【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-05、2018造价案例价经典习题第5讲
第五章
工程合同价款管理
（对应考试第四题，20分）
【大纲要求】
1、工程合同价的类型及其适用条件；
2、工程变更价款的处理；
3、工程索赔的计算与审核；
4、工程合同争议的处理。
【习题4.1】
某工业项目发包人采用工程量清单计价方式，与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定：项目的成套生产设备由发包人采购，管理费和利润为人材机费用之和18%，规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的15%（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响），人工工资标准为80元/工日。窝工补偿标准为50元/工日，施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%，人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润，工期270天，每提前或拖后一天奖励(或罚款)5000元(含税费)。
承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人，分包合同约定，分包工程进度必须服从总包施工进度的安排，各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。开工前，承包人编制并
得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图4.1所示，图中箭线下方括号外数字为工作持续时间(单位：天)，括号内数字为每天作业班组工人数，所有工作均按最早可能时间安排作业。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：主体结构作业20天后，遇到持续2天的特大暴风雨，造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元，特大暴风雨结束后，承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑，30人进行工程修复和场地清理，其他人在现场停工待命，修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班（台班费用分别为：1200元/台班、900元/台班）。
事件2:设备基础与管沟完成后，专业分包人对其进行技术复核，发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大，经沟通，承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理，发生人材费用1260元，使设备基础与管沟工作持续时间增加。
事件3：设备与管线安装工作中，因发包人采购成套生产设备的配套附件不全，专业分包人自行决定采购补全，发生采购费用3500元，并造成作业班组整体停工3天，因受干扰降效增加作业用工60个工日，施工机械C闲置3个台班（台班费1600元/台班），设备与管线安装工作持续时间增加3天。
事件4：为抢工期，经监理工程师同意，承包人将试运行部分工作提前安排，和设备与管线安装搭接作业5天，因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。
其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。
上述事件发生后，承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔，并提交了相关索赔资料。
问题：
1、分别说明各事件工期，费用索赔能否成立？简述其理由。
2、各事件工程索赔分别为多少天？总工期索赔为多少天？实际工程为多少天？
3、专业分包人可以得到的费用索赔为多少元？专业分包人应该向谁提出索赔？
4、承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元？总费用索赔额为多少元？工期奖励（或罚款）为多少元？
【参考答案】
问题1：
事件1，工期索赔成立，因为主体结构作业是关键工作，并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间，所以可以索赔工期。
部分周转材料损失费用，修复倒塌的模板及支撑，清理现场时的窝工及机械闲置费用索赔不成立，因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲置费用应由承包人承担。
修理和清理工作发生的费用索赔成立，因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担风险。
事件2，工期和费用索赔均不能成立，因为此事件是施工方施工质量问题，施工方施工质量原因造成的延误和费用，应由承包人自己承担风险。
事件3，工期索赔成立，因为设备与管线安装作业是关键工作，且发生延误是因为发包人采购设备不全造成，属于发包方原因。
现场施工增加的费用索赔成立，因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加，应由发包人承担。
采购费用3500元费用索赔不成立，因为是专业分包人自行决定采购补全，发包方未确认。
事件4，工期和费用均不能索赔，因为施工方自身原因决定增加投入加快进度，相应工期不会增加，费用增加应由施工方承担。施工单位自行赶工，工期提前，最终可以获得工期奖励。
问题2：
事件1索赔3天；
事件2索赔0天；
事件3索赔6天；
事件4索赔0天。
总工期索赔3+6=9天，实际工期=40+90+3+30+80+6+30-5=274天。
问题3：
事件3费用索赔=（3×30×50+60×80×(1+18%)+3×1600×60%]×(1+15%)
=15000.60元
专业分包人可以得到的费用索赔15000.60元，专业分包人应该向总承包单位提出索赔。
问题4：
事件1费用索赔=30×80×(1+18%)×(1+15%)=3256.80元
事件2费用索赔0元
事件3费用索赔=15000.60+1×20×50×(1+15%)=16150.60元
事件4费用索赔0元
总费用索赔额=3256.80+16150.60=19407.40元工期奖励=(270+9-274)×5000=25000元
工程造价案例分析模拟题(2015年版)_secret
工程造价案例分析模拟题(2005年新版) 案例一． 某实施工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元／m3，直接费为350元／m3，间接费费率为12%，利润率为 10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程量以工程师计量的结果为准；工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留；工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。 施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价作相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，经协调，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1．2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业工程师计量的变更后实际工程量如表 4-1所示。 混凝上分项工程计划工程量和实际工程量表表4—1 月份 1 2 34 计划工程量(m3) 5 00 1 200 1 300 1 300 实际工程量(m3) 5 00 1 200 7 00 8 00
问题： 1．争议的解决方式有哪些？ 2．什么情况可以双方可以停止履行合同？ 3．计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表4-2相应的空格中。 4．每月的工程应付款是多少?工程师签发的实际付款金额应是多少? 单价分析表表4-2 序号 费用 项目 全费用单价(元／m3) 计算方法结 果 ①直接 费 ②间接 费 ③利润
2018造价师《工程计价》真题及答案(完整版)
2018 年造价工程师《工程计价》考试真题及答案解析 一、单项选择题（共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（）相对应。 A.工程费用+工程建设其他费用 B.建设投资+建设期利息 C.建设安装工程费+设备及工器具购置费 D.建设项目总投资 【答案】B 【解析】p1，固定资产投资包括建设投资和建设期利息。 2.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。这种交易价格被称为（）。 A.离岸价 B.运费在内价 C.到岸价 D.抵岸价 【答案】A 【解析】p5，国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。这种交易价格被称为离岸价。 3.国内生产某台非标准设备需材料费18 万元，加工费2 万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4 万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。 A.2.00 B.2.10 C.2.31 D.2.35 【答案】D 【解析】p4，[（18+2）×（1+5%）×（1+10%）+0.4]×10%=2.35 万元。 4.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于造价形成划分的是（）。 A.人工费 B.企业管理费 C.利润 D.税金 【答案】D 【解析】p10，ABC 属于按照费用构成要素划分的。 5.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。 A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用 B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用 C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣 D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用 【答案】C 【解析】p11，工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通
工程造价案例分析套模拟试题
工程造价案例分析100套模拟试题 1、某单位拟建一建筑面积为6000m2 的多层住宅楼工程，编制土建工程概算时，参照2000 年建造的某建筑面积5200m2 的类似工程预算资 料见表： 表某类似工程预算表 2、承包商拟对两个工程项目进行投标(总工期均为10 年)，限于自身能力，承包商只能对其中一个项目进行施工，在制定招标策略时，收集到下列信息资料： (1)第一个工程项目(A)需对10 年期进行整体投标，第一年年初需投入费用800 万元，该项目的中标概率为，中标后施工顺利的概率
为，不顺利的概率为，顺利时年净现金流量为250 万元，不顺利时为－20 万元。 (2)第二个工程项目(B)需对前3 年和后7 年分两个阶段投标，第二阶段投标是在第一阶段开工后一段时间再进行。据估计第一阶段中标概率为，不中标概率为。第一阶段中标后施工顺利的概率为，不顺利的概率为，顺利时，年净现金流量为250 万元，不顺利 时为－20 万元。其中标(第一阶段)后施工顺利则参加第二阶段投标，(中标概率为，第二阶段施工顺利概率为，不顺利概率为， 顺利情况下年净现金流量为265 万元，不顺利情况下为20 万元。 (3)第二个工程第一阶段初始需投入费用350 万元，第二阶段初始需投入费用450 万元。 (4)两种投标不中标应付出费用5 万元。 (5)基准折现率为i=10％，不考虑建设所接待时间。
3、(1)某项目建设期为2 年，生产期为8 年。项目建设投资(含工程费、其他费用、预备费用)3100 万元，预计全部形成固定资产。固定资产折旧年限为8 年，按平均年限法计算折旧，残值率为5％。在生产期末回收固定资产残值。 (2)建设期第1 年投入建设资金的60％，第2 年投入40％，其中每年投资的50％为自有资金，50％由银行贷款，贷款年利率为7％，建设期只计息不还款。生产期第1 年投入流动资金300 万元，全部为自有资金。流动资金在计算期末全部回收。 (3)建设单位与银行约定：从生产期开始的6 年间，按照每年等额本金偿还法进行偿还，同时偿还当年发生的利息。 (4)预计生产期各年的经营成本均为2600 万元，销售收入在计算期第3 年为3800 万元，第4 年为4320 万元，第5 至第10 年每年均为5400 万元。假定销售税金及附加的税率为6％，所得税率为33％，行业基准投资回收期( )为8 年。 问题： 1.计算期第3 年初的累计借款是多少(要求列出计算式) 2.编制项目还本付息表(将计算结果填入表中)。 3.计算固定资产残值及各年固定资产折旧额(要求列出计算式)。 4.编制自有资金流量表(将现金流量有关数据填入表中)。 5.计算静态投资回收期(要求列出计算式)，并评价本项目是否可行 (注：计算结果保留2 位小数。)
2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案解析
2018 年造价工程师考试《案例分析》 真题及答案解析 试题一（20 分） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料，项目可行性研究相关基础 数据如下： 1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目 的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的 比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑 工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变 化。拟建项目的其他相关费用为500 万元(含预备费)。 2.项目建设期1 年，运营期10 年，建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产。固资产使用年 限为10 年，残值率为5%，折线法折旧。 3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元。 4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值 税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元）。 5.运营期第1 年达到产能的80%，销售收入，经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。第2 年及 以后年份为达产年份。 6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为2200 万元(包含可抵扣进项税200 万元)，建设投资在建设期均衡投入。 （1）列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税颖 （2）列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税 （3）进行项目投资现金流量表(第1~4 年)的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中。 （4）假定计算期第4 年（运营期第3 年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目 的可行性。 （计算结果保留两位小数）
造价工程师案例分析考试真题模拟
造价工程师案例分析考试真题
造价工程师案例分析试题 试题一（20分） 某工业项目计算期为l0年，建设期2年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。建设投资2800万元（不含建设期贷款利息），第l年投入1000万元，第2年投入1800万元。投资方自有资金2500万元，根据筹资情况建设期分两年各投入l000万元，余下的500万元在投产年初作为流动资金投入。建设投资不足部分向银行贷款，贷款年利率为6％，从第3年起，以年初的本息和为基准开始还贷，每年付清利息，并分5年等额还本。 该项目固定资产投资总额中，预计85％形成固定资产，15％形成无形资产。固定资产综合折旧年限为，采用直线法折旧，固定资产残值率为5％，无形资产按5年平均摊销。 该项目计算期第3年的经营成本为1500万元、第4年至第的经营成本为1800万元。设计生产能力为50万件，销售价格（不含税）54元／件。产品固定成本占年总成本的40％。 问题 1.列式计算固定资产年折旧额及无形资产摊销费，并按答题纸表l.1所列项目填写相应数字。 2.列式计算计算期末固定资产余值。 3.列式计算计算期第3年、第4年、第8年的总成本费用。 4.以计算期第4年的数据为依据，列式计算年产量盈亏平衡点，并据此进行盈亏平衡分析。 （除问题4计算结果保留两位小数外，其余各题计算结果均保留三位小数。） 试题二（20分） 某咨询公司受业主委托，对某设计院提出的8000m2工程量的屋面工程的A、B、C三个设计方案进行评价。该工业厂房的设计使用年限为40年。咨询公司评价方案中设置功能实用性（F1）、经济合理性（F2）、结构可靠性（F3）、外形美观性（F4）、与环境协调性（F5）等五项评价指标。该五项评价指标的重要程度依次为：Fl、F3、F2、F5、F4，各方案的每项评价指标得分见表2.1.各方案有关经济数据见表2.2.基准折现率为6％，资金时间价值系数见表2.3. 表2.1各方案评价指标得分表
2018年造价工程师案例分析重点完整版
2018年造价工程师案例分析重点1 12月11日 1.预备费=基本预备费+涨价预备费 2.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率 涨价预备费P=∑It[(1+f)t-1](其中:It=静态投资.f=上涨率) 3.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费 4.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率 5.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款/2)*贷款利率 6.固定资产总投资=建设投资+预备费+投资方向调节税+贷款利息 7.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资 计算占固定资产投资比例时，其固定资产中不含投资方向调节税和建设期贷款利息。 8.用分项详细估算法估算流动资金: 为了简化计算，估算时仅对存货、现金、应收帐款和应付帐款四项内容进行估算。流动资金=流动资产-流动负债 流动资产=应收账款+存货+现金+预付账款(新增考点) 1)应收账款：是指企业全年赊销收入净额占用的流动资产。计算公式为： 应收账款=年经营成本÷应收账款的年周转次数(除以360，乘以周期天数) 1... 2018年造价工程师案例分析重点2 12月11日 点击【造价工程师学习资料】或复制打开https://www.360docs.net/doc/f318428140.html,?wenkuwd，注册开森
第一大题: ·某公司准备改造某商厦，有两个方案，请某咨询公司进行咨询： 甲方案：对原来的商厦改造，建设期1年，年初投入2000万，建成即投产，投产期的前三年每年收益550万(期末)，后2年每年收益350万(期末)。每年年末需要大修才可以进行下一年工作，大修费为50万(期末)。期末经大修后处理固定资产收益为80万。 乙方案：拆除原商厦另建，建设期2年，每年年初投入2000万，建成即投产，投产期前五年每年收益650万(期末)，后2年每年收益为350万(期末)。后2年每年年末需要大修才可以进行下一年工作，大修费50万(期末)。期末经大修后处理固定资产收益为80万。 基准收益率为10%。 问题、请考虑全寿命周期，画出现金流量图，用最小研究周期法比较两方案现值(结果取整数)。选择有利方案。 答案： 甲方案：NPV=2000+(550-50)(P/A，10%，3)(P/F，10%，1) +(350-50)(P/A，10%，2)(P/F，10%，4) +80(P/F，10%，6) =3531万元 乙方案：NPV=[2000+2000(P/F，10%，1) +650(P/A，10%，5)(P/F，10%，2) +(350-50)(P/A，10%，2)(P/F，10%，7) 点击【造价工程师学习资料】或复制打开https://www.360docs.net/doc/f318428140.html,?wenkuwd，注册开森
2020年工程造价案例分析模拟试题及答案
XX年工程造价案例分析模拟试题及答案 案例分析题一 某房地产公司对某公寓项目的开发征集到若干设计方案，经筛选后对其中较为出色的四个设计方案作进一步的技术经济评价。有关专家决定从五个方面(分别以F1-F5表示)对不同方案的功能进行评价，并对各功能的重要性达成以下共识：F2和F3同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F2较重要;此后，各专家对该四个方案的功能满足程度分别打分，其结果见表2-11。 根据造价工程师估算，A、B、C、D四个方案的单方造价分别为1420、1230、1150、1360元/㎡。 表2-11方案功能得分 问题： 1.计算各功能的权重。 2.用价值指数法选择最佳设计方案。 答案： 问题1： 解：根据背景资料所给出的相对重要程度条件，计算各功能权重。 本案例没有直接给出各项功能指标的权重，要根据给出的各功能因素重要性之间的关系，采用0-4评分法予以计算确定。按0-4评分法的规定，两个功能因素比较时，其相对重要程度有以下三种基本情况：
(1)很重要的功能因素得4分，另一很不重要的功能因素得0分; (2)较重要的功能因素得3分，另一较不重要的功能因素得1分; (3)同样重要或基本同样重要时，则两个功能因素各得2分。 根据题给条件对这五个指标进行重要性排序为： F1>F2=F3>F4=F5，再利用0-4法计算各项功能指标的权重，计算结果见表2-12。 表2-12功能权重计算表 问题2： 解：分别计算各方案的功能指数、成本指数、价值指数如下： 1.功能指数 将各方案的各功能得分分别与该功能的权重相乘，然后汇总即 为该方案的功能加权得分，各方案的功能加权得分为： WA=9×0.350+10×0.225+9×0.225+8×0.100+9×0.100=9.125 WB=10×0.350+10×0.225+9×0.225+8×0.100+7× 0.100=9.275 WC=9×0.350+8×0.225+10×0.225+8×0.100+9×0.100=8.900 WD=8×0.350+9×0.225+9×0.225+7×0.100+6×0.100=8.150 各方案功能的总加权得分为 W=WA+WB+WC+WD=9.125+9.275+8.900+8.150=35.45 因此，各方案的功能指数为： FA=9.125/35.45=0.257 FB=9.275/35.45=0.262
2018年一级造价工程师案例分析真题及答案解析
2018年一级造价师 《建设工程造价案例分析》真题答案及解析 试题一：（20分） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下： 1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。 4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。 5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。 6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。 （1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。 （2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。 （3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。 （4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，
2018年造价工程师《工程计价》真题及答案(完整版)
1.根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与( )相对应。 A.工程费用+工程建设其他费用 B.建设投资+建设期利息 C.建设安装工程费+设备及工器具购置费 D.建设项目总投资 【参考答案】 B 2.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为( )。 A.离岸价 B.运费在内价 C.到岸价 D.抵岸价 【参考答案】 A 3.国内生产某台非标准设备需材料费18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4 万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是( )万元。
A.2.00 B.2.10 C.2.31 D.2.35 【参考答案】 D 4.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是( )。 A.人工费 B.企业管理费 C.利润 D.税金 【参考答案】 D 5.根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是( )。 A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费 B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费 C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣
D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用 【参考答案】 C 6.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是( )。 A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工 B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算 C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费 D.包括工资、加班费和代理人费用 【参考答案】 C 7.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付( )。 A.安置补助费 B.土地出让金 C.青苗补偿费 D.土地管理费 【参考答案】 B 8.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是()。
造价师模拟试题：《案例分析》
造价师模拟试题：《案例分析》(1) 【案例】 背景： 某集团公司拟建设A、B两个工业项目，A项目为拟建年产30万t铸钢厂，根据调查统计资料提供的当地已建年产25万t铸钢厂的主厂房工艺设备投资约2400万元。A项目的生产能力指数为10已建类似项目资料：主厂房其他各专业工程投资占工艺设备投资的比例，见表1-1，项目其他各系统工程及工程建设其他费用占主厂房投资的比例，见表1-2。 表1-1 主厂房其他各专业工程投资占工艺设备投资的比例表 加热炉 汽化冷却 余热锅炉 自动化仪表 起重设备 供电与传动 建安工程 O．12 0.01 O．04 0. 02 0.09 0.18 0.40 2016造价工程师《案例分析》教材学习：第一章
2 建设I程造价案例分析 A项目建设资金来源为自有资金和贷款，贷款本金为8000万元，分年度按投资比例发放，贷款利率为8%(按年计息)。建设期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。预计建设期物价年平均上涨率为3%，投资估算到开工的时间按一年考虑，基本预备费率为10%。 B项目为拟建一条化工原料生产线，厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，设备全部从国外引进，经询价，设备的货价(离岸价)为800万美元。 问题： 1.对于A项目，已知拟建项目与类似项目的综合调整系数为1.25，试用生产能力指数法估算A项目主厂房的工艺设备投资;用系数估算法估算A项目主厂房投资和项目的工程费用与工程建设其他费用。 2.估算A项目的建设投资。 3.对于A项目，若单位产量占用流动资金额为33.67元/t，试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定A项目的建设总投资。 4.对于B项目，类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%,57.63%、，9.98%、14. 13%。因建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25,1.32,1.15,1.20其他内容不变。计算B项目的建筑工程费用。 5.对于B项目，海洋运输公司的现行海运费率6%，海运保险费率为3.5‰，外贸手续 费率、银行手续费率、关税税率和增值税率分别按1.5%、5‰、1 7%、17%计取。国内供销手续费率为0.4%，运输、装卸和包装费率为0.1%，采购保管费率为1%0美元兑换人民币的汇率均按1美元=6.2元人民币计算，设备的安装费率
2018-年造价案例真题及答案(高清图)
2018 造价工程师《案例分析》考试 试题一（20 分） 【背景材料】 某企业拟建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下: 按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用、生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产设备购置费的比重分别为70%、20%、15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变化。拟建项目的其他相关费用为500 万元（含预备费）。 项目建设期1 年，运营期10 年。建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产，固定资产使用年限为10 年，残值率为5%，直线法折旧。 项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元 项目运营期达生产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%。增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元）。运营期第1 年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2 年以后各年为达产年份。 企业适用的所得税税率为25%。行业平均投资收益率为8%。 【问题】 1.列式计算拟建项目的建设投资。（4.0 分） 2.若该项目的建设投资为2200 万元（包含可抵扣进项税200 万元），建设投资在建设期均衡投入。 （1）列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税额。（4.0 分） （2）列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税。（4.0 分） （3）进行项目投资现金流量表（第1-4 年）的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中。（5.0 分） （4）假定计算器第4 年，运营期第3 年为正常年份。计算项目的总投资收益率并判断项目的可行性。（3.0 分） （计算结果保留两位小数）
2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案(完整版)
2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案（完整版） 1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。 A.工程概算文件 B.施工图结算文件 C.工程结算文件 D.竣工决算文件 参考答案：C 2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。 A.处理工程变更 B.审核工程概算 C.进行工程计量 D.编制工程量清单 参考答案：D 3、根据《工程造价咨询企业管理力法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。 A.2 B.3 C.4 D.5 参考答案：B 4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。 页脚内容1
A.6 B.8 C.10 D.12 参考答案：D 5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。 A.现行市场行情或市场租赁价 B.联邦政府公布的上月信息价 C.现行材料及设备供应商报价 D.预计项目实施时的市场价 参考答案：A 6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年 A.1 B.2 C.3 D.5 参考答案：B 7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。 A.受自然环境限制只有少量潜在投标人 B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术 页脚内容2
C.招标费用占项目合同金额的比例过大 D.因技术复杂只有少量潜在投标人 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 参考答案：A 9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予追认。 A.1 B.2 C.3 D.6 参考答案：A 10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是() A.只能选择适用违约金条款 B.只能选择适用定金条款 C.同时适用违约金和定金条款 D.可以选择适用违约金或定金条款 页脚内容3
造价《案例分析》模拟题(1)答案
造价《案例分析》模拟题（1）答案 问题1： 解： （1）该工程预付款为6000×20％＝1200万元 （2）起扣点为6000×40％＝2400万元 问题2： 解： (1)5月10日至5月16日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不能索赔； (2)5月17日至5月31日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，工期索赔15天，费用索赔额=15×800＋600×15＝2.1万元 (3)6月1日至6月3日的特大暴雨属于双方共同风险，工期索赔3天，但不应考虑费用索赔。 (4)6月4日至6月5日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件，为业主应承担风险，工期可索赔2天，费用索赔额=(800＋600)×2＝0.28万元。 (5)赶工措施费不能索赔。 综上所述，可索赔工期20天，可索赔费用2.38万元。 问题3： 解： 2月份：完成合同价1000万元，预扣质量保证金1000×10%＝100
万元 支付工程款1000万元×90%＝900万元 累计支付工程款900万元，累计预扣质量保证金100万元 3月份：完成合同价1200万元，预扣质量保证金1200×10%＝120万元 支付工程款1200万元×90%＝1080万元 累计支付工程款900＋1080＝1980万元，累计预扣质量保证金100+120=220万元 4月份：完成合同价1200万元，预扣质量保证金1200×10%＝120万元 支付工程款1200万元×90%＝1080万元 累计支付工程款1980＋1080＝3060万元＞2400万元， 下月开始每月扣1200／3＝400万元预付款， 累计预扣质量保证金220+120=340万元 5月份：完成合同价1200万元 材料价格上涨：(140-130)/130* 100％＝7.69％＞5％，应调整价款。 调整后价款：1200 ×（0.15+0.16*140/130 +0.25）=1255万元 索赔款2.1万元，预扣质量保证金（1255+2.1）×10%＝125.71万元 支付工程款（1255+2.1）×90% -400＝731.39万元 累计支付工程款3060+731.39=3791.39万元 累计预扣质量保证金340+125.71=465.71万元
2018年造价工程师《案例分析》试题答案
1某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下： (1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为124/m3，乙项综合单价为985元/m3; (2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%; (3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元; (4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。 在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下： (1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月。 (2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。 (3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。 (4)零星工作费于最后一个月按实结算。 (5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08。 (6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。 施工过程中发生了以下事件： 点击【造价工程师学习资料】或复制打开https://www.360docs.net/doc/f318428140.html,?wenkuwd，注册开森
(1)5月份由于不可抗力影响，现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏，损失1.5万元。 (2)实际发生零星工作费用3.5万元。 问题： 1.计算材料预付款。 2.计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。 3.列式计算5月份应支付承包商的工程款。 4.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。 5.承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为750万元;固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.15，其余不变。则6月份工程结算价为多少?(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数) 参考解析1.分部分项清单项目合价=甲分项工程量×甲项综合单价+乙分项工程量X乙项综合单价=4500×0.124+3200×0.0985=873.20(万元) 则材料预付款=分部分项清单合价×开工前7天支付率=873.20× 20%=174.64(万元) 2.措施项目清单合价=分部分项清单合价× 3.8%=873.2×3.8%=33.18(万元) 预付措施费(含规费和税金)=33.18×50%×(1+4%)×(1+3.41%)=17.84(万元) 点击【造价工程师学习资料】或复制打开https://www.360docs.net/doc/f318428140.html,?wenkuwd，注册开森
2018年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案
1.根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。 A.工程费用+工程建设其他费用 B.建设投资+建设期利息 C.建设安装工程费+设备及工器具购置费 D.建设项目总投资 【参考答案】B 2.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。 A.离岸价 B.运费在内价 C.到岸价 D.抵岸价 【参考答案】A 3.国内生产某台非标准设备需材料费18 万元，加工费2 万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4 万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
A.2.00 B.2.10 C.2.31 D.2.35 【参考答案】D 4.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。 A.人工费 B.企业管理费 C.利润 D.税金 【参考答案】D 5、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费 B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费 C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣 D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用 【参考答案】C 6.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。 A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工 B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算 C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费 D.包括工资、加班费和代理人费用 【参考答案】C 7.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。
工程造价案例分析模拟题(2015年版)_secret
工程造价案例分析模拟题(2005年新版) 案例一． 某实施工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元／m3，直接费为350元／m3，间接费费率为12%，利润率为 10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程量以工程师计量的结果为准；工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留；工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。 施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价作相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，经协调，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1．2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业工程师计量的变更后实际工程量如表 4-1所示。 混凝上分项工程计划工程量和实际工程量表表4—1 月份 1 2 34 计划工程量(m3)500120013001300 实际工程量(m3)5001200700800
问题： 1．争议的解决方式有哪些？ 2．什么情况可以双方可以停止履行合同？ 3．计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表4-2相应的空格中。 4．每月的工程应付款是多少?工程师签发的实际付款金额应是多少? 单价分析表表4-2 序 费用项目全费用单价(元／m3)号 计算方法结 果 ①直接费 ②间接费
四、答案(共20分) 1．答：可以和解或者要求合同管理或其他有关主管部门调解，和解、调解不成，可以按照专用条款约定申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。 2．（1）单方违约，导致合同无法履行，双方协议停工 （2）调节要求停工，且为双方接受 （3）仲裁机关要求停工 （4）人民法院要求停工 3．表4-2
2018年一级造价工程师《案例》真题及解析(完整)
2018 年全国造价工程师 《案例分析》真题及解析 2018 年造价工程师考试《案例分析》 真题及解析 试题一（20 分） 某企业拟建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究 相关基础数据如下： 1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用、生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置其安装费用占生产设备购置费的比重分别为70%、20%、15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有 10%的下降，建筑工程费用。生产线设备安装工程费用较已建项目有20%上涨，其他辅助设备 购置及安装费用无变化。拟建项目的其他相关费用为500 万元（含预备费） 2.项目建设期1 年，运营期10 年。建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产，固定 资产使用年限为10 年，残值率为5%，折线法折旧！ 3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元 4.项目运营期达生产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%。增值税附 加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元） 5.运营期第1 年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。 第2 年以后年份为达产年份 6.企业适用的所得税税率为25%。行业平均投资收益率为8% 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为2200 万元（包含可抵扣进项税200 万元），建设投资在建设期均衡 投入。 （1）.列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税额。 （2）.列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税。 2 （3）进行项目投资现金流量表（第1-4 年）的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量 表中。 （4）假定计算器第4 年，运营期第3 年为正常年份。计算项目的总投资收益率并判断项目的 可行性。 （计算结果保留两位小数） 参考答案；
土木工程类工程造价案例分析模拟试题与答案48
工程造价案例分析模拟试题与答案48 （一） 1. 某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。承包合同规定： 1．发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款。 2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。 3．工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。 4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。 5．规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。 在施工过程中，发生以下事件： (1)工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。消耗量及价格信息资料见表1.1.1。 表1.1.1 铺贴花岗石面层定额消耗量及价格信息单位：m2 工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2 — 1/14 — — 1/14 —
(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3 问题1．计算该项目工程预付款。 2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题表1.1.2中。 3．列式计算第8个月的应付工程款。 4．列式计算第14个月的应付工程款。 (计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。) 答案：问题1 工程预付款：3200×20%万元＝640万元 问题2 人工费：0.56×60元/m2＝33.60元/m2 材料费：(0.155×0.8+0.0299×240+6.4)元/m2＝13.70元/m2 [或(13.70+1.06×530)元/m2＝575.50元/m2 机械费：(0.0052×49.18+0.0969×52)元/m2＝5.29元/m2 管理费：(33.60+5.29)×40%元/m2＝15.56元/m2 利润：(33.60+5.29)×14%元/m2＝5.44元/m2 综合单价：(33.60+13.70+5.29+15.56+5.44)元/m2＝73.59元/m2 [或(33.60+575.50+5.29+15.56+5.44)元/m2＝635.39元/m2 表1.1.2 分部分项工程量清单综合单价分析表单位：元/m2 — 2/14 —
最新工程造价案例分析模拟题一
2011《工程造价案例分析》预测模拟试题（一） 试题一 1.某工业项目计算期为10年，建设期2年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。建设投资2800万元（不含建设期贷款利息），第1年投入1000万元，第2年投入1800万元。投资方自有资金2500万元，根据筹资情况建设期分两年各投入1000万元，余下的500万元在投产年初作为流动资金投人。建设投资不足部分向银行贷款，贷款年利率为6％，从第3年起，以年初的本息和为基准开始还贷，每年付清利息，并分5年等额还本。 该项目固定资产投资总额中，预计85％形成固定资产，15％形成无形资产。固定资产综合折旧年限为10年，采用直线法折旧，固定资产残值率为5％，无形资产按5年平均摊销。 该项目计算期第3年的经营成本为1500万元、第4年至第10年的经营成本均为18 00万元。设计型产能力为50万件，销售价格（不含税）54元／件。产品固定成本占年总成本的40％。（除问题4计算结果保留两位小数外，其余各题计算结果均保留三位小数。） (1).列式计算固定资产年折旧额及无形资产摊销费，并按表1.1所列项目填写相应数字。 表1.1 项目建设投资还本付息及固定资产折旧、摊销费用表 (2).列式计算计算期末固定资产余值。 (3).列式计算计算期第3年、第4年、第8年的总成本费用。 (4).以计算期第4年的数据为依据，列式计算年产量盈亏平衡点，并据此进行盈亏平衡分析。 试题二 某委托监理的工程，施工合同工期为20个月，土方工程量为28000m3，土方单价为18元／m3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计工程量15％时，新的土方单价应调整为15元／m3。 经工程师审核批准的施工进度计划如图2-2所示（时间单位：月）。其中工作A、E、J，共用一台施工机械，必须顺序施工。
2018年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案
2 0 1 4年造价工程师考试 《建设工程造价案例分析》真题及参考答案第一题 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中相关资料和基础数据如下： （1）项目工程费用为2 0 0 0万元，工程建设其他费为5 0 0万元（其中无形资产费为2 0 0万元 （2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年 （3）项目建设期1年完成项目静态投资的4 0%，第2年完成静态投资的6 0%，项目生产运营期第1年投 入流动资金2 4 0万元； （4）项目建设投资、流动资金均由资本金投入 （5）除无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销固定资产 使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧； （6）项目正常年份的产品设计生产能力为1 0 0 0 0件/年，正常年份年总成本费用为9 5 0万元其中项目单 位产品可变成本为5 5 0元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1 4 0 0元/件，营业税及附加税税率为 6%，企业适用所得税税率为2 5% （7）项目生产运营期第一年的生产能力为正常年份设计生产能
力的7 0%，第二年及以后各年的生产能力 达到设计生产能力的1 0 0%。 问题： 1、分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。 2、分别列式计算项目生产运营期的年固定成本资产折旧额和正常年份的可变成本、固定成本和经营成本 3、分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资金利润率 4、分别列式计算项目正常年份产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点。 第二题 某施工单位制定了严格详细的成本管理制度，建立也规范长效的成本管理流程，并构建了科学实用的成 本数据库存。该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成 本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8 1 0 0万元，其中，企业管理费费率为8%（以 人材机费用之和为计算基数），利润率为3%（以人材机费用与管理费之和为计算机基数）。造价工程师对 拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，以现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了