律师函(工程款催告函)

律师函(工程款催告函)
律师函(工程款催告函)

江苏XX律师事务所

地址:XXXXXXXXXXXXX

电话:XXXXXXXXXXXX

律师函

致:XXXXXX房地产开发有限公司

江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司(以下称“XXXX”)的委托,依法指派我们作为其事务律师,就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜,根据相关事实和法律,正式函告于您:

一、双方履约情形之概况,及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。

1、XXXX履约之概况:贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》,自该项目开工起至2013年8月25日,XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元(此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日,XXXX 项目部已向贵司申报完成工作量2700万元,贵司依合同相应条款视为审核完毕)。

2、贵司履约之概况:对照协议约定,贵司应支付已完成工程量的70%进度款,即28200万元x 70%=19740万元;然截止2013年9月18日止,贵司仅支付进度款13064万元,实际应支付工程款差额6676万元。

3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容:a、贵司明确在XXXX融资款确保支付XXXX3500万元工程款;b、贵司承诺在2013年9月15日前,从贵司获得的公积金返还款中,按实际到账拨付50%支付给XXXX;c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX,由XXXX代为归还原铝合金门窗单位;d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付,贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付,对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息,贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划,明确10月30日前的支付时间、数额、利息等;以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通,缓解各方情绪和压力。同时,贵司应严格遵照该付款计划执行。

而贵司实际履行情形为:a、贵司实际支付工程款2950万元,剩余550万;b、c及d项贵司未履行亦或不完全履行。

4、当前XXXX项目部面临的外部施工条件非常艰苦,所有欠债单位均对其进行债务追讨,其中已有多家供应商正在准备起诉XXXX。同时已经发生工人现场讨薪闹事的事件;已严重影响该项目的工程进度,以逼近停工边缘。

二、根据前述认定的事实,我们提出如下法律意见:

1、贵司与XXXX之间签订的《建筑工程施工总包协议书》和《会议纪要》为双方真实明确的意思表示,且符合法律法规规定,应认定为合法有效,双方的合法权利均受法律保护,双方的义务亦受法律的约束。

2、《建筑工程施工总包协议书》第五条关于付款方式中,已十分明确地表述了总承包单位垫资的范围和标准,工程款支付的起算阶段及支付的比例;同时,施工总承包合同专用条款第26.1条同样重复了总承包合作协议的相关约定,第26.3条又十分明确地表述了结构封顶前及结构封顶时的付款比例。但是贵司既未按合同条款所述,履行对月进度工程款进行支付,亦不履行对施工方报送的月进度完成工作量的审核。已多次违反了合同约定及相关法律法规的规定,依法应当承担违约责任。

贵司未按合同约定支付工程款的行为,已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条的规定,依法应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等重大违约责任。

三、为遵循继续合维护双方利益的前提下,我们提出如下要求。

贵司务必在接到本律师函10日内履行下列义务:a、支付工程款550万元;b、支付原铝合金门窗单位债务500万元;c、对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息,贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划,明确2013年10月15日之前能履行完毕的支付时间、数额、利息等。鉴于此在贵司未支付完70%工程进度款的差额部分之前,XXXX将被迫停止工程施工。

若不按前款规定内履行义务,本律师将通过法律手段追究贵司的法律责任,以维护委托人的合法权益。届时一切后果以及与此相关的一切费用都一并由贵司承担。

顺颂商祺!请慎对之,以免讼累!

特此函告!

江苏XX律师事务所

执业律师:致

年月日

(本函以挂号寄出并以短讯方式通知视为送达)

律师函(工程款催告函)

江苏XX律师事务所 地址:XXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXX 律师函 致:XXXXXX房地产开发有限公司 江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司(以下称“XXXX”)的委托,依法指派我们作为其事务律师,就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜,根据相关事实和法律,正式函告于您: 一、双方履约情形之概况,及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。 1、XXXX履约之概况:贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》,自该项目开工起至2013年8月25日,XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元(此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日,XXXX 项目部已向贵司申报完成工作量2700万元,贵司依合同相应条款视为审核完毕)。 2、贵司履约之概况:对照协议约定,贵司应支付已完成工程量的70%进度款,即28200万元x 70%=19740万元;然截止2013年9月18日止,贵司仅支付进度款13064万元,实际应支付工程款差额6676万元。 3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容:a、贵司明确在XXXX融资款确保支付XXXX3500万元工程款;b、贵司承诺在2013年9月15日前,从贵司获得的公积金返还款中,按实际到账拨付50%支付给XXXX;c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX,由XXXX代为归还原铝合金门窗单位;d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付,贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付,对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息,贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划,明确10月30日前的支付时间、数额、利息等;以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通,缓解各方情绪和压力。同时,贵司应严格遵照该付款计划执行。 而贵司实际履行情形为:a、贵司实际支付工程款2950万元,剩余550万;b、c及d项贵司未履行亦或不完全履行。

-----货物销售款项催收律师函范本

货物销售款项催收律师函范本 特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是 来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称合法的恐吓信。函号: _______________ 致: _________ 公司 律师事务所依法接受公司的委托,特指派本所律师就贵公司拖欠公司货款的相关事宜,正式函告如下: 风险提示: 律师函在对事实部分进行叙述时不需要像法律意见书那样详备,只需要根据委托人提供的材料,简明扼要地将事实与双方争议的焦点总结出来即可。 律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能,只是打前站用的,后面还有一系列组合动作,不宜详述,言多必失。 年月日,贵公司与公司签订了《购销合同》,约定贵公司于合同生效后预付货款,货到日内凭全额增值税发票再付清余款。合同还约 定__________ 公司应于____ 年________ 月______ 日前交货。合同签订后,____________ 公司在合同约定的期限内于_______ 年______ 月 _____ 日向贵公司履行了全部的交货义务。并在货到日内向贵公司开具了全额增值税发票。贵公司在合同生效后如约履行了的预付款,但其余的余款贵公司至今没有如约履行。 风险提示: 出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。如果事实对你的委托人有利 那就强调事实;如果法律对你的委托人有利,那就强调法律;如果情理对你的委托人有理,那就强调情理,总之不管优势是什么,都要在你的律师函中对它们予以强调和渲染。在强调有利事实的同时,要最小化不利事实。你的目的就是要尽可能让对方相信你的委托人是没有弱点的。 贵公司与_________ 公司之间签订的《 __________ 购销合同》系双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法、有效。合同双方应当严格按照合同的约定全面履行自己的义务。在______________ 公司全面履行合同义务的情况下,贵公司至今没有履行支付__________ 的余款的合同义务,贵公司的行为已经构成了严重违约。 风险提示: 律师意见由需要送达对象做什么及不这样做的后果两部分组成。这部分就是合法恐吓部分”要求其在规定期限内完成规定事项,否则承担不利后果。注意在用词的时候一定要为双方和解留下空间。 本着平等协商、友好沟通的原则,希望贵司在收到本律师函后_________ 日内与我方联系。否则 我方将采取相应的法律手段就贵司的违法行为追究贵公司的法律责任,并就我方可能因此所遭受的经济损失向贵司进行索赔。 顺颂商祺! __________________ 律师事务所 律师: ______________________ _______ 年_______ 月 _____ 日

律师函工程款催告函

律师函工程款催告函 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

江苏XX律师事务所 地址:XXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXX 律师函 致:XXXXXX房地产开发有限公司 江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司(以下称“XXXX”)的委托,依法指派我们作为其事务律师,就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜,根据相关事实和法律,正式函告于您: 一、双方履约情形之概况,及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。 1、XXXX履约之概况:贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》,自该项目开工起至2013年8月25日,XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元(此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日,XXXX项目部已向贵司申报完成工作量2700万元,贵司依合同相应条款视为审核完毕)。 2、贵司履约之概况:对照协议约定,贵司应支付已完成工程量的70%进度款,即28200万元x 70%=19740万元;然截止2013年9月18日止,贵司仅支付进度款13064万元,实际应支付工程款差额6676万元。 3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容:a、贵司明确在XXXX 融资款确保支付XXXX3500万元工程款;b、贵司承诺在2013年9月15日前,从贵司获得的公积金返还款中,按实际到账拨付50%支付给XXXX;c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX,由XXXX代为归还原铝合金门窗单位;d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付,贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付,对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息,贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划,明确10月30日前的支付时间、数额、利息等;以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通,缓解各方情绪和压力。同时,贵司应严格遵照该付款计划执行。 而贵司实际履行情形为:a、贵司实际支付工程款2950万元,剩余550万;b、c及d 项贵司未履行亦或不完全履行。 4、当前XXXX项目部面临的外部施工条件非常艰苦,所有欠债单位均对其进行债务追讨,其中已有多家供应商正在准备起诉XXXX。同时已经发生工人现场讨薪闹事的事件;已严重影响该项目的工程进度,以逼近停工边缘。 二、根据前述认定的事实,我们提出如下法律意见:

欠款催收律师函模板

一、债务人要怎么处理欠款暴力催收 1、遭遇发短信、打电话轰炸威胁 应对之策:威胁恐吓类短信截图留证,通话内容最好录音,可攒足证据去互联网金融协会投诉,管理人员应该会给你回复。 2、遭遇上门暴力催收 应对之策:报警。都这种情况了,不管你自己有没有错,欠多少钱,先得保住小命。报警应该是唯一合法有用的办法。再说,相关法律规定,非法强行闯入他人住宅,或者经要求退出而无理拒不退出他人住宅的行为,构成非法侵入住宅罪。 3、遭遇非法扣留或拘禁 应对之策:想办法报警,这种要债方式已经涉嫌非法拘禁罪;或者跟扣留人员协商,比如承诺多久还钱,要求人身自由。侠姐还是那句话,保命最重要。 4、遭遇不雅照片、视频等私自散发 应对之策:未经允许传播他人信息,就是违法行为,可直接起诉对方,另外你还可以要求对方赔偿。不过再好的应对都比不上事前防范,所以照片视频等个人隐私,最好不要用于借钱。 二、通过诉讼催收工程款的注意事项

1、索要工程款时效 工程款如超过诉讼时效,施工方将丧失胜诉权,对方可以此为由拒付工程款。工程款追索的诉讼时效为2年,从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。 如果主张预付款或进度款,则从合同约定的应付款之日起算; 如果主张结算款,则从结算完成后的约定付款之日起算。 2、充分运用建设工程价款优先受偿权 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。 发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 3、发包人恶意拖欠工程款,承包人或施工人可以提起代位权诉讼 有些发包人往往以对外债务收不回来为借口表示无力支付工程款,对此承包人可按照合同法的规定提起代位权诉讼。 《合同法》第73条规定:“因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。”

工程款催收律师函范本

合同编号:_________
工程款催收律师函范本
甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:______年_____月_____日
第1页共5页

工程款催收律师函范本
特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候 不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出 的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐吓信“。
函号:______________ _______开发公司: _______律师事务所接受______工程有限公司的委托,特指派本所 律师就贵公司拖欠外墙装饰工程款的相关事宜致函贵公司:
风险提示:
律师函在对事实部分进行叙述时不需要向法律意见书那样详 备,只需要根据委托人提供的材料,简明扼要的将事实与双方争议 的焦点总结出来即可。 律师函更多承担的是宣示功能而非分析功 能,只是打前站用的,后面还有一系列组合动作,不宜详述,言多 必失。
贵公司于______年将外墙装饰工程承包给山____________有限公 司施工。工程顺利完工后,双方对工程款进行了结算,后贵公司陆续给 付了部分工程款。但至______年___月___日,贵公司尚欠____________ 有限公司工程款________元。该部分欠款,虽经多次催收,贵公司至今 仍未支付。
第2页共5页

基于上述事实,本律师认为,贵公司在合同履行中诚信缺失,拖欠 工程款经多次催要仍拒不支付,其行为已构成严重违反诚实信用。现律 师事务所接受工程有限公司的委托,再次向贵公司正式致函催告,望贵 公司务必于年月日前支付欠付工程款_________元及相应的违约金。
风险提示: 出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托 人有利的事实。如果事实对你的委托人有利,那就强调事实;如果 法律对你的委托人有利,那就强调法律;如果情理对你的委托人有 利,那就强调情理,总之不管优势是什么,都要在你的律师函中对 它们予以强调和渲染。在强调有利事实的同时,要最小化不利事实。 你的目的就是要尽可能让对方相信你的委托人是没有弱点的。
若贵公司未在本函指定的期限内付清上述欠付租金及违约金,我方 将根据依据法律赋予的权利,依法启动司法程序,届时,你公司不但要 全额付清拖欠的工程款和相关费用,而且还应承担相应的违约金及诉诸 法律所发生的任何与此有关的费用!望贵公司接函后权衡利弊,尽快支 付工程款及违约金,以免发生不必要的讼争。
风险提示: 律师意见由需要送达对象做什么及不这样做的后 果两部分组成。这部分就是“合法恐吓部分”。要求其在规定期限 内完成规定事项,否则承担不利后果。注意在用词的时候一定要为 双方和解留下空间。
第3页共5页

工程进度款催款函范本

工程进度款催款函范本 (文中蓝色字体下载后会有风险提示) 函件编号: B—, snBn^PrasnsR,ssnK.?ss.?ss?PRSn^BnPn,sn^ =" = "=^=^=="="= = ” = ==^…===^=门= = = = I I I I 风险提示: I I 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款 期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。 | i| I > I _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 尊敬的________ : 现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下: 年月日贵我双方签订了《项目施工承包合同补充协议》,由我司承建贵司区号厂房、区 号厂房、 ________ 区______ 厂房,合同价款为人民币___________ 亿元整。 根据合同有关约定,发包人审核承包人提供的工程款(进度款)申请通过后,且承包人开具正规建筑业发票, ____________ 天内付款。贵司于 _______ 年 ____ 月—日按工程暂定价格批复工程款人民币 ______________ 元, (大写: _____ 但至今贵司仅支付我司人民币 ___________ 元,即截至_______ 年底贵司尚欠我司人民币_________ 元未予支付(未包含 _________ 年已上报未审核的产值)。

工程进度催告函

左岭新镇四期还建社区2#地下室工程桩工程的施工督促函 武汉鑫野基础工程有限公司: 1.左岭新镇四期还建社区2#地下室工程桩、贵公司于今年2015年12月3日正式进场施工,到目前为止已历时40天,工程量基本完成了2-3#~2-2#楼旋挖桩分项项目、地下室长螺旋桩537根只完成50根、2-1#楼158根、以完成57根.根据目前施工情况,你司的施工进度比原计划进度严重滞后,按此进度根本无法在1月31日前完成桩基工程。综合分析造成进度滞后的原因,主要在于雨季较为频繁,支护桩土方、及设备给施工造成不必要的麻烦,施工作业产生窝工状态,也引发了施工进度的缓慢,望贵司本着“重合同,守信誉”的原则,按照投标书中承诺派驻项目经理及主要技术负责人进场,加强管理,加快进度,保质如期完成合同内工作。望你司予以重视并给予关注, 2.因此特要求贵公司针对本工程现场实际情况、增加人力、物力,科学铺排,确保在2016年1月31日之前完成本工程。 3.我司提出以下要求,现严正通知贵公司:按照业主的进度节点要求你司作如下工作要求:(1)贵司在2016年1月15日前,提交桩基分项工程切实可行的赶工保障措施。倒排施工计划和竣工时间表,报我司审核;切实做好各个工作面的工作安排、安排加班工作,积极地把滞后的工期赶回来; (2)为了按时按期完成工程,并保证施工进度及施工质量,望你司尽快组织并合理安排施工人员,在本月底前,要不惜一切成本完成本项目桩基的施工。就目前情况,贵司对于工程施工的各项投入(管理人员、机械设备、劳务人员、管理环境、技术等投入)明显不足,体现不出贵司应具备的基本职能,与工程要求不相匹配,工程进展缓慢,没有形成实质性的突破,没有形成应有的施工局面和规范的管理制度,工程进度和工程质量都不容乐观。我司作为总包方,对目前的施工状况十分担忧。我司将本着对业主负责,对工程建设负责的态度,实事求是地开展我司工作,积极努力,克服困难,按照合同、规范、规程及相关要求履行好自身的工作职责,做好配合、但面对非我司所能控制的一些因素,当前现状中存在不利于工程进度等建设目标实现的问题,责任重大,也非我司所能负担得起。切望你司有关部门采取有效措施,促进本工程积极顺利进展,圆满完成工程桩施工任务。如不能按期圆满完成工程施工任务、给我方造成不必要的损失,由贵司承担、我司将依据我方与建设签订的合同及建设方有关文件规定,进度滞后弍万元/天违约金。 怡翔建设集团有限公司 左岭新镇四期还建社区D块工程 2016年1月10日

工程进度款催款函-范文

工程进度款催款函 【第1篇】工程进度款催款函 致:_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同,合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后,我公司积极组织力量施工,工程于____年____月____日开工,____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定,贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元,以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前,我公司共收到工程进度款________万元,拖欠的工程进度款经我公司多次催要,贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为,导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付,已严重影响了我公司的正常生产经营。因此,希望贵公司接到我公司的致函后,七日内将所欠工程款支付我公司。否则,我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行,并保留通过法律途径解决,请贵公司慎重考虑,尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附:工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日

【第2篇】工程进度款催款函 ________有限公司: 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工,后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力,________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑 钢结构工程承包合同,将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司,合同约定工程造价款为____________元。合同签订后,我公司积极履行合同,目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进 度将工程款打入我司账户,拖欠工程进度款___________元,造成我公司资金周转困难,拖欠工人工资。时近岁末,工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤,势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日,因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角,贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打,现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒,请贵公司确保我司工作人员人身安全,请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达! _____有限公司(签章) _____年_____月_____日

催款函格式

催款函格式 篇一:催款函标准格式 催款函 感谢贵司对我司的支持,并与我司建立了长期友好的合作关系。年月我公司为贵公司生产加工产品吨(套),截止年月日,尚欠我公司货款金额计万元(小写元)发票编号为。根据贵我双方签署的合同(或约定),贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。 请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。故特致函提醒,请尽快安排付款。如有特殊情况,或者我司有任何工作不当之处,请即与我公司______部门先生联系,手机:。 我公司帐户名称:******公司 开户银行:中国银行股份有限公司江苏省分行 帐号: 特此函达 ******有限公司 年月日 A Letter to Demand the Payment of Overdue Account Company: We are appreciated your company support,selection and the cooperation with our company.

Considering the productions to your company,your company still owe us RMB___ Yuan),till,and the invoice No. is . We would like to remind you that you should pay us this debit amounts before ,the due payments are days,which according to the agreement signed between we both company. Days overdue from your company has paid a serious impact on the company’s cash flow and production arrangements. Please arrange the payments as soon as possible according to the below bank information. Or contact with Peter Zhu who is our senior engineer if you have any more problems. Mobile phone number: Our account name:****有限公司 Bank: 中国银行股份有限公司江苏省分行 Account: *** Hereby letter of *** Corp., Ltd. Year Month Date 篇二:催款函格式 催款函 XXXX有限公司: 2012年11月14日贵我双方签署的(合同编号:HETONG-xxxx)

公司催款律师函范文

公司催款律师函范文 特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐吓信 ”。 函号:___________ 致________公司: _____律师事务所(以下简称“本所”)接受_____有限公司(以下简称“_____公司”)的委托,指派________律师作为其委托代理人。根据中国现行有关法律法规的规定,在审阅了相关文件资料的基础上,现就题述事项向贵司正式函告如下:鉴于: 1、_____年____月_____日,贵司与__________公司就_____石板材的采购事宜达成了《石材采购合同》。_____年____月_____日,双方已经完成了货物验收及结算,最终结算款为人民币_______元。 2、时至今日(_____年____月_____日),经过多次沟通,贵司尚有人民币_______元未支付,已超过了合同约定的付款期间_______个月。 根据以上鉴于事项,本所律师代表_____公司向贵司郑重声明并通知如下:

1、请贵司务必于本律师函发出之日起7日内,向_____公司支付石材余款_____元,同时,贵司还应支付逾期付款的利息赔偿(暂计算为人民币______元)。 2、如贵司在前述期限内仍未完成上述工作,则本所律师将代理_____公司按照有关协议约定和法律规定对贵司提起民事诉讼,要求: (1)贵司应立即向_____公司支付全部欠款及赔偿金。 (2)贵司赔偿因逾期付款而给公司的其他全部损失,包括律师费用等等。 (3)贵司承担案件的全部诉讼费用。 如贵司拒不执行人民法院的生效判决,将被强制执行,贵司还将承担执行费用。 3、如贵司于本律师函发出之日起7日内,付清全部合同欠款及赔偿金,则_____公司将部分免除贵司的逾期赔偿金。为此,我们真诚希望贵司能继续与_____公司保持合作关系,并请在收到本律师函后,积极与_____公司或本律师协商,归还相关欠款。我们在维护_____公司合法权益的同时,也将切实保障贵司自身权益。 谨此专奉! 律师事务所:__________ 律师:________________ 电话:________________ ______年____月_____日

施工进度催告函三篇

施工进度催告函三篇 篇一:施工进度催告函模板 编号:***** 致:******有限公司 抄送:*******有限公司 你司承建的我司**********工程,在****年**月**日发给你司的施工进度催告函至目前施工情况,你公司的施工进度跟以前一样缓慢,施工人员太少,没能积极的安排及抓紧落实施工进度,为了按时按期完成工程,再次发文提醒,希望你司能够重视对待。否则,我司将依据双方签订的合同及建设工程有关文件规定,追究你方的违约责任。 特发此函 ************************* ****年**月**日

施工进度催告函 致:XX组 你劳务班组承建的我司3# 、4#楼主体及4#~5#商业的第二次结构劳务工程。在20XX年X月XX日的例会月进度计划到目前的施工情况,你劳务班组的施工3# 、4#楼主体及商业砌体、4#~5#商业砌体、抹灰项目等进度缓慢。由于施工人员太少,没能积极的安排及抓紧落实进度。为了按时按期完成月工程进度计划工程,你劳务班组应加强投入人力、机力等;在保证工程质量、安全的前提下,确保月计划中的工程项目完成。特发文提醒,希望你劳务班组能够重视对待。 特发此函 XX项目部 20XX年XX月XX日

XXXXXXXXXXX有限公司: 由你公司中标的XXXXXXXXXXX标段,合同工期为XX天,根据合同规定开工日期为XX年X月XX日,竣工日期为XX年X月XX日,截止目前,你公司的施工进度缓慢,现场管理人员及施工工人与投标书提交的施工组织设计严重不符,XXX将在XX年X月X日通车,现要求你公司对具备完工条件的工程内容务必于XX年XX月XX日前交工,为此发文提醒,希望你公司能够重视对待。如未按合同工期完成施工任务,将按投标文件收取逾期交工违约金0.2‰投标报价/天并上报省交通厅对你公司降低信用评价等级。 特发此函 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX年XXX月XX日

借款催收律师函

借款催收律师函 催收借款可以委托律师发律师函,那么,以下是 CN 人才公文 网小编给大家整理收集的借款催收律师函,供大家阅读参考。 借款催收律师函 1 xxx(阁下): 广东 xx 通律师事务所接受 xxxxx 有限公司(以下简称科技公司)委托,指派 本律师就阁下逾期偿还借款一事,特致函阁下: 根据科技公司反映并有相关的《借款协议》等证据资料显示,阁下与科技公 司于 xxxx 年 2 月 24 日签订了借款协议,约定由科技公司向阁下提供人民币 460000 元借款,借款期限为 60 天,约定阁下于 xxxx 年 4 月 25 日前如数归还借 款,逾期则按约定支付相应利息,并阁下愿意提供固定资产作为抵押。协议签订 后,科技公司向阁下出借了款项人民币 460000 元,但阁下并没有按照约定偿还 借款,虽经科技公司多次催讨,但至今阁下仍未清偿借款本息。 本律师认为,商者应以诚原则信为本,阁下未依约偿还借款,是严重的违约 行为,不但有违商业往来中诚实信用,而且严重违反了《中华人民共和国民法通 则》第 108 条“债务应当清偿”及违反了《中华人民共和国合同 法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符 合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任” 的有关规定 。据此,科技公司有权依法追究阁下的一切法律责任。 鉴于上述事由, 为切实维护委托人的合法权益, 本律师经授权, 特致函阁下: 阁下务必于 xxxx 年 6 月 23 日前清偿借款人民币 460000 元及相应的利息给科技 公司,否则,本律师将坚决协助委托人通过法律途径解决,向人民法院提起诉讼 并申请财产保全。 届时阁下不但须如数清偿借款, 而且尚须支付逾期偿还借款的 相应利息及诉讼费等费用。 阁下也会因诉讼而造成银行帐号被查封, 或财产被查 封。还将会对阁下的商业信誉产生重大的影响。 望阁下权衡利弊,早日作出明智抉择。如有不明之处,请速与科技公司或本 律师联系。 此致 广东 xx 通律师事务所 律师:郑**
1/6

工程进度款催款函最新范本.docx

工程进度款催款函范本 函件编号:风险提示: 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的______: 现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下: ______年____月____日贵我双方签订了《______项目施工承包合同补充协议》,由我司承建贵司______区______号厂房、______区______号厂房、______区______号厂房,合同价款为人民币______亿元整。根据合同有关约定,发包人审核承包人提供的工程款(进度款)申请通过后,且承包人开具正规建筑业发票,______天内付款。贵司于______年____月____日按工程暂定价格批复工程款人民币______元,(大写:______)但至今贵司仅支付我司人民币______元,即截至______年底贵司尚欠我司人民币______元未予支付(未包含______年已上报未审核的产值)。风险提示: 催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应与交易相关的资料(如合同等)相符,以便使收文单位明确情况,及时地交款。

为确保工程顺利完成,我司现根据合同通用条款赋予的权利催告贵司,在接到本函件后及时支付我司账户(户名:______;开户行:______;帐号:______)上述欠款,并尽快对我司上报实际产值人民币______元予以审核确认按照合同约定予以支付。此外,拖延支付工程款期间的工期相应顺延。否则,由于大额民工工资、材料款、分包款急待支付的压力,我司势必将被迫停工,届时,由此造成的全部损失只能由贵司承担,并且工期顺延。同时我司将保留追究贵司违约责任等权利。风险提示: 催款函尾部应写明催款方的处理意见,在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金,或是通过法律途径解决付款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感,及时还款。 顺颂商祺! ______公司 年月日

信用卡-律师函

湖南XX律师事务所;宏律函字第号;律师函;先生/女士:;湖南XX律师事务所接受的委托,对于你在该行办理的;根据该行委案的数据显示,你证件号名下所持有的卡号;鉴于你的上述行为,已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法;为此,我所在申请立案之前依法向你郑重函告如下:;1.你必须在接到本函告后、公安机关立案前偿还全部;2.如你拒绝或拖延还款,我所将根据银行的委托要求;特此函 湖南 XX 律师事务所 宏律函字第号 律师函 先生/女士: 湖南XX律师事务所接受的委托,对于你在该行办理的信用卡涉嫌恶意透支一案,现依法向你发出本律师函: 根据该行委案的数据显示,你证件号名下所持有的卡号为的信用卡超过规定的期限和金额透支。截至年月日,已逾期天,透支本息合计(人民币)元,且经多次提示还款和催缴仍未归还。 鉴于你的上述行为,已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条、第二十六条之相关规定,涉嫌信用卡恶意透支,需承担刑事法律责任,银行已委托我所全权处理该信用卡在使用过程中涉嫌的违法犯罪事宜,代为向公安机关申请立案。 为此,我所在申请立案之前依法向你郑重函告如下: 1.你必须在接到本函告后、公安机关立案前偿还全部银行信用卡透支款项,以寻求依法减轻处罚,并与我所承办律师联系协商案件后续事宜;

2.如你拒绝或拖延还款,我所将根据银行的委托要求,依法以涉嫌恶意透支型信用卡诈骗罪向公安机关申请立案,若经司法机关认定涉嫌违法犯罪事实成立,则你将被追究刑事法律责任。 特此函告,请立即处理,以免遭讼累! 联系电话:湖南xx律师事务所 年月日

关于催告函的回函

关于贵司《催告函》的回函 致:南京林庄房地产开发有限公司 南京凯隆房地产开发有限公司 由“南京林庄房地产开发有限公司”和“南京凯隆房地产开发有限公司”(两公司以下简称“贵方”)于2015年1月13日联合给我司的《催告函》,我公司于2015年1月16日上午9时30分收悉。 收到贵方函件后,公司管理层非常重视,并立即组织了相关人员对函件所提出的意见进行了认真分析和研究。应该讲从《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》贵我双方签署以来,我们双方合作基本是愉快的,也是能够配合和协作的。对于贵方在函件中通告的事项,我方希望双方本着长期合作、实事求是、就事论事的态度,妥善处理贵方函件中所提出的问题。目的是大家心往一处想,共同努力、协作把项目相关工作做好做实。 至于在“尚峰尚水”景观绿化项目实施过程中出现的工期延误等问题,虽然我方在主观和客观上存在一定的责任,但是形成今天目前的状况,大家扪心自问、贵方在提供我方施工条件、作业面和沟通、协调及配合等等方面,也是有无可推卸责任的。 依据贵我双方于2014年10月21日签订的《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》(合同编码:NJLZ140043-CP/SFSS0031-SG0026-FW0010-JGLH0001、 NJKL140022-CP/SFSS0019-SG0016-FW0007-JGLH0001)合同,对于样板房示范区的工程合同中做出了明确规定。即:计划开竣工的日期为2014年10月31日至2014年11月30日,总工期为30天。为此,我公司从人力、技术、资金等方面进行了积极准备。但是,贵方现场一直迟迟不能向我方提供进场施工的基本条件(有影像等资料备查)。在现场根本不具备施工条件的情况下,贵方强力要求我方于2014年11月14日进场。进场后,贵方所提供给我方的施工条件是:只有12#楼北侧能开挖10米左右剪力墙基槽。12#楼西北侧外墙脚手架未落(具体落架时间是11月16日),剪力墙基槽直到11月18日才开挖完成,西侧搅拌机11月23日才移走,南平台18日土建单位才开始回填土方,外墙下部的防水都未做,最后一次土建单位回填土方(A户型北侧庭院)直到12月18日才结束,12月19日土建单位才做入户台阶,泳池栈道处外墙大理石直到1月5日才完成。 其次,贵方现场组织无序,只是一味要求我方进度,不顾事实和客观规律。十几家单位交叉施工,成品保护几乎是空话;施工程序中对防水、混凝土养护等缺乏基本的常识,不顾及施工规范和基本要求;只是一味的要求我方上人,而事实上现场窝工已经相当严重。管道施工进展缓慢,严重影响道路施工,现场雨污水管道施工土方开挖,在12#楼西北侧狭小空间杂土堆积如山,严重干扰我方施工进度,12月4日七八米深的雨污水管道才一次性回填,给我方的道路工

工程进度款催款函

工程进度款催款函 欢迎来到 CN 人才公文 网,下面是小编给大家整理的工程进度款催款函,供大家阅读参考。 工程进度款催款函 1 **有限公司: 现就贵司清结我司工程款项有关事宜致函如下: 一、我司于 xxxx 年 2 月 11 日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同 》,由我司承建贵司**工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定 价为陆佰陆拾玖万元,合同总工期为 85 天,机加工和铸造车间施工工期分别为 45 天。 二、 根据合同有关约定, 我司按时对施工图进行了会审。 机加工车间于 xxxx 年 5 月 23 日开工,于 xxxx 年 6 月 11 日完成中间结构验收,经贵司工期顺延签 证后于 xxxx 年 8 月 10 日完工,8 月 18 日进行了竣工验收。铸造车间于 xxxx 年 8 月 25 日开工,现除屋面部分面板外也已经基本完工。 三、 根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”,贵司应在 合同生效后五日内支付我司合同总价的 15%预付款,施工图会审确定后三日内, 支付我司合同总价的 15%, 钢结构主构件进场后三日内, 支付我司合同总价的 25% 进度款。围护材料开始进场后三日内,支付我司合同总价的 25%,钢结构施工完 工后五日内,支付我司合同总价的 10%进度款。钢结构工程验收合格后七日内支 付我司除保修金外的余款。截至目前为止,我司机加工车间已经竣工验收,贵司 应支付至除保修金 40 万元外的合同价款,计 629 万元。 而到目前为止, 贵司仅支付了 410.35 万元, 尚欠 218.65 万元未支付给我司。 后追加的合同款和最终决算金额由于未进行决算, 目前暂时还未计算在内。 贵司 延期付款已经超过 30 天,按合同第十四条“奖励和违约责任”有关 约定内容,贵司应按未付款的万分之五/日支付违约金,工期予以顺延。 四、 为确保工程顺利完成, 我司现根据合同第十三条第一款第 9 项赋予的权 利催告贵司, 在接到本函件后 7 日内支付我司上述欠款。 逾期我司将按合同第十 三条第一款第 9 项以及合同第十四条有关内容, 对工程予以停工, 工期予以顺延, 同时保留追究贵司违约责任、解除合同等权利。 顺致商祺 **钢构有限公司 xxxx 年 9 月 23 日
1/7

工程款催收律师函范本通用版

工程款催收律师函范本通用版Model of lawyer's letter for project payment collection

工程款催收律师函范本通用版 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐吓信“。 函号:__________ _______ 开发公司: _______律师事务所接受______工程有限公司的委托,特指派本所律师就贵公司拖欠外墙装饰工程款的相关事宜致函贵公司: 贵公司于______年将外墙装饰工程承包给xxx有限公司 施工。工程顺利完工后,双方对工程款进行了结算,后贵公司陆续给付了部分工程款。但至______年___月___日,贵公司尚欠____________有限公司工程款________元。该部分欠款,虽经多次催收,贵公司至今仍未支付。

基于上述事实,本律师认为,贵公司在合同履行中诚信缺失,拖欠工程款经多次催要仍拒不支付,其行为已构成严重违反诚实信用。现律师事务所接受工程有限公司的委托,再次向贵公司正式致函催告,望贵公司务必于年月日前支付欠付工程款_________元及相应的违约金。 若贵公司未在本函指定的期限内付清上述欠付租金及违约金,我方将根据依据法律赋予的权利,依法启动司法程序,届时,你公司不但要全额付清拖欠的工程款和相关费用,而且还应承担相应的违约金及诉诸法律所发生的任何与此有关的费用!望贵公司接函后权衡利弊,尽快支付工程款及违约金,以免发生不必要的讼争。 本函一式三份,贵公司一份,工程有限公司一份,本所留存一份。 特此函告 ______律师事务所 律师:______ ____年___月___日 -------- Designed By JinTai College ---------

工程进度款催款函范文【精选三篇】

工程进度款催款函范文【精选三篇】 致:_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同,合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后,我公司积极组织力量施工,工程于____年____月____日开工,____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定,贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元,以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前,我公司共收到工程进度款________万元,拖欠的工程进度款经我公司多次催要,贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为,导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付,已严重影响了我公司的正常生产经营。因此,希望贵公司接到我公司的致函后,七日内将所欠工程款支付我公司。否则,我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行,并保留通过法律途径解决,请贵公司慎重考虑,尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附:工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日

________有限公司: 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工,后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力,________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同,将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司,合同约定工程造价款为____________元。合同签订后,我公司积极履行合同,目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户,拖欠工程进度款___________元,造成我公司资金周转困难,拖欠工人工资。时近岁末,工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤,势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日,因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角,贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打,现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒,请贵公司确保我司工作人员人身安全,请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达! _____有限公司(签章) _____年_____月_____日 我公司帐户名称:__________ 开户银行:__________

相关文档
最新文档