2016年二建《机电实务》真题及答案解析

2016年二建《机电实务》真题及答案解析
2016年二建《机电实务》真题及答案解析

2016二级建造师《机电实务》真题及答案解析

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( )进行。

A、观测点埋设后

B、设备底座就位后

C、设备安装完成后

D、设备调整后

答案:A

2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( )。

A、被吊设备设计制造图

B、设备基础施工图

C、吊装参数表

D、设计会审文件

答案:C

3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( )。

A、验证母材的可焊性

B、验证拟定的工艺指导书是否正确

C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据

D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头

答案:A

4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( )。

A、提高测量精度

B、便于吹洗管路

C、减小管道噪音

D、缓冲对表的压力冲击

答案:B

5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( )。

A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔

B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求

C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧

D、螺栓连接副可采用转角法施拧

答案:D

6、下列管道中,不属于仪表管道的是( )。

A、测量管道

B、气动信号管道

C、配线管道

D、伴热管道

答案:C

7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( )。

A、离传动最近的焊缝处

B、检修门(孔)处

C、工作温度的热端

D、支撑位置

答案:C

8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( )。

A、控制箱接线图

B、防雷保护设备布置图

C、机柜设备装配图

D、用户分配电平图

答案:D

9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( )

A.医院的门诊楼

B.博物馆的展示厅

C.大学的食堂

D.中学的教学楼

答案:D

10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( )

A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上

B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件

C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门

D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

答案:B

11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是( )

A.投标报价明显低于标底

B.投标问价的编制格式与招标文件要求不一致

C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天

D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价

答案:D

12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是( )

A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用

B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用

C.建设单位增加工作量造成的费用增加

D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用

答案:C

13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是( )

A.雨季和冬季施工

B.高空作业

C.设备试运行

D.交叉作业

答案:C

14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是( )

A.加强施工任务单和限额领料单的管理

B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测

C.制订技术先进和经济合理的施工方案

D.编制施工费用预算并进行明细分解

答案:A

15.不能进行竣工验收的机电工程项目是( )

A.达到环境保护要求,尚未取得环境保护验收登记卡

B.附属工程尚未建成,但不影响生产

C.形成部分生产能力,近期不能按设计规模续建

D.已投产,但一时达不到设计产能

答案:A

16、下列计量器具中,属于强制检定范畴的是( )

A、电压表

B、兆欧表

C、电流表

D、电阻表

答案:B

17、在距电力设施周围500m范围内进行( )作业时,需征得电力设施产权单位的书面同意,并报经政府有关管理部门批准。

A、堆物

B、爆破

C、开控

D、钻探

答案:B

18、特种设备安全法规定,特种设备的( )过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

A、改造

B、装卸

C、运输

D、使用

答案:A

19、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括( )

A、施工单位专业技术质量负责人

B、设计单位项目负责人

C、监理工程师

D、建设单位专业技术负责人

答案:B

20、建筑安装单位工程质量验收时,对涉及安全、节能、环境保护的分部工程,应进行的( )

A、检验资料的复查

B、见证抽样

C、抽样检测

D、全面检测

答案:A

二、多项选择题

21、硬质聚氯乙烯主要用于制作( )的材料。

A、化工耐蚀结构

B、密封件

C、管道

D、电绝缘

E、电缆套管

【答案】ACD

【解析】教材P6

硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐蚀的结构材料及管道、电绝缘材料等。软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等

22、变压器的主要技术参数有( )。

A、连接组别

B、容量

C、绝缘方式

D、功率

E、阻抗

【答案】ABE

【解析】教材P14变压器的主要技术参数有:容量、额定原副边电压、额定原副边电流、阻抗、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。

23.下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有( )。

A.锤击法

B.加热装配法

C.低温冷装配法

D.铰孔装配法

E.压入装配法

【答案】BCE

【解析】教材P42 过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,主要采用加热装配法。

24.正确的电缆直埋敷设做法有( )。

A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板

B.铠装电缆的金属保护层可靠接地

C.沟底铺设100mm厚碎石

D.电缆进入建筑物时采用金属管保护

E.电缆可平行敷设在管道的上方

【答案】ABD

【解析】教材P53电缆直埋敷设要求

25.工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有( )。

A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气

B.试验压力为设计压力的1.15倍

C.泄漏性试验应在压力试验前进行

D.泄漏性试验可结合试车一并进行

E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验

【答案】ADE

【解析】教材P65

管道系统泄漏性试验的实施要点

泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏优路网校点的试验。实施要点如下:

(1) 输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。

(2) 泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

(3) 泄漏性试验压力为设计压力。

(4) 泄漏性试验可结合试车一并进行。

(5)泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。

26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中,正确的有( )。

A.焊接在罐体上的绝热层固定件,应在罐体绝热施工前完成

B.储罐气密性试验合格后,进行绝热施工

C.储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验

D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工

E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作

【答案】ABD

【解析】教材P97 (三) 施工条件准备

(1)设备或管道应做水压试验、气密性试验并合格。

(2)各种支架、支座、吊架、热工仪表等接管应安装完毕且符合设计要求。

(3)对设备和管道安装中焊接、防腐等工序办理工序交接手续,设备和管道进行表面预处理。

(4)在有防腐、衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在防腐、衬里和试压之前进行。

(5)奥氏体不锈钢设备或管道绝热施工前宜根据设计或图纸要求对其采用油漆或铝箔进行隔离防腐。

27.关于建筑供热管道支、吊架安装的说法,正确的有( )。

A.无热伸长管道的吊架应垂直安装

B.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密

C.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全

D.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移

E.固定支架与管道之间应留有3~5mm的间隙

【答案】AC

【解析】教材P115

(2)管道支、吊、托架安装应符合设计要求。位置正确,埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3?优路网校5mm 的间隙,纵向移动量应符合要求。无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

28.关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有( )。

A.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个

B.零线和保护接地线应在汇流排上连接

C.配电箱内应标明用电回路的名称和功率

D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个

E.每个三相分支回路的电流不宜超过16A

【答案】ABCD

【解析】教材P119 照明配电箱安装技术要求

29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有( )。

A.空气洁净度

B.室内负压

C.噪声标准

D.气流速度

E.温度、湿度

【答案】ACE P132

30.按《注册建造师执业工程规模标准》规定,下列工程中,属中型项目的机电工程有( )。

A.110kV以下电力电缆工程

B.1m/s电梯安装及维修工程

C.单罐容积1万m3原油储库工程

D.2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程

E.含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程

【答案】CDE P327

三、案例分析题(共4题,每题20分)

(一)

背景资料

某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。

施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。

项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。

施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。

问题:

1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?

2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?

3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?

4.指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。

参考答案:

1.承包商首先应将提出的变更申请报建立工程师或总监理工程师,由监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响,报建设单位

工程师,建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计大内工程师认可变更方案,进行涉及变更,出变更图纸或变更说明,最终由建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,由监理工程师发至承包商。

2.项目部还需考虑施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,如焊条烘干,坡口处理等。关键质量特性的关键因素,如管道安装的坡度、平行度的关键因素是施工人员、冬季焊接施工的焊接质量关键伊苏是环境温度等;隐蔽工程。

3.1.6mm金属风管板材的拼接方式错误,一般板厚大于1.5mm的风管应采用电焊、氩弧焊等方式进行连接。

4.商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做过载试验错误,大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载实验;花灯的8各回路导线穿在同一管内错误,照明花灯的所有回路;同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多余8根。

(二)

背景资料

某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。

总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后,船运至本原油库区的自备码头,然后用汽车运至施工现场。

A公司中标管道施工任务后,即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案;与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后,立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善,责令其整改。

B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作,其签发的检测报告显示,一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查,这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工,无手工焊资质,未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,但造成费用损

失15000元。

储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。

问题:

1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?

2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?

3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?

4.储罐充水试验中,还要检查哪些项目?

参考答案:

1.应与公安、消防、交通、金融、保险、环保、水电、通信卫生、劳动、税务、海关、安全、质监、特检等单位、当地居民等。

2.应办理工程开工文件;工程设计图纸和相关技术文件应齐全、并按程序进行技术交底和图纸会审;施工组织设计或施工方案已经批准;施工人员已按有关规定考核合格;合格的施工机械及计量器具还应保证在有效期内。

3.质量事故是凡工程质量不合格,必须经过返修、加固或者报废处理,造成直接经济损失较大的为质量事故,本案例中16条焊缝经过调换焊工、更换焊机、返修焊缝后,重新检测结果为合格,且未影响工期,造成费用损失15000预案,属于较小的经济损失,所有未判定为质量事故。

4.储罐的充水试验中,还应对罐体的严密性;固定顶的强度、严密性;浮顶及内浮顶的升降试验及严密性;浮顶排水管的严密性检查。进行基础的沉降观测;充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构建,应全部完工,并检验合格;所有与严密性有关的焊缝,均不得涂刷油漆。

(三)

背景资料

某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5×1m、18.5kg、30V、8A、255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/1OkV),电缆,专用接插件等。

因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见图3);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。

在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。

事件1:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。

事件2:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。

光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。

问题:

1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。

2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?

3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。

4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?

参考答案:

1.避雷带应热镀锌钢。钢材厚度应大于或等于4mm的,镀层厚度应不小于65um,避雷带一般会用40mm*4mm镀锌扁钢,或&12mm镀锌圆钢制作。

2.扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊接。依据本图所布置的避雷带应为二类防雷建筑,二类防雷建筑为10m*10m

3.施工技术交底应及时完成;参加施工技术交底人员必须签字;技术交底记录应妥善保管,竣工后作为竣工资料进行归档。

4.机电工程项目竣工档案组卷应符合要求;项目竣工档案一般不少于两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交当地档案馆,施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》双方按清单查阅清单;移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份方案备查。(四)

背景资料

某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件:

事件1:A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊中,质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。

事件2:由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施,尽管总包单位每月按工程进度,将工程款及时支付给各分包单位,但仍有分包单位拖欠劳务工工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工欲罢工。

事件3:B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月,造成人员设备闲置,工期拖后,又由于一电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单,交由B公司处理,增加了5万元费用(人工、材

料、机械)。工程后期,建设单位要求按期投产,把延误的工期抢回来,B 公司增加人力和机具,终于按合同规定工期完成。

总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。

问题:

1、事件1中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?

2、在签定分包工程合同时,应明确哪些主要措施来规邂分包单位拖欠劳务工工资的风险?

3、按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔?

4、本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?

参考答案:

1.还应检查包括焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。

2.措施:每月把劳务工的工资发放表提交总包方;在合同签订时,双方明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金,确保劳务工身体健康。

3.按索赔发生的原因分析,B公司可以提出延期索赔、不利现场索赔、施工加速索赔。

4.工程文件:按单位工程组卷(本建设工程由多个单位工程组成);工程档案、按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。

2016年二建市政真题及答案

2016年二级建造师考试真题及百江教育参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【百江教育参考答案】B 2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是().百江教育 A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料 【百江教育参考答案】D 3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度 【百江教育参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由()单位作变更设计。 A.施工B.建设C.监理D.原设计 【百江教育参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。 A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B.构件混凝土强度不得低于设计值的75% C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉 D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【百江教育参考答案】D 6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。百江教育 A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥 【百江教育参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是()。 A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法 【百江教育参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是( )。 A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆 、1 D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制 【百江教育参考答案】D

(完整版)2017年二建《法规》真题及答案解析

2017 年二建《法规》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【优路答案解析】B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。P6 2.关于建设工程代理的说法,正确的是()。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理 D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理 【优路答案解析】C 主要考察代理的相关规定。P13 3.建设用地使用权自()时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【优路答案解析】C 主要考察建设用地使用权。P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后,对乙提起侵权之 诉。经查,乙共销售侵权产品 800 件,因乙的为,甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件获利 2000 元。 乙销售侵权产品利 1000 元。乙应赔偿甲()。

A.60 万元 B.80 万元 C.120 万元 D.160 万元 【优路答案解析】C 主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。P28 5.建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为 200 万元,甲按付了定金 50 万元,如果乙在规定的期限内不履行设计合同,应该()。 A.50 万元 B.80 万元 C.90 万元 D.100 万元 【优路答案解析】C 主要考察定金的相关规定。P34 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。同年2 月 10 日,该建设单位 与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。 后因设备原因,工程实际开工日为同年 5 月 10 日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。 A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20 日 C.2014 年 5 月 1 日 D.2014 年 5 月 10 日 【优路答案解析】B 主要考察建筑工程一切险的保险期限。P38 7.施工企业发生的下列事故中,可构成工程重大安全事故......... A.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人

2016年二建《市政》真题及答案

2016年二级建造师考试真题及参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【参考答案】B 2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是( ). A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料 【参考答案】D 3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度 【参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由( )单位作变更设计。 A.施工B.建设C.监理D.原设计 【参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。 A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B.构件混凝土强度不得低于设计值的75% C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉 D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【参考答案】D 6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。 A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥 【参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是( )。 A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法 【参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是( )。 A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆 、1 D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制 【参考答案】D

2016一建建筑实务真题 答案(完整版)

2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件,混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。 【考点来源】1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架-剪力墙结构体系

【答案】B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B 【解析】本题考查常用水泥的选用,注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】1A412011 水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D

2019年二建考试建设工程法规真题及答案解析

2019年二级建造师考试《建设工程法规》真题与解析 一、单项选择题(共60题,每题1分) 1.关于法人应当具备条件的说法,正确的是() A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【马庆华老师解析】本题考查的是法人应当具备的条件。应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。参见教材P6。 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 【答案】A 【马庆华老师解析】本题考查的是动产物权的设立和转让,动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。参见教材p17。动产物权交付生效,不动产物权登记生效。 3.关于建设用地使用权的说法,正确的是() A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的,自动续期 【答案】C 【马庆华老师解析】本题专查的是与土地相关的物权。选项A,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所的农村土地;选项B,设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式;选项D,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期,依照法律规定办理。参见教材p16. 4.在施工合同中,就施工行为而言,债权人是() A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A 【马庆华老师解析】本题考查的昰建设工程债的常见种类。对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人,对于支付工程款,则相反。参见教材P20 5关于商标专用权的说法,正确的是

2019年二建法规真题及答案解析

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析 二建真题下载 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于法人应当具备条件的说法,正确的是()。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【解析】法人应当具备的条件:依法成立;应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 【答案】A 【解析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。 3.关于建设用地使用权的说法,正确的是()。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的,自动续期 【答案】C 【解析】A选项说法错误,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。B选项说法

错误,设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式。D选项说法错误,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。 4.在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A 【解析】施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债的关系,建设工程施工合同是双务合同,就完成施工行为而言,建设单位是债权人,施工单位是债务人,就支付工程款而言,建设单位是债务人,施工单位是债权人。 5.关于商标专用权的说法,正确的是()。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 【答案】C 【解析】A选项说法错误,知识产权又称为无形财产权。B选项说法错误,注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标的,转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。C选项说法正确,D选项说法错误,注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款,确保按期还贷。此担保方式属于()担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】B 【解析】质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。

16年一建法规真题及答案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案 一.单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是() A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时,应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 2.2015年9月15日,甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权,同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法,正确的是() A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 3.根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是() A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 4.根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是() A 责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关 C 责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 5.在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤,死亡。该施工企业的行为构成() A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 6.根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为() A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()

二建法规真题解析三

二建法规真题解析三文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

53.关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是()。 A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文 B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制 C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文 D.工程建设中采用国际标准或国外标准且我国未做规定的,可不受强制性标准的限制 【答案】C 【考点】强制性标准 【考点来源】第七章第一节P261 【解析】 A错误。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。国家工程建设标准强制性条文由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关主管部门确定。 B、D错误。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料,可能影响建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家认可的检测机构进行试验、论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。 54.关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是()。

A.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件 B.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点 C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收 D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收 【答案】B 【考点】投标文件的送达与签收 【考点来源】第三章第一节P84 【解析】 A错误。招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。 CD错误。招标人应当拒收的情形包括:(1)未通过资格预审的申请人提交的投标文件;(2)逾期送达;(3)不按照招标文件要求密封的投标文件。 55.关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是()。 A.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人 B.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件 C.招标人收到的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还D.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金 【答案】A 【考点】投标文件的撤回与撤销 【考点来源】第三章第一节P84 【解析】 A正确,C错误。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标

2016年二建公路工程管理与实务真题(完整版)

2016年二级建造师考试公路实务真题答案及解析 一.单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.可作为二级公路路床填料的是()。 A.重粉质粘土 B.红粘土 C.弱膨胀土 D.湿粘土 【答案】A 【解析】本题考查:路基填料的选择。重粉质黏土具有较高的强度和足够的水稳定性,属于较好的路基填料;湿粘土、红粘土和中、弱膨胀土不得作为二级及二级以上公路路床、零填及挖方路基0~0.80m范围内的填料。参见教材【2B311013 填方路基施工】P3。 2.填石路堤压实质量标准的控制指标宜采用()。 A.压实度 B.沉降差 C.密度 D.孔隙率 【答案】D 【解析】本题考查:填石路基施工技术。填石路堤的压实质量标准宜采用孔隙率作为控制指标。参见教材【2B311013 填方路基施工】P6。 3.关于加筋土挡土墙施工要求的说法,错误的是()。 A.拉筋应呈水平铺设 B.严禁平行于拉筋方向碾压 C.墙后填土宜采用羊足碾压 D.安装直立式强面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡 【答案】C 【解析】本题考查:挡土墙。安装直立式墙面板应按不同填料和拉筋预设仰斜坡;拉经应有粗糙面,并按设计布置呈水平铺设;填料摊铺.碾压应从拉筋中部开始平行于墙面碾压,先向拉筋尾部逐步进行,然后再向墙面方向进行,严禁平行于拉筋方向碾压;填土分层厚度及碾压遍数,应根据拉筋间距.碾压机具和密实度要求,通过试验确定,严禁使用羊足碾碾压。参见教材【2B11032 防护与支挡工程的适用条件与功能】P32。 4.无机结合料稳定土基层摊铺完成后,紧跟摊铺机及时碾压的设备宜选用()。 A.轮胎压路机 B.重型振动压路机 C.三轮压路机 D.轻型两轮压路机

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版)

2016年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案(完整版) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 26.7+0.3=27m。参见教材P3。 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.配筋率 B.箍筋 C.截面形式 D.混凝土强度 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项B,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材P19。 3.钢筋的塑性指标通常用()表示。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.伸长率 D.抗压强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。

A.保水性越好 B.强度越小 C.粘结力越强 D.流动性越大 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材P32。 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 A.全站仪测距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.钢尺量距 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材P44。 6.通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 『正确答案』C 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材P49。 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()。 A.等强度 B.等面积 C.等刚度

2018年二建《法律法规》考试真题附答案解析

2018二建《法律法规》考试真题及答案解析(完整版) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.根据《民法总则》,法人分为()。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人,非营利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类P8 2.关于代理的说法,正确的是()。 A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止,委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C

【解析】A选项错误,转委托代理经被代理人同意或者追认的,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13 B选项错误,熟人为同一代理事项代理人的,应当共同行使代理权,但是当事人另有约定的除外。P11 C选项正确,作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12 D选项错误,表见代理是指行为人虽无权代理,但该代理行为有效。P14 3.关于物权的说法,正确的是()。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A选项错误,担保物权是对他人的物的优先受偿,所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利,含占有、使用、收益、处分四项权能。不可以是同一人P16 B选项错误,用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。不可以是该物的所有权人。P16

2016年二建《机电》真题及答案

2016 年全国二级建造师执业资格考试 《机电工程实务》真题及答案 一、单项选择题(共20 题,每题l 分。每题的备选项中,只有l 个最符合题意) 1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。百江教育 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 【答案】:A 【百江教育专家解析】:对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测。 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。百江教育 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 【答案】:C 【百江教育专家解析】:施工技术资料主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图、设备基础施工图、设备平立面布置图、相关专业施工图、设计会审文件、施工现场地质资料等。 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 点击【二级建造师资料】或打开https://www.360docs.net/doc/f28285867.html,/h-col-116.html,下载二建各科目经典学习资料:①历年真题②电子版新教材③视频资料④各科目重点⑤高效学习方法⑥习题汇总

D.评定施工单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 【答案】:A 【百江教育专家解析】:焊接工艺评定的目的:1.评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头;2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确;3.为制定正式的焊接工艺指导书和焊接工艺卡提供可靠的技术依据。 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪音 D.缓冲对表的压力冲击 【答案】:B 【百江教育专家解析】:整装锅炉附件安装,压力表与表管之间应装设三通旋塞阀,以便吹洗管路和更换压力表。 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序有螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 【答案】:D 【百江教育专家解析】:A.螺栓不能自由穿入时可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。 B.高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。 C.施拧顺序宜由螺栓群中央向外拧紧。百江教育 6.下列管道中,不属于仪表管道的是()。 点击【二级建造师资料】或打开https://www.360docs.net/doc/f28285867.html,/h-col-116.html,下载二建各科目经典学习资料:①历年真题②电子版新教材③视频资料④各科目重点⑤高效学习方法⑥习题汇总

2016年二建《法规》真题及答案

2016 年二级建造师考试真题 《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题(共60 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)。 1.建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于( )。A.指定代理B.表见代理 C.委托代理D.法定代理 2.下列权利中,属于用益物权的是( )。 A.房屋租赁权B.建设用地使用权 C.土地所有权D.船舶抵押权 3.使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的( )。 A.地域性B.期限性 C.财产权和人身权的双重性D.专有性 4.关于抵押的说法,正确的是( )。 A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。 A.徇私舞弊罪B.重大责任事故罪 C.玩忽职守罪D.串通投标罪 6.在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程,建设单位用地批准手续前,必须先取得该工程的( )。 A.建设工程规划许可证B.质量安全报建手续 C.施工许可证D.建设用地规划许可证 7.某建设单位领取施工许可证后因故4 个月未能开工,又未申请延期证( )。 A.重新核验B.自行延期 C.继续有效D.自行废止 8.关于投标报价的说法,正确的是( )。 A.报价可以低于成本,但不可以高于最高投标限价 B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C.报价低于成本的,评标委员会应当否决其投标 D.报价不可以低于成本,但可以高于最高投标限价 9.《建设工程施工合同(示范文本))》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、通用条件、专用条件B.总则、分则、附则

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案word

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案(可编辑word) (请别叫我科比,拿走不谢) 一、单项选择题(共2题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【B】;设计使用年限为50年的构件,P5混凝土强度等级不小于C20;P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时,应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥

B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【B】高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中,属于非括性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁,次梁与板交叉处,其上部钢筋从上往下的顺序是()。A.板、主粱、次粱 B.板、次粱、主粱 C.次粱、板、主粱 D.主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

2016年二建管理真题(已整理)

2016 年二级管理真题 单项选择题 1. 关于建设工程项目管理的说法,正确的是:( ) A. 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B. 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标. 项目的进度和质量目标 C. 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标. 供货的进度和质量目标 D. 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段答案:C 2. 项目设计准备阶段的工作包括( ) A. 编制项目建议书 B. 编制项目设计任务书 C. 编制项目可行性研究报告 D. 编制项目初步设计 答案:B A. 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主 B. 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策 C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主答 案:D 4. 当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助 A. 工作任务分工表 答案:B B. 管理职能分工描述书 C. 岗位责任描述书 () D.工作任务分工描述 书 5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) ,对于任一招标工程量清单项目,如果因业 主方变更的原因导致工程量偏差,则调整原则为( ) 。 A. 当工程量增加超过 B. 当工程量减少超过 C.当工程量增加超过 D. 当工程量减少超 过答案:A 15% 以上时,其增加部分的工程量单价应予调 低 15% 以上时,其相应部分的措施费应予调高 15% 以上时,其增加部分的工程量单价应予调 高 6. 施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按( ) 计算。 A. 周转使用次数 B. 推销量 C. 每周转使用一次的损耗量 D. 一次使用量 答案:B

2016年(最全版)二级建造师考试真题及参考答案

2016年二级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。(权威答案解析在贴子最后面) 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.25.5 B.26.7 C.27.0 D.24.3 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.箍筋 B.配筋率 C.混凝土强度 D.截面形式 3.钢筋的塑性指标通常用()表示。 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。 A.保水性越好 B.粘结力越强 C.强度越小 D.流动性越大 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 A.钢尺量距 B.经纬仪测距 C.水准仪测距 D.全站仪测距 6.通常情况下,向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是()。 A.勘察单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()代换。 A.等面积 B.等数量 C.等刚度 D.等强度 8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构,其楼梯的施工缝宜留置在()。 A.任意部位B.梯段板跨度中部的1/3范围内 C.梯段与休息平台板的连接处 D.梯段板跨度端部的1/3范围内 9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类。 A.一 B.二 C.三 D.四 10.设计采用无粘接预应力的混凝土渠,其混凝土最低强度等级不应低于()。 A.C20 B.C30 C.C40 D.C50 11.防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 12.关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是()。 A.施工时先灌水湿透B.生产时的底面朝下正砌 C.生产时的底面朝上反砌 D.出场龄期14天即可砌筑

二建法规真题及解析

2013年全国注册二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷及答案解读 一.单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是() A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同 答案:B 解读:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同,可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。 2.适用《产品质量法》调整的是() A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程 答案:C 解读:适用于《产品质量法》的产品:经过加工、制作,用于销售的产品;设工程使用的建筑材料,建筑构配件和设备。 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的() A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 答案:C 解读:仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治,仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。----新版本p294 4.行政处罚案例中,组织听证的费用是由()承担 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 答案:A 解读:当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。 5.下列情形中,属于要约不发生法律效力的是() A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满,受要约人未作出承诺 C.受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人 答案:D 解读:撤回要约的通知与要约同事到达受要约人,属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不

2016二级建造师法规真题及答案解析

2016年二建《法规》真题及答案 1.建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于() A.指定代理 B.表见代理 C.委托代理 D.法定代理 答案:C 2.下列权利中,属于用益物权的是() A.房屋租赁权 B.建设用地使用权 C.土地所有权 D.船舶抵押权 答案:B 3.使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的() A.地域性 B.期限性 C.财产权和人身权的双重性 D.专有性 答案:D 4.关于抵押的说法,正确的是() A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案:C 5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是() A.徇私舞弊罪 B.重大责任事故罪 C.玩忽职守罪 D.串通投标罪

答案:D 6.在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程,建设单位用地批准手续前,必须先取得该工程的() A.建设工程规划许可证 B.质量安全报建手续 C.施工许可证 D.建设用地规划许可证 答案:D 7.某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工,又未申请延期证()A.重新核验 B.自行延期 C.继续有效 D.自行废止 答案:D 8、关于建筑安装工程结算的编制,下列说法中正确的是() A.采用固定总价合同的,暂列金额不得调整 B.采用固定总价合同的,税率可不按政府部门新公布的税率调整 C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算 D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算 答案:D 9、关于担任人民调解员的基本条件,正确的是() A.自然人 B.具有大学本科学历 C.热心人民调解工作 D.具有中级以上职称 答案:C 10、关于合同形式的说法,正确的是() A.书面形式合同是指纸质合同 B.当事人的行为可以构成默示合同 C.书面形式是主要的合同形式 D.未依法采用书面形式订立合同的,合同无效 答案:C

2016年二建水利真题

2016年二级建造师《水利水电工程管理与实务》试卷 一.单项选择题(共 20题,每题 1分。每题的备选项中,只有 1个最符合题意) 1.下列库容的水库中,属于中型水库的是( A .5×10 m 3 C .5×10 m 3 )。 5 B .5×10 6 m 3 m 3 7 D .5×10 8 2.含碳量为 0.5%的钢筋属于( A .高碳钢 )。 B .中碳钢 D .微碳钢 C .低碳钢 3.下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中,正确的是( A .永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内 B .永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外 )。 C .永久性水准点设在施工范围内,临时性水准点设在施工范围外 D .永久性水准点设在施工范围外,临时性水准点设在施工范围内 4.水利工程塑性混凝土坍落度为( )mm 。 B .50~90 A .20~40 C 5.某堤坝临水坡出现漏洞险情,漏洞口多而小,范围较大,此险情的抢护方法宜采用( )。 A .立堵法 C .塞堵法 B .盖堵法 D .戗堤法 6.堆石坝垫层填筑施工中,当压实层厚度较小时,为减轻物料的分离,铺料宜采用( )。 A .后退法 B .进占法 C .进占卸料,后退铺平法 D .进占卸料,进占铺平法 7.下列地基处理方法中,适用于砂砾石地基处理的是( )。 A .排水法 C .预浸法 B .挤实法 D .帷幕灌浆法 8.某钢筋混凝土构件,钢筋采用机械连接,同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总截面面 积的( )。 A .20% C .40% B .30% D .50% 9.下列混凝土结构加固方法中,适用于冷缝修补的是( )。 A .外粘钢板 B .钻孔灌浆 C 10.施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为( )一次。 A .三个月 B .六个月 D .三年 C .一年 11.水利工程竣工验收主持单位应在( A .可行性研究报告 C .工程开工报告 )批准文件中确定。 B .工程初步设计 D .竣工验收申请 12.根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总[2014]429号),砂石材料采购及保管费费率为( A .2% B .2.5% )。 1 / 13

2016年二建_建筑_真题及答案

2016 年二级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A.25.5 B.26.7 C.27.0 D.24.3 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是()。 A.箍筋B.配筋率C.混凝土强度D.截面形式 3.钢筋的塑性指标通常用()表示 A.屈服强度B.抗压强度C.伸长率D.抗拉强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的() A.保水性越好B.粘结力越强C.强度越小D.流动性越大 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是() A.钢尺量距B.经纬仪测距C.水准仪测距D.全站仪测距 6.通常情况下,向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是()A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位 7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()代换。A.等面积B.等数量C.等刚度D.等强度 8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构,其楼梯的施工缝宜留置在()。 A.任意部位 B.梯段板跨度中部的1/3范围内 C.梯段与休息平台板的连接处 D.梯段板跨度端部的1/3范围内 9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类。 A.一B.二C.三D.四 10.设计采用无粘接预应力的混凝土渠,其混凝土最低强度等级不应低于()。A.C20 B.C30 C.C40 D.C50

11.防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 12.关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是()。 A.施工时先灌水湿透B.生产时的底面朝下正砌 C.生产时的底面朝上反砌D.出场龄期14天即可砌筑 13.硅钙板吊顶工程中,可用于固定的吊扇的是()。 A.主龙骨B.次龙骨C.面板D.附加吊杆 14.高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是()。A.立杆B.水平杆C.竖向剪刀撑D.水平剪刀撑 15.下列施工作业中,动火等级最低的是()。 A.钢构焊接B.登高焊接C.设备管道焊接D.办公区大门焊接 16.我国消防安全的基本方针是()。 A.预防为主、防消结合、专项治理 B.预防为主、防消结合、综合治理 C.安全第一、预防为主、专项治理 D.安全第一、防消结合、综合治理 17.自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于()mm。 A.50 B.75 C.100 D.150 18.房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷,可向施工单位发出保修通知的是()。 A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.政府主管部门 19.砌体施工质量控制等级分为()个等级。 A.一B.二C.三D.四 20.关于建筑节能工程施工质量验收的说法,正确的有()。 A.建筑节能工程是单位工程的一个分部工程 B.建筑节能工程是单位工程的一个分项工程 C.一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验 D.节能验收资料不需单独组卷 二、多项选择题:(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合

相关文档
最新文档