浇捣令制度

混凝土浇捣令制度

为进一步加强混凝土浇捣的报验工作，规范混凝土浇捣的报验程序，控制混凝土的浇捣，制定本《混凝土浇捣令制度》。

1、混凝土浇捣必须实行《混凝土浇捣令制度》，浇捣令使用工程部统一表格，由施工单位填报，填写必须清楚完整。

2、专业监理工程师、工程部分管工程师在接到施工单位上报的浇捣令，经检查验收后，应立即签复意见。

3、浇捣令由工程部专业工程师、专业监理工程师签发，浇捣令未经监理公司和工程部相关专业工程师签字同意，不得进行混凝土的浇捣，若有违反的，及时发整改通知单并严格按合同相关条款予以处理。

4、工程部管理人员对施工单位、监理单位如有督促不到位、整改不及时等情况发生时按公司的相关规定执行。

5、浇捣令经各方验收人员签字后，施工单位、监理公司、工程部各留存一份。

杭州绿城千岛湖投资置业有限公司

工程管理部

混凝土浇捣令

编号：工程名称：施工单位：

隐蔽工程验收已通过

材料的合格证明文件齐全

各工种人员安排已就绪，技术交底已落实

专项方案（应急预案）已报审并鉴认

成品保护措施已落实。

安全防护措施，安全教育已落实。

预埋管件，预留孔洞位置正确。

同步技术资料已完成。

打√的已完成。

技术负责人：时间：

精心整理，仅供参考用途（日期：2020年2月13日）

1具有独立承担民事责任的能力;

1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件；注：本项目不接受联合体投标。一、购买安全生产、环境保护专业技术检查服务的依据认真贯彻落实《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《中共四川省委关于贯彻落实党的十八届三中全会精神全面深化改革的决定》（川委发〔2014〕4号）、《财政部关于做好政府购买服务工作有关问题的通知》（财综〔2013〕111号）精神，根据国家安监总局《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）、《四川省安全监管局四川省煤监局向社会力量购买服务工作暂行办法》（川安监办〔2015〕9号）、《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》（川办发〔2014〕67号）文，更有效地落实企业安全生产主体责任，动员社会优势力量在安全生产、环境保护领域提供企业安全隐患排查等专业化服务，共同参与安全生产、环境保护治理，着力提升防控事故的水平，为五通桥区经济社会的发展创造良好的安全环境。二、安全生产、环境保护专业技术检查服务的主要内容指导企业安全生产、环境保护投入，完善和改进安全生产、环境保护条件，建立健全安全生产、环境保护管理机构，完善安全生产、环境保护责任制；指导帮助企业建立健全安全生产、环境保护规章制度和操作规程，落实《化工（危化企业）企业保障生产安全十条规定》和《企业安全生产风险公告六条规定》等规定，开展环境安全隐患排查治理，健全应急救援体系，完善安全环保风险应急救

哪些是需承担民事责任的侵权行为

根据《软件条例》第23条规定,除法律、法规另有规定外,有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。 (1)未经软件著作权人许可,发表或者登记其软件软件著作人享有对软件作品公开发表权,未经允许著作权人以外的任何其他人都无权擅自发表特定的软件作品。如果实施这种行为,就构成侵犯著作权人的发表权。 (2)将他人软件作为自己的软件发表或者登记此种侵权行为的构成主要是行为人欺世盗名,剽窃软件开发者的劳动成果,将他人开发的软件作品假冒为自己的作品而署名发表。只要行为人实施了这种行为,不管其发表或者登记该作品是否经过软件著作人的同意,都构成侵权。此种行为主要侵犯了软件著作权的开发者身份权和署名权。 (3)未经合作者许可,将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记此种侵权行为发生在软件作品的合作开发者之间。作为合作开发的软件,软件作品的开发者身份为全体开发者,软件作品的发表或者登记权也应由全体开发者共同行使。如果未经其他开发者同意,又将合作开发的软件当作自己的独创作品发表或者登记,即构成本条规定的侵权行为。 (4)在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名

这种行为是在他人开发的软件作品上添加自己的署名,或者替代软件开发者署名以及或者将软件作品上开发者的署名进行涂改的行为。这种行为侵犯了软件著作人的开发者身份权及署名权。此种行为与第(2)条规定行为的区别主要是对已发表的软件作品实施的行为。 (5)未经软件著作权人许可,修改、翻译其软件此种行为是侵犯了著作权人或其合法受让者的使用权中的修改权、翻译权与注释权。对不同版本计算机软件,新版本往往是旧版本的提高和改善。此种提高和改善应认定为是对原软件作品的修改、演绎。此种行为应征得软件作品原版本著作权人的同意,否则构成侵权。如果征得软件作品著作人的同意,因修改和改善新增加的部分,创作者应享有著作权。对系职务作品的计算机软件,参与开发的工作人员调离原工作的开发单位,如其对原开发单位享有著作权的软件进行修改、提高,应经过开发单位许可,否则构成侵权。软件程序员接受第一个单位委托开发完成一个软件,又接受第二个单位委托开发功能类似的软件,仅将受第一个单位委托开发的软件略作改动即算完成提交给第二个单位,此种行为也构成侵权。如果您有版权登记需求，可以上汇桔网，汇聚全国各地的版权登记服务商，一对一服务，选您喜欢的版权登记服务代理商。严选优质商机，交易托管，实时监控服务流程，对每一步服务进度负责，汇桔网平台权威有保障，值得信任。若有版权相关疑问，欢迎登录汇桔网咨询我们的在线客服进行了解。

砖混结构混凝土施工方案53243

目录一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、混凝土工程的质量标准 (2) 1、混凝土工程质量要求 (2) 2、混凝土工程质量程序控制 (3) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (3) 六、工艺流程 (3) 七、操作工艺 (3) 1、作业准备 (3) 2、混凝土运输 (4) 3、混凝土泵送车操作 (4) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (4) 5、基础构造柱、圈梁、板砼浇筑 (5) 6、施工缝的留置位置及处理 (5) 八、质量保证措施 (6) 九、混凝土试件的制作与管理 (7) 十、混凝土养护 (8) 十一、混凝土工程质量通病及防治措施 (9) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (9) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (9) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (9) 4、预防蜂窝的措施 (9) 5、预防露筋的措施 (9) 6、预防孔洞的措施 (10) 7、预防缝隙夹渣层的措施 (10) 8、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 (10) 9、预防混凝土构件胀模的措施 (10) 10、预防混凝土垂直偏差过大的措施 (10) 11、预防混凝土构件截面尺寸超差的措施 (10) 12、预防混凝土构件累线位移的措施 (10) 13、预防混凝土构件中预埋件、预留洞、门窗洞口移位的措施 (11) 14、预防混凝土工中的钢筋移位的措施 (11) 15、预防混凝土现浇楼板裂缝的措施 (11) 十二、季节性施工 (11) 1、雨期施工 (11) 十三、成品保护 (11) 十四、安全文明施工措施 (12) 1、墙、柱、梁砼浇筑安全要求 (12) 2、环保措施 (12)

民事责任的种类有哪些

民事责任的种类有哪些核心内容：民事责任的种类有哪些？民事责任是怎么分类的？民事责任是民事主体违法民事义务所应承担的法律责任。民事责任根据不同的标准可以分为合同责任和非合同责任、双方责任和单方责任、共同责任和单独责任、财产责任和非财产责任等种类。法律快车编辑为您详细介绍关于民事责任的种类。民事责任的种类：一、合同责任和非合同责任根据民事责任和否由合同关系引起，可以分为合同责任和非合同责任。合同责任，即合同上的责任。它不仅包括违约责任即违反合同债务所生的民事责任，还包括因合同变更、解除所产生的民事责任、保证责任和非违约方未尽到防止或者减轻损害的义务所应负的责任。非合同责任，是指非因合同关系所产生的民事责任，具全包括缔约过失责任、侵权民事责任、不当得利返还民事责任等。二、双方责任和单方责任根据承担责任者是否仅为一方当事人，民事责任分为友方责任和单方责任。双方责任，是指民事法律关系的当事人双方对损害后果均有过错，各自依其过错程度承担民事责任。如《民法通则》第113条规定，“当事人双方都违反合同的，应当分别承担各自应承担的民事责任。”单方责任，是指民事法律关系的一方当事人向对方承担的民事责任。三、共同责任和单独责任根据承担责任者是一人还是多人，民事责任可以分为共同责任和单独责任。单独责任，是指责任人仅有一人的民事责任。共同责任，是指责任人为两人或者两人以以上的民事责任。根据共同责任人是否按一定的份额承担责任，共同责任又可以分为按分责任和连带责任。按份责任，是指依据法律规定或雾茫茫得当事人的约定，共同两答按照特定的份额稳中有各自承担责任。连带责任，是指按照法律规定或者当事人约定，共同责任不分份额地共同向权利人或者受害人承担民事责任。区分共同责任和单独责任的意义在于：共同责任的责任分配关系复杂，单独责任的分配简单易行。对于按份共同责任而言，尚需确定共同责任人稳中有自应当承担的责任份额。对

基础垫层混凝土浇筑申请书

混凝土浇筑申请书编号工程名称亳州市南部新区安置还原小区G区2#楼申请浇筑日期施工单位云南工程建设总承包公司计划开盘时间申请浇筑部位基础垫层浇筑方量100m3 技术要求《技术交底》强度等级C15 搅拌方式（搅拌站名称）亳州市欣鹤混凝土有限公司申请人廖显俊施工准备检查情况专业工长杨平 1.钢筋隐蔽验收□已完成□未完成 2.预埋件/预埋管/预留洞□已完成□未完成 3.模板验收□已完成□未完成 4.劳动力准备□已完成□未完成 5.机械设备准备□已完成□未完成 6.值班管理人员: 电话: 自检结论： 1.原材料、机械设备和施工人员已到位。 2.施工方案和技术交底工作已落实。专业质量检查员：____________ 项目技术负责人：__________ 项目经理：_______________ 日期：_______________

混凝土浇筑令工程名称亳州市南部新区安置还原小区G区2#楼浇筑部位基础垫层设计强度C15 浇筑方量100m3 拟浇筑混凝土时间：年月日以下工作内容是否通过验收（通过的项目请验收人签名） □钢筋隐蔽验收□预埋件、预埋管、预留洞验收□模板验收 □电气工程□地脚螺栓标高、位置验收□其它施工单位混凝土浇筑准备工作完成情况 1. 人、料、机准备情况：施工人员、材料、机械已准备完毕 2. 技术交底、安全交底情况：混凝土浇筑工作已进行安全技术交底 3. 安全防护措施情况：现场安全防护措施良好，全部到位项目经理：年月日检查验收意见：监理工程师：年月日此表由施工单位填写并报送，经业主、监理签字后作为混凝土浇筑许可手续浇捣要求：1.浇捣前模板清理干净，浇水湿润，但不得有积水。 2.后台主量器具校核，保证计量准确。 3.施工缝浇水湿润，按要求接浆 3.按要求配料，严格控制水灰比，振捣密实。

总坪工程承包施工合同(修改1)

建筑工程承包施工合同发包人：四川银漾钒钛开发有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信四川银漾钒钛开发有限公司（一期）总坪用的原则，双方就施工工程施工事项协商一致，订立合同条款如下，以资双方共同遵守：第一条工程概况四川银漾钒钛开发有限公司（一期）总坪施工程名称：工工程攀枝花市仁和区南山循环经济开发区迤资园工程地点：四川银漾钒钛开发有限公司（一期）总坪施工程内容：工工程：其中包括土石方工程、雨污水管、总坪道路施工、土壤排水工程。工程造价：工程造价暂定 8000万元。第二条工程承包范围 1、土石方工程 2. 雨污水管道安装 2.1雨污水管道安装的承包内容 - 1 - 四川银漾钒钛开发有限公司总平污雨水施工范围为一期，二期给排水总平图中的污雨水管道安装（包括挖沟、垫层、检查井砌筑、雨水收集口砌筑、井圈井盖雨水箅子的安装、管沟回填等）。 2.2雨污水管道安装工作范围四川银漾钒钛开发有限公司总平污雨水施工范围为一期，二期给排水总平图中的污雨水管道从单栋楼PVC管出来的第一个检查井的挖土砌筑工作到进入化粪池的全部管道，化粪池出来到市政排水管网的全部管道安装。 3道路工程 3.1道路工程的承包内容四川银漾钒钛开发有限公司一期，二期总平图中汽车通行道路路基，雨污水收集口砌筑，路沿石安装，沥清油路面铺设。 3.2道路工程的工作范围一期，二期总平图中汽车通行道路的全部施工范围，包括两侧路沿石安装。 4.土壤排水工程地下室顶板排水图中的排水干管、支管安装。以及卵石滤水层施工的全部工作。 5.设计变更、技术核定单、以及甲方在施工过程中另行要求的其他工程内容。 - 2 - 第三条合同工期开工日期：2010年 7 月 25 日。竣工日期：2010年11月 25 日。合同有效工期总天数为124天。若遇不可抗力因素，工期顺延（以甲方、监理签字认可为准）。第四条质量标准工程质量标准：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求进行施工，必须保证工程质量达到合格标准。第五条合同价款及支付办法一、执行定

民法通则第六章民事责任

【第六章民事责任】第一节一般规定第一百零六条公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。第一百零七条因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。第一百零九条因防止、制止国家的、集体的财产或者他人的财产、人身遭受侵害而使自己受到损害的，由侵害人承担赔偿责任，受益人也可以给予适当的补偿。第一百一十条对承担民事责任的公民、法人需要追究行政责任的，应当追究行政责任；构成犯罪的，对公民、法人的法定代表人应当依法追究刑事责任。第二节违反合同的民事责任第一百一十一条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十二条当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。第一百一十三条当事人双方都违反合同的，应当分别承担各自应负的民事责任。第一百一十四条当事人一方因另一方违反合同受到损失的，应当及时采取措施防止损失的扩大；没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失要求赔偿。第一百一十五条合同的变更或者解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。第一百一十六条当事人一方由于上级机关的原因，不能履行合同义务的，应当按照合同约定向另一方赔偿损失或者采取其补救措施，再由上级机关对它因此受到的损失负责处理。第三节侵权的民事责任第一百一十七条侵占国家的、集体的财产或者他人财产的，应当返还财产，不能返还财产的，应当折价赔偿。损坏国家的、集体的财产或者他人财产的，应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的，侵害人并应当赔偿损失。第一百一十八条公民、法人的著作权（版权），专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。第一百一十九条侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。第一百二十条公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。法人的名称权、名誉权、荣誉权受到侵害的，适用前款规定。第一百二十一条国家机关或者国家机关工作人员在执行职务中，侵犯公民、法人的合法权益造成损害的，应当承担民事责任。

承担民事连带责任的几种类型

承担民事连带责任的类型 1、因保证而承担的连带责任。根据《担保法》的有关规定，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证的方式有一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 2、合伙(包括合伙型联营)中的连带责任。《民法通则》第35条第2款规定：“合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。”可见，这种连带责任是针对合伙人与债权人这一外部关系而言，至于合伙内部仍是一种按份的责任。合伙型联营中的连带责任与合伙中的相似，根据《民法通则》第52条以及最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》的有关规定，合伙型联营各方应当依照有关法律、法规或合同的约定对联营债务负连带清偿责任。 3、因代理而承担连带责任。根据《民法通则》第65条、第66条以及《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第81条的规定，因代理而承担连带责任有以下几种情况：（1）委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。（2）代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任;第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。（3）委托代理人转托他人代理，因其转托不明，给第三人造成损失的，第三人可以直接要求被代理人赔偿损失，被代理人承担民事责任后，可以要求委托代理人赔偿损失，转托代理人有过错的，应当负连带责任。 4、因共同侵权而承担的连带责任。二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，同样应当承担连带民事责任。权利被侵害人可以向任何一个侵权人提出赔偿损失的要求，共同侵权人承担连带赔偿的责任。对此，《民法通则》第130条及有关司法解释有明确规定。 5、因共同债务而承担的连带责任。根据《民法通则》第87条的规定，债务人一方人数为两个以上的，依照法律规定或当事人约定，负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。 6、因产品不合格造成损害产品的生产者、销售者承担的连带责任。《产品质量法》第31条规定：“因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的，受害人可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿，属于产品的生产者的责任，产品的销售者赔偿的，产品的销售者有权向产品

混凝土浇筑令

十)、地下室外壁防水层地下室外墙壁结构具有自防水作用外，辅助防水也必不可少，起到取长补短效果。 1、地下室外墙壁结构拆模后，组织人员对外壁面模板接头缝，有凸浆棱角进行铲平，表面清理。 2、对个别模板接缝处有少浆、欠浆之处用防水砂浆及早补抹平正。 3、施工水平缝连接仔细检查，有夹碴或缺浆部位及时用防水砂浆修平密实，接缝平正清晰。 4、外壁面做防水层时一定要达到表面干净和干燥标准。 5、防水层冷底子油采用3:7比例调合（沥青：汽油）或市场上现成防水冷底子油，表面满涂，涂刷均匀，做到不漏底漏孔。涂刷自上而上，纵横连续涂刷各一遍，表面呈现纯黑均匀为标准。 6、待冷底子油24小时干后，涂刷、热沥青二遍，沥青熬热达到180℃以上，自上而下顺序，先刷第一遍，完后再刷第二遍，第二遍涂刷间歇位置与第一遍间歇位置错开，做到涂刷均匀，厚薄一致，避免漏刷或接头不到位，各层粘结牢度达到防水要求。 7、在防水施工中，对各层防水做法经抽样检查和试验，达到要求后方可继续施工，直至完工。 8、防水层完成后，进行壁外灌水试漏试渗，时间为>24小时，检查和验收内壁面有无渗水迹象或水影，符合要求后方可进行回填土工序。十一)、地下室外壁面回填土 1、地下室外壁面防水处理后，各种管道接口接管引至外围后进行回填土。 2、回填土采用级配良好塘碴回填，分层用打夯机打实。 3、为防止石块尖角碰触外壁面受损，影响防水，靠壁面用一层粘性土作同步回填，采用捣泥拢墙操作法，分层回填，及时捣实，层层相连，段段连接，形成有一定厚度的柔性保护层（厚约300mm以上）。 4、回填期间经常抽水排水，保持基底无水情况下回填。回填完毕方可停止抽水。 5、回填期间保护好已埋设各种电缆和管道不受任何损伤。近管系回填或夯实特别小心，并保持有一定操作余地。 6、回填表面高度，可视实况，略低于室外地面垫层底为宜，待后可将水泥碎石屑废料补填，减少外运工费。十二)、地下室结构确保质量的施工技术措施 1、外掺剂可采用定量的FDN-500或PH型缓凝减水剂，以减少用水量，节约水泥用量，改善砼工艺特性，放慢水泥的水化热释放速度，推迟和降低水化热峰值，可使砼初凝时间延长5小时以上，易施工无明显接缝产生。 2、掺用适量比例的磨细粉煤灰，起到降低水泥用量，改善砼的和易性，降低砼水化热作用，使砼温升峰值得到一定的控制。 3、使用UEA微膨胀水泥提高砼抗水能力，在连续浇砼时必须配合操作熟练的振捣手，使砼密实，砼先后浇捣接缝应在砼开始初凝前完成。 4、基层面砼接缝在浇砼前必须清理干净，用水多次冲洗，保持表面干净无杂物，原砼面达到湿润程度。浇砼前先加水泥浆后再浇砼。振机到位，不漏振，不漏浆，确实达到施工缝砼密实性要求。

总公司对分公司承担民事责任分析

总公司对分公司承担民事责任分析分公司，即公司法人的分支机构。目前，我国尚无关于其统一、系统的立法。按照我国现行民事实体法的规定，法人分支机构不是民事主体，不能享有民事权利和承担民事义务。然而，根据《民事诉讼法》对民事诉讼当事人的规定以及其司法解释对“其他组织”的界定，依法设立并领取营业执照的法人的分支机构属于民事诉讼主体。这就使得法人分支机构的民事主体资格与民事诉讼主体资格出现了相分离的情形。因此，当依法设立并领取营业执照的分公司以自己名义从事民商事活动产生纠纷被诉至法院时，总公司是否应当对分公司承担责任？承担何种形式的责任？这不仅关系着总公司的利益，也与债权人的利益紧密相连。然而审判实践中存在往往存在着截然不同的做法，这就使得本文的探讨非常具有现实意义。本文以案例入手对审判实务中总公司对分公司承担责任的四种观点进行了理论分析，同时提出了总公司对分公司民事责任的承担不应一概而论的建议，本文主张分类型处理的观点。笔者认为可以划分为三大类进行：第一，在原告仅对分公司起诉时，在这种情况下通常法院仅仅需要对分公司是否应该承担责任进行审查，当事人自己承担诉讼风险；第二，在原告以分公司与总公司为共同被告进行起诉时，此时总公司应当对分公司的民事责任承担补充责任；第三，分支机构已经不存在，或关闭、或撤销的情形，这时应该以总公司为被告进行起诉，原分支机构的民事责任由总公司来承担。一、分公司的概念界定及诉讼地位依照现行公司登记管理条例的相关规定，分公司是公司在其住所地以外设立的从事经营活动的机构，分公司仅仅是一个外设机构，它不具有企业法人的资格。一般意义上，在公司的分类中，依管辖和被管辖的关系，可以分为总公司和分公司。具体说分公司是指由总公司依法定程序设立的，在其营业执照核准的范围内从事经营活动的、其经营后果最终由总公司承担的企业法人分支机构。随着经济的发展，全球化进程的加速，越来越多的公司在各地都设立了分公司，跨国设立分公司也很常见。随之在往里的经济贸易中也产生了许多法律问题，按照我国现行民事实体法的规定，法人分支机构不是民事主体，不能享有民事权利和承担民事义务。然而，依据《民事诉讼法》以及其司法解释的规定，依法设立并领取营业执照的法人的分支机构是民事诉讼主体。《民事诉讼法》第四十八规定“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。”而《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条，对“其他组织”定义为合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括“（1）依法登记领取营业执照的个人独资企业……（4）依法成立的社会团体的分支机构、代表机构；（5）依法设立并领取营业执照的法人的分支机构；（6）依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构；（7）经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业……”；第五十三条规定“法人非依法设立的分支机构，或者虽依法设立，但没有领取营业执照的分支机构，以设立该分支机构的法人为当事人”。按照以上规定我们可以将法人的分支机构分为以下几大类，下面将分别阐述其诉讼地位。（一）非依法设立或者虽然依法设立，但是没有领取营业执照的法人的分支机构。根据现行法律规定来说，这类分公司没有进行过工商登记，其不具有对外从事经营活动的独立资格，而仅是作为公司的某一职能部门或者机构以公司的名义对外签订协议开展一定的经济活动，它在很多方面都受到总公司的管辖，比如说在业务、资金、人事等方面都要受到总公司的制约，其在经济上和法律上没有独立性，所以没有诉讼主体资格。重要的是这类分支机构

施工内业资料检查项目

施工内业资料的检查项目 1、项目前期资料（立项批复、征地用地使用证、拆迁安置等） 2、施工许可证 3、质量、安全站备案手续 4、设计图纸审查报告、地勘报告审查报告 5、项目开工报告（分单位工程） 6、施工管理控制体系组织机构网络图、管理制度、岗位职责 7、施工组织设计 8、调整后的施工总平面布置图 9、施工临电、测量、塔吊、各个专项施工方案（混凝土浇注专项方案、大体积砼温控方案、钢筋方案、模板方案，安装、消防专项方案），应急预案、动态目标控制体系及纠偏措施体系 10、安全文明施工资料14卷（填写过程，其中12卷中有两卷是拆分为4卷） 11、单位工程施工进度计划 12、单位工程周进度计划 13、单位工程月进度计划 14、单位工程施工机具的进场报验 15、总包单位资质报审、管理人员的报审 16、单位工程分包单位资质报审、管理人员的报审 17、单位工程专业人员、特种工人上岗证报验 18、选定实验室资质的报审 19、总包、专业分包、供应商、试验委托单位的合同文件 20、单位工程塔吊安检手续、备案手续（准许使用证） 21、单位工程塔吊基础、钢筋隐蔽验收记录、混凝土浇灌令 22、单位工程测量用具检测证书及报审 23、设计图纸会审纪要 24、设计变更的整理归类 25、技术核定的整理归类 26、施工技术交底 27、监理通知单的回复落实情况 28、甲方发函的回复落实情况

29、单位工程钎探资料整理归档 30、单位工程地基基础验槽签字完善 31、单位工程验槽、验筋的会议纪要 32、单位工程原始收方及整理的签单记录整理归档 33、工程计量支付及台帐 34、单位工程的定位、测量放线记录 35、单位工程轴线标高的抄测记录 36、单位工程防水材料的报验使用（材料合格证书、见证取样单、复试报告} 37、单位工程防水隐蔽的记录 38、材料进场台帐 39、水泥材料的报审{分不同品牌、标号：材料合格证书、3天强度、28天强度补强报告、见证取样单、复试报告} 40、钢筋、止水带的报审{{分不同品牌、规格：材料合格证书、见证取样单、复试报告} 41、连接套管材料的报审{{分不同品牌、规格：工艺试验报告、见证取样单、材料合格证书} 42、消防、安装管线材料的报审{分不同品牌、规格：材料合格证书、国家强制性认证书、抽检报告} 43、电焊条、电渣压力焊焊剂的报审（分不同品牌、规格：材料合格证书） 44、消防、安装预留预埋记录 45、钢筋制作（分栋号工程：钢筋下料表、检验批质量验收记录） 46、钢筋安装（分栋号工程：检验批质量验收记录） 47、钢筋的隐蔽（分栋号工程：检验批隐蔽验收记录） 48、模板工程（分栋号工程：检验批质量验收记录） 49、砼浇筑令（分换填、垫层、基础筏板、柱、梁、墙）、试验配合比、施工配合比。 50、商品混凝土质量保证资料（水泥、沙、石、外加剂的合格证及复检资料、抽样资料） 51、混凝土试块的取样、复检报告（分不同的部位、浇注时间、标号）。 52、往来函件收集整理 53、声像资料的整理归档 54、监理报验资料 55、施工日志、管理台帐

监理实施细则(通用独立柱基)

芜湖市科技综合办公楼工程监理实施细则一、工程项目概况：项目名称：科技综合办公楼工程工程地点：芜湖市高新技术开发区纬九路南侧经四一路东侧勘察单位：核工业芜湖工程勘察院设计单位：安徽星辰规划建筑设计有限公司施工单位：安徽鲁班建设投资集团有限公司监理单位：芜湖市开元工程建设监理有限责任公司建设单位：芜湖市盛力制动有限责任公司项目概况：（一）、科技综合办公楼本工程主楼为框架结构，五层综合楼，建筑高度16.45m，局部三层，建筑高度12.85m，局部六层，建筑高度24.000m，建筑物最高点29.30m；主楼±0.000相当于绝对标高7.950m，。设计使用年限为50年，建筑等级属三级，耐火等级地上为二级，地下室耐火等级为一级，屋面防水等级为Ⅱ级，结构安全等级为二级；丙类建筑，地震设防烈度六度，抗震等级为四级，；地基基础设计等级为丙级，建筑场地类别为Ⅱ类。 1、地基与基础基础柱下独立基础，基础持力层为第5层粉质粘土层，地基承载

力特征值f a=210kpa。地下室砼强度等级为C30，基础垫层（厚150）砼强度等级为C15，地下室底板及侧墙抗渗标号为S6（0.6Mpa）。 ±0.000以下用200厚Mu7.5粘土空心砖，M5.0水泥砂浆砌筑，除填充墙外，粘土空心砖孔隙用1：3水泥砂浆填实。回填土应以粘土进行分层为夯实回填，回填土重度>16KN/M3，压实系数不得小于0.94。 2、主体结构（1）、标高4.950以下部分砼强度等级均为C30，以上均为C25。（2）、砌体室内地坪以上墙体用200厚Mu7.5粘土空心砖，M5混合砂浆砌筑，粘土空心砖容重小于14KN/M3。（3）、钢筋砼保护层厚度，纵向受拉钢筋抗震锚固长度和搭接长度（分别见表二、表三、表四）。表二注：环境类型一指标高±0.000以上；环境类型二指标高± 0.000以下。基础中纵向受力钢筋的砼保护层厚度不小于40m。

垫层砼及防水保护层技术交底

缇香郡住宅建设工程 3#楼垫层混凝土及防水保护层混凝土技术交底一、工程概况本工程垫层为100厚C15混凝土，地下室底板防水保护层为 50 厚C20细石混凝土。二、施工准备插入式振捣器3台（1台备用）、平板振动器2台、铁锹8把、靠尺4根、木搓板8把、铁抹子8把、混凝土强度试模100*100*100 6组、混凝土塌落度筒2只。三、技术要求及措施 1、模板验收合格或防水层验收合格，经监理签发混凝土浇筑令后，方可进行混凝土施工。 2、混凝土采用商品混凝土，浇筑前，通知商混公司必须将材料的合格证、复试报告、混凝土配合比资料上报项目部，用于资料入档。 3、混凝土坍落度检测：进场混凝土每班次抽检不少于4次，当混凝土坍落度不稳定时则每车进行坍落度检测。将检测结果进行记录。 4、混凝土抗压强度试块留置，按施工段划分，每100m3留置一次，不足100m3按100m3留置。每次留置为标养试块及同条件试块各一组。 5、浇筑混凝土前，将基层洒水湿润。 6、1#筏板垫层标高为-10.810m，2#筏板垫层标高为-9.910m，框架柱承台垫层标高为-10.210m、-10.310m、-10.410m、-10.610m，抗水板垫层

标高为-9.760m，地下室外墙基础垫层标高为-10.310m，集水坑1垫层标高为-11.960m，集水坑2垫层标高为-12.710m，集水坑3垫层标高为-11.410m，电梯坑垫层标高为-11.910m。1#筏板防水保护层标高为-10.75m , 2#筏板防水保护层标高为-9.85m，框架柱承台防水保护层标高为-10.15m、-10.25m、-10.35m、-10.55m，抗水板防水保护层标高为-9.7m，地下室外墙基础防水保护层标高为 - 10.25m，集水坑1防水保护层标高为-11.9m，集水坑2防水保护层标高为-12.65m，集水坑3防水保护层标高为-11.35m，电梯坑防水保护层标高为-11.85m。 7、用水准仪将标高引测在砖胎模上，垫层混凝土标高控制采用钢筋桩在现场按3m*3m的网格进行控制，混凝土浇筑后将钢筋桩拔出。防水保护层标高控制采用50mm*50mm的灰饼按3m*3m的网格进行控制。 &混凝土必须振捣密实。插入式振动器采用50型，作用间距40cm，按梅花形插点，严禁漏插。平板振捣器振捣前，将混凝土刮平，前一排振捣完毕，后一排振捣应与前一排振捣作用范围重合，重合宽度不小于20cm。 9、混凝土使用木搓板搓一次，再采用铁抹子两次压光。因边角处振捣器振捣不到位，应使用搓板将混凝土拍压，提浆。抹子压过后，不应留有压痕，表面平整。 10、保护层混凝土浇筑完成后，用抹子收光的过程中，将混凝土面压槽，缝宽20cm-30cm，分格缝按4m*4m设置。待混凝土凝结后，用密封膏嵌缝。

垫层混凝土浇筑令

混凝土浇筑令匝道E-AM-11段垫层浇筑准备工作已完成，按有关规定进行了自检，符合规范及设计要求，申请浇筑混凝土施工。测量轴线、厚度、尺寸：符合要求复核人：李志刚钢筋规格、保护层：符合设计要求专检员：李志周模板尺寸、标高：符合要求专检员：李志周安装位置、数量：符合要求专检员：赵市委负责人：施工单位（章）：日期：现场检查各项工作就绪情况配合比审已经标过查及施工配合比原材料检查情况符合规定计量设施检查情况计量设施齐全

混凝土浇筑记录施工单位：北京城乡建设集团有限责任公司施记表17 工程名称枢纽区地下道路工程（E 、F 匝道）浇筑部位 E 匝道W-AM-11段浇筑日期 2014.8.5 天气情况晴室外气温（℃） 29 设计强度等级MPa ） C20 钢筋模板验收负责人李志周商品混凝土供料厂名河南东海混凝土有限公司合同号供料强度等级（MPa ） C20 试验单编号现场拌和配合比通知单编号混凝土配合比材料名称规格产地每立方米用量（kg ）每盘用量（kg ）材料含水质量（kg ）实际每盘用量（）水泥卵（碎）石砂水掺合料外加剂实测坍落度（cm ） 20 出盘温度（℃） 29 入模温度（℃） 28

施工技术负责人: 施工员：填表人见证记录试验表3 编号：工程名称：郑东新区综合交通枢纽地下道路工程（E、F匝道）取样部位：E匝道E-AM-11段样品名称：C20砼取样数量：2组取样地点：混凝土浇筑现场取样日期：2014.8.5 见证记录：试块规格：150*150*150

民事责任归责原则

一．民事责任的归责原则民事责任的归责原则，即确定民事责任的依据。我国《民法通则》规定了过错原则。过错原则对违约责任和侵权责任都适用。同时，《民法通则》又规定了无过错责任和公平责任，这两项原则适用于特殊侵权责任。（一）过错责任原则 1.过错责任过错责任原则的主要特点是，以过错为责任的构成要件，即行为人只有在主观方面有过错时，才承担民事责任。无过错即无责任。过错是判断行为人是否承担民事责任的理由和标准，是决定因素。过错责任原则实行“谁主张权利，谁提供证据”的原则，受害人请求加害人承担民事责任时，应对加害人的主观过错负举证责任。过错责任原则，较之古代社会的加害责任原则更有利于保护自由竞争，符合个人主义为核心的自由竞争制度的客观要求，有利于根除封建的责任株连，因而被各国立法继承，成为近代民法的基本原则。我国《民法通则》第106条第2款规定：“公民、法人由于过错侵害国家、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。” 2.过错推定责任过错推定责任原则是指加害人对其行为所造成的损害不能证明自己主观无过错时就推定其主观有过错并承担民事责任的一项归责原则。这是对过错责任原则的修正。过错推定责任原则与过错责任原则的关系：联系：过错责任原则与过错推定责任原则的共同之处是二者都是考虑行为人的主观过错，并把过错作为民事责任的最终构成要件。区别：过错推定责任原则的特殊之处在于举证责任倒置，即行为人的主观过错不是由受害人举证，而是由行为人自己予以举证反驳，但是，应该注意此处举证责任倒置并不是全部举证责任的倒置，而是行为人对自己主观过错进行举证。作为受害人，他仍负有部分举证责任，如损害事实、行为人的行为与损害事实之间的因果关系。由此可见，过错推定责任是过错责任的特殊形式。在我国《民法通则》中只有一条是对过错推定责任原则的规定，即《民法通则》第126条“建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，它的所有人或管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。”由此可见，过错推定责任的适用范围是法律特别规定的，因而是个别的，既然过错推定责任是过错责任的特殊形式，那么也没必要把过错推定责任原则作为一项独立的归责原则。（二）无过错责任原则 1.无过错责任原则

质量管理体系与措施81823

质量管理体系与措施为贯彻“百年大计，质量第一”和“预防为主，事前把关”的质量管理方针，确保本工程施工质量全优的实现，根据该工程施工图纸设计，现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求，特制定本质量保证措施。第一节质量目标 1、工序确保所有工序的施工要求全部达到优良等级标准，工程竣工验收争取达到优良工程标准。具体指标是：主要检查项目的合格率必须达到100%，非主要检查项目，在符合标准的基础上，合格率的平均值必须达到90%以上。 2、部位、指标：所有工序在评定合格的基础上，全部部位（工序）检验项目合格的平均值必须达到85%以上，确保所有分部分项工程的施工质量全部合格，争创符合“优良”等级标准。第二节质量保证体系及各项制度 1、本公司已全面推行ISO9002 标准，并已取得有关部门的资格认证，在该工程施工中，按照ISO9002 标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。 2、质量管理系统(见下图)：

3、详见如下质量保证体系流程图：不合格

3、严格执行各项规章制度 3.1、推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行党和国家的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。 3.2、建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职、有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。 3.3、建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我单位技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大事或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。 3.4、建立健全技术复核制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如水准高程、平面位置、基础土质、尺寸，以及预埋件（管）和预留孔的位置；现浇砼的配合比和钢材、水泥的试验成果资料：特殊项目大样图的形状、尺寸；以及其它需要复核的项目。杜绝重大差错事故的发生。 3.5、坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提前自检，再由施工员、项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。 3.6、坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项目，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。 3.7、实施砼浇令签发制度。砼浇灌前，砼施工员必须向项目经理提出签发“砼浇筑令”的书面申请，项目经理审查确认已具备浇灌条件后，签发“砼浇灌令”，否则不得开机进行砼工程施工，申请签发“砼浇灌令”否则不得开机进行砼工程施工，申请签发“砼浇灌令”时，必须递交以下资料：

民事责任承担的案例

一、年月日，张三和李四两家决定拆除共用地烟囱.张三因有事外出便委托李四全权处理.李四雇了一民工赵六帮助拆除.在上午李四非常注意安全，没拆掉一根木头都要用绳子拴着慢慢放下，由赵六在下面接着.下午，李四未了加快速度，就没有用绳子拴着木头，而直接将木头放下，但没有告知赵六.在放下第一个木头时，赵六以为有绳子拴着，就没有注意.结果木头从上面不慎掉下来将另一帮忙者王二麻子打死. 问：、谁应对王二麻子地死承担责任？如何赔偿？、侵权人承担地是何种侵权责任？二、某日，甲、乙、丙、丁四人到同学家玩，回家途中，行至河边，看到河对面洗鞋子地戊，甲提议其他三人用石子砸戊地鞋子，于是其他三人即以石子砸戊地鞋子，戊见有石子飞来，欲取鞋子避让，不料被一粒石子砸中左眼.戊为此支付医疗费元，交通费元.甲、乙、丙、丁四人地年龄分别为岁、岁、岁、岁.究竟是谁砸中戊地左眼无法查清.而甲、乙两家家境困难，收入只能勉强维持基本生活.丙家情况一般，但收入尚可，丁家家境富裕.但乙、丙、丁家认为是甲提议砸地，所以自己不应承担责任.个人收集整理勿做商业用途问：、甲、乙、丙、丁导致戊受损，构成什么侵权行为？为什么？、戊地损失应由谁承担？如何承担？三、年月日放长假期间，甲与妻乙去丙超市闲逛，在出门之时，被超市保安丁拦住.丁认为甲有盗窃嫌疑，遂同保安戊等多人将甲、乙强行扭送到办公室.丁先是强行搜查了甲和乙地背包，没有发现可疑物品，于是丁又强行搜查了甲地身体，并叫来女保洁人员搜查了乙地身体，搜查乙时丁等也在场.后甲实在气愤，与戊争吵起来，双方动手扭打在一起.甲与戊均受轻伤.甲后在检查背包时发现包中一件祖传金饰品丢失.甲主张丙超市赔偿，丙超市不同意，双方发生纠纷，诉至法院.个人收集整理勿做商业用途问：、丁地行为侵犯了甲、乙地什么权利？可否提起精神损害赔偿？为什么？、甲丢失地金饰品应由谁赔偿？可否提起精神损害赔偿？为什么？、甲对戊地身体伤害应当向谁请求损害赔偿？为什么？四、甲驾车不慎，在马路上撞伤受雇于乙歌厅做个人秀地歌星丙，致丙花去医疗费余元，并连续一周不能正常演出，乙歌厅因辍演而受损失若干.个人收集整理勿做商业用途问：、丙地医疗费该由谁承担？、甲是否应承担乙歌厅地损失？五、甲忘带家门钥匙，邻居乙建议甲从自家阳台攀爬到甲家，并提供绳索以备不测，丙、丁在场协助固定绳索.甲在攀爬时绳索断裂，从三楼坠地致重伤.各方当事人就赔偿事宜未达成一致，甲诉至法院.个人收集整理勿做商业用途问：本案该如何处理？为什么？六、共同故意行为：甲、乙为兄弟，二人合谋殴打丙.甲持木棒，乙持铁锤，一起将丙打伤. 共同过失行为：甲、乙共同抬重物登高，甲觉得负重地木棍似乎不足以承重并对乙表示了此种担忧，乙则称没有问题，甲亦表认同，二人遂继续登高.不久，木棍断裂，重物滚落砸伤随后之人丙.个人收集整理勿做商业用途故意与过失混合行为：甲杂志社为诋毁丙故意捏造虚假故事并撰文刊发.乙报社觉得该不实报道颇具市场价值便予以转载.个人收集整理勿做商业用途无意思联络地数人侵权行为直接结合：某市区十字路口，行人丙依行人绿灯由南向北步行过街，甲、乙两司机驾车闯红灯分别从东西两个方向驶来，丙左右前后躲闪不及，甲、乙两车将挤在中间相撞，致丙受伤.个人收集整理勿做商业用途教唆地共同侵权行为：甲、丙为近邻，一向交恶，一日甲、丙发生激烈争吵，适逢甲之子乙，之女丁下班回家，甲断然一吼：“给我打”，乙、丁上前将丙打成重伤.个人收集整理勿做商业用途