水电安装劳务承包合同

石柱县黄水娱乐中心工程

水电安装劳务承包合同

江苏龙海建工集团有限公司黄水娱乐中心工程

项目部

水电安装劳务承包合同

甲方:江苏龙海建工集团有限公司

乙方:

甲方委托乙方对石柱县黄水文化娱乐中心工程中水电安装工程进行施工。根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的基本原则,为明确双方责、权、利,以利工程顺利进行;在甲乙双方完全清醒并充分理解施工图纸的情况下;经双方友好协商,遵循自愿,平等,公平,诚实的原则,就本工程施工达成以下条款,特签定本合同,以供双方共同遵守。

第一条工程概况,工期,目标

一、工程概况:

1 工程名称:石柱县黄水文化娱乐中心工程(原石柱县黄水镇游客接待中心工程)

2 工程地点:石柱县黄水镇

3 结构类型:人工挖孔桩基础框架结构

4 承包形式:包人工,包机械,包辅助材料

二、工期:

1 开工日期:以甲方通知为准

2 完工日期: 2011年 12 月 15 日

3 总日历工期: 300天

三、施工目标:

质量目标:严格按规范施工,并应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242-2002之要求

进度目标:按合同工期完成施工任务

安全目标:不发生一切重大伤亡事故,轻伤负伤率小于0.1% 第二条工程承包范围,工作内容,承包价格

一、承包范围:

本合同的承包范围:项目施工图纸中所含的全部水电安装工程(消防弱

电除外)

二、工作内容:

项目施工图纸中所有水电安装工程的安装、调试、预留预埋、防雷接地、

水电资料等(消防弱电除外);密切配合土建施工进度;现场水电维护;其他

辅助性工作

三、承包价格:

综合单价: 20元/㎡包干价

综合单价包含以下内容:

1、施工过程中的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险和安

全文明施工费等,以及国家建筑工程相关定额中规定的其他费用。

2、除设计变更或应建设方要求增加工程量以外,甲乙双方将不存在任何其他

涉及费用的签证和价格变更,即均按此价结算;乙方应充分考虑和预见工程

综合情况和施工因素,不得在施工过程中以任何理由提出其它要求。

4、用于安装施工的所有相关机具、辅助器具及材料、检测设备、燃料、劳动保护用品等。

5、施工范围内的所有计时工(包括现场,生活区清理工作)。

6、因停电、停水、下雨或其它一切不可抗力原因造成的停工、窝工费用。

7、甲方负责将施工用电送到二级配电箱;乙方负责第三级开关箱、设备电缆线、小型照明工具、运输工具等费用。

8、施工范围内的现场一切搬运费、设备机具进出场费、安全保障费等。

第三条验收、结算程序及付款方式

一、工程验收:

乙方对承包范围内已完工程向甲方提出验收申请后,必须协助甲方完成建设方、设计方、监理及其他相关单位,对该范围内实体工程质量及内业工程资料的检查和验收。

验收合格后,甲方将按合同约定程序进行工程款结算及支付。

验收不合格,由乙方按要求负责整改,相关费用由乙方全部承担,同时甲方有权对乙方进行双倍罚款(罚款从工程款中扣除);对甲方造成损失的,乙方必须全额赔偿,并承担由此产生的相关法律责任和经济责任。

二、进度款结算及工程总结算程序:

乙方施工达到合同条件后,进度款结算程序如下:乙方提出进度款结算申请;由甲方主管施工员确认实际施工进度;质检员确认施工质量;项目预算员依据现场实际情况及相关资料审核进度款;项目经理审定;财务部进行资金安排。

乙方施工达到合同条件后,工程总结算程序如下:乙方提出工程总结算申请;由甲方主管施工员确认合同全部内容的完成情况;质检员确认施工质量是否达到合同要求;工地保管确认是否已归还全部材料及工具;项目预算员依据合同、现场实际情况及相关资料,审核工程结算总价款;项目经理审定;财务部进行资金安排。

三、付款方式:

按每栋预留预埋工作完成后付工程价的20%,以后按月进度的80%付款。单栋完成后结算完毕付至工程款的80%,尾款在6个月内付清不计息。

第四条施工工期进度,质量,成本控制要求

一、工期要求:

本工程必须在 2011年12月15日完工,完成时间及全部完工时间由主管施工员书面签字确认后作为结算依据。

乙方必须配备专职生产管理员,负责协调生产。除不可抗拒的因素外,乙方必须保证按期完成施工任务。乙方按节点进度计划延误工期超过5天,甲方有权终止合同,勒令乙方退场,并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失,同时甲方对乙方进行双倍罚款。各种罚款直接从工程款中扣除,无需乙方认可。乙方不得以任何理由为借口要求甲方顺延工期;乙方所配备的施工人员数量及技术不能满足甲方施工进度及质量要求时,甲方有权另行安排施工队伍进场,用以加强乙方施工力量,其费用及损失由乙方全额承担。

二、成本控制:

认真研究图纸,提出合理的节约及整改方案,努力实现成本控制目标。

乙方必须定期(如每周、每旬、每月等)向甲方提交材料(甲供材)计划,并经甲方认可后方可实施。

对浪费材料等情况,甲方对乙方处以该材料价值2倍的罚款。

对于超计划用材,甲方将从各个环节进行追查,若查出属乙方施工原因或管理不善造成,甲方将同样对乙方予以该材料价值2倍罚款。

三、工程质量:

在甲方现场管理员的领导下,乙方必须配备自己的质检员,严格按照施工图纸合理用料,严格按照施工规范精心施工。不合要求的必须返工,造成的一切经济,工期损失全部由乙方承担。

服从甲方的统一管理,按甲方指定的有关质量、进度、安全、文明施工等制度进行管理,严格执行甲方的相关质量、进度、安全、文明施工管理制度及细则,确保本合同第一条约定的“施工目标”的实现。每一施工段或节点验收合格后,应随时填写好管线及设备的隐蔽工程记录和相关检验批验收记录,送交有关部门办理工程签证手续。

对乙方承包范围内的水电安装工程质量验收,必须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之要求。

第五条安全生产及文明施工

一、安全生产:

1、乙方必须配备专职安全员,负责工地安全生产。必须采取必要的措施和手段强化安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工制度,以

保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保工程安全达标。

2 、乙方在施工过程中出现各种安全事故一切责任均由乙方自行承担。发生事故乙方应立即上报甲方项目部,甲方出于人道主义应给予帮助。对于治疗费用在伍仟元以下的,由乙方全额支付;伍仟元以上的甲、乙双方各承担50%(不遵守安全规章、不服从甲方管理人员安排而造成的安全事故,费用全部由乙方自行承担)。

3 、乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,并应遵照甲方的安全管理规定,服从甲方的统一管理。

二、文明施工:

乙方必须配备专职文明施工管理员,严格执行重庆市政府下发的《重庆市建筑工程文明施工管理办法》的文件规定。从现场清除并运走由乙方施工留下的垃圾,其人工费由乙方承担。乙方人员应严格服从工地的各项生活及工作规章制度。

严禁乙方人员在施工场地内发生打架、闹事、聚众斗殴、偷盗、蓄意破坏等事件。如有违反,将按5000元(伍仟元)—10000元(壹万元)/次,进行处罚,并移交公安机关及相关管理部门进行处理。

第六条双方职责

一、甲方职责:

1 、提供施工图纸,设计变更,图纸会审记录等与施工有关的文件资料。

2 、提供临时设施供乙方施工人员居住。

3 、及时提供原材料,确保工程施工的需要。

4 、负责提供施工用水、施工用电。

5 、及时组织有关部门人员对已完工程进行验收,以便下道工序的施工。

6 、负责提供施工场地,协调周边关系,保证良好的施工环境。

7 、按合同规定的支付方式及时按时支付工程进度款。

二、乙方职责:

1、乙方必须将专职安全员,专职质检员,专职文明施工管理员,专职生产管理员名单及其他施工人员名单提交给甲方,并附上乙方管理人员上岗证及特殊工种上岗证,其费用由乙方承担。乙方施工人员应相对稳定,不得随意抽调人员,依据施工任务的大小合理调配施工人员,以满足施工进度要求。

2、必须服从甲方施工员的管理及监督,维护甲方的利益,乙方无正当理由不服从甲方的管理,甲方有权请乙方退场,其损失由乙方承担。

第七条其它

合同中未明确部分依据项目部管理制度严格执行,未尽事宜双方协商解决;执行合同出现纠纷内部协商无果时,任何一方均可申请仲裁机构进行仲裁,仲裁结果双方应无条件接受。

双方签订合同后,乙方须向甲方缴纳50000元(伍万元)保证金,用于工程质量保障、工人工资支付等。该费用将视工程进度完成情况,按比例无息退还给乙方。

以上各条款请双方共同遵守,以利工程顺利实施。

本协议自双方签章之日起生效,至工程竣工验收合格、工程款结清、双方办理完财务手续后自行失效。

本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具同等法律效力。合同订立时间:2011 年月日

合同订立地点:

甲方:(公章)乙方:(公章)

法定代表人:法定代表人:

委托代表人:委托代表人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:

水电安装劳务分包合同

编号:001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人:xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人: 1

水电安装劳务分包合同 甲方:xxxxxxxxxxx项目部 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,就本工程水电安装劳务分包事宜,签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点:xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式:劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料,包安全,包文明施工,包工期,包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费,包自用的机械设备和小型工具(垂直运输设备由甲方提供)。包绝缘胶带,包预埋填充辅材,包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位,确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求,预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管,排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工,如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线,安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒,安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管,且所有预埋管线穿钢丝,确保线路畅通。 2

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同 甲方: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。 1、工程名称:砌体、抹灰分部工程 2、工程地点: 3、承包范围和单价: 3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3.3计算方式:按实际砌筑数量计算。 3.4承包单价:砌筑工程按实砌(块数)计算¥元/块, 抹灰工程按实抹灰(面积)计算¥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时;现场熟练技工数量不得低于3人,不含后台辅助工。 5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。 5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

防水施工劳务分包合同

防水施工劳务分包合同 工程发包方:延安市建筑安装工程公司第九分公司(以下简称甲方)。 工程承包方:(以下简称乙方)。 根据国家有关法规和生产力的需要,经甲、乙双方协商,乙方同意为甲方(安塞县高级中学第二学生食堂)提供劳动力,为明确双方的义务和权力以及经济责任,特签定本劳务分包合同。 第一条:工程概况 1、工程名程:安塞县高级中学第二学生食堂 2、工程地点:城北区 第二条.劳务分包工程的工作内容 屋面、雨棚顶SBS卷材,卫生间、餐厅操作间、洗消间、备餐间聚氨脂涂膜(含原材料)。 第三条:安全生产 1、严禁收用未成年人,身份来历不明的人,身体不健康的人,思想道德低劣的人,被依法追究刑事责任的人以及女性不能从事特种体力劳动的人进入施工现场。 2、乙方进场前签定劳动安全纪律签约书与劳务合同。 3、甲方向乙方做好安全及各项规章制度的宣传教育工作,配合乙方搞好安全防范工作。 4、乙方认真把操作规范,安全规程和各项制度给工人宣传指导,贯彻落实到每一个操作人。因乙方违反操作规程造成的安全责任由乙方承担。 5、乙方严格做到不伤害自己,不伤害别人,不被他人伤害,具备高度的自我保护意识。 6、乙方在施工中未按上述严格执行,发生打架、斗欧事件,每次罚款一千元,造成严重后果者送当地公安部门处理。 第四条:工程质量 1、乙方所分包的工程必须达到合格标准。 2、如果达不到质量标准,甲方有权责令乙方将工程修补合格;如乙方不返工处理,甲方将根据实际情况处以返工所需费用二倍的罚款。 3.因乙方施工质量及进度不能达到要求,建设、监理单位的罚款由乙方承担。 第五条:工程进度 1、乙方必须有充足的劳动力,认真完成规定的日作业、周作业、月作业计划。确保安全、质量,按时完成甲方规定的进度计划。

水电分项工程劳务分包合同

水电分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 工程名称:___________________________________ 工程地址: 甲方将承建的工程的水电分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容 (1)施工现场临时水电安装及完工后拆除。 ( 2 )按设计图中一期装饰工程量完成室内给排水及电器设备安装工程,其中电视、电话、综合布线、对讲系统 只预埋配管与箱盒安装,穿线由相关施工队完成。 (3 )发电机房、高低配电设备及消防控制系统电气配管与消防管道设备安装均由其他相关施工队完成,不在本承包范围内。 (4)所有进岀建筑物管道及电气配管均埋岀距离建筑物 1 米5 止。 ( 5 )所有预留线槽及孔洞由甲方土建施工队负责填补。 二、承包方式:人工费承包 三、承包单价 (一)承包单价为元/ 平方米(按建筑面积计算)。 四、价款的结算 如工程质量未达优良,只按基价的%_ 结算;如工程质量达到优良,按基价的100 % 结算。 五、价款的支付乙方在进场时应向甲方缴纳工程总造价的3% 的质量保证金,春节前甲方按乙方完成的工程量结算一次,并按完成额的80 % 支付。,节后甲方按乙方每月完成工程量的80 % 支付。预留的人工费待工程竣工,经业主验收合格,乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为, 3 个月内付清,同时甲方将3% 的质量保证金如数退还给乙方,但由于水电工程涉及保修所以甲方在结算时将另扣乙方总工程款的5% 作为保修金待一年后退还,在保修期内乙方应随时派人配合甲方维修如乙方不配合甲方有权另行派人维修并按维修费的三倍从乙方的保修金内扣除直到扣完为止。 六、质量要求:优良 1、水电预留洞口处必须按规范处理。 2 、所有工作必须按规范及技术交底施工,否则每点处罚款100 元。 3 、乙方必须派专业质检员1 名,配合甲方质检,跟班作业,严格执行三检制。 七、工期要求 工程施工时,乙方必须按照甲方编制的总工期、月、旬、日计划工期按时合格完成(并保证在岗工人不少 于30 人)。未按时完成按1000 元/ 天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: 1 、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严 格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

建筑工程劳务承包合同模板

(以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则,结合施工生产需要,经双方协商一致,特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称:工程。 2、工程地点:。 3、建筑面积: m2(按实际工作量结算); 4、工作内容: (1)、工程(劳务)承包的区域:从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程,砼搅拌、浇筑,砌体、抹灰、土方回填及所有垫层,地坪面层,室外散水,屋面放坡找平,所有防水打底及防水后的保护层浇筑,外墙砖粘贴及清洁,内、外架搭拆,四口五临边防护,安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 (2)、具体承包范围: 1)、人工费:指承包本工程承包范围施工图(含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等)的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高,至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工,相关工序的配合工作。 2)、辅料费:各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种

绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3)、机械费:包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4)、模板费:指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5)、脚手架费:指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码,各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护,上料平台和卸料平台的搭拆,日常维护以及需要反复搭拆的各种架子,因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道,提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6)、安全文明施工费:指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用,施工通道维修清洁、车辆冲洗,因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚,同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7)、管理费:指乙方保卫人员、施工员、安全员,质检员、材料员等的工资,办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8)、税金:本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9)、工程质量、安全验收标准:本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量,按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文

光伏工程劳务承包合同

光伏工程劳务承包合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 工程名称: 光伏并网发电项目 施工地址: 签订日期:二零年月 甲方(发包人): 住所: 乙方(代表): 住所: 乙方劳务人员(可补充): 经甲乙双方友好协商,就光伏发电项目工程的劳务承包事宜,达成一致意见,并签订本合同,以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称:光伏发电项目 1.2工程地点: 1.3工程内容:光伏安装

1.4 装机容量: KW 二、承包方式 承包方式:甲方提供施工所需所有材料,包含运输到施工地点,乙方负责整个分布式系统的安装。 三、工程工期 3.1总工期暂定为自然日:签约后10天必须到场,工期以实际到场之日算起,若无法施工,到场皆按照每人150元/天补偿给乙方。本工程按照铺设位置分为个区域,甲方可以合理地按区域依次提供乙方工作面。开工前,甲乙双方应当根据实际情况共同协商制定相对应的工程总施工进度计划及分区域施工进度计划,同时甲方必须保证在提供相应铺设区域后及时供应施工材料及设备。 3.2签约双方中的任何一方,由于战争、水灾、台风、地震或其它人力不可抗拒事故发生,影响合同执行时,其工程顺延时间与事故影响时间一致。 四、工程总价 4.1工程总价:按实际完工量实测(按照每瓦0.30元人民币计算) 4.2甲方提供主材及安装辅材。乙方负责安装施工。 五、结算支付方式

5.1合同签订后乙方人员到达现场后;乙方所报施工完成(验收合格)进行结算,两个工作日内将结算工程款项的95%支付至乙方指定账户。 5.2 由于图纸变更造成乙方返工而产生的费用甲方承担。由于材料供应不及时、协调不到位而产生的停工,甲方支付乙方每人15 0元/天伙食费、误工费,且工期顺延。 5.3质保金为合同总金额的5%,质保期为一年,自完工交接起算,一年质保期到期后,三日内支付至乙方指定帐户。 六、双方责任 6.1甲方责任 6.1.1 负责协调乙方与其他各工种、监理等其他相关公司的关系,使工程能顺利进行,同时按时向乙方提供有效的施工作业面。 6.1.2 配合协调现场施工用水、用电及垂直运输设施,配合协调乙方现场材料临时周转、堆放场地,协助乙方办理进出工地的出入证。 6.1.3行使管理、检查及监督的权利,发现问题及时纠正,负责施工队伍进场前的安全教育及技术交底。 6.1.4 提供符合所需内容的施工图纸、技术要求、施工规范及与乙方协商一致的施工进度计划,合理安排各工序间(如基座与支架间等)的衔接问题(如材料等),衔接不上则承担一切后果。

最新防水施工合同范本(两份)

防水施工合同(范本1) 项目防水施工合同 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 本合同的签订为乙方对外架劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解,接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状,并已经对 当地有关规定进行了充分的了解,乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书,并按照甲方的有关要求和确定的工作范围,乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场,严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等,甲乙双方经过认真协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 承包范围:本工程地下室、屋顶面、厨房、卫生间等部位防水工程。 二、承包形式

1. 承包形式:包工包料,包质量、包安全、包文明施工,甲方提供施工现场现有垂直运输机械的配合使用。 2. 签订本合同前,乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解,熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置,乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输等问题而提出额外补偿。 3. 乙方应做好由乙方使用的现场材料及工具的保管及管理、废料的清理及成品保护工作,否则造成的损失由乙方承担。 三、承包价格 高层单价: 1. 3厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米25元。 2. 2厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米23元。 3. 1.5厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米21元。 4. 2厚合成高分子涂料,综合承包单价为:每平方米17元。 5. 2厚聚氨脂防水涂料,综合承包单价为:每平方米18元。 别墅单价: 6. 3厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米26元。 7. 2厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米24元。 8. 1.5厚自粘性防水卷材,综合承包单价为:每平方米22元。 9. 2厚合成高分子涂料,综合承包单价为:每平方米18元。 10. 2厚聚氨脂防水涂料,综合承包单价为:每平方米19元。 11. 以上承包单价已包括含基层处理剂、管理费、技术措施费、风雨影响费、材料保管、利润、施工配合及不可预见费等完成该工程

水电工程劳务承包合同标准样本

合同编号:WU-PO-459-33 水电工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水电工程劳务承包合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点:_________________ 2.工期:_________年_______月_______日至 ________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料

建筑施工劳务承包合同完整版

建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:___________ 乙方:___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________

建筑工程防水工程分包合同

建筑工程防水工程分包合同 篇一:防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方(甲方):河南省仁景建筑工程有限公司 承包方(乙方):上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称:南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点:郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围:南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材,按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格,为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式:包工包料。

4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定,和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责,费用由乙方负担,并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水(含点粘350号石油沥青油毡一层)包干价单价为 46 元/m2 (含税价)。材料规格:主楼及地下车库筏板防水面积暂定:2万㎡; 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2, 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为:锦绣牌;材料规格: 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费(包含所有材料,比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料(汽油)、结合层用料等)、材料复检实验费、施工用机

建筑施工劳务承包合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT358 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 建筑施工劳务承包合同通用范本

建筑施工劳务承包合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围

太阳能光伏安装施工合同

太阳能光伏发电安装施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方) 按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议: 1、工程概况 1.1工程名称:********** 1.2工程地点:********** 1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式: 包工不包料(含装卸费) 1.5工期: 开工日期:年月日 实际施工天数:天 1.6工程质量:合格 1.7合同价款(人民币大写): 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算,材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,

解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。 3.2 安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金,不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人:承包人: 发包人代表:承包人代表: 地址:地址: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 年月日年月日

防水工程劳务承包合同

防水工程劳务承包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就工程防水工程劳务分包事宜达成一致,订立本合同。 一、工程名称及地点: 工程名称: 工程地点: 二、承包内容: 本工程为屋面、卫生间工程。屋面防水为基层处 。 三、承包方式: 包工包料,包工期,包质量,包安全。 四、材料及技术要求: 1、按展开面积据实计算数量。 2、材料试验费用均由乙方自理,送试材料与施工中实际使用材料必须相同。 3、防水屋面杂物、积水清理以及需做灌水实验部位的灌水、放水、清理等均由乙方负责。 4、乙方随材料进场提供有效的检验报告及产品合格证书。 五、质量保证 合同签订后,立即做出防水标准样板,经建设、监理单位认可后,进行大面积施工。单项质量上达到合格要求。 六、施工工期 按照施工现场双方签订的施工进度计划执行。 1、施工栋号,开工日期,竣工日期,合计天数,如遇影响施工的不可抗拒因素,工期顺延。

2、乙方中途不按合同执行,先退场后结账,按已完工作量60%结账,余款作为另找队伍的费用。 七、承包计价方式 1、本屋面工程按展开面积计算,即协议单价每平方元,大写()元/m2计算工资。 2、卫生间按个数计算,即协议每个元,大写()元/个计算工资。 以上单价包括劳务管理费、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、所有全部操作费用在内。 3、施工及验收要求: (1)原材料质量符合要求,现场抽样送检合格后方能投入本工程使用。 (2)乙方严格按照本工程《施工设计图》进行施工,保证达到国家施工验收规范所要求的合格质量标准。 (3)保修5年。 八、付款方式: 1、原则上与建设单位付款同步。 2、工程量据实结算。 3、根据防水施工工程进度经甲乙双方监理单位验收,完成工程的工作量,达到验收合格后支付70%。 4、竣工验收合格后支付。以签订合同生效日期为准,至保修期满,无质量问题与甲方同步付款。 九、双方责任 1、甲方责任 (1)负责为乙方提供必要的技术交底及测量放线,提供平整、无凹凸裂缝、无油污、无松散物质的水泥基层表面。 (2)负责向乙方做书面的安全技术交底和处理施工的协调工作。

水电劳务分包合同书(标准版)

水电工程施工劳务分包合同书 发包单位:××××××××××建筑公司(以下称甲方) 承包单位:(以下称乙方) 经甲乙双方协商,甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电安装施工工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。 第一条、工程名称 XXXX大厦 第二条、工程地点 街区 第三条、承包范围 XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。 第四条、承包内容 1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。 2、材料的场内运输。 第五条、承包方式 1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币 元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。 第八条、工期 1、按甲方的施工进度计划完成。 2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。 第九条、质量要求 乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。 如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。

建筑工程劳务承包合同书

建筑工程劳务承包合同书 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第一款:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3结构类型:框剪结构 1.4合同工期:按总包方的要求确定。 第二款:承包范围 施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容: 2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。 2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。 2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对

拉杆并堆放到指定地点。 2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。 2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。 2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。 第三款:承包价款 3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 3.2+0.00以上按模板接触面积计算。 第四款:质量要求 4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。 4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。 第五款:工程工期 5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。 5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与

光伏安装合同

光伏安装合同协议书内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

光伏发电施工劳务承包合同 发包单位(甲方): 承包单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦 0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:元(人民币大写)。 4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。 5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。 第二条:施工工期 1、工程期限:有效工期 7 天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。 2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。 第三条:工程质量及适用的标准、规范

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。 2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。 3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。 第四条:甲方责任 1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。 2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。 3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。 5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。 第五条:乙方责任 1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。 2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。 3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

屋面防水工程劳务承包合同最新版

屋面防水工程劳务承包合同 甲方: 乙方:身份证号码 担保人:身份证号码: 经甲乙双方共同协商,甲方同意将公司屋面防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、工程内容: 1、工程名称:屋面彩板工程。 2、工程地址: 二、承包方式:采取包清工的方式。 三、工程工时费:35,000.00元;大写:叁万伍仟元整。 1、甲方以18元/平方米的价格承包给乙方。(施工面积按实际测量尺寸计算) 2、结算方式:工程结束后一次性付清全款。 四、质量标准及验收要求: 1、乙方必须保证工程质量,按施工规范和图纸进行施工及验收。乙方在完成每一施工部位或工序后,应认真自检。在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。 2、本工程质保期为贰年,质保期内乙方应对自己施工质量而引起的屋面渗漏负责无偿修复。 3、因乙方施工质量原因给甲方造成的一切后果均由乙方负全部责任。 4、乙方对施工现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。 五、双方责任义务: 甲方责任:1、为乙方施工提供方便。 2、向乙方提供施工、作业要求,施工用所有原材料和具备施工 条件的工作地点。 3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、

检查与验收。 乙方责任:1、遵守安全操作规程,文明施工。 2、伙食费由乙方自行负责。 3、施工期间,乙方的施工人员出现的任何伤亡事故及违法犯罪 问题均与甲方毫无关系,责任由乙方自行负责。 4、乙方施工期间需注意安全,如因乙方原因造成甲方人员或物 品损伤损坏,由乙方承担全部责任。 5、质保期内乙方应保证彩板的质量及稳固性良好。如因产品、 工程质量问题造成直接或间接经济损失由乙方负全部责任。 6、乙方需保证施工人员现场秩序及卫生。 六、其它:本合同未尽事宜由双方协商解决。如双方协商不成,诉讼至工程所在地人民法院解决。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,本合同自双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 负责人:负责人: 联系电话:联系电话: 签字日期:年月日

水电安装工程劳务承包合同模板三篇

水电安装工程劳务承包合同模板三篇 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安 全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规 章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境, 根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、结构型式: 4、建筑风格: 5、工程规模: 二、承包范围: 1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消 防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、 焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等,试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作; 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

9、当室外温度达到或超过或按当地政府规定34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。 10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。 三、施工工期: 1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求: 1、执行标准: 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002 《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88四川省地方标准 2、质量体系要求 1该项工程质量交验合格工程。 2施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方

建筑施工钢筋工劳务承包合同

建筑施工钢筋工劳务承包合同

建筑施工钢筋工劳务承包合同 甲方: 江苏省东盛劳务有限责任公司 乙方: 为代表的施工班组(以下简称乙方) 身份证号码: 家庭住址: 根据<中华人民共和国合同法><中华人民共和国建筑法><建设工程 质量管理条例>及有关法规的规定,综合本工程具体的情况,为明确双 方责任,经双方充分协商,为更好的明确其权利、义务特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包人工,包工期,包质量,包文明施工,包治安达标,包 钢筋工机械及机械维修配件费用、包扎丝,以包清工的方式承包本工 程的施工任务。承包人必须常驻现场(每月不少于20天)否则少一天 罚款200元;承包人不参加项目部周、月例会的,每次罚款200元;从 下月生活费中扣除;承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按 期完成,不能完成的,每拖延一天罚款元并承担因此而给其它班组带 来的工期罚款和奖金损失;因承包班组人员明显严重不足,将对整个项 目工期造成严重影响时,项目部有权安排其它班组按原价格的 1.2倍 进行施工,费用从承包人结算款中扣除。 四、承包工作内容:乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,按结构、 建筑图纸分部工程中所有内容和图纸设计变更的所有的钢筋工和需钢 筋工种配合施工的所有任务。包括但不限于钢筋报计划、图纸会审、 基础工程、梁、柱、板钢筋工程,二次结构的构造柱、圈梁、过梁、

窗台梁钢筋、飘窗、飘板、空调板、构架钢筋,砌体内加固钢筋,屋面细石砼找平层钢筋,预留洞口的加强筋以及室外零星工程用钢筋,同时应完成钢筋的装卸工作,钢筋机械就位保养等所需的全部工作,钢筋加工棚、加工场地、钢筋加工现场的清理、整理、堆放,文明施工,废钢筋的集中堆放(按规格堆放、码堆),对每层用完的钢筋必须清理完毕后方可进行验收,并注意节约钢筋,钢筋的损耗超过 1.5%(含 1.5%)部分,按市场价进行赔偿。做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。 五、质量目标: 合格 六、工程价款的结算方法: 根据建设部颁发的编号为GB/50353- <建筑工程建筑面积计算规范>计算出实际施工的建筑面积。按建筑面积综合单价每平方米 25 元计算(含地下室及夹层面积。不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放置;钢筋损耗按1.5%计算,超出损耗的用量按市场价格从结算款中扣除;含钢筋进场所有卸车费用)。商业裙房及地下车库根据建设部颁发的<建设工程工程量清单计价规范>GB50500- 及江苏省建设厅颁发的<江苏省建筑于装饰工程计价表>中的计算规则,计算出在本合同中第四条承包范围内的本工程中实际使用的钢筋下料重量,单价按 380 元/吨计算(不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放

相关文档
最新文档