最新2020年监理员考核题库完整版388题(含答案)
2020年监理员考试题库388题【含答案】
一、单选题
1．设计文件是监理工作的重要依据，设计文件必须经（）审查合格并经建设单位确认后方可作为监理工作的依据，实施过程中设计有重大修改必须重新报审。
A.监理单位；
B.主管部门；
C.业主；
D.审图机构。
正确答案：[D]
2．建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规.工程建设标准.勘察设计文件及合同，在（）对建设工程质量.进度.造价进行控制，对合同.信息进行管理，对工程建设相关方
的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
A.设计阶段；
B.施工阶段；
C.可研阶段；
D.材料供应单位。
正确答案：[B]
3．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。
A.上级主管部门；
B.设计单位；
C.建筑施工企业；
D.建设单位。
正确答案：[D]
4．工程监理单位在监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式.人员构成及项目总监的任命书面通知（）。
A.建设单位；
B.监理企业；
C.设计单位；
D.当地建设主管部门。
正确答案：[A]
监理员试题及答案
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
2020年监理工程师考试试题库 (四川)
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．下列属于专业监理工程师职责的是( )。 A、进行工程计量 B、检查工序施工结果 C、复核工程计量有关数据 D、进行见证取样 2．( )成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。 A.为业主服务 B.为承包商服务 C.为贷款方服务 D.联合承包工程 3．直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。 A.前者不能进行业务指导 B.前者不能进行指挥和发布命令 C.前者对部门的工作全面负责
D.前者的工作是专项负责性质的 4．建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律、法规、规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。下列选项不属于工程建设文件的有（）。 A．待批准的施工图设计文件 B．施工许可证 C．建设工程规划许可证 D．建设项目选址意见书 5．用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的( )。 A直接成本 B间接成本 C经营性业务支出 D附加费 6．监理单位的业务范围是指( )。 A、工程等级 B、工程类别 C、资质等级 D、工程类别和资质等级 7．某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行()。 A、修补处理 B、返工处理 C、调整处理 D、平行处理
8．根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（）后开始编制。 A．收到设计文件和施工组织设计 B．签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计 C．签订委托监理合同及收到施工组织设计 D．签订委托监理合同及收到设计文件 9．下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是( )。 A、10～30年 B、30～60年 C、50～100年 D、80年以上 10．对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个()。 A、子单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、检验批 11．技术经济论证属于()的监理工作内容。 A.立项阶段 B.设计阶段 C.施工招标阶段 D.施工准备阶段 12．目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此目标分解结构
监理员考试题库(附答案)
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C
A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C
四川监理员及监理工程师考试题汇总
一、判断题(正确答 A 、错误答 B ) 1、所谓建设工程监理，是指具有相应资质的监理人员，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表监理单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。 2、如果监理人员出现工作过失，违反了合同约定，其行为将被视为企业违约，由监理人员本人承担相应的违约责任。 3、监理人员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理服务 4、在实施全过程监理的建设工程上，监理单位是建设项目的管理主体。监理单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、建设单位等有关单位进行竣工验收。合格后即由使用单位负责维修。 5、建设工程监理的实践证明，没有专业技能的人不能从事监理工作；有一定专业技能，从事多年工程建设，具有丰富施工管理经验或工程设计经验的专业人员，如果没有学习过工程监理知识，也难以开展监理工作。 6、工程监理企业投标书的核心内容是反映管理服务水平高低的监理大纲，尤其是主要的监理对策。 ( ) 7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检査，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 ( 8、风险有以下两种定义：一是风险就是与出现损失有关的确定性；二就是风险在给定情况下和特定时间内，发生的结果之间的差异。 ( 9、在项目监理部，监理资料的管理应由监理员负责，并具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，做到“及时整理、真实完整、分类有序” 。( 10、未经监理工程师签字，建筑材料建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 ( 11、工程文件可按建设程序划分为建设文件、勘查文件、设计文件、监理文件、施工文件、竣工文件。 ( 12、在合同履行中，当履行费用的负担不明确的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行。 ( 13、签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。 ( 14、监理月报中的有关质量问题建设单位长期保存、监理 单位短期保存。 ( 15、监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由现审批责任人执。 ( 16、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担责任。 ( 17、《四川省建设工程项目监理工作质量考评办法 (暂行)》 使用的适用主体主要是各级建设行政主管部门和工程质量(安全)监督机构。 ( 18、监理办公形象标准化( “标化办公” )，是提升监理企业形象，提高监理行业水平的重要标志，也是保证监理工作正常、顺利进行的基本要求，它主要包括三个方面的内容：办公设施配备、技术资料配备、上墙资料。 ( 1、所谓建设工程监理，是指具有相应资质的监理人员，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表监理单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。 ( 2、如果监理人员出现工作过失，违反了合同约定，其行为将被视为企业违约，由监理人员本人承担相应的违约责任。( 3、监理人员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理服务。 ( 4、在实施全过程监理的建设工程上，监理单位是建设项目的管理主体。监理单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、建设单位等有关单位进行竣工验收。合格后即由使用单位负责维修。 ( 5、建设工程监理的实践证明，没有专业技能的人不能从事监理工作；有一定专业技能，从事多年工程建设，具有丰富施工管理经验或工程设计经验的专业人员，如果没有学习过工程监理知识，也难以开展监理工作。 ( 6、工程监理企业投标书的核心内容是反映管理服务水平高低的监理大纲，尤其是主要的监理对策。 ( 7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检査，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 ( 8、风险有以下两种定义：一是风险就是与出现损失有关的确定性；二就是风险在给定情况下和特定时间内，发生的结果之间的差异。 ( 9、在项目监理部，监理资料的管理应由监理员负责，并具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，做到“及时整理、真实完整、分类有序” 。( 10、未经监理工程师签字，建筑材料建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 ( 11、工程文件可按建设程序划分为建设文件、勘查文件、设计文件、监理文件、施工文件、竣工文件。 ( 12、在合同履行中，当履行费用的负担不明确的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行。 ( 13 、签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。 ( 14 、监理月报中的有关质量问题建设单位长期保存、监理单位短期保存。 ( 15、监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由现审批责任人执行。 ( 16、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自 己承担责任。（ 17 、《四川省建设工程项目监理工作质量考评办法（暂行）》使用的适用主体主要是各级建设行政主管部门和工程质量（安全）监督机构。（18、监理办公形象标准化（“标化办
2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题
2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销 考试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。 A：设计单位 B：施工单位 C：资金提供单位 D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金 2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。 A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单 3、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。 A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理 4、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。 A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理 5、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。 A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理 6、所谓工程建设强度，是指__。 A．工程结构所能承受的强度 B．政府对工程建设管理的力度 C．单位时间内投入的工程建设资金的数量
D．单位时间内投入的工程建设人员的数量 7、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。 A：自由时差为零，总时差必定为零 B：总时差为零，自由时差必定为零 C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差 D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 E：自我评定 8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。A：索赔意向通知 B：索赔报告 C：施工现场的记录 D：索赔依据 E：专业监理 9、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。A：补充单位计价表计算是否准确 B：定额消耗量标准是否合理 C：分项工程单价是否与预算单价相符 D：有关取费标准是否符合规定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 10、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。 A：施工过程和流水强度 B：流水节拍和流水步距 C：工作面和施工段 D：成倍节拍和流水节奏 E：自我评定 11、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。 A：提前支付 B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付 D：与工程进度款同期支付 E：专业监理 12、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。 A：风险回避 B：损失控制 C：风险转移 D：风险自留 E：工程保险金 13、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人 B：设计文件的审批机构 C：监理工程师
监理员网上考试试题库(总)
选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章） 关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。
江苏省监理员考试试题及答案
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
四川监理员考试题库附答案
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
2020四川省《安全员》C证考试题库附答案
2020年《安全员》C证考试题库 一、单选题（672题） 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。 A、法律 B、法规 C、规章 D、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定，我国安全生产方针是（D）。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产，生产必须安全 C、安全生产人人有责 D、安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位，应当（B），前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 D、配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针 D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定，安全设施投入（D ）。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D、应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定，生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。
A、请求赔偿权 B、建议权 C、处理权 D、知情权 7、《安全生产法》第51条规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生 产中从业人员享有（ C ）。 A、请求赔偿权 B、建议权 C、拒绝权 D、知情权 8、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（ A）。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 9、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设 置明显的（C ）。 A、安全宣传标语 B、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定，（D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 11、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从 业人员进行（C）的安全生产教育培训。 A、班组级 B、车间级 C、专门 D、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善，发生了多起一般级以下的安全生产事故，经查，该企业 的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。 依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是（D ）。 A、2年内 B、3年内 C、4年内 D、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（ C ）。 A、1万元以上2万元以下 B、2万元以上5万元以下 C、5万元以上10万元以下 D、1万元以上5万元以下
2019监理员考试题库完整
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
2018监理员考试题
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
2014四川造价员机考真题8
2014省造价员(土建专业有审核权) 基础知识卷面总分：70分造价实务卷面总分：146分合格分数线:144分 一、单项选择题 共18题，每题1分，共18分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。 第1题根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请14天，发包人应按不低于工程价款的（），不高与工程价款的90%向承包人支付工程进度款。（不限） ?A．45% ?B．60% ?C．50% ?D．65% 【选择答案】A B C D 正确答案： B（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第13条-3-1） 第2题当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。（不限） ?A．支持 ?B．经上级主管部门同意可以进行 ?C．向仲裁机构申请同意后可以进行 ?D．不予支持 【选择答案】A B C D 正确答案： D 第3题对边设计、边施工的工程，宜采用的合同类型为。（不限） ?A．总价合同 ?B．单价合同 ?C．成本加酬金合同 ?D．可调总价合同 【选择答案】A B C D 正确答案： C 第4题发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同叫___________。（不限）
?A．单价合同 ?B．总价合同 ?C．固定单价合同 ?D．固定综合单价合同 【选择答案】A B C D 正确答案： A（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规术语2.0.11） 第5题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。可依法向（）提起诉讼。（不限） ?A．检察院 ?B．人民法院 ?C．国务院 ?D．仲裁委员会 【选择答案】A B C D 正确答案： B（2013规第13.5.4条） 第6题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。（不限） ?A．10% ?B．20% ?C．30% ?D．40% 【选择答案】A B C D 正确答案： C 第7题投标报价不得（）工程成本，不得（）最高投标限价。（不限） ?A．高于；高于 ?B．低于；高于 ?C．高于；低于 ?D．低于；低于 【选择答案】A B C D 正确答案： B（住建部令第16号第10条） 第8题招标人应在招标文件中明确在分部分项工程量清单项目中随机抽取（）项的综合单价作为必须评审的分部分项工程量清单项目综合单价。（不限）
监理员考试题集(内部培训资料)
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
监理员考试复习题及答案(背熟必过)
§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ） 2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√） 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√） 4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X） 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X） 7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X） 8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√） 9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X） 11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X） 12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） 14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√） 15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）
九大员继教复习题
一、单选题 1.热传导是由温差引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。 2.现有一樘窗的传热系数K值为 3.4 W/（m2·K），则其传热阻R00.294 m2·K/ W。 3.热惰性指标的单位是无量纲。 4.建筑物与室外大气直接接触的外表面面积与其所包围体积的比值是指建筑体形系数。5．建筑节能材料的共性为表观密度一般不大于600kg/m3，导热系数不大于 0.15 W/（m·K），抗压强度不小于0.3Mpa。 6.传热系数的单位应为W/（m2·K）。 7.围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传 递 ,这些部位称为冷热桥。 8.四川省成都市属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区夏热冬冷地区。 9.聚苯板薄抹灰外墙外保温墙体，在每块保温板处，应采用机械锚固件辅助连接。 10.现浇混凝土复合有网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温体系的特点是利用混凝土对钢丝的握裹力实现拉结，拉接更可靠和克服了由于钢丝网架带来的热桥影响，提高了保温和抗裂效果。 11.钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温工程是以现浇混凝土为基层墙体，采用腹丝穿透型钢丝网架聚苯板作保温隔热材料，聚苯板单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧，并以Φ6锚筋钩紧钢丝网片作为辅助固定。 12.墙体节能工程验收的检验划分,采用相同材料,工艺和施工做法的墙面,每500～1000㎡面积划分一个检验批，不足500㎡也为一个检验批。 13.墙体节能工程采用的粘结材料，进场时应对粘结材料的粘结强度进行复验，复验应为见证取样送检。 14.建筑外门窗工程检验批划分是按同厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 樘划分为一个检验批。 15.高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查 16.建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求，中空玻璃应采用双道密封 17.用于屋面节能工程的保温隔热材料按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。 18.屋面保温隔热层应每100m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不得少于3处。 19.外墙节能构造钻芯检验中，当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小 值不低于设计厚度的90%时，应判定保温层厚度符合设计要求。 20.外墙节能构造钻芯检验时，钻芯芯样的直径为70mm。 21.外墙节能构造钻芯检验时，应在监理（建设）单位人员见证下实施。 22.外墙节能构造钻芯检验中，外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。 23.围护结构的保温性能是指是指在冬季室内外条件下，围护结构阻止由室内向室外传热，从而使室内保持适当温度的能力。 24.建筑节能验收是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”。 25.建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。
2019年监理员考试试题及答案(卷三)
2019年监理员考试试题及答案（卷三） 1. 组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。 A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工 2. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 3. 在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 4. 水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。 A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益 B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可
以提高工程质量 C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益 D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 5. 某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.0 6. 在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是(A )。 A.异步距异节奏流水施工 B.等步距异节奏流水施工 C.非节奏流水施工 D.等节奏流水施工 7. 不属于全等节拍流水施工特点的是(C )。 A.t=k B.时间连续 C.空间不连续 D.T=(m+n-1)K+∑Z-∑D 8. 施工段划分一般应遵循原则不包括(C )。 A.工程量大致相等，相差不大于10%～15%; B.满足最小工作面的要求; C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;
铁路监理不良行为及典型事故案例警示教育培训考试题及答案
成都大西南铁路监理有限公司 铁路监理不良行为及典型案例警示教育培训考试题 一、选择题（共20题，每题1分） 1、监理企业信用评价是对监理企业合同履约及 监理人员履职情况的综合评价。 2、铁路工程建设失信行为根据行为性质、危害后果和 影响程度，分为一般失信行为和严重失信行为两类。 3、监理企业信用评价每半年为一个评价期，建设项目 初步验收后下一评价期不再参加评价。 4、2018年12月16日14时34分，成都局渝怀线鱼嘴至洛碛间上、下行轨道电路区段，施工损坏信号电缆发生红光带，构成铁路交通一般 D 类（D9）事故。 5、监理企业信用评价工作应坚持 公平、公正、公开的原则，以铁路工程管理平台为信息化支撑，接受相关部门和单位的监督。 6、铁路监管部门按照 “ 谁监管、谁负责”的原则办理失信行为认定、记录和公布工作。 7、铁路建设项目监理企业信用评价办法规定，实施委托代建的建设项目由 代建方负责监理信用评价工作。 8、依据《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》，发生较大铁路建设工程质量事故，或１年内累计发３起及以上铁路建设工姓 名 ： 职务： 专 监 工作机构： 监理 项 目部 答 题 请 勿 超 过 密 封 线 答 题 请 勿 超 过 密 封线
程一般质量事故的，认定记录为一般失信行为。 9、2019年“7.14”挖掘机碰断渝怀线接触网杆一般C类事故中，中铁二十三局集团有限公司负事故主要责任，哈尔滨铁路建设工程监理有限公司负事故重要责任。 10、铁路建设项目监理企业信用评价中，标准化管理绩效考评满分为10分。 11、2019年11月22日，中国铁路总公司工程质量监督管理局广州监督站，检查广州（新塘）至汕尾铁路，广东至艺工程建设监理有限公司时发现监理试验室超委托授权范围开展试验被认定为一般不良行为。 12、铁路建设项目监理企业信用评价办法规定，未及时组织分项、分部工程验收的可认定记录为一般不良行为。 13、依据《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》，未办理铁路建设工程项目开工手续擅自施工，或未组织竣工验收或者验收不合格擅自交付使用的可认定记录为一般失信行为。 14、一个评价期内发生重大不良行为或 2 件及以上较大不良行为的监理企业，监理项目标准化管理达标考评不得评为合格。 15、监理企业和人员不良行为分为一般不良行为、较大不良行为和重大不良行为。 16、评价期监理人员出现连续 3 天未记录监理日记或监理日志可认定为一般不良行为。 17、2019年11月25日，国铁集团南昌监督站检查郑州至济南