2017年上半年西藏监理工程师：建设工程合同管理法律基础模拟试题

2017年上半年西藏监理工程师：建设工程合同管理法律基

础模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是。

A：合同价与实际投资值

B：投标价与施工图预算值

C：概算值与施工图预算值

D：合同价与概算值

E：工程保险金

2、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为周。

A：

B：1

C：2

D：3

E：自我评定

3、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。

A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分

C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费

D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用

E：自我评定

4、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由填写。

A：监理单位、施工单位

B：施工单位、监理单位

C：设计单位、质监站

D：施工单位、质监站

E：工程变更单

5、建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是。

A：采用更先进的施工机械

B：改进施工工艺

C：增加每天的施工时间

D：改善劳动条件

E：自我评定

6、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。

A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

E：专业监理

7、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。

A：业主

B：工程师

C：承包商

D：承包商代表

E：专业监理

8、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。

A：乙承包人

B：发包人

C：甲承包人

D：工程师

E：专业监理

9、质量目标通常依据组织的制定。

A：质量意识

B：质量方针

C：质量计划

D：质量需求

E：工程变更单

10、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是。

A：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

E：专业监理

11、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。

A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

E：专业监理

12、关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是。

A：实施项目的工程性质和工程量应在事先确定

B：实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定

C：承包方在投标报价中不需要考虑风险费用

D：实际工程价格可能大于也可能小于合同价格

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为。

A：10万元

B：20万元

C：30万元

D：50万元

E：专业监理

14、建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目是__。

A．主控项目

B．一般项目

C．重点项目

D．主要项目

15、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担。A：主要责任

B：法律责任

C：全部责任

D：连带责任

E：工程保险金

16、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。

A：发包人

B：承包人

C：工程师

D：发包人和承包人共同

E：专业监理

17、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。

A：主体

B：客体

C：标的物

D：第三方

E：工程保险金

18、施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响，下列属于偶然性因素的是__。A．生产人员由于疏忽未按规程操作

B．使用了与设计要求不同的其他规格的材料

C．因施工机械正常磨损而带来产品质量差异

D．在突然遇到剧烈天气变化的情况下将剩下的工作继续完成而带来的质量差异19、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，

则停工期间承包商可索赔。

A：工期、成本、利润

B：工期和成本、不能索赔利润

C：工期、不能索赔成本和利润

D：成本、不能索赔工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、监理大纲可以由__主持编写

A．总监理工程师

B．拟任总监理工程师

C．总监理工程师代表

D．专业监理工程师

21、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由补偿。

A：保险公司

B：发包人

C：承包人

D：发包人和承包人共同

E：专业监理

22、总监理工程师应当根据__原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理工作的水平及其效果。

A．要素有用性

B．主观能动性

C．动态相关性

D．规律效应性

23、在施工阶段，业主改变项目使用功能而造成投资额增大的风险属于__。A．纯风险

B．技术风险

C．自然风险

D．投机风险

24、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位。

A：低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B：违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

C：低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D：低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

E：工程保险金

25、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。

A：筹措建设资金

B：审核上报项目初步设计和概算文件

C：提出项目开工报告

D：编制项目财务预算、决算

E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上

符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

1、在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有。

A：所采用的施工方法和施工机械

B：相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间

C：施工段数目

D：在工作面允许的前提下投入的劳动量和机械台班数量

E：专业工作队的工作班次

2、我国建设工程监理的特点为__。

A．服务对象具有单一性

B．市场准入采用双重控制

C．只提供施工阶段的服务

D．不具有监督功能

E．属强制推行的制度

3、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。

A．关键线路

B．工程内容进度

C．非关键线路

D．工作内容进度

E．工程总进度

4、监理工程师控制施工进度的工作内容有。

A：编制施工总进度计划

B：编制施工进度控制工作细则

C：批准工程进度款支付申请

D：制定突发事件应急措施

E：审批工程延期

5、下列关于合同成立地点的说法正确的是。

A：承诺生效的地点为合同成立的地点

B：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点

C：没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点

D：要约生效的地点为合同成立的地点

E：当事人采用合同书形式订立合同的．双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点

6、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。

A．将招标发包的建筑工程发包给政府指定的承包单位

B．将实行总承包的建筑工程肢解发包

C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位E．分包单位将其承包的工程再次分包

7、根据绘图规则。下列双代号网络图中的绘图错误有。

A：有多余虚工作

B：存在循环回路

C：节点编号有误

D：有多个起点节点

E：从箭线上引出箭线

8、执行政府定价或者政府指导价的标的物，下列价格调整说法正确的有。

A：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

B：逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行

C：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行

D：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行

E：在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照签订合同时的价格计价

9、以下有关索赔的说法中，正确的是__。

A．在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商

B．工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任

C．通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的

D．工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E．承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼

10、根据《建设工程质量管理条例》，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应明确建设工程的保修等。A：内容

B：范围

C：期限

D：效果

E：责任

11、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有（）。A．第4天至第5天的实际进度为匀速进展

B．第3天至第6天的计划进度为匀速进展

C．实施过程中实际停工累计0.5天

D．第4天实际工作量与计划工作量相同

E．第8天结束时该工作已按计划完成

12、描述数据离散趋势的特征值包括。

A：算术平均数

B：中位数

C：极差

D：标准偏差

E：变异系数

13、关于财务现金流量表的叙述，正确的有__。

A．年份起始年为0

B．年份起始年为1

C．现金流入减现金流出为净现金流量

D．现金流出减现金流入为净现金流量

E．流动资金在经济活动的期末全额回收

14、质量管理体系文件的编制原则包括下列。

A：符合性

B：确定性

C：相容性

D：持续受控

E：可操作性

15、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔。

A：材料超期储存费用

B：施工机械窝工费

C：合理的利润

D：工人窝工费

E：增加的利息支出

16、采用FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在__方面认为有必要时发布变更指令。

A．任何工作质量

B．特性的变更

C．任何联合竣工检验

D．协调几个承包商施工的干扰

E．要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

17、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。

A．造成永久质量缺陷

B．工程倒塌或报废

C．直接经济损失10万元以上

D．严重影响使用功能和丁程结构安全

E．造成人员死亡或重伤3人以上

18、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。

A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的

B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的

C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料

D．索赔事件耽误了工期

E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的

19、物资供应计划按其内容和用途，主要有__。

A．物资需求计划

B．建设单位采购供应

C．申请与订货计划

D．专门物资采购部门供应

E．采购与加工计划

20、既有直接经济损失，又可能导致工期延误和第三者责任的风险有。

A：投资风险

B：进度风险

C：质量风险

D：安全风险

E：合同风险

21、项目监理机构发现下列情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。A：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

B：施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的

C：施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的

D：施工单位施工质量不合格

E：施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的

22、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。

A．设计依据及参数

B．设计意图

C．结构特点

D．设计计算方法

E．施工要求

23、《建设工程监理范围和规模标准规定》规定，必须实行监理的项目工程是__。A．6.2万平方米的某住宅小区项目

B．总投资3.7万元的体育馆项目

C．总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目

D．总投资3.4万元的高速公路项目

E．总投资1.7万元的生态环境保护项目

24、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利。

A．选择施工总承包人的确认权与否决权

B．工程实际竣工日期的签认权

C．工程上使用的材料和施工质量的检验权

D．设计变更的审批权

E．工程款支付的审核和签认权

25、FIDIC合同条件规定，工程师在审核承包商提交的月报表后，应按合同规定扣除__等款额后，所得金额净值为承包商本月应获得支付的款额。

A．以前支付的预付款

B．分包工程款

C．按合同规定计算的保留金

D．监理酬金

E．承包商到期应付给业主的其他款项

宁夏广播电视大学实用法律基础小抄(必胜版)

综合练习一二名词解释： 1、法：法是由国家制定或认可，并以国家强制力保证实施的，反映统治阶级意志的规范体系。 2、法的历史类型：法的历史类型是指按照法律制度赖以建立的生产关系类型及其反映额阶级以及的性质，对不同国家和地区的法律制度进行的基本分类。 3、法系：“法系”是根据法律的结构、形式和法律实践的历史传统等外部特征，对不同国家和地区的法律制度进行的分类。 4、法律制定：法律制定，通常有广义和狭义两种理解。广义的法律制定泛指有关国家机关在其法定的职权范围内，依照法定程序，制修改、补充、废止规范性法律文件的活动，狭义的法律制定，又称立法，专指国家最高权力机关（或称国家立法机关）制定、修改、补充、废止法律的活动。 5、法律规范：法律规范是由国家制定或认可，具有普遍约束力的行为规则。 6、法律部门：法律部门是按照法律调整社会关系的领域和调整方法作为主要标准，对现行法律规范进行的分类。 7、法的实施：是指通过一定的方式使社会主义法律规范的要求在社会生活中得到贯彻和实现的活动，是法作用于社会关系的特殊形式。 8、法的适用：是指一切国家机关及其工作人员和国家授权单位按照法定的职权和程序，运用国家权力，将法律规范运用于具体的人或组织，用来解决具体案件的专门活动。 9、法律关系：法律关系是法律在调整人们行为的过程中形成的特殊的权利和义务关系。 10、法律制裁：是指国家专门机关对违法者依其应当承担的法律责任采取的惩罚措施。 11、法治：是指与民主相联系的治国的原则和方略，或者说是一切国家机关、公职人员、公民，社会组织和团体必须普遍守法的原则，即依法办事的原则。 12、刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律，是掌握政权的统治阶极为了维护本阶级政治上的统治和经济上的利益，根据其阶级意志，规定哪些行为是犯罪并应当负刑事责任，给予犯罪人何种刑事处罚的法律。 13、宪法:作为法律形式的”宪法”,一般指在一个国家法律体系中具有根本大法地位的法律规范的总称. 14、宪政：也称立宪主义，依照宪法规定产生的政治制度是宪法规范与实施宪法的政治实践相结合的产物。 15、政治权利：又称参政权或参加政治的权利，是公民依照宪法和法律规定，参与政治生活的行为可能性。 16、宪法实施：是指宪法规范在实际生活中的贯彻落实，即将宪法文字抽象的权利和义务转化为现实生活中生动、具体的权利和义务关系，并进而将体现在宪法规范中的人民意志转化为人们的行为。 17、行政法：行政法是指调整行政关系，规范和控制行政权的法律规范系统。 18、行政主体：是指享有国家行政权力，拥有独立的行政职权，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担相应法律责任的组织，其具有行政法上的独立人格和法律地位，能够独立作为行政诉讼的主体。 19、公务员：是基于一定的行政公务身份而代表行政主体行使行政职权，履行行政职责，实施行政管理的工作人员。 20、行政行为：所谓行政行为是指行政主体履行行政职责、运用行政职权而实施行政管理或提供服务并产生法律效果的行为。 21、行政立法：行政立法行为是抽象行政行为的一类，是指国家行政机关依法定权限和程序制定和发布行政法规、规章等行为规范的活动。 22、行政许可：是指行政机关根据公民、法人或者其它组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。 23、行政处罚：是指行政主体在行政管理活动中依照法定职权和程序对违反行政法规范但尚未构成犯罪的行政相对人给予行政制裁的具体行政行为。 24、行政强制：是指行政主体为了保障行政管理的顺利进行，通过依法采取强制手段迫使拒不履行行政法义务的相对人履行义务或达到与履行义务相同的状态；或者出于维护社会次序或保护公民人身健康、安全的需要，对相对人的人身或财产采取紧急性、即时性强制措施的具体行政行为的总称。 25、行政裁决：是指国家行政机关依照法律授权，对当事人之间发生的与行政管理活动相关的、特定的民事纠纷进行审查并作出裁决的具体行政行为。 26、行政指导：是指行政机关在其职能、职责或管辖事务范围内，为适应复杂多样的经济和社会发展需要，适时灵活地采取符合法律精神、原则、规则或政策的指导、劝告、建议等不具有国家强制力的方式，谋求相对人的同意或协力，以有效地实现一定行政目的的行为。 27、行政合同：也称行政契约，是指为实现行政目标、执行公共事务、适用行政法规则，依双方意思表示一致在行政主体与行政相对人之间设定彼此权利和义务的协议。 28、行政救济：从广义上来说，行政救济也是行政法制监督的一种形式，是国家为排除行政行为对公民、法人和其他组织的合法权益的侵害而采取的各种时候补救手段。

法律基础知识试题及答案(打印版)

法律基础知识试题及答案一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题中的括号内。每小题1分，共30分) 1.按照制定和实施法律的主体不同，可以把法律划分为( )。 A.根本法和普通法 B.一般法和特别法 C.国内法和国际法 D.实体法和程序法 2.我国依法治国的主体是( )。 A.党中央 B.国务院 C.广大人民群众 D.全国人民代表大会 3.外国人在我国领域内，( )适用我国法律。A.一律 B.一般 C.可以 D.不 4.法律( )是划分部门法的首要的、第一位标准。 A.调整的社会关系的种类 B.调整的方法 C.保障权利的途径 D.调整的机制 5.我国第一部社会主义类型的宪法是( )年制定的宪法。 A.1949 B.1950 C.1952 D.1954 6.( )是解决民族问题的基本政策，是一项符合我国国情的基本制度。 A.民族自治制度 B.区域自治制度 C.民族区域自治制度 D.民族平等制度 7.我国宪法规定，公民有受教育的( )。 A.权利 B.权力 C.义务 D.权利和义务 8.最高人民法院是我国的最高国家审判机关，( )地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。 A.领导 B.指导 C.监督 D.管理 9.行政法与行政法规的关系是( )。 A.行政法就是指行政法规 B.行政法是行政法规的渊源之一 C.行政法规是行政法的渊源之一 D.行政法与行政法规是效力不同的两种类别的规范性文件 10.私营企业是指企业资产属于私人所有，雇工达到( )人以上的营利性经济组织。 A.5 B.6 C.7 D.8 11.增值税属于( )。 A.流转税 B.财产税 C.所得税 D.营业税 12.我国森林法把每年( )定为全国统一的“植树节”。 A.3月5日 B.3月11日 C.3月12日 D.3月15日

建设工程法律法规

建设工程法律法规建设工程法律体系 1、建设法规调整对象，包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及相关的民事关系。行政管理关系主要用行政手段加以调整；经济协作关系采用行政、经济、民事各种手段相结合的方法加以调整；民事关系采用民事手段加以调整。 2、建设法规体系，是指把已经制定和需要制定的建设法律、建设行政法规和建设部门规章衔接起来形成一个相互联系、相互补充、相互协调的挽着统一的框架结构。 3、建设法规体系的结构形式一般有宝塔形和梯形两种。 4、建设法规立法原则：市场经济规律原则，法制统一原则，责、权、利相一致原则。 5、建设法规的实施包括建设法规的执法、司法和守法。建设行政执法包括：建设行政决定、检查、处罚、强制执行；建设行政司法包括：行政调解、行政复议、行政仲裁；建设许可制度 1、《建筑法》规定了建筑工程施工许可、从事建筑活动的单位资质以及从事建筑活动的个人资格三项建筑许可制度。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。未领取的不得开工。 2、必须领取施工许可证的工程：投资额较大、结构复杂的工程。可以不申请办理施工许可证的工程:按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程不再领取施工许可证；工程投资额在30万元以下或建筑面积300平方米以下的建筑工程。 3、施工许可证申领的时间：建设单位应在建设工程施工前及建设单位应在建设工程施工准备工作就绪后组织施工之前申领施工许可证。 4、申请办理施工许可证的程序：（1）建设单位向有权颁发施工许可证的建设行政部门领取《建筑工程施工许可证申请表》；（2）建设单位持加盖单位章和法定代表人印鉴的《申请表》和有关证明文件向发证提出申请；（3）发证机关收到建设单位报送的《申请表》和所附证明文件后，对符合条件的应自收到申请之日起15日内颁发施工许可证；对不符合要求的，应当自收到申请之日起15日内书面通知建设单位并说明原因。建设工程施工过程中，建设单位或施工单位发生变更的，应当重新申领施工许可证。 5、申请领取施工许可证的条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，拆迁进度需符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）保证工程质量安全的具体措施、建设资金已经落实。其他条件。 6、到位资金：建设工期不足1年的，不得少于工程合同价的50%；工期超过1年以上的，不得少于工程合同价的30%。 7、施工许可证的期限规定:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证几个申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证自行废止。终止施工满1年的工程，恢复施工前建设单位应当报发证几个核验施工许可证。此外，按照国务院有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工或终止施工的，应当及时向发证机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告。 8、从业资格许可的内容：一是建筑施工企业、勘察单位、设计单位、工程监理、造价咨询单位从事建筑活动应具备的条件；二是建筑施工企业、勘察单位、设计单位、工程监理单位、造价咨询单位应在资质许可范围内从事建筑活动；三是专业技术人员从事建筑活动，应依法取得职业资格证书。建筑企业资质法规 1、建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应具备下列条件;(1)有符合国家规定的注册资本；（2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑活动所有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。 2、建筑企业资质分为施工总承、专业承包和劳务分包三个序列。建设行政主管部门对建筑企业资质实行年检制度，年检内容是检查企业资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、安全、市场行为等方面的违法违规行为。年检结论分为合格、基本合格、不合格三种。不合格和联系两年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定资质等级，新核定资质等级应低于原资质等级，达不到最低资质等级标准的取消资质。建筑企业连续三年年检合格，才可晋升上一个资质等级。承包建筑工程的单位在资质等级许可的业务范围内承揽工程。 3、建设工程施工合同认定无效的情形：承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级；没有资质的实际施工人员借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标或者中标无效的。建设工程发包与承包制度 1、工程发包与承包是指发包方通过合同委托承包方为其完成某一工程的全部或其中一部分工程的交易行为，工程发包方一般为建设单位、总承包单位或建设单位委托的招标代理单位。工程承包方一般为工程勘察设计单位、施工单位、监理单位、工程设备供应或制造单位等。 2、《建筑法》规定，建筑工程依法实行招标方式发包，对不适于招标发包的可以直接发包。 3、建设工程发承包应当遵循的原则：（1）遵循公开、公正、公平竞争的原则；（2）承包单位应当持有资质证书，并在资质等级许可方范围内承揽工程；（3）建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位组织实施。（4）建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建

《社会学概论》练习题库参考答案

华中师范大学网络教育学院《社会学概论》练习测试题库答案一、名词解释 1、社会学是一门关于社会良性运行和协调发展的条件和机制的综合性具体的社会科学。 2、社会结构指社会诸要素之间在相互作用过程中形成的相对固定的关系。 3、文化：文化是与自然现象不同的人类社会活动的全部成果，它包括人类所创造的一切物质的与非物质的东西。 4、社会化：所谓的社会化，是指个体与社会的互动过程中，逐渐养成独特的个性和人格，从生物人转变成社会人，并通过社会文化的内化和角色知识的学习，逐渐适应社会生活的过程。 5、代沟：所谓代沟是指社会的不同世代之间在价值观念和行为选择方面出现的差异、隔阂、甚至冲突。从社会学角度来看，代沟实际上反映的是社会结构、社会生活变化的速度和程度。 6、社会角色：社会角色是指与人们的某种社会地位、身份相一致的一整套权利、义务的规范与行为模式，它是人们对具有特定身份的人的行为期望，它构成社会群体或组织的基础。 7、社会规范：是在特点的社会活动领域中所创设的和形成的一整套持续而稳定的规范体系，它是制约社会行动的重要结构框架。 8、社会群体：广义上指通过持续的社会互动和社会关系形成的进行共同活动并有着共同利益的人类共同体；狭义上指通过直接的社会互动而形成的具有共同利益的人类群体。 9、社会不平等：指各阶级、阶层对相对稀缺的社会价值物在占有量、获取机会、满足程度上的差异性。 10、社区发展：指通过建设以促进社区经济与社会发展的过程。 11、社会行为：指人们在社会生活中与他人和社会有关的一切行为。 12、集合行为：集合行为又称为集体行为、大众行为。它是指一种人数众多的自发的无组织行为。集合行为中，个人都不是独立地行动，而是与他人相互依赖、相互影响。 13、拟剧论：是社会学家戈夫曼采取戏剧分析的方法，从印象管理的角度揭示人们社会互动的特点的理论。 14、社会调查方法：是人们有计划、有目的、有步骤地对社会现象和社会情况进行考察，搜集、整理、分析有关资料，并对其作出解释的一系列手段和程序的总称。 15、社会变迁：社会变迁指由生产力与生产关系的矛盾引起的种种社会变动现象。社会学家把社会制度、社会生活方式以及意识形态的渐进的、突发的社会变动过程与结果都称作社会变迁。 16、社会制度：社会制度是指在一定历史条件下形成的社会关系以及与其相联系的社会活动的规范体系，是制约社会行为的重要结构框架。

法律基础知识试题及答案一

百度文库专用法律基础知识试题及答案第一部分选择题(共50分) 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1按照规定的内容、法律地位和制定的程序不同，法律可以划分为根本法和普通法。其中，根本法又称 A宪法B民法 C刑法D行政法【】 2有关国家机关按照法定程序，对一定时期和范围的规范性法律文件进行审查并重新确定其法律效力的活动，称为 A法律编纂B法律制定 C法律整理D法律汇编【】 3对于违法犯罪行为的制裁和惩罚，体现了法律的 A评价作用B教育作用 C强制作用D指引作用【】 4下列选项中属于国务院职能范围的是 A修改宪法

B制定和修改基本法律 C批准省、自治区和直辖市的划分 D对国防、民政、文教、经济等各项工作的领导和管理【】 5《中华人民共和国宪法》规定，公民对国家工作人员的违法失职行为有权向国家机关提出申诉、控诉或者检举。这属于公民基本权利中的 A政治权利B监督权利 C社会经济权利D人身自由权利【】 6公民的下列违法行为中，属于违反了《中华人民共和国治安管理处罚条例》的是 A不遵守合同约定，长期拖欠房屋租金 B拒不赡养年迈、丧失劳动能力的父母 C故意损毁或者擅自移动路牌、交通标志 D为境外机构、人员非法提供国家秘密或情报【】 7根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，下列情况中，行为人不受行政处罚的是A受他人胁迫有违法行为的 B主动消除或减轻违法行为危害后果的 C配合行政机关查处违法行为有立功表现的 D违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的【】

电大期末考试法学专业《实用法律基础》课程考试必备小抄最新完整打印版

2017电大法学专业《实用法律基础》课程考试必备小抄最新完整打印版法：法是由国家制定或认可，并以国家强制力保证实施的，反映统治阶级意志的规范体系。法的历史类型：法的历史类型是指按照法律制度赖以建立的生产关系类型及其反映额阶级以及的性质，对不同国家和地区的法律制度进行的基本分类。法系：“法系”是根据法律的结构、形式和法律实践的历史传统等外部特征，对不同国家和地区的法律制度进行的分类。法律制定：法律制定，通常有广义和狭义两种理解。广义的法律制定泛指有关国家机关在其法定的职权范围内，依照法定程序，制修改、补充、废止规范性法律文件的活动，狭义的法律制定，又称立法，专指国家最高权力机关（或称国家立法机关）制定、修改、补充、废止法律的活动。法律规范：法律规范是由国家制定或认可，具有普遍约束力的行为规则。法律部门：法律部门是按照法律调整社会关系的领域和调整方法作为主要标准，对现行法律规范进行的分类。法的实施：是指通过一定的方式使社会主义法律规范的要求在社会生活中得到贯彻和实现的活动，是法作用于社会关系的特殊形式。法的适用：是指一切国家机关及其工作人员和国家授权单位按照法定的职权和程序，运用国家权力，将法律规范运用于具体的人或组织，用来解决具体案件的专门活动。法律关系：法律关系是法律在调整人们行为的过程中形成的特殊的权利和义务关系。法律制裁：是指国家专门机关对违法者依其应当承担的法律责任采取的惩罚措施。法治：是指与民主相联系的治国的原则和方略，或者说是一切国家机关、公职人员、公民，社会组织和团体必须普遍守法的原则，即依法办事的原则。宪法:作为法律形式的”宪法”,一般指在一个国家法律体系中具有根本大法地位的法律规范的总称. 宪政：也称立宪主义，依照宪法规定产生的政治制度是宪法规范与实施宪法的政治实践相结合的产物。政治权利：又称参政权或参加政治的权利，是公民依照宪法和法律规定，参与政治生活的行为可能性。宪法实施：是指宪法规范在实际生活中的贯彻落实，即将宪法文字抽象的权利和义务转化为现实生活中生动、具体的权利和义务关系，并进而将体现在宪法规范中的人民意志转化为人们的行为。行政法：行政法是指调整行政关系，规范和控制行政权的法律规范系统。行政主体：是指享有国家行政权力，拥有独立的行政职权，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担相应法律责任的组织，其具有行政法上的独立人格和法律地位，能够独立作为行政诉讼的主体。公务员：是基于一定的行政公务身份而代表行政主体行使行政职权，履行行政职责，实施行政管理的工作人员。行政行为：所谓行政行为是指行政主体履行行政职责、运用行政职权而实施行政管理或提供服务并产生法律效果的行为。行政立法：行政立法行为是抽象行政行为的一类，是指国家行政机关依法定权限和程序制定和发布行政法规、规章等行为规范的活动。行政许可：是指行政机关根据公民、法人或者其它组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。行政处罚：是指行政主体在行政管理活动中依照法定职权和程序对违反行政法规范但尚未构成犯罪的行政相对人给予行政制裁的具体行政行为。行政强制：是指行政主体为了保障行政管理的顺利进行，通过依法采取强制手段迫使拒不履行行政法义务的相对人履行义务或达到与履行义务相同的状态；或者出于维护社会次序或保护公民人身健康、安全的需要，对相对人的人身或财产采取紧急性、即时性强制措施的具体行政行为的总称。行政裁决：是指国家行政机关依照法律授权，对当事人之间发生的与行政管理活动相关的、特定的民事纠纷进行审查并作出裁决的具体行政行为。行政指导：是指行政机关在其职能、职责或管辖事务范围内，为适应复杂多样的经济和社会发展需要，适时灵活地采取符合法律精神、原则、规则或政策的指导、劝告、建议等不具有国家强制力的方式，谋求相对人的同意或协力，以有效地实现一定行政目的的行为。行政合同：也称行政契约，是指为实现行政目标、执行公共事务、适用行政法规则，依双方意思表示一致在行政主体与行政相对人之间设定彼此权利和义务的协议。行政救济：从广义上来说，行政救济也是行政法制监督的一种形式，是国家为排除行政行为对公民、法人和其他组织的合法权益的侵害而采取的各种时候补救手段。行政复议：是指行政相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对该被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。行政诉讼：是指公民、法人或者其他组织认为行政机关和法律法规授权的组织作出的具体行政行为侵犯其合法权益，依法定程序向人民法院起诉，人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下，对具体行政行为的合法性进行审查并作出裁决的制度。行政额赔偿：是国家赔偿的一部分，是指行政主体和行政公务人员在行使行政职权时，对因违法行政侵犯行政相对人的合法权益造成的损害，由国家承担赔偿责任的制度。行政补偿：是行政主体及其工作人员在行使职权的过程中，因合法行为造成行政相对人的合法权益受到损害，由国家对其所受损失予以补偿的制度。民法：民法是调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律规范的总称。自然人：自然人斯依自然规律出生的，具有自然生命形式的人。民事权利能力：是指法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。民事行为能力：是指自然人的法律行为能力，即自然人能够基于自己的意思，独立为法律行为的资格。监护：是指由特定的自然人和法人对无民事行为能力人和限制行为能力人的人身、财产进行监督和保护的民事法律制度。法人：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。民事法律行为：是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，如缔结婚姻的行为，收养行为，遗嘱行为，成立买卖合同、赠与合同的行为等。物权：物权是指权利人对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。所有权：所有权是所有权人对自己的不动产或者动产，依照法律规定享有占有、使用、受益和处分并排除他人干涉的权利。相邻关系：是指两个或者两个以上相邻的不动产所有人或占有人，对各自所有或者占有的土地、房屋、道路、水源、沟渠、管道等不动产在使用、收益时，相互之间应当给与便利或者接受限制而发生的权利和义务关系。共有：共有是数人对同一动产或者不动产共同享有一个所有权。共同共有：是指两个以上的权利主体，对同一财产不分份额地共同享有同一所有权。按份共有：是指数人对同一财产按各自确定的份额共同享有所有权的共同形态。善意取得：善意取得是关于交易的规则，指买受人不知道出卖人为无权转让而取得标的物的所有权。用益物权：是指对他人所有的不动产或者动产享有占有、使用、收益的权利。担保物权：是为了确保债权的实现，在债务人或第三人特定的财产上设定的以优先受偿权为内容的一种他物权。抵押权：为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，债权人有权就该财产优先受偿的权利。留置权：债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿的权利。债：是按照合同约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务的关系。侵权行为：是指不法侵害他人合法权益，造成他人损害的行为，债的担保：是依法律的规定或当事人的约定，为确保债务履行、债权实现而采取的法律措施。保证：是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。定金：是指订立合同时，为了保证合同个的履行，约定由当事人一方先行给付另一方的货币。债的转移：即债权、债务的转移，在习惯上又称为债的主体的变更。是以新的债权人代替原债权人（债权人的变更）；或以新的债务人替原债务人（债务人的变更），或由新的当事人既承受债权，又承受债务。债的消灭：是指由于一定法律事实的发生而使债权债务归于消灭的法律想象。合同:《合同法》中所指的合同，是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利和义务关系的协议。要约：要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺：承诺是对要约的接受，是指受要约人接受要约中的全部条款，向要约人作出的同意按要约订立合同的意思表示。同时履行抗辩权：是指无先后履行顺序的双务合同债务人在对方未履行或者未提出履行之前，拒绝履行的权利。不安抗辩权：是指先履行合同的一方当事人因对方当事人欠缺履行债务的能力或者欠缺信用，拒绝履行合同的权利。先履行抗辩权：是指双务合同中后履行义务人针对先履行义务人的先期违约的抗辩。人身权：人身权时民事主体所享有的，与其人身不可分离而无直接财产内容的民事权利。人格权：人格权时民事主体以人格利益为内容，并与人身不可分离的权利。身份权：身份权时民事主体基于某种特定的身份而享有的权利。结婚：结婚，是男女双方确定夫妻关系的民事法律行为。是男女双方关于建立婚姻关系的约定得到法律认可的结果。继承：继承是指自然人死亡后他人取得其遗产的法律制度。法定继承:法定继承是按照法律对继承范围和继承顺序的规定，继承被继承人遗产的继承方式。

电大实用法律基础名词解释考试简答小抄

1、法：法是由国家制定或认可，并以国家强制力保证实施的，反映统治阶级意志的规范体系。 2、法的历史类型：法的历史类型是指按照法律制度赖以建立的生产关系类型及其反映额阶级以及的性质，对不同国家和地区的法律制度进行的基本分类。 3、法系：“法系”是根据法律的结构、形式和法律实践的历史传统等外部特征，对不同国家和地区的法律制度进行的分类。 4、法律制定：法律制定，通常有广义和狭义两种理解。广义的法律制定泛指有关国家机关在其法定的职权范围内，依照法定程序，制修改、补充、废止规范性法律文件的活动，狭义的法律制定，又称立法，专指国家最高权力机关（或称国家立法机关）制定、修改、补充、废止法律的活动。 5、法律规范：法律规范是由国家制定或认可，具有普遍约束力的行为规则。 6、法律部门：法律部门是按照法律调整社会关系的领域和调整方法作为主要标准，对现行法律规范进行的分类。 7、法的实施：是指通过一定的方式使社会主义法律规范的要求在社会生活中得到贯彻和实现的活动，是法作用于社会关系的特殊形式。 8、法的适用：是指一切国家机关及其工作人员和国家授权单位按照法定的职权和程序，运用国家权力，将法律规范运用于具体的人或组织，用来解决具体案件的专门活动。 9、法律关系：法律关系是法律在调整人们行为的过程中形成的特殊的权利和义务关系。 10、法律制裁：是指国家专门机关对违法者依其应当承担的法律责任采取的惩罚措施。 11、法治：是指与民主相联系的治国的原则和方略，或者说是一切国家机关、公职人员、公民，社会组织和团体必须普遍守法的原则，即依法办事的原则。 12、宪法:作为法律形式的”宪法”,一般指在一个国家法律体系中具有根本大法地位的法律规范的总称. 13、宪政：也称立宪主义，依照宪法规定产生的政治制度是宪法规范与实施宪法的政治实践相结合的产物。 14、政治权利：又称参政权或参加政治的权利，是公民依照宪法和法律规定，参与政治生活的行为可能性。 15、宪法实施：是指宪法规范在实际生活中的贯彻落实，即将宪法文字抽象的权利和义务转化为现实生活中生动、具体的权利和义务关系，并进而将体现在宪法规范中的人民意志转化为人们的行为。 16、行政法：行政法是指调整行政关系，规范和控制行政权的法律规范系统。 17、行政主体：是指享有国家行政权力，拥有独立的行政职权，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担相应法律责任的组织，其具有行政法上的独立人格和法律地位，能够独立作为行政诉讼的主体。 18、公务员：是基于一定的行政公务身份而代表行政主体行使行政职权，履行行政职责，实施行政管理的工作人员。 19、行政行为：所谓行政行为是指行政主体履行行政职责、运用行政职权而实施行政管理或提供服务并产生法律效果的行为。 20、行政立法：行政立法行为是抽象行政行为的一类，是指国家行政机关依法定权限和程序制定和发布行政法规、规章等行为规范的活动。 21、行政许可：是指行政机关根据公民、法人或者其它组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。 22、行政处罚：是指行政主体在行政管理活动中依照法定职权和程序对违反行政法规范但尚未构成犯罪的行政相对人给予行政制裁的具体行政行为。 23、行政强制：是指行政主体为了保障行政管理的顺利进行，通过依法采取强制手段迫使拒不履行行政法义务的相对人履行义务或达到与履行义务相同的状态；或者出于维护社会次序或保护公民人身健康、安全的需要，对相对人的人身或财产采取紧急性、即时性强制措施的具体行政行为的总称。 24、行政裁决：是指国家行政机关依照法律授权，对当事人之间发生的与行政管理活动相关的、特定的民事纠纷进行审查并作出裁决的具体行政行为。 25、行政指导：是指行政机关在其职能、职责或管辖事务范围内，为适应复杂多样的经济和社会发展需要，适时灵活地采取符合法律精神、原则、规则或政策的指导、劝告、建议等不具有国家强制力的方式，谋求相对人的同意或协力，以有效地实现一定行政目的的行为。26、行政合同：也称行政契约，是指为实现行政目标、执行公共事务、适用行政法规则，依双方意思表示一致在行政主体与行政相对人之间设定彼此权利和义务的协议。 27、行政救济：从广义上来说，行政救济也是行政法制监督的一种形式，是国家为排除行政行为对公民、法人和其他组织的合法权益的侵害而采取的各种时候补救手段。 28、行政复议：是指行政相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对该被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。 29、行政诉讼：是指公民、法人或者其他组织认为行政机关和法律法规授权的组织作出的具体行政行为侵犯其合法权益，依法定程序向人民法院起诉，人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下，对具体行政行为的合法性进行审查并作出裁决的制度。 30、行政额赔偿：是国家赔偿的一部分，是指行政主体和行政公务人员在行使行政职权时，对因违法行政侵犯行政相对人的合法权益造成的损害，由国家承担赔偿责任的制度。 31、行政补偿：是行政主体及其工作人员在行使职权的过程中，因合法行为造成行政相对人的合法权益受到损害，由国家对其所受损失予以补偿的制度。 32、民法：民法是调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律规范的总称。 33、自然人：自然人斯依自然规律出生的，具有自然生命形式的人。 34、民事权利能力：是指法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。 35、民事行为能力：是指自然人的法律行为能力，即自然人能够基于自己的意思，独立为法律行为的资格。 36、监护：是指由特定的自然人和法人对无民事行为能力人和限制行为能力人的人身、财产进行监督和保护的民事法律制度。 37、法人：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。 38、民事法律行为：是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，如缔结婚姻的行为，收养行为，遗嘱行为，成立买卖合同、赠与合同的行为等。 39、物权：物权是指权利人对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。 40、所有权：所有权是所有权人对自己的不动产或者动产，依照法律规定享有占有、使用、受益和处分并排除他人干涉的权利。 41、相邻关系：是指两个或者两个以上相邻的不动产所有人或占有人，对各自所有或者占有的土地、房屋、道路、水源、沟渠、管道等不动产在使用、收益时，相互之间应当给与便利或者接受限制而发生的权利和义务关系。 42、共有：共有是数人对同一动产或者不动产共同享有一个所有权。 43、共同共有：是指两个以上的权利主体，对同一财产不分份额地共同享有同一所有权。 44、按份共有：是指数人对同一财产按各自确定的份额共同享有所有权的共同形态。 45、善意取得：善意取得是关于交易的规则，指买受人不知道出卖人为无权转让而取得标的物的所有权。

法律基础知识试题及答案

法律基础知识试题及答案一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题中的括号内。每小题1分，共30分） 1. 按照制定和实施法律的主体不同，可以把法律划分为（C）。 A. 根本法和普通法 B. 一般法和特别法 C.国内法和国际法 D.实体法和程序法 2. 我国依法治国的主体是（C ）。 A. 党中央 B.国务院 C.广大人民群众 D.全国人民代表大会 3. 外国人在我国领域内，（B ）适用我国法律。 A.一律 B. 一般 C.可以 D.不能 4. 法律（A）是划分部门法的首要的、第一位标准。 A.调整的社会关系的种类 B.调整的方法 C.保障权利的途径 D.调整的机制 5. 我国第一部社会主义类型的宪法是（D ）年制定的宪法。 A.1949 B.1950 C.1952 D.1954 6. （C ）是解决民族问题的基本政策，是一项符合我国国情的基本制度。 A.民族自治制度 B.区域自治制度 C.民族区域自治制度 D.民族平等制度 7. 我国宪法规定，公民有受教育的（D ）。 A.权利 B.权力 C.义务 D.权利和义务 8. 最高人民法院是我国的最高国家审判机关，（C ）地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。 A.领导 B.指导 C.监督 D.管理 9. 行政法与行政法规的关系是（C ）。 A. 行政法就是指行政法规 B. 行政法是行政法规的渊源之一 C. 行政法规是行政法的渊源之一 D. 行政法与行政法规是效力不同的两种类别的规范性文件 10. 私营企业是指企业资产属于私人所有，雇工达到（D）人以上的营利性经济组织。

A.5 B.6 C.7 D.8 11. 增值税属于(A )。 A.流转税 B.财产税 C.所得税 D.营业税 12. 我国森林法把每年（C）定为全国统一的“植树节”。 A.3月5日 B.3月11日 C.3月12日 D.3月15日 13. 刘迪，6岁，在北京幼儿园学习绘画数年，1989年夏天，某机构组织儿童绘画展, 刘迪的画被选中参展，并获得一等奖，得奖金1000元。此时刘迪父母已离异，其母张某为刘迪的监护人，刘迪之父每月给刘迪100元抚养费。1000元奖金应归（D）所有。 A.刘母 B.刘父 C.幼儿园 D.刘迪 14. 财产所有权中最核心的是 D ）。 A.占有权 B.使用权 C.用益权 D.处分权 15. 两个或两个以上的申请人在同一种商品上以相同或相似的商标在同一天申请注册的，商标局应当依照我国商标法的规定公告（A）的商标。 A.使用在先 B.申请在先 C.申请在先并且使用在先 D.设计在先 16. 我国继承法规定，继承人对于被继承人生前的合法债务（D）。 A.应当负责全额偿还 B.可以负责全额偿还 C.可以不负责偿还 D.应当在遗产的实际价值范围内负责清偿 17. 根据我国刑法规定，单位（B）。 A. 可以成为所有犯罪的主体 B. 只能成为法律明文规定可由单位构成的犯罪的主体 C. 不能成为任何犯罪的主体 D. 能否成为犯罪的主体由法院根据具体情况确定 18. 我国刑法规定，对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，（B）处罚。A.可以免除B.应当减轻C.可以减轻D.应当从轻 19. 我国刑法规定，法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年就不再追诉；如果20 年以后必须追诉的，须报请（B）批准。 A.全国人大常委会 B.最高人民检察院 C.最高人民法院 D.中共中央政法委 20. 中学生某甲，1983年4月5日生。1998年3月28日，他故意把一同学打成重伤，某甲对于他的这一行为，（A）。 A.应负刑事责任，但应当从轻或减轻处罚 B.应负刑事责任，但可以从轻或减轻处罚

建筑工程律师实务-发包人如何与实际施工人结算工程款

实际施工人挂靠承包人施工，或者承包人非法转包，发包人如何与其结算工程款？江苏高院意见：73p。实际施工人要求按承包人的资质等级向发包人主张权利的，不予支持。【案例】某法国公司兴建一座厂房，由某建筑公司施工，建筑公司将部分工程分包给黄某施工。在工程项目进行到大概70%的时候，黄某将建筑公司和法国公司起诉到法院，要求建筑公司支付其已完工程的工程款300万，并要求法国公司承担连带责任。法院判决支持了要求建筑公司和法国公司承担连带责任的诉讼请求。《司法解释》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。安徽高院意见：第十一条、非法转包、违法分包建设工程，实际施工人与承包人约定以发包人与承包人的结算结果作为结算依据，承包人与发包人尚未结算，实际施工人向承包人主张工程价款的，分别下列情形处理：（一）承包人与发包人未结算尚在合理期限内的，驳回实际施工人的诉讼请求。（二）承包人已经开始与发包人结算、申请仲裁或者诉至人民法院的，中止审理。（三）承包人怠于向发包人主张工程价款，实际施工人主张参照发包人与承包人签订的建设工程施工合同确定工程价款的，应予支持。发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，如何处理？江苏高院意见：承包人根据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人要求对已经向实际施工人支付的部分进行抵扣的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明发包人与实际施工人恶意串通的除外。广东高院意见： 8t承包人请求发包人支付工程款，发包人主张对其已经向实际施工人支付的工程款进行抵扣的，应予支持，但发包人未经承包人同意向实际施工人支付的超出其应得工程款以外的部分除外。 23.工程款的结算和支付，原则上应当在合同相对人之间进行，并符合合同约定。

建设工程基本法律知识

第一章建设工程基本法律知识 1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。 2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。 3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。保护期均自申请日起算。 4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。应在到期前6个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。从核准注册日起算。 5.一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。 6.著作权的保护期（关注50年即可） (1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制； (2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年； (3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日；但作品完成后50年内未发表的不再保护。 7.计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后50年；如果是单位，首次发表后的50年，开发完成50年内未发表，不再保护。 8.保证期限当事人无约定，履行期满之日起6个月内；有约从约。 9.定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效；定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 10.安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过3个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。第二章施工许可法律制度

建设工程法律与法规word版本

建设工程法律与法规

第一章 1施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（ D ）。 A.张某应当向施工企业赔偿损失 B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 2在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ A ）之债。 A．侵权 B．合同 C．无因管理 D．不当得利 3甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，该工程设计图纸许可使用权归（ B ）享有。 A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同 4甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（C）。 A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任5根据《担保法》，下列财产禁止抵押的有（ ABDE ）。 A．土地所有权 B．宅基地使用权C．荒山承包经营权 D．学校图书馆

E．被扣押的汽车 6 6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（ ACE ）。 A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B.买卖合同自6月10日成立 C.买卖合同自6月1日成立 D.若卖方不能交付货物，应返还50万元 E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元 7根据建筑工程一切险保险合同条款，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（ C ）造成的损失和费用。 A.设计错误 B.原材料缺陷 C.工地现场火灾 D.地下水位变化 8下列承担民事责任的方式中，只能用于违约责任的有（ BC ）。 A. 停止侵害 B. 修理、重作 C. 支付违约金 D. 恢复名誉 E. 赔偿损失 9某工程项目施工过程中，施工单位的项目经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成（ D ）。 A.重大劳动安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.强迫职工劳动罪 D.重大责任事故罪

2017年上半年西藏监理工程师：建设工程合同管理法律基础模拟试题

宁夏广播电视大学实用法律基础小抄(必胜版)

法律基础知识试题及答案(打印版)

建设工程法律法规

《社会学概论》练习题库参考答案

法律基础知识试题及答案一

电大期末考试法学专业《实用法律基础》课程考试必备小抄最新完整打印版

最新建设工程合同法律基础

电大实用法律基础名词解释考试简答小抄

法律基础知识试题及答案

建筑工程律师实务-发包人如何与实际施工人结算工程款

建设工程基本法律知识

建设工程法律与法规word版本