施工费补偿费协议书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

施工费补偿费协议书

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

甲方：辽河石油勘探局油田建设工程二公司深圳项目部

乙方：深圳市恒金辉实业有限公司

甲方因修建和维护深圳市天然气高压管道的需要，需在乙方经营场地内实施施工作业，经初步统计，本次施工作业对乙方的建筑物、电力设施、防雷接地系统、水泥路面、土地、树木等附着物进行拆除、开挖、余土清理。为确保甲方的施工和乙方附着物修复的顺利进行，在平等、自愿、协商一致的基础上，经甲乙双方协商达成如下协议。

一、施工范围、施工任务和施工期限

1、施工范围：经甲乙双方现场核定施工面积为准（初定面积约为20平方米）。

2、工作任务：甲方负责工作范围内供油管道、供气管道等单位联系工作并获准施工许可；甲方负责工作范围内深圳市天然气高压管道、光纤套管和光纤的材料、工具和施工工作。乙方负责工作范围内建筑物、电力设施、防雷接地系统、水泥路面、土地、树木等附着物的拆除、开挖、余土清理、修复的材料、工具和施工工作，乙方在工作范围内的深圳市天然气高压管道故障点处清除土方至露出天然气高压管道的光纤套管，以供甲方能接通光纤套管和光纤为宜。

3、施工期限：乙方自甲方将施工费和补偿费金额汇入乙方指定的银行账户后的10个工作日内，为甲方提供完整的施工作业面，并提前2天告甲方（自2016年月日起至2016年月

日止）；甲方施工期限以乙方提供完整的施工作业面起计算的3个工作日（自2016年月日起至2016年月日止）。

二、施工费和补偿费金额

经甲乙双方协商，确定甲方一次性支付乙方施工费和补偿费金额共计人民币：元整（￥元）。

三、支付方式

本协议签字盖章后，甲方在3个工作日内将施工费和补偿费金额汇入乙方指定的银行账户。

户主：

开户银行：

账号：

四、权利与义务

1 、甲方按本协议的第二条约定，将施工费和补偿费金额支付给乙方。

2 、甲方要指派专职技术人员指导乙方施工人员开挖天然气高压管道故障点的施工作业。

3、甲方在本协议约定地点施工期间，必须严格做好安全文明施工及其他事故防范工作，作业面内发生任何人身伤害或其他灾害事故所引起的经济纠纷，与乙方无关，均由甲方负责；甲方不得扩大工作面积和工作任务事项，如有擅白扩大工作面或工作任务的，乙方有权对超过部分的损失予以追偿。

4、甲方人员进场施工必须遵守乙方的管理规定并服从乙方门卫人员

的检查；甲方设备、材料进出必须经乙方登记备案，甲方外运材料和设

备须经乙方人员清点并同意，否则视为盗窃；甲方施工应减少对乙方和周边环境的影响。

5 、乙方收到施工费和补偿费金额后及时向甲方提供收款收据。

6、乙方在本协议约定的施工地点和施工期内施工，乙方积极配合甲方并为甲方提供便利条件进场施工。

7 、乙方为甲方提供完整的天然气高压管道、光纤套管和光纤接通的施工作业面，白施工作业面交给甲方起，甲方须在3个工作日内完成

其施工工作。

8、乙方负责本工程建筑物、电力设施、防雷接地系统、水泥路面、土地、树木等附着物的恢复原貌原功能工作。

五、其他约定

1、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决或签订补充协议，如果协商不成时，可向深圳市人民法院提起诉讼。

2、本协议由甲乙双方签字盖章之日起生效，工程完成后，本协议白行终止。

3、本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份，均具有同等法律效力。

安全文明施工措施费包含了哪些内容

安全文明施工措施费包含了哪些内容安全文明施工措施费包含了哪些内容安全文明施工措施费包含了哪些内容文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费四项 1、文明施工与环境保护（1）安全警示标志牌; 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。（2）现场围挡; 现场采用封闭围挡, 高度不小于1.8 米, 围挡材料可采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体。（3）牌图; 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板、施工现场总平面图。（4）企业标志; 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标示。（5）场容场貌; 道路畅通、排水沟、排水设施通畅、工地地面硬化处理、绿化。（6）材料堆放; 材料、构件、料具等堆放是, 悬挂有名称、品种、规格等标牌,水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。（7）现场放火; 消防器材配置合理, 符合消防要求。（8）垃圾清运; 施工现场应设置密闭式垃圾站, 施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2、临时设施（1）现场办公生活设施; 施工现场办公、生活区与作业区域分开设置, 保持安全距离。工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。（2）施工现场临时用电; 按照TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆; 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等, 或电缆埋地的地沟; 对靠近施工现场的外电线路, 设置木质、塑料等绝缘体的防护设施; 按三级配电要求, 配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品; 按两级保护的要求, 选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器;施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 3、安全施工（1）楼板, 屋面、阳台灯临边防护; 用密目式安全立网全封闭, 作业层另加两边防护栏杆和450px 的踢脚板。（2）通道口防护; 设防护棚, 防护棚应为不小于5cn 厚的木板或两道相距1250px的竹耙。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。（3）预留洞口防护; 用木板全封闭, 短边超1.5m 米长的洞口, 除封闭外四周还应设有防护栏杆。（4）电梯井口防护; 设置定型化、工具化、标准化的防护门, 在电梯井内每隔两层（不大于10 米）设置一道安全网。（5）楼梯边防护; 设1.2 米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆, 450px 的踢脚板。（6）垂直方向交叉作业防护; 设置防护隔离棚或其他设施。（7）高空作业防护; 有悬挂安全带的悬索或其他设施, 有操作平台, 有上下的梯子或其他形式的通道。

赔偿协议书范本(共7篇)

篇一：赔偿协议书范本赔偿协议书一、协议双方甲方： ______________________ ___________ 乙方： _______________________ 身份证号： ______________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》《、最高人民法院<关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题> 的解释》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，现甲、乙双方在平等、自愿的基础上，本着公平合理的原则，就因此次事故造成的损害达成如下协议：二、事故事实乙方参加甲方组织的团号为________________ 的旅游团队，在 2013 年月___日旅游过程中，因______________________________________________ ____________________ 造成乙方_________________________________________ _________________________________________________________ 。三、协议事项 1.除甲方已向乙方支付或垫付的费用外，现一次性再向乙方支付处理此次事故的费用人民币 ____________元 ( 大写 _______________________ 元整 ) ，此笔赔偿款包括但不限于：医疗费、护理费及其他财产损失等法律法规规定的所有项目及费用。 2.乙方在收取甲方一次性损害赔偿金时，须将所有的医疗费用发票、病历资料、鉴定结论等全部交给甲方，由甲方向投保保险公司理赔，乙方有义务协助甲方提供相关证件、票据等资料。保险理赔权利和费用归甲方所有。 3.若此事故损害涉及第三方侵权或违约行为所致，本协议达成后，甲方有权利代表乙方向第三方行使追偿权，乙方有义务协助甲方进行追偿。四、特别约定本协议为处理本事故的终结性协议，本协议所涉及的赔偿是一次性终结赔偿，经签章后立即生效；甲方支付乙方费用后，今后乙方不得以任何理由向甲方或其他相关第三方主张任何权利或向法院提起诉讼，甲方不再负任何赔偿责任。五、违约责任因本协议的履行发生纠纷的，双方应协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院受案审理。六、协议签署栏甲方（签章）：法定代表人或委托代理人：___________________ 乙方： ___________________ （签字并按手印确认）第三方（签章）：法定代表人或委托代理人：本协议见证人（三人以上）：________________________________________（签字并按手印确认）篇二：工伤赔偿协议书范本赔偿协议书甲方(单位 )：乙方(雇员 )：乙方于 2012 年月日在工作期间不慎发生伤害事故，左眼不慎被齿轮崩瞎。事后，

医疗事故协议书范本

协议书甲方：医院乙方：（核对姓名是否与身份证一致），性别，身份证号：乙方于年月日因交通事故致“右侧锁骨骨折”入住甲方治疗，入院后甲方给予“右侧锁骨骨折切开复位、钢板内固定术”等治疗，术后恢复理想。年月日乙方突然感觉疼痛厉害，于次日来院复诊，经拍片确定钢板断裂。后乙方于年月日转诊至青岛401医院做植骨手术。乙方认为甲方存在诊疗过失，要求甲方给予一定赔偿。现经甲、乙双方充分协商一致，就乙方主张的甲方的过失诊疗行为给乙方造成的损失赔偿问题，达成以下协议：一、甲方同意一次性赔偿乙方医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、残疾赔偿金（残疾者生活补助费）、被扶养人生活费、后续治疗费、交通费、住宿费、精神损抚慰金等各项损失人民币元整（小写：元），该款由甲方于本协议生效之日一次性给付乙方。二、乙方应于签订本协议时向甲方提供401医院住院病历（由401医院盖章的复印件）、断裂的钢板及所拍钢板断裂的X光片。三、如果乙方未按上述第二条约定提供相应资料，甲方有权拒绝按本协议第一条约定支付赔偿款，直至乙方提供上述资料。四、本协议作为双方纠纷的一次性终结处理，今后互不追究。乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利，否则乙方应无条件返还甲方已支付（包含垫付）的全部款项，且不得以本协议作为其主张权利的依据。五、乙方保证在签订本协议并取得赔偿款后，不再通过媒体或其他方式就上述纠纷对甲方进行报道或与甲方发生任何争执，否则，乙方应返还甲方支付的所有款项。六、甲、乙双方确认，本协议系双方当事人（代理人）充分协商的结果。在此过程中，不存在任何欺诈、胁迫、显失公平、重大误解、乘人之危等情形。

安全文明施工措施费支付协议书(精)

安全文明施工措施费支付协议书甲方: 乙方: 安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。一、安全文明施工措施费的计取根据规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底,专项费用标准按合同约定记取,即为该工程金额为￥:元(大写:元二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、每季度末按标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。 5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。

7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行南充市工程项目安全生产、文明施工有关规定,并接受甲方和市建设管理部门的检查考核。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。 ④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定(从业人员300人以下乙方应配备专职或兼职的安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。

安全文明施工措施费的费率

建筑工程安全防护、文明施工措施费用计取规定一、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用规定》（建办[2005]89号）文的规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用作为一项措施费用，由环境保护费、安全文明施工、临时设施费组成，适用于各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、外装饰工程）、市政基础设施和拆除工程。二、在编制单位工程拦标价和投标报价时，必须编制建筑工程安全防护、文明施工措施费用。拦标价中的建筑工程安全防护、文明施工措施费用的费率必须按建设行政主管部门制定的费率进行计算，投标报价中的建筑工程安全防护、文明施工措施费用的费率不得低于建设行政主管部门制定标准的90%。三、安全防护、文明施工措施费用费率表

备注：1.采用定额计价模式时，安全防护文明施工措施费的计费基数：房屋建筑工程、装饰工程、市政工程中的建筑部分、拆除工程为直接工程费中的人工费和机械费之和；安装工程，市政工程中的安装工程为直接工程费中的人工费之和。 2.采用工程量清单计价模式时，安全防护文明施工措施费的计费基数：房屋建筑工程、装饰工程、市政工程中的建筑部分、拆除工程为分部分项工程费中的人工费和机械费之和；安装工程，市政工程中的安装工程为分部分项工程费中的人工费之和。四、原《云南省建设工程措施项目计价办法》中关于安全文明施工和临时设施的项目不在适用新建、扩建、改建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、外装饰工程）、市政基础设施工程和拆除工程。五、不属于新建、扩建、改建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、外装饰工程）、市政基础设施工程和拆除工程范围的其他工程（园林绿化工程、内装修工程等）仍按《云南省建设工程措施项目计价办法》执行，计算相应的环境保护费、安全文明施工、临时设施费。

安全文明施工措施费支付协议书

成都新天府广场.天堂岛海洋乐园中区中央游艺区工程安全文明施工补充协议书甲方：成都世纪城新国际会展中心有限公司乙方：四川省高标建设工程有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2010年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位2500万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为210万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。 5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。 7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

安全文明施工措施费包含了哪些内容

精品word文档值得下载值得拥有安全文明施工措施费包含了哪些内容文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费四项 1、文明施工与环境保护（1）安全警示标志牌；在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。（2）现场围挡；现场采用封闭围挡，高度不小于1.8米，围挡材料可采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体。（3）牌图；在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板、施工现场总平面图。（4）企业标志；现场出入的大门应设有本企业标识或企业标示。（5）场容场貌；道路畅通、排水沟、排水设施通畅、工地地面硬化处理、绿化。（6）材料堆放；材料、构件、料具等堆放是，悬挂有名称、品种、规格等标牌，水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。（7）现场放火；消防器材配置合理，符合消防要求。（8）垃圾清运；施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2、临时设施（1）现场办公生活设施；施工现场办公、生活区与作业区域分开设置，保持安全距离。工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

（2）施工现场临时用电；按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯精品word文档值得下载值得拥有电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施；按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 3、安全施工（1）楼板，屋面、阳台灯临边防护；用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm的踢脚板。（2）通道口防护；设防护棚，防护棚应为不小于5cn厚的木板或两道相距50cm 的竹耙。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。（3）预留洞口防护；用木板全封闭，短边超1.5m米长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。（4）电梯井口防护；设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层（不大于10米）设置一道安全网。（5）楼梯边防护；设1.2米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm的踢脚板。（6）垂直方向交叉作业防护；设置防护隔离棚或其他设施。（7）高空作业防护；有悬挂安全带的悬索或其他设施，有操作平台，有上下的梯子或其他形式的通道。

赔偿协议书范本

赔偿协议书范本甲方：代表人：身份证号：电话：乙方：代表人：身份证号：电话： 2014年07月07日中午10时，乙方为甲方运货，在重庆到成都高速路途中不慎翻车，将甲方货物损坏，给甲方造成人民币的损失，现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议：一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费人民币。二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费，甲方将扣除每次运输费用的40%，直至扣完为止；若到五月底还未扣完，乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。三、乙方履行赔偿义务后，甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。四、本协议为双方平等自愿协商的结果，是双方真实意思表示，且公平合理。五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。六、本协议书一式两份，双方各执一份，经双方签字或按手印后生效，双方代表人应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。甲方代表人签字：乙方代表人签字：日期：年月日篇二：民事赔偿协议书(范本) 民事赔偿协议书甲方：乙方：经双方协商一致，现（甲方）与（乙方）就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿一次性赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计元。二、付款时间及办法：三、上述费用支付给乙方后，由乙方内部自行安排分配和处理处分，其分配处理处分的方式及后果不再与甲方有任何关系。四、甲方履行赔偿义务后，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿或者补偿费用要求。五、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利和义务。以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。六、本协议签订后，双方当事人应以此为据，全面切实履行本协议，不得以任何理由纠缠。如违约的，除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外，还应承担违约金元。七、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平合理。八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及的法律后果，甲乙双方对此协议处理结算完全满意。九、本协议为一次性终结处理协议。十、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。十一、协议附件甲方：二零一年乙方：月日见证人：篇三：打架赔偿协议书范本

工程安全文明施工措施费计取合同(标准范本)

工程安全文明施工措施费计取合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-256210工程安全文明施工措施费计取合同说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。发包人（全称）：_________ 承包人（全称）：_________ 发包人、承包人就_________工程，为达到安全文明施工的要求。经双方协商，现达成如下协议。一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。二、安全文明施工措施费及其支付方式 1.安全文明施工措施费按工程总造价的________计取。 2.在合同签订后支付给承包方措施费的________，其余费用在支付工程进度款时一并支付。 3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的

安全文明施工措施费费用组成

安全文明施工措施费费用组成一、安全施工费 1、安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传的费用； 2、“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用； 3、施工安全用电的费用，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施； 4、起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用； 5、建筑工地起重机械的检验检测费用； 6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用； 7、施工安全防护通道的费用； 8、工人的安全防护用品、用具购置费用； 9、消防设施与消防器材的配置费用； 10、电气保护、安全照明设施费； 11、其他安全防护措施费用。二、文明施工费 1、“五牌一图”的费用； 2、现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用，建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用； 3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用； 4、施工现场操作场地的硬化费用； 5、水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用； 6、现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；市政工程防扬尘洒水费用； 7、现场绿化费用、治安综合治理费用； 8、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用； 9、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用； 10、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用； 11、其他文明施工措施费用。三、临时设施费 1、施工现场采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费； 2、施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销的费用；如临时宿舍、办公室，食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等。 3、施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；

一次性工伤赔偿协议书样本

工伤一次性赔偿协议书样本核心内容：本工伤事故赔偿协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。甲方：性别：出生年月：年月日身份证码：家庭住址：电话：乙方：公司住所地：法人代表：鉴于甲方于年月日在石家庄工地由于违反安全操作规程导致受伤一事，依照国家有关法律及XXX地方法规等有关规定，双方对相关的法律法规、是否属于工伤及其处理结果均已清楚的了解。为解决甲方工伤事宜，甲、乙双方本着实事求是的精神，平等协商、互谅互让，依据《工伤保险条例》，达成协议如下：一、赔偿金额： 1、甲、乙双方一致确认，乙方于2008年6月1日前已支付甲方两次住院医药费共计人民币￥元，乙方还已支付甲方停职留薪期工资、经济补偿金、伤残就业补助金等部分赔偿款￥元。 2、在本协议第一条确认金额的基础上，甲、乙双方同意：乙方再一次性支付甲方各项赔偿金(包括但不限于解除劳动关系之经济补偿金、一次性伤残补助金、工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、停工留薪工资、伙食补助、医疗费、伤残津贴、生活护理费、工伤复发医疗费、后续医药费、医疗器具费等相关费用)共计人民币元整。甲方自愿放弃其他请求，双方从此无涉。二、付款期限：本协议第一条第2项确认的款项，在本协议签定之日即付人民币 ;2008年8月31日前付人民币 ;余款人民币于2008年12月31日前付清。乙方可以通过银行汇款方式支付上述款项，甲方的银行账户为： .三、甲、乙双方一致同意：自本协议签订之日起，双方劳动关系解除。四、自协议签订之日起，乙方自愿放弃赔偿差额权利; 五、甲方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利; 六、本协议签订后双方再无任何纠葛，甲方不得再以任何理由追究乙方任何责任。甲方自愿放弃就双方解除劳动关系后所享有的仲裁、诉讼的权利。七、违约责任： 1、乙方迟延付款的，甲方有权要求乙方一次性支付余款，并有权要求乙方按照银行同期贷款利息的两倍支付利息。 2、因任何一方违约而导致诉讼、仲裁或申请强制执行的，应当向对方支付实现债权的费用，包括但不限于调查取证费、交通、通讯费、误工费(每天50元)、公证费、律师费。八、以上条款双方均自愿遵守。九、本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，本协议一式贰份，双方各执壹份。甲方(负责人)签字：乙方签字：

工商赔偿协议书

工商赔偿协议书工商赔偿协议书工商赔偿协议书范本 1、医疗费：××元。（1）医药费、住院费等（2）康复费（3）整容费（4）后续治疗费依据：《最高人民___人身损害司法解释》第___条：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 2、误工费：××元。事实上交通事故赔偿。依据：《最高人民___人身损害司法解释》第___条：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的'平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉___所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 3、护理费：××元。

依据：《最高人民___人身损害司法解释》第___一条：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员？有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过___年。受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。 4、交通费（受害人及其必要的陪护人员）××元。依据：《最高人民___人身损害司法解释》第___二条：交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式___为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 5、住院伙食补助费（省外50元/天，省内30元/天）共××天共，计××元。依据：《最高人民___人身损害司法解释》第___三条第一款：住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。模板,内容仅供参考

安全文明施工措施费包含了哪些内容

安全文明施工措施费包含了哪些内容文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费四项 1、文明施工与环境保护（1）安全警示标志牌；在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。（2）现场围挡；现场采用封闭围挡，高度不小于1.8米，围挡材料可采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体。（3）牌图；在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板、施工现场总平面图。（4）企业标志；现场出入的大门应设有本企业标识或企业标示。（5）场容场貌；道路畅通、排水沟、排水设施通畅、工地地面硬化处理、绿化。（6）材料堆放；材料、构件、料具等堆放是，悬挂有名称、品种、规格等标牌，水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。（7）现场放火；消防器材配置合理，符合消防要求。（8）垃圾清运；施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2、临时设施（1）现场办公生活设施；施工现场办公、生活区与作业区域分开设置，保持安全距离。工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。（2）施工现场临时用电；按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的

地沟；对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施；按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 3、安全施工（1）楼板，屋面、阳台灯临边防护；用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm的踢脚板。（2）通道口防护；设防护棚，防护棚应为不小于5cn厚的木板或两道相距50cm 的竹耙。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。（3）预留洞口防护；用木板全封闭，短边超1.5m米长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。（4）电梯井口防护；设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层（不大于10米）设置一道安全网。（5）楼梯边防护；设1.2米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm的踢脚板。（6）垂直方向交叉作业防护；设置防护隔离棚或其他设施。（7）高空作业防护；有悬挂安全带的悬索或其他设施，有操作平台，有上下的梯子或其他形式的通道。

安全事故赔偿协议书范本正式版

YOUR LOGO 安全事故赔偿协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

安全事故赔偿协议书范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。安全事故赔偿协议书范本一甲方：XXX 乙方：XXX 甲、乙双方因乙方工伤事故赔偿问题，经自愿、平等协商一致，签订本协议，并严格按照本协议书条款执行： 1、乙方于今年进入甲方维修队任职杂工员工。于20XX年5月19日在深圳市XXXXXXXXXXXX工程施工时，由于乙方擅自操作抽水机并导致其右手被严重挤伤（第2—5指毁损伤）。后甲方及时送往深圳市XXXXX人民医院接受治疗，治疗期间甲方派专人对乙方进行护理，并已支付其在工伤治疗期间的一切费用（含医疗费）。现已愈合出院。 2、现乙方要求甲方就上述工伤事故给予其赔偿并提出离职。双方经协商一致，确定由甲方支付给乙方一次性工伤赔偿款（包括后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助金、工伤期间工资、护理费、经济补偿等各项费用）共计人民币贰拾万元整（现金付款），以终结双方有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，并放弃追究甲方的一切法律责任。自签订本协议之日起，乙方不得就上述赔偿问题另行主张任何权利，甲方也不再承担任何义务。如乙方违背上述约定给甲方

医疗费赔偿协议书

医疗费赔偿协议书篇一：医疗赔偿协议书格式赔偿协议书范本交通事故人身损害赔偿协议书甲方：，性别，民族，年月日出生，职业，现住，身份证号码，联系电话：。乙方：，性别，民族，年月日出生，职业，现住，身份证号码，联系电话：。(如一方为企事业应写明企事业单位名称、地址、法定代表人) 年月日晚上点，甲方因******，致使乙方******受伤，后乙方在***医院治疗。现甲、乙双方根据各自的过错程度，经充分协商，自愿达成如下协议：一、甲方同意一次性支付医疗费及各种人身损害赔偿费用(或具体写明赔偿项目)人民币元(大写：元整)给乙方。二、乙方今后出现其他问题甲方在承担相应的责任。(或写明不在追究、放弃。) 三、年后，乙方xx不再因此事追究甲方的任何责任。四、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方：乙方：见证人：年月日旅游人身损害赔偿协议书

甲方： **旅行社 (具体写明地址、法人、电话)。乙方：受伤者 (具体写姓名、性别、出生年月日、民族、职业、地址、身份证号、电话) 。****年***月***日在****游玩时，不慎将右脚肌健受伤，现就乙方补偿事宜双方达成协议为下协议： 1、乙方在**(景点当地)医疗费由甲方承担; 2、甲方一次性补偿乙方误工费;如10天×20元=200元整; 3、甲方一次性支付治疗费(换药费)如100元整 4、本协议得双方签字生效，乙方日后不得以任何理由，再次提出增加或提出任何补偿事宜，此事一次性终结，双方别无纠葛。 5、本协议得双方签字生效。甲方：乙方：见证人：年月日 ××工伤死亡赔偿协议书甲方：1、李××，王××之子。 2、李××，王××之夫。身份证号码：………。 3、张××，王××之母。乙方：××有限责任公司法定代表人：××，职务：××。丙方：××，身份证号码：………。甲方李××之妻王××系乙方工人，因工作原因于年月日发生工伤事故，因医治无效于年月日死亡。为妥善解决王**死亡善后事宜，甲、乙、丙三方本着平等协商、互谅互让的原则，经协商达成协议如下：

施工合同协议书中约定的安全防护文明施工措施费用支付计划

施工合同协议书中约定的安全防护文明施工措施费用支付计划集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

丰县凤城老年养护院建设项目1#、 2#养护单元及入住服务中心施工合同中约定的安全防护文明施工措施费用支付计划安全防护、文明施工措施费用支付计划我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心综合后勤服务中心主体一层，局部二层，框架结构，建筑面积为2963.9平方米，建筑高度为8.7米；多功能厅主体地上一层，结构形式为框架结构，以属单层公共建筑，建筑面积为446平方米，建筑高度6.9米； 3#养护单元楼主体地上三层，功能为养护单元楼，共162床位，结构形式为框架，属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米，建筑高度12.6米。抗震设防烈度六度，建筑设计使用年限50年。根据建设部?建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定?特制定本工程项目环境保护、文明施工费、安全防护施工方案及临时设施费支付计划书,具体内容如下; 一、工程概况建设单位：丰县凤城街道办事处监理单位：徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司施工单位：江苏光华建设有限公司

设计单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司二、支付安全防护、文明施工措施费用计划工程开工前,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 基础完工时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 主体完工时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 装修工程开始前,全部支付完毕. 三、费用清单安全文明施工措施费使用计划

安全文明施工费包括内容.

现场安全文明施工措施费费用组成一、安全生产1、安全资料的编制、安全警示标志的购置及宣传栏的设置;2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用; 3、施工安全用电的费用,包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施; 4、起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架及外用电梯的安全防护措施(含警示标志费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用; 5、建筑工地起重机械的检验检测费用; 6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用; 7、施工现场安全防护通道的费用; 8、工人的防护用品、用具购置费用; 9、消防设施与消防器材的配置费用;10、电气保护、安全照明设施费;11、其他安全防护措施费用。二、文明施工1、大门、五牌一图、工人胸卡、企业标识的费用;2、围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等、压顶装饰费用;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用,建筑物内临时便溺设施费用;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用;3、现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用;生活用洁净燃料费用;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用;4、施工现场操作场地的硬化费用;5、现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用;市政工程防扬尘洒水费用;6、现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用;7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用;8、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用;9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用;10、其他文明施工措施费用。 “三宝”是建筑工人安全防护的三件宝,即安全帽、安全带、安全网;“四口”防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施;“五临边”防

施工赔偿协议书

施工赔偿协议书施工赔偿协议书范本导语：一旦双方有一方是受了伤的话，另一方就要赔偿相关的资金。以下为大家介绍施工赔偿文章，欢迎大家阅读参考! 协议双方：甲方：XXX，XXX，XX年XX月XX日出生， ___编号：XXXXXXXXXXXX。乙方：XXX，XXX，XX年XX月XX日出生， ___编号：XXXXXXXXXXXX。 XXX，XXX，XX年XX月XX日出生， ___编号：XXXXXXXXX。乙方系×××的妻儿。×××（系甲方雇工）于XX年XX月XX日在为甲方（系×××生前雇主）劳动时，因电击死亡。为解决因×××死亡的善后赔偿事宜，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：

一、因×××家属来沪料理×××后事的车旅费、住宿费以及在处理死者火化前的生活费，由甲方承担。二、发生在上海期间的×××的`丧葬费由甲方承担。三、以上第一、二条款项由甲方按乙方提供的支付凭证，按实结算。四、甲方一次性向乙方支付因×××死亡的赔偿金，计人民币×××万元。五、以上第四条款的赔偿金，由甲方最迟于XX年XX月XX日存于在银行开立的存款帐户内。在甲方向名下存款帐户存人该赔偿款时，乙方应向甲方出具收款收据。六、双方约定，在甲方履行了上述全部款项赔付义务后，乙方不再以其他任何理由向甲方再行赔偿和补偿要求。七、本协议一式三份，甲、乙方各持一份。上海市 ___备查一份。本协议自双方签字之日起成立。

八、本协议在履行期间发生争议，自行不能协商解决的，由上海市 ___管辖。协议人：甲方：乙方：签订日期：XX年XX月XX日签订地点：甲方：乙方：根据相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，对乙方人身损害赔偿事宜达成如下协议：一、乙方在受甲方雇佣期间人身权益受到损害。在乙方住院及休养期间，甲方已支付了包括乙方的医疗费、护理费、营养费、住院期间伙食补助费等一切费用。二、在乙方受伤休养期间，甲方已按

安全文明施工费三方监管协议

建设工程安全防护文明施工措施费三方监管协议书工程项目名称：工程地点：甲方（施工单位）：法定代表人（委托代理人）: 地址：乙方（安全施工措施费专用账户银行）：哈尔滨银行牡丹江分行地址：牡丹江市东安区光华街607号法定代表人（委托代理人）：于德军丙方（建设工程安全生产监督机构）：根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付

事宜订立本协议，并严格遵照执行。第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质证书、税务登记证（正副本）等；（二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等；（三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行

安全文明施工费包含内容

———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期：
2

安全文明施工费包含了哪些内容
答：建筑工程安全防护、文明施工措施费主要包括 1、文明施工与环境保护：（1）安全警示标志牌：在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的
安全警示标志牌；（2）现场围挡：现场采用封闭围挡，高度不小于 1.8 m，围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。（3）牌图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。（4）企业标志：现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识（5）场容场貌：道路畅通，排水沟、排水设施通畅，工地地面硬化处理，绿化。（6）材料堆放：材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。（7）现场防火：消防器材配置合理，符合消防要求。（8）垃圾清运：施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2、临时设施（1）现场办公生活设施：施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离，工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。（2）施工现场临时用电：按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施；按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。
3、安全施工（1）楼板、屋面、阳台等临边防护：用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和 18cm 高的踢脚板。（2）通道口防护：设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。（3）预留洞口防护：用木板全封闭；短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。（4）电梯井口防护：设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于 10m）设置一道安全平网。（5）楼梯边防护：设 1.2m 高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm 高的踢脚板。（6）垂直方向交叉作业防护：设置防护隔离棚或其他设施。（7）高空作业防护：有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。
3