工程施工合同管理办法实施细则

合集下载

建设工程施工合同实施细则

建设工程施工合同实施细则

建设工程施工合同实施细则一、总则1. 本细则依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》以及其他相关法律法规制定。

2. 本细则适用于建设单位与承包单位之间就具体建设工程项目所订立的施工合同。

3. 双方应本着平等自愿、公平诚信的原则,依法签订和履行合同。

二、合同内容1. 合同应明确工程的名称、地点、规模、标准、工期、质量要求等基本信息。

2. 合同应详细列明工程造价、支付方式及时间节点。

3. 双方的权利义务、违约责任以及争议解决方式应在合同中予以明确。

三、工程进度与管理1. 承包单位应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划,并经建设单位确认。

2. 施工过程中,承包单位应按照进度计划组织施工,确保工程按期完成。

3. 如遇不可抗力或双方认可的特殊情况导致工期延误,应及时协商调整进度计划。

四、质量控制1. 承包单位必须按照国家标准和行业规范进行施工,确保工程质量。

2. 建设单位有权对施工过程进行监督,对发现的问题及时提出整改要求。

3. 工程竣工后,应按照规定程序进行验收,未经验收或验收不合格的工程不得交付使用。

五、安全生产1. 承包单位应制定安全生产计划,严格执行国家有关安全生产的法律法规。

2. 施工现场必须设置明显的安全警示标志,采取有效措施防止事故发生。

3. 对于施工中的安全事故,承包单位应立即采取措施处理,并向有关部门报告。

六、环境保护1. 承包单位应在施工过程中遵守环保法规,采取有效措施减少环境污染。

2. 施工现场应做好噪音、粉尘的控制工作,不得影响周边居民的正常生活。

3. 工程废弃物应按照相关规定妥善处理,不得随意倾倒。

七、变更与索赔1. 工程变更应经双方协商一致,并按照合同约定的程序办理变更手续。

2. 因变更导致的成本增减、工期延误等,应及时调整合同价款和工期。

3. 任何一方因对方违约造成损失的,有权提出索赔。

八、争议解决1. 合同履行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

2. 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

施工合同管理实施细则

施工合同管理实施细则

施工合同管理实施细则第一章总则第一条为加强施工合同管理,规范施工合同签订、履行、变更、解除和终止等行为,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本细则。

第二条本细则适用于公司所有施工合同的签订、履行、变更、解除和终止等全过程管理。

第三条施工合同管理应遵循以下原则:1. 合法性原则:合同内容必须符合国家法律法规及政策要求。

2. 公平性原则:合同各方权利义务对等,公平合理。

3. 实效性原则:确保合同条款能够有效执行,实现合同目的。

4. 安全性原则:确保施工过程中人员、设备、环境等安全。

第二章施工合同的签订第四条施工合同签订前,合同管理部门应进行以下工作:1. 对施工项目进行可行性研究,确定合同类型。

2. 收集相关法律法规、政策文件及行业规范。

3. 审查施工图纸、施工方案、工程量清单等资料。

第五条施工合同签订应遵循以下程序:1. 合同双方就合同条款进行协商。

2. 合同双方签署合同。

3. 合同管理部门对合同进行审查,确认合同内容合法、合规。

4. 合同管理部门将合同报送公司领导审批。

第三章施工合同的履行第六条施工合同履行过程中,合同双方应遵守以下规定:1. 严格按照合同约定履行义务,确保工程质量、进度、安全等方面符合要求。

2. 遵守国家法律法规及政策要求,确保施工过程中人员、设备、环境等安全。

3. 及时沟通,解决合同履行过程中出现的问题。

第四章施工合同的变更、解除和终止第七条合同变更:1. 合同变更需经合同双方协商一致,并签订书面协议。

2. 合同变更内容应明确、具体,不得违反法律法规及政策要求。

第八条合同解除:1. 合同解除需经合同双方协商一致,并签订书面协议。

2. 合同解除原因包括但不限于:一方违约、不可抗力等。

第九条合同终止:1. 合同终止需经合同双方协商一致,并签订书面协议。

2. 合同终止原因包括但不限于:合同履行完毕、合同解除等。

第五章合同纠纷处理第十条合同纠纷处理应遵循以下原则:1. 坚持公平、公正、公开的原则。

施工合同管理办法实施细则

施工合同管理办法实施细则

施工合同管理办法实施细则第一章总则第一条为了加强施工合同管理,保障工程建设项目的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,结合我国实际情况,制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于我国境内新建、扩建、改建的建设工程项目施工合同管理工作。

第三条施工合同管理工作应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则,确保合同双方合法权益的实现。

第四条建设单位、施工单位、监理单位及其他相关方应按照法律法规和合同约定,履行各自的权利和义务,确保工程建设项目的顺利完成。

第二章施工合同的签订与管理第五条建设单位应按照法律法规和工程建设项目的实际情况,制定合理的施工合同文本,明确合同双方的权利和义务。

第六条施工合同签订前,建设单位应进行充分的市场调研,了解施工单位的资质、业绩、信誉等情况,确保选择具备相应资质和能力的施工单位。

第七条施工合同签订时,应严格按照法律法规和工程建设项目的实际情况,明确合同内容,包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等。

第八条施工合同签订后,建设单位应将合同文本及相关资料报送相关部门进行备案。

第九条建设单位、施工单位应建立健全合同管理制度,加强对合同履行情况的监督和检查,确保合同条款的落实。

第十条合同履行过程中,如发生合同变更、解除、终止等情况,应及时办理相关手续,并报相关部门备案。

第三章施工合同的履行与监督第十一条施工单位应按照合同约定,组织施工,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

第十二条施工单位应建立健全质量管理体系,加强工程质量过程控制,确保工程质量符合国家法律法规和强制性标准要求。

第十三条施工单位应建立健全安全生产责任制,加强施工现场安全管理,确保工程施工安全。

第十四条施工单位应按照合同约定,及时向建设单位报告工程进度、工程质量、安全生产等情况,如有问题应及时沟通解决。

第十五条建设单位应加强对施工合同履行情况的监督,定期对施工现场进行巡查,了解工程进度、质量、安全等情况,确保工程顺利进行。

施工项目管理办法实施细则内容模板

施工项目管理办法实施细则内容模板

一、总则第一条为加强施工项目管理,确保工程质量和安全,提高施工效率,降低施工成本,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合本单位的实际情况,制定本细则。

第二条本细则适用于本单位所有施工项目,包括新建、改建、扩建、拆除等工程项目。

第三条施工项目管理应遵循以下原则:1. 遵守国家法律法规和行业标准;2. 保障工程质量和安全;3. 提高施工效率;4. 降低施工成本;5. 强化责任追究。

二、施工项目管理组织第四条施工项目管理组织应设立项目经理部,负责施工项目的全面管理工作。

第五条项目经理部由项目经理、项目副经理、工程技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人、财务负责人等组成。

第六条项目经理部职责:1. 负责编制施工组织设计、施工方案;2. 组织施工图纸会审、技术交底;3. 确保施工质量和安全;4. 控制施工进度、成本和资源;5. 管理合同、资料、档案;6. 做好施工现场协调、沟通工作。

三、施工前期管理第七条施工前期管理包括以下内容:1. 施工图纸会审:组织各参建单位对施工图纸进行会审,明确设计意图、技术要求和质量标准。

2. 施工方案编制:根据施工图纸、现场条件、技术要求等编制施工方案,明确施工顺序、施工方法、施工工艺、施工质量、施工安全等。

3. 施工组织设计:编制施工组织设计,明确施工进度、施工安排、施工人员、施工设备、施工材料等。

4. 施工合同签订:与施工单位签订施工合同,明确双方的权利和义务。

四、施工过程管理第八条施工过程管理包括以下内容:1. 施工进度管理:制定施工进度计划,明确施工节点,加强施工进度监控,确保施工进度符合要求。

2. 施工质量管理:严格执行质量标准,加强施工过程控制,确保工程质量达到设计要求。

3. 施工安全管理:加强施工现场安全管理,落实安全责任,确保施工安全。

4. 施工成本管理:合理控制施工成本,降低施工成本,提高经济效益。

5. 施工资源管理:合理配置施工资源,提高资源利用率。

《建设工程施工合同管理办法》

《建设工程施工合同管理办法》
4.县级以上人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工合同的管理工作。
二、合同的订立
1.建设工程施工合同应当采用书面形式。
2.合同当事人应当具备以下条件:
(1)具有独立法人资格;
(2)具备相应的资质证书;
(3)有与承揽工程相适应的技术、管理人员和施工力量;
(4)法律法规规定的其他条件。
3.建设工程施工合同应当包括以下内容:
四、合同的变更、解除和终止
1.合同变更、解除或终止,应当符合法律法规和合同约定。合同无法履行的,合同当事人可以协商解除合同。
4.合同解除后,合同当事人应当按照合同约定和相关法律法规承担相应的责任。
五、争议解决
1.合同当事人发生争议的,可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。
三、合同的履行
1.合同当事人应当按照合同约定全面履行各自义务。
2.建设单位应当按照合同约定及时支付工程款,不得无故拖欠。
3.施工单位应当确保工程质量和安全,严格按照设计文件和施工方案组织施工。
4.合同当事人应当相互配合,及时解决合同履行过程中出现的问题。
5.合同履行过程中,不得擅自变更、解除合同。确需变更或解除合同的,应当经双方协商一致,并签订书面协议。
《建设工程施工合同管理办法》
一、总则
1.为了加强建设工程施工合同的管理,规范建筑市场秩序,保障合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本办法。
2.本办法适用于我国境内建设工程施工合同的订立、履行、变更、解除、终止和争议解决。
3.建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
(1)合同当事人的名称、住所和联系方式;
(2)工程名称、地点、规模、范围和内容;

2024年建设工程施工合同管理办法(二篇)

2024年建设工程施工合同管理办法(二篇)

2024年建设工程施工合同管理办法第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要,加强建>市场管理,确保市场秩序正常,保护建设工程施工合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建>安装工程承包合同条例》和《建>市场管理规定》,制订本办法。

第二条本办法适用于土木工程,设备安装,管道线路敷设,装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。

第三条施工合同的签订,应当遵守国家的法律、法规和国家计划,遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

承办人员签订合同,应取得法定代表人的授权委托书。

施工合同一经依法订立,即具有法律效力,当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。

承发包双方之外的任何单位和个人,不得非法干预施工合同的签订和履行。

第四条承发包双方签订施工合同,必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。

对合同范围内的工程实施建设时,发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。

第五条凡进行工程建设,承发包双方必须在中标后的规定时限内,或开工前依法签订书面施工合同,并全面履行。

第六条任何单位和个人,不得利用合同进行违法活动,不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建>市场秩序。

第七条签订施工合同必须具备以下条件:1.初步设计已经批准;2.工程项目已经列入年度建设计划;3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;4.建设资金和主要建>材料设备来源已经落实;5.招投标工程,中标通知书已经下达。

第八条签订施工合同,必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”,明确约定合同条款。

对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。

合同应具备以下主要内容:1.工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期;2.双方的权利、义务和一般责任;3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;4.工程质量要求、检验与验收方法;5.合同价款调整与支付款方式;6.材料、设备的供应方式与质量标准;7.设计变更;8.竣工条件与结算方式;9.违约责任及处置办法;10.争议解决方式;11.安全生产防护措施。

建设工程施工合同管理规定

建设工程施工合同管理规定

建设工程施工合同管理规定
一、合同主体
合同应当明确指出合同的签订主体,包括业主(发包方)和承包商(承包方)的基本信息,如名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。

二、工程概况
该部分应详细描述工程项目的基本情况,包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、
设计标准、质量要求、工期要求等。

三、合同金额与支付方式
明确规定合同的总金额,以及支付的方式和时间节点。

包括预付款、进度款、竣工款的支
付条件和比例,以及逾期支付的利息和罚款等。

四、工程进度计划
详细列出工程的进度计划,包括各个阶段的起止时间、关键节点的完成时间等,并对延误
工期的责任及处理方式进行说明。

五、质量要求
明确工程质量的标准和验收标准,包括施工过程中的质量监控措施、材料设备的合格标准、工程验收的程序和方法等。

六、变更与索赔
规定工程变更的程序和条件,以及因变更导致的成本变动、工期调整的处理办法。

同时,
明确索赔的条件、程序和限制。

七、违约责任
双方应明确各自的责任和义务,对于违反合同约定的行为,应当承担相应的违约责任,包
括违约金的支付、损害赔偿等。

八、争议解决
约定合同争议的解决方式,如协商解决、调解、仲裁或诉讼等,并明确争议解决的适用法
律和管辖法院。

九、保险与担保
规定工程所需的保险种类和金额,以及承包商提供的履约担保和预付款担保等。

十、附则
包括合同的生效条件、附件清单、其他补充协议等。

十一、签字盖章
合同最后应有双方授权代表的签字和单位的公章,以证明合同的正式性和有效性。

施工项目合同管理规范

施工项目合同管理规范

施工项目合同管理规范一、总则1.1 为了规范施工项目合同管理,确保合同的履行,保障各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本规范。

1.2 本规范适用于我国境内依法必须进行施工项目招标的各类新建、扩建、改建工程项目。

1.3 施工项目合同管理应遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

二、合同签订2.1 合同签订前,应进行充分的市场调查和风险评估,确保合同条款的合理性和可行性。

2.2 合同条款应包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、支付方式、违约责任等内容,并符合国家相关法律法规的规定。

2.3 合同双方应按照平等、自愿、诚实信用的原则进行协商,确保合同条款的公平性和合理性。

2.4 合同签订后,合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、合同履行3.1 施工企业应按照合同约定,组织施工,确保工程质量、工程进度和工程安全。

3.2 施工企业应按照合同约定,向业主提供合格的工程产品,并承担相应的质量保证责任。

3.3 业主应按照合同约定,按时支付工程款项,并提供施工所需的条件。

3.4 业主应按照合同约定,对施工企业进行工程进度、工程质量、工程安全等方面的监督和管理。

四、合同变更和解除4.1 合同变更和解除应符合法律法规的规定,并经合同双方协商一致。

4.2 合同变更和解除后,合同双方应按照变更或解除后的合同内容履行各自的权利和义务。

五、违约责任5.1 合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担相应的违约责任。

5.2 合同双方应按照合同约定处理违约事宜,并有权要求违约方承担相应的损失赔偿责任。

六、争议解决6.1 合同双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、附则7.1 本规范自发布之日起实施。

7.2 本规范的解释权归中华人民共和国住房和城乡建设部。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

施工合同管理办法实施细则第一章总则第一条为了加强对工程施工合同的管理,规范公司的经营行为,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、法规,依据山东地产旅游有限公司《施工合同管理办法》制定本实施细则。

第二条合同内容要遵循国家法律、法规和政策,不得损害国家、社会和公司的利益。

第三条签订合同要贯彻平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则。

第四条依法订立的合同具有法律约束力,应按照合同的约定享受权利、履行义务,不得擅自变更或解除合同。

第二章适用范围第五条本办法适用于公司所签订的涉及建筑、安装、装饰、市政、园林、房屋修缮及保养维修等工程合同与相配套的监理合同。

第三章施工合同的拟订及谈判第六条施工合同的谈判工作需要在招标定标工作完成、中标公示期满无任何异议后,方可进行。

第七条公司收到合同签订依据(中标通知书)后,通知中标单位按照招标文件要求提交证明文件及各项材料作为合同的共存附件;同时,公司成本部负责拟稿,并分发给项目公司工程部等相关部门进行合同初审。

各职能部门根据其职责范围和要求,对施工合同约定的内容进行相应的调整及补充。

第八条合同初审通过后,由成本部牵头,组织项目公司工程部等相关部门共同参与工程承包方谈判。

谈判小组必须由两人以上组成,共同参与施工合同的谈判,对达成共识的内容要形成会议纪要,参会人员要签字认可,并存档备案。

第九条公司在组织合同谈判过程中,主要就合同专用条款和附加条款达成一致,对在洽谈过程中无法解决的问题,由成本部及时向公司分管领导、总部工程管理部沟通和汇报,以便于公司领导进行决策。

第十条合同双方就合同内容达成一致后,由公司成本部完成合同的完善和修改工作,进入合同审批阶段。

说明:施工合同根据工程类别优先使用行业主管部门颁布的示范文本,可在专用条款后添加补充条款,要求内容全部打印,不得手写,空白部分应画波浪线。

第四章施工合同的审批第十一条根据合同价款的范围,施工合同的审批权限和流程:1、合同价款在500 万元以下的施工合同:合同经办人T法律顾问T成本负责人T工程部经理T财务负责人T分管工程副经理T公司经理2、合同价款在500万元~ 1000万元的施工合同:合同经办人T法律顾问T成本负责人T工程部经理T财务负责人T分管工程副经理-公司经理-地产旅游公司工程管理部经理3、合同价款在1000万元以上施工合同:合同经办人T法律顾问T成本负责人T工程部经理T财务负责人T总工程师T分管工程副经理T公司经理T地产旅游公司工程管理部经理T地产旅游公司总经理第十二条合同的审批流程详见附件1:合同审批表。

第十三条为了确保施工合同签订的合法性、有效性,在合同审批的过程中,成本部将合同文本提交给法律顾问签署《律师意见书》,《律师意见书》在报项目公司分管工程经理签前提供。

第五章施工合同的签订第十四条结合施工合同审批权限的界定,将合同进行逐步审批通过后(审批单全部签字完毕),项目公司成本部可通知中标单位提供已签字盖章的定稿合同。

第十五条项目公司成本部对定稿合同进行审核,并检验中标单位是否已按投标文件办理完相关承诺手续,如无异议,将合同原件提交项目公司经理签字后,由综合部加盖项目公司公章,合同签订完成。

按照合同保管原则将正式合同文本存档备案。

说明:1、无特殊情况下,施工合同应按招标文件中规定的时间内签订完毕。

2、合同双方法定代表人或其授权人(需出具法人代表授权委托书)在签订施工合同时,要注明合同签订日期,签字并加盖单位公章后,即产生法律效力。

3、需要总部工程管理部审批的合同,成本部须在招标文件定稿前,将招标文件报总部工程管理部审核。

第六章施工合同的归档与保管第十六条在施工合同签定当日,成本部应将所签合同正本一份、合同审批单及相关证明文件原件(施工方营业执照、专业资质、资信证明、法人代表授权委托书等加盖公章的复印件)交综合部存档,合同副本交由财务部、工程部分别留存,成本部及综合部应保存好电子版。

第十七条根据合同价款合同保存的程序:1、施工合同价款在500 万元以下的:一式捌份(其中正本贰份),合同甲方陆份、乙方贰份;施工合同签定后三日内,成本部将电子版报地产旅游公司工程管理部存档备案。

2、施工合同价款在500 万元以上的:一式拾份(其中正本贰份),合同甲乙双方各执伍份;施工合同签定后三日内,成本部将其电子版及原件一份报地产旅游公司工程管理部存档备案。

根据实际情况,经总部工程管理部或项目公司经理同意后,可增加或减少施工合同的份数。

第十八条项目公司成本部应设专人负责合同的保管工作。

合同管理人员对已生效的合同要及时编号登记,逐项建立档案,凡与合同有关的文书、信函、补充协议等都要附在合同卷内归档,不得出现缺损、遗失。

第十九条成本部合同管理人员必须建立合同台帐,注明合同名称、金额、付款方式等主要内容(台帐表格详见附件3),并于每月的20 号之前发给地产旅游公司工程管理部。

第二十条所有施工合同均属企业机密。

各使用单位或部门在使用合同的过程中,未经公司分管工程经理同意,不得将有关资料在任何商业或技术文献上刊登或披露,或转交、复印给其他无关人员,更不允许将电子版合同随意外传,否则由此造成的后果由责任人承担。

第七章施工合同的执行与监督第二十一条自施工合同生效之日起,项目公司工程部应督促合同双方严格按照合同的约定,履行自己的权利和义务。

第二十二条地产旅游公司不定期的对项目公司合同的签定、审查、履行和归档情况进行检查,以便于施工合同、工程付款、工程结算的统一;地产旅游公司总部将结合施工合同、台帐、结算书以及项目公司的工程形象进度审核工程资金计划第二十三条在施工合同的执行过程中,如需对合同内容进行变更,需严格按照施工合同变更程序执行,形成施工合同的补充协议。

第二十四条未签订施工合同的工程一律不予付款。

第二十五条合同在执行过程中出现纠纷时,项目公司工程部应及时将情况上报,项目公司成本部组织相关部门和分管工程经理进行处理,并把处理结果以报告形式存档,报地产公司工程管理部备案。

第八章施工合同的变更管理第二十六条合同变更分项目公司提出的变更和乙方(承包方、被委托方)提出的变更两种。

第二十七条因项目公司需要提出变更的,可结合实际,按照以下程序办理:由项目公司与乙方(承包方、被委托方)协调达成一致后,项目公司成本部向总部工程管理部提出变更合同的书面请示(合同变更审批表见附件2),请示应包括合同变更的原因、合同变更的内容、合同变更分析等项目,按审批程序报相关部门及人员批准后,依据原合同谈判、审批及签订程序办理合同变更事宜。

第二十八条一般情况下,不允许乙方(承包方、被委托方)提出合同变更,因特殊原因乙方(承包方、被委托方)提出合同变更的,结合实际情况,可以按照以下程序办理:乙方(承包方、被委托方)向监理单位提出合同变更书面申请报告,须详细说明变更理由、内容、造价、结算办法等。

监理单位审核申请报告,根据实际情况提出书面意见,报项目公司成本部。

项目公司成本部和工程部对乙方(承包方、被委托方)申请报告及监理单位审核结果进行核查,与项目公司工程部研究确定变更合同的必要性,经研究确定不必办理合同变更的,项目公司成本部向提出合同变更的单位作出相应回复;对确定需要办理合同变更的,由项目公司成本部向总部工程管理部提出变更合同的书面请示,将监理审核意见及乙方(承包方、被委托方)书面申请作为请示附件,按审批程序报相关部门及人员审批。

经具有相关审批权限的负责人批准同意后,依据原合同谈判、审批及签订程序办理合同变更事宜。

说明:1、合同变更审批权限与第四章施工合同审批权限相一致2、合同变更中价款、工期增加的比例达到占原合同20%范围以外的情况,应重新办理合同变更事宜并签订补充协议;20%范围内,经项目公司经理召开专题会议审查通过后,形成纪要的书面资料并上报总部工程管理部。

第九章惩罚与奖励第二十九条项目公司把施工合同管理纳入企业管理的重要内容,并作为一项重要的评议指标,定期检查、考核。

第三十条在合同签订、履行的过程中,成绩显着和为避免或挽回重大经济损失作出贡献的有关人员,应视情况给予精神和物质的奖励。

第三十一条有以下行为之一的,经查证属实,将追究相关责任人的行政、法律责任,并处以一定的经济处罚;情节严重构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

1、违反本规定,未经公司法定代表人同意或超越代理权限,擅自对外签订合同,给单位造成经济损失的;2、与对方当事人恶意串通,为谋取个人利益而损害公司利益的;3、未对对方当事人严格审查,盲目签订合同,以致上当受骗,造成重大经济损失的;4、合同未按程序进行审批,条款不全,内容不清,引起经济纠纷并造成重大经济损失的;5、由于有关人员严重不负责任,致使合同不能履行,造成重大经济损失或故意隐瞒经济纠纷,使公司蒙受重大经济损失的;6、丢失或擅自销毁合同、合同附件和合同订立、履行、变更、终止等往来函件的;7、应当签订书面合同而没有签订,给公司造成经济损失的;8、在合同审查、签订、履行和管理的过程中,私自泄漏企业的商业秘密,给公司造成经济损失的;9、在合同签订、审查、履行过程中,玩忽职守、徇私舞弊,给公司造成损害的;10、其他依照法律、法规和有关规定需要追究其责任的。

本管理办法的相关附件:1、《山东黄金地产旅游有限公司工程类合同审批单》2、《山东黄金地产旅游有限公司工程类合同变更审批单》3、《山东黄金地产旅游有限公司建设工程合同台帐》二O—年一月一日山东金陵服务有限公司工程类合同审批单工程名称合同编号年月曰山东金陵服务有限公司工程类合同变更审批单工程名称原合同编号年月曰山东金陵服务有限公司附件3建设工程合同台帐填表日期:填表人:工程负责人:注:1、已结算完工程,要对结算价款与合同价款进行对比,分析产生偏差的原因;2、如有特殊约定,应在表内备注。

相关文档
最新文档