工程质量保证合同
物业与开发商签订的工程质量保证金合同范本
物业与开发商签订的工程质量保证金合同范
本
《物业与开发商工程质量保证金合同范本》
甲方（物业公司）：
乙方（开发商）：
鉴于甲方作为物业管理公司，负责管理乙方的住宅小区物业，为了保证乙方的住宅小区工程质量，确保小区居民的居住安全，经双方友好协商，特订立本工程质量保证金合同。
第一条保证金金额
1. 乙方向甲方支付工程质量保证金，保证金金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
第二条保证金用途
1. 保证金用于乙方向甲方支付住宅小区工程质量问题所产生的维修、整改等费用。
第三条保证金退还
1. 在住宅小区工程验收合格后，甲方应在【】日内将保证金无息退还乙方。
2. 若工程验收不合格，甲方有权根据实际情况部分或全部扣除保证金，用于支付维修、整改等费用。
第四条工程验收
1. 乙方向甲方提供住宅小区工程验收合格的相关资料，包括但不限于验收报告、验收合格证书等。
2. 甲方应按照验收资料对住宅小区工程进行验收，并将验收结果通知乙方。
第五条合同的解除和终止
1. 合同到期自动终止。
2. 合同解除或终止后，甲方应在【】日内将保证金无息退还乙方。
第六条争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日
请注意，本合同范本仅供参考，具体内容还需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。
市政工程工程质量保修合同4篇
市政工程工程质量保修合同4篇篇1市政工程工程质量保修合同一、合同双方甲方：_____________(公司/个人)，法定代表人：_____________，注册地址：_____________，联系电话：_____________。
乙方：_____________(公司/个人)，法定代表人：_____________，注册地址：_____________，联系电话：_____________。
二、工程项目甲方承接乙方委托的市政工程项目，项目名称为_____________，具体包括_____________，工程地点在_____________。
三、工程质量1. 甲方承诺按照相关国家标准和法律法规要求，保证工程质量符合工程设计、施工规范，并交付乙方。
2. 如因工程质量问题导致工程质量不符合约定标准，甲方需承担相应的责任，并按照下文的保修期间提供免费维修。
四、保修期间1. 工程交付使用之日起，甲方保修期限为_____________。
2. 保修期间内，如发现工程质量问题，乙方需及时通知甲方，并提供必要的配合以便甲方进行维修。
3. 保修期间内，甲方承诺提供的维修服务应免费，并确保在_____________小时内响应并到达现场。
五、保修内容1. 保修范围包括但不限于工程设计、施工质量问题，以及工程实际使用中出现的因工程质量问题所导致的异常情况。
2. 在保修期间内，甲方应对发现的工程质量问题进行维修处理，确保工程符合相关标准和质量要求。
3. 若需更换零部件或采取其他维修措施，甲方需提供符合要求的材料，并保证维修后的工程质量符合验收要求。
六、其他条款1. 若因不可抗力因素导致工程质量问题，甲方可暂时免责，但需及时通知乙方，并协商解决方案。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并作出书面补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：_____________乙方（盖章）：_________________ 日期：_____________以上为市政工程工程质量保修合同，甲乙双方应诚实履行合同约定，确保工程质量符合标准要求，保障工程的安全性和可靠性。
工程施工合同质量保修书
工程施工合同质量保修书工程施工合同质量保修书是承建方与发包方之间的一项重要协议，它规定了工程交付使用后，在一定期限内对于出现的质量问题，承建方应承担的维修责任。
这份保修书不仅是对工程质量的一种承诺，也是双方权利义务的明确表达。
范本内容如下：【工程施工合同质量保修书】甲方（发包方）：___________乙方（承建方）：___________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本工程”）达成施工合同，为确保工程质量，特订立本质量保修书。
一、保修范围1. 本保修书涵盖本工程的所有施工内容，包括但不限于主体结构、屋面、墙体、地面、水电安装等。
2. 本保修书不包括因自然灾害、不可抗力、甲方使用不当或第三方原因造成的损害。
二、保修期限1. 本工程的保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期限内，乙方应对本工程出现的质量问题负责免费维修。
三、保修责任1. 乙方应在接到甲方关于质量问题的通知后___日内到现场进行检查，并在确认问题后的___日内完成维修。
2. 若乙方未能在约定时间内完成维修，甲方有权委托第三方进行维修，并由乙方承担相应费用。
四、质量保证1. 乙方应保证使用符合国家标准的材料和工艺进行施工。
2. 本工程竣工后，乙方应提供相应的质量保证文件，包括材料合格证明、施工记录等。
五、争议解决如双方在本保修书履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项本保修书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本保修书具有同等法律效力。
七、生效条件本保修书自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日以上是对工程施工合同质量保修书范本的详细展示。
在实际应用中，应根据具体工程的特点和双方的协商结果，对保修书的内容进行适当的调整和补充。
工程质量保修合同书「精选3篇」
工程质量保修合同书「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
发包人(全称)：*********承包人(全称)：*********发包人、承包人依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商全都，对******(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他项目。
详细保修的内容，双方商定如下：*********。
二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，商定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为****年；3.装修工程为**年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为***年；5.供热与供冷系统为******个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*****年；7.其他项目保修期限商定如下：*******。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。
工程质量保修合同书
工程质量保修合同书范本合同编号：【编号】甲方（承包商）：单位名称：【甲方单位名称】地址：【地址】邮编：【邮编】法定代表人（或负责人）：【姓名】联系电话：【电话】身份证号（或营业执照号）：【身份证号/营业执照号】乙方（业主）：单位名称：【乙方单位名称】地址：【地址】邮编：【邮编】法定代表人（或负责人）：【姓名】联系电话：【电话】身份证号（或营业执照号）：【身份证号/营业执照号】鉴于甲方同意承担乙方的【工程项目名称】工程建设任务，并承诺对工程质量提供保修服务，乙方同意支付相应的保修费用，双方达成如下协议：一、工程基本情况：工程名称：【工程项目名称】。
工程地点：【工程地点】。
工程内容：【工程内容描述】。
工程合同价款：【工程合同价款金额】。
二、质量保修期限：甲方保修期限为工程竣工验收之日起【保修期限】年。
在保修期内，对于工程中因设计、施工等原因引起的质量问题，甲方承诺提供免费的维修和保养服务。
三、保修责任：甲方承诺在保修期内，对于因甲方施工质量问题引起的工程质量缺陷，承担相应的修复和维护责任，包括但不限于材料更换、修补、调整等。
乙方发现工程质量问题时，应及时书面通知甲方，并提供相应的证明材料，甲方应在收到通知后【规定的时间】内进行处理。
甲方对于乙方在保修期内自行更换、维修的部分不承担保修责任。
四、保修费用：乙方应按照本合同约定支付保修费用，合计金额为【保修费用金额】，支付方式为【支付方式】，支付时间为【支付时间】。
保修费用包括维修人员工资、材料费、维修设备租赁费等相关费用，具体明细双方另行约定。
五、违约责任：若甲方未按照本合同的约定提供质量保修服务，造成乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。
若乙方未按照本合同的约定支付保修费用，甲方有权要求乙方支付滞纳金并保留追究法律责任的权利。
六、其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至保修期满之日止。
本合同一式【×】份，甲乙双方各持【×】份，具有同等法律效力。
工程施工质量安全合同(3篇)
第1篇甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拟对___________项目进行施工建设，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就施工过程中的质量安全问题达成如下协议：一、工程质量要求1. 乙方必须按照国家有关工程质量法律法规、标准规范及合同约定，确保工程质量达到优良等级。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工规范、操作规程进行施工，确保工程质量、安全、环保、文明施工。
3. 乙方应建立健全质量管理体系，定期对施工人员进行质量教育和技术培训，提高施工人员的质量意识和技能。
二、工程安全要求1. 乙方必须严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，加强施工现场安全管理。
3. 乙方应定期对施工现场进行安全隐患排查，及时消除安全隐患，确保施工安全。
4. 乙方应配备必要的安全防护设施，为施工人员提供安全的工作环境。
三、质量保证措施1. 乙方应按照合同约定，向甲方提供以下质量保证措施：（1）质量保证书，明确质量保证范围、期限和内容；（2）施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等；（3）材料设备质量证明文件，包括产品合格证、检验报告等；（4）施工过程中的质量记录，包括原材料检验、隐蔽工程验收、分项工程验收等。
2. 甲方有权对乙方提供的质量保证措施进行监督检查，对不符合要求的部分，乙方应立即整改。
四、质量责任1. 因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担全部责任，包括修复、赔偿损失等。
2. 因甲方原因造成工程质量不合格，甲方应承担相应责任，乙方有权要求甲方承担修复、赔偿损失等费用。
3. 甲方有权要求乙方对工程质量问题进行整改，乙方应在接到通知后立即整改。
五、安全责任1. 因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，包括赔偿损失、追究刑事责任等。
2. 因甲方原因造成安全事故，甲方应承担相应责任，乙方有权要求甲方承担赔偿损失、追究刑事责任等费用。
工程合同质量条款范本
工程合同质量条款范本一、质量标准甲方（发包方）与乙方（承包方）应共同遵守国家及行业规定的工程质量标准。
乙方必须按照工程设计要求和相关技术规范进行施工，确保工程质量符合《建设工程质量管理条例》及相关标准的规定。
二、质量保证乙方应对所承包的工程提供质量保证，承诺在规定的保修期内，对出现的质量问题负责无偿修复。
同时，乙方需提供相应的质量保证计划，明确质量控制流程和检验标准。
三、质量检验工程的质量检验分为自检、互检和专检三个阶段。
乙方应在每个阶段完成后及时通知甲方进行检查。
甲方有权对工程的任何部分进行随机检查，以确认工程质量是否符合约定标准。
四、验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请工程验收。
甲方在接到申请后，应在约定时间内组织验收。
验收合格后，双方应签署工程竣工验收证书。
五、质量问题处理如在验收过程中发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改，直至达到质量要求。
若乙方未在规定时间内完成整改，或整改后仍不符合质量要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
六、违约责任对于因乙方原因导致的质量问题，乙方应按照合同约定承担违约责任。
这可能包括但不限于赔偿损失、延长保修期或免费维修等。
具体的违约责任应根据实际损失由双方协商确定。
七、争议解决双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他约定除上述条款外，甲乙双方可根据工程特点和实际需要，另行约定其他质量相关的条款。
任何补充协议都应作为本合同不可分割的一部分，并与本合同具有同等法律效力。
结语：。
工程质量的合同约定
工程质量的合同约定甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]代表人： [甲方代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]代表人： [乙方代表人姓名]鉴于条款：甲方拟进行 [工程名称] 工程，并已接受乙方作为该工程的承包方。
为确保工程质量，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的质量要求及双方的权利义务达成如下约定。
第一条工程质量标准1.1 本工程的质量标准应符合国家及地方现行的相关法律法规、标准规范以及甲方的具体要求。
1.2 乙方必须严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和合同约定进行施工。
第二条质量保证措施2.1 乙方应建立质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。
2.2 乙方应定期对工程质量进行检查，并对发现的问题及时进行整改。
第三条材料与设备3.1 乙方使用的工程材料和设备必须符合设计要求和国家标准。
3.2 甲方有权对乙方使用的材料和设备进行抽查。
第四条工程验收4.1 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
4.2 甲方应在收到验收申请后 [具体时间] 个工作日内组织验收。
第五条质量保修期5.1 本工程的质量保修期为 [保修期限]，自工程验收合格之日起计算。
5.2 保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责免费维修。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的数额为合同总价的 [百分比]%。
6.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金的数额为合同总价的 [百分比]‰/日。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
7.2 如果协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 [双方可根据具体情况增加其他必要条款]第九条生效条件9.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： ____________乙方代表（签字）： __________签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]请注意，这只是一个基本的框架，具体条款需要根据工程的实际情况和双方的具体要求来定。
房屋建筑工程质量保修合同6篇
房屋建筑工程质量保修合同6篇篇1房屋建筑工程质量保修合同一、甲方（承包单位）（名称）：（住所）：（法定代表人）：（联系电话）：二、乙方（建设单位）（名称）：（住所）：（法定代表人）：（联系电话）：三、合同工程项目1. 工程名称：2. 工程位置：3. 工程内容：4. 工程造价：5. 工程工期：四、质量保修期限1. 乙方对本工程在竣工验收合格之日起，承诺对工程进行保修期为_____年，期间内负责修复因材料、工艺或施工质量问题引起的质量问题。
2. 保修期内，工程出现质量问题，甲方可提出书面通知乙方，要求其进行维修，并在双方协商一致后确定维修措施。
3. 在质量保修期限满后，乙方可以提供延长保修服务，但需另行商议及签署书面协议。
五、质量保修范围1. 在质量保修期内，由于设计、材料、工艺或施工质量问题引起的以下质量问题，乙方负责修复：（1）主体结构问题；（2）给排水系统问题；（3）电气系统问题；（4）装饰装修问题；（5）设备设施问题。
2. 以下情况需乙方额外承担费用：（1）由于使用不当、维修不当或自然灾害等原因造成的损坏；（2）因甲方未按要求进行维护保养等造成的损坏。
六、质量保修责任1. 乙方承诺在保修期内，对工程质量问题承担修复责任，并承担由此而产生的人工、材料等费用；2. 如乙方未能按照约定时间修复质量问题，甲方有权聘请第三方进行维修，并由乙方承担相应费用；3. 在保修期内，因工程质量问题造成的后续问题，乙方应承担相应责任。
七、合同变更与解除1. 本合同任何一方在合同履行过程中有关工程内容、工程造价、工程工期等做出调整或变更，可经双方协商一致后签署变更合同。
2. 若因不可抗力等特殊情况，导致工程无法完成或无法按时交付的，双方可商讨解除合同事宜。
八、争议解决本合同如因履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，应向工程所在地法院提起诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章起生效，至工程保修期满后终止。
市政工程工程质量保修合同8篇
市政工程工程质量保修合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方与乙方就本市政工程的建设已经签订了相关施工合同，为确保工程质量的长期稳定性和可靠性，经双方友好协商，就工程质量的保修问题达成如下协议：一、保修范围与期限1. 保修范围：本工程的所有部位及其相关附属设施。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起不少于______年。
二、保修责任1. 乙方在工程竣工验收合格后，应按照国家和地方的相关规定以及施工合同的约定，对工程承担保修责任。
2. 因乙方施工质量问题导致的工程缺陷或损坏，乙方应无偿进行修复或改造，保证工程的安全性、功能性和外观质量。
3. 因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方应提供有偿服务，费用由甲方承担。
三、保修内容1. 结构工程：保证结构安全，对出现的裂缝、变形等问题进行修复。
2. 管道工程：保证管道无渗漏、无堵塞，确保管道正常运行。
3. 道路工程：保证道路平整、无坑槽、无裂缝，确保道路通行无阻。
4. 照明工程：保证照明设施的正常运行，对损坏的灯具进行更换。
5. 其他附属设施：保证各类附属设施的正常使用，对损坏的部分进行修复或更换。
四、保修实施1. 甲方发现工程存在质量问题或损坏时，应及时通知乙方，并保留相关证据。
2. 乙方应在接到通知后______小时内派人员现场查看，确定需要修复的内容和时间。
3. 乙方应按照约定的时间进行修复或改造，确保工程质量和安全。
4. 修复或改造完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______小时内组织验收。
五、保修费用1. 因乙方施工质量问题导致的修复或改造费用，由乙方承担。
2. 因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏修复费用，由甲方承担。
3. 双方应合理分担因保修而产生的其他费用。
六、违约责任1. 乙方未按照本合同约定履行保修责任的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
工程服务质量保证协议8篇
工程服务质量保证协议8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要乙方为其提供工程项目服务，双方经友好协商一致，为保证工程服务质量，达成如下协议：一、协议目的为保证工程服务质量，明确甲乙双方在工程服务中的权利和义务，确保工程按时、按质完成，双方共同遵循本工程服务质量保证协议。
二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程期限：自协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下工程服务：1. 设计服务：包括方案设计、施工图设计等。
2. 施工服务：按照设计方案进行施工，确保施工质量。
3. 质量控制：严格执行国家相关施工规范和质量标准，确保工程质量。
4. 售后服务：工程竣工验收合格后，提供必要的售后服务。
四、质量保证措施1. 乙方应建立健全质量管理体系，确保服务质量。
2. 乙方应选派经验丰富的技术人员负责工程实施，确保工程进度和施工质量。
3. 乙方应按照国家和地方相关规定进行工程验收，确保工程达到质量要求。
4. 如出现质量问题，乙方应及时进行整改，确保工程服务质量。
五、双方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照协议约定提供工程服务，并监督乙方履行协议义务。
2. 乙方应按照协议约定提供工程服务，确保工程质量。
3. 甲方应及时向乙方提供必要的工程资料和技术支持。
4. 乙方有权获得相应的工程服务费用。
5. 双方应遵守相关法律法规，维护市场秩序。
六、违约责任1. 若乙方未按照协议约定提供工程服务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照协议约定支付工程服务费用，应承担违约责任，并支付滞纳金。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4. 若甲方未按约定提供技术支持或资料不全导致工期延误或质量不达标等损失由甲方自行承担。
房屋建筑工程质量保修合同书6篇
房屋建筑工程质量保修合同书6篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方就甲方所开发的房屋建筑工程签订施工合同，现双方就工程质量保修事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：房屋建筑工程的设计、施工及安装等。
承包方式：包工包料。
工程规模：建筑面积__________平方米。
工程质量保修范围：包括土建、电气、给排水、暖通、消防等全部工程内容。
二、保修期限及保修责任1. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，本工程质量保修期为两年。
保修期结束后，乙方仍按照国家标准对房屋建筑工程进行维护。
2. 保修责任：乙方在保修期内对房屋建筑工程的质量问题承担全部责任，并负责修复因施工原因造成的损坏。
对于因设计、材料等原因造成的质量问题，乙方应积极协助甲方处理。
三、保修内容1. 土建工程：包括墙体、地面、屋面等部位的渗漏、开裂、脱落等问题。
2. 电气工程：包括电线电缆、照明系统、配电箱等设施的故障修复。
3. 给排水工程：包括管道漏水、堵塞等问题。
4. 暖通工程：包括空调、供暖系统的故障修复。
5. 消防工程：包括消防设施、设备的故障修复。
6. 其他因施工原因造成的质量问题。
四、保修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时通知乙方，并提供详细的质量问题报告。
2. 乙方应在接到通知后24小时内派人对质量问题进行核实，并制定修复方案。
3. 乙方应在制定修复方案后组织施工，确保修复质量符合要求。
4. 修复完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方验收合格后，确认完成本次保修工作。
五、违约责任1. 若乙方在接到甲方通知后未能在规定时间内对质量问题进行核实和修复，则视为乙方违约，甲方有权委托第三方进行修复，相关费用由乙方承担。
2. 若乙方在保修期内未能履行保修责任，应按照合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金，并承担因此造成的其他损失。
工程合同质量保证条款
工程合同质量保证条款一、总则1. 甲乙双方应共同遵守国家有关建筑工程质量的法律、法规和标准，确保工程质量符合合同约定的要求。
2. 乙方应建立和完善质量管理体系，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行质量监督和检查，乙方应提供必要的协助和支持。
二、质量保证措施1. 乙方应在开工前制定详细的质量保证计划，并经甲方审核同意后方可执行。
2. 乙方应按照国家规定配备相应的质量检测设备和专业人员，定期对工程质量进行检测，并记录检测结果。
3. 对于关键工序和重要节点，乙方应提前通知甲方，由甲方或其委托的第三方进行现场见证或检验。
4. 发现质量问题时，乙方应立即采取措施进行整改，并及时通知甲方。
三、质量验收1. 工程完工后，乙方应组织初步质量验收，并形成验收报告提交给甲方。
2. 甲方收到验收报告后，应在约定时间内组织相关人员进行质量验收。
3. 若验收合格，双方应签订工程质量合格证书；若验收不合格，乙方应根据甲方提出的整改要求进行修复，直至达到合格标准。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。
2. 如因甲方原因导致质量问题，甲方应承担相应责任，并及时解决影响工程质量的问题。
3. 对于因质量问题导致的第三方损害，应由责任方负责赔偿。
五、争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生质量争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同的质量保证条款如有未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同质量保证条款自双方签字盖章之日起生效。
结语：。
工程质量保证金合同
工程质量保证金合同甲方：___________住所：___________联系电话：_______乙方：___________住所：___________联系电话：_______鉴于甲方与乙方于_______年_______月_______日签订了《工程施工合同》（以下简称"主合同"），工程名称：_______，工程地点：_______，为保障工程质量和双方权益，经协商一致，就工程质量保证金事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 建筑面积：_______平方米5. 合同工期：_______日历天第二条保证金金额及缴纳1. 乙方应向甲方缴纳工程质量保证金，金额为主合同总价的_______％，即人民币_______元（大写：_______）。
2. 保证金应于主合同签订之日起_______个工作日内，以现金或银行转账方式缴纳至甲方指定账户。
3. 乙方缴纳保证金后，甲方应在_______个工作日内向乙方出具合法有效的收款凭证。
4. 如工程总价因设计变更等原因发生变化，保证金金额应相应调整。
第三条保证金用途及管理1. 工程质量保证金用于保证乙方按照主合同约定履行工程质量保修义务。
2. 保证金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。
3. 甲方应妥善管理保证金，不得挪用或擅自动用保证金。
4. 甲方应建立保证金台账，详细记录保证金的收支情况。
第四条保修期限及范围1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限如下：（1）地基基础工程和主体结构工程：_______年；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：_______年；（3）装修工程：_______年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程：_______年；（5）其他项目：_______年。
2. 在保修期内，乙方应当根据有关法律规定和主合同约定，承担保修责任。
工程质量保证管理合同书
工程质量保证管理合同书
合同范本专家。
标题，工程质量保证管理合同书。
合同范本。
本合同书由甲方（施工方）和乙方（业主方）双方共同订立，为确保工程质量的有效管理和保证，特制定以下条款：
第一条甲方应按照国家有关标准和规定，对工程质量进行全面管理和控制，确保工程质量符合相关标准和要求。
第二条甲方应组织并安排专业技术人员对工程施工过程进行监督和检查，及时发现和解决施工中的质量问题。
第三条甲方应建立健全的质量管理体系，包括但不限于质量验收、质量记录、质量报告等，确保工程质量可追溯和可控。
第四条乙方应提供必要的协助和支持，配合甲方进行工程质
量管理工作，如提供必要的技术资料、施工条件等。
第五条双方应建立工程质量保证管理的沟通机制，及时交流工程质量情况，共同商讨解决方案。
第六条如工程质量发生问题，双方应协商解决方案，如无法达成一致意见，可依法通过仲裁或诉讼解决。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章），__________________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________________ 日期，__________。
以上为工程质量保证管理合同书范本，双方应严格按照合同内容执行，并保证合同的合法性和有效性。
合同范本专家签名，_______________ 日期，__________。
希望以上范本能够对您有所帮助，如有任何疑问或需要进一步定制合同内容，请随时与我联系。
工程质量保证金合同模板
工程质量保证金合同模板合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程项目质量保证金事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程造价：____________第二条质量保证金金额及支付2.1 乙方应按照合同约定，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。
2.2 甲方按照合同约定预留质量保证金，总额为人民币____________元整。
2.3 乙方应在合同约定的付款时间内，将质量保证金支付给甲方。
第三条质量保证期限3.1 乙方向甲方承诺，工程质量保证期限为____________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
3.2 在质量保证期内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相应费用。
第四条质量保证金的使用4.1 质量保证金用于乙方向甲方承诺的工程质量保证期内出现的质量问题维修、更换等费用。
4.2 甲方在质量保证期内，如发现工程质量问题，应书面通知乙方。
乙方应在接到通知后____________日内，按照甲方要求进行维修或更换。
4.3 如乙方未能在约定时间内履行维修或更换义务，甲方有权委托其他具有相应资质的单位进行维修或更换，并从质量保证金中支付相关费用。
4.4 质量保证期满后，甲方应在____________日内将剩余的质量保证金返还给乙方。
第五条质量保证金的扣除及返还5.1 在质量保证期内，如乙方未出现质量问题，甲方应在质量保证期满后____________日内，将质量保证金返还给乙方。
5.2 如乙方在质量保证期内出现质量问题，甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，并返还剩余的质量保证金给乙方。
工程合同终身质量承诺书
工程合同终身质量承诺书【范本内容】致：（甲方名称）根据（工程名称）项目合同约定，我方（乙方名称）作为本项目的承建方，特此对所承担的工程质量作出如下终身质量承诺：一、质量承诺范围1. 本承诺涵盖自工程竣工验收合格之日起至工程使用年限内的所有质量问题。
2. 包括但不限于主体结构安全、防水防漏、设备设施运行、装饰装修等各个方面。
二、质量标准1. 我方承诺严格遵守国家及行业相关质量标准和规范要求。
2. 确保所有材料、设备均达到设计要求及合同约定的标准。
三、质量保证措施1. 我方将建立健全质量管理体系，定期进行自查自纠。
2. 对于发现的任何质量问题，将在接到通知后48小时内响应，并及时采取有效措施予以修复。
四、责任承担1. 对于因我方原因导致的任何质量问题，我方将负责到底，承担由此产生的所有维修、更换及相关赔偿责任。
2. 若质量问题导致第三方受损，我方将依法承担相应责任。
五、其他事项1. 本承诺书一经双方签字盖章，即成为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方应本着公平合理的原则协商解决。
六、联系方式联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）电子邮箱：（邮箱地址）兹此承诺！承建方（乙方）：_________________法定代表人（或授权代表）：_________________日期：____年__月__日【重要性与执行细则】一份完善的工程合同终身质量承诺书，不仅能够为甲方提供法律保障，减少后续纠纷，还能体现乙方的专业态度和对工程质量的自信。
为了确保承诺书的执行力，以下几点需特别注意：1. 明确界定承诺的范围和标准，避免模糊不清造成误解。
2. 建立有效的监督和检查机制，确保承诺的落实。
3. 规定具体的违约责任和处理流程，增强承诺书的约束力。
4. 保持沟通渠道畅通，确保任何问题都能得到及时的回应和处理。
5. 更新和完善承诺书内容，适应法律法规和市场变化的需求。
工程质量合同书范本
工程质量合同书范本甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方委托甲方承担的工程质量事宜，经协商一致，订立本合同书。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条质量要求2.1 甲方应按照国家及行业标准、乙方提供的工程图纸及技术要求进行施工。
2.2 工程所用材料、设备应符合国家及行业标准，并经乙方验收合格。
2.3 甲方应确保工程质量达到合同约定的标准，并承担因工程质量问题产生的一切责任。
第三条质量保证措施3.1 甲方应建立健全质量管理体系，配备合格的质量管理人员。
3.2 甲方应定期对工程进行质量检查，并形成书面记录。
3.3 对于乙方提出的质量异议，甲方应在接到通知后24小时内响应，并在规定时间内完成整改。
第四条质量验收4.1 工程完工后，甲方应向乙方提交工程质量验收报告。
4.2 乙方应在收到验收报告后7个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方应签署工程质量验收单。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
5.2 如乙方未按合同约定支付工程款或提供必要的施工条件，乙方应承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保证合同
在进行工程施工时，工程的质量十分重要，下面我们来看看，仅供大家参考！
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
经甲乙双方协商确定：
第一项：承包方式：包工。
第二项：质量要求。
1、本工程质量目标为：所有分项工程合格率100％工程严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。
2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方承担，并处于罚款。
因甲方原因造成工程返工，则由甲方承担。
3、施工中各道工序要严格进行报验，未经甲方人员检查，乙方不得进行下道工序施工。
隐蔽工程未经业主验收，不得覆盖。
4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械、物资、工程进行标识。
5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的，甲方有
权委托第三方进行修整，费用由乙方承担。
6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为一年。
第三项：工程结算及付款方法。
根据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。
凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。
第四项：未尽事宜，甲乙双方协商决定。
说明：双方签字盖章即日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表人：乙方代表人：
年月日。