 B．技术职称 C．管理人士 D．工作岗位 2、施工企业项目经理是（）。 A．项目的全权负责人 B．项目法定代表人 C．施工合同当事人 D．项目管理班子的负责人 3、建筑施工企业的三级安全教育是指（）。 A．公司层教育、项目部教育、作业班组教育 B．进场教育、作业前教育、上岗教育 C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育 D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育 4、施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于（）标志。A．指令 B．禁止 C．警告 D．提示 5、安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 6、符合安全警示标志安全色的是（）。 A．红、黑、蓝、绿 B．红、黄、蓝、绿 C．黄、白、蓝、绿 D．红、白、黄、绿 7、根据《建设工程施工现场管理规定》，市区路段的工程现场围挡设置高度不宜低于（）米。 A．3 B．2.5 C．2 D．1.8 8、若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（）的顺序依次进行分解。 A．单项工程-单位工程-分部工程-分项工程 B．单项工程-分部工程-单位工程-分项工程 C．单位工程-单项工程-分部工程-分项工程 D．单位工程-单项工程-分项工程-分部工程 9、下列选项中，属于分部工程的是（）。

A．砖砌体工程 B．土方开挖工程 C．建筑屋面工程 D．防雷击接地工程 10、施工单位应严格实行“三检”制度，即（）。 A．施工自检、监理复检、政府监督 B．自检、互检、交接检 C．预检、过程检、完工检 D．书面检验、实验检验、试验检验 11、根据质量验收规范（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（）以及上，且不得有严重缺陷。 A．50% B．70% C．80% D．90% 12、测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（　）。 A．7天 B．14天 C．21天 D．28天 13、在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（　）。 A．人 B．材料 C．机械 D．方法 14、施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是（）。 A．进行事故调查 B．对事故责任者进行处理 C．抢救伤员，排除险情 D．编写事故调查报告并上报 15、项目管理的核心任务是项目的（）。 A．组织协调 B．目标控制 C．合同管理 D．风险管理16、编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是（）。A．施工平面图 B．施工进度计划 C．施工方案 D．施工准备工作计划 17、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（）。A．1-2-3-4 B．1-4-2-3 C．2-3-4-1 D．2-1-3-4 18、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指（）。A．计划 B．实施 C．检查 D．处理 19、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人死亡的生产安全事故属于（）。 A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故 20、合同条文不全，( )。 A．视为合同作废 B．属于合同错误 C．应为合同变更 D．属

建筑三类人员B证考试重点

安全员 B 类填空20题、判断15题、单项填空要点： 1、（安全技术措施），系指为防止（单位的劳动者在职业活动中，因接触病。职业病防治的宗旨是为了（预防、控制）和消除（职业危害），防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展。职业病防治方针是（预防为主，防治结合）。可能产生职业病危害的建设单位应在（可行性论证）阶段向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告书。工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合（国家职业卫生标准）。施工现场职工膳食、饮水、休息场所应当符合（卫生标准）。施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离，并由（卫生防疫部门）进行处置。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置（警示标识）和（中文警示说明）。 2、需要临时拆除或变动安全设施的，应经（项目技术负责人）审批签字。各种安全标志设置后，未经（项目负责人）批准，不得擅自移动或拆除。施工单位必须有（资质证书） B 证考试资料（安全管理60%安全技术40%） 20题、多项15题30分、案例题15分工伤事故）和（职业病危害）而从技术上采取的措施。职业病是指用人（粉尘、放射性物质）和其他（有毒、有害）物质等因素而引起的疾现场员应当取得（相应执业资格）证书。建设工程施工前，施工单位负责（项目管理的技术人员）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由（双方）签字确认。 3、重大危险源在检查中发现的事故隐患，应当对被查单位（项目部）的（公共突发事件）应急预案，重大危险源（公告）制度。值班室不得小于（4平方米）。满足需要作业人员使用的盥洗池，使用水龙头，并有（遮雨设施）。办公区宜在（一层）设置会议室。签发（整改通知书）。制定施工现场生活区应设置 4、施工单位应当在施工现场建立（消防安全责任制度），确定（消防安全责任人），消防工作的方针是（以防为主，防消结合）。（30m ）以上的高层建筑施工应当设置（加压水泵）和（消防水源管道）。施工现场必须设立消防通道，通道宽度不小于（）。施工作业用火，必须办理（动火审批）手续。（水）是不燃液体，它是最常用，来源最丰富，使用最方便的灭火剂。（亚硝酸钠）是冬期施工常用的防冻剂、阻锈剂。气瓶在使用中，距明火应（不小于10m ）. 高压线下两侧（10米）以内不得安装打桩机。 5、重大施工组织设计和专项方案，（企业技术部门）组织编制，由企业技术负责人批准；一般的由（项目技术负责人）编制,（企业技术负责人）批准。施工现场暂停施工的，（责任方）承担或按合同约定执行。高大模板支撑系统搭设前，应由或加固的地基、基础进行验收，并留存记录。（总监理工程师）术可靠性）和（工艺合理性）进行审查并签字负责。（设计单位）其设计负责。 6、锅炉上装设的安全泄压装置是（安全阀）。压力容器的结构比较简单，他主要是由一个能够承受压力的（壳体）和其他必要的连接件和密封件组成。 7、施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿导轨架作垂直或倾斜运动用来运送内空净高度不得小于（2米）。物料提升机的断绳保护装置必须可靠地把（不应对（结构件）造成永久性损坏。物料提升机按结构形式分类，分为（施工单位）应当做好防护，所需费用由（项目技术负责人）组织对需要处理应当负责施工组织设计和专项方案的（技和（注册建筑师）等注册执业人员应当对式物料提升机由（型钢）组成井字架体。施工升降机的防坠安全器在使用（定载重的防坠落试验。（安全钩）是安装在施工电梯（吊笼）上部的重要装置，装置。料斗放到最底位置时，在料斗与地面之间应加一层（缓冲垫木）。（人员和物料）的机械吊笼吊笼）刹制在导轨上，并且（龙门架式）和（井架式）。井架三个月）后，要进行一次额也是施工电梯最后一道安全 8扣件螺栓拧紧扭力矩应在（）之间，以保证脚手架的节点刚性和承受荷载力。个），抽检数量为（5个）。当安装扣件数量（51?90 9、边长在（150cm ）以上的洞口，四周设（防护栏杆），下设（安全平网）。开挖深度超过2米的基坑施工还必须在栏杆式防护的基础上加（密目式安全网）防护。支设高度在（2米）以上的柱模板，四周应设（斜撑），并应设立（操作平台）。各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（安全门）。 ,施工单位的项目负责人和技术人

绿化安全培训试卷(答案)

园林绿化工程安全管理要点试题一、选择题（每个小题3分，共计45分） 1、园林施工项目安全控制中，应根据工程项目的具体情况，采取有效的措施减少或断绝( B ) A违章操作 B危险源 2、应按规定穿好工作服，( A )、系好安全带和安全绳。 A戴好安全帽 B带好修剪工具 3、大树修剪，( B )风以上不得上树。 A6级 B5级 4、在园林施工项目安全控制中，一定抓住人的( B)这一关键因素；A违纪违章操作 B不安全行为 5、大树移植前应对移植的大树生长情况、立地条件、( A )等进行调查研究，制定移植的技术方案和安全措施。 A周围环境 B树的大小规格 6、园林建设工程安全生产管理坚持( A )为主的方针。 A安全第一，预防为主 B安全第一，质量第一，预防为主 7、较大规格树木土球或木箱挖掘前，对树木要求是( A )。 A必须支撑稳固 B根据现场情况可采取支撑或不支撑。 8、施工安全技术措施编制的要求要有超前性。安全技术措施在工程进展过程中应( B )。 A因开工前编制并经过了审核了，按计划实施 B及时补充完善，体现动态管理。

9、施工安全技术措施编制的要求要有超前性、针对性、可靠性外，还应具备( A )。 A可操作性 B全面性。 10、在施工组织设计中未编制( A )，用电方案或者专项施工方案的。将受到处罚。 A 安全技术措施 B机械配备和使用常识 11、( B )向施工操作人员提供护用具和安全防护服装的； A分包施工单位 B施工单位 12、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( A )次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。 A 一次 B二次 13、( B )或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 A 项目质检员 B作业人员进入新的岗位 14、( B )有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 A 项目安全员 B作业人员 15、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由( 4 )承担，或者按照合同约定执行。 A 责任方 B建设单位

风景园林中级工程师职称评审理论考试试题及答案

风景园林中级工程师职称评审理论考试试题及答案一、选择 1、园林工程建设施工工艺要求（B） A、要求简单，标准高 B、要求严，标准高 C、要求严，标准低 D、工艺简单，施工方便 2、园林工程建设施工技术（C）。 A、简单 B、简单、费用低 C、复杂 D、单一 3、园林工程建设是城镇基本建设的（A）。 A、主要组成部分 B、次要组成部分 C、补充部分 D、完善部分； 4、下列工程属水景工程的是（A）。 A、驳岸、护坡和喷泉工程 B、栽植与假山工程 C、供水与排水工程

D、喷灌系统 5、下列水景形式属动态水景的是（B）。 A、湖、池、河； B、河、瀑布、跌水； C、泉、岛、溪； D、以上都不对 6、下列水景形式属静态水景的是（A）。 A、湖与池； B、湖、池、瀑布 C、瀑布、假山和小河 D、以上都不对 7、按面层材料园路可分为（A）。 A、整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面 B、路堤式、路堑式和特殊式 C、主路、次路、小路和小径 D、路面、路基和道牙 8、按使用功能园路可分为（C）。 A、整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面 B、路堤式、路堑式和特殊式 C、主路、次路、小路和小径 D、路面、路基和道牙 9、按结构形式园路可分为（B）。

A、整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面 B、路堤式、路堑式和特殊式 C、主路、次路、小路和小径。 D、路面、路基和道牙 10、园路的组成包括（A）。 A、路面、路基和道牙 B、基层和面层 C、面层、基层和结合层 D、主干道、次干道、支路 11、把能够看到的园外景色有意识地组织到园内来，成为园景的一部分，被称之为(C)。 A、框景 B、漏景 C、借景 D、障景 12、“片山有致，寸石生情”指的是(D) A、山体错落有致，寸石脉脉含情 B、一片片山很有秩序，小石头有感情。 C、用一片片山石推出假山，看后有感情 D、受中国山水画影响，借山石抒发情趣。 13、“出淤泥而不染，花中之君子也”指的是(A)。 A、莲花

项目经理考试试题

精品文档 8、若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（）的顺序依次进行分解。 A．单项工程-单位工程-分部工程-分项工程 2015年度《项目管理人员》考试试卷（项目经理）B．单项工程-分部工程-单位工程-分项工程 C．单位工程-单项工程-分部工程-分项工程姓名：项目部：D．单位工程-单项工程-分项工程-分部工程题单选多选判断合计9、下列选项中，属于分部工程的是（）。100 3030分40 A．砖砌体工程 B．土方开挖工程C．建筑屋面工程 D．防雷击接地实得分工程 10、施工单位应严格实行“三检”制度，即（）。 ) 分一、单项选择题：(共40分，每题2A．施工自检、监理复检、政府监督B．自检、互检、交接检 )的名称。( 1、在我国，项目经理是一个C．预检、过程检、完工检 D．书面检验、实验检验、试验检验．工作岗位D．技术职称A．专业人士 B C．管理人士 11、根据质量验收规范（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样、施工企业项目经理是（2 ）。检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（） A．项目的全权负责人 B．项目法定代表人以及上，且不得有严重缺陷。．项目管理班子的负责人 C．施工合同当事人D A．50% B．70% C．80% D．90% ）。3、建筑施工企业的三级安全教育是指（ 12、测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。．公司层教育、项目部教育、作业班组教育A A．7天 B．14天 C．21天D．28天．进场教育、作业前教育、上岗教育B13、在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（）。 C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育A．人 B．材料 C．机械 D．方法 D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育14、施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是（）。、施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于（4 ）标志。A．进行事故调查 B．对事故责任者进行处理．禁止 D C．警告．提示 B A．指令C．抢救伤员，排除险情 D．编写事故调查报告并上报），防止摆动碰撞。、安全带使用时应（515、项目管理的核心任务是项目的（）。

园林绿化工程施工安全管理要点试题

园林绿化工程安全管理要点试题 1、园林施工项目安全控制中，应根据工程项目的具体情况，采取有效的措施减少或断绝-------。 A违章操作B危险源 2、应按规定穿好工作服， -----、系好安全带和安全绳。 A戴好安全帽 B带好修剪工具 3、大树修剪，---------风以上不得上树。 A6级 B5级 4、在园林施工项目安全控制中，一定抓住人的-------这一关键因素； A违纪违章操作 B不安全行为 5、大树移植前应对移植的大树生长情况、立地条件、-------等进行调查研究，制定移植的技术方案和安全措施。 A周围环境 B树的大小规格 6、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度，-安全生产教育培训制度和-------，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 A 制定安全生产规章制度和操作规程 B办理安全保险 7、园林建设工程安全生产管理坚持------，---------------为主的方针。 A安全第一，预防为主 B安全第一，质量第一，预防为主8、较大规格树木土球或木箱挖掘前，对树木要求是-------。 A必须支撑稳固 B根据现场情况可采取支撑或不支撑。

9、施工安全技术措施编制的要求要有超前性。安全技术措施在工程进展过程中应-------。 A因开工前编制并经过了审核了，按计划实施 B及时补充完善，体现动态管理。 10、施工安全技术措施编制的要求要有超前性、针对性、可靠性外，还应具备------。 A可操作性 B全面性。 11、在施工组织设计中未编制--------，用电方案或者专项施工方案的。将受到处罚。 A安全技术措施 B机械配备和使用常识 12、----------向施工操作人员提供护用具和安全防护服装的； A分包施工单位 B施工单位 13未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场--------。将受到处罚。 A 为搭设办公用房的B未实行封闭围挡的 14施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行----------次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。 A 一次 B二次 15- --------------------或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 A 项目质检员B作业人员进入新的岗位

园林工程师考试园林工程师考试考试卷模拟考试题.docx

《园林工程师考试》考试时间：120分钟考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。 1、常绿阔叶树种的最佳移植时间为（）。（） A.春季 B.冬季 C.秋季 D.夏季梅雨期 2、移植穴的直径应比土球放大（）（） A.10-15cm B.20-25cm C.30-40cm D.50cm 3、移植苗木时苗木高度51-100cm ，土球横径应为（）（） A.15cm B.20-30cm C.35-45cm D.50cm 4、移植苗木时苗木高度101-150cm 的裸根苗，根幅要求为（）（） A.20cm B.15cm C.25cm D.30cm 5、带土球苗出圃的土球直径要求达到苗木地径的（）（） A.3-5倍 B.5-6倍 C.7-8倍 D.8-10倍姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

6、城市道路绿化比较理想的断面布置形式为（）。（） A.一板一带式 B.二板四带式 C.三板三带式 D.三板四带式 7、在视矩三角形内布置植物时，其高度不得超过（）米。（） A.0.35～0.4 B.0.45～0.5 C.0.55～0.6 D.0.65～0.7 8、种植工程挖坑时，遇有（）厘米以上石块、砖瓦、石灰渣及其它建材和草根等物时，应予以清除。（） A.3 B.4 C.5 D.6 9、竹类栽植深度应比原栽植深度深（）厘米，并在填土时，须特别注意勿伤鞭芽（） A.3 B.5-10 C.15 D.20 10、园林规划设计图简称平面图，是表现总体设计布局的图样。（） 11、园林种植设计图，可以不画出指北针或风玫瑰图。（）

项目经理试题及答案

青岛市房屋建设集团股份有限公司项目经理试题姓名：成绩：一、共30空，每空1分，总分30分 1、拟申报“青岛杯”奖的工程项目，由施工单位在开工前向当地工程质量监督机构申报。 2、不同地基土壤交界处或建筑物相邻部分荷载相差悬殊时，交界处应设置沉降缝。 3、地下室按使用功能分为普通地下室和人防地下室。 4、屋面泛水高度应自保护层算起，高度不应小于 250mm。 6、多层住宅的阳台栏杆扶手净高不应小于 1.05m ，楼梯空花栏杆的垂直杆件之间的净距不应大于 110 mm 。 7、一套完整的建筑施工图包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 8、地漏水封高度不得小于 50mm 。 9、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施，对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。 10、卫生间必须安装防水插座。 11、相关各专业工种之间的检验称为交接检方式。 12、排水主干管及水平干管做通球试验通球率必须达到 100% 。 13、三级安全教育是指公司、项目、班组。 14、三宝指的是：安全帽、安全带、安全网。

15、安全检查隐患整改“三定”原则的内容是：定人、定时间、定措施。 16、按照建设部的有关规定，开挖深度超过 5 m的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。 17、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出 18、施工现场临时配电采用三级配电二级保护，其中二级保护指总配电箱漏电保护、开关箱漏电保护 19、安全生产责任制是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。 20、安全技术交底应由技术负责人编制，由技术负责人进行交底。二、选择题（每题1分，计30分） 1、房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由（D）组成。 A、电梯间和设备间 B、楼梯间和卫生间 C、设备间和卫生间 D、电梯间和楼梯间 2、下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是（C） A、流动性 B、黏聚性 C、耐久性 D、保水性 3、楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（A） A、混合结构 B、框架结构 C、剪力墙 D、桁架结构 4、下列装修材料中，属于功能材料的是（C）. A、壁纸 B、木龙骨 C、防水涂料 D、水泥