静力压桩基础工程劳务施工合同样本
静力压桩基础工程施工合同
发包单位（人）：湖南创越电子科技有限公司（以下简称甲方）
承包单位（人）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司长沙分公司（以下简称乙方）现根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关规定、遵循平等自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方协商一致签订本合同，双方必需共同遵守。
第一条：进度目标：满足业主要求，安全目标：“0”安全事故
质量目标：一次性通过原则，成本目标：实行经济责任承包，自负盈亏第二条：工程规模：以图纸为准，预计静压PHC预应力管桩10000米。
第三条：承包方式：包工包料
第四条：施工工期：自试桩之日起计20个（晴日）工作日。因停电、停工待料（指甲方供应材料）设计图纸变更，遇地上、地下障碍物，场地下陷以及未按施工方要求修好运输道路，运输道路不能满足材料进场，工程款未能按期付款支付等原因和灾害事件则工期顺延。
第五条：本工程由甲方负责材料供应，所采用的材料必须有出厂合格证，必须满足设计要求。
第六条：工程质量标准按下列条款执行
1、按国家及省、市颁发的规范、规定。
2、按会审后的设计图纸说明、要求及三方认可的修改图或通知（指甲、乙及设计三方）。
第七条：甲、乙双方的主要责任：
1、甲方办妥正式工程和临时工程范围的土地证（借)用手续，左邻右下障碍物。
2、甲方向当地建设局办理施工报建手续，报建费用由甲方负责。
3、甲方负责书面提交工程平面定位资料、平面定位点和高程基准点。开工前搞好三通一平、施工现场内水电、施工现场内运输道路、施工应满足桩机正常压桩的施工要求，甲方负责工程放线，全部桩定位。甲方负责协同有关单位进行复核，并及时签证验收。
4、甲方提交施工图纸二份（包括：基础结构图、平面图、立面图、剖面图）和对应准确的地质资料（工程地质勘察报告）一份。
5、甲方委派胡彪同志为驻工地代表，对工程质量及进度进行监督，负责处理施工中各种问题，负责现场的及时签证。
6、甲方接通水源、电源，用电量为180千瓦。
7、乙方王铁军为工地负责人，负责工程款的收付，做好现场的安全、文明施工。
8、乙方人员如需到当地办理有关暂住手续由甲方负责办理，费用由乙方负责。
第八条：工程验收
1、工程交工程验收，执行国家现行的有关施工规范及验收评定标准（合格）。
2、甲方必须在乙方完工后叁天内及时组织有关单位进行验收工作，质检验收时甲方必须通知乙方。工程完工后一个星期内如果甲方未完成本工程的质检验收工作，则本工程质检验收不影响工程款的支付，甲方按约定支付工程款。
第九条：本合同发生的经济责任界限
1、桩机（组）的进场费由甲方付给乙方30000元包干使用。
2、本工程按入土深度（自然地面至桩尖长度，包括桩尖长度机送桩深度）结算工程量，每个桩位加损耗 0.5 米计入结算桩长，静压PHC预应力管桩Φ300的 155 元/米，Φ500的 245 元/米,
3、露出地面材料损耗归乙方负责。
4、本工程的施工水、电费由甲方负责支付，水表、电表（组）的服装由甲方负责，并由甲方负责接至施工现场。
5、本工程税项、管理费由甲方承担。
6、若因设计变更、现场处理不及时、材料运输道路不畅、资金不能及时支付等非乙方原因停工，累计第四天开始计算，甲方应按大型机械停滞台班费和窝工补偿乙方贰仟元/台班误工费，工期顺延。若长时间不能满足施工要求，乙方有权中途退场。由此引起一切责任及增加相关费用由甲方承担与乙方无关。
7、乙方按照施工图纸，三方认可的修改图（通知）和施工方案进行精心施工，确保质量。如质量不合格，经鉴定分析属于乙方责任者，其费用全部由乙方负责。非乙方负责的应由甲方负责，因地质原因、地下障碍物引起的废桩、断桩、桩偏位，质量由甲方负责，现场代表应及时签证。
8、为确保单桩承载力设计要求，若送桩超深在1倍桩径范围内，按有关规范规定，由上部土建施工单位负责在承台施工时处理乙方不承担费用。
9、本工程按规定对桩进行静载、动测等试验费全部由甲方负责，并由其配合协助验桩单位进行桩的检测，如检测不合格，经分析证实，由责任方负责。
第十条：付款方式
1、本合同签订后乙方组织机械设备进场，设备进场后，甲方付
叁万元给乙方，施工完成一千米时付材料款合同单价的70%，工程全部完工支付
总合同造价的95%。余款在合格交付竣工资料后一个月结清。
第十一条：其它事项：如果甲方不按时付款，除承担延误损失外，按照每日万分之八赔偿乙方利息损失。
第十二条：本合同未尽事宜，双方可根据具体情况进行协商，如协商不成，可由当地法院判决仲裁处理，双方进行的有关会议决定的会议纪要或补充协议是本合同的组成部分。
第十三条：本合同经双方签名后生效，至合同工程交工验收结算付清工程款后自然失效。本合同如有违约，违约方承担一切因违约引起的后果。
第十四条：甲乙双方签约：
甲方代表：乙方代表：
（单位盖章）：（单位盖章）：
签约人：签约人：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签约时间：签约时间：
本合同连续共页（以下无正文）