工程停工令精编版

合集下载

建筑工程停工通知书

建筑工程停工通知书

建筑工程停工通知书尊敬的施工单位:根据合同要求和工程安全的考虑,我方决定对目前正在进行的建筑工程进行临时停工。

此通知旨在确保工程施工过程中的安全以及保证项目的顺利进行。

具体内容如下:一、工程停工原因由于当前天气条件不利于施工,并伴有天气预警,存在一定安全隐患。

为保障工人和设备的安全,我们决定暂停工程施工,待气候条件改善后方可恢复。

二、停工范围工程停工涉及的范围包括但不限于:建筑物主体结构的施工、土方开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑等工序。

三、停工期限为了确保工程进度不受过多影响,我们计划停工期限为7天,具体可根据后续天气情况作适当调整。

停工期满后,我方将重新评估施工条件,与贵方协商决定是否恢复工程施工。

四、安全防护措施在停工期间,施工现场的安全防护工作仍需持续。

请贵方严格执行以下措施:1. 工地周边必须设置明显的警示标志,以提醒过往行人和车辆注意安全,并派专人进行监护。

2. 施工现场的脚手架、构筑物等暴露在室外的设备和材料应进行加固和固定,避免受风雨侵袭。

3. 确保现场的电力设备、材料堆放区域等存在隐患的地方进行检查和整改,以防意外发生。

五、贵方合作要求1. 请贵方在收到本通知后立即将停工决定告知施工队伍,确保所有施工人员及时撤离施工现场。

2. 贵方需与建筑工程监理方、指导老师等相关人员进行沟通,共同制定停工期间的安全管理计划。

3. 贵方可根据实际情况向施工队伍作其他必要的安全交底,并确保施工队伍遵守相关规定和要求。

六、其他事项1. 受理此停工通知书后,请贵方尽快将接收确认函发送至我方,以便确认双方对停工事项的了解和同意。

2. 在停工期间,贵方应安排专人定期巡视施工现场,确保设备、材料和临时构筑物等的安全。

3. 若贵方需要延长停工期限或有其他需要与我方商讨的事项,请提前与我方协商并确保书面确认。

七、结束语我们希望贵方能充分理解和支持我们的决定,并配合相关安全工作的要求。

保障工人和工程的安全是我们的共同责任和使命,相信经过双方的共同努力,工程将会顺利实施。

工程施工停工函(3篇)

工程施工停工函(3篇)

第1篇尊敬的施工单位:您好!我单位(以下简称“我方”)与贵单位(以下简称“贵方”)就(项目名称)建设工程(项目编号)达成合作协议,项目合同编号为(合同编号)。

在项目实施过程中,我方发现贵方存在以下问题,经多次协商,贵方仍未采取有效措施予以整改,为确保工程质量和安全,维护我方合法权益,现决定暂停贵方在该项目上的施工活动,特此函告如下:一、停工原因1. 贵方施工过程中,存在严重违反施工规范、质量标准的行为,工程质量问题突出。

2. 贵方施工进度严重滞后,未按合同约定的时间节点完成相关工作。

3. 贵方施工现场管理混乱,存在安全隐患,对工程质量和安全构成威胁。

4. 贵方在项目实施过程中,存在拖欠工程款、劳务费等问题,严重损害我方利益。

二、停工范围自本函送达之日起,贵方在(项目名称)建设工程(项目编号)项目上的所有施工活动暂停,包括但不限于以下内容:1. 土建施工、安装施工、装饰装修施工等。

2. 临时设施搭建、拆除及维护。

3. 施工现场的管理、监督、协调等工作。

三、停工期限1. 停工期限为(停工期限),自本函送达之日起计算。

2. 在停工期限内,贵方需对上述问题进行全面整改,并提交整改方案及整改措施。

3. 停工期限届满后,如贵方未完成整改,我方有权继续暂停施工,直至问题得到妥善解决。

四、责任承担1. 停工期间,贵方应承担因停工造成的损失,包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。

2. 停工期间,贵方不得以任何理由要求我方支付工程款、劳务费等费用。

3. 停工期间,如因贵方原因导致工程延误,贵方应承担相应的违约责任。

五、后续处理1. 停工期限届满后,如贵方已完成整改,我方将组织验收,并视情况决定是否恢复施工。

2. 如贵方未完成整改,我方有权解除合同,并追究贵方违约责任。

请贵方收到本函后,认真对待上述问题,积极采取有效措施予以整改。

如对本次停工有异议,请在收到本函之日起(异议处理期限)内向我方提出,逾期视为放弃。

特此函告!(单位名称)(单位地址)(联系人姓名)(联系电话)(日期)第2篇尊敬的施工单位:您好!我方代表项目业主单位,在此就我单位管辖范围内的[项目名称]工程,就近期发生的情况发出停工函,具体内容如下:一、停工原因1. [具体原因一]:由于[原因说明],为确保工程质量和安全,避免事故发生,我方决定对该工程进行停工。

按合同规定工程停工令

按合同规定工程停工令

按合同规定工程停工令【标题】san工程暂停指令/san【】尊敬的乙方(承包商):根据我方与贵方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),鉴于以下原因:1. [具体停工原因,例如:“现场安全检查发现部分施工区域未达到安全生产要求”];2. [具体停工原因,例如:“连续几日的阴雨天气导致施工无法按计划进行”];3. [其他具体原因]。

现根据合同第[条款编号]条的规定,我们决定自[具体日期]起对工程实施暂停施工。

具体要求如下:1. 暂停施工范围:[详细说明暂停施工的具体范围,例如:“主体结构施工”、“外墙装饰工作”等]。

2. 暂停期限:预计暂停时间为[具体时间,例如:“两周”、“直至另行通知”]。

3. 安全防护措施:在暂停期间,贵方应确保施工现场的安全,采取必要的防护措施,防止任何安全事故的发生。

4. 现场管理:请贵方安排好现场管理人员,确保暂停期间现场秩序井然,材料、设备等得到妥善保护。

5. 沟通协调:如有任何疑问或需要进一步协调的事宜,请及时与我方或监理工程师联系。

请贵方遵照执行,并确保暂停期间的所有工作严格按照合同及相关法律法规执行。

我们将根据实际进展情况及时通知贵方恢复施工的时间。

感谢贵方的理解与合作。

此致敬礼!甲方(业主):[公司名称]监理工程师:[姓名]日期:[具体日期]【注意事项】- 工程停工令必须基于合同中的相关条款,确保指令的合法性和有效性。

- 停工令应当明确指出停工的原因、范围、期限以及贵方在停工期间应遵守的义务和责任。

- 在任何情况下,甲方都应保持与乙方的良好沟通,确保双方对停工的理解和执行没有歧义。

- 若停工是由于乙方的责任造成,甲方有权根据实际情况和合同条款要求赔偿或采取其他补救措施。

- 停工期间,乙方应确保工程质量不受影响,并对可能出现的风险负责。

工程施工暂停令_模板(3篇)

工程施工暂停令_模板(3篇)

第1篇项目名称:________________________项目编号:________________________招标人:________________________招标代理机构:____________________一、背景鉴于以下原因,经项目相关各方协商一致,决定暂停本项目的工程施工,现将有关事项公告如下:1. 项目招标控制价、工程量清单等招标文件尚未发布,导致无法正常开展招标工作;2. 项目施工过程中存在安全隐患,需进行整改;3. 项目周边环境发生变化,需重新进行环境影响评价;4. 项目资金不到位,无法保障工程顺利进行;5. 其他需暂停施工的合理原因。

二、暂停施工范围1. 本项目全部施工内容;2. 相关配套设施及辅助设施;3. 项目周边影响范围内的其他施工活动。

三、暂停施工时间自本公告发布之日起,至以下条件全部满足为止:1. 招标控制价、工程量清单等招标文件发布;2. 安全隐患整改完成;3. 环境影响评价完成;4. 资金到位;5. 其他需满足的条件。

四、相关要求1. 施工单位应立即停止施工,确保施工现场安全;2. 施工单位应妥善保管施工现场材料、设备,防止被盗、损坏;3. 施工单位应做好施工人员的管理工作,确保人员安全;4. 施工单位应按照相关法律法规要求,做好工程停工期间的资料整理、归档工作;5. 施工单位应密切关注项目进展情况,积极配合项目各方做好恢复施工准备工作。

五、责任追究1. 施工单位未按照本暂停令要求停止施工,造成安全事故、环境污染等后果的,将依法承担相应责任;2. 施工单位未妥善保管施工现场材料、设备,造成损失的,将依法承担相应责任;3. 施工单位未按照要求做好工程停工期间的资料整理、归档工作,影响项目恢复施工的,将依法承担相应责任。

特此公告。

招标人(盖章):________________________招标代理机构(盖章):____________________发布日期:________________________附件:1. 项目招标控制价、工程量清单等招标文件;2. 安全隐患整改方案;3. 环境影响评价报告;4. 资金到位证明;5. 其他相关文件。

工程施工暂停令_模板

工程施工暂停令_模板

工程施工暂停令项目名称:XXXX工程施工项目项目编号:XXXXXX根据工程施工合同及相关法律法规的要求,为确保工程质量和安全,现将工程施工项目暂停,特发此令。

一、暂停原因1. 工程施工过程中出现重大质量问题,需要进行重新设计和整改。

2. 工程施工过程中出现安全隐患,需要进行安全评估和整改。

3. 工程施工合同履行中出现争议,需要进行协商解决。

4. 工程施工所在地的政策法规发生变化,需要进行调整。

5. 其他原因需要暂停工程施工的情况。

二、暂停时间工程施工暂停时间自XXXX年XX月XX日起,具体恢复施工时间将根据实际情况另行通知。

三、暂停期间要求1. 施工单位应立即停止施工,确保工程安全和质量。

2. 施工单位应妥善保管好施工现场的材料、设备和文件,防止损失和泄露。

3. 施工单位应配合业主单位进行工程质量整改和安全评估,确保工程符合相关法律法规和标准要求。

4. 施工单位应与业主单位进行协商,解决合同履行中的争议。

5. 施工单位应关注工程施工所在地的政策法规变化,及时进行调整。

6. 施工单位应定期向业主单位报告工程施工暂停期间的进展情况和遇到的问题,以便及时解决。

四、恢复施工条件1. 工程质量问题得到有效整改,符合相关法律法规和标准要求。

2. 安全隐患得到有效消除,施工安全得到保障。

3. 合同履行中的争议得到解决。

4. 工程施工所在地的政策法规变化得到适应和调整。

5. 其他导致工程施工暂停的原因得到解决。

五、责任及赔偿1. 施工单位应承担因暂停工程施工而产生的费用,包括但不限于人工、材料、设备等成本。

2. 施工单位应承担因暂停工程施工而给业主单位造成的损失和损害,包括但不限于工程进度延误、工程质量问题等。

3. 施工单位应承担因违反本暂停令而产生的法律责任。

六、监督执行1. 业主单位应加强对工程施工暂停情况的监督和管理,确保施工单位遵守本暂停令的要求。

2. 业主单位应定期检查工程施工现场,确保工程安全和质量。

工地施工停工令通知书范文

工地施工停工令通知书范文

工地施工停工令通知书范文
尊敬的施工单位:
根据有关规定,为确保工地施工安全、保障周边居民生活环境以及维护城市治理秩序,经研究决定,现通知您自收到本通知之日起停止工地施工。

具体细则如下:
1. 停工时间:自收到本通知之日起立即执行,具体复工时间将根据相关部门的检查情况通知。

2. 停工范围:包括工地内所有施工作业,包括但不限于机械设备操作、建筑物拆除、土方开挖等。

3. 停工原因:为了避免因工地施工导致的安全事故、环境污染等问题,以及保护周边居民的正常生活秩序。

4. 停工要求:停工期间,工地各项设施设备要进行安全保护,并定期进行巡查,确保设备稳定、安全。

施工单位要加强对工人的安全教育和培训,确保工人遵守相关安全操作规定。

5. 违规处理:如发现施工单位违反停工要求,将按照相关法规进行处罚。

请施工单位严格遵守停工要求,配合相关部门的检查和监督工作。

如有任何疑问或需帮助,请及时与相关部门联系。

特此通知。

xx县城市管理局
日期:年月日
签字:xx县城市管理局盖章
以上就是一份工地施工停工令通知书的示范内容,希望能够对相关单位在工地施工管理中有所帮助。

祝愿各位施工单位能够认真履行工程施工管理职责,做好每一项施工工作,保障施工安全与质量。

工程停工通知模板

工程停工通知模板

工程停工通知模板【公司名称】工程停工通知尊敬的各位合作单位及施工人员:为确保工程质量和安全,经公司决定,决定暂时停工。

具体细节如下:一、停工时间工程停工时间为【具体日期】起,预计停工天数为【具体天数】天。

停工期间请各位合作单位和施工人员务必按照公司相关要求暂停施工。

二、停工原因经公司综合考虑,决定暂时停工的原因主要有:1.安全隐患:发现工地存在严重的安全隐患,为保障施工人员的人身安全,公司决定停工进行安全整改。

2.技术调整:考虑到工程进展和质量要求,公司决定对某些工程工艺进行调整和改进,需要停工期间进行相应的技术探讨和方案讨论。

3.物料调配:由于物料供应不及时或质量问题,公司需要停工期间对物料进行核查、调整和补充。

三、停工期间要求在停工期间,各位合作单位和施工人员需按照以下要求进行配合:1.遵守工地相关规定:所有人员需遵守工地规定,文明施工,确保工地和设备的安全。

2.停工期间不得进场:停工期间,所有合作单位和施工人员不得进入工地进行工作,禁止进行施工作业和移动设备。

3.协调好进度安排:停工期间,请各位合作单位合理安排生产和工作进度,确保停工期间的工作事项得到妥善处理。

4.保管好施工材料和设备:停工期间,请各合作单位妥善保管好施工材料和设备,防止丢失和损坏。

五、工期调整和其他安排由于停工期间会影响原有施工计划,公司正在对工期进行调整,并会根据实际情况和进展情况另行通知。

六、联系方式在停工期间,如有任何紧急情况或疑问,请及时与我们联系:【公司名称】联系人:【联系人姓名】联系电话:【联系电话】电子邮件:【电子邮件地址】【公司名称】在此对各位合作单位和施工人员的理解与支持表示衷心的感谢,并恳请各方共同努力,确保工程顺利进行。

谨此通知!【公司名称】【日期】。

建设工程施工停工令(3篇)

建设工程施工停工令(3篇)

第1篇近年来,随着我国经济的快速发展,建设工程项目日益增多,施工安全成为社会关注的焦点。

为了确保施工安全和工程质量,防止安全事故的发生,各级政府及相关部门对建设工程施工实施严格监管。

在施工过程中,一旦发现存在安全隐患或工程质量问题,相关部门将依法下达停工令,以确保施工安全和工程质量。

一、停工令的定义建设工程施工停工令,是指政府及相关部门根据法律法规、行业标准和实际情况,对存在安全隐患或工程质量问题的建设工程项目下达的暂停施工的行政命令。

停工令的目的是为了防止安全事故的发生,保障人民群众的生命财产安全,维护社会稳定。

二、停工令的适用范围停工令适用于以下情况:1. 施工单位未取得相应资质或超出资质范围承揽工程;2. 施工现场存在严重安全隐患,如高空作业、深基坑、地下工程等;3. 施工单位未按照设计文件、施工图纸、工程标准进行施工;4. 施工单位违反安全生产法规,存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等问题;5. 施工单位未按照合同约定履行工程质量保修义务;6. 施工现场发生重大安全事故,如火灾、坍塌、中毒等;7. 其他需要暂停施工的情况。

三、停工令的实施程序1. 发现问题:相关部门或单位发现施工现场存在安全隐患或工程质量问题时,应立即上报上级主管部门。

2. 调查核实:上级主管部门接到报告后,应组织专业人员对施工现场进行调查核实,确认存在问题。

3. 下达停工令:经调查核实,确认存在问题后,上级主管部门应依法下达停工令,要求施工单位立即停止施工。

4. 整改落实:施工单位接到停工令后,应立即停止施工,并按照要求进行整改。

整改期间,相关部门应加强对施工现场的监督检查。

5. 复工验收:整改完成后,施工单位应向相关部门申请复工验收。

验收合格后,方可恢复施工。

四、停工令的法律责任1. 违反停工令的,由相关部门依法给予行政处罚,包括罚款、吊销资质证书等。

2. 因违反停工令导致安全事故的,施工单位和相关责任人将依法承担刑事责任。

工程停工通知(精选4篇)

工程停工通知(精选4篇)

工程停工通知(精选4篇)工程停工通知篇1__:鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响________整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。

______人民政府20__年6月7日送达人:接收人:工程停工通知篇2建房户:经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在______擅自修建的房屋,。

你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。

若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知送达人:工程停工通知篇3七城管金沙字[__]号:你(单位)在进行建设的'行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)__年__月__日当事人:承办人:工程停工通知篇4__户:你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人:接收人:二〇__年__月__日。

停工令范本(可打印修改)

停工令范本(可打印修改)
停工令范本工地停工索赔范本停工报告范本工程停工报告范本建筑工程停工报告范本开工令范本停工令工程开工令范本工程暂停令范本责令改正通知书范本
工程暂停令
工程名称:龙岩万达广场
编号:
致:中国建筑第二工程局有限公司 ************************************************************************
至对各项质量问题整改并验收合格后方可复工。否则将依据合同,对贵司进行严厉处罚,
同时各项工期节点必须确保。
报送:龙岩万达广场投资有限公司

项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:
***************************************************************************
*************************************
现通知贵公司于****年**月**日**时起,对****所负责的施工区域实施暂停施工,直

工程施工单位停工令

工程施工单位停工令

工程施工单位停工令尊敬的各位施工单位:鉴于当前工程施工出现了诸多问题,为保障工程质量和安全,经过多方研究和讨论,决定对本次工程进行停工处理。

一、工程质量问题在工程施工过程中,发现了一些质量问题,如构件安装不牢固、施工图纸与实际情况不符等。

这些问题严重影响了工程的进度和质量,为了避免更严重的后果,我们决定先停工进行整改。

二、安全隐患问题在施工现场发现了一些安全隐患,例如施工材料堆放不规范、施工人员安全意识不强等。

这些问题对工程施工人员的安全构成了不小的威胁,为了杜绝安全事故的发生,我们决定停工进行安全整改。

三、进度延误问题由于上述质量和安全问题的存在,导致工程进度受到了较大的影响。

为了尽快恢复工程进度,我们需要停工进行全面的整改,以确保工程能够按时完工。

四、整改措施1. 严格执行施工规范和标准,确保施工质量和安全。

2. 加强施工现场管理,严格按照施工图纸和规范要求,对已发现的问题进行整改和处理。

3. 提高施工人员的安全意识,加强安全培训和教育,确保施工现场的安全。

4. 加强与设计单位和监理单位的沟通协调,积极解决施工中出现的问题和矛盾。

5. 积极配合监理单位和相关部门的检查和复工评定工作,确保整改措施得到有效执行。

五、停工期限根据施工现场的具体情况和整改工作的难易程度,在此对停工期限暂定为一个月,具体复工时间将视整改情况而定,复工前需经过监理单位和相关部门的验收。

六、停工责任对于导致工程出现质量、安全和进度问题的责任人,将根据相关规定进行严肃处理。

并且对于整改不力、整改不到位的施工单位,将取消其继续承接本工程的资格。

七、希望停工期间,希望各施工单位积极配合监理单位和相关部门进行整改工作,共同努力,按时完工。

对于停工期间的经济损失,我们将按照合同约定进行协商解决。

最后,我们希望各施工单位能够充分理解并全力配合停工整改工作,让我们共同努力,确保工程建设的质量和安全,为保障工程的长远发展打下坚实的基础。

建筑工程停工令

建筑工程停工令

建筑工程停工令
1. 停工原因
由于以下原因,需要立即停止进行建筑工程:
1.1 安全问题:经初步检查,发现工地存在严重的安全隐患,可能会造成人员伤亡或财产损失;
1.2 违法问题:工地施工过程中存在违法违规行为,具体违法违规事项为:(请填写具体违法违规事项);
1.3 环境问题:工地施工活动对周边环境造成了严重影响,未能满足相关环保要求;
1.4 委托方要求:委托方要求立即停止工程施工。

2. 停工措施
为确保停工的有效实施,以下措施将被采取:
2.1 工地通知:立即通知工地相关人员,包括工程负责人、施工人员和供应商,停止一切施工活动;
2.2 施封施控:对工地进行施封,禁止任何非法进入和使用工地设施、设备;
2.3 资料备案:对工地相关资料进行备案,包括施工计划、安
全措施和环保措施等;
2.4 安全监控:加强工地安全监控,确保工地安全和设施完好;
2.5 挂牌公示:在工地显眼位置张贴停工通知,以便提醒工地
相关人员及过往人员。

3. 相关责任
3.1 违法违规责任:对发现的违法违规行为将依法依规追究责任,包括行政处罚、停工整顿等措施;
3.2 安全责任:工程负责人应承担安全责任,确保施工安全,
并配合有关部门的检查和处理工作;
3.3 环保责任:工程负责人应承担环保责任,确保施工活动符
合环保要求,并积极采取措施进行改善;
3.4 经济责任:停工造成的损失由违法违规行为的责任方负责
赔偿,并追究法律责任。

请各相关方严格遵守停工令,配合有关部门的检查和整改工作,确保建筑工程的安全、合法、环保进行。

工程暂时停工指令表范文

工程暂时停工指令表范文

工程暂时停工指令表范文工程名称:[具体工程名称]指令日期:[年/月/日]一、致(承包单位)[承包单位名称]二、停工事由。

兄弟(这里指承包单位相关负责人啦),咱这个工程现在得停一停啦。

主要是有这么几个事儿闹的:# (一)安全问题。

1. 我在工地现场溜达的时候(可不是闲逛哦,是认真检查呢),发现有些工人兄弟在高处作业的时候,那安全防护措施就跟闹着玩儿似的。

安全带系得松松垮垮的,就跟没系一样,这要是一不小心掉下去,那可不得了啊,这不是在拿自己的生命开玩笑嘛。

2. 还有啊,施工现场的一些楼梯口、电梯井口的防护栏,要么就是缺了一块,要么就是安装得歪歪扭扭的,这就像在给危险开大门呢。

这要是有人不小心摔下去,咱可都得吃不了兜着走。

# (二)质量问题。

1. 前几天看了一下已经完成的部分工程,有些地方的混凝土浇筑得那叫一个粗糙啊。

表面坑坑洼洼的,就像月球表面似的,这哪行呢?这肯定会影响整个工程的质量和美观度啊。

2. 还有部分墙体的砌筑,砖缝宽的宽、窄的窄,一点都不均匀,这就像给墙体穿了一件破破烂烂的衣服,看着就闹心。

咱们这工程可不能这么将就,质量得过硬才行。

# (三)手续问题。

1. 咱这工程相关的一些审批手续,有几个还没办齐呢。

就好比你要开车上路,驾照还没考下来就想跑,这不是违反规则嘛。

没有齐全的手续,这工程继续干下去就像在走钢丝,随时可能出大问题。

三、停工要求。

# (一)安全整改。

1. 你得让那些工人兄弟好好重新学习一下安全知识,特别是高处作业的安全注意事项。

安全带来不得半点马虎,必须严格按照规定系好,要系得紧紧的,就像跟安全带融为一体似的。

2. 那些楼梯口、电梯井口的防护栏,得找专业的师傅重新安装和检查一遍,确保没有任何安全隐患,防护栏要安装得像钢铁卫士一样坚固可靠。

# (二)质量修复。

1. 对于那些混凝土浇筑不合格的地方,要全部重新处理。

得找有经验的工人,按照标准的工艺来,把表面整得光光滑滑的,像镜子一样平才好。

建设工程暂停施工令(3篇)

建设工程暂停施工令(3篇)

第1篇为保障工程质量与施工安全,确保人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)等相关法律法规,现就以下建设工程暂停施工令予以发布:一、暂停施工范围1. 所有在建建筑工程,包括住宅、商业、工业、公共建筑等。

2. 城市基础设施建设、市政工程等。

3. 临时设施、围挡、施工场地等。

二、暂停施工时间1. 冬季施工:根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011),连续5天日平均温度低于5℃或日最低气温低于-3℃时,进入冬季施工。

具体停工时间如下:(1)2023年11月15日前,所有建筑工程应全部停工。

(2)停工期间,根据天气情况,预计于2024年3月15日前后复工。

2. 春节期间:根据青岛西海岸新区政府官网发布的通知,春节期间(1月15日至3月5日),区内所有在建工程(含市政)暂停施工。

3. 中高考期间:为给广大考生提供一个安静的应试环境,根据仪陇县相关通告,2023年6月6日至6月11日,县城城区内所有建筑工程(工地)暂停施工。

三、暂停施工期间要求1. 各施工单位应按照要求,在停工前开展一次安全自查,消除安全隐患,确保停工期间安全。

2. 基坑开挖及支护工程:做好排水措施,防止积水,加强周边环境及基坑监测,确保停工期间安全。

3. 起重机械和设备:停工期间,所有起重机械和设备必须安全停靠,如塔吊吊钩要升至安全高度。

4. 施工现场消防设施:确保消防水源、灭火器材等设施满足使用要求,宿舍用电要设置专用开关箱,统一布线,严禁违规使用大功率电器。

5. 项目负责人带班值班制度:严格落实企业及项目负责人带班值班制度,确保停工期间安全。

四、复工要求1. 冬季停工期间,各施工单位应根据天气情况,做好复工准备工作。

2. 复工前,需向相关部门提交复工申请,经审核同意后方可复工。

3. 复工后,各施工单位应严格按照施工方案进行施工,确保工程质量与施工安全。

本通知自发布之日起执行,请各施工单位认真遵守。

(2021年整理)停工令

(2021年整理)停工令

停工令
编辑整理:
尊敬的读者朋友们:
这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(停工令)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为停工令的全部内容。

表A.0。

5 工程暂停令
工程名称:***诺木洪农场环境整治二期四标段编号:2016-01
注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
抄报:麦垛山煤矿筹建处
项目监理机构(章)
总监理工程师:
日期:2008年10月16日
B2-3DB64/266-2003
工程暂停令工程名称:麦垛山煤矿2#倒班楼编号:MDS-TJ-2#DBL--003
致:宁夏建工集团第九分公司第八项目部:(承包单位)
由于你单位在基础垫层砼浇筑时,现场没有使用自动搅拌系统、配合比牌没有悬挂、现场原材料使用无磅秤车车过磅、现场使用砼无震动器、无《首次使用砼开盘鉴定记录》。现通知你方必须与2008年10月20日11:30时起,对本工程的基础垫层砼浇筑工序实施暂停工。
致:
宁夏建工集团惠宁分公司、合泰建筑工程有限公司、宁夏德达建筑安装工程公司、宁夏石元建筑工程公司、宁夏东杰建筑工程公司、宁煤基建公司机械化公司、宁夏万通建筑公司、宁夏建工集团有限公司九分公司(承包单位)
由于建设方会议通知,为确保安全施工,强化质量管理等原因。现通知你方必须于2008年_10月_16_日23:00时起,对本工程的施工场地实施暂停施工。
要求你单位必须立即暂停工进行整改、整顿,并做好下列工作:
上述问题整改、整顿过程中,施工方必须进行自检。将自检、整改与整顿结果书面报监理方、建设方。经三方联合检查、验收具备施工条件后方可复工。擅自复工者,依照相关规定按照野蛮施工论处,并承担相应后果。
主送:宁夏建工集团第九分公司第八项目部
抄送:麦垛山煤矿筹建处
5、立即将《首次使用砼开盘鉴定记录》完善,并报审。
6、你单位必须建立健全安全、质量、保证体系和技术管理体系。
上述问题整改后,施工方必须自检,经监理方、建设方、施工方联合检查,具备施工条件后方可施工。
主送:宁夏建工集团第九分公司第八项目部
抄送:麦垛山煤矿筹建处
项目监理机构:
总监理工程师:
日期:2008年10月20日
要求你单位必须做好以下工作:
1、组织对施工场地进行安全、质量检查,发现安全、质量隐患立即组织处理。
2、立即编制、报审暂停工及复工安全技术措施。要求你单位在2008年10月17日12:00时前进行报审。
3、复工前必须对施工场地进行安全、质量检查,具备复工条件后方可复工。
4、必须做好文明施工。
主送:
宁夏建工集团惠宁分公司、合泰建筑工程有限公司宁夏德达建筑安装工程公司、宁夏石元建筑工程公司、宁夏东杰建筑工程公司、宁煤基建公司机械化公司、宁夏万通建筑公司、宁夏建工集团有限公司九分公司
5、施工单位必须按规定尽快建立安全、质量保证体系,建立健全技术管理体系。
主送:宁夏建工集团第九分公司第八项目部
抄送:麦垛山煤矿筹建处
项目监理机构(章)
总业监理工程师:
日期:2008年10月2日
表B2-3DB64/266-2003
工程暂停令
工程名称:土建各参建单位编号:MDS-TJ- 2008-002
要求你单位必须做好以下工作:
1、将现场不合格的天然砂砾石立即清理出场,并书面进行回复。
2、所有进场原材料必须按规定检查、验收合格后方可使用。
3、该工序整改后,必须经建设方、监理方检查验收合格后方可复工;并要求施工方在24小时内就野蛮施工问题写出书面追查、整改报告。
4、施工方必须按规定尽快做好施工前的准备工作。
要求你单位必须立即暂停工进行整改、整顿,并做好下列工作:
1、立即进行轴线复测,并提交书面整改方案。
2、必须建立、健全安全质量保证体系和技术管理体系;必须强力推进施工方自检工作。确保安全施工,保证工程质量。
3、施工方必须召开专题会议,按照“四不放过”的原则,按未遂事故进行认真的追查处理。
上述问题整改、整顿过程中,施工方必须进行自检。将自检、整改与整顿结果书面报监理方、建设方。经三方联合检查、验收具备施工条件后方可复工。擅自复工者,依照相关规定按照野蛮施工论处,并承担相应后果。
项目监理机构:
总监理工程师:
日期:2009年4月6日
要求你单位必须立即暂停工进行整改,并做好下列工作:
1、施工现场无项目经理、无项目副经理、无技术负责人、无安全员、质检员、无《首次使用砼开盘鉴定记录》。必须按规定要求进行整改。
2、必须在施工现场安装磅秤,并安排专人车车过磅并进行记录。
3、现场悬挂配合比标志牌。
4、立即组织人员将震动器接至现场,按规定要求进行震捣作业。
表B2-3DB64/266-2003工程暂停令
工程名称:麦垛山煤矿器材库编号:MDS-T-DB2#-2008-001
致:宁夏建工集团第九分公司第八项目部(承包单位)
由于你单位进场原材料—天然沙砾石级配不符合设计要求,建设方现场口头告知后,你方仍野蛮施工。现通知你方必须于2008年_10月_2_日_16:00时起,对本工程的回填天然砂砾石垫层工序实施暂停施工。
B2-3DB64/266-2003
工程暂停令工程名称:麦垛山煤矿2#倒班楼编号:MDS-TJ-2#DBL--004
致:宁夏建工集团第九分公司第八项目部:(承包单位)
由于你单位1、局部处基础地圈梁轴线位移30—50mm。2、局部处地圈梁表面泥土未冲洗干净;砖砌体找平层未用细石砼进行找平;局部处砖砌体平整度、垂直度较差。3、局部处地圈梁含泥块等原因。现通知你方必须与2008年11月13日11:30时起,对本工程的砖砌体砌筑、砼浇注工序实施暂停工。
主送:宁夏建工集团第九分公司第八项目部
抄送:麦垛山煤矿筹建处
项目监理机构:
总监理工程师:
日期:2008年11月13日
B2-3DB64/266-2003
工程暂停令工程名称:麦垛山煤矿2号倒班楼编号:MDS-TJ-2号DBL--005
致:宁夏建工集团第九分公司第八项目部:(承包单位)
由于你单位1、二层梁、板于2009年4月5日凌晨5:30浇筑完毕。在梁、板砼未达到初凝时,私自在二层梁、板上砖等原因。现通知你方必须与2008年11月13日11:30时起,对本工程的砖砌体砌筑、砼浇注工序实施暂停工。
相关文档
最新文档