建设工程垫资施工承包合同
建设工程垫支合同
建设工程垫资合同是指在建设工程项目中，由于发包方（甲方）资金周转困难，需要施工方（乙方）提前垫付部分或全部工程款项，双方为保障各自权益，明确双方权利义务而签订的合同。
以下是一份建设工程垫资合同范本，供您参考：甲方（发包方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程项目施工，乙方提前垫付部分工程款项事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元二、垫资金额及用途2.1 乙方同意为甲方垫付工程款项，垫资金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 垫资款项主要用于购买原材料、支付工人工资、设备租赁等施工过程中的合理开支。
三、垫资期限及还款方式3.1 垫资期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
3.2 甲方在工程竣工验收合格后，应在一个月内将垫资款项一次性偿还给乙方。
3.3 还款方式：甲方每月偿还乙方垫资款项的____%，直至全部还清。
四、利息及费用4.1 甲方应支付给乙方垫资款项的月利息为____%。
4.2 甲方应承担因垫资产生的其他费用，包括但不限于银行转账手续费、汇款费用等。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
5.2 工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照验收要求提供相关资料，配合验收工作。
5.3 工程验收合格后，甲方应在一个月内支付剩余工程款项及垫资利息。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间偿还垫资款项及利息的，应支付违约金，违约金为未偿还垫资款项的____%。
建设工程承包合同中的垫资
建设工程承包合同中的垫资---建设工程承包合同 - 垫资条款范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________项目的建设达成合作意向，现就垫资事宜订立以下条款：一、垫资金额与用途1. 乙方同意向甲方垫资总额为人民币________元，用于________项目的建设。
2. 垫资金额将专门用于项目的直接费用，包括但不限于材料采购、人工费、机械使用等。
二、垫资时间与条件1. 乙方将在合同签订后的________天内一次性垫付上述金额。
2. 甲方应在收到垫资款项后的________天内提供相应的收据和资金使用计划。
三、还款计划与利息1. 甲方承诺在项目竣工验收合格后的________天内偿还全部垫资款项。
2. 若甲方未能按时还款，应按照年利率________%支付逾期利息。
四、权利与义务1. 乙方有权监督垫资金额的使用情况，并要求甲方定期提供财务报告。
2. 甲方有义务确保垫资金额专款专用，不得挪用于其他任何用途。
五、违约责任1. 若甲方未能按约定时间偿还垫资款项，除支付逾期利息外，还应承担由此给乙方造成的所有损失。
2. 若乙方未能按约定时间提供垫资款项，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决双方因执行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（业主）：___________ 日期：__________乙方（承包商）：___________ 日期：__________---。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：(垫资方)统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：乙方：（承包方）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：为明确双方在工程垫资协议中的权利义务，特签订本协议：一、协议目的为了保障工程顺利开展，确保工程施工过程中的资金需求，双方根据自愿、平等和诚实信用原则，达成如下协议：二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金，具体金额为（数字大写）。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务，确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下：（具体约定）。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项，应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务，应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议，双方应协商解决，无法协商解决的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________本协议一式两份，甲乙双方均持一份有效，具有同等效力。
愿双方共同遵守，无须变更，生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）乙方（借款人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则，甲、乙双方本着互利互惠，平等自愿，就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：一、垫资金额：甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资，垫资金额为（具体金额），账户名称为（账户名称）、账号为（账号）。
建筑工程合同中垫资条款
建筑工程合同中垫资条款
在建筑工程项目中，垫资是常见的一种财务安排。
它指的是承包方在项目启动初期，为了
确保工程顺利进行，提前支付一部分资金用于购买材料、设备或支付其他前期费用。
这种
安排对于项目的顺利实施至关重要，但同时也涉及到风险的分配和责任的明确。
因此，在
建筑工程合同中明确规定垫资条款显得尤为重要。
下面是一个垫资条款的范本，供您参考：---
一、垫资金额及用途
甲方同意向乙方垫资人民币XXXX元整（¥XXXX），该笔资金专用于XX项目的前期准备
工作，包括但不限于购买建筑材料、租赁设备等。
二、垫资时间及条件
甲方将在合同签订后的5个工作日内，将垫资金额一次性支付给乙方。
乙方需提供相应的
收据证明。
三、垫资利息及还款
乙方应在项目竣工验收合格后30天内，一次性偿还甲方垫资金额。
若乙方逾期未还，应
按照年利率5%支付逾期利息。
四、垫资风险及责任
甲方对垫资的使用情况进行监督，乙方必须保证资金专款专用。
若乙方违反约定使用资金，甲方有权要求乙方立即偿还垫资并支付违约金。
五、变更与解除
双方可以根据实际情况协商变更垫资条款。
若一方严重违约，另一方有权解除合同，并要
求违约方承担相应责任。
六、争议解决
因垫资条款引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方
所在地人民法院诉讼解决。
---。
工程垫资合同5篇
工程垫资合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上，就甲方所投资的工程项目达成合作意向，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方就工程垫资事宜达成如下合同协议：一、工程概述本工程为甲方投资建设的__________工程项目。
工程地点位于_______________，工程内容包括但不限于_____________等。
乙方作为承包方，负责完成本工程的施工任务。
二、工程垫资约定1. 乙方同意在本工程实施过程中为甲方提供垫资服务。
垫资额度为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
2. 垫资用途：本垫资款项仅用于本工程项目的施工、材料采购、设备租赁等费用支出。
乙方不得将垫资款项挪作他用。
3. 垫资期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后_____个月内。
4. 垫资利息：双方约定垫资期间利息为____%，自乙方实际支付之日起计算，至甲方归还垫资之日止。
三、工程实施与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的法律、法规及标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督，并提出合理建议和要求。
乙方应积极予以配合。
3. 工程竣工后，双方应按照国家有关验收标准进行验收。
验收合格后，办理竣工验收手续。
四、垫资款项的归还与结算1. 甲方应在工程竣工验收合格并办理结算后，按照约定时间内归还乙方垫资款项及支付利息。
2. 双方应按照本合同约定进行工程结算，确保结算结果的准确性和合理性。
3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息，乙方有权按照本合同约定追究甲方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本合同约定归还垫资款项及利息，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并承担由此产生的法律责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期等情况，应按照实际损失承担赔偿责任。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要，委托乙方进行施工承包，并同意乙方垫资部分工程款项，双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下垫资协议书：一、垫资工程概况1. 工程名称：XXX公司建设项目2. 工程地点：XXX3. 工程内容：详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式：乙方垫资部分工程款项，具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起，至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用：乙方垫资款项自实际支付之日起，按中国人民银行同期贷款利率计息，利息按月支付。
除垫资款项外，乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障：甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押，确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算：乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期：乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保按期完成工程任务。
3. 质量标准：乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算：工程完工后，甲方应及时组织验收，并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按时支付乙方垫资款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息，并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用：本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款：双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力：因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致一方不能履行本协议的，可以部分或全部免除其责任，但应及时通知对方，并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
建设工程施工合同的垫资
建设工程施工合同的垫资【合同编号】【签订日期】【甲方（业主）】【乙方（承包商）】鉴于甲乙双方就【工程项目名称】的建设工程施工达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就垫资事项达成以下协议：一、垫资定义及目的垫资指的是在合同约定的条件下，甲方或乙方提前支付一部分工程款项，以保障工程项目的顺利实施。
垫资的目的在于缓解乙方的资金压力，确保工程材料、设备采购及人工工资的及时支付，从而保证工程进度不受影响。
二、垫资条件1. 乙方必须提供详细的工程进度计划及资金使用计划，明确垫资金额及其用途。
2. 垫资申请需得到甲方书面同意，并明确垫资的金额、时间及归还方式。
3. 乙方应按照合同约定的工程质量和进度要求执行工程，如遇特殊情况需变更垫资金额或归还期限，应提前与甲方协商一致。
三、垫资金额及支付1. 垫资金额不得超过工程总造价的【具体比例】%。
2. 垫资支付时，甲方有权要求乙方提供等额的银行保函或其他担保措施。
3. 垫资金额应根据实际完成的工程量按比例释放，由甲方根据工程进度及质量情况分批支付。
四、垫资利息及归还1. 若垫资存在延期归还的情形，乙方应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付垫资利息。
2. 垫资应在【具体归还期限】内归还完毕，逾期未还的，除支付利息外，还应承担违约责任。
五、违约责任1. 如乙方未能按期归还垫资或违反垫资使用规定，甲方有权要求乙方立即偿还全部垫资及相应利息，并保留追究进一步违约责任的权利。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时获得垫资，影响工程进度，甲方应承担相应责任。
六、其他条款1. 本合同中的垫资条款如与主合同有冲突，应以主合同为准。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程合同垫资和工程款
建设工程合同垫资和工程款在建设工程合同中，垫资通常是指甲方（发包方）为了确保工程能够按计划进行，在乙方（承包方）尚未完成特定阶段工作时预先支付的部分或全部工程款。
这种做法可以缓解乙方的资金压力，使其能够采购材料、支付工人工资等，保障工程进度。
垫资同时也增加了甲方的风险，因此必须在合同中对垫资的条件、数额、时间以及回收方式等作出明确规定。
以下是一个建设工程合同垫资和工程款支付的简单范本：【合同名称】建设工程合同（垫资及工程款支付条款）【合同】第一条垫资1.1 甲方同意为乙方提供不超过合同总额30%的垫资，用于乙方开展工程建设初期的材料采购和人工费用支付。
1.2 垫资的具体金额根据乙方实际完成的工作量和进度，由甲方审定后支付。
1.3 垫资支付时间应不迟于合同约定的工程开工日期后的30天内。
1.4 垫资款项应在后续工程款支付中优先抵扣。
第二条工程款支付2.1 工程款的支付按照合同约定的节点进行，每个支付节点对应一定的工作量和质量标准。
2.2 乙方完成节点工作后，需提交相关证明材料给甲方审核确认。
2.3 经甲方验收合格后，应在15个工作日内支付对应的工程款。
2.4 若出现违约或工程质量不符合标准的情况，甲方有权扣留相应的工程款直至问题解决。
第三条违约责任3.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应的责任。
3.2 对于乙方未能按时完成工程节点导致的延误，除按日计算违约金外，还应赔偿由此给甲方造成的直接损失。
【结尾部分】本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格且结清所有款项之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程垫资合同8篇
工程垫资合同8篇第1篇示例：工程垫资合同是指施工单位与资金提供方就工程款项垫付事宜所签订的合同。
一般情况下，工程款需要按照合同约定在工程进度完成一定比例后支付给施工单位，但是在施工过程中由于种种原因可能需要提前支付一部分工程款项，以保证施工的顺利进行。
这时就需要签订工程垫资合同，详细规定资金提供方提前支付的款项数额、支付方式、利息计算及偿还方式等事项，以保障双方的权益。
在工程垫资合同中需要明确规定垫资方提前支付的款项数额。
需要明确规定垫资的总额以及分期支付的具体数额，以及支付的时间节点。
这样可以使得双方都清楚地知道资金的使用情况，有利于双方合作的顺利进行。
工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的支付方式。
这包括支付的方式以及支付的账户信息，以确保资金能够及时到达施工单位的账户，并且在支付过程中减少各种不必要的纠纷和风险。
工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的利息计算及偿还方式。
一般情况下，资金提前支付都会涉及到利息计算，需要在合同中详细规定利息的计算方式，以及偿还的方式和时间。
这一点对于双方都是非常重要的，可以避免后期出现因为利息计算方式不清晰而产生的争议。
工程垫资合同中需要明确规定双方在合同履行过程中可能涉及到的风险以及责任承担。
这样可以有效地防止因为合同履行过程中出现纠纷而产生的后续问题，保障双方的合法权益。
工程垫资合同是工程建设项目中非常重要的一环，通过签订工程垫资合同可以有效地规范双方的合作关系，保障双方的利益。
在签订工程垫资合双方应该充分考虑到合同中所涉及到的各个方面，以确保合同能够清晰明了地规定双方的权利和义务，从而使合同的履行更加顺利。
第2篇示例：工程垫资合同一、合同双方：甲方：（甲方单位名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：二、合同内容：1. 甲方与乙方就（工程项目名称）工程的垫资事宜达成如下协议：a) 垫资对象：（工程项目名称），该项目由甲方委托乙方承担工程垫资服务，具体包括但不限于材料采购、人工费用、租赁设备等各项工程费用支出；b) 垫资金额：甲方委托乙方垫资金额为（具体金额数字），具体垫资期限为（具体时间周期），自（具体日期）起至（具体日期）止；c) 垫资利息：甲方应按照约定的垫资利率向乙方支付垫资利息，具体利息计算方式为（具体计算方式）；d) 垫资偿还：甲方在约定垫资期限内应按时向乙方偿还垫资款项及利息，具体偿还方式为（具体偿还方式）；e) 违约责任：如甲方未按时偿还垫资款及利息，应支付相应的违约金，具体违约金计算方式为（具体计算方式）；f) 其他约定：除上述条款外，甲、乙双方还就工程垫资服务的其他相关事项进行一致约定。
发包人要求承包人垫资的合同6篇
发包人要求承包人垫资的合同6篇篇1发包人要求承包人垫资的合同合同编号：__________甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________鉴于甲方对工程项目需要大量资金投入，为了确保项目的顺利进行，现甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上经过充分协商，就乙方垫资事宜达成如下协议：一、垫资范围及金额1. 乙方同意在本合同签订后，按照工程实际需要，垫付工程款项，包括但不限于材料采购费、施工费、设备租赁费等工程相关费用。
具体金额根据实际项目进展情况确定，乙方应当及时垫付相关资金。
2. 乙方垫资金额不得超过总工程款的30%，具体标准由双方另行协商确定。
3. 若乙方需垫资金额超过约定金额，应当提前书面通知甲方，并经双方协商一致后进行支付。
二、垫资方式1. 乙方应当通过银行转账等电子支付方式向甲方支付垫资款项，确保款项的安全和有效到账。
2. 甲方收到乙方垫付的款项后，应当及时出具相应的收据或发票，并保证款项的合法合规性。
三、风险分担1. 乙方应当自行承担垫资行为的风险，包括但不限于资金损失、违约责任等后果。
2. 甲方在收到乙方垫资款项后应尽最大努力确保工程的正常进行，如发生资金流失或其他损失，甲方不承担责任。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间和金额垫资，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按未支付金额的千分之五计算。
2. 若乙方未能按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付延期违约金，延期违约金按合同总金额的千分之三计算。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并清算款项后终止。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签署书面补充协议。
补充协议与本合同具有相同法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________以上为《发包人要求承包人垫资的合同》内容，双方应当遵守合同约定，确保工程顺利进行，如有违约行为，应承担相应法律责任。
建设工程合同中承包人垫资处理
建设工程合同中承包人垫资处理在建设工程合同中，承包人垫资是一个常见现象。
垫资，是指承包人在签订合同后，不要求发包人先支付工程款或支付部分工程款，而是利用自有资金先进场进行施工，待施工到一定阶段或工程竣工后，再由发包人支付承包人垫付的工程款。
这种现象有其原因和后果，需要从法律和实务角度进行探讨。
一、垫资的原因1. 工程款的支付与工程进度紧密相关。
在建设工程中，工程款的支付往往与工程进度挂钩。
承包人为了保证工程进度，确保工程按时完成，往往需要提前投入资金进行施工。
因此，垫资成为承包人的一种资金安排方式。
2. 发包人的资金安排。
发包人可能由于资金安排的问题，无法及时支付工程款。
此时，承包人为了保证工程进度，可能会选择垫资进行施工。
3. 工程项目的特殊性。
在某些工程项目中，由于工程的特殊性，发包人可能无法提前确定工程款的具体数额。
此时，承包人可能会选择垫资方式进行施工。
二、垫资的后果1. 承包人的风险。
承包人垫资意味着承包人需要自行承担资金成本。
如果发包人延迟支付工程款，承包人将面临资金压力，甚至可能影响到工程的正常进行。
2. 发包人的责任。
发包人作为工程的委托方，有义务按照合同约定及时支付工程款。
如果发包人延迟支付工程款，应当承担相应的违约责任。
3. 工程款的优先受偿权。
在实践中，关于承包人垫资部分的工程款是否具有优先受偿权存在争议。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的规定，承包人垫资部分的工程款具有优先受偿权。
三、垫资的处理1. 明确约定。
在签订建设工程合同时，双方应当明确约定垫资的相关事项，包括垫资的金额、期限、利息等。
这有助于明确双方的权利和义务，减少纠纷的发生。
2. 风险控制。
承包人应当对垫资的风险进行充分评估，并采取相应措施进行风险控制。
例如，可以要求发包人提供担保，或者在合同中约定违约责任等。
3. 及时支付。
发包人应当按照合同约定及时支付工程款，避免延迟支付导致的责任和纠纷。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：（出资方）乙方：（承包方）为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议：1. 建设地点：______2. 项目名称：______3. 项目总投资：______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方；2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方，并支付垫资费用______元；3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后，本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密，不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 凡因本协议引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日（以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本，供参考使用，具体内容可根据实际情况做适当调整）篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方：（出资方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作，为确保工程顺利进行，经双方协商一致，特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称：1.2 工程范围：1.3 工程地点：1.4 工程规模：二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后，按照工程进度和款项支付时间节点，向乙方提供垫资，作为工程施工资金的来源。
建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书一、协议背景为了促进建设工程的有序进行，保证施工方正常进行施工工作，且确保垫资方的利益得到充分保障，特制订本协议。
二、协议目的本协议的目的在于明确双方在建设工程施工承包垫资方面的权利和义务，维护双方的合法权益，以保证施工工程的顺利进行。
三、协议内容1. 垫资金额垫资方同意按照合同约定的金额，提供建设工程施工所需的垫资。
垫资金额为人民币（以下简称“RMB”）。
2. 垫资利息垫资方同意按照合同约定的利率，对提供的垫资金额收取垫资利息。
垫资利息以年息为单位，按照合同约定的支付方式进行支付。
3. 垫资返还施工方同意在建设工程完工后，按照约定的时间和方式返还垫资金额及垫资利息给垫资方。
4. 违约责任4.1 若垫资方未按照约定的时间提供垫资金额，则垫资方需按照约定支付违约金。
4.2 若施工方未按照约定的时间返还垫资金额及垫资利息，则施工方需按照约定支付违约金。
5. 双方责任本协议生效后，双方应本着互利互惠的原则，诚实守信地履行各自在协议中约定的义务。
6. 协议终止6.1 本协议自双方达成一致意见并签字之日起生效，其效力持续直到协议履行完毕或终止。
6.2 在协议履行过程中，若一方发现对方违反了协议的任何规定，应书面通知对方进行整改。
如对方在收到通知后，仍未进行整改或无法进行整改的，无违约方为违约方。
6.3 在协议履行过程中，若发生不可抗力等有关协议无法履行的情况，双方应共同商议解决方案，协商一致后进行处理。
7. 争议解决双方如在协议执行过程中发生争议，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、协议变更本协议的任何修改或变更应经双方书面同意并签字生效。
五、协议生效本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
垫资方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_____________施工方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_____________。
建设工程施工合同关于垫资
建设工程施工合同关于垫资【合同标题】建设工程施工合同（垫资）【甲方（业主）】名称：地址：法定代表人：联系电话：【乙方（承包商）】名称：地址：法定代表人：联系电话：【合同】第一条总则1.1 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就________项目（以下简称“本项目”）的建设工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。
第二条工程概况2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程规模：2.4 工程内容：2.5 工程标准：第三条垫资条款3.1 垫资金额：乙方同意为本项目垫资人民币________元整。
3.2 垫资用途：垫资专用于本项目的施工费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
3.3 垫资期限：自本合同签订之日起至________年____月____日止。
3.4 垫资利息：按照中国人民银行同期贷款利率计算。
第四条还款条款4.1 还款方式：甲方应按照以下方式向乙方偿还垫资本金及利息：a) 按工程进度分期偿还；) 一次性偿还。
4.2 还款时间：甲方应在________年____月____日前偿还全部垫资本金及利息。
第五条保证条款5.1 甲方保证提供的工程信息真实准确，并承担因信息不实导致的一切后果。
5.2 乙方保证按合同约定使用垫资，并按期完成工程建设任务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定时间偿还垫资本金及利息，应按逾期金额每日千分之五支付违约金。
6.2 如乙方未按约定使用垫资或未按期完成工程建设任务，应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
【签署页】甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
垫资施工合同规定
垫资施工合同规定一、定义和解释1.1 垫资施工：指在工程项目建设过程中，承包人利用自有资金为发包人垫资进行工程项目建设，直至工程施工至约定条件或全部工程施工完毕后，再由发包人按照约定支付工程价款的施工承包方式。
1.2 承包人：指与发包人签订垫资施工合同，承担工程项目建设任务，并垫付工程价款的一方。
1.3 发包人：指委托承包人进行工程项目建设，并按照约定支付工程价款的一方。
二、合同的签订和履行2.1 承包人和发包人应签订书面垫资施工合同，明确双方的权利和义务。
2.2 承包人应按照合同约定的时间和金额，向发包人提供垫资。
垫资的金额和时间应根据工程进度和合同约定确定。
2.3 发包人应按照合同约定的时间和方式，向承包人支付工程价款。
工程价款的支付时间和方法应在合同中约定。
2.4 承包人应按照合同约定的标准和要求，完成工程项目建设。
工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准。
2.5 承包人应承担工程项目建设过程中的全部风险，包括工程质量、安全、环保等方面的风险。
三、垫资的偿还和利息3.1 发包人应按照合同约定的时间和方式，向承包人偿还垫资。
偿还的金额和时间应根据工程进度和合同约定确定。
3.2 发包人应支付承包人垫资的利息。
利息的计算方法和利率应在合同中约定。
3.3 如果发包人延迟支付垫资或工程价款，应按照合同约定支付滞纳金。
滞纳金的计算方法和金额应在合同中约定。
四、合同的变更和解除4.1 任何一方提出变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。
4.2 合同变更或解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理合同变更或解除所产生的相关事项。
五、违约责任5.1 如果承包人未能按照合同约定完成工程项目建设，应承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿发包人的损失、支付违约金等。
5.2 如果发包人未能按照合同约定支付垫资或工程价款，应承担违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿承包人的损失、支付违约金等。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
施工垫资工程施工合同
施工垫资工程施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工垫资工程的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程总投资：_______元。
第二条施工垫资2.1 乙方同意为甲方施工垫资，垫资金额为_______元。
2.2 甲方按照双方约定的还款方式和还款期限，向乙方归还垫资及利息。
第三条还款方式及期限3.1 甲方采用_______方式还款，具体还款计划由双方另行签订还款协议。
3.2 甲方应按照约定的还款期限归还垫资及利息。
若甲方逾期还款，应按照_______利率支付逾期利息。
第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程的质量和安全。
4.2 乙方应承担因施工原因造成的工程质量问题的一切责任。
第五条工程进度5.1 乙方应按照双方约定的工期完成工程施工。
5.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
第六条材料供应6.1 甲方负责提供工程施工所需的材料，并保证材料质量。
6.2 甲方应按照乙方施工进度及时供应材料。
第七条工程验收7.1 工程完成后，乙方应按照国家标准进行自检。
7.2 甲方应按照约定时间组织验收，验收合格后支付工程款。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
9.2 双方在合同签订后，应积极办理相关手续，确保工程顺利进行。
9.3 双方在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方同意。
垫资施工合同
垫资施工合同是指在施工过程中，承包人为了满足工程建设的需要，提前垫付一定的资金，待工程完工后，再由发包人按照约定的时间和方式进行支付的合同。
本文将详细介绍垫资施工合同的相关条款。
一、合同主体1. 发包人：指具有工程发包资格，委托承包人进行工程施工的企业或个人。
2. 承包人：指具有工程施工资格，承担工程施工任务的企业或个人。
二、工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程规模：____________4. 工程内容：____________5. 工程预算：____________三、垫资条款1. 承包人同意在施工过程中，根据工程进度和资金需求，提前垫付一定的资金。
2. 垫资金额：双方协商确定，并在合同附件中明确。
3. 垫资用途：包括但不限于原材料采购、设备租赁、人工费用等。
4. 垫资时间：根据工程进度和资金需求，由承包人提前通知发包人。
5. 发包人按照约定的时间和方式，向承包人支付垫资及利息。
四、支付方式1. 垫资支付：发包人根据承包人的垫资申请，及时向承包人支付垫资及利息。
2. 工程款支付：工程完工后，发包人按照约定的时间和方式，向承包人支付工程款。
3. 支付方式：包括但不限于银行转账、现金支付等。
五、利息计算1. 垫资利息：按照双方约定的利率计算，具体利率在合同附件中明确。
2. 利息起算日期：从承包人垫付资金之日起计算。
3. 利息支付方式：与垫资支付方式相同。
六、工程质量与保修1. 承包人应按照工程设计和施工标准，保证工程质量。
2. 工程验收：工程完工后，发包人组织验收，承包人应予以配合。
3. 保修期限：根据工程性质和双方约定，确定保修期限。
4. 保修范围：包括但不限于工程主体结构、设备安装、装修等。
七、违约责任1. 发包人未按约定支付垫资及利息的，应支付违约金，并承担相应责任。
2. 承包人未按约定完成工程的，应支付违约金，并承担相应责任。
工程垫资施工合同
工程垫资施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
1.4 工程价款：本工程投资额约为人民币__________元。
1.5 承包方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。
本工程不得分包、转包。
二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日。
2.2 竣工日期：____年__月__日。
2.3 合同工程总日历天数：____天。
三、合同价款3.1 合同价款依据：土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
3.2 工程预付款：甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付工程预付款人民币__________元。
3.3 工程进度款：甲方根据乙方提交的工程进度报告，按照实际完成工程量的80%向乙方支付工程进度款。
3.4 工程尾款：工程竣工并验收合格后，甲方在验收报告送达后____个工作日内，向乙方支付工程尾款人民币__________元。
四、甲方的权利和义务4.1 甲方应按照合同约定支付预付款、进度款和尾款。
4.2 甲方应负责办理工程相关审批手续，提供施工所需的相关资料和场地。
4.3 甲方应监督乙方的施工进度和质量，并提出合理化建议。
五、乙方的权利和义务5.1 乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工承包垫资合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
第一条工程概况1.工程名称：项目2.工程地点：3.工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
4.工程价款：本工程投资额约元人民币。
5.承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。
本工程不得分包、转包。
第二条工程期限1.开工日期：年月日2.竣工日期：年月日3.合同工程总日历天数天。
第三条工程价款计算标准1.合同价款依据（1）土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《省2004年建筑工程消耗量定额》、《省2004年安装工程消耗量定额》和《省2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2.工程结算（1）工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：A.工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
B.工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。
能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。
（2）乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。
第四条工程价款的支付1.本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
2.付款方式本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到项目中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的 %追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的 5 %作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
第五条工程质量标准1.乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
2.隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。
否则，返工费用由乙方自负。
甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在 48 小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
3.具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
第六条材料供应及机械租赁1.乙方采购材料及要求（1）应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。
（2）乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。
严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
2.周转材料及机械租赁乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第七条安全文明施工要求1.乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
2.乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。
特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。
施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
3.乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。
在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
4.乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。
对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
5.乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
6.施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
7.甲乙双方应签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第八条双方职责1.甲方职责（1）负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
（2）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
（3）办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
（4）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
（5）组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
（6）协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
（7）负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
（8）及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
2.乙方职责（1）办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
（2）负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。
自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
（3）开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。
开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在提供，下季或下月的《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前 3 天内呈报至甲方。
（4）将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
（5）尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
（6）无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。
（7）施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。
由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
（8）不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
（9）项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地 3 天以上必须向甲方履行请假手续。
（10）上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。
违反者，损失自负。
甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在 24 小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。
（11）施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。
根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
（12）负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。
负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
（13）自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。
（14）搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
（15）自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
（16）遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
（17）自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
（18）按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
第九条违约责任1.甲方未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
2.乙方（1）未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚元，限额为万元。
（2）不听从甲方及监理检查监督发现一次扣元。
（3）进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款元。
（4）工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。
乙方应在竣工验收后 20 天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天 500 元违约金。
（5）若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。
非乙方责任，乙方不承担费用。
（6）乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款 10 %进行处罚。
（7）乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
第十条争议解决1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，应按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十一条合同组成部分合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
第十二条附则1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2.与本工程签订的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
附：1.《工程质量保修书》2.《议价价格表》3.《工程预算书》签约地点：签约日期：年月日甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：附件1：工程质量保修书甲方（发包人）：乙方（承包人）：保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：上述内容及合同范围内装修工程。