《国内建筑设计合同标准文本》
建设工程设计合同标准版(住建部工商总局合发版)

建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)错误!未指定书签。
工程名称:工程地点:合同编号:设计证书等级:发包: 设计人:签订日期:错误!未指定书签。
中华人民共和国住房和城乡建设部监制国家工商行政管理总局发包人:设计人:发包人委托设计人承担,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度的规定》〔2008〕版。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模及设计费等见下表。
2.1 工程项目的地点:2.2 工程项目的规模:2.3 工程特征及附注说明:2.4 工程项目的设计内容及标准:说明:本项目中的建筑设计按《建筑工程设计文件编制深度的规定(2008版)》的相关要求及甲方的相关要求完成设计(相关建筑方案)。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交时间备注1 12 13 14 15 16 1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称阶段份数提交时间方案深度123注:文本应提供*DOC格式电子文档;效果图应提供*JPG格式电子图片;平面方案应提供*DWG格式电子图纸。
第五条设计费用及支付办法一、设计阶段划分乙方按照第四条时间要求完成,并协助甲方完成方案的审查和论证。
二、设计深度及完成工作内容:三、设计费计算及支付:四、其他注意事项:第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
工程设计合同,付款方式

工程设计合同,付款方式标准设计合同项目名称规划至建筑扩初阶段设计合同合同编号:No.甲方:乙方:签约时间:年月日目录第一条项目概况第二条设计内容第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条设计费用及付款方式甲方权利义务乙方权利义务停建、缓建及合同终止知识产权条款保密条款违约责任不可抗力争议解决方式通知合同解除其他附件XXXX项目规划至建筑扩初阶段设计合同合同编号:委托方:(以下简称“甲方”)服务方:有限公司(以下简称“乙方”)甲方委托乙方承担项目规划至建筑扩初阶段设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况1 项目名称:2 项目地点:上海区,东至,南至,西至,北至3 项目规模:项目用地面积平方米,住宅及地下建筑面积平方米,配套及商业面积平方米,幼儿园面积平方米(此处可根据项目情况增加其他设施的描述,本括号内文字正式文本中不得出现)。
总建筑面积平方米。
4 产品类型:容积率为约的建筑类型产品住宅区,容积率约为的商业区。
(可根据项目具体情况增加其他业态描述,本括号内文字正式文本中不得出现)第二条设计内容1项目名称的修建性详细规划设计2项目名称的总体规划建筑方案设计3项目名称的建筑扩初设计4项目名称的施工图设计配合5项目名称的设计后服务配合6 以上各阶段设计内容所规定的范围及成果要求详见本合同附件一《项目名称项目建筑设计任务书》7 设计依据:7.1 本合同所规定的内容。
7.2 甲方所提供的地块测量图以及相关政府批准文件。
8 本工程设计图纸的编制方法,应以《上海市设计文件编制标准》为标准。
9 设计规范和规定应符合中华人民共和国上海市有关设计规范和设计规定。
10 采用中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。
平面以毫米为单位,立面以米为单位。
第三条合同金额及付款方式本项目设计费用经双方友好协商,确定为:高层住宅单价:元/平方米;配套及商业单价:元/平方米;幼儿园单价: 元/平方米;地下车库单价:元/平米,含围墙、门卫、各类出入口;附属地下室等不再另行计费;按下表估算,总设计费即合同金额为人民币元(大写人民币:元整)。
建设工程设计合同常用本标准

建设工程设计合同常用本标准一、合同目的和范围本文旨在介绍建设工程设计合同的常用本标准。
建设工程设计合同是建设项目的重要组成部分,通过明确设计工作的内容、责任、工期、费用等方面的约定,旨在确保设计工作的高质量和合法合规。
本文主要介绍建设工程设计合同中常用的标准条款,以便合同参与方能够清楚了解和准确执行这些合同条款。
二、合同条款1. 合同主体建设工程设计合同由设计人和委托人签订。
设计人是指具有资格的设计机构或个人,委托人则是指需求方即建设工程的业主。
2. 合同内容建设工程设计合同的内容应明确包括设计范围、设计阶段、设计成果、设计质量等方面的要求。
设计范围应准确界定,包括设计任务书中明确规定的工作内容。
设计阶段应根据建设工程的实际情况进行划分,明确每个阶段的设计目标和时间要求。
设计成果应包括设计文件、图纸、报告等作为成果交付的要求。
设计质量应明确设计方在设计过程中需遵循的技术规范和标准,确保设计的合理性和安全性。
3. 设计费用和支付方式设计费用是指委托人支付给设计人的报酬。
设计费用的支付方式可以分为一次性支付和分期支付两种形式。
对于小型设计项目,一次性支付可能更为常见。
而对于大型复杂的设计项目,通常会采用分期支付的方式,按照设计进度和阶段完成情况进行支付。
4. 设计工期和验收设计工期是指设计人完成设计工作的时间限制。
设计人应在合同约定的工期内按照设计任务书的要求完成设计工作。
合同中应规定相应的验收标准和程序,以确保设计质量满足委托人的要求。
5. 合同变更和解除在设计过程中,可能会发生变更需求的情况,因此合同中应明确有关变更的程序和条件。
另外,如果因不可抗力等原因导致合同无法履行,合同中应规定解除合同的条件和程序。
三、标准的应用和局限性建设工程设计合同常用本标准主要适用于一般性建设工程的设计合同。
对于特殊类型的建设工程,例如大型桥梁、高速公路等,可能需要根据具体情况进行个别调整和补充。
此外,本标准仅作为参考,建议在签订合同前双方应当详细讨论、协商,并根据实际情况进行必要的条款调整。
装修设计合同(34篇)

.设计工程面积约:
.设计工程范围:
二、?设计时间
1.设计期限:
设计期限为 天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,
到向甲方交付
设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙
方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
2.设计交图步骤及时间:
(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币元。乙方收到定 金后
3、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达 到双方满意为止。
四、设计费的计算和付款方式:
1、设计费的计算:设计部位建筑面积为一平方米,按人民币(大写)一元整(小写:元)总价包干(不含税) ,具体见后附造价组成,增加设计面积双方另行协商,签订补充协议。
2、设计费支付方式:第一阶段为方案完成并经甲方确认后3日内支付合同总价的20%,第二阶段施工图按设计深 度要求完成后3日内支付合同总价的40%,第三阶段为全部图纸获得绿色建筑标识评价专家委员会审查通过3日内支付 合同总价的40%o
五、甲方权利和义务
1、甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用 按五款规定。
序号
图纸名称
份数
内容要求
提交时间
1?装修设计方案图?1套
平面、天花、主要立面、效果图、
年
月
日前
2装修施工图?2套
平面、天花、立面、剖面、大样、?、 年月
日前 备注
1、《装修施工图》为AUT。CAD文件且应达到施工队依图施工之深度,效果图张数双方协商; 四、?双方责任 .甲方应按合同规定及时支付设计费。
建设工程施工合同示范文本(GF-1999-0201校对版)

协议书发包人(全称):__________________________承包人(全称):__________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________________________工程地点:_______________________________工程内容:_______________________________资金来源:_______________________________二、工程承包范围承包范围:_______________________________三、合同工期开工日期:_______________________________竣工日期:_______________________________合同工期总日历天数__________天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________五、合同价款金额(大写):_______________元(人民币)¥:_______________元发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:___________________________本合同双方约定____________________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:____________________ 住所:____________________法定代表人:______________ 法定代表人:______________委托代表人:______________ 委托代表人:______________电话:____________________ 电话:____________________传真:____________________ 传真:____________________开户银行:________________ 开户银行:________________帐号:____________________ 帐号:____________________邮政编码:________________ 邮政编码:________________合同细则如下:一、合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号
![《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号](https://img.taocdn.com/s3/m/bacc390a3c1ec5da51e27027.png)
《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人(全称):─────────────────承包人(全称):─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:────────────────────工程地点:────────────────────工程内容:────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:──────────────资金来源:──────────────────── 二、工程承包范围承包范围:──────────────────── 三、合同工期:开工日期:───────────竣工日期:───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准:────────────────── 五、合同价款金额(大写):元(人民币)─────────¥:元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日──────────合同订立地点:───────────────────本合同双方约定后生效。
建筑工程设计合同标准格式

建筑工程设计合同标准格式合同编号:_________甲方(业主):_________地址:_________联系电话:_________乙方(设计单位):_________地址:_________联系电话:_________鉴于甲方拟进行_________项目的建设工程,现委托乙方提供相应的设计服务,经双方协商一致,订立本合同如下:一、设计范围及内容1. 设计工作应覆盖工程项目的初步设计、施工图设计以及后续的设计变更和技术支持。
2. 乙方需根据甲方提供的项目需求书和技术资料,完成包括建筑设计、结构设计、给排水电气设计在内的全套设计工作。
二、设计标准及要求设计工作必须符合国家现行的相关规范和标准,并满足甲方提出的特殊要求。
三、合同价款及支付方式1. 设计费用总额为人民币_______元。
2. 甲方须在合同签订后____天内支付设计预付款,金额为总设计费的____%。
3. 余款在设计文件交付并且验收合格后____天内结清。
四、设计周期及进度安排1. 设计工作自合同生效之日起计算,总设计周期不得超过____个月。
2. 乙方应按约定时间提交各阶段设计成果,包括但不限于初步设计方案、施工图纸等。
五、违约责任1. 如乙方未能按期提交设计文件或设计质量不符合约定标准,应承担相应违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付设计费用,应向乙方支付违约金。
六、其他条款1. 双方应保守商业秘密和技术秘密。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
4. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_________日期:_________乙方代表(签字):_________日期:_________。
建设工程施工合同示范文本(GF-1999-0201校对版)

协议书发包人(全称):__________________________承包人(全称):__________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________________________工程地点:_______________________________工程内容:_______________________________资金来源:_______________________________二、工程承包范围承包范围:_______________________________三、合同工期开工日期:_______________________________竣工日期:_______________________________合同工期总日历天数__________天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________五、合同价款金额(大写):_______________元(人民币)¥:_______________元发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:___________________________本合同双方约定____________________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:____________________ 住所:____________________法定代表人:______________ 法定代表人:______________委托代表人:______________ 委托代表人:______________电话:____________________ 电话:____________________传真:____________________ 传真:____________________开户银行:________________ 开户银行:________________帐号:____________________ 帐号:____________________邮政编码:________________ 邮政编码:________________合同细则如下:一、合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程合同示范文本(合集3篇)

建设工程合同示范文本(合集3篇)建设工程合同示范文本第1篇订立合同双方:建设单位:________,以下简称甲方;设计单位:________,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
第二条甲方的义务甲方应在_____年_____月_____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在_____年_____月_____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
及时办理各设计阶段的`设计文件审批工作。
在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务乙方必须在_____年_____月_____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付施工图设计文件。
2024年民用建设工程设计合同示范文本

2024年民用建设工程设计合同示范文本合同编号:____-XXX甲方:(委托方全称)地址:(委托方地址)联系电话:(委托方联系电话)乙方:(设计方全称)地址:(设计方地址)联系电话:(设计方联系电话)鉴于甲方欲进行民用建设工程的设计,在互惠互利的基础上,甲、乙双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,达成如下合作协议:第一条定义1.1 设计:指为甲方进行民用建设工程的技术设计。
1.2 建设工程:指甲方需进行的民用建设项目。
1.3 设计文件:指设计方针、设计说明、施工图纸、技术规范、工程量清单、质量要求等文件,以及其他甲、乙双方约定的文件。
第二条设计内容和要求2.1 设计内容:根据甲方提供的设计任务书,乙方完成设计工作。
2.2 设计要求:乙方应根据甲方的需求和法律法规要求,保证设计方案的合理性、科学性、可行性,确保施工过程中的安全和质量。
第三条设计阶段3.1 设计分阶段进行,包括初步设计阶段、施工图设计阶段等。
具体设计阶段的划分和工作内容由双方另行协商确定。
3.2 设计方案:乙方应按照甲方的需求和相关标准,提供多个设计方案供甲方选择。
甲方根据实际情况选择一种或多种方案进行深化设计。
第四条设计变更4.1 如甲方需要对已确定的设计方案进行变更,应书面通知乙方,并在接到通知后及时协商确定变更方案。
变更后引起的费用、工期等问题由双方重新协商确定。
4.2 如因甲方原因导致的设计变更,乙方有权要求相应的费用调整或工期延长,并书面通知甲方。
第五条设计费用和支付5.1 设计费用:甲方向乙方支付的设计费用为人民币(简称“元”)。
5.2 设计费用的支付方式:甲方应在签订合同时一次性支付设计费用的40%,剩余60%的费用分多个阶段支付,具体支付时间由双方协商确定。
5.3 设计费用的调整:如因设计变更或其他原因导致费用发生变化,双方应重新协商确定费用并签订书面补充协议。
第六条知识产权6.1 设计文件的知识产权归甲方所有。
民用建设工程设计合同(一)GF-2000-0209(示范文本)剖析.doc

民用建设工程设计合同(一)GF-2000-0209(示范文本)剖析建设工程设计合同(一)GF-2000-0209(示范文本)(示范文本)[民用建设工程设计合同]工程名称:________________________工程地合同编点:________________________ 号:________________________ (由设计人编填)设计证书等级:________________________ 发设包计人:________________________ 人:________________________ 期:________________________答订日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二 000 年三月发包人: _____ 设计人: ____ ___ 发包人委托设计人承担_______工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订: __1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
建设规模分项序号目名称层数建筑面设计阶段及内容初方步设计施工图估算总投费估算设计费(元)资(万元)率%积(m2)案说明第三条序号发包人应向设计人提交的有关资料及文件份数提交日期有关事宜资料及文件名称第四条序号设计人应向发包人交付的设计资料及文件:份数提交日期有关事宜资料及文件名称第五条本合同设计收费估算为_____元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费时间(由交付设计文件所决定)本合同签订后三日内付费额付费次序占总设计费%(元)第一次付费第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:20%定金1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
建设工程设计合同

建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)工程名称:项目工程地点:_设计编号:5S2012—2_ (由设计人编填)设计证书等级:甲级发包人:公司设计人:设计院_ 签订日期:年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:公司设计人:设计院___发包人委托设计人承担:公司一期双班年产大客车项目中的联合厂房、检测返修间、联合动力站房、油化库、废品站、发送站、办公楼、倒班宿舍、食堂、门卫室、围墙、道路及广场、停车场、厂区动力管网等子项的建筑、结构、给排水、采暖与通风、电气、动力、通讯、道路、智能、消防和总图等专业的所有设计工作;工程地点为经双方友好协商一致同意,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的工程设计所需的建设前提条件和产品、纲领、投资及建设原则等基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:1《建筑设计防火规范》GB60016—20062《机械工厂建筑设计规范》JBJ7—963《建筑地面设计规范》GB50037—20084《屋面工程技术规范》GB50345—20045《建筑制图标准》GB/T50104—20016《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001—20017《建筑抗震设计规范》GB50011—20018《砌体结构设计规范》GB50003—20019《钢筋混凝土结构设计规范》GB50010—201010《钢结构设计规范》GB50017—200311《建筑地基基础设计规范》GB50007—200212《建筑结构荷载规范》GB50009—200613公用各专业的国家现行规范和标准。
14黑龙江省当地的相关法规和标准。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书;3.2双方签订的技术协议、设计原则、会议纪要、往来传真、签字或盖章的信函;3.3发包人要求及委托书;3.4投标书。
建设工程设计合同范本(精选10篇)

建设工程设计合同范本建设工程设计合同范本一、什么是设计合同设计合同是建设单位与设计单位就项目设计签订的合同。
如果一个建设项目由几个设计单位共同设计,建设单位应与主体设计单位签订设计总合同,与配合设计单位签订设计分合同。
二、建设工程设计合同范本(精选10篇)现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的建设工程设计合同范本(精选10篇),希望对大家有所帮助。
建设工程设计合同1单位级别编号:_____________工程名称:__________________工程编号:__________________合同编号:__________________发包人:____________________设计人:____________________发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:第一条合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。
见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为_________元。
设计标准合同

设计标准合同合同标题,设计标准合同。
合同编号,[编号]甲方,[甲方名称]乙方,[乙方名称]鉴于甲方为设计服务需求方,乙方为设计服务提供方,双方经协商一致,就设计服务事项达成以下合同:一、服务内容。
1.1 甲方委托乙方进行[具体设计项目]的设计服务,包括但不限于设计方案的制定、效果图的绘制、施工图的编制等。
1.2 设计服务的具体要求和标准详见附件《设计服务要求及标准》,作为本合同的组成部分。
二、服务期限。
2.1 本合同自双方签署之日起生效,至设计服务完成并经甲方验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致设计服务延期,乙方应及时通知甲方,并经双方协商确定延期期限。
三、服务报酬。
3.1 甲方应按照本合同约定的设计服务内容和标准,按时足额支付设计服务报酬。
3.2 设计服务报酬的支付方式和标准详见附件《设计服务报酬支付协议》,作为本合同的组成部分。
四、知识产权。
4.1 乙方在设计服务过程中所涉及的所有知识产权归甲方所有,乙方不得擅自使用、转让或许可他人使用。
4.2 甲方应在设计服务报酬支付完毕后,向乙方提供相应的设计服务成果和文件,双方共同确认知识产权归属情况。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力或其他合同外的原因导致一方无法履行本合同,应及时通知对方,并在合理范围内协商解决办法。
六、争议解决。
6.1 因本合同引起的任何争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他事项。
7.1 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,作为本合同的组成部分。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),_____________ 日期,_____________。
乙方(盖章),_____________ 日期,_____________。
附件,《设计服务要求及标准》、《设计服务报酬支付协议》。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动.所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同.这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关.这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利.但商人之间没有利益冲突是不可能的事.所以,开始签合同时大家一团和气.但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下.但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。
建筑工程设计合同(精选15篇)

建筑工程设计合同(精选15篇)建筑工程设计合同1委托方(甲方):__________________________承包方(乙方):__________________________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的.附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
1.1委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
1.2委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
1.3委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本
六、承包人 承包人指在协议书中约定,被发包人接
受的具有工程承包主体资格的当事人及其合 法继承人。
1、承包人按照合同规定进行施工、竣工 并完成工程质量保修责任。
2、 承包人的工作。
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
(1)根据发包人的委托,在其设计资质允 许的范围内,完成施工图设计与工程配套的 设计,经工程师批准后使用,发生的费用由 发包人承担。
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
我国建设工程施工合同
我国建设工程施工合同于1991年颁布,1999 年修订。本合同的主要内容有以下几个方面: 一、合同的法律基础
我国的建设工程施工合同文本适用我国的法 律。 二、合同语言
我国工程施工合同文件使用汉语。 编辑课件
建设工程施工合同示范文本
三、合同文本的范围
建设工程施工合同示范文本
(4)除工程师或工程师代表外,发包人派 驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指 令。
(5)工程师应按合同约定及时向承包人提 供所需指令、批准并履行其他约定的义务。
编辑课件
建设工程施工合同示范文本
6、工程师易人,发包人应至少于易人 前7天以书面形式通知承包人,后任继续行 使合同文件约定的前任的职权,履行前任的 义务。
5 、本合同通用条款。(通用条款是根据法 律、法规和的规定及建筑工程施工的需要 制订,通用于建设工程施工的条款。它代 表我国的工程施工惯例。)
6 、本工程所适用的标准、规范及有关技术 文件。在专用条款中约定:
▪ 适用的我国国家标准、规范的名称。 ▪ 没有国家标准、规范但有行业标准、规范
的,则约定适用行业标准、规范的名称。
编辑课件
2021年建设工程施工合同示范文本(GF910201)

建设工程施工合同示范文本(GF910201)建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号
![《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号](https://img.taocdn.com/s3/m/eb89ca2b1a37f111f0855b7d.png)
:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人(全称):─────────────────承包人(全称):─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:────────────────────工程地点:────────────────────工程内容:────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:──────────────资金来源:──────────────────── 二、工程承包范围承包范围:──────────────────── 三、合同工期:开工日期:───────────竣工日期:───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准:────────────────── 五、合同价款金额(大写):元(人民币)─────────¥:元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日──────────合同订立地点:───────────────────本合同双方约定后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
CAG—SC—001建设工程设计合同(国内版)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:目录1 合同依据 (1)2 工程概况 (1)3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务 (1)4 设计费及支付 (2)5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 (3)6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 (4)7 发包人责任 (4)8 设计人责任 (5)9 违约责任 (6)10 其他 (6)发包人:设计人:发包人委托设计人承担“”工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
1 合同依据本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2 工程概况(1)工程名称:(2)工程地址:(3)占地面积m2,总建筑面积m2(其中地上约万m2,地下约万m2);地上层,地下层;建筑高度m(4)建筑功能:、、等(5)结构形式:(6)投资估算:约万元人民币3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务3.1设计范围本合同设计范围为:建筑红线内建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业(不含住宅小区总图)的设计。
不含精装修设计、智能化专项设计、泛光立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、玻璃幕墙设计、特殊工艺设计;不含按当地规定有限制的专业(如人防等);不含超越设计人资质范围的专业(如市政、岩土工程等)。
3.2设计阶段包括方案设计阶段、初步设计、施工图设计。
3.3 设计深度满足2008年11月住建部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
3.4设计规范本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。
3.5设计服务解决施工中设计相关的技术问题,定期参加重要的工地例会,解答业主咨询的技术问题,协助发包人办理与设计人工作相关的报批手续。
4 设计费及支付4.1本合同设计费估算为元(大写:),单价为元/平米(或费率 %),若发包人书面提出项目不做初步设计,收费标准保持不变。
4.1.1 包含设计人方人员赴工地现场的旅差费人次日,每人每次不超过2天。
超过约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人方另行支付。
4.1.2本工程实际设计费按政府批准的初步设计概算和按本合同约定的费率结算,多退少补,或按初步设计批准(或施工图设计)的建筑面积和合同约定的单价结算,多退少补。
4.1.3长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。
4.2发包人设计人双方确认,方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 %,初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 %,施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的 %。
4.2.1签订后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金,计元,设计合同履行完毕后,定金抵作工程设计费。
4.2.2设计人交付发包人方案设计文件后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的10%,计元。
4.2.3设计人交付发包人初步设计文件后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的20%,计元。
4.2.4 设计人交付发包人施工图设计文件后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的15%,计元。
4.2.5设计人交付发包人施工图设计文件通过审图后3日内,或提交施工图后日内,发包人向设计人支付设计费总额的25%,计元。
4.2.6工程结构封顶后3日内,发包人向设计人支付设计费总额的5%,计元。
4.2.7工程竣工验收乙方盖章前, 发包人向设计人结清设计费,计元。
5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件注:(1)在发包人方所提供的设计资料(含设计确认单及开始下一阶段设计指令、规划局及其他政府部门批文等)能满足设计人进行相应阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。
(2)初步设计工程概算文件(按XX定额)周期在完成初步设计文件后开始计算。
(3)上述设计时间不包括国家法定的节假日期间。
(4)设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关政府部门对设计成果的审批时间。
7 发包人责任7.1 发包人按本合同第5条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
7.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准计算相应费用,并在合同签订后【】天内予以支付。
7.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费,赶工费的标准为:。
7.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
7.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
8设计人责任8.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
8.2 设计人采用的主要技术标准是:国家设计规范、行业设计标准及技术措施。
8.3 设计合理使用年限50年(其中智能化15年,加固改造30年)。
8.4 设计人按本合同第3条和第6条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
如发包人书面要求设计人提供电子文件时,设计人原则上仅提供PDF版电子设计文件(发包人需签收)。
8.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
8.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
8.7 通过设计洽商能解决的设计小修改,不再另行收取设计费。
但是,若发包人要求建筑功能性、立面风格、结构层高、机电系统等修改或同一处重复修改,则双方协商,设计人另行收取修改设计费。
9违约责任9.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人不退还发包人已付的定金;同时发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.2发包人应按本合同第4条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担逾期部分金额千分之二的逾期付款违约金。
逾期超过30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级主管单位或设计审批部门对设计文件不审批或本项目停建或缓建超过【】天的,及/或在设计人提交相应阶段的设计文件后的【】天内,发包人仍未向设计人提交该阶段设计成果的政府批文或开始下一阶段设计工作的书面通知的,发包方应按照本合同9.1条约定支付设计费。
9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
赔偿金由双方商定,累计赔偿总额最高不超过本合同约定的设计费。
首先由设计保险公司支付赔偿金,不足部分的赔偿金由设计人支付。
9.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之二。
9.5 合同生效后,设计人因可归责于自身的原因单方终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
10 其他10.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
10.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
本合同第6条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
10.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
10.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。
出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
10.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支付费用。
10.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
10.7 本合同项下所有文件可通过专人送达,也可以通过特快专递或传真送达下列指定的地址、传真机和收件人。
发包人:通讯地址:收件人:电话:传真:邮箱:设计人:通讯地址:收件人:电话:传真:邮箱:10.8 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。
协商不成时,双方当事人同意由xxxxxx仲裁委员会仲裁。
10.9 本合同一式捌份,发包人肆份,设计人肆份。
10.10 本合同经双方签字盖章后生效。
10.11 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
10.12 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10.13 其它约定事项:发包人和设计人对本合同的内容应保密,一方违反签署约定导致对方损失的,应予以赔偿。