排污管安装施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除排污管安装施工合同
篇一：雨水、污水排水管道工程施工合同书
凤凰城东侧支路路段雨污水城市排水管道安装工程
合同书
建设单位：成都九天建设工程有限公司承建单位：
二o一四年十月八日
管道安装及涵洞工程合同
发包方：成都九天建设工程有限公司（甲方）承包方：（乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。
第一条：工程概况
1．1工程名称：凤凰城东侧支路路段雨污排水管道安装工程1．2工程地点：资中县火车站片区1．3工程内容：
①检查井砖砌体：包括清底、运砖、拌灰、砌筑、井盖安装、清理卫生
等全部工作内容。
②路沿石安装：放线、挖沟、砌筑、回填、清理卫生等全部工作内容。③涵洞工程：包括清基、运条石、拌灰、安砌、表面加工、清理卫生等
全部操作过程。
④井内抹灰：拌灰、运灰、抹面、收光、清理卫生等全部。⑤管道安装：包括清基、安装、灌浆等全部工作内容。
⑥涵砼盖板：包括模板及脚手架材料、制作，钢筋加工、绑扎，板浇筑，
安装，灌浆等。
1．4承包范围：全部人工费（包括除挖掘机等大型机械外的工具用具，临时施工、生活设施，工人食宿等产生的一切费用）。1．5工程概况及工程标准：
工程为资中县火车站片区市政道路建设工程（凤凰城东侧支路）路
段雨污排水，道路全长733.825m，采用雨污水分流体制。涵洞位于道路Ko+180处。管道实际长度、管径型号、检查井以及涵洞砌筑条石，砼等工程量以实际发生并经过现场验收签证为准。
1．6合同价款：检查井：150元∕立方米，检查井内抹灰：9元/平方米，管道安装：30元∕米，路沿石：12元/米，涵洞墙身条石砌筑，涵底铺
装100元/立方米，涵砼盖板190元/立方米。
第二条：图纸及附件
2．1提供日期：开工前；提供套数：可提供复印图纸1份。2．2图纸特殊保密要求和费用：无。
第三条：甲方工作
3．1负责工程占地迁占、协调料场占地。3．2负责施
工用水的水源、施工用电的电源。
3．3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点，负责管道开挖，提供施
工材料。
3．4组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范制
定施工监理程序和施工管理办法。3．5组织定期检验和工程验收。3．6按合同规定拨付工程款。
3．7组织有关单位进行工程的竣工验收。
第四条：乙方工作
4．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序
和施工管理办法组织施工。
4．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。4．3保护地下管线。
4．4负责施工现场交通和噪音控制。4．5负责成品路
面和施工管线的保护。4．6负责现场材料、物资设备等安全保卫。4．7保持施工场地文明、卫生。
4．8负责施工人员的人身安全和施工质量安全以及工人的食宿等。4．9负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通畅。4.10负责协调周边村民的一切阻工行为，并承担由此造成的任何损失。第五条质量与验收5．1质量等级：合格。
5．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工
验收。
5．3验收标准：
执行《污水管道工程施工及验收规范》
5．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不
合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。
5．5质量监督：本工程接受城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第六条工程款支付
6.1工程款按月实际进度的80%支付，待工程竣工验收合格后一次性支付总价款的97%，另3%作为保证金一年后支付。
第七条：工程量核实
7．1乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
7．2甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量，并履行付款程序。
第八条：材料和设备供应
8．1钢筋混凝土管、路沿石等材料由甲方供应。
8．2大型机械如挖掘机等由甲方提供，并负责管道开挖，土石方回填，其余小型工具用具，管道、路沿石清基、安装、灌浆等由乙方负责。
第九条：设计变更
9．1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计
单位出据变更图纸或变更单。9．2甲方变更
设计应提前1天通知乙方。
第十条：竣工结算
10．1结算方式：乙方负责竣工结算并提报结算报告。工程量按双方核
实认可的实际完成工程量为准。
第十一条：违约责任
11．1乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得顺延。以实际通知竣工日期为准，逾期一天乙方需向甲方支付200元违约金。
11．2甲方要按合同规定按时付款，延时付款要加倍承
排污管安装施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除排污管安装施工合同 篇一：雨水、污水排水管道工程施工合同书 凤凰城东侧支路路段雨污水城市排水管道安装工程 合同书 建设单位：成都九天建设工程有限公司承建单位： 二o一四年十月八日 管道安装及涵洞工程合同 发包方：成都九天建设工程有限公司（甲方）承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：凤凰城东侧支路路段雨污排水管道安装工程1．2工程地点：资中县火车站片区1．3工程内容： ①检查井砖砌体：包括清底、运砖、拌灰、砌筑、井盖安装、清理卫生
等全部工作内容。 ②路沿石安装：放线、挖沟、砌筑、回填、清理卫生等全部工作内容。③涵洞工程：包括清基、运条石、拌灰、安砌、表面加工、清理卫生等 全部操作过程。 ④井内抹灰：拌灰、运灰、抹面、收光、清理卫生等全部。⑤管道安装：包括清基、安装、灌浆等全部工作内容。 ⑥涵砼盖板：包括模板及脚手架材料、制作，钢筋加工、绑扎，板浇筑， 安装，灌浆等。 1．4承包范围：全部人工费（包括除挖掘机等大型机械外的工具用具，临时施工、生活设施，工人食宿等产生的一切费用）。1．5工程概况及工程标准： 工程为资中县火车站片区市政道路建设工程（凤凰城东侧支路）路 段雨污排水，道路全长733.825m，采用雨污水分流体制。涵洞位于道路Ko+180处。管道实际长度、管径型号、检查井以及涵洞砌筑条石，砼等工程量以实际发生并经过现场验收签证为准。 1．6合同价款：检查井：150元∕立方米，检查井内抹灰：9元/平方米，管道安装：30元∕米，路沿石：12元/米，涵洞墙身条石砌筑，涵底铺
污水处理工程合同样本
标准化排污口工程承包合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方标准化排污口工程签订本合同。 一、合同内容、方式、要求 1.1 乙方对甲方标准化排污口工程，合同范围包括工程设计、设备工 程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。 1.2 乙方对甲方标准化排污口工程建设周期为20天， 1.3 要求乙方建设的标准化排污口达到武义县环保局对标准化排污 口建设的相关规定。 双方责任、权利及协作事项 第1条甲方的工作 2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。 2.1.2 若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。 2.1.3竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。 2.1.8 按照本合同第四条及时支付工程款。 第2条乙方的工作 2.2.1 完成标准化排污口工程的设计任务（方案及施工图设计） 2.2.2设备、管道、安装及调试。调试前如有需要甲方配合做好准备工
作的，应提前至少十天通知甲方。 2.2.3 乙方保证该标准化排污口设施处理出水能达到设计标准。 2.2.4 保质期：乙方保证承担的质保设备（除易耗品外）在设备安装 完成之日起壹年内免费保修（甲方人为操作失误除外）。壹年 后的设备维修发生的费用由甲方负责。 二、项目验收 3.1乙方保证施工质量符合设计要求，出水达到第一条第3款标准 化排污口要求指标，采用现场运行方式，由当地环保局现场采样测试验收。 3.2由甲方向环境监测站提出监测验收，出水水质达到国家排放标 准，即为验收合格。 四、费用及付款方式 4.1 经双方商定，本合同总金额为人民币壹万捌仟元整（￥18000.00 元整）。 4.2支付方式： 4.2.1本合同生效后，甲方即支付乙方按总额20 %整，计3600.00 元整。 4.2.2乙方土建完成，设备进场时，甲方即支付乙方按合同总额30 % 整，计5400.00 元整。 4.2.3本项目经当地环保局验收达标后半年内，甲方即全部支付全部 工程款。 五、违约责任 5.1 甲方如不按合同规定付款，每天按应付款额的千分之三累计支付
污水排水管道工程施工合同
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
排污管工程量增加补充合同协议书范本
建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） 污水管工程由有限公司承建，根据市五水共治精神和本街道居民区实际要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1、补充内容：鉴于乙方在年月日接到有限公司下达的开工令后，乙方立即组织人员对本工程进行实地考察发现本工程现场局部地方存在与原设计不符的情况，为了更好完善“小区内部雨污管道”工程各项功能，根据施工设计图及本项目的具体情况。施工前甲方、监理单位、设计单位、乙方到现场对本工程部分作优化，井段位于暗渠的施工方法，由原来的开挖施工变更为钢管拖架架设施工，其增加工程量及造价附后。以上增加工程量概算金额大写：元整；小写元； 2、工期要求： 按原来合同工期延长个月 3、承包方式、双方权力责任同原合同 4、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5、在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由市人民法院裁决。 6、本协议一式份，甲方份，乙方份。 7、本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）： 法定人代表或其委托代理人法定人代表或其委托代理人 组织机构代码：组织机构代码： 通讯地址：通讯地址： 邮政编码：邮政编码： （或授权代表）：（或授权代表）： 签订日期：签订日期： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 订立日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机
排污管道工程施工合同
污水收集管网程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据有关法律法规，经招标，现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程，签订本合同，条款如下，以供双方遵照执行。 一、工程名称：扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。 二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。 三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。 四、工程工期：工期六个月，自2012年12月6日起，至2013年5月31日止。 五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为518.00万元（伍佰壹拾捌万元整），具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。 六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后（自验收
合格次日起计算），如无质量问题，付清余款。 七、权利、义务： 1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行；合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。 2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。 3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为： （1）定期接受乙方对工程进展情况的通报；随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。 （2）合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。 （3）对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。 （4）协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。 5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。
消防管道施工合同样本(合同范本)
消防管道施工合同样本(合同 范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020347
消防管道施工合同样本(合同范本) 发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括； 1．工程名称：工程项目XXX栋及地下室。 2．工程地点： 3．承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万元。 4．工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动
火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统； 6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5．消防报建费用乙方负责。 第二条：合同价款及承包形式； 1．合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2．本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3．如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4．该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式； 1．本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即万元。 2．该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即万
排水、排污工程施工合同
排水、排污工程施工合同 （用于建筑单体到砂井） 甲方：广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合45-05P-[ ] 乙方: 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部位（栋号）： 四、承包方式 乙方以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式由乙方承包。 五、算方式及工程造价 1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订的补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。 3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证： A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实；￥1000.00元以内增加预算主管参加签证；￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。 B、签证办理要及时，参加人员现场核实后，当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算中服务心审核，如有疑问三天内要审查清楚，￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。 C、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，项目经理签字。 D、签证单第一联作为结算依据，其它无效。
污水管网工程劳务承包合同
污水管网工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方承建的赤水河流域盐津河污水管网建设工程，经甲乙双方共同商协，为明确双方的权利和义务，本着平等自愿的原则，双方就本建设工程的劳务施工事宜协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包内容 1、承包方式（包工不包料的方式）钢管、工字钢、砂石、水、电（发电机及发电机所有柴油）挖机、铲车、吊车均由甲方提出到施工现场，其它的一切机具，食宿由乙方自行解决。 2、承包范围，甲方所承建的赤水河域盐津河污水管网
建设工程内的所有劳务工程（包括人工凿打档土墙支架孔，工字钢的加工与安装，支架孔的模板安拆，支架孔的片石档土墙、支墩基础、承台、柱子、混凝土浇筑，档土墙及支墩模板安拆，钢管安装焊接、刷漆、施工脚手架的塔拆。 三、质量要求 乙方所施工的工程每个工序应保证工程质量，达到国家质量规范合格要求，同时满足甲方，监理单位，设计单位及主业的验收标准，达不到合格要求乙方自行整改，由此产生的一切费用由乙方负责。 四、工程工期 本工程合同工期，从正式开工之日起，总工程为天，进场时间以甲方通知为准，为保证工期，乙方必须根据进度根据不同的施工场面，不同的施工难度，组织人员必须保证施工进度按期完成。乙方必须服从甲方管理人员的统一安排，除特殊原因，如气候情况，设计变更政府原因管不能正常上班，工期可以顺延，除此以外不得擅自停工，否则给甲方造成的工期延误损失全部由乙方负责。 五、工程量的计量与计价
1、脚手架以最高处的扶手钢管高度×长度计量，双排站杆脚手架为17元/m2，三排站杆脚手架为29元/m2，此单价含钢管二次转运，包括塔拆，铺跳板、挂网。 2、人工凿打档土墙支架孔，甲方只提供发电机及柴油机所用材油，空压机及一切机具，由乙方提供按900元/个。 3、支架孔、支墩承台、柱子模板安拆，（含模板、圆钉、铁丝、烧焊由乙方提供）。所用钢筋及焊条由甲方提供，按实际展开面积以100元/m2计价。 4、浇筑支架孔砼（自拌）300元/个，浇筑支墩的基础，承台及柱子，自拌砼按260元/m3，（含钢筋制安）用商砼按160m3，（含钢筋制安）片石砼档土墙按35元/m3计价，基础、墙身、柱子按甲方与业主收方的方量为准，片石砼挡土墙的模板按实际展开面积65元/m2计算。 5、付款方式、每月按实际完成工程量的80%支付工程进度款，余款部份待工程全部完工验收合格后30日一次付清。 六、安全文明施工 1、安全文明施工目标：零伤亡；
雨水、污水排水管道工程施工合同书
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
排污管网工程施工合同-4-
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 排污管网工程施工合同-4- 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
排污管网承包工程施工合同 甲方：湖北泰丰投资发展有限公司（以下简称 甲方） 乙方：湖北晨啥建设工程有限公司（以下简称 乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，双方就工程承包事项 协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：湖北泰丰国际城。 2、工程地点：咸宁市嘉鱼县沿湖大道。 3、工程内容：室外排污管道沟槽的开挖、平 沟、下管安装、回填、检查井的 砌筑、化粪池砌筑和土方开挖及回填等。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：合同价款暂定为人民币染拾伍 万元整（750000.00）,含税； 2、工程承包范围：乙方按照甲方批准的施工图纸（包括配套说明和有关资料） 进行施工； 3、甲方有权根据实际情况对乙方的工程承包
范围作出调整，乙方应予配合； 4、乙方管道铺设后必须按照施工规范及施工 工艺进行回填夯实，如雨季后发 生管道覆土面下沉，承担全部责任及经济损 失，并负责修复。 1 第页共1页 湖北泰丰投资发展有限公司 三、付款方式：本工程无预付款，工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣 工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙 方支付至工程结算总价款的 97%,余3%为质保金，质保金在工程验收合 格、质保期2年内无任何质量问题 一次性无息支付。甲方每次付款前乙方需开据 合法有效的等额建安发票给甲方， 否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。 四、合同工程量、合同价款及计价结算方式 1、合同总造价的确定： 1.1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以甲乙双方确认的、实
排污排水合同
室外排污排水工程施工合同 甲方：____________________________________________ （以下简称甲方） 乙方：____________________________________________ （以下简称乙方）根据建设工程需要根据建设工程需要，依照国家合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就恒源新都总平排污排水工程施工使用劳务事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式：包工不包料 三、承包内容及价格： 1、排水、排污双壁波纹管安装DN200~DN400。 工作内容：沟底按设计平整，清土，填沙100~150厚，运管，安装，管侧填砂。 承包单价：DN200~DN400统一定价为每米壹拾贰元整。 2、排污、排水检查井砌筑 工作内容：坑底清土、平整至设计标高，自拌砼浇筑砼垫层100mm厚, 淋砖、运砖、砌砖，安装U型脚梯，井内抹水泥砂浆，砂浆为自拌。 承包单价：按实砌标准砖计算，每块陆角整。（已包含上述工作内容） 3、铸铁或砼井盖安装： 工作内容：临时安放，待路石标高确定后再加浆固定。 承包单价：每个30元。（其中临时安放10元，最终加浆固定20元） 四、工期要求：30日历天，乙方按项目部要求时间进场，按本合同工期每延长1
天处100 元/天的罚款.本工程为赶工项目,严格按约定的工期执行如属于甲方施工不足其他原因不能施工的工期顺延，乙方不得以任何理由拖延工期。实际开工日期以项目部的开工通知为准。 五、乙方质量责任： 1、符合本工程设计图纸、变更、图纸会审及施工方案技术交底的要求。 2、符合国家《建筑安装工程质量检验评定标准》 3、符合国家级地方的各项施工规范、验收规范要求。 4、竣工验收质量评定等级为合格。 六、图纸提供：由甲方负责复印一套施工图纸提供给乙方，乙方需要多出的套数 由乙方自费复印。 七、付款及结算方式 1、工程进度付款方式：甲方按实际完成工程量结算。乙方完成场院道路施工后3 天 内，甲方需支付合同总价的30%予乙方作为工程进度款；所有施工内容完成，并经项目部及监理单位验收合格后5 天内，甲方需支付完成工程量总价的80%予乙方；工程完工验收合格后一个月内支付完成。 2、在工程质量验收过程中，若施工质量达不到验收规范合格要求的，乙方应无条 件返工，属乙方责任由乙方负责一切费用；属甲方责任的返工费由甲方负责。 乙方有义务配合验收工作。 3、该合同资金必须由合同签订人或其委托人（有委托书）负责领取，甲方不接 受其他人员办理领款手续。合同签订后乙方向甲方提供农民工身份证复印件，每次拨付进度款前，乙方需要向甲方提供农民工工资发放记录表、合同结算时请备齐资料：合同复印件、结算清单（需项目经理、统计 员、合同签订人三方签字）、收款单复印件、承包人身份证复印件的等资料送回公
雨污水管道工程施工合同
兴建雅苑一期雨污水合同 雨 污 水 合 同 日期：年月日
发包方：（甲方）河南兴建置有限公司延津分公司 承包方：（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本着建筑施工事项协商一致，签订本合同。 甲方将承建的延津县兴建雅苑一期住宅小区雨污水管道分项工程工承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。 一、工程概况 工程名称：兴建雅苑一期雨污水工程 工程地点：延津县永安大道与民安路交叉口 工程内容：图纸范围内一期全部污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）。 进入厂区的表层土清理，机械人工税金材料。包含化粪池及井盖。图纸范围内一期雨污水的全部工程量。 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。
以上承包单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、质检资料费用、企业管理费、利润、施工期间的成品保护、安全责任、文明施工、税费等费用，以及本合同中明示或暗示的应由乙方承担的所有责任、义务和风险(不可抗力因素除外：不可避免发生且不能克服的自然灾害和社会性突发事件)。 5、工程计量：经甲方确认的乙方实际完成的实际净工程量计算。 第四条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收
污水管网施工合同协议书范本 最新版
编号：_____________污水管网施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程立项批准文号： 4、资金来源： 5、工程内容： 6、工程承包范围： 工程量清单中全部内容。 二、合同工期 计划开工日期____________年____________月____________日 计划竣工日期：____________年____________月____________日。工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工质量验收合格标准。 四、签约合同价与付款方式 1、签约合同价为：人民币（大写）________________________元整（￥：____________元）；
2、付款方式：完成工程量的30%，付总价款的20%，完成工程量60%，付总价款的50%，工程完工付总价款的85%，审计结束按审计结算价付一次性付清。 五、项目经理及甲方代表 承包人项目经理：____________。甲方代表：____________ 六、双方的权利和义务 1、甲方的主要权利和义务 甲方主要权利： 甲方派出代表在施工时对材料和工程质量进行监督和安全监督，工程量和工程项目的变更，事先通知乙方。 甲方主要义务： 积极组织供水、用电、道路畅通，协调解决施工中的具体问题，乙方提出验收申请后，按规定时间组织验收。 2、乙方的主要权利和义务 乙方主要权利： 有权自行采购除统一指定外的合格材料，自主调度施工人员。 乙方主要义务： 按要求、分阶段做好报账所需材料；同等条件下优先使用本地民工，按合同、按规范施工，确保工程质量，服从甲方代表的监督。 七、安全责任 乙方在材料运输、施工和境内休息过程中若出现任何安全事故，由乙方全部承担，甲方概不负责。 八、违约责任 本合同签字盖章后生效，双方均认真履行合同条款，如有一方违约，赔偿对方工程总造价的____________%的违约金，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款，追究违约方的责任。
污水管网施工合同协议书
编号：______________ 污水管网施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日 发包人: 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围及承包方式： 1、承包范围：污水管网工程施工图纸中所包括的内容：管道敷设、检查井，土方工程等。各单 项应包括设计及施工工艺标准所包含的一切工作内容。 2、承包方式：包工包料。施工图范围内全部工程包工包料，一次包死。若岀现不可遇见变更， 变更部分经监理公司及甲方认可后协商解决，按实调整。 三、合同价款及付款方式： 1、工程总价款（人民币约）______________________ 元（小写： ________ 万元，预算书附后），采 用总价一次包死。（合同总价包含所需材料、工器具、机械、辅助材料及用品、人工等费用）。 2、付款方式：完成工程量的50%付总价款的35%,完成全部工程量，付至总价款的70%完 工验收合格后5日内付至总价款的95%,余5%为质保金，待完成六月后付清。 四、合同工期 1、开工竣工时间 开工日期：__________ 年—月—日竣工日期：____________ 年 ____ 月—日合同工期总日历天数_____________ _ 天。 开工日期如有变动，甲方另行通知。 2、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签证或签订协议并用书面形式确定。 （1）、由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工；
排污管道维修协议
For personal use only in study and research; not for commercial use 杆洞中学男、女生宿舍排污管维修协议 建设单位(甲方)：________________________________ 安装承包单位(乙方)：____________________________ 为明确甲乙双方在维修过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一．施工地点：杆洞中学男、女生宿舍楼 二．施工范围：女生宿舍一、二楼走道排污管，男生宿舍卫生间排污管。 三．承包方式：宿舍排污管维修乙方包工包料，保证所购材料符合维修需要的要求。 四．工程造价：按双方共同测量为准，男、女生宿舍的排污管道维修工程，共计工程款肆仟元整，其中材料费2900元，人工费1100元 五．质量标准：要求达到地方同行业的质量检验评定的合格标准。 六．安全负责：乙方应按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工中发生的工伤事故和乙方管理不善、材料使用不当造成的损失，均由乙方负责。施工人员在施工过程中，不得损坏或丢失学校财物。 七．质量验收：维修完工后由学校组织人员验收。 八．工程款结算：待竣工甲方验收合格审核结算后付结算款80 ％，最后的 20％作为质保金，在工程验收合格6个月内未出现质量问题，乙方结算清合同余款。 九.合同份数及有效期：本合同一式__2__份。甲乙双方各执1份；本合同自双方签订之日生效。 甲方（盖章）____________________________ 乙方：（盖章）___________________________ 2013年年 5 月 10 日
小区供电工程施工合同(定稿)
****** 小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期（三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分），余下同）10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工 期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15 平方米）的10K V供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。 224、采购电气设备材料必须符合国家相关规定标准要求，并经有关部门认可，因设备材
管道迁改施工合同--
管道迁改工程合同 甲方: 乙方： 丙方： 根据工程施工需要,乙方排污管道与甲方，经甲乙双方协商，由乙方负责排污管道迁改，乙方交由管道迁改中标单位丙方施工, 三方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同： 一、工程名称：排污管道迁改工程 二、工程地点： 三、工程内容：：挖沟、回填、修复、检查井砌筑、砼 支墩浇筑、原管线拆除、安装新进水管线、控制阀门等项目施 工。。 四、承包方式：包工包料。 五、施工日期:合同签订之日起10日内完成迁改。 六、工程价款：元（包干价，直接付给丙方）。大写：。 七、付款：合同签订后，丙方先开具合同全款增值税普通发票及收据，工程竣工后甲乙丙双方共同验收，乙丙双方验收合格并出具验收报告，甲方在15日内付清丙方全部工程款。 八、丙方确保排污管道迁改施工工期和安全及质量；丙方
负责地上附属物的迁移及相关费用和施工期间外围事务的协调，甲乙方负责督促施工，施工前丙方负责地下管线的探明，未探明进行施工引起的损失由丙方承担。 九、验收方式：按国家安装规范，由甲、乙、丙三方进行验收合格并出具验收报告。乙、丙方应积极配合甲方完善竣工资料，乙方负责在甲方提供的验收报告上盖产权单位章。 十、施工中出现的安全事故由丙方承担，在完成管道 迁改并验收合格后，所有出现的质量问题有丙方负责。 十一、本合同遵循《合同法》及有关规定，若出现纠纷由高新区人民法院裁决。 十二、以上条款甲、乙、丙三方共同遵守，本合同壹式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，自签订之日起生效。工程款结清后，本合同自行终止。 甲方盖章：乙方盖章：丙方盖章： 负责人：负责人：负责人：
年月日年月日年月日
污水管道施工合同范本
污水管道施工合同范本 污水管道施工质量如何对于城市污水、雨水的正常收集和排放都有重要的影响。那么签订污水管道施工合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的污水管道施工合同范文，感谢您的欣赏。 污水管道施工合同范文一发包方：(甲方) 承包方： (乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 工程名称：瑞明蓝湾城市污水管道改道工程 工程地点：瑞明蓝湾小区内 工程内容：管道土方，管道垫层，雨污管道连接安装工程，土方回填，余土清运，检查井建安等工程。 承包范围：全部 开工日期：2011年11月日竣工日期：2011年12月日工程质量及工程标准： 工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计260米，管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。 合同价款：检查井; ( 元∕个)管道安装; ( 元∕米)支
护; ( 元∕米)约计( )万元人民币。 第二条：图纸及附件 .1提供日期：开工前;提供套数：两套。 .2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 .1甲方驻工地代表：陈忠赢 .2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 .1负责工程占地迁占、协调料场占地。 .2负责施工用水的水源、施工用电的电源。 .3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。 .5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 .6组织定期检验和工程验收。 .7按合同规定拨付工程款。 .8组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 .1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 .2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 .3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高
污水管道疏通施工合同协议书范本
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》（ GB 50268-2008）和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）等文件，甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。 一、合同维修范围及费用承包方式 1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务； 2、费用承包方式： 二、合同期限 1、本合同签署后日内乙方进场施工，施工期限为天（另有约定的除外）。 2、维修工程完工验收合格之日起，乙方对本次维修工程提供两年的维保期。 三、履行合同条件： 合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。 四、安全防范措施 1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业；进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。 2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告；施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好_______号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖；乙
方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。 五、管道施工标准 1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范（）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（）的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。 六、施工费支付方式 1、本合同工程款：RMB 元，总价款（大写）：元（小写） 元；进场前先由甲方垫资支付工程款的（元）给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。 2、乙方需拿出工程款的即：元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。 七、甲方权利、义务 （一）、权利 1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务，对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议； 2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。 3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。 4. 甲方对乙方使用的工程材料有权查验。 （二）、义务 1、提供现场咨询，在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料，供乙方查阅；
污水管道劳务合同范本最新
污水管道劳务合同范本最新 甲方： 乙方： 本合同的签订为乙方对市政道路劳务工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对______市区当地进行了充分的了解，乙方愿意就本劳务工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 第一条、工程项目 1、工程名称：_____________________________________。 2、工程地址：_____________________________________。 第二条、劳务内容、要求 包括但不限于土方开挖、管道基础、管道安装、雨污水口（井）砌筑安装、雨污水篦子（井盖）安装、土方回填、材料运输、成品保护、施工场地清理卫生保洁并达到最终竣工验收条件等。 风险提示：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这
里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。 第三条、劳务费用 1、根据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的实际已完成工程量，乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。工程量计算依据实际完成面计取。 2、进度款：本合同施工项目完工后，甲方支付本合同总价款的给乙方。通过验收后，乙方应向甲方提交劳务工程完整的竣工结算资料。甲方与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待甲方收到建设单位支付的工程结算款后一个月内，甲方将扣除分包工程款_____%和其他应扣款项及分包工程结算款之后支付给乙方。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付任何补偿费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。现场签证单中，未标注大、小工日时，一律按小工日单价计算。 4、应向甲方出据合法有效的劳务发票，甲方须将填写齐全的、收款人为乙方全称的票据以汇款方式汇至乙方银行账户。 5、乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对