二建案例题
二级建造师试题案例
二级建造师试题案例【案例一】某市某工程项目总承包合同中规定：乙方应向甲方提交工程图纸设计方案，以便甲方进行审核和批准。
甲方在合同约定的时间范围内完成了对乙方提交的图纸设计方案的审核，但发现方案中存在多个设计漏洞。
请结合相关法律法规和案例分析，以二级建造师的角度，针对此合同中的设计方案审核问题进行论述。
【分析】根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，在工程建设中，设计方案的审核是非常重要的环节。
在本案中，甲方作为建设项目的业主，对乙方提交的设计方案进行审核和批准是合理合法的要求。
然而，甲方在审核过程中发现了多个设计漏洞。
这些设计漏洞可能涉及工程安全、质量、经济等方面的问题，如果不及时发现和纠正，可能会对工程项目的建设和使用产生不良影响。
根据《中华人民共和国建筑法》第十条的规定，工程建设的设计必须符合国家建筑技术标准和工程建设的规范。
而根据《中华人民共和国工程建设项目招标投标管理条例》的规定，招标人在招标文件中应当明确设计方案审核的程序和要求。
在这种情况下，甲方作为合同中的乙方应该承担相应的责任。
首先，甲方应当依法依规进行设计方案的审核，确定设计方案是否符合国家建筑技术标准和工程建设的规范。
其次，甲方应当将设计方案中存在的问题及时通知乙方，并要求乙方对设计方案进行修改完善。
最后，甲方还应当对设计方案的审核过程进行记录，以保证审核的透明度和公正性。
同时，乙方作为合同中的甲方也有一定的责任。
乙方应当在设计方案的编制过程中严格按照国家建筑技术标准和工程建设的规范进行设计，尽量避免设计漏洞的出现。
同时，乙方还应当根据甲方的要求对设计方案进行修改完善，以便能够顺利通过审核。
【结论】在工程建设合同中，甲方对乙方提交的设计方案进行审核是非常必要的。
甲方应当依法依规进行设计方案的审核，确定设计方案是否符合国家建筑技术标准和工程建设的规范。
对于发现的设计漏洞，甲方应当及时通知乙方进行修改，确保工程项目的安全、质量、经济等方面的要求得到满足。
二建建筑经典案例题10道
案例解析一背景资料某学生活动中心工程，建设面积 18000m2，现浇混凝土框架构造，条形基础，地上 4 层，首层阶梯报告厅局部层高 21m，模板直接支撑在地基土上。
施工单位为某施工总承包企业。
工程推行过程中发生了以下事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、 B、 C、 D 四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表（单位：d）：表 2 流水施工参数表施工过程A B C D施工段I 12 18 25 12Ⅱ12 20 25 13Ⅲ19 18 20 15Ⅳ13 22 22 14 事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程查收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与周围建筑物间隔 100m。
安全总监下达了整改通知。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨（高出了当地近 10 年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。
施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不能抗力事件）造成的，提出以下索赔要求（以下索赔数据与本质情况吻合）：（1）工程清理、恢复花销18万元；（2）施工机械设施重新购置和维修花销29万元；（3）工期顺延6d。
【问题】1.事件一中，列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？流水施工的计划工期是多少天？2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。
水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？3.模板设计无要求时，模板拆掉的序次和方法是什么？4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求可否成立？说明原因。
【参照答案】1． A、 B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算以下：计划工期 T=（12+18+52） +（12+13+15+14） =136d。
2.（1）不妥之处及原因以下：①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
正确做法：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
二级建造师案例分析题（五篇）
二级建造师案例分析题（五篇）第一篇：二级建造师案例分析题2017年二级建造师案例分析[案例1]背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。
业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。
针对上述事件施工单位提出如下索赔（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。
问题：（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？（l）不违反有关规定。
二建《公路实务》经典案例30题
二级建造师经典案例30题《公路实务》案例（一）背景资料：某新建高速公路地质情况复杂，途经路段多有深厚软基。
其中立交桥A匝道桥头K0+294.13～K0+334.13段，软土层深度19.7m，地质情况为0m～1.6m为人工填土，1.6m～17m为淤泥质亚黏土，17m～19.7m为淤泥质粗砂。
处理长度40m，路基顶宽8.5m，填土高度6.64m～7.58m。
设计最终沉降量0.7m，设计超载高度1.0m，设计预压期为3～6个月。
采用预应力管桩+碎石垫层+土工格栅的复合处理方式。
设计管桩直径30cm，壁厚7cm，间距2.0m，呈正方形布置。
桩长22m；碎石垫层厚度0.5m；土工格栅2层。
施工过程中发生了如下事件：事件一：预应力管桩到专业厂家购买，采用管桩机锤击法施工。
主要工艺流程有：①地表处理、②填筑碎石垫层、③锤击沉桩、④铺设土工格栅、⑤路基填筑、⑥填筑整平层、⑦桩帽施工。
碎石垫层按设计厚度一次填筑，垫层应宽出路基坡脚至少（A）m。
事件二：为确保预制桩施工质量，施工前进行成桩工艺试验，试桩数量不得少于（B）根。
并派技术人员全过程跟班作业，采用设计桩长及（C）的“双控”标准原则进行现场施工控制。
重点检查桩长、桩距、竖直度、桩帽长度和宽度等，并做好记录。
事件三：施工组织设计中，桥台台背回填的技术方案部分内容如下：（1）台背与墙背1.0m范围内回填宜采用小型夯实机具压实。
（2）分层压实厚度宜不大于200mm。
（3）回填部分的路床不宜与路堤路床同步填筑。
（4）台背与墙背回填，应在结构物强度达到设计强度的70%以上时进行。
问题：1.补充背景资料中A、B、C的内容。
【答案】：A:0.5；B:2；C：贯入度。
【考点来源】第一章第一节第一目路基施工技术2.写出事件一中预制管桩施工最合理的顺序。
【答案】①⑥③⑦②④⑤【考点来源】第一章第一节第一目路基施工技术3.补全事件二中预制管桩的检查项目。
【答案】单桩承载力、桩帽高度、桩帽位置。
二级建造师案例题
二级建造师案例题1. 建筑工程项目经理甲、乙两人，分别在甲公司和乙公司工作。
两人均为二级建造师，且均具备建造师执业资格证书。
甲公司承接了一项地铁站的建设工程，乙公司则负责一座大型商业综合体的施工。
在工程进行中，甲、乙两人分别面临了以下几个案例题，请分别作答。
案例一，在地铁站建设工程中，甲公司遇到了地基处理不当导致地铁站基础沉降的问题。
请问，作为项目经理的甲应该如何处理这一问题？案例二，在商业综合体的施工中，乙公司发现部分施工材料存在质量问题，可能会影响工程的整体质量。
请问，作为项目经理的乙应该如何应对这一情况？2. 案例一解答：地铁站基础沉降是一个严重的问题，对工程的安全和稳定性都会造成影响。
作为项目经理，甲首先应该立即停止相关施工工序，确保现场安全。
然后，甲应当组织专业的地基处理公司进行现场勘查和分析，找出问题的根源。
在确定了地基处理不当是导致基础沉降的原因后，甲应当与业主及相关专家进行沟通，制定出合理的修复方案，并确保修复工作的质量和进度。
同时，甲还需要及时向监理单位和建设单位报告情况，与相关部门协商解决方案，保障工程的顺利进行。
3. 案例二解答：发现施工材料存在质量问题是一个严重的质量安全隐患，乙作为项目经理应该高度重视。
首先，乙应该立即暂停使用有质量问题的材料，并对已使用的材料进行追溯和检测。
同时，乙需要与供货商取得联系，要求供货商对问题材料进行追溯和整改。
在保障工程质量的前提下，乙需要及时向建设单位和监理单位报告情况，并与相关部门商讨解决方案。
同时，乙还需要对施工工艺和质量管理进行全面检查，加强对施工现场的监督和管理，确保类似问题不再发生。
4. 结语：作为二级建造师，项目经理不仅需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，更需要具备良好的沟通协调能力和危机处理能力。
在面对各种突发情况时，项目经理需要冷静应对，找出问题的根源，并制定出合理的解决方案，保障工程的顺利进行。
希望甲、乙两位项目经理能够在工作中不断提升自身的综合素质，为建筑工程的安全和质量保驾护航。
二建《市政实务》经典案例30题
二级建造师经典案例30题《市政实务》【经典案例分析题一】某单位承建一北方城市道路工程，道路全长1.2km，横断面形式为三幅路，路面面层结构设计采用沥青混凝土，上面层为厚40mmSMA-13，中面层为厚60mmAC-20，下面层为厚80mmAC-25，道路各幅分配如图1-1所示。
雨水主管敷设于人行道下，管道平面布置如图1-2所示，路段地层局部存在湿陷性黄土，为防止路基发生不均匀沉降，设计单位在道路中增设了200mm厚的结构层。
项目部进场后按文明施工要求对施工现场进行了封闭管理，并在现场进出口设置了“五牌一图”。
图1-3雨水支管沟槽开挖断面示意图道路施工过程中发生如下事件：事件一：路基验收完成已是深秋，为在冬期到来前完成水泥稳定碎石基层，项目部经过科学组织，优化方案，集中力量，按期完成了基层的施工作业并做好了基层的防冻覆盖工作。
事件二：基层验收合格后，项目部采用开槽法进行DN300mm的雨水支管施工，雨水支管沟槽开挖断面如图1-3所示。
槽底浇筑混凝土基础后敷设雨水支管，现场浇筑C25混凝土对支管进行全包封处理。
事件三：雨水支管施工完成后，进入了面层施工阶段，施工单位在沥青面层压实作业时，上面层采用轮胎压路机进行碾压，中面层与下面层采用振动压路机进行碾压，压实过程中发现上面层SMA沥青混合料碾压时发生“推拥现象”，施工单位采取相关措施及时进行处理。
问题：1.指出设计单位增设的200mm厚结构层属于道路结构中的哪个层次及应采用什么样的材料施工。
2.“五牌一图”具体指哪些牌和图?3.请写出事件一中进入冬期施工的气温条件是什么?并写出水泥稳定碎石基层施工应在进入冬期前多少天完成。
4.请在图1-3雨水支管沟槽开挖断面示意图中选出正确的雨水支管开挖断面形式，开挖断面形式用(a）断面或(b）断面作答。
5.指出事件三中压实作业错误之处，并写出上面层碾压发生“推拥现象”时的处理措施。
答案：1.（1）属于道路结构中的垫层。
二级建造师案例题部分★
二级建造师案例题部分★第一篇：二级建造师案例题部分[案例一] 某工程采用固定单价承包形式的合同，在施工合同专用条款中明确了组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书；（3）投标书书及附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人、承包人、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
在实际施工过程中发生如下事件：事件一：本工程开工后，钢筋价格由原来的2600元/t 上涨到3600元/t，承包商经过计算，认为中标的钢筋制作安装的综合单位每吨亏损1000元，承包商在此情况下向发包人提出请求，希望发包人考虑市场因素，给予酌情补偿。
事件二：在当年的“非典”疫情的影响下，使本工程停止施工2个月。
在“非典”疫情结束后，没有将疫情作为不可抗力因素的证明，因此根据合同文件的第四项专用条款和第五项通用条款的约定，工期不得顺延。
在事后，甲乙双方经过多次磋商，发包人认为工期耽误不是施工单位原因造成的，并对现场的实际损失进行了详细的调查和计算，故书面同意将工期延长2个月，并给予100万元的经济补偿。
在结算时，经过现场计算和套用合同中固定综合单价，结算价格定为5 00万元+100万元，总计600万元。
问题（1）承包商就事件一提出的要求能否成立？为什么？（2）在事件二中，发包人对工期的延长和经济补偿的文件，是否符合本合同文件的内容约定？[案例二]某市中医院的病房楼工程，已由政府批准兴建。
现就该工程的施工面向社会公开招标。
本次招标工程项目的概况为：建筑规模约8000万元；建筑面积约28000㎡；采用框架结构，总层数为22层；建设地点在某市中医院内；招标范围：土建和安装工程。
工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。
凡对本工程感兴的施工单位均可向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的申请人才有可能被邀请参加投标。
二建建筑经典案例题10道
二建建筑经典案例题10道1.事件一中，施工单位采用了流水作业方式，将施工过程划分为A、B、C、D四个过程，每天一班工作制。
根据表2流水施工参数表，可得到四个施工过程之间的流水步距分别为：A-B=6d，B-C=33d，C-D=2d。
计划工期T=（12+18+52）+（12+13+15+14）=136d。
2.事件二中，项目经理在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中发现不妥之处，即最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
正确做法是将最顶两步距水平拉杆中间分别增加一道水平拉杆，而不是加设一道水平拉杆。
此外，水平拉杆的端部应与四周建筑物顶紧顶牢。
如果水平拉杆无处可顶，应设置连续式剪刀撑。
3.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。
4.事件三中，施工单位认为损失是由特大暴雨造成的，提出索赔要求。
但是，根据《建设工程施工合同法》规定，不可抗力事件应满足以下三个条件：(1)不可预见；(2)不可避免；(3)不能克服。
特大暴雨虽然是不可抗力事件，但是该地区近10年来该季节的最大降雨量已知，因此不符合不可预见的条件。
另外，施工单位应根据合同约定采取相应的保险措施，因此索赔要求不成立。
1）控制混凝土水灰比和坍落度；2）加强混凝土搅拌和振捣；3）加强混凝土养护；4）选用质量可靠的原材料。
3.建筑外墙铝合金窗的三性试验是指气密性、水密性和抗风压性试验。
不妥之处在于外窗未进行三性检查，内门采用“先立后砌”安装方式，外窗采用射钉固定安装方式。
正确做法是：按照设计要求和施工规范进行门窗安装，进行三性试验并合格后再进行封闭固定。
4.节能验收妥当。
因为节能分部工程完工后，监理工程师组织质量员和监理员进行节能验收，确保节能工程符合设计要求和相关标准。
2.事件二中，施工现场入口还应设置安全生产管理制度牌、施工现场安全警示牌、施工现场安全生产责任制牌等。
现场工人宿舍应改为开放式窗户，每个房间住宿人数应减少至符合相关要求的数量。
【精选资料】二级建造师建筑实务案例习题36篇
场景(一)某滨海城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。
安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。
根据场景(一)，作答下列题目。
1．安全带使用时应( )，防止摆动碰撞。
A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，照明电源电压不得大于12V的是( )。
A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是( )。
A．现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业C．小形油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)，遇有( )强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。
A．三级 B．四级 C．五级 D．六级5．本建筑工程安装临时消防竖管，其管径要求最小不得小于( )mm。
A．25 B．35 C．50 D．756．符合安全警示标志安全色的是( )。
A．红、黑、蓝、绿 B．红、黄、蓝、绿 C．黄、白、蓝、绿 D．红、白、黄、蓝7．该项目%考试大%部为贯彻ISO14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是( )。
A．噪声控制 B．固体废弃物控制 C．污水控制 D．易燃易爆物控制1．B 2．C 3．A 4．D 5．D 6．B 7．D场景(三)某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。
2024年二级建造师考试《水利实务》经典案例30题
2024年二级建造师经典案例30题《水利实务》某水库工程由均质坝、水闸、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成。
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》签订了施工合同。
施工中发生如下事件：事件1：施工单位在水闸浇筑施工前进行配合比试验，试验结果数据见下表1。
表1试验结果数据表（单位：每方混凝土材料用量kg/m³）名称水泥自来水砂石子粉煤灰外加剂硅粉矿粉量375252760113956467863事件2：工人在现场进行了混凝土坍落度试验，坍落后的混凝土见下图1。
（坍落度筒的尺寸为：上口径100mm、下口径200mm、高300mm）图1坍落后混凝土示意图事件3：在进行水闸闸室底板浇筑施工时，施工单位划分了模板、预埋件制作与安装等工序。
事件4：混凝土单元工程质量缺陷进行处理后，由承包人组织进行质量缺陷备案表的填写，并报质量监督机构进行备案。
事件5：在大坝正式施工前，施工单位进行了碾压试验，并对大坝的施工进行了工序的划分。
问题：1.根据事件1，计算该混凝土的水胶比和砂率（计算结果保留两位小数）。
【答案】水胶比=水/胶凝材料=水/（水泥＋粉煤灰＋硅粉＋矿粉）=252/（375＋56＋78＋63）=0.44。
砂率=砂/（砂＋石子）=760/（760＋1139）=40.02%。
【解析】胶凝材料：水泥混凝土或砂浆中水泥及掺合料的总称。
水工混凝土掺合料可选粉煤灰、矿渣粉、硅粉、火山灰等。
（mm）。
【考点来源】第一章第一节第三目水利水电工程建筑材料3.根据事件3，水闸闸室底板除了模板、预埋件制作与安装工序，还有哪些工序？【答案】基础面或施工缝的处理、混凝土浇筑、外观质量检查等。
【考点来源】第一章第三节第三目土石方填筑工程4.根据事件4，指出质量缺陷备案表填写中的不妥之处并改正。
质量缺陷备案表中还应包括哪些内容？【答案】（1）不妥之处一：承包人组织进行质量缺陷备案表的填写。
改正：质量缺陷备案表由监理单位组织填写。
二级建造师考试案例及解答
````【案例1K413035】[P133] 地铁 3 号标段，包含一段双线区4．事件4，监理要求项目部是否正确？如不正确，写出正确方案应按有关规定，办理变更手[ 背景资料] 扣除 1.5m 的隧道长度的做法是做法。
间和一个车站，区间隧道及风道续。
某地铁隧道盾构法施工，隧※答案：不正确。
出入口采用暗挖法施工，车站的否正确，为什么？②采用干法喷射混凝土现场道穿越土层有黏土、粉土、细砂、①在初始掘进过程中应根据主体结构采用明挖法施工。
区间[ 参考答案]施工粉尘较严重，通风换气装置、小粒径砂卵石、含有上层滞水，收集的盾构掘进数据（推力、刀隧道上方为现况道路，路宽1．事件 1 中最可能引起塌方除尘设备不符合职业卫生要求或覆土厚度8～14m，采用土压平衡22.5m，道路沿线的地下埋设有雨盘扭矩等）及地层变形量测量数的原因是什么？正确做法是什有关规定。
盾构施工。
施工项目部依据施工据，判断土压、注浆量、注浆压污水、天然气、电信、热力等管么？4．事件4，监理要求项目部组织设计在具备始发条件后开始力等设定值是否适当，及时进行线，另外还有一座公共厕所。
隧※答案：从背景分析，引起扣除 1.5m 的隧道长度的做法是隧道施工，掘进过程中始终按施调整，并通过测量盾构与衬砌的道埋深15m左右，并有100m左右塌方可能成因是公共厕所的化粪否正确，为什么？工组织设计规定的各项施工参数位置，及早把握盾构掘进方向控长度内遇有中风化石灰岩。
岩层池渗漏。
较旧的污水混凝土管线、※答案：监理要求是正确执行。
制特性，为正常掘进控制提供依以上分别为黏土2m，砂卵石5～方沟、化粪池等渗漏情况比较多，的。
因为据有关规定：当清单与施工过程中发生以下事件：据。
7m，粉细砂2m，粉质黏土3m，回致使隧道顶部土体含水量增大引实际发生的数量不符时，应以实事件一：拆除始发工作井洞②由于掘进工程中地层条填土2～2.5m。
施工日志记录如起塌方，所以要特别引起注意。
二建实务施工进度管理案例题
二建实务施工进度管理案例题一、案例一施工队要盖一栋楼，这楼可复杂了呢。
本来计划是180天盖好，结果中间出了好多状况。
比如说，一开始工人没到齐，这就耽误了好几天。
而且呀，材料供应也不及时，像那些钢筋水泥，总是缺这缺那的。
这时候项目经理就着急了呀，他得想办法把进度赶回来。
他就去和工人师傅们商量，能不能加班加点。
工人师傅们也很实在，说只要给足加班费，就可以多干会儿。
然后项目经理又去催材料供应商，供应商那边说运输出了点问题。
项目经理就帮着一起想办法，联系了其他的运输渠道。
那我们来算一算这进度到底被耽误了多少呢。
按照原计划，每天的工作量是固定的，如果少了10个工人，每个工人每天能干1份活，那一天就少干10份活。
总共耽误了5天，那就少干了50份活。
这50份活后面得加班加点补回来。
二、案例二有个大型建筑工程，它分好几个阶段呢。
基础工程阶段，就因为地质勘探没做好，遇到了软土地基，这可麻烦了。
本来打地基的设备都准备好了，结果得重新调整方案。
施工方想了个办法，采用了加固地基的新技术。
可是这新技术工人不太熟悉呀，又得培训。
这一培训，又花了不少时间。
在主体施工阶段呢，又遇到了恶劣天气。
刮大风下大雨的，室外的活就干不了了。
这时候施工方就调整了计划，先把室内能做的活都做了。
从这个案例我们能看出，施工进度管理真的很不容易。
各种意外情况都会影响进度。
那怎么预防这些情况呢？比如说地质勘探就得做细致了，天气情况也要提前关注。
三、案例三这是一个关于道路施工的项目。
道路施工要沿着一条老路进行，这老路还不能完全封闭，因为还有车辆要通行。
施工队开始按照计划从一头往另一头施工。
可是呢，中间有个路段地下有很多老的管道，这些管道有些是废弃的，有些还在使用。
这就给施工带来了很大的麻烦。
施工队得小心翼翼地避开那些还在使用的管道，同时还要处理那些废弃的管道。
这就导致这个路段的施工进度很慢。
项目经理就决定在这个路段增加人手，同时采用一些新的挖掘设备，这些设备比较小巧，可以在狭窄的空间作业。
二建法律法规案例题(3篇)
第1篇一、案例分析【案例背景】某市某建筑工程公司（以下简称“甲公司”）承接了一项政府投资的住宅工程项目，工程总投资为5000万元。
甲公司为了降低成本，决定在施工过程中采取一系列违规操作。
在工程招标阶段，甲公司违反招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同，导致工程材料价格虚高。
在施工过程中，甲公司为了缩短工期，违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。
最终，该工程在验收时被认定为不合格工程。
【案例分析】1. 违反招标投标法的规定甲公司在工程招标阶段违反了招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同。
根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条规定：“招标人不得与投标人串通投标，不得压低投标报价。
”甲公司的行为违反了该条规定，构成了不正当竞争。
2. 违反安全生产法的规定甲公司在施工过程中违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。
根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“施工单位应当根据工程特点和施工工艺，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
”甲公司的行为违反了该条规定，严重威胁了施工人员的人身安全。
3. 工程质量不合格甲公司在施工过程中采取违规操作，导致工程在验收时被认定为不合格工程。
根据《中华人民共和国建筑法》第五十八条规定：“建筑工程质量必须符合国家标准、行业标准。
”甲公司的行为违反了该条规定，损害了国家利益和人民群众的利益。
二、法律后果1. 违反招标投标法的规定甲公司违反招标投标法的规定，应当承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条规定：“违反本法规定，招标人、招标代理机构与投标人串通投标的，处招标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。
”甲公司可能面临罚款的处罚。
2. 违反安全生产法的规定甲公司违反安全生产法的规定，应当承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定：“违反本法规定，施工单位未采取必要的安全防护措施，导致安全事故发生的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
法律法规二建案例分析题(3篇)
第1篇一、案例分析背景某建筑工程项目位于我国某城市，建设单位为某房地产开发有限公司，施工单位为某建筑工程有限公司。
该工程于2019年3月1日开始施工，合同工期为18个月。
在施工过程中，由于施工单位安全生产责任落实不到位，导致一起严重的安全生产事故发生。
二、案例分析内容（一）事故发生经过2020年5月15日，某建筑工程有限公司在施工过程中，由于脚手架搭设不规范，导致一名工人从高处坠落，经抢救无效死亡。
事故发生后，当地安全生产监督管理部门立即介入调查，并责令施工单位停工整顿。
（二）事故原因分析1. 施工单位安全生产责任落实不到位。
施工单位在项目施工过程中，未严格按照安全生产法律法规和操作规程进行施工，安全生产责任制不明确，安全生产教育培训不到位。
2. 脚手架搭设不规范。
施工单位在搭设脚手架时，未按照设计要求进行施工，未对脚手架进行定期检查和维护，导致脚手架存在安全隐患。
3. 施工现场管理混乱。
施工现场存在安全隐患未及时整改，现场管理人员对安全生产重视程度不够，对施工人员的安全教育不到位。
4. 监督管理部门监管不到位。
安全生产监督管理部门在项目施工过程中，对施工单位安全生产监管不力，未及时发现和纠正安全隐患。
（三）法律法规依据1. 《中华人民共和国安全生产法》第二条：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法。
第三条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
2. 《建筑工程安全生产管理条例》第十三条：施工单位应当建立健全安全生产责任制度，明确各级安全生产责任人员，加强对安全生产工作的领导和管理。
第十四条：施工单位应当对施工现场实行安全生产管理，确保施工现场安全。
（四）事故处理结果1. 对施工单位进行处罚。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，当地安全生产监督管理部门对施工单位进行了处罚，包括罚款、停工整顿等。
2023二建建筑 案例10题
案例分析六背景资料某工程整体地下室2层、主楼地k24层、裙房近t4层，钢筋混凝土全现浇框架一剪力墙结构。
基础为整体筏板，外围保护结构为玻璃幕墙和石材幕墙。
施工过程中，发生如下事件：事件一：进场后即进行场地高程测量，已知后视点高程是50.128m,测量时后视读数为1.116m,前视点读数为1.235m。
接着根据设计图纸进行平整场地，结束后，施工单位立即进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖。
事件二：基坑验槽经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召集所有技术人员开现场会议，决定采取灌浆补强。
并会同监理人员重新验槽且形成记录。
事件三：施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批；依合同约定将装饰装修工程分包给具有相应资质的装饰装修公司。
且在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。
事件四：施工中，施工单位对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查：对幕墙的耐风压性能、气密性、水密性、层间变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检验。
【问题】1.列式计算事件一中前视点高程。
土方开挖过程中应检查的内容有哪些（至少列出三项）？有支护土方工程可采用的挖土方法有哪些？2.事件二中，施工单位对软弱下卧层的处理程序是否妥当？并说明理由。
3.指出事件三中的不妥之处，分别说明理由。
4.事件四中，建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么？幕墙工程中有关安全和功能的检测项R还有哪些？【参考答案】1.（1）前视高程=后视高程十后视读数一前视读数二50.128+1.116—1235=50.009m。
0土方开挖过程中应检查平面位置、高程、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况，并随时观测周围的环境变化。
O有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。
2.（1）施工单位对软弱下卧层的处理程序不妥。
二建法律法规案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某市一家房地产开发公司（以下简称“甲方”）拟在市区内建设一栋商业综合体项目，遂与具有相应资质的施工单位（以下简称“乙方”）签订了一份施工合同。
合同约定：甲方负责提供项目用地，乙方负责施工，工程总造价为1.2亿元，工期为18个月。
合同签订后，双方按照约定进行了项目前期准备工作。
在施工过程中，乙方发现甲方提供的土地存在严重地质问题，导致施工进度严重滞后。
乙方多次与甲方沟通，要求甲方提供相应的解决方案，但甲方以各种理由推诿。
在此期间，乙方为保证工程进度，自行垫付了大量资金，导致公司经营困难。
经过多次协商无果后，乙方向法院提起诉讼，要求甲方承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的损失。
二、争议焦点1. 甲方是否构成违约？2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？3. 法院应如何判决？三、案例分析1. 甲方是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中，甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，也未采取补救措施，因此甲方构成违约。
2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当承担损失赔偿责任。
”在本案中，乙方因甲方违约导致施工进度严重滞后，造成了一定的经济损失。
因此，乙方有权要求甲方赔偿损失。
3. 法院应如何判决？（1）确认甲方违约：法院应确认甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，构成违约。
（2）赔偿乙方损失：法院应判决甲方赔偿乙方因违约行为造成的损失。
具体损失包括但不限于以下几项：① 乙方为解决地质问题而自行垫付的资金；② 乙方因工程进度滞后而增加的施工成本；③ 乙方因工程进度滞后而造成的信誉损失；④ 乙方因工程进度滞后而增加的管理费用。
二建建筑法律案例题(3篇)
第1篇案例背景：甲公司是一家建筑工程公司，乙公司是一家建筑材料供应商。
2017年，甲公司承建了一项住宅楼工程，乙公司负责提供建筑材料。
双方签订了建筑材料供应合同，约定乙公司按照甲公司的要求，在规定的时间内提供符合国家标准的建筑材料。
合同签订后，乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料，但甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。
甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。
甲公司遂向人民法院提起诉讼。
案件事实：1. 甲公司、乙公司签订了建筑材料供应合同，约定乙公司提供符合国家标准的建筑材料。
2. 乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料。
3. 甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。
4. 甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。
5. 甲公司向人民法院提起诉讼。
争议焦点：1. 乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题？2. 如果存在质量问题，乙公司是否应当承担赔偿责任？二、法律分析1. 建筑材料质量问题根据《中华人民共和国产品质量法》第二十条规定：“生产者、销售者应当保证其生产、销售的产品符合国家标准、行业标准。
”第二十四条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，生产者应当承担赔偿责任。
”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准，属于产品质量不合格。
2. 乙公司是否应当承担赔偿责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，违反了合同约定，甲公司有权要求乙公司承担赔偿责任。
三、法院判决1. 乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准。
2. 乙公司违反了合同约定，应当承担赔偿责任。
3. 乙公司赔偿甲公司因建筑材料质量问题造成的损失。
四、案例分析本案中，甲公司、乙公司之间的争议焦点在于乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题以及乙公司是否应当承担赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。
承包合同为设计、采购、施工。
工程设计考虑节能环保和新技术，选用了 LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。
合同工期90天，7月1日开工，当年9月28日狻工。
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。
公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。
针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害），安装公司制定了应急预案。
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工,并与城市景观照明同步开通。
在保修期间，专业安装公I 司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
1. LED灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度？2.用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业？还应对施工人员进行哪些操作技术的培训？取得哪个操作证才能上岗操作？3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调？4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用?1.LED灯具安装中，可出现意外_事件会影响工程进度的主要是气象原因造成的自然灾害风险。
2.用甲篮方式安装灯具是悬空类型的高处作业。
还应对施工人员进行高处作业及防护措施搡作技术的培训。
取得特种作业人员操作证才能上岗操作。
3.泛光照明工程施工中，专业安装公司要与建设单位、土建单位、监理单位、设备材料供货单位、地方相关单位等沟通协调。
4.在保修期内，专业安装公司进行技术回访的作用：主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效.果，发现问题及时加以补救和解决，同肘也便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。
答疑：参考答疑：【解析】本案例第K问主要考查影响工程进度的意外事故。
出于不能抗拒或者不能预见的原因引起的意外事故包括很多，主要有人为和环境因素引起的，LED灯具安装中，影响工程进度的自然灾害风险主要是气象原因造成的。
本案例第2问主要考查高处作业相关知识。
凡在坠落高度基准面2m以上（含2m)有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。
建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空、交叉等五种基本类型，这些类型的高处作业是高处作业伤亡事故可能发生的主要地点。
悬空作业是指在周边临空状态下进行高处作业。
其特点是在操纵者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。
本案例中，应对施工人员进行灯具安装、安全操作培训、高处作业及防护措施操作技术的培训。
•只有取得特种作业人员操作证才能上岗操作。
本案例第3问主要考查泛光照明工程施工相关知识。
泛光照明工程施工中，专ik安装公司要与建设单位、土建单位、监理单位、设备材料供货单位、地方相关单位等沟通协调。
本案例第4问主要考查技术性回访的作用。
技术性回访作用：主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。
这类回访既可定期，也可'不定期地进行。
某机电安装公司通过投标承担了某加压气化厂机电安装工程施工任务，施工内容主要有造气炉及其附属设备、管道、电器仪表等安装。
项目经理在开工前进行了如下质量策划：(1)提出了创优质工程的总体目标；(2)设立了线性组织结构；(3)沿用了 ISO 9000质量体系认证时总公司的质量体系；(4)采用投标时的施工组织设计。
问题：(1)总体质量目标确定后，项目经理应如何落实？(2)说明项目经理所做的质量策划有哪些不完善的地方？(3)质量保证体系建立后，应编制哪些质量控制程序？(4)组织机构的建立主要包括哪几方面的内容？答疑：参考答疑：(1)总体质量目标确定后要层层分解，落实到每个分项、每个工序，落实到每个部门、每个班组、每个负责人。
(2)项目经理所做的质量策划不完善的地方有：1)没有将目标进一步进行分解；2)没有建立项目质量保证体系；3)没有根据项目实施的具体情况编制施工前的施工组织设计。
4)没有明确部门和各级人员的职责。
(3)根据设计和施工管理的具体需要，应编制的质量控制程序有工艺、焊接、质量检验、理化及无损检测、材料设备、热处理等。
(4)组织机构的建立主要包括组织设计和人员的配备两方面内容。
某公司承建一火电厂油站扩建工程，是该厂的法定重点防火单位，为此在施工组织设计中对防火措施方案进行了详尽策划，经批准后实施。
施工室外管网需要停水和接通，都办理了相应手续。
该工程从开工至结束，虽然动火作业繁多，未发生任何火警事件，受当地公安消防监督管理部门好评。
【问题】1.该公司的专项施工方案防范的是什么风险？2.某夜，警铃大作，灭火演练员工都能按时到位、无人脱岗，说明该公司什么文件有效？3.有关消防管网受停水影响的施工，在法律中怎样规定的？4.《消防法》对防火器材设置是怎样规定的？答疑：参考答疑：1.该公司制定的专项施工方案是属于回避施工现场临时消防设施配置不当及发生火灾的风险。
2-该公司灭火演练的良好成绩说明制定的火灾扑救文件及应急预案有效，且深人每个责任人员的意识中。
3.在法律中对施工停水管理规定，公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，必须事先通知当地公安消防机构。
4.要按国家有关规定配置消防灭火器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。
某项目部为完成全钢结构厂房的吊装工作，初选出用汽车吊装和用扒杆吊装两个方案，根据以往资料和经验，已定出各评价的权重及方案的评分值见下表：评价要素及各方案评分值序号评价要素权值（%）方案满足程度（%）汽车吊装扒杆吊装1 吊装安全 20 20 152 吊装成本 40 10 403 吊装工期 15 15 104 操作难度 15 15 105 客观条件 10 10 10[问题]对施工方案进行技术比较包括包括哪些主要内容？答疑：参考答疑：比较各方案的技术水平；比较各方案的技术创新程度；比较各方案的技术效率；比较各方案的创新技术点数；比较各方案实施的安全性A公司承包某厂车间扩建机电安装工程，工程范围有桥式起重机安装、车间内通风空调风管安装、动力电气线路、消防管道安装等。
桥式起重机安装高度为18m,通风空调风管和消防管道安装标高为24m，风管在现场制作，电气线路敷设于电缆沟，并与该厂变、配电房的指定配电柜相接。
进场时土建工程已完工，为不影响该厂生产，施工全过程中不允许停电。
A公司项目部针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施。
施工中，A 公司将厂内的工艺设备运输任务分包给B公司。
在运输重25t的设备时，A 公司的代表曾提出过要用25t车运输此设备，但B公司却使用了在市场上购买报废的10t半挂运输车，设备装上车后没有采取固定措施。
结果半挂车拐弯时，设备自车上摔下，除了保险公司赔偿外业主还有直接损失65万元。
经查，B公司没有制定设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题：1.分析本工程在安全管理方面存在哪些主要风险因素？2.针对本工程安全方面存在的主要风险因素，项目部应制定哪些安全技术措施？3.从B公司的角度分析，这次事故产生的原因有哪些？应负什么责任？4. A公司在这次事故中负有哪些责任？为什么？5.项目部应如何进行安全技术交底？答疑：参考答疑：1.安全管理方面存在的主要风险因素有：桥式起重机的轨道安装于18m高处，通风空调风管安装于24m高处，存在高空坠落；通风空调风管在现场制作，需要设备加工，存在机械伤害；桥式起重机需要吊装，存在吊装风险；动力电缆必须在变、配电房不停电的条件下.与指定配电柜搭接，存在人员触电的危险；施工现场有多个临时用电点，存在工人触电的危险和引起火灾的危险；单机试车存在试运行风险。
2.安全技术措施应根据上述风险逐项制定，即高空作业安全技术措施，机械操作安全技术措施，吊装作业安全技术措施，变、配电房施工安全技术措施，压力试验安全技术措施，临时用电安全技术措施，单机试车安全技术措施。
结论：施工单位项目部仅针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施，还有其他各项安全技术措施没有制定，所以项目部安全技术措施的制定是不完善的。
3. B公司应负的责任是：没有制定相应的设备运输方案，没有安全技术交底记录也就可以认为没有进行安全技术交底，安全管理混乱；运输车辆为报废车辆，施工设备严重不合格；用10t半挂拉25t设备，严重超载，违反了施工设备使用管理的规定；施工现场没有安全员或其他管理人员进行管理和监督，安全和质量管理不符合要求。
B公司对这次施工应负主要责任。
4. A公司负有的责任是：1)A公司选择B公司为分包队伍不当，是造成事故的主要原因；运输设备不能满足设备运输的需要；B公司的人员素质不符合要求；B公司的技术管理和安全管理极为薄弱，野蛮操作，不懂起码的规则.不具备承担设备运输的能力。
2)A公司对B公司的管理不到位，具体表现为：没有及时检查分包队伍的设备运输施工方案和安全技术交底记录，而B公司根本没有，A公司也没及时令其整改；A公司现场管理人员对分包队伍的管理不到位。
5.1)安全技术交底必须按工种分部分项交底。
施工条件发生变化时，应针对性地补充交底内容；冬雨期施工应有针对季节气候特点的安全技术交底。
工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。
2)安全技术交底必须在工序施工前进行，并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员。
3)项目部应保存安全技术交底记录并整理归档。
某机电工程进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。
联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联动试运行的条件已经基本具备，可以进行联动试运行。
建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B还未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的交接手续，联动试运行开始后，发生如下事件：事件1，单位工程B—台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检査确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检査记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准规定的检查比例，存在焊缝漏检现象。
根据事件的影响和损害程度，界定为工程质量问题。
事件2，单位工程A中，一台换热设备封头法兰严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需要隔断系统更换垫片，致使联动系统中断3小时。