钻孔桩合同(范本)
钻孔灌注桩施工分包合同
合同编号：
发包方(甲方）:上海市第五建筑有限公司
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：。
1。2 工程地点:。
1。3 承包范围及内容：.
1。4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.
1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境
保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期
2。1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.
2。2 合同工期:本工程于年月日开工,至年月
日竣工,共个日历天。
2。3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的计算，按天累计。
2。4 遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行):
a.因不可抗力的影响；
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度
无法按原计划进行;
c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上.
d.业主原因的工期调整.
2。5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划, 尽一切可能保证工期。
2。6 发生不可抗力的费用承担：
2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责,并承担费用；
2。6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；
2。6。3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。
第三条工程质量
3。1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计
说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工.确保工程质量为。
3。2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为。
3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认.
3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和
使用不当之因素情况外,乙方保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变,并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书.
第四条环境安全标化
4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各
项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。
第五条合同造价
5。1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本
合同第1。3条承包范围内的全部施工内容,本合同单价是综合包干单价,是不再计取任何费率,为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。工程量按实际结算.
5。2 本合同总价暂定为人民币：元整。
5.3 工程量及综合单价:
5.3.1 工程量暂定为：m3（M)。
5.3。2 钻孔灌注桩工程量计算规则：
钻孔灌注桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标
高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方
米计算.。
5.3。3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认
可
后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。
5。3.4 钻孔灌注桩综合单价为：元/ m3，此单价以含钢
量KG/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按元/吨调整。
5。3.5 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机
作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工挖桩孔、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下砼、桩垂直度及桩顶标高的控制、废泥浆的装卸外运清理堆置、填桩孔、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因孔壁坍落采取的应急措施费和多用砼费用、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、进建设工程交易中心土石方桩基分中心的交易费、外来人员综合保险费、文明施工、治安交通
市容环卫环保巡警申报和协调费、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用.
5.4 乙方在签约前已认真踏勘施工现场,熟悉施工现场的一切情况
进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或
工期延长的要求。
第六条材料供应
6.1 工程所用的材料、设备原则上均由乙方自行采购，但供应商必须
在甲方的合格分包商名录内.如乙方另行选择供应商的,则应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证、准用证、合格证等),报甲方审核批准后方可实施采购。甲方有权供应其中的部分材料。
6。2 工程所用材料均须得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式采
购和施工前须将材料的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。
6。3 一旦材料的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，未
经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。
6。4 甲方有权于材料出厂前测试检验，乙方须在各批材料出厂前3天
通知甲方。
6.5 乙方自行采购的材料、成品、半成品，必须符合图纸设计要求且
和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致，符合国家和上海市有关质量标准,并必须向甲方提供出厂合格证明、质量保证书、以及有复验要求的试验资料并经甲方、业主、监理验收通过后方可使用。
6.6 进场的材料、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、颜色和
质量等不符合规定，在问题未查清之前,该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，经核查如确实不符合规定要求，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担。若使用不合格的材料时，
甲方有权要求乙方拆除,清理及重做,乙方承担所有费用，由此延误的工期不予顺延。
第七条甲方驻工地代表
7.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的
权力，履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。
7.2 甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担
自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。
7.3 甲方代表或甲方代表委派人员易人，甲方应及时书面通知乙方，
继任者必须继续承担前任应负的责任。
第八条乙方驻工地代表
8.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权
力,履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。
8.2 乙方代表或乙方代表委派人员易人，乙方应提前七天书面通知甲
方，但需甲方认可,继任者必须继续承担前任应负的责任。
第九条甲方责任
9。1 负责现场的“三通一平”工作。。
9.2 在开工前7天负责向乙方提供桩位施工图套，并负责向乙方提供
工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料.
9。3 提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
9.4 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、
验收标准及文明施工的交底工作。
9。5 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求.
9。6 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
9。7 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产
协调会，为乙方创造良好的施工环境.
9。8 在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点,经监理复核后，以书面形式进行现场交验.
9。9 在施工期间提供乙方施工用电源、水源,在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费.
9。10 尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场办
公生活方便，如工地无现有的生产和生活设施，乙方自行解决。9。11 负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。9。12 甲方接乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间
验收报告、工程竣工报告后，及时组织业主、监理、乙方进行
验收.
第十条乙方责任
10。1 工程开工前，应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计
划及其它有关施工文件包括经甲方同意的动火、电焊、气焊、危险品设置的批复文件。
10.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收
标准、文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。10.3 工程开工前，乙方应负责到上海市建设工程交易管理中心土石
方桩基分中心办理交易手续并付清相应的费用（费用已包括在
合同单价中）。
10。4 甲供材料运到工地后，甲、乙双方及时办理移交手续，乙方在
收料过程中发现有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理
进行处理,否则由此引起的质量事故均由乙方负责。
10。5 乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。
10。6 由于地下障碍物造成不能正常施工,乙方应以书面形式通知甲
方,并同时提出处理方案，甲方收到通知和处理方案后24小时
内给予回复，以保证施工正常进行。
10.7 乙方严格按照技术操作规程进行施工，确保工程质量.施工中
发现异常情况应及时报告甲方,严禁擅自处理。乙方在施工时由于非他人原因造成的桩断裂等现象，造成的经济损失和工期延
误由乙方负责.
10.8 乙方在施工时对危险区域应设立警戒线,确保第三者的安全。10。9 乙方必须根据甲方的进度计划要求确保桩机的数量,并保证根据现场进度要求随时增加机械数量，但并不因此增加费用。10.10 乙方在施工过程中，必须及时向甲方提供完整的原始记录，桩
位测量报告,施工中发生的异常现象等书面报告。
10。11 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、
职业健康和安全的法律、法规。
10。12 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施
工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、
环境与职业健康安全目标（指标)达到规定要求。
10。13 认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。
10.14 从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，
由乙方自行配备，并必须符合JGJ59-99《建筑施工安全检查
标准》用电规范及文明工地要求。
10。15 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全
及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工.并随时接受
业主、甲方、监理的检查，并把好质量关.在施工过程中，乙
方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，
费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任.
同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生
的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣
除的,甲方有权向乙方追索。
10。16 乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到
甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。
10。17 在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、
设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，
并承担一切费用.
10.18 因设计变更造成乙方工程返工，甲方应协助乙方做好弥补措
施，减少损失。由此而引起乙方经济损失,乙方应在3天内将
经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及
时报业主并经业主同意后给予补偿。
10.19 乙方队伍进场后必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企
业资质等级证书》等“三证”复印件和施工人员名册交甲方项
目部,乙方的管理人员和特殊工种的操作人员，必须持有效证
件上岗,如因无证操作引起的事故,均由乙方负责。在项目尚未
完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况
须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。乙方人员调动必须在
名册上及时调整及调整相应的证件，发生意外，一切责任由乙
方负责。如未经同意擅自撤离现场,视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。
10。20 乙方用工必须遵守上海市政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由
于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一
切责任,严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后
果的均由乙方负责。
10。21 乙方施工人员必须持有如下证件：
a.身份证。
b.上岗资格证书及特殊工种操作证复印件。
c.工作单位记录卡.
d.健康证明。
e.就业证.
f.暂住证。
若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。10。22 乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内应明确项目工会负责人，并及时报甲方项目工会组织员，参加工地工
会联席会议.
10.23 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须
明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工
资保障线,并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬;对甲方
支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工
人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席
会议。
10。24 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如钢筋工手套、电焊工
服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等）。
10。25 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除. 10.26 乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同
意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付
违约金500元；同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合
格的人员代替上述调离的任何人员。
①甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程
施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不
熟悉本专业工作的施工人员等;
②不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者;
③违反甲方工地现场管理规定者；
④无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);
⑤与乙方进场人员花名册不符者；
⑥与本工程施工无关的人员.
10.27 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方
利益,根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的
1—5％直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙
方单位承担。
10.28 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制
度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性
的安全措施，确保工程施工的安全。
10.29 发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告
外,还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般
事故应在2天内将详细书面情况上报给甲方。
10.30 在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，
甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工
全面负责,所涉及的费用由乙方全面解决.
10.31 乙方必须贯彻上海市建委、市劳动局的有关文件规定，对职工
加强安全知识教育，配备专职安全员执行和遵守甲方的一切有
关安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查.
10。32 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收,
在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并
纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良
引起的事故，均由乙方负责。
10.33 乙方按照甲方要求的格式，在指定时间内完成并上报各种施工
方案、技术措施、作业指导书、工程月报、工程周报、施工进
度报表、工程资料及与本工程有关的其它资料.
10.34 乙方须按有关规范和规定做好材料报验、隐蔽工程验收及分部
分项工程验收工作。
10。35 乙方须在质监站竣工验收前将所做工程部位作一次全面清理并达到验收标准。
第十一条履约担保
11.1乙方同意以下列第种方式对乙方履行合同进行担保，乙方
须在签订本合同的同时，向甲方提供分包履约担保书。
11.2 预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预
付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方，预付款
银行保函的期限为出具保函开始到预付款在每月甲方付给乙方
工程款中全部回扣完为止。
11.3 履约保函:在合同签订后天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需
出具合同金额的％计万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务为止。
11.4 提交履约保证金：在合同签约后天内，乙方须提交合同金额的%
的履约保证金万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务为止返回保证金。
11。5 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款开始，扣合同总价的%工程款万元作为履约保证，扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束，共分期扣完，并必须在分包工作量达到50％合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务为止,开始释放暂扣工程款部分. 11。6 履约担保的其他约定方式：。
11。7 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务或由于乙方原因造成工程及他人损失的，乙方同意除在质量、工期、安全标
化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方
面（包括业主方）的罚款外，还同意将该履约保证金作为乙方
支付给甲方违约金及赔偿之费用.
第十二条付款及结算方法
12.1本工程预付款为万元。
12。2 预付款回扣方式：
。
12。3 乙方应在每月25日按实际完成工作量上报甲方，经甲方及监理
核准认可、且经业主认定工作量并向甲方支付相应工程款后,
甲方按被核准的每月完成工作量的%支付。工程竣工验收通
过后月度累计工程款支付至累计工作量的％时，即停止付款. 12。4 工程竣工验收通过后的天内，乙方向甲方递交工程竣工结算书，经审定后,正式办理工程竣工结算手续。
12。5 工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后,甲方一次性支付至合同结算价的%工程款予乙方，余下的％为保修
金，待保修期满年后，经甲方及业主确认工程无质量缺陷时，付清全部保修金余款.
12。6 在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解.
乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方,
共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。
第十三条图纸
13。1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套（已包括竣工图在内）。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。
13.2 乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图套.
第十四条隐蔽验收、中间验收、竣工验收
14.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收条件，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和
地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上
签字后,方可进行隐蔽或继续施工.验收不合格，乙方在限定
时间内修改后重新验收。如工程质量符合规范要求,验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
14。2 工程完工后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括
向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一
式份，其中原件份，复印件份，按本工程所在地、
区域所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合上海市档案
管理部门的要求。
14。3 甲方代表在收到乙方送交完整的竣工资料和竣工验收报告后及
时组织业主、监理进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见, 乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。
14.4 竣工日期为乙方完成所有施工并经甲方、业主、监理验收通过签字的日期，需整改后才能达到要求的,应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理签字验收通过的日期。
第十五条工程保修
15.1 保修期限：乙方对本工程质量保修期限为设计合理使用年限，
保修期从整体工程竣工验收合格日开始算起.
15。2 在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量
问题均由乙方负责修复，费用由乙方承担，乙方在接到报修通知后48小时内落实维修工作并维修完毕。
15。3 乙方对工程有永久维修的责任。
第十六条违约责任
16.1 乙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再
进行分包,如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权单方
面终止合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。
16.2 工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内
予以修复，直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失
由乙方承担。
16.3 工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而
乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者,乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方
须负责赔偿由此造成甲方的经济损失.
16。4 由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金, 违约金计算按本合同第二条执行.同时，甲方有权单方面终止
合同，乙方承担赔偿责任。
16.5 乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时,
甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
16。6 乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为,属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
16。7 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担
上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十七条总承包合同终止
17。1 如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由终止，则甲方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止本分包合同的雇佣关系，分包方必须无条件接受。此时，分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。
第十八条其它条款
18。1 安全生产协议书》、《治安防火协议书》、《工程建设项目廉政责任书》作为本合同的附件，另行签订。
18。2 本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签
字盖章后与本合同具有同等法律效力。
18。3 本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达
成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼.
18。4 本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
18.5 本合同一式份，双方各执正本份，副本份。
18。6 其他：。
合同签订单位：
甲方（盖章）乙方（盖章）
上海市第五建筑有限公司
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：地址：上海市曹杨路1000号地址：
电话：62168888 电话：
签约地点:上海市曹杨路1000号
签约日期：
承包钻孔工程合同 推荐5篇
承包钻孔工程合同推荐5篇 承包钻孔工程合同第1篇 甲方： (以下简称甲方) 乙方：项目承包人 (以下简称乙方) 丙方：公司管理责任人： (以下简称丙方) 丁方担保方： (以下简称丁方) 为适应建筑市场的形势，优化企业经济责任制，不断提高企业竞争 力和经济效益，经甲乙双方平等协商，自愿订立本内部承包合同， 甲方将中标承建 (建设单位)的工程以内部经济责任双承包的形式 委托给乙方承包，乙方自愿接受。本工程中丙方为管理责任人。为 明确各方责任，维护双方利益，经协商特订如下合同条款，以资共 同遵守执行。 一、承包工程项目概况 1、工程地点： 2、合同工期：日历天(与甲方总承包合同工期一致) 3、合同造价： (万元)最终以建设单位竣工审计结算为准 4、合同质量等级：合格 二、承包范围、期限、形式 1、本内部承包合同范围：为甲方与工程建设单位签订的总承包施 工合同规定的所有施工承包范围，包括补充协议、投标书、询标纪要、承诺书中规定的所有施工承包范围。 2、本内部承包合同承包期限：从合同生效之日起至本工程项目全 部竣工验收后，工程质量保修期满保修金返还，材料款和管理人员、民工工资拖欠等彻底结算了清，并与甲方办理完所有结算和上交所 有工程资料后自动解除。 3、本内部承包合同承包形式：采用管理费定额上缴，实行先提存 后分配的原则，单独立账、单独核算、自负盈亏的形式。本工程实 行风险承包，乙方对所承包项目的全部债务以个人财产对公司承担 无限责任。乙方在上缴甲方提存的管理成本费用、上缴税金、开支 工程项目成本和各种费用后，后如发生亏损由乙方承担全部赔偿责
任并由乙方家庭和个人财产及原交工程保证金承担赔偿责任，乙方 如盈，盈余部分归乙方支配。 三、内部承包指标 总则：乙方自愿承诺全部接受并履行甲方与建设单位签订的工程承 建合同条款、补充协议条款、承诺书及投标书、询标纪要规定的条款，服从甲方的工程质量、安全、财务等方面的管理，享受并承担 有关质量、工期、安全等奖罚。乙方自愿承诺接受并完成以下内部 承包指标： 1、乙方上缴甲方提取的管理成本费用：按工程决算总造价为基数的 8 %为公司管理成本费用和税金。本工程定额管理费、中标服务费、合同签订费、养老金、工程保险费、遇政策额调整或地区差异所增 加的税金及其它有关国家省市规定的行业费用和社会费用均由甲方 承担。甲方在工程款中代扣代缴。 (1)甲供材料、非建设单位单独分包的专业项目列入提取公司管理成 本费用的决算总造价基数内。 (2)建设单位指定的专业分项分包工程按向建设单位(或专业分包单位)收取的总承包管理费总额收取管理成本费用。 2、工程质量：必须达到总承包合同要求的合格，如达不到总承包合 同规定的质量要求，乙方承担所有的工程返工经济损失。如发生质 量事故由乙方承担有经济损失和各级主管部门的罚款。 3、工程工期：按总承包合同规定要求，总承包合同中的工期奖罚按 总承包合同规定全部由乙方享有和承担。 4、环境、安全、文明标化：必须达到总承包合同规定和有关文件规 定要求，总承包合同规定和有关文件规定要求的关于环境、安全、 文明标化的奖励全部由乙方享有和承担。乙方必须保证项目部安全 文明施工，一旦发生安全事故或因文明施工问题被处罚的，由乙方 承担全部责任和经济损失及上级主管部门的罚。 5、甲方在工程进度款中预扣原材料发票保证金5%(按汇入工程款比 例计算)待发票上交时退还。
旋挖钻机施工合同书范文(二篇)
旋挖钻机施工合同书范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方就本建设工程事项协商一致，签订如下协议条款，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、要求。 二、承包方式及范围： 甲方将本工程的旋挖桩以包工不包料的形式包给乙方。分包范围包括旋挖桩成孔，钢筋笼制件，提供灌注混泥土工人二人以上。混凝土材料、施工员及施工质量由甲方负责。乙方提供三一S280R旋挖钻机一）。 三、施工工期 开工日期：____年元月____日，完工日期____年____月 四、工程造价、计算、付款方式及验收方式 1、工程量计算方式： 本工程旋挖桩的桩径按设计桩径，桩长从设计标高以下混泥土面至桩底的实际高度为计价长度，单位为米。
2、旋挖桩成孔灌注单价： 本工程桩包工不包料，按米计算： （1）、钻土层为538元/米计算; （2）、如若超出设计孔深度或打孔至微风化整板岩层时按元/米计算。此单价含税（如遇夹层甲方解决参考地堪报告结合实际情况现场签证）。因雨天或机器故障原因造成乙方不能施工，停机、停工费用由乙方承担，工期顺延。 3、付款方式： （一）.场运费; （三）.乙方完成到最后一根桩孔时，乙方提交本工程已签字结算书，甲乙双方审核完的结算书在10个工作日内一次性支付已完成全部工程款。 4、工程桩孔验收 甲方按乙方每天完成桩孔的量签字验收，工程全部完成在10天内给工程总量结算单，超10天不开结算单按乙方每天签字的工程量为准，视为结算总单。 五、双方责任 A、甲方责任： （一）负责处理施工报建，临时场地、占用道路等报批手续及费用。进机前三天完成“三通一平”（路通、水通、电通）并满足乙方施工机械运输进出使用的施工便道，提供满足施工需要的水电。甲方
旋挖钻机钻孔施工合同
旋挖钻机钻孔施工合同 发包人（全称）：（以下简称“甲方") 承包人（全称）: （以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：郧县金色港湾小区 二、工程地点: 郧县城关镇 三、承包范围： 承包范围:根据郧县金色港湾小区基础工程孔桩施工图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作.主要工作内容包括：旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。（含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量) 单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。 四、计价方式:1m（含1m)以上直径孔桩，按照375元/立方计价，0。8米直径孔桩，按照260元/m计价(甲方保证不低于35根）。 以上合同单价为固定综合单价包干，已包含承包范围内所有规定的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、维修、燃油费，现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费（孔渣必须清理干净）、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作业有关的所有机具使用费主要包括（空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、风镐)等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。 工程量：以设计施工图纸为准，根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准，
经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头）。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。 五、合同工期: 1、总工期为天。自年月日进场施工到年月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成，乙方应采取加班或增加设备、人员等措施,都不得延误甲方规定的具体完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素（如下雨,塌孔等）工期延顺，春节休假工期扣除。 2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备，及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款,并承担给甲方工期延误造成的损失。 六、质量要求： 1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。 2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准，乙方进行整改，整改后达到合格为止。 3、甲方配合乙方协调外部关系如：验桩、商砼、钢筋工等配合施工。 4、砼体积：乙方必须按实际孔桩尺寸计算，并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。 5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作，造成孔桩报废情况，由乙方承担全部经济责任，并采取措施保证孔桩合格. 七、施工工具： 所有工具、机具均由乙方运输到场,费用由乙方承担。
机械钻孔桩承包合同
机械钻孔桩承包合同 本合同由下述双方于____年____月____日签订，并公正有效。 甲方（承包方）：（公司名称） 法定代表人：（姓名） 地址：（详细地址） 联系电话：（联系电话） 乙方（委托方）：（公司名称） 法定代表人：（姓名） 地址：（详细地址） 联系电话：（联系电话） 鉴于甲方具备开展机械钻孔桩工程能力，乙方拟委托甲方承担相关项目，双方经友好协商达成如下合作事项： 第一条合作内容 1.1 乙方委托甲方承担（项目名称）的机械钻孔桩施工工作，包括但不限于（描述工作内容）。 1.2 甲方承诺按照乙方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证工程质量和安全。 第二条工程进度和验收标准
2.1 工程进度 （具体约定项目进度、工期要求等） 2.2 工程验收 （约定工程验收标准和程序，包括重要节点的验收要求等） 第三条价格和支付方式 3.1 工程价格 乙方将支付甲方合理的工程价格，具体金额为人民币___万元（大写）。 3.2 工程支付方式 （约定付款方式，包括分期付款或一次支付，具体时间和金额等）第四条违约和损失赔偿 4.1 违约责任 4.1.1 若甲方未按时完成施工任务，乙方有权要求甲方按照延迟完成的天数支付违约金，违约金为合同总金额的（具体比例）。 4.1.2 若乙方未按照合同约定支付施工款项，甲方有权要求支付逾期罚息，罚息率为逾期金额的（具体比例）。 4.2 损失赔偿
任何一方因违反合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。 第五条保密 甲乙双方应对所知悉的对方的商业秘密和技术机密承担保密义务，未经对方书面许可，不得擅自披露或使用。 第六条合同解除 6.1 本合同经过双方同意可以解除，解除的方式包括但不限于书面解除和协商解除。 6.2 一方违反合同约定并经对方催告后仍未改正的，对方有权单方面解除合同，并要求违约方承担相应损失赔偿责任。 第七条争议解决 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规，并提交甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。 第八条其他事项 （对合同其他相关事项简要约定，如合同附件的约定等） 第九条合同生效与变更 本合同的生效条件是双方在合同上签字或盖章，并经合同生效后，如需变更合同内容，应经双方协商一致并以书面形式进行变更。 第十条合同份数及传送方式
桩基合同(必备7篇)
桩基合同（必备7篇） 桩基合同第1篇甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、协议期限 甲乙双方约定以完成钻孔灌注桩施工劳务工作任务为协议期限，自_____年_____月_____日起至完成本项工作任务并最终结算之日即为劳务合同终止日。 二、工作内容及要求 1、乙方提供的劳务人员具体从事工作内容如下： a、钢筋班主要劳务工作内容：钢筋笼的吊装、沉放、定位、校正、焊接用工； b、钻孔班主要劳务工作内容：挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钢护筒安装用工、钻机及钻具安拆、移位、造浆、换浆、清孔、清除废浆渣用工； c、混凝土班主要劳务工作内容：桩基砼的浇注、清理浮浆用工；导管的安装及拆除、冲洗、堆放、保管用工；桩头凿除混
凝土、废渣清理、外运用工。 各工班除完成以上主要工作外，还必须各自做好： 1）各自生产所需的所有材料卸运到库房或甲方指定地点的场内搬运； 2）为完成上述工作内容施工的辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“标准化”管理等全部劳务工作； 3）乙方根据甲方提供的技术交底和作业指导书组织生产工人完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。 1、甲方可根据工作需要，按照合理诚信原则，变动乙方劳务人员的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量。 3、乙方劳务人员必须严格按甲方技术交底和作业指导书进行作业，并达到规定的质量标准。 三、工作时间和休息休假 1、甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致，甲方安排乙方劳务人员从事钢筋笼接长、焊接、下放安装、钻孔配合劳务、混凝土导管安拆、混凝土浇注等劳务工作，甲方对乙方劳务人员执行综合计算工时工作制规定。 2、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙
桩基础施工合同(精选10篇)
桩基础施工合同（精选10篇） 桩基础施工合同篇1 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf—91— 0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价： ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准： 送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用） ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日 前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的'自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000
桩基施工合同范本
钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方： 乙方： 按照"中华人民**国合同法"和"建筑安装工程承包合同条例"的有关规定，甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+149.53的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的根底上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：####高速第三合同段###跨线桥K25+149.53的钻孔灌注桩施工,本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m桩基##根、直径1.8m桩基 ###根〔合计###根〕。 2、工作内容 1)钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、撤除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准： 按现行高速公路工程质量检验评定标准进展评定，到达优良。
钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程〔缺陷桩〕，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至到达质量验收标准。返工后仍不能到达标准，由乙方承当违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其去除出场。 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长〔有变更时按监理工程师确认的桩长〕数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌局部不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，到达甲方验收标准后，按如下单价进展结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价元／m3。〔建议单价&&元/m3〕 七、双方责任： 〔一〕甲方责任： 1、所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监理的联系等。 3、在开工前向乙方对图纸、桩位等进展技术交底，同时下达施工任务，并委派管理人员负责施工安排、质量监视、进度控制。
钻孔灌注桩劳务施工合同
钻孔灌注桩劳务施工合同 合同编号：（依据实际情况填写） 甲方：（委托方名称） 乙方：（承包方名称） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就钻孔灌注桩劳务施工事宜达成如下协议： 第一条合同目的 甲方根据其工程建设需要，委托乙方在项目现场负责钻孔灌注桩的劳务施工。 第二条工程范围 甲方要求，乙方按照施工图纸和技术要求，对项目现场进行钻孔灌注桩劳务施工，包 括钻孔、夹筋、布筋、模板、浇筑、养护等一系列施工工作。 第三条工期 1. 乙方应按照工程进度安排，按时按质完成钻孔灌注桩劳务施工任务； 2. 工程的开始和结束时间以甲方通知乙方正式开始工作、结束工作的时间为准。 第四条技术要求 乙方应严格按照施工图纸、技术要求、行业标准和国家法律法规的规定，进行钻孔灌 注桩劳务施工。其中，材料应符合相关质量标准。如发现问题应及时通知甲方，协商 及时解决。 第五条费用支付 1. 本工程的总价款为（依据实际情况填写）元，甲方应根据完成情况向乙方支付相应 的工程款项。 2. 除非甲方另有约定，乙方应当在每月的（依据实际情况填写）日份之前向甲方提交 施工进度报告，并据此需求甲方支付每月工程进度款。 3. 乙方应当按照国家法律法规的规定缴纳个人所得税、社会保险等各项费用。 第六条合同变更
1. 在合同履行期间，甲、乙双方如有需要调整合同金额和施工内容，应当经双方协商一致后，签署书面变更协议。 2. 双方未经协商一致而擅自改变施工内容，甲方可拒绝付款，乙方应承担相应的违约责任。 第七条合同终止 发生以下情况之一的，本合同自动终止： 1. 双方协商一致终止本合同； 2. 双方都不能履行本合同的义务，且均无过错的，本合同终止。 第八条违约责任 1. 乙方的违约行为，包括但不限于没有按规定完成工程任务、工程质量达不到合同约定的要求等，应该根据具体情况承担相应的违约责任。 2. 甲方的违约行为，包括但不限于没有按时支付工程款项、未能向乙方提供工程所必需的文件和设备等，应根据具体情况承担相应的违约责任。 第九条争议解决 甲、乙双方因本合同履行发生争议时应通过友好协商解决。如协商不成，任一方可向有关与本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十条其他事项 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决；本合同自签署之日起生效，合同正本一式（依据实际情况填写）份，双方各执（依据实际情况填写）份，具有同等法律效力。 甲方（盖章） 签订日期：年月日 乙方（盖章） 签订日期：年月日
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇） 打桩合同范本第1篇 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：____________________。 2．工程地点：____________________。 3．承包范围及内容：________________。 4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期
1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。 2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。 3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。 4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。 第三条工程质量 1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。 2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。 3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条合同造价 本合同综合单价为人民币_____元整（大写：_____）/立方米，工程量暂定_____立方米，合同总价暂定人民币_____元整（大写：_____），最终价款按实际工程量结算。 第五条付款及结算方法
钻孔灌注桩施工合同(3篇)
钻孔灌注桩施工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。 一、承包范围： 1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。 2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。 3、承包方式：包清工。 二、双方职责和义务： 甲方工作：
1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。 2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满 足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。 3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。 4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。如：黄泥，锯末等。 5、按合同约定及时支付工程款给乙方。 乙方工作： 1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。 2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5____2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。 3、乙方严格按照设计要求和施工规范施工，确保桩基工程达到“瓯江杯优质桩基”要求。
打桩工程施工合同协议(完整版)
建设工程施工合同协议条款 总包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：钻孔灌注桩桩基、深层搅拌桩围护、SMW工法围护、支撑工程等； 承包范围：桩基、围护、支撑工程； 承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全及文明施工、包一切责任、包全部费用； 1.2工期 开工日期：以甲方书面通知为准： 竣工日期： 总日历日期： 1.3质量等级：达到设计及质监质量标准要求（以上海市质检总站或区质检站评定结论为准） 1.4合同价款： 第二条合同文件及解释顺序
合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 2.1协议条款； 2.2合同条件； 2.3协商、变更中明确双方权利义务的纪要、协议； 2.4工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 2.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 3.1合同语言：汉语； 3.2适用法律法规：国家的法律、法规和上海市制定的现行法规均适用于本合同文件，文件由双方自备，费用自理； 3.3适用标准、规范：国家和上海市标准及有关的施工技术规范和合同所附的施工技术要求，以及上海市建设工程价款结算实施办法。 第四条图纸 4.1图纸提供日期： 4.2图纸特殊保密要求和费用：业主提供图纸8套，再需图纸的费用由乙方承担。 第五条甲方驻工地代表 5.1甲方任命地工程现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力履行合同约定的职责。 甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤消这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回
钻孔灌注桩的合同范本
钻孔灌注桩的合同范本 一、合同基本信息 •合同编号：[合同编号] •签订日期：[签订日期] •合同双方：[委托方名称] 和 [服务方名称] 二、合同背景 本合同是在双方自愿、平等的基础上，由委托方委托服务方进行钻孔灌注桩工程，并约定双方的权利、义务和责任。 三、工程内容 1.项目名称：[工程项目名称] 2.工程地点：[工程地点] 3.工程概况：[工程概况] 4.任务要求：主要包括钻孔灌注桩的施工、质量控制、安全措施等。 四、工程进度和支付方式 1.工程进度：
–合同签订后，服务方应在合同规定的时间内开始工程施工； –工程施工进度按照合同约定的工期进行； –如遇不可抗力因素导致工程延期，需提前书面通知委托方，并经 双方协商确定延期时间。 2.支付方式： –委托方按照工程进度支付合同金额； –具体支付时间和方式，双方另行协商确定。 五、质量控制 1.服务方应按照相关标准和规范要求进行钻孔灌注桩的施工，并确保施工质量达到设计要求。 2.委托方有权对施工过程进行监督和检查，如发现施工质量 不符合要求的，服务方应及时整改。 3.完工后，委托方有权组织验收，验收合格后方可完成工程 交接。 六、保证和保修 1.在工程交付并验收合格后，服务方提供一定期限的质量保 证期，具体保证期限双方另行协商确定。
2.保证期内，如发现因施工质量问题引起的损坏、故障等， 服务方应负责免费修理、更换或提供相应的补救措施。 3.保证期后出现的因自然磨损、意外事故等原因引起的损坏，服务方不承担责任。 七、合同变更和解除 1.双方应在施工过程中保持良好的沟通，并共同解决可能出 现的问题。 2.如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面的变 更合同。 3.如因不可抗力或合同双方协商一致的其他原因，导致无法 履行合同，可协商解除合同。 八、违约责任 1.若一方违反合同约定未按时履行义务，应依法承担相应的 违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。 2.如因不可抗力导致无法履行合同的，不承担违约责任。
打桩承包合同(优秀范文五篇)[修改版]
第一篇：打桩承包合同 篇一：基础打桩工程承包合同基础打桩工程承包合同 发包方：承包方： 依据建筑法合同等法律法规精神，本着互利互惠，快速优质完成工程项目的原则，双方就本工程有关事宜，协商一致，达成如下条款，望双方共同信守。 一、工程概况： 本工程为沭阳县阳光天地三期基础工程，位于沭阳县台州路东。 二、承包方式： 1、包工不包料，按设计图纸施工。 2、施工内容：钻孔、灌料、安放钢筋笼、成桩、保证桩质量。 三、工程价格及支付办法： 1、本工程总造价约人民币55万元，最后按实际施工内容决算。d500钻桩每根桩700元，保证工程量在800根桩以上，如没有800根桩，按800根桩计算工程数。 2、付款方式，乙方进场甲方提供生活费，工程全部施工结束，付至总造价的80%，验收合格后一个月内付清所有工程款。 四、工期、安全、文明施工及质量要求： 工期40天，乙方造成安全和质量问题由乙方自负。 五、双方责任： 1、甲方接通施工水电，二级配电柜二个，接至施工现场指定位置，并确保乙方用电负荷。临时道路满足乙方进料需要，确保乙方施工不受外界干扰。 2、保证主要施工材料及时到场，泥浆外运及时，保障施工顺利进展。若有甲方连续停工二天以上，甲方赔偿乙方工人工资1000元/天。 ①乙方严格按照图纸施工，并遵守建筑地基、基础工程施工质量验收规范。确保工程验收合格。由于乙方施工不当，造成安全、质量事故，由乙方负责。 ②严格遵守工艺标准要求，并通过业主和监理现场人员的检查验收。③每根桩混凝土为3.5立方，超出部分由乙方承担。
六、本合同未尽事宜，由双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方签字生效，工程款结清后自动废止。 甲方：乙方： 年月日篇二：建设工程打桩施工承包合同建设工程打桩施工承包合同甲方：乙方： 由甲方施工的苏州中天品苑项目部，基础静压预应力管桩分包给乙方施工。按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程分包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程名称：苏州中天品苑工程 二、工程地点：苏州西园路 三、工程分包范围及内容： phc500、phc400、phc600， 110、100、80、60厚预应力管桩约1458米。承包范围（除甲方提供管桩方桩桩尖外），其余按甲方提供施工图，工程量全部（管桩焊接焊条，探桩，压、送桩，试桩全部技术资料等）由乙方完成。打桩如发生偏位，偏位加固所发生的费用由乙方承担。 四、价格：按甲方提供施工图，按实际施工管桩长度，打桩机械、材料及人工费15.5远/米（含水电费）计算，乙方不再向甲方收取送桩、桩机进退场费及其它任何费用。如乙方施工原因造成桩测试不合格，费用由乙方承担。如静载、小应变、抗拔由乙方施工价格按静载50元/吨、小应变60元/吨、抗拔36元/吨计算，如静载单为配合按20元/吨计算。（注：乙方必须在春节前按2台桩机进场） 五、付款方法：当工程量（一期、二期）全部完成付总工程款的50%，一期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75%，余款25%半年内满15天内付清，二期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75%，余款25%半年内满15天内付清。工程完毕后按工程全额付款。 六、工程工期：本工程工期按甲方的开工指令日起25日历天内完成，如每推迟一天，罚2000元。若遇甲方要求或场地原因，工期可顺延。 七、质量等级：乙方必须严格按施工图纸有关设计说明和建筑施工规范及国家现行验收规范进行精心施工，确保工程质量达到优良标准，如乙方施工质量原因造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。 八、安全施工 1、乙方在新工人进场施工前配合甲方做好三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。 2、施工人员必须做到安全生产，乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，十大不准及工地规定的安全生产的劳动纪律。 3、必须搞好现场文明施工和安全生产，对进场施工人员及时进行安全教育，提高职工自身安全意识，做到班前有安全交底，及时排除各种不安全隐患，避免各种事故的发生，凡在施工期间自行造成出现、发
钻孔灌注桩劳务分包合同
钻孔灌注桩劳务分包合同 劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。这里给大家分享一些关于钻孔灌注桩劳务分包合同，希望对大家有所帮助。 劳务分包合同1 发包方：身份证号： 承包方：身份证号： 甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。 第一条工程概况 工程地点： 工程内容： 承包方式：劳务包干 工程造价：人民币元; 合同工期：个历天。 第五条甲方责任 工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育
和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。 第六条乙方责任 乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。 第七条付款方式 合同签订后即付人民币元作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元 第八条合同生效和终止 本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿;如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。 甲方：_________乙方：_________
钻孔灌注桩合同(5篇范例)[修改版]
第一篇：钻孔灌注桩合同 桩基冲孔合同书 甲方：东莞市麻涌镇麻涌二桥项目部（以下简称甲方）乙方：身份证号： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》，结合本工程具体情况且乙方已充分了解本工程的具体要求，经甲、乙双方友好协商签订本合同。 一、工程概况和承包范围。 1、工程名称：东莞市麻涌镇麻涌二桥钻（冲）孔灌注桩工程。 2、工程地点：东莞市麻涌镇。 3、承包范围和内容：Φ1.0m冲孔桩、Φ1.6m冲孔桩、Φ1.8m水中冲孔桩。 4、工期：工作日100 个日历天，开工日期以甲方通知为准，如遇人力不可抗拒原因，施工工期顺延，如是乙方责任每延迟一天，罚款500元/天，如业主拆迁进度跟不上施工进度，乙方可能需要二次进场。 二、承包方式，工程单价和付款方式。 1、乙方以包工形式承包该工程，即包人工、机械、安装检测管、焊条（502型或506型）、包施工质量（除混凝土供料不及时、离析、混结块不合格外，乙方需当场书面指出并经甲方签认）、包施工工期,工作内容包括：、桩机自行移位、钻（冲）进成孔、取渣样、冲孔原始记录、制作及安放钢筋笼、安放检测管、清孔、灌注水下混凝土（挖机、吊车、钢筋笼转运车辆由第1 页共5 页甲方代表签名：乙方签名： 甲方义务提供，乙方包焊条、铁线、铁丝），Φ1.0m冲孔桩每立方米：213 元/M3，Φ1.2m冲孔桩每立方米：213 元/M3，Φ1.6m、1.8m冲孔桩每立方米：213 元/M3。以上单价在施工过程中不可调整，以上单价不含税。 2、结算按施工图纸桩长、桩径及协议计量，陆地桩按地面扣除1.5米计算桩长，水中桩按设计桩长计算，由业主签认的变更增加工程量单价按综合单价结算。 3、分期支付乙方工程款。合同签订后乙方按甲方要求时间进场，设备进场开工，完成一条桩的混凝土灌注后，甲方应保证乙方每台钻机施工工人的伙食费用和机械维修费用。乙方按每个月完成的桩同甲方结算一次；甲方结算应支付70%工程款给乙方做工人工资。所有桩完成后按总造价的85%支付,剩余工程款经质量检测部门验收合格后二个月内全部付清。 4、在施工期间发生的机械转运汽车由乙方负责承担甲方协助上下车。 5、工程施工过程中，如需乙方发电，双方再协商。 三、工程质量标准要求及质量检查验收。
钻孔施工合同范本
钻孔施工合同范本 钻孔施工合同范本 随着人们法律观念的日益增强，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是为大家收集的钻孔施工合同范本，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 甲方： 乙方： 甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。 一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁场地爆破钻孔工程。 二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁院内。 三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。 四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。 五、工程价款： 钻孔：包干价32元/m。 工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。 七、付款方式： 本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。 八、双方责任： 1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工标准、施工标准验收; 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订平安施工协议，动力处签订平安用电协议。 4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格前方可使用，否那么由此造成的一切损失由乙方承当; 5、乙方必须按照国家施工标准施工; 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承当; 7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承当; 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理; 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。 九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。 十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 年月日年月日 甲方：公司 乙方： 根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包平安按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 1. 乙方进场前，做好场地的三通一平；
钻孔施工合同
钻孔施工合同 钻孔施工合同1 发包方： _______项目部（以下简称甲方） 承包方：_______（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 工程名称： _______#、4# 桥梁工程 工程地点：苏州市浒关镇 工程工期： 50 天 第二条：承包范围 永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。 第三条：承包方式 本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。 第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务 1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 二、乙方责任和义务 1、乙方一切食宿问题自行解决。 2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200 元/人.次罚款，在工程款中扣除。 3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。 4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。 5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。 第五条：材料管理
钻孔桩合同(范本)
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：_____________________________________________ 。1.2工程地点：_____________________________________________ 。1.3承包范围及内容：______________________________________ 。1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方 承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保 护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后—日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期：本工程于____ 年—月—日开工，至______ 年____ 月—
日竣工，共 ___ 个日历天。 2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本 合同总价的 ________ 计算，按天累计。 2.4遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无 法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6发生不可抗力的费用承担： 2.6.1人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.6.2造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情 况另行协商。 第三条工程质量 3.1乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说 明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为 ________________________________ 。 3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为 _________________________ 。 3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 3.4除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和使用 不当之因素情况外，乙方保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。