(完整版)2018监理员考试题(3)
1. 清水混凝土表面质量的最终效果取决于（）
A.清水混凝土浇筑
B.清水混凝土模板
C.清水混凝土配比
D.清水混凝土养护
正确答案：B 您的答案：B
2. 合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（）。
A.补充协议的效力低于原合同
B.补充协议的效力等于原合同
C.补充协议的效力高于原合同
D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同
正确答案：D 您的答案：D
3. 临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用（）级不燃材料。
A.A
B.B
C.C
D.D
正确答案：A 您的答案：A
4. 厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上
A.20.0
B.30.0
C.40.0
D.60.0
正确答案：C 您的答案：C
5. 高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体，应采用( )材料搭设。
A.阻燃
B.不燃
C.难燃
D.可燃
正确答案：B 您的答案：B
6. 灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）的湿陷性。
A.1.0～2.0m
B.1.0～3.0m
C.1.0～4.0m
D.4.0～5.0m
正确答案：B 您的答案：B
7. 高强高性能混凝土（简称HS-HPC）是强度等级超过的HPC
A.C60
B.C80
C.C90
D.C100
正确答案：B 您的答案：B
8. 钢丝网水泥夹芯板中（）芯材的材料已有行业标准
A.聚苯乙烯泡沫塑料板
B.硬质聚氨酯泡沫塑料
C.半硬质岩棉板
D.都不是
正确答案：A 您的答案：A
9. 指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠自重即能充满模板、包裹钢筋的水泥是（）混凝土。
A.高强高性能
B.高耐久性
C.轻骨料
D.自密实
正确答案：D 您的答案：D
10. 项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期
B.施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求
C.因非施工单位原因造成施工进度滞后
D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期
正确答案：B 您的答案：B
11. 普通混凝土新浇自重标准值可取（）KN/m3。
A.12.0
B.18.0
C.24.0
D.30.0
正确答案：C 您的答案：C
12. 工程开工令由（）签发。
A.施工单位项目经理
B.经授权委托的总监理工程师代表
C.总监理工程师
D.建设单位项目负责人
正确答案：C 您的答案：C
13. 在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度，并且不应大于（）m。
A.1.0
B.3.0
C.4.0
D.5.0
正确答案：C 您的答案：C
14. 占整个建筑防水材料的80%左右的防水材料是（）
A.防水卷材
B.防水涂料
C.建筑密封膏
D.都不对
正确答案：A 您的答案：A
15. 项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用（）形式。
A.监理通知单
B.告知函
C.工作联系单
D.工作便签
正确答案：C 您的答案：C
16. 硬泡聚氨酯喷涂保温施工技术适用于抗震设防烈度（）的多层及中高层新建民用建筑和工业建筑
A.≤６度
B.≤７度
C.≤8度
D.≤９度
正确答案：C 您的答案：C
17. （）级钢筋是当前国内钢筋应用的最主要品种。
A.Ⅰ级钢筋
B.Ⅱ级钢筋
C.Ⅲ级钢筋
D.Ⅳ级钢筋
正确答案：B 您的答案：B
18. 专项施工方案由（）审查签认后报建设单位。
A.监理公司技术负责人
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.专业监理工程师
正确答案：B 您的答案：B
19. 将保温板辅以特制支架形成保温模板，在需要保温的一侧代替传统模板，并同另一侧的传统模板配合使用，共同组成模板体系，是（）保温技术。
A.TCC建筑保温模板施工技术
B.粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统
C.粘贴
岩棉（矿棉）板外保温系统 D.硬泡聚氨酯喷涂保温施工技术
正确答案：A 您的答案：A
20. 宿舍层数为3层房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于（ D ）m。
A.10.0
B.15.0
C.18.0
D.25.0
正确答案：D 您的答案：D
21. 《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、( ) 签字后实施。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监代表
D.建设单位负责人
正确答案：B 您的答案：B
22. 工程质量评估报告由（）签字
A.监理单位技术负责人
B.监理单位技术负责人和总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案：B 您的答案：B
23. 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款
正确答案：A 您的答案：A
24. 早拆模板技术是现浇混凝土（）的先进工艺技术
A.梁板楼盖
B.立柱
C.边坡
D.墙
正确答案：A 您的答案：A
25. 下列（）需要建设单位项目负责人审查签字
A.施工组织合计
B.施工方案
C.专项施工方案
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案
正确答案：D 您的答案：D
26. 屋面植生混凝土主要是利用（）混凝土作为保水和根系生长基材。
A.自密实
B.轻骨料
C.高强
D.高耐久性
正确答案：B 您的答案：B
27. 消能减震技术是将结构的某些（）构件设计成消能构件，或在结构的某些部位装设消能装置。
A.非承重
B.承重
C.主体
D.非主体
正确答案：A 您的答案：A
28. 监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作，每天应不少于（）次。
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案：B 您的答案：B
29. 工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.质量监督机构
D.分包单位
正确答案：A 您的答案：A
30. 总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（）。
A.组织编制监理规划，审批监理实施细则
B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案
D.进行隐蔽工程验收
正确答案：D 您的答案：D
31. 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。
A.自然
B.经合同当事人签字确认后
C.任何情况下都
D.必须经法院判决才
正确答案：B 您的答案：B
32. 项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次。
A.一
B.二
C.三
D.多次
正确答案：B 您的答案：B
33. 施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底。
A.施工合同
B.监理合同
C.招标文件
D.投标文件
正确答案：B 您的答案：B
34. 钻孔灌注桩支护墙体需根据工程条件不适合采取（）施工措施以解决挡水问题
A.注浆
B.水泥搅拌桩
C.旋喷桩
D.灌注石灰
正确答案：D 您的答案：D
35. 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。
A.2013年7月1日
B.2013年8月1日
C.2014年1月1日
D.2013年10月1日
正确答案：A 您的答
36. 对于分部（子分部）工程的报验，（）应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收
A.监理单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案：D 您的答案：D
37. 项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式（）份。
A.二
B.四
C.三
D.一
正确答案：B 您的答案：B
38. 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
A.14天，14天
B.14天，7天
C.28天，28天
D.28天，14天
正确答案：A 您的答案：A
39. 施工合同“阴阳合同”纠纷，（）作为结算依据。
A.以阴合同
B.以阳合同
C.阴阳合同皆可
D.阴阳合同视情况而定
正确答案：B 您的答案：B
40. 无穿孔增强型机械固定系统是轻型、无穿孔的（）防水层机械固定施工技术
A.聚氯乙烯材料
B.SBS橡胶改性沥青材料
C.热塑性聚烯烃（TPO）
D.三元乙丙（EPDM）
正确答案：D 您的答案：D
41. 属于厚钢板焊接技术的主要内容包括（）。
A.厚钢板抗层状撕裂Z向性能级别钢材的选用
B.焊缝接头形式的合理设计
C.低氢型焊接材料的选用
D.焊接工艺的制定及评定
E.消除焊接应力措施
正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：A,B,C,D,E
42. 施工单位应建立的基本安全管理制度有（）。
A.消防安全教育与培训制度
B.可燃及易燃易爆危险品管理制度
C.用火、用电、用气管理制度
D.消防安全检查制度
E.应急预案演练制度
正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：A,B,C,D,E
43. 安全生产管理监理实施细则主要内容（）。
A.工程概况、范围、依据、目标
B.项目监理机构的安全生产管理监理体系、各级岗位职责
C.监理人员安全守则、监理工作程序及要求
D.重大危险源的安全巡视方案
E.施工总平面布置
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
44. 监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（）。
A.是否符合工程建设强制性标准
B.是否附具安全验算结果
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况
D.安全管理组织机构和资源配置
E.季节性安全施工措施
正确答案：A,B,C 您的答案：A,B,C
45. 钻孔灌注桩支护墙体具有（）优点.
A.施工时无振动
B.无噪音等环境公害
C.无挤土现象
D.对周围环境影响小
E.整体性好
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
46. 应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为（）三个等级。
A.优良
B.良好
C.合格
D.不合格
E.差劲
正确答案：A,C,D 您的答案：A,C,D
上一题下一题
47. 监理安全管理人员的岗位职责包括（）。
A.与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作
B.组织编写安全生产管理的监理实施细则
C.审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况
D.审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格
E.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
48. 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术的特点（）。
A.可在粘性土、粉土、砂砾土使用
B.挡水防渗性能好
C.与挡水帷幕配合使用
D.废土外运量少
E.施工时对邻近土体扰动较少
正确答案：A,B,D,E 您的答案：A,B,D,E
49. 下列（）模版工程的专项施工方案需要进行专家论证。
A.搭设高度在8m及以上
B.搭设跨度在18m及以上
C.施工总荷载在15KN/m2及以上
D.施工总荷载在20KN/m2及以上
E.集中线荷载20KN/m及以上
正确答案：A,B,C,E 您的答案：A,B,C,E
50. 消能支撑装置可以做成（）等
A.方框支撑
B.圆框支撑
C.交叉支撑
D.斜杆支撑
E.K型支撑
正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：A,B,C,D,E
51. 专业监理工程师对工程质量情况进行巡视应包括下列主要（）内容：
A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准、批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工
B.发现并处置安全事故隐患
C.使用的材料、构配件和设备是否合格
D.施工质量管理人员是否到位
E.特种作业人员是否持证上岗
正确答案：A,C,D,E 您的答案：A,C,D,E
52. 不作为的默示在（）的情况下，可以视为意思表示。
A.法律有规定
B.当事人双方有约定
C.单方意思表示情况下
D.仅仅法律有规定的情况下
E.既要有法律规定，又要有合同约定
正确答案：A,B 您的答案：A,B
53. 新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场包括：（）等各类施工现场。
A.电气工程
B.临时工程
C.既有建筑改造
D.装饰装修工程
E.建筑工程
正确答案：B,C,D 您的答案：B,C,D
54. 监理对开工条件核查应包括下列（）内容
A.设计交底和图纸会审已完成
B.施工组织设计已由总监理工程师签认
C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实
D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求
E.建设资金已落实
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
55. 高聚物改性沥青防水卷材的特点包括（）。
A.高温不流淌
B.低温不脆裂
C.拉伸强度较高
D.延伸率较大
E.耐老化能力差
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
56. 下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（）。
A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。
B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。
C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。
D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
57. 脚手架体系失效设计因素主要有（）。
A.计算理论不完善
B.计算模型不精确
C.管理不到位
D.荷载取值错误
E.荷载计算错误
正确答案：A,B,C,E 您的答案：A,B,C,E
58. 监理对分包单位资格审核应包括下列（）内容：
A.营业执照、企业资质等级证书
B.安全生产许可文件
C.类似工程业绩
D.专职管理人员和特种作业人员的资格
E.分包单位人员数量
正确答案：A,B,C,D 您的答案：A,B,C,D
59. 相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（）等阶段提供的服务活动。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.保修
E.使用
正确答案：A,B,D 您的答案：A,B,D
60. 塑料模板有（）优点。
A.环保节能
B.能保证质量
C.表面光滑、易于脱模、施工操作简单
D.重量轻、减轻工人劳动强度
E.模板周转次数多、可回收利用，对资源浪费少
正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：A,B,C,D,E
61. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
62. 深化设计是在钢结构工程原设计图的基础上，进行的二次设计。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
63. 导电水泥的缺点就是不能有效地抵抗电磁辐射的干扰。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：A
64. 平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理合同约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
65. 项目监理机构应对施工进度计划的实施情况检查，发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时应签发监理通知单。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
66. 在扣件式钢管脚手架安全检查中，立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣2分。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
67. 总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
68. 工业废弃渣作为混凝土校核材料的掺合料使用，该种方法不适用于粉煤灰、矿渣、钢渣等
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
69. 混凝土的高强度性可使混凝土结构尺寸大大减小
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
70. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
71. 由于轻钢结构建筑具有有良好的延性,抗震性能好，可回收，环保节能.
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
72. 办公临时建筑层数可以超过3层。
A.正确
B.不正确
73. 99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
74. APP改性沥青卷材具有较好的耐紫外线能力，比其它改性沥青卷材均强。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
75. 施工现场的消防安全管理应由监理单位负责。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
76. 透水混凝土由一系列相互连通的空隙和混凝土实体部分骨架构成的具有透气透水性的多孔结构的混凝土。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
77. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
78. 项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
79. 施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。
A.正确
B.不正确
80. 在铝型材中间加入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
81. 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
82. 轻骨料是为了减轻混凝土的质量以及提高热工效果为目的而采用的骨料。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
83. 蒸压灰砂砖具有诸优势，但力学性能较差。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
84. 建筑用成型钢筋制品加工与配送目前已经发展很成熟。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：A
85. 安全监理日志应记录日常安全生产管理的施工单位履责工作情况。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
86. 钢骨混凝土承载能力高，刚度大但抗震性能差。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
87. 项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
88. 总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
89. 作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
90. 由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：A
91. 危险性较大的分部分项工程需要编制安全专项施工方案，无需专家论证。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
92. 单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师审核签字后，报建设单位。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
93. 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
94. 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
95. 在扣件式钢管脚手架安全检查中，连墙件布置应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于500mm。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
96. 可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于6m。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
97. 墙体自保温体系即可满足夏热冬冷地区和夏热冬暖地区节能50％的设计标准。
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
98. SBS橡胶改性沥青防水卷材是弹性体橡胶改性沥青防水卷材中的代表性品种.
A.正确
B.不正确
正确答案：A 您的答案：A
99. 凡天然黄土在一定压力作用下，受水浸湿后，土的结构迅速破坏，发生显著的湿陷变形，强度也随之增强的，称为湿陷性黄土。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
100. 楼板的钢筋自重标准值可取1.5KN/m3。
A.正确
B.不正确
正确答案：B 您的答案：B
江苏省监理员考试试题及答案
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
2019监理员考试题库完整
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合 题意) 1.工程建设监理实施需要( )。B A.上级主管部门批准 B.项目法人委托和授权 C.建设单位委托和授权 D.建设主管部门批准 2.《工程建设监理规定》明确了( )。D A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作 3.我国的监理工程师是指( )的一类人。C A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B.取得监理工程师资格证书 C.取得监理工程师岗位证书
D.监理单位从事工程技术管理工作 4.不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A.监理业绩 B.注册资金 C.工程技术和管理人员 D.单位负责人或技术负责人 5.项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A.审核、签认权 B.复核、确认权 C.检查、监督权 D.批准权 6.监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A.应承担一定的经济责任和法律责任 B.应承担一定的经济责任和民事责任 C.仅承担相应的经济责任 D.仅承担相应的法律责任
7.下列各项工作牛,( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A.审查施工单位提交的施工方案 B.对施工工艺过程进行控制 C.必要时下达停工令 D.做好工程预验收工作 8.施工准备阶段监理工作应包括( )。D A.制定施工方案 B.进行设计交底 C.施工测量放线 D.审批工程开工 9.下列人员中,( )通常以规划为基本职能。B A.总监理工程师 B.总监理工程师助理 C.总监理工程师代表 D.专业监理工程师 10.( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A
监理员考试题库附答案
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C
A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C
2019监理员考试题库
1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分： 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。
正确答案：[D] 用户答案：[] 得分： 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分： 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分： 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A]
用户答案：[] 得分： 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分： 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录；
2020年监理员考试题库Word版
练习 1．建设监理实施的依据有（ ABE ） A．建设工程施工合同 B．相关法律法规 C．承包商投标文件 D．承包商施工组织设计 E．勘察设计文件 练习 2．下列关于建设工程监理含义表述正确的是（ A ）。 A．建设监理实施监理的权限是因为建设单位的授权 B．工程总承包单位对分包单位的监督管理属于工程监理 C．建设工程监理与国际上一般的工程项目管理咨询服务相同 D．建设工程监理属于行政性监督管理 练习 3．工程监理单位应该积累丰富的技术、经济资料和数据，这是监理的 （ C ）性质要求的。 A．服务性 B．独立性 C．科学性 D．公平性 练习 4．《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定（ A ）是必须进行监理的项目。 A．生态环境保护项目 B．2900 万元图书馆项目 C．2000 万元信息网络项目 D．4 万平米住宅小区 练习 5．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位实施监理过程中，发现 存在安全事故隐患的，应当（ D ）。 A．及时报告监理单位技术负责人 B．及时向有关主管部门报告 C．要求施工单位停止施工 D．要求施工单位整改 练习 6．根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让监理业务，处罚是（ B）。A．责令停止违法行为 B．责令停业整顿，降低资质等级 C．降低资质等级，罚款 50 万元至 100 万元人民币 D．责令限期改正 练习 7．《建筑法》中关于建筑工程施工许可申领的条件是（ABC ）。 A．已办理完工程用地批准手续 B．已经取得规划许可证 C．有保证施工质量和安全的措施 D．项目可行性研究已被批准 E．拆迁工作即将开始 练习 8．我国《建筑法》规定,建设单位可以不申领施工许可证的项目是（ C）。 A．国有投资项目 B．民间投资项目 C．根据国务院规定的权限批准开工报告的工程 D．已经经省市自治区建设主管部门批准开工报告的工程 练习 9．工程监理企业从事建设工程监理活动，应遵循诚信活动准则。以下各项属 于诚信活动准则的是（BD ）。 A．工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动 B．建立健全合同管理制度
监理员考试题库(附答案)
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动
精选最新2020年监理员资格考核复习题库完整版258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案) 一、判断题 1．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位发现施工单位未按照专项施 工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设 单位。施工单位拒 不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。 Y．对 N．错 正确答案：[Y] 2．请指出以下不需要开展设备监造的工程项目。（） A．风力发电站设备 B．陆地和海上油气田设备 C．海洋平台 D．垂直电梯和扶梯 正确答案：[D] 3．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行， 必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。（） Y．对 N．错 正确答案：[N] 4．A公司授权其采购甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书， 甲用此合同书与B公司订立了一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。 A．要求甲支付电视机的货款 B．A公司向B公司无偿退货 C．由B公司支付计算机，A公司支付计算机的货款 D．由B公司支付电视机，A公司支付电视机的货款 正确答案：[D]
5．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。 A．工程师应以书面形式通知承包人 B．应当经过承包人批准 C．发包人与承包人协商 D．应当经过建设行政主管部门批准 正确答案：[A] 6．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。 A．当地人民政府 B．人民法院 C．仲裁委员会 D．调解委员会 正确答案：[B] 7．设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（）组织试车。 A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设备供应人 正确答案：[A] 8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。 A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 正确答案：[D] 9．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。 A．合法行为 B．违法事件 C．自然事件 D．社会事件 正确答案：[D] 10．因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的
监理员网上考试题库(总)
选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才
下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。
A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的
D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本
监理员考试真题加题库(附答案)
监理员考试真题加题库（附 答
2014年建设领域专业人员监理员考试试题 一.选择题（30分，每题1.5分） 1.建设监理业务完成后，监理机构应向（）提交建设工程监理档案资料. A.监理单位B .项目法人C .主管部门D .承建单位 2.建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键. A.建设工程监理程序B .建设程序C .监理规则D .建设工程合同 3.按照《建设工程监理规范》，（）应定期主持召开工地例会. A.总监理工程师B .施工单位负责人C .建设单位负责人D.专业监理工程师 4.按照《建设工程监理规范》，（）可以签发工程暂停命令. A.监理工程师B .施工单位负责人C .建设单位负责人D .专业监理工程师 5.按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程 变更，应提交（）. A.总监理工程师B .专业监理工程师C .建设单位负责人D.专业监理员 6.按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交 （）. A.工程竣工图B .监理档案资料C .工程技术总结D .工程决算 7.目标控制流程和监理信息流程应该在（）中作出明确规定. A.监理大纲B .监理细则C .监理工作计划D .监理规划 8监理规划师监理单位重要的（）.
A.存档资料B .计划文件C .监理资料D .历史资料 9.监理规划的具体内容应该具有（）. A.独特性B .唯一性C .针对性D .实现性 10.建设工程监理是针对（）所实施的监督管理. A.工程B .工程项目C .工程项目建设D .工程项目施工 11.按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（）. A.需要建设单位的委托和授权B .建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C.工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务D .建设工程监理单位必须具有甲级资质 12监理工程师是一种（）职务. A.技术B .行政C .专业D .岗位 13.《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（）年内未经注册其证书失效. A . 1 B . 2 C . 3 D . 5 14.我国监理工程师不得在影响（）监理业务的单位兼职. A.独立执行B .正确执行C .合理执行D .公正执行 15.某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工 程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工 程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位 择优选择（）. A.甲、乙、丙B .乙、丙、丁C .甲、丙、丁D .甲、乙、丁 16.与监理工作者职业道德相悖的是（）. A.要求业主明确授权 B .要求承包商提供具体的施工技术方案
土建监理员考试试题与答案
20XX年监理员考试练习题（二十三） 1、中国特色的建设监理制于（A）市二部进行建设监理试点并取得了显著成效。 A．1988年 B．1992 C．1989 D．1986 2、《建设工程质量管理条例》规定，禁止工程监理单位超越单位资质范围承担监理 任务，（A） A．禁止监理单位以其他工程监理单位名义承担工程单位业务或允许其他单位以本单 位的名义承担工程监理业务 B．允许其他单位以挂靠形式承担工程监理业务 C．允许个人以本单位名义承担工程监理业务 D．允许通过合法的形式以其他监理单位名义承担监理业务 3、违反《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位超越资质等级承揽工程的责 令停止，对工程监理单位处合同约定监理酬金（C）的罚款。 A．1倍 B．2倍 C．1倍以上2倍以下 D．3倍 4、违反《建设工程质量管理条例》规定，注册监理工程师因过错造成重大质量事故的，（B） A．追究刑事责任 B．吊销执业资格证书，5年内不予注册 C．行政处分 D．责令停止执业1年 5、建设单位申领施工许可证，在城市规划区的建筑工程，应取得（B） A．土地征用许可证 B．建筑工程规划许可证 C．安全生产许可证 D．环评报告 6、浙江省监理员要取得《浙江省监理员岗位证书》，哪项不具备具备合格条件（A ） A．具有初中学历或初级以上技术职称 B．取得《浙江省监理员培训结业证书》 C．在监理单位工作 D．经浙江省监理员考核合格
7、《建筑法》规定，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金的（B）的罚款，也可责令停业整顿降低资质等级，严重的，吊销资质证书。 A．25%以上 B．25%以上50%以下 C．20%以上40%以下 D．40%以下 8．《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间，最低保 修期限为（D）。 A．1年 B．2年 C．3年 D．4年 9．《建设工程监理范围和规模标准规定》是根据（C）制定的。 A．招标投标法 B．建筑法 C．建设工程质量管理条例 D．建设工程监理规定 10．《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定，必须实行监理的其他工程包括项目总投资额在3000万元以上关系社会利益、公众安全的基础设施项目。如铁路、公路、管道、水运、民航以及其他（A）等项目。 A．交通运输业 B．基础设施 C．公用 D．市政 AACBB ABDCA
建筑监理员考试试题库含答案(共500题)
监理员考试试题库及答案（共500题） 监理员考试试题库及答案一 1.监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有( )。ACD A.全面分析、综合考虑 B.充分调动人的积极性 C.力求方案技术可行、经济合理 D.有利于实现三大控制 E.便于施工组织与管理 2.施工过程中质量控制的主要工作是( )。CDEF A.进行预控 B.进行预检 C.以工序控制为核心 D.设置质量预控点 E.严格质量检查 F.加强成品保护 3.工程承包单位资质是综合考核了企业的( )等情况后确定。ACD A.建设业绩 B.技术水平 C.人员素质和管理水平 D.资金 E.质量体系认证情况 4.下列人员中，可作为管理者代表的人选有( )。BE A.总经理
B.副总经理 C.质管办主任 D.企管办主任 E.总工程师 5.钢筋的一般检验项目包括( )。ACEF A.屈服强度 B.疲劳强度 C.延伸率 D.硬度 E.冷弯性能 F.抗拉极限强度 G.冲击韧性 H.化学成分 6.施工图纸的审核，应特别注意各专业图纸之间的( )。ACEF A.错 B.多 C.漏 D.重 E.碰 F.缺 7.监理工程师在( )审核方案或图纸时，需要同时审核相应的概算文件。BD A.总体设计阶段 B.初步设计阶段 C.专业设计阶段 D.技术设计阶段 E.施工图设计阶段 8.施工质量跟踪档案包括( )。ACDEGH A.图纸 B.施工计划 C.试验报告
D.质量合格证 E.质量自检单 F.合同文件 G.工序施工记录 H.监理工程师的质量验收等 9.建筑工程中的质量事故，可按( )分类。ADEF A.事故产生的原因 B.事故造成的经济损失 C.事故造成的人员伤亡 D.事故的性质 E.事故造成的后果 F.事故的责任 10.下列费用中，属于直接费的有( )。BC A.现场材料二次搬运费 B.混凝土添加剂费 C.脚手架、模板摊销费 D.冬雨季施工增加费 E.现场临时设施费 11.下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容( )。ACD A.对拟建项目进行经济评价 B.编制设计概预算 C.协助建设单位与承建单位签订承包合同 D.签署工程付款凭证 E.执行工程承包合同 12.下列哪些费用属于建安工程间接费( )。BCDE A.未来企业生产职工培训费 B.企业管理人员劳动保护费 C.劳动保险费
监理员考试题库
监理员考试题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。D A.工程所在地 B.建设单位所在地 C.施工单位所在地 D.双方选定 2.采用FIDIC合同条件的施工合同,计人合同总价内的暂定金额使用权由( )控制。B A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.分包商 3.合同转让属于( )。A A.主体变更 B.标的变更 C.权利变更
D.义务变更 4.监理合同中“附加工作”是指( )。A A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B.监理合同范围以外的工作 C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,( )。C A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C.每次阶段支付时均不许扣减定金 D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6.因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害,按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元,则违约方应支付给对方赔偿金的金额为( )万元。 C A.2 B.3 C.5
D.6 7.某一合同约定的定金为2000元,由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则他应返还给对方的金额为( )。D 1 A.1 000 B.2000 C。3000 D.4000 8.FIDIC合同条件规定,业主在收到监理工程师的中期付款证书后,应在( )天内支付承包面的工程款项。B A.14 B.28 C.56 D.70 9.一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。A A.提出变更方承担 B.对方承担 C.双方平均分担 D.提出变更方按较大比例承担