完整版机电安装劳务分包合同

建筑施工劳务分包合同书(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建筑施工劳务分包合同书(合同示范文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

建筑施工劳务分包合同书(合同示范文本) 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________

架子工劳务分包合同范文(完整版)

架子工劳务分包合同范文（完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.

互惠互利共同繁荣

架子工劳务分包合同范文（完整版）备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，结合项目部有关管理条例，本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。双方同意签订本合同，以资共同遵照执行。具体条款如下: 第一条工程概况 1、工程名称: 星空、观源21#、24#楼 2、工程地点: 山东省德州市平原县南外环北面 3、分包性质: 星空、观源21#、24#楼外架搭设工程劳务分包

4、架子类型：钢管扣件、双排落地式外脚手架。（包括悬挑架）第二条承包内容 1、本工程为包清工，外脚手架搭设、拆除、刷油漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除, 提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。【注】；包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。 2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星期申报，反之如有出现待料情况乙方自理。第三条结算及付款办法 1、本工程按建筑面积每平方米11元。 2、本工程无预付款。 3、基础工程（±0.000）封顶完成验收后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%; 4、三层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;（扣除上

机电安装工程施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载机电安装工程施工合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

承包方（全称）：（简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和XX市建筑相关管理制度的有关规定，就XX水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：第一条工程项目一、工程名称：XX工程机电安装工程。二、工程地点：XX市三、分包工程范围：包括但不限丁工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。五、工程范围及内容： 5.1给排水、采暖安装工程给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消蠹、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。1〉给水系统本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于： A: 一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B:建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱问、住宅室内供水等市政供水管道的十管、立管、支管管道等安装；及附届阀门、水表等的安装。包括十管、支管及公共部分卫生问至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。 C:所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆； D:所届安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装； E:图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表问内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等； F:所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作； G:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容； H:所届安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装； I :住宅部分户内卫生器具安装； J:所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消蠹、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 2〉排水系统本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限A: 一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。 B:自室内各用户厨房、卫生问洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管十、立、

简易个人劳务合同范本

简易个人劳务合同范本企业档案编号：劳动合同书甲方(单位)：乙方(劳动者)姓名_____________性别：民族： ________ 文化程度：居民身份证号码： ________ ___ _ 联系电话_______ _ 家庭住址 : 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。甲乙双方的情况应如实填写，本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。二、签订劳动合同，甲方应加盖单位公章;法定代表人(负责人)或委托代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定; 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。六、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，并不得擅自涂改。七、本合同签订后，甲、乙双方各执一份备查。

为建立劳动关系，明确权利义务，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方遵循诚实信用原则，经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守执行。第一条劳动合同期限 (一)劳动合同期本合同期限采用下列方式。 1、有固定期限：本合同期限为年，自年月日起至年月日止。 2、无固定期限：本合同期限自年月日开始履行，至法定条件出现时终止履行。 (二)试用期双方同意按以下第种方式确定试用期(试用期包含在劳动合同期内)： 1、试用期从自年月日起至年月日止。第二条工作内容 1、甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在生产(工作)岗位，并为乙方提供必要的生产(工作)条件。 2、乙方应按照甲方对本岗位生产(工作)任务和责任制的要求，完成规定的数量、质量指标。第三条劳动保护、劳动条件和职业培训 1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，并对乙方进行安全卫生教育，杜绝违章操作和违章指挥。 2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，必须告知乙方所从事的工作(生产)岗位，存在职业危害因素的名称、可能产生的职业病危害及后果按国家规定定期安排从事职业危害工作的乙方进行健康检查。

外架劳务分包合同(汇编)

外脚手架工程分包合同甲方（发包方）：(以下简称甲方) 乙方（承包方）：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：二、承包范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。 1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程： 1.1外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢，钢丝绳设置，所有临边防护(含基坑及地库顶板上防护)，电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。 1.2所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，

包质量、包进度、包验收的形式承包。三、承包内容及单价 1、承包内容： 1.1随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码；所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网、密目网及扎丝；含硬质防护的人工；铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装；钢管刷标识漆；安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设；卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设；木工棚、钢筋棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。 1.2按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理； 1.3乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。 1.4负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。 1.5严格按施工规范和施工方案施工。 1.6乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。 2、综合单价包干价： 2.1外墙综合脚手架±0.00以上按建筑面积计算：元/M2；地下室部分按实际搭设面积计算：元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。

机电安装工程承包合同协议书

机电安装工程承包合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

工程承包合同发包方：（甲方）承包方：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际甲方通过招标方式确定本合同乙方为本项工程的承包单位。经友好协商，双方就宜宾唐人财富中心项目中央空调安装工程施工事宜达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：宜宾唐人财富中心项目中央空调安装工程工程地点：宜宾市南岸西区二、工程承包范围及工程内容： 1、乙方负责承担宜宾唐人财富中心项目中央空调系统所有设备、风管、水管阀件、风口的供货及安装； 2、乙方负责承担宜宾唐人财富中心项目中央空调系统电气控制系统的安装，电源从设计指定的相应配电柜取

得，配电柜由总包安装； 3、具体的工程内容及安装部位均以甲方签字认可的施工图纸、实施方案及书面通知为准。三、合同工期开工日期：2016年03月08日。（实际开工日期以甲方书面通知为准）竣工日期：2016年09月28日。合同工期总日历天数：200天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、承包方式：包工部分包料，包质量验收。六、合同价款：总金额：元大写（人民币壹仟伍佰壹拾陆万捌仟陆佰壹拾肆元零玖分）： 1、本工程合同价款已含各种检测费、系统调试开通

费。 2、本工程合同价款包含能满足招标文件、招标图纸及答疑文件所规定的全部工作内容。 3、本工程设备费除作为计取税金的基数外，不计取其他任何费用。 4、投标报价书中未注明项目及未报价部分视为乙方已将该项包含在合同总价中（甲方在招标文件和答疑文件中明确不含的项目除外）。七、合同价款支付方式： 1、乙方施工队进场后15个工作日内甲方向其支付至合同总价的10%；空调安装施工工程完成全部工程量的50%并经甲方确认后15个工作日内甲方付至合同总价的40%；空调安装工程完成全部工程量的90%并经甲方确认后15个工作日内甲方付至合同总价的70%； 2、全部中央空调安装完毕且经甲方验收合格后15个工作日内甲方向乙方付至核定总价的85%； 3、办理完本合同工程结算审计后15个工作日内甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的95%，同时扣除

(标准版)个人劳务合同书(精简版)

编号：_____________ 员工劳务合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：姓名性别居民身份证号电话：家庭地址：根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。第一条本协议期限为。本协议于年月日生效，至年月日终止。第二条乙方承担的劳务内容，要求为：第三条乙方提供劳务的方式为：第四条甲方认为，根据乙方目前的健康状况能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务：第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。第八条发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的；二、双方就解除

本协议协商一致的；三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。第九条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。第十条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。第十一条乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度。第十二条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。第十三条:依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。第十四条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）日期：年月日乙方（签章）日期：年月日

劳务承包合同书完整版

劳务承包合同书完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

劳务承包合同书完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。劳务承包合同书范文1 甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，根据相关的合同法和有关法律法规，本着平等互利的原则，确保本工程主体内外装饰，以低耗高效，顺利地完成所有承包工程，经双方友好协商共同遵守执行。一、甲方将本工程以包工包摊销，不包料的方式，包给乙方按图施工，摊销承包范围：包大小电器工具，钉子铁

丝，物料提升机，搅灰机和所需大小工具，主体所需的周转材料，包括模板，顶树，木方，外架树和竹架板。二、承包范围：基础正负零以下算半层面积之算，正负零以上1-7层按全面积计算，屋面按，不承包水电防水所有工程，以及门窗，铝合筋及二次装修，工程主体承包砌砖，扎钢筋、装模，打架子，倒砼，内墙粉刷拉毛，外墙三方拉毛前面一方贴瓷片，以及明沟散水。三、乙方施工职责：从进场起，必须组织好各班组的施工队员，根据工地的人员需要，积极配合好甲方的相关技

脚手架分项工程劳务分包合同范本

编号：_____________ 脚手架分项工程劳务分包合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：工程名称：工程地址：乙方：联系电话：甲方将承建的工程的脚手架分项工程承包给乙方，根据《合同法》有关规定，本着平等互利的原则达成以下协议：一、工程承包内容包括外架在内的所有脚手架、安全防护、卸料平台、上人斜道等，其具体内容是： l、外架的搭拆、维护、砌墙、抹灰改架直至主体及装饰完工。 2、安全通道、塔吊附着安装架搭设、拆除等。 3、安全网、密目网及周边平台搭设的布置、拆除等。 4、型钢卸料平台安装、拆除、埋设预埋件。电梯井的安全防护。 5、施工现场“四口”“五临边”防护栏杆搭、拆及维护。 6、场地内所有各种的防护棚搭、拆及维护。 7、外架安全宣传条幅、标语、警示牌挂设。 8、上人斜道的搭拆及维护。悬挑脚手架预埋件埋设、槽钢、钢丝绳等安装、拆除。 9、脚手架除钢管、扣件、安全网、架板外的各种低值耗品由乙方购置。 10、钢管、扣件等的水平、垂直运输，现场堆码及装、卸车。 11、所有外架及防护架按甲方要求刷油漆(油漆由甲方提供)。

12、所有操作人员的劳保用品，如安全帽(由甲方指定地点)、安全带的购置由乙方负责。 13、配合其它分包安装搭架及钢筋的插筋技术措施脚手架。 14、深基坑护栏、斜道的搭、拆及维护。本工种所需材料在施工现场的水平、垂直运输等全部操作挝程在内的工作。现场不产生任何计时工。项目部也不另外安排杂工。二、承包方式及承包单价： (一)、承包方式：人工费承包。 (二)、承包单价：承包单价 m2。三、价款的结算 1、如工程质量未达优良，只按基价的％结算；如工程质量达到优良，可获得全额质量保证金。 2、凡施工期间无经济损失2000元以上的安全事故可全额获得安全保证金；反之，不能获得安全保证金。 3、凡施工进度能按项目部要求工期完成，与其他工种配合协调得好的，可获得工期保证金；反之不能获得工期保证金。 4、凡标准化文明施工能通过验收可获得文明施工保证金；反之不能获得文明施工保证金。四、价款的支付：甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的出支付。未付的人工费待工程完工，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待竣工后

个人劳务合同书

劳动合同书鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。第一条劳动合同期限，自年月日生效，至年月日终止。第二条甲方安排乙方在岗位工作，乙方工资标准为人民币元/月。第三条甲方认为，根据乙方目前的健康状况能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务：第四条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：第五条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：月薪、现金、每月10日。第六条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。第七条发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的；二、双方就解除本协议协商一致的；三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。第八条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。第九条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。第十条乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度。第十一条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。第十二条甲乙双方约定，甲方为乙方购买意外伤害保险，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。第十三条依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。第十四条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请济南仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）乙方（签章）签约代表（签字）日期：年月日

外墙保温劳务分包合同协议书范本完整版

编号：_____________外墙保温劳务分包合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循互利互惠、自负盈亏、平等自愿、诚实守信的原则，并鉴于甲方与总包方已经签订的外墙装饰工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：外墙保温、外墙非保温抹灰施工。（包括设计变更）四、承包单价：基层处理、外墙补洞（挑架、脚手架洞等按规范补）、做灰饼、订钢丝网、甩浆、抹找平层水泥砂浆、涂界面砂浆、抹保温砂浆、抹第一遍抗裂砂浆、压入耐碱波纤网格布、抹第二遍抗裂砂浆、安全文明措施费等所有外墙保温及外墙非保沙灰施工劳务包干价________元/m2。五、工期：本工程的工期要求：________天完成。（不扣除雨天）六、付款及结算方式： 1. 工程完工后，按实际施工面积扣除门窗洞口计算工程量。 2. 每月30号，按施工进度申报工程量，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。结算工程量的80%。（总体完工后结算10%，其余10%在工程竣工验收后60日内付清）乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。

脚手架工程劳务分包合同

建设项目（本项目）脚手架工程劳务分包合同合同编号：总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程的具体情况，经甲方程序确定，选择乙方为建设项目（本项目）（以下简称本工程）脚手架工程劳务分包商。为明确双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，依据甲方的要求和乙方的报价，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：建设项目（本项目）（以下简称本工程） 2、工程地点： 3、工程概况：总建筑面积为244174.01平方米。其中地上建筑面积约为103612.81平方米，地下建筑面积约为60561.2平方米；地下室2层，局部3层（含自行车库夹层），地上有9栋。

第二条劳务资质情况 2.1、资质证书号码: 2.2、发证机关: 2.3、资质专业及等级: 2.4、安全生产许可证及有效期: 第三条承包范围本工程承包范围为以下内容： 1、承包范围： A、外脚手架工程：为落地架或悬挑架形式，外脚手架的搭设与拆除（外架搭设高度以及连墙件按甲方施工方案执行）； B、其他脚手架：所有基坑及楼层临边围护、楼梯间临边防护、预留洞口临边围护、临时围护、安全防护、安全通道、卸料平台、上人跑梯爬梯、施工电梯（井架）进料平台、塔吊附墙平台、临时建筑物加工棚、楼层内“四口五临边”防护、室内电梯安装脚手架及各类防护棚等的搭设与拆除； C、钢管、扣件、踢脚板刷油漆。 2、工作内容： ①材料进场卸车、施工现场水平、垂直转运，材料上车退场。 ②落地架、挑架搭设：包括平土（如若基层硬化，费用另行计算）、安装底座、选料、挖坑埋杆（或搭设扫地杆）、立杆、找正、绑拉杆、横杆、斜杆、打顶撑、拉铁丝、接杆、架子留门、绑护身栏杆、安放拉结点预埋件、搭拆上人跑梯、外架涂刷油漆，踢脚板加工及安装，踢脚板及防护刷油漆，水平兜网的安装拆除，外架外立面立杆及伸出安全网的钢管和剪刀撑搭拆，等全部操作过程。 ③挑架工字钢制作、安装及拆除，挑架的埋件安装及拆除（抱箍或者螺栓），建筑物与架体之间挂拆安全网兜，斜挑架及斜挑网搭拆，硬隔离架子搭拆和模板铺拆。 ④铺翻板子：包括拆、绑排木、绑门，窗口吊杆，铺、翻、搭脚手板、安全挡板、竹笆、挂设安全网，绑扎铁丝等全部操作过程。 ⑤所有基坑及楼层临边围护、楼梯间临边防护（含电梯门洞、楼梯间、楼层水平洞口的封闭防护、结构四周及结构高差部位的临时防护栏杆）、预留洞口临边围护、临时围护、安全防护、安全通道防护棚、卸料平台、上人跑梯爬梯、施工电梯（井架）进料平台、塔吊附墙平台、临时建筑物加工棚、灯笼架、楼层内“四口五临边” 防护、室内电梯安装脚手架及各类安全防护棚等的搭设、维护与拆除。

机电安装工程专项分包合同

XXXXXXX医药仓储配送中心二期项目安装工程施工承包合同合同编号：发包单位：承包单位：签订日期：年月日水电消防暖通安装工程专项分包合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）

为了保证工程的施工进度、工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商并达成一致意见,特订立本合同。 1、项目概括： 1.1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXX医药仓储配送中心二期项目 1.2、工程地点： 1.3、分包性质: 包工包料、包质量、包进度、包安全、包施工机具（甲方负责配合施工垂直运输机械外，其余机具均由乙方负责）包验收合格。 2、承包范围： 2.1乙方依据甲方提供的施工蓝图及招标说明（答疑、招标函）和设计交底包括的全部内容进行工程施工。 2.2承包范围：图纸范围涵盖的所有内容，本工程所属的所有给排水、电气、暖通、消防等安装工程（防火门除外），以及设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量，施工现场临时用水、临时用电（临时用水用电材料由甲方提供）施工、维护及建设标准化施工现场所需的水电安装。 2.2具体要求： 2.2.1提供能完成本合同承包范围内工作内容并满足本合同质量标准要求全部主材及辅助材料（招标文件另有说明的甲供材除外）。所有材料均提供产品合格证、生产厂家企业资质检测报告等并符合甲方招标品牌要求。需现场取样送检的材料，在甲方监督下由乙方负责取样送检并承担检验费用。 2.2.2需向建设方报备及询价的材料，应及时报项目部备案并通过项目部上报建设方。 2.2.3参与图纸会审及技术交底，负责编制本合同范围内安装分部工程施工专项方案。 2.2.4负责编制月度完成工程量清单。配合甲方办理与建设方的竣工结算。 2.2.5按照国家消防法的相关规定组织消防工程施工及相关检查。消防材料必须满足信阳当地消防主管部门的相关要求。负责完成消防工程竣工验收资料的整理，保证消防部门的验收合格。2.2.6负责本合同范围内安装分部工程资料的收集与汇总，并对其完整性负责。 2.2.7严格按照甲方编制的施工组织设计、进度计划进行施工。负责本合同范围内安装工程的试压、联运试车等试运行的全部工作并承担相关费用。2.2.8．2.2.9施工现场临时用水用电的安装、管理及维护。 2.2.10负责本作业班组的施工技术交底和安全技术交底，其内容报甲方备案。 2.2.11履行总包合同规定的保修义务。 3、施工机具及劳保用品 3.1二级配电以下的电源、劳保用品、安全帽由乙方自行供应（材料质量由甲方监督） 4、工期及质量标准 4.1工期：依据甲方施工进度计划完成全部工作内容。 4.2工程质量标准：本工程执行现行国家、地方及行业标准，包括但不限于：《建筑工程施工质量验收规范》以及消防法相关规定，本合同分包范围内的各分部、分项、检验批工程质量评定等级必须达到合格标准。 5、合同文件及解释顺序如下： 5.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同； 2、本合同施工总承包合同； 3、本合同附件； 4、图纸 6、图纸 6.1、甲方应在分包工作开工10天前，向乙方提供全套电子版图纸一套。

个人劳动合同范本简单版

个人劳动合同范本简单版甲方(用人单位)名称：___________________________________________ 法定代表人 ( 主要负责人 ) 或者委托代理人________________ 注册地址___________________________________________________ 联系电话_______________________________________________ 乙方(劳动者)姓名：______________________________________________ 居民身份证号___________________________________________ 户口所在地_____ 省(市)____区 (县)_______ 乡镇___________村邮政编码__________ 现住址 ___________________________ 联系电话________________ 根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。一、合同期限第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同

期限： ( 一) 有固定期限：自____年 __月__日起至 ____年__月 __日止。其中试用期自____年 __月 __日起至 ____年 __月__日止。 ( 二) 无固定期限：自____年 __月 __日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年 __月__日起至 ____年__月 __日止。 ( 三) 以完成一定工作( 任务 ) 为期限：自 ____年 __月 __日起至 ____________工作 ( 任务 ) 完成时终止。二、工作内容和工作地点第二条乙方从事____________________ 岗位 ( 工种 )工作。乙方的工作地点为___________________________________ 。经双方协商一致，可以变更工作岗位( 工种 ) 和工作地点。乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。三、工作时间和休息休假第三条甲方安排乙方执行以下第___种工时制度： ( 一) 执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8 小时，每周工作不超过40 小时。每周休息日为__________。

标准版劳务分包合同书完整版

编号：_____________建设工程施工劳务分包协议甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况，甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。一、工程概况建设单位名称：工程名称：建设地点：二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。三、工期要求开工日期：竣工日期：合同工期：施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。四、分包范围及工作内容分包工程承包范围：五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)

脚手架工程劳务分包合同-范本

- 精品文档- 脚手架工程劳务分包合同二o—年八月

脚手架工程劳务分包合同发包人（甲方）：________________________________________ ____ 承包人（乙方）：______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，甲方将__________________________________________ 工程脚手架工程分包给乙方施工，为明确双方责任，在充分协商达成一致的前提下，达成一下合同条款：一、工程概况工程名称：______________________________________________ 建筑面积：________________ m2（以最终图纸面积结算）；承包单价：_______ 元/m 2（大写：___________ 元每平方米）二、承包工程内容 1、室内木工所用的钢管及扣件（几套）； 2、外墙脚手架所用的钢管、扣件（安全网、工字钢及搭设，工字钢悬挑层数）； 3、楼梯井及外围安全护栏所用的钢管、扣件及搭设； 4、（外墙钢管油漆及涂刷；） 5、卸料平台（临时平台、成品平台），“四口”防护、基础临时外架；三、甲方责任 1、乙方在进行材料转运及吊装过程中，甲方需提供相关机具（塔吊或

其他）及人员协助，提供安全的施工环境，并配合乙方进行防盗抢管理； 2、提供乙方施工及常驻人员的住宿； 3、甲方如变更原设计图纸导致建筑面积或者建筑形状发生变化，面积减少，总造价维持合同造价不得变更；如建筑面积增加，则结算以增加后的建筑面积计算。 4、甲方在施工过程中，不得随意破坏脚手架连墙点与加固点。 5、甲方有义务指导脚手架施工，对脚手架施工人员有义务进行安全教育并监督安全保护措施的完备，承担施工过程中的安全责任。 6、甲方无权将乙方材料擅自挪用，脚手架相关材料的转运必须经由乙方人员监督进行。若发现甲方人员偷卖乙方材料，甲方有责任进行处理，并对违规班组进行处罚，以弥补乙方材料损失。对偷盗人员每人次罚款起点为1000元，对责任班组罚款起点为3000元，情节严重，移送司法机关。四、乙方责任 1、乙方需按照国家相关规范要求进行脚手架搭设，并为甲方现场施工提供相应协助，配合甲方应对主管部门管理及检查，如因乙方责任出现质量问题，乙方无条件返工；乙方人员无条件配合项目部进行安全文明施工管理，并接受项目部对此类事件的处罚措施； 2、外墙脚手架及四周搭设的安全防护网必须整齐美观，搭设牢固稳定； 3、外墙脚手架必须保持超出施工层 1.5 米以上，以保证施工人员安全，不得延迟搭设； -精品文档-

烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文(官方版)

编号：QJ-HT-0345 烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

烧结冷却系统建设安装工程分包合同范文(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。发包方（甲方）：_________ 注册地址：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 承包方（乙方）：_________ 注册地址：_________

单位地址：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 邮政编码：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致，签订本分包合同，以资共同遵守。第一条工程概况 1．1综合情况： 1．1．1工程名称：烧结机工程--烧结冷却等系统（a标段）的建安工程。 1．1．2工程地点：_________ 1．1．3项目业主：_________ 1．1．4施工内容和范围：

个人劳务合同书模板

个人劳务合同书模板甲方：__________________ 地址：__________________ 电话：__________________ 电传：__________________ 传真：__________________ 乙方：__________________ 地址：__________________ 电话：__________________ 电传：__________________ 传真：__________________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方向乙方提供劳务人员的有关事宜，在平等互利的原则下，签订如下合同。第一条总则 1.应乙方聘请，甲方同意从内地选派_________名劳务人员前往香港乙方公司工作。 2.甲方派遣劳务人员在香港工作期限为_________个月。

3.劳务人员的年龄为_________至_________周岁，并具有_________毕业文化程度。 4.劳务人员须身体健康，须经内地县级以上医院体格检查合格。女性人员临赴港前应提交县级以上医院的未孕证明。 5.劳务人员须在技术专业水平方面符合乙方要求，并经乙方考试或其他形式考核认可方可派出，考试或考核所需费用由乙方负担。 6.乙方与甲方劳务人员个人之间所签订的雇佣合约必须采用香港有关当局规定的标准合约《聘用外地雇员的雇佣合约》，该合约作为本合同不可分割的组成部分。第二条工资和其他待遇 1.劳务人员与香港当地雇员实行同工同酬的原则。本合同雇佣的劳务人员底薪为：工种_____________；人数_________；每人月工资_________元。 2.乙方对劳务人员工资每月结算一次。乙方须以自动转账方式将工资直接存入以劳务人员名义开立的银行账号内。 3.劳务人员除上述薪酬外，还享有与当地同等职位雇员一样的奖励、增薪和其他应有的福利待遇。如果同一公司内并无相等的职位，则与其他公司相等职位的本地雇员相等。