东财0810考试批次《工程合同管理》课程模拟题
《工程合同管理》模拟题一
一．单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题，每小题1分, 共20分）
1. 某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺，3月12日双方签订合同，则承诺的生效时间是（）。
A. 3月4日
B. 3月8日
C. 3月10日
D. 3月12日
2. 某施工合同中约定了承包商先履行义务，业主后履行义务，则（）。
A. 不管什么情况发生，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任
B. 如果承包商有确切证据证明业主不能支付工程款，就可以中止履行合同
C. 不管什么情况发生，承包商都要先履行义务，否则就要缔约过失责任
D. 如果业主经营业绩不好，则承包商可以中止履行合同
3. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，
相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
4. 某建筑材料供应商隐瞒实情将不合格的建筑材料出售给了某建设单位，则该建筑材料供应商违背了合同的（）。
A.公平原则
B.自愿原则
C.合法原则
D.诚实信用原则
5. 下列哪一个不是承包人应承担的义务( )
A.完成满足发包人要求的工程以及相关的工作；
B.提供履约担保；
C.申请有关许可、执照和批准；
D.负责工程的协调与组织实施
6. 甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕， 6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨。结算时应按照（）计算。
A．2500元/吨 B．2650元/吨
C．2800元/吨 D．2200元/吨
7. 张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。后
张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质应如何认定？（）
A．不成立 B．无效
C．可撤销 D．成立并生效
8. 下列说法正确的有( )
A.《监理工程师资格证书》终身有效；
B.《监理工程师岗位证书》终身有效；
C. 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务；
D．国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册
9. 某承包商与甲铝材厂签订了一个屋面铝板供货合同，并且预交了铝板货款，后来经过各方同意，改由乙铝材厂代替甲供货，但是，乙铝材厂供货质量有瑕疵，则下面说法正确的是（）。
A．甲铝材厂向承包商承担违约责任
B．乙铝材厂向承包商承担违约责任
C．甲铝材厂向甲铝材厂承担违约责任
D．甲铝材厂和乙铝材厂承包商承担连带责任
10. 在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
11. 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。
A．自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销
12. 下列合同无效的是（）。
A. 12岁的小伟自行到商场购买了一台价值8000元的笔记本电脑
B. 采购员王某受项目经理委托购买散装水泥10吨，结果王某分别购买了5吨散装水泥和5吨袋装水泥
C. 某国企经理利用职务之便，收受买方高额回扣，以高于市场价格50%的价格购买企业生产所需原料
D．姜某将朋友李某借给自己使用的长虹液晶电视擅自卖给了丁某
13. 对招标文件或者资格预审文件( )
A．不得收费
B．不得以营利为目的收费
C．可任意收取费用
D．以营利为目的收费
14. 招标人在中标通知书发出后，改变了中标结果，则招标人要承担（）。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.刑事责任
15. 债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是（）。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
16. 专业性较强的设备安装工程招标一般宜采用（）方式进行。
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.评标
17. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）
A．如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标;
B．所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招
标;
C．监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标;
D．是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定
18. 某承包商向某机械厂发出一个要约，希望购买一台摊铺机，机械厂收到这个要约后给承包商发出了一个通知，则下面说法正确的是（）。
A．这个通知是承诺
B．如果机械厂同意要约中的条款，这个通知被承包商收到后，购买摊铺机的合同成立C．如果机械厂同意出售摊铺机，这个通知就不可以对要约的内容做出任何变更
D．如果机械厂同意卖给承包商的摊铺机不同于承包商所希望购买的摊铺机，这个通知也可以视为承诺
19. 李某为某施工企业采购人员，今年10月受企业派遣随身携带盖有企业公章的空白合同
书前去购买水泥，但是李某却以此合同书与某木材厂签订了购买木材的协议，则该宗木材买卖合同的法律效力应如何认定？（）
A. 成立并生效
B. 无效
C. 可撤销
D. 不成立
20. 下列哪种合同承包人将承担最大风险（）
A．固定总价合同
B．可调总价合同
C．估计工程量单价合同
D．纯单价合同
二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有2-4个选项符合题意。多选、错选均不得分；本题共10个小题，每小题2分, 共20分）
1. 甲公司有一处矿山，在2003年7月1日被乙公司卖给了丙公司。同年9月1日乙公司从甲公司处购买了这处矿山，则下面说法正确的是（）。
A. 2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同无效
B. 2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同有效，乙公司必须将矿山卖给丙公司
C. 2003年7月1日，乙公司与丙公司签订的合同效力待定
D. 如果乙公司一直没能从甲公司处买到这处矿山，则2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同无效
如果乙公司一直没能从甲公司处买到这处矿山，则2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同有效，甲公司必须将矿山卖给丙公司
2. 进行合同分析的目的（）
A．将合同规定用最简单易懂的语言和形式表达出来；
B．审查合同风险；
C．解决对合同理解不一致的争执；
D．进行合同交底的需要
3. 建设工程中的设备供应方式有以下几种（）
A．委托承包；
B．按设备包干；
C．招标投标；
D．从工艺、产品设计到现场设备安装、调试总承包
4. 下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有（）
A．执行国家规定的建设工程勘察、设计程序；
B．应当签订建设工程勘察、设计合同；
C．执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定；
D．必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务
5. 甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司可以采取以下哪些措施（）A．行使代位权，要求丙偿还20万元
B．请求人民法院撤销甲方放弃债权的行为
C．乙行使权利的必要费用可向甲方主张
D．乙方应在知道或应当知道甲放弃债权2年内行使撤销权
E. 乙方应在知道或应当知道甲放弃债权1年内行使撤销权
6. 下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。
A. 要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B. 撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C. 撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D. 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E．撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
7. 下列情况投标文件作废的有（）
A．投标文件未经密封；
B．无投标人公章；
C．无相应资格的注册建筑师签字；
D．注册建筑师非投标单位聘请
8. 下列合同必须经追认后方才有效的有（）。
A．14岁的小玉接受2万元的捐赠
B．15岁的大玉在商场购买价值8000元的IBM笔记本电脑一部
C．小李受项目经理委托采购塑钢门窗，小李不仅购买了塑钢门窗，还采购了办公家具D．甲欠乙工程款，甲将扣押的乙的推土机转让给丙
E．投标单位私下达成的围标协议
9. 在施工合同履行中，甲方由于资金不到位，使乙方多次催要工程进度款都没有得到支付，
为此乙方提出提前解除合同，甲方最终同意。此时合同虽然终止，但是合同中约定的（）条款仍然有效。
A．质量B．结算
C．仲裁D．标的
E．担保
10. 按照承包方式分类合同可以分为（）
A．勘查、设计或施工总承包合同；
B．单位工程施工承包合同；
C．工程总承包合同；
D．CM合同；
E．BOT合同
三、判断题（正确的填“√”；错误的填“×”。本题共5小题，每小题1分, 共5分）
1. 不管是由债务人向第三人履行债务，还是由第三人向债权人履行债务。如果债务人或第三人没有履行，都是债务人向债权人承担违约责任。（）
2．发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。（）
3. FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。（）
4. 指定分包是业主将分包人指定给承包人。（）
5. 保留金待竣工验收合格后一次发还。（）
四、名词解释（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1. 缔约过失责任
2. 撤销权
五、简答题（本题共2小题，每小题8分, 共16分）
1. 缔约过失责任与违约责任的区别是什么？
2. 行使代位权时需要注意哪些问题？
六、案例分析题（本题共2小题，每题10分，共20分）
1.
2002年12月8日，某石材有限公司（以下简称石材公司）与某建筑工程有限公司（以下简称建筑公司）签订了《石材公司员工综合大楼建设工程施工合同》。合同主要内容：建筑公司为石材公司建造员工综合大楼，承包范围为全部土建和配套工程。工期为2002年12月10日至2003年9月10日，工程总造价人民币3200万元。
建筑公司按合同规定开始施工，具体施工部门是该建筑公司某施工队，李某作为施工队负责人，具体负责施工管理。工程交付时，石材公司组织有关部门对综合楼进行验收。验收表明，该楼质量低劣，许多指标达不到合同规定。石材公司遂以建筑公司为被告诉至法院，要求其对工程质量承担责任并承担逾期交付的违约责任。
法院受理后，委托专门机构进行了技术鉴定。鉴定确认实际施工质量均达不到设计要求，评定为不合格工程。又查明，李某的施工队与建筑公司属协作型联营关系。根据他们的联营协议规定：施工队对工程具体实施负责，包括对施工质量、经济责任负责。建筑公司对技术负责，收取总承包价款的15%技术管理费。双方经济各自独立，自负盈亏。
问题一：上述两公司所签订的《施工合同》是否有效？为什么？
问题二：有人认为石材公司与施工队已形成事实上的权利义务关系，工程质量责任应由施工队承担，你对此有何评价？
2.
某房地产开发公司欲建一豪华别墅，遂与某建筑工程承包公司签订建设工程施工合同。关于施工进度，双方在专用条件中约定：4月1日至4月20日，地基完工；4月21日至6
月30日，主体工程竣工；7月1日至10日，封顶，全部工程竣工。4月初工程开工，该项目楼在房地产市场极为走俏，为尽早建成该项目，该房地产开发公司便派专人检查监督施工进度。检查人员曾多次要求建筑公司缩短工期，均被建筑公司以质量无法保证为由拒绝。为使工程尽早完工，房地产开发公司所派检查人员遂以承包公司名义要求材料供应商提前送货至目的地，造成材料堆积过多，管理困难，部分材料损坏。该承包公司遂起诉该企业，要求其承担损害赔偿责任。房地产开发公司以检查作业进度，督促完工为由抗辩。法院判决该房地产开发公司抗辩不成立，应依法承担赔偿责任。
请说明法院判决的依据。
七、计算题（要求计算项目列出计算过程；计算结果应列出计量单位。本题共1小题，9分）
某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳5 000元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值10万元，在保证承包商最多可以向材料供应商要求多少赔偿？
《工程合同管理》模拟题二
一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题，每小题1分, 共20分）
1. 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。
A. 要约内容不明确
B. 要约人不特定
C. 受要约人错误
D. 无订立合同的意思表示
2. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或（）天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。
A．21 B.48 C.70 D.84
3. 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（）。
A. 虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B. 投标人购买招标文件，属要约行为
C. 投标人参加现场考察，属要约行为
D. 评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
4. 甲、乙两公司签订买卖合同，合同总标的额10万元，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。后乙公司违约，造成甲公司经济损失2.1万元。现甲向人民法院起诉，请问甲最多可以要求乙支付（）。
A. 2万元
B. 2.6万元
C. 3万元
D. 3.1万元
5. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )日前，以书面形式投掷所有招标文件的收受人。
A．10 B. 15 C.20 D.30
6. 在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应与（）
签订分包合同。
A. 业主
B. 发包人
C. 承包人
D. 发包人或承包人
7. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（）。
A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担
B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任
8. 关于标底的说法正确的是（）
A．每个招标项目都必须编制一个标底
B．每个招标项目都应该编制两个标底
C．招标项目可以不必编制标底
D．标底必须要经过审查
9. FiDiC合同条件内规定, 承包商自有的施工机具运入工地后, 若其他承包工程项目施工需要用时, ( )。
A.可自行运出工地
B.应经业主批准后才能运出工地
C.经监理工程师批准后才能运出工地
D.不能运出工地
10. 施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。
A.建设项目依据国家计划被取消
B.战争
C.动乱
D.协议条款内约定等级以上的地震
11. 下列选项正确的是（）。
A．当事人对保证方式没有约定的，按照一般保证承担保证责任
B．如果在保证合同中有约定，保证人可以只保证主债权
C. 如果债务人不能按时偿还债务，则保证人就要首先代为清偿
D. 保证人可以是债务人，也可以是第三人
12. 施工合同示范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，应由（）组织试车。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设备供应单位
13. 甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲
乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于( )事实。
A．清偿 B．混同
C．提存 D．抵消
14. 建设单位欠施工企业200万元工程款，还债期限是2004年3月1日。施工企业欠材料供应商材料款100万元，还债期限是2004年4月1日。2004年2月1日，施工企业免除了建设单位所欠200万元工程款债务，则（）。
A. 2004年2月1日，材料供应商可以行使撤销权
B. 2004年4月1日，材料供应商可以行使撤销权
C. 只有在2004年4月1日施工企业不能偿还债务的情况下，材料供应商才可以行使撤销权，要求建设单位向施工企业偿还债务200万元
D．只有在2004年4月1日施工企业不能偿还债务的情况下，材料供应商才可以行使撤销权，要求建设单位向施工企业偿还债务100万元
15. 定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。
A．10% B．20% C．25% D．30%
16. 甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2005年6月1日前交付完毕， 6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2005年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，则结算时应按照（）计算。
A. 2800元/吨
B. 2650元/吨
C. 2500元/吨
D. 2200元/吨
17. 当事人依据合同规定主张解除合同的，应当通知对方，合同从（）时解除。
A.当事人提出的时间
B.发出通知的时间
C.通知送达到对方的时间
D.对方接受通知的时间
18. 提交投标文件的投标人少于（）人时, 依法应重新招标。
A．3 B.5 C.7 D.10
19. 在仲裁协议中，（）是必须约定的内容。
A.仲裁的地点
B.仲裁的时间
C.选定的仲裁员
D.选定的仲裁委员会
20. 下列关于示范文本、格式合同与格式条款的说法正确的是（）。
A. 示范文本与格式合同是同一概念
B. 示范文本与格式条款是同一概念
C. 对示范文本有不同理解的，应对提供示范文本的一方作不利的解释
D．示范文本可供参照，当事人可以改变其中的内容
二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有2-4个选项符合题意。多选、错选均不得分；本题共10个小题，每小题2分, 共20分）
1. 在施工合同履行中，甲方由于资金不到位，使乙方多次催要工程进度款都没有得到支付，
为此乙方提出提前解除合同，甲方最终同意。此时合同虽然终止，但是合同中约定的（）条款仍然有效。
A．质量B．结算
C．仲裁D．标的
E．担保
2. 建设工程总包合同的总承包人包括（）
A. 设计单位
B.以设计院为主体的设计工程公司
C. 工程总承包公司
D. 勘察设计院
3. 下列属于承包人责任的有（）
A. 于通往现场道路上的桥梁加固或道路的改建负责
B. 保持现场整洁
C. 对分包商的行为负责
D. 对承包人实施的经工程师同意的工程负责。
4. NEC合同体系包括（）
A．工程与施工主合同 B. 工程与施工从合同
C. 职业服务合同
D.争端裁定合同
5. 下列说法正确的是（）。
A. 撤销权只有债权人才能行使
B. 抗辩权适用于单务合同
C. 如果某人怠于行使其到期债权，则其债权人可以行使代位权
D. 行使撤销权和代位权的费用都要由行使人承担
E. 债务人放弃其到期债权，并不意味着债权人就具备了行使撤销权的条件
6. 参加建设项目主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备下列哪些条件（）
A．具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体；
B．财产状态良好；
C．近两年没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为；
D．承担过类似建设项目的相关工作，并有良好业绩和记录
7. 下面哪些是自行招标应具备的条件（）
A．具有项目法人资格；
B．有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员；
C．熟悉和掌握招标投标法及有关规定；
D．有从事同类工程建设项目招标的经验
8. 超越本单位资质等级承揽工程的，责令（）；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得
的，予以没收。
A．停止违法行为 B．处以罚款
C．可以责令停业整顿 D．降低资质等级
E．可以并处以5万元以上，30万元以下的罚款
9. 下列选项中可以进行抵押的财产有（）。
A. 土地所有权
B. 有《房屋买卖合同》和购房发票但尚未办理产权证的商品房
C. 抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权
D. 高等学校的教室、实验室和学生宿舍
E. 建设审批程序规范的在建工程
10. 勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。
A.经批准的设计任务书
B.工程项目的选址报告和资源报告
C.满足设计要求的勘察资料
D.有关工程施工条件的资料
E.有关工程设备的技术资料
三、判断题（正确的填“√”；错误的填“×”。本题共5小题，每小题1分, 共5分）
1. 只要债务人怠于行使“到期债权”，债权人就可以行使代位权。（）
2. 某施工单位向某水泥厂订购500吨水泥，合同价为300元/吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为350元/吨，水泥厂要求变更单价，施工单位不同意，则此时水泥厂可单方宣布解除合同。（）
3. 施工合同示范文本规定，承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用应由承包方承担。（）
4. 抗辩权只能存在于双务合同中。（）
5. 债权人是以自己的名义，而不是以债务人的名义，向次债务人（即债务人的债务人）行使代位权。（）
四、名词解释（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1. 缔约过失责任
2. 保留金
五、简答题（本题共2小题，每小题8分, 共16分）
1. 建设工程竣工验收应当具备的条件有哪些？
2. 发包人向勘察人提供的有关资料文件包括哪些？
六、案例分析题（本题共2小题，每题10分，共20分）
1.
甲厂向乙施工企业去函表示：“本厂生产的永久牌40W灯管，每只单价28元。如果贵企业需要，请与我厂联系。”乙企业回函：“我企业愿向贵厂订购永久牌40W灯管1000只，每只单价23元。”2个月后，乙企业收到甲厂发来的1000只永久牌40W灯管，但每只价格仍为28元，于是拒收。为此甲厂以乙企业违约为由起诉于法院。试分析：
（1）乙企业是否违约？
（2）为什么？
2.
1995年2月24日，甲建筑公司与乙厂就乙厂技术改造工程签订建设工程合同。合同约定：甲公司承担乙厂技术改造工程项目56项，负责承包各项目的土建部分；承包方式按预算定额包工包料，竣工后办理工程结算。合同签订后，甲公司按合同的约定完成该工程的各土建项目，并于1996年11月14日竣工。孰料，乙厂于1996年9月被丙公司兼并，由丙公司承担乙厂的全部债权债务，承接乙厂的各项工程合同、借款合同及各种协议。甲公司在工程竣工后多次催促丙公司对工程进行验收并支付所欠工程款。丙公司对此一直置之不理，既不验收已竣工工程。也不付工程款。甲公司无奈将丙公司诉至法院。
法院判决丙公司对已完工的土建项目进行验收，验收合格后向甲公司支付所欠工程款。
问题：法院判决合不合理并说明理由。
七、计算题（要求计算项目列出计算过程；计算结果应列出计量单位。本题共1小题，共9分）
某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳5 000元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值10万元，在保证承包商最多可以向材料供应商要求多少赔偿？
《工程合同管理》模拟题三
一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题，每小题1分, 共20分）
1. 某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。
A. 建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更
B. 承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺
C. 建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知
D. 建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知
2. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。
A. 承包商在要约中确定了承诺期限
B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作
C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出
D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复
3. 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
A．单价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同
4. 某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效（）。
A. 5月1日
B. 5月8日
C. 5月9日
D. 5月10日
5. 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。
A．合同约定的竣工日
B．竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C．办理竣工结算之日
D．工程保修期满之日
6. 需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。
A．监理工程师和业主
B．监理工程师和初步设计原批准单位
C．监理工程师和上级主管部门
D．监理工程师和原设计单位
7. 合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。
A．即停止执行 B.继续有效
C. 宣告无效
D.对要求变更的条款部分无效
8. 2002年1月1日，某项目经理采用欺诈的手段与某材料供应商签订了一份水泥供货合同，则下面说法正确的是（）。
A. 材料供应商撤销合同的诉讼时效是2年
B. 该合同属于无效合同
C. 该材料供应商必须在2003年1月1日之前将该合同撤销
D. 如果想要撤销合同，该材料供应商只能请求人民法院行使撤销权
9. 建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位，再由后者将其分包给若干设计、施工单位，并对它们进行项目管理的承包方式是( )
A.BOT合同；
B.CM合同；
C. 勘查、设计或施工总承包合同；
D. 单位工程施工承包合同
10. 对于《协议书》工期的填写不正确的是( )
A.开工日期：2003年4月24日；
B.开工日期：签订合同后第45日；
C.合同工期：三个月；
D.竣工日期：签订合同后第365日
11. 甲向乙发出一个要约，表明了想要购买乙生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲时已经超过了要约中确定的期限，则下面说法正确的是（）。
A．该承诺是否有效由甲决定
B．该承诺是否有效由乙决定
C．该承诺无效
D．该承诺是否有效由甲乙双方协商决定
12. 含安装工程项目的建筑工程一切险的保险单，通常要规定试车期，一般为（）
A.1个月；
B.1个半月；
C.2个月；
D.2个半月
13. 下列情形中，造成合同权利义务终止的是( )。
A．债权人拒绝受领标的物
B．当事人－方延迟履行义务
C．当事人－方下落不明
D．债权人免除债务
14. 发包人支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，担保额为总工程额的 ( )
A.20%-30%；
B.10%-30%；
C.20%-25%；
D.30%-50%
15. 下列属于和解与调解的区别的是( )
A.方法灵活；
B.程序简便；
C.节省时间；
D.有第三方介入
16. 我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出（）
A.3个月内；
B.4个月内；
C.6个月内；
D.5个月内
17. 下面对FIDIC表述正确有（）
A．FIDIC合同是单价合同；
B．根据实际施工进度按季度付款；
C．合同价格就是工程价款；
D．付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定
18. 甲与乙订立买卖彩色钢板的合同，合同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物
后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（）。
A. 行使同时履行抗辩权
B. 行使不安抗辩权
C. 行使先履行抗辩权
D. 违约行为
19. 甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以3300元/吨的价格卖给
乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示员要约中的价格作废，现改为3500元/吨，其他条件不变。普通信件于2月8日到达，快件于2月7日到达，乙公司均已收到两封信，但秘书忘记把第二封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。请问，甲乙公司之间的合同是否成立，为什么？
（）
A. 合同未成立，原要约被撤销
B. 合同未成立，原要约被新要约撤回
C. 合同成立，快件的意思表示未生效
D. 合同成立，要约与承诺取得了一致
20. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（）。
A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担
B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任
二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有2-4个选项符合题意。多选、错选均不得分；本题共10个小题，每小题2分, 共20分）
1. 进行合同分析的目的（）
A.将合同规定用最简单易懂的语言和形式表达出来；
B.审查合同风险；
C.解决对合同理解不一致的争执；
D.进行合同交底的需要
2. 甲公司有一处矿山，在2003年7月1日被乙公司卖给了丙公司。同年9月1日乙公司从甲公司处购买了这处矿山，则下面说法正确的是（）。
A. 2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同无效
B. 2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同有效，乙公司必须将矿山卖给丙公司
C. 2003年7月1日，乙公司与丙公司签订的合同效力待定
D. 如果乙公司一直没能从甲公司处买到这处矿山，则2003年7月1日乙公司与丙公司签订的合同无效
E.如果乙公司一直没能从甲公司处买到这处矿山，则2003年7月1日乙公司与丙公
司签订的合同有效，甲公司必须将矿山卖给丙公司
3. 在法律没有特别规定及合同没有特别约定时，出现了下述哪种情况，一方当事人有权解
除合同?（）
A. 对方当事人有违约行为
B. 发生不可抗力事件，使合同目的无法实现
C. 一方当事人迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍没有履行合同
D. 以特定物为标的的合同，标的灭失
E.合同标的价格上扬
4. 下面属于FIDIC合同中规定的雇主责任有（）
A．无法预防和防范的自然力造成的损失；
B．指定分包商失误，造成的承包商损失；
C．工程师的行为；
D．核污染造成的损失
5. 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。
A. 承包人负责检查试验
B. 发包人负责检查试验
C. 费用由发包人负责
D. 费用由承包人负责
E. 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期
6. 下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有（）
A.执行国家规定的建设工程勘察、设计程序；
B.应当签订建设工程勘察、设计合同；
C.执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定；
D.必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务
7. 对于下列对于责任的认定正确的有（）
A．经过工程师的检查合格的工程，承包人无责；
B．雇主有权免除承包人的责任；
C．工程师有权免除承包人的责任；
D．工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任
8. 施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。
A. 发生设计变更
B. 包人延误移交施工现场
C. 承包人采购的材料供货商未能按时交货
D. 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
9. 下面属于承包人违约的有（）
A．将工程的某些部分分包出去；
B．接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行；
C．接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善；
D．无正当理由拖延开工。
10. 下列哪些权利可以质押？（）
A．公民王某持有的两年期储蓄存单
B．A公司董事李某持有的本公司股票
C．乡（镇）企业的厂房占用的土地使用权
D．公路桥梁的收益权
E. B公司的办公楼
三、判断题（正确的填“√”；错误的填“×”。本题共5小题，每小题1分, 共5分）
1. 债权人是以自己的名义，而不是以债务人的名义，向次债务人（即债务人的债务人）行使代位权。（）
2. 如果发包人要求监理单位对驻外地监理人员意外事故进行保险，监理单位应作出一切合
理的努力，让承保人办理此类保险，费用由监理单位负担。（）
3. 在投标过程中投标人可以在投标截止时间撤回已提交的投标文件，但其投标保证金不予退还。（）
4. 施工总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式（）
5. 当合同文件出现含糊不清或不相一致的情况时，通常按合同文件的优先顺序进行解释（）
四、名词解释（本题共2小题，每小题5分，共10分）
1. 先履行抗辩权
2. 质押
五、简答题（本题共2小题，每小题8分, 共16分）
1. 合同生效的要件有哪些？
2. 制定<协议书>的目的
六、案例分析题（（本题共2小题，每题10分，共20分））
1.大连市一卫生洁具销售公司发出一个广告：在2006年4月1日这一天，凡是到我公司解放广场店铺购买Z型号TOTO座便器的客户，统统五折销售（原价3200元/个），广告的有效期为1天。到了4月1日这天，许多客户前来购买，但公司却拒绝销售，理由是4月1日是愚人节。
试分析：
（1）卫生洁具公司的广告是否构成要约？
（2）公司是否有权撤销广告？理由是什么？
2. 施工企业甲与木材公司乙签订一份木材买卖合同，合同约定买方甲应在合同生效后15日内向卖方乙支付40%的预付款，乙公司收到预付款后3日内发货至甲的施工工地，甲收到货物验收后即结清余款。乙收到甲40%预付款后的2日即发货至甲的施工工地。甲收到货物后经验收发现木材质量不符合合同约定，遂及时通知乙并拒绝支付余款。
试分析：
（1）甲拒绝支付余款是否合法？
（2）甲的行为若合法，法律依据是什么？
（3）甲行使的是什么权利？若行使该权利必须具备什么条件？
七、计算题（要求计算项目列出计算过程；计算结果应列出计量单位。本题共1小题，共9分）
某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都遭受了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则甲方需要赔偿乙方多少损失？
参考答案
模拟题一
四．名词解释
1. 缔约过失责任，是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任。
2. 所谓撤销权，是指因债务人实施了减少自身财产的行为，对债权人的债权造成损害，债权人可以请求人民法院撤销债务人该行为的权利。
五．简答题
1.
（1）缔约过失责任发生在合同的订立过程中，而违约责任发生在合同订立以后。（2分）违约责任中的“约”指的就是合同中的约定，所以，如果没有生效的合同约定，更就谈不上违约了。（2分）
（2）缔约过失责任强调当事人一方要有过错，而违约责任不管当事人是否有过错，只要事实上没有按照合同的约定来做或没做好就要承担违约责任。（2分）
（3）缔约过失责任强调另一方当事人要有实际损失，而违约责任则并不强调守约方是否实际有损失。（2分）
2.
（1）行使代位权的前提有四个：一是债权必须已到期；二是债务人怠于行使；三是怠于行使行为对债权人造成损害；四是债权人有保全债权的必要。
（2）债权人须向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。
（3）代位权的行使范围以债权人的债权为限。
（4）债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。
六．案例分析
1.
双方签订《施工合同》无效，因为根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，员工宿舍属于关系社会公共利益、公众安全的项目，且项目总投资额超过3000万元，所以该项目必须进行招标。
所造成的经济损失和违约责任应由建筑公司和施工队李某承担连带责任。
2.
答：本案设计发包方如何行使检查监督权问题。《合同法》第277条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查”。
如果发包人对作业进度质量进行检查，妨碍了承包人正常作业，那么，承包人有权要求发包
人承担由此造成的一切后果和损失；如果发包人的检查工作虽未妨碍承包人正常作业，但却超出了进度和质量两方面的范围限制，则承包人亦可拒绝接受检查，或要求发包人承担由此造成的损失。
本案中，房地产开发公司派专人检查工程施工进度的行为本身是行使检查权的表现。但是，检查人员的检查行为，已超出了法律规定的对施工进度和质量进行检查的范围，且以承包公司名义促使材料供应商提早供货，在客观上妨碍了承包公司的正常作业，因而构成权利滥用行为，理应承担损害赔偿责任。
七．计算题
合同中既约定了违约金，又约定定金，承包商只能选择其中一种赔偿方式。（2分）
（1）如果承包商选择适用定金条款，则
该承包商可获得定金“双倍返还”，即
5 000元×2＝10 000元，（3分）
其中只有5 000元才是违约金性质的补偿。
（2）如果承包商选择违约金条款，则
该承包商可获违约金赔偿为：10万元×8%＝8 000元；（1分）
但除此之外，承包商还可要求材料供应商返还5 000元定金，因此承包商可从材料供应商处获得赔偿金额为13 000元。（2分）
由（1）、（2）可知，承包商可从材料供应商处获得的最大赔偿金额为13 000元。（1分）
模拟题二
四．名词解释
1. 缔约过失责任，是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任。
2. 在业主（工程师）根据合同的约定，每次支付工程进度款时扣除一定数目的款项，作为承包商完成其修补缺陷义务的保证。
五．简答题
1.
（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容
（2）有完整的技术档案和施工管理资料
（3）有工程使用的主要建筑材料﹑建筑构配件和设备的进场试验报告
（4）有勘察﹑设计﹑施工﹑工程监理等单位分别签署的质量合格文件
有施工单位签署的工程保修书.
2.
（1）提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)﹑施工﹑勘察许可等批件(复印件)
（2）提供工程勘察任务委托书﹑技术要求和工作范围的地形图﹑建筑总平面布置图
（3）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
（4）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力﹑电讯电缆﹑各种管道﹑人防设施﹑洞室等)及具体位置分布图
（5）发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用
六．案例分析
1.
答题要点：
（1）乙企业不违约。（3分）
（2）因为合同还未成立。（2分）乙企业对甲厂的回函是一个附条件的新要约（2分），因其对甲厂的要约作出了实质性变更（价格由28元/只改为23元/只），这一行为并不是承诺，而是一个新要约（2分）。《合同法》第30条规定：“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。”乙企业的回函对甲厂灯管的报价提出异议，属于实质性变更，故为新要约。因此，该合同没有成立，乙企业并不需要承担任何违约责任。（1分）
2.
答：此案签订建设工程承包合同的是甲公司与乙厂，但乙厂在被丙公司兼并后，丙公司承担了乙厂的全部债权债务并承接了乙厂的各项工程合同，当然应当履行原甲公司与乙厂签订的建设工程承包合同，对已完工的工程项目进行验收，验收合格无质量争议的，应当按照合同规定向甲公司支付工程款，接收该工程项目，办理交接手续。根据《合同法》第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。并接收该建设工程。”“建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。” 因此，法院的判决是正确的。
七．计算题
合同中既约定了违约金，又约定定金，承包商只能选择其中一种赔偿方式。（2分）
（1）如果承包商选择适用定金条款，则
该承包商可获得定金“双倍返还”，即
5 000元×2＝10 000元，（3分）
其中只有5 000元才是违约金性质的补偿。
（2）如果承包商选择违约金条款，则
该承包商可获违约金赔偿为：10万元×8%＝8 000元；（1分）
但除此之外，承包商还可要求材料供应商返还5 000元定金，因此承包商可从材料供应商处获得赔偿金额为13 000元。（2分）
由（1）、（2）可知，承包商可从材料供应商处获得的最大赔偿金额为13 000元。（1分）
模拟题三
四．名词解释
1. 先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行的一方未履行或者履行债务不符合约定，后履行的一方有权拒绝先履行一方的履行要求。
2.是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人手中占有，用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保。质押包括动产质押和权利质押两种。
五．简答题
1.
合同的生效要件是判断合同是否能够具备法律效力的标准，是合同生效的法定必备条件。合同生效应具备以下要件：
（1）合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2分）
（2）合同当事人意思表示真实；（2分）
（3）合同不违反法律或者社会公共利益；（2分）
（4）具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件。（2分）
2.
（1）确认双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了
（2）确认合同文件的组成部分
（3）确认合同主体双方并签字盖章,约定合同生效
（4）合同双方正中承诺旅行自己的义务,有助于增强履约意识
六．案例分析
1.
答题要点：
（1）构成要约。（2分）根据《合同法》规定，一般的商业广告为要约邀请，但若商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。在此案例中，卫生洁具公司所售货物标的以及价格明确具体，表明只要客户于2006年4月1日前来购买，公司即受此广告约束，要将该型号TOTO 座便器以1600元/个的价格销售给客户。因此，此广告完全符合要约的成立要件。（3分）（2）公司无权撤销广告。（2分）虽然《合同法》规定要约可以撤销，但是《合同法》第19条也规定了有下列条件之一的，要约不得撤销：①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。在此案例中，公司已经确定了承诺期限，即广告的有效期为1天，故而该广告不可撤销。（3分）
2.
答题要点：
（1）甲拒绝支付余款是合法的。
（2）《合同法》第67条规定“当事人互负债务，又先后顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”乙虽然将木材如期运至约定地点，但其木材质量不符合合同约定的质量，及其履行债务不符合合同约定，根据第67条的规定，甲有权拒绝支付余款。
（3）甲行使的是先履行抗辩权。
大学课程-货币银行学-模拟试题1
《货币银行学》模拟试题（一） 一、填空题（每空1分，共10分） 1、双本位制下，金币和银币是按照____________________________ 比价流通的。 2、在不兑现货币流通时期，确定单位货币价值就是确定本币单位的____________ ，或确定与关键货币的固定比价。 3、按照凯恩斯货币需求理论的观点，交易动机和预防动机的货币需求主要取决于__________ 的大小而与利率无关。 4、按照部门差异型通胀的解释，由于生产部门与服务部门__________________________ 在劳动生产率等方面存在差异，而两大部门的_______________________________ 趋于一致，最终导致一般物价水平上涨。 5、____________________________________是中央银行发挥职能作用的基础。 6、理论上讲，利息率的上限是__________________________________________ 。 7、证券流通市场一般分为____________________________________ 和场外市场。 8、我国的金融体系是以___________________ 为核心，商业银行和政策性银行为主体，其他各类金融机构并存的架构。 9、在直接融资中，资金供求双方是通过买卖___________________________ 来实现融资的目 的。 10、从货币供给机制过程看，中央银行供给__________________________ ，商业银行创造存 款货币。 二、单项选择题（10 X1分=10分，将正确答案的代号填入表中相应的题号中） 1、我国目前的银行同业拆借利率属于（） A、官定利率； B、市场利率； C、公定利率； D、实际利率。 2、商业票据的债权人为转让票据而在上所作的签字被称为（） A、承兑 B、贴现 C、担保 D、背书 3、本位货币是（） A、被规定为标准的、基本通货的货币 B、本国货币当局发行的货币
货币银行学 章节题库 ch14
ECON320Chapter 14 Practice Test Professor C. James Hueng 1)A tool for managing interest rate risk that requires exchange of payment streams is a A)macro hedge. B)futures contract. C)swap. D)forward contract. E)micro hedge. 2)A financial contract that obligates one party to exchange a set of payments it owns for another set of payments owned by another party is called a A)hedge.B)swap.C)call option.D)put option. 3)A swap that involves the exchange of one set of interest payments for another set of interest payments is called a(n) A)currency swap.B)national swap.C)swaptions.D)interest rate swap. 4)If Second National Bank has more rate-sensitive assets than rate-sensitive liabilities, it can reduce interest rate risk with a swap that requires Second National to A)receive fixed rate while paying floating rate.B)both receive and pay fixed rate. C)pay fixed rate while receiving floating rate.D)both receive and pay floating rate. 5)If Second National Bank has more rate-sensitive liabilities then rate-sensitive assets, it can reduce interest rate risk with a swap that requires Second National to A)pay fixed rate while receiving floating rate.B)receive fixed rate while paying floating rate. C)both receive and pay fixed rate.D)both receive and pay floating rate. 6)If a bank has more rate-sensitive assets than rate-sensitive liabilities A)it reduces interest rate risk by swapping rate-sensitive income for fixed rate income. B)it increases interest rate risk by swapping rate-sensitive income for fixed rate income. C)it reduces interest rate risk by swapping fixed rate income for rate-sensitive income. D)it cannot reduce its interest rate risk. E)it neutralizes interest rate risk by receiving and paying fixed-rate streams. 7)Financial derivatives include A)bonds.B)futures.C)stocks.D)none of the above. 8)By hedging a portfolio, a bank manager A)reduces interest rate risk.B)increases the probability of gains. C)increases exchange rate risk.D)increases reinvestment risk. 9)Hedging risk for a long position is accomplished by A)taking a neutral position. B)taking another long position. C)taking a short position. D)taking additional long and short positions in equal amounts. E)none of the above. 10)A contract that requires the investor to buy securities on a future date is called a A)cross.B)short contract.C)hedge.D)long contract. 11)A person who agrees to buy an asset at a future date has gone A)short.B)even.C)long.D)ahead.E)back.
东财货币银行模拟题
《货币银行学》模拟试题（一） 一、名词解释（每题3分，共计15分） 1．“格雷欣法则” 2．基础货币 3．回购交易 4．抑制型通货膨胀 5．道义劝告 二、填空题（每空1分，共计10分） 1．消费信用有两种基本形式：和。 2．在商业票据的流通过程中，由转让人在票据的背面作转让签字的行为，称为。 3．一张票面金额为1000元的10年期债券，每年支付100元利息，假如某日的市场价格为900元，则当期收益率为，当日某投资者以900元的价格买进，持有一年后以980元的价格卖出，其实际收益率（回报率）为。 4．《巴塞尔协议》规定，各国商业银行资本占其风险加权资产的比重必须达到。 5．在支票广泛流通的基础上形成的现代制度是商业银行信用创造功能的基础。 6．新中国成立以来的第一家商业银行是1986年经国务院批准重新组建 的。 7．今年的物价指数为180，今年的通货膨胀率为20%，则去年的物价指数是。 8．“太多的货币追逐太少的商品”，这种说法指的是型通货膨胀。 三、混合选择题（每题1分，共计20分） 1．在下述五种表述中，哪种使用了经济学家的货币定义？（） A．“上周你挣了多少钱？” B．“我到商店里去时总是确信带足了钱。” C．“爱财是万恶之源。” D．“那位歌星确实很富，他的钱多得不得了。” E．“他有份好工作，挣钱很多。” 2．认为货币供给将完全由中央银行的行为所决定。（）A．货币供给内生论者B．货币供给外生论者 C．货币供给中性论者D．货币非中性论者 E、货币供给由公众决定论者 3．在货币供应量决定因素中，商业银行能控制的是〔〕。 A．基础货币B．法定准备率C．现金比率D．超额准备率E．汇率 4．影响现金比率的因素有（）
货币银行学模拟试题1
C.降低交易成本并提供金融服务便利 D.改善信息不对称 陕西师范大学货币银行学模拟试题（1） 共團475人浏览［大］［中］［小］ 一、名词解释 1. 货币流通 2. 劣币驱逐良币规律（格雷欣定律） 3. 信用 4. 直接融资 5. 基准利率 6. 贴现 7. 利率管制 8. 外汇 9. 汇兑心理说 10.金融市场 二、选择题 1. 货币执行支付手段职能的特点是（）。 A.货币是商品交换的媒介 B.货币运动伴随商品运动 C.货币是一般等价物 D.货币作为价值的独立形式进行单方面转移 A. 银行活期存款 B.企业单位定期存款 C.居民储蓄存款 D.现金 3. 商业信用是企业在购销活动中经常采用的一种融资方式。商业信用的特点有 （ A. 主要用于解决企业的大额融资需求 B. 商业信用融资期限一般较短 C. 商业信用周期较长，在银行信用出现后，企业就较少使用这种融资方式 D. 商业信用融资规模无局限性 4. 利息是（）的价格。 A. 货币资本 B.借贷资本 C.外来资本 D.银行资本 A.提供支付结算服务 B.融通资金 发布日期：2010-07-29 11:05 发布人：圣才学习网 2.在我国货币层次中，狭义货币量包括（ ）。 ）。 5.可以将金融机构的功能描述为（ ）。
6. 世界银行集团包括（ ）。 A.IMF B.国际开发协会 C.国际清算银行 D.国际金融公司 7. 中央银行是一个国家的货币金融管理机构，对其特点可概括为（ A.发行的银行 B.国家的银行 C.存款货币银行 D.银行的银行 8. 衍生金融工具有（ ）。 A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.期权 A.不稳定 B.不确定性 C.相对稳定 D.相对不稳定 10. 货币供给的控制机制由（ ）环节构成。 D.货币乘数 A.银行活期存款 B.企业单位定期存款 C.居民储蓄存款 D.证券公司的客户保证金存款 13.马克思的货币起源理论表明（ ）。 A.货币是国家创造的产物 B.货币是先哲为解决交换困难而创造的 C.货币是为了保存财富而创造的 D.货币是固定充当一般等价物的商品 14. 根据融资活动中所产生的当事人的法律关系和法律地位的不同，融资方式可以分为（ A.债权融资 B.股权融资 C. 直接融资 D.间接融资 15. 在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心位置的机构是（ A.社会性公律组织 B.行业协会 C.中央银行或金融管理当局 D. 分业设立的监管机构 ）。 9.弗里德曼认为货币需求函数具有（ ）的特点。 A.货币供应量 B.基础货币 C.利率 11.信用是（ ）。 A.买卖行为 B. 赠予行为 C.救济行为 D.各种借贷关系的总和 12.在我国货币层次中准货币是指（ ）。 ）。 ）。
货币银行学试题库及答案
16. 17. 1. 执行价值单方向转移的货币职能是（） A. 价值尺度 B. 流通手段 C. 支付手段 D. 贮藏手段 2. 租赁设备由承租人维修保养的是（） A. 经营租赁 B. 古代租赁 C. 传统租赁 D. 金融租赁 3. 1998 年我国取消贷款规模管理后， 货币政策中介目标主要是（） A. 利率 B. 同业拆借利率 C. 货币供应量 D. 存款准备金率 4. “扬基债券 ”的面值货币是（） A. 日元 B. 美元 C. 英镑 D. 法郎 5. 凯恩斯认为交易性需求是收入的（） A. 平减指数 B. 非平减指数 C . 递减函 D. 递增函数 6. 中国历史上第一家新式银行是（） A. 丽如银行 B. 法兰西银行 C. 中国通商银行 D. 交通银行 7. 不属于国家开发银行业务范围的是（ ） A. 发放重点项目政策性贷款 B. 办理向重点项目贷款贴息 C. 发行金融债券 D. 办理粮棉油储备贷款 8. 保险合同终止一般是由于（） 、单项选择题 保险期限届满 C. 保险人履约赔付 A. 保险标的灭失 B. 9. 现金交易方程式可表示为 D. 保险公司破产 ) =KR/M C. Md = kPY D. M1 A. MV = PT B. P 10. 在证券交易所专门从事不足一个成交单位股票买卖的证券商是（） A. 零股经纪商 B. 佣金经纪商 C. 二元经纪商 11. 以下不属于证券交易所特点的是 A. 有形市场 + M2= L1(y) + L2(r) D. 自营经纪商 B. C. 协商议价原则 D. 12. 国际货币基金组织贷款均按照（ A. 美元计值 B. 英镑计值 ） 具有投机性 投资人须经过交易所成员从事交易 ） C. 特别提款权计值 D. 贷款对象的货币计值 13. 某企业持有 3 个月后到期的一年期汇票，面额为 2000 元，银行确定该票据的贴现率为 5%，则贴 现金额是 （ ） A. 1975 元 B. 1950 元 C. 25 元 D. 50 元 在现实经济生活中，无论是存款货币还是现金货币的提供，均源于银行的（） 存款业务 B. 贷款业务 C. 中间业务 D. 表外业务 商业银行最主要的资金来源是（） 资本金 B. 中央银行借款 C. 发行金融债券 D. 存款负债 国际收支平衡表上的长期资本项目不包括（） 直接投资 B. 国际金融机构贷款 各国银行间的资金拆放 D. 政府贷款 国际货币基金组织和世界银行集团成立于（） 14. A. 15. A. A. C. A. 1942 年 B. 1945 年 C. 1946 年 D. 1960 年 18. 按保险对象的不同，可将保险分为（）
《货币银行学》模拟试题一
《货币银行学》模拟试题（一） 一、不定项选择题（每题1分，共计20分）1．在下述五种表述中，哪种使用了经济学家的货币定义？（）。 A、上周你挣了多少钱？ B、我到商店里去时总是确信带足了钱。 C．爱财是万恶之源。 D．那位歌星确实很富，他的钱多得不得了。 E．“他有份好工作，挣钱很多。”2．( )认为货币供给将完全由中央银行的行为所决定。（）。 A．货币供给内生论者 B．货币供给外生论者 C．货币供给中性论者 D．货币非中性论者 E、货币供给由公众决定论者 3．在货币供应量决定因素中，商业银行能控制的是（）。 A．基础货币 B．法定准备率C．现金比率 D．超额准备率 E．汇率
4．影响现金比率的因素有（）。 A．银行的服务水平 B．利率水平 C．信用卡的使用情况 D．收入水平 E．支票的使用情况 5．在下列哪些情况下，商业银行通常会提高超额准备金率（）。 A．经济进入衰退期 B．中央银行提高再贴现利率 C．市场利率水平下降 D．中央银行降低存款准备金利率 E．中央银行提高准备金利率 6．一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。 A．买进1万英镑现汇 B．卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇 C．买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇 D．卖出1万英镑期汇 E．买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇 7．在下列金融机构当中，属于专业银行的有（）。
A．开发银行 B．投资银行 C．储蓄银行 D．信托基金 E．进出口银行 8．商业银行的附属业务包括（）。 A．票据承兑业务 B．汇兑业务 C．信用证业务 D．代理业务 E．信托业务 9．多数商业银行采用单一银行制的国家有（）。 A．美国 B．德国 C．瑞士 D．新加坡 E．意大利 10．在假设其他情况不变的前提下，（）会使一国的基础货币增加。 A．中央银行增加黄金储备 B．商业银行向中央银行归还借款 C．中央银行向财政部透支 D．中央银行在二级市场上买入国债 E．中央银行以外汇储备偿还到期的外债11．在20世纪60年代以后出现于美国货币市场的创新金融工具是（）。 A．银行承兑汇票 B．可转让大额定期存单C．回购协议 D．票据贴现 E．旅行支票 12．货币市场的构成有（）。
《货币银行学》期末试题及答案
《货币银行学》期末试题及答案 《货币银行学》期末试题及参考答案1、科学的货币本质观是(C ) A、货币金属说 B、货币名目说 C、马克思的劳动价值说 D、国家的发明创造 2、(A )是国际收支平衡表中最基本的项目。 A、经常项目 B、资本项目 C、平衡项目 D、错误与遗漏 3、下列利率决定理论中，哪一理论强调投资与储蓄对利率的决定作用( C ) A、马克思的利率论 B、流动偏好论 C、可贷资金论 D、实际利率论 4、在我国，收入变动与货币需求量变动之间的关系是( A )。 A、同方向 B、反方向 C、无任何直接关系 D、A与B都可能
5、商业银行与其他金融机构区别之一在于其能接受( C )。 A、原始存款 B、定期存款 C、活期存款 D、储蓄存款 6、货币政策诸目标之间呈一致性关系的是( B )。 A、物价稳定与经济增长 B、经济增长与充分就业 C充分就业与国际收支平衡 D、物价稳定与充分就业 7、信用是( D )。 A、买卖关系 B、赠予行为 C、救济行为 D、各种借贷关系的总和 8.下列变量中( C )是个典型的外生变量。 A、价格 B、利率 C、税率 D、汇率 9、“金融二论”重点探讨了( D )之间的相互作用问题。 A、经济部门 B、金融部门 C、经济与国家发展 D、金融与经济发展 10、《巴塞尔协议》中为了清除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展，规定银行的资本充足率应达到( B )。 A、5% B、8% C、4% D、10% 11、发行价格低于金融工具的票面金额称作(C)。 A、溢价 B、平价 C、折价 D、竞价 12、商品的价格( A )。 A、是商品与货币价值的比率 B、同商品价值成反比 C、
《货币银行学》综合练习题 东财在线机考题库及答案
一、单项选择题 (只有一个正确答案) 【1】当一国的流动债权多于流动负债，即外汇应收多于外汇应付时，则会（）。 A: 外汇供给小于外汇需求，外汇汇率上升 B: 外汇供给大于外汇需求，外汇汇率上升 C: 外汇供给小于外汇需求，外汇汇率下跌 D: 外汇供给大于外汇需求，外汇汇率下跌 答案: D 【2】利息率的高低主要意味着（）。 A: 利息水平的高低 B: 负债能力的强弱 C: 期限的长短 D: 本金的多少 答案: A 【3】下列陈述正确的是（）。 A: 相对于短期债券而言，长期债券的当期收益率是其到期收益率的近 似值 B: 如果利率的变动幅度相同，那么到期期限越长，其价格变动越大 C: 利率的波动具有很强的周期性 D: 以上说法均正确 答案: D 【4】我国银行的人民币贷款一般实行（）。 A: 官定利率 B: 公定利率 C: 基准利率 D: 市场利率 答案: A 【5】（）描述的不是表外资产活动。 A: 银行发放抵押贷款并将其销售给寿险公司 B: 通过银行承兑为企业债务提供担保 C: 银行为大型企业客户发放贷款 D: 银行为客户将美元兑换为日元 答案: C 【6】如果出口商品的计价货币有下跌趋势，为避免损失，出口商可以（）。 A: 购买相同金额的远期外汇 B: 按约定时间结汇 C: 出售相应金额的远期外汇 D: 推迟结汇 答案: C 【7】近年来金融业实行综合监管体制的国家越来越多，这主要是因为金融业出现了（）趋势。 A: 竞争加剧 B: 混业经营
C: 分业经营 D: 全球化 答案: B 【8】所谓的“利率倒挂”是指（）。 A: 利息率大于平均利润率 B: 存款利率大于贷款利率 C: 利率小于0或等于0 D: 存款利率小于贷款利率 答案: B 【9】在影响基础货币增减变动的因素中，最主要的影响因素是（）。 A: 国外净资产 B: 固定资产的增减变化 C: 中央银行对商业银行的债权 D: 中央银行对政府债权 答案: C 【10】信用工具的特点不包括（）。 A: 偿还性 B: 补偿性 C: 收益性 D: 流动性 答案: B 【11】货币需求研究学派中，没有考虑到利率对货币需求量作用的是（）。 A: 货币学派 B: 现代货币数量说 C: 现金交易数量说 D: 凯恩斯学派 答案: C 【12】纸币本位制下容易发生通货膨胀是因为（）。 A: 失去了金币的自动调节作用 B: 违背了纸币流通的规律 C: 政府货币政策失误 D: 纸币本身没有价值 答案: D 【13】历史上最早的货币制度是（）。 A: 金本位制 B: 金银复本位制 C: 金汇兑本位制 D: 银本位制 答案: D 【14】美联储曾多次针对经济形势，调高或降低（），从而起到了紧缩信用或扩张信用的作用。 A: 再贷款利率 B: 再贴现利率 C: 存款利率
大学课程-货币银行学-模拟试题3
《货币银行学》模拟试题（三） 一、填空题（每空格1分，共10分） 1、商业银行进行多倍存款创造要具备两个基本条件：和。 2、“1：8”公式的含义是：对于8元钱的，对应的需要1元钱的。 3、造成通货膨胀的直接原因是的持续扩张。 4、中央银行的基本职能有：发行的银行、和政府的银行。 5、新中国的金融机构是通过组建、合并解放区银行、没收官僚资本银行、改造私人银行和钱庄等途径建立的。 6、目前，世界各国普遍以金融资产的强弱作为划分货币层次的主要依据。 7、用于反映物价上涨率与失业率之间此消彼长的交替关系的曲线是。 8、是人类必须遵守的基本道德规范，也是进行交易、支付和借贷活动的基础。 二、单项选择题（10×1分＝10分） 1、历史上最早的货币制度是( )。 A、金本位制 B、银本位制 C、金银复本位制 D、金块本位制 2、商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能是( )。 A、信用创造 B、支付中介 C、信用中介 D、金融服务 3、如果金银的法定比价为1：13，而市场比价为1：15，这时，充斥市场的将是( )。 A、银币 B、金币 C、金币和银币 D、都不是 4、目前，西方各国运用比较多而且十分灵活、有效的货币政策工具为( )。 A、法定存款准备金 B、再贴现政策 C、公开市场业务 D、窗口指导 5、决定利率的基本因素是（）。 A、国家经济政策 B、社会平均利润率 C、物价水平 D、资金供求状况 6、提出现金交易说的经济学家是( )。
A、凯恩斯 B、马歇尔 C、费雪 D、庇古 7、中国自办的第一家银行是( )。 A、中国通商银行 B、中国交通银行 C、中国兴业银行 D、中国实业银行 8、股票史上影响股市行情最复杂的政治因素是（）。 A、国内政局变化因素 B、劳资纠纷因素 C、战争因素 D、国际政治形势的变化因素 9、一国金融稳定的核心是（）。 A、物价稳定 B、银行业稳定 C、实体经济正常运作 D、金融市场稳定 10、根据金融创新的内涵，下列不属于金融工具创新内容的是（）。 A、规避利率风险的创新 B、清算系统的创新 C、增加流动性的创新 D、规避金融管制的创新 三、名词解释（每个3分，共15分） 1、信用货币 2、金融体系 3、金融抑制 4、货币需求 5、金融衍生工具 四、简答题（每题6分，共36分） 1、货币制度的构成要素有哪些？ 2、信用对经济的积极作用和可能产生的负面影响各表现在哪些方面？ 3、股票交易价格是如何确定的？现实市场中的股价变动受哪些因素的影响？请举例说明。 4、商业银行组织体制有哪几种？其各自的含义是什么？ 5、简述金融监管的目标和内容。 6、治理通货膨胀的对策有哪些？ 五、计算题（本题7分） 假设商业银行体系准备金为12000亿元，公众持有现金为8000亿元。活期存款法定准备金率为9％，定期存款法定准备金率为5％，现金漏损率为8％，定期存款与活期存款的比例为0.2，商业银行超额准备金率为4％。 试根据上述资料回答以下问题： 1、基础货币、货币乘数、狭义货币供给量M1分别是多少？ 2、如果活期存款和定期存款的法定准备率均提高1%，则货币乘数、货币供给量M1分别有何变化？
货币银行学
北京语言大学网络教育学院 《货币银行学》模拟试卷一 注意： 1.试卷保密，考生不得将试卷带出考场或撕页，否则成绩作废。请监考老师负责监督。 2.请各位考生注意考试纪律，考试作弊全部成绩以零分计算。 3.本试卷满分100分，答题时间为90分钟。 4.本试卷分为试题卷和答题卷，所有答案必须答在答题卷上，答在试题卷上不给分。 一、【单项选择题】(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在答题卷相应题号处。 1、由政府或政府金融机构确定并强令执行的利率是（）。 [A] 公定利率[B] 一般利率[C] 官定利率[D] 固定利率 2、J曲线效应描述的是汇率变动对（）。 [A] 资本输出入的影响[B] 进出口贸易的影响 [C] 国际储备的影响[D] 国际债务的影响 3、再贴现贷款是（）。 [A] 商业银行对企业的贷款 [B] 商业银行对其他非银行金融机构的贷款 [C] 商业银行对商业银行的贷款 [D] 中央银行对商业银行的贷款 4、在证券交易所专门从事不足一个成交单位股票买卖的证券商是（）。 [A]二元经纪人[B]零股交易商[C]自营经纪高[D]佣金经纪人 5、长期资本流入属于国际收支平衡表中的（）。 [A]经常项目[B]资本项目[C]资产项目[D]平衡项目 6、中国企业在英国债券市场上发行的英镑面值的债券，称为（）。 [A]中国债券[B]外国债券[C]欧洲债券[D]政府债券 7、政策性银行与商业银行共有的职能是（）。 [A]倡导性职能[B]选择性职能[C]金融中介职能[D]补充性职能 8、根据保险基金来源不同，保险分为（）。 [A]财产保险和人身保险[B]政策性保险和商业性保险 [C]责任保险和保证保险[D]自愿保险和强制保险 9、世界上第一家现代银行――英格兰银行产生于（）。 [A]1690年[B]1694年[C]1580年[D]1587年 10、一张面额为1000元的一年期的汇票，3个月后到期。到银行贴现时确定该票据的贴现率为4％，其贴现金额是（）。 [A]1000元[B]999元[C]10元[D]990元
货币银行学试题及答案大全
第二章货币与货币制度 一、填空 1、从货币本质出发，货币是固定充当（一般等价物）的特殊商品；从价值规律的角度看，货币是核算（一般等价物）的工具。 2、古今中外很多思想家和经济学家都看到了货币的起源与（交换发展）的联系。 3、银行券是随着（资本主义银行）的发展而出现的一种用纸印制的货币。 4、铸币的发展有一个从足值到（不足值）铸币的过程。 5、用纸印制的货币产生于货币的（流通手段）职能。 6、价格是（价值）的货币表现。 7、存储于银行电子计算机系统内可利用银行卡随时提取现金或支付的存款货币称为（电子货币）。 8、货币在商品交换中起媒介作用时发挥的是（流通手段）职能。 9、在金属货币流通条件下货币贮藏具有（自发调节货币数量）的作用。 10、一国流通中标准的基本通货是（本位币）。 11、没有商品（劳务）在同时、同地与之作相向运动是货币发挥（支付手段）职能的特征。 12、至今为止历史上最理想的货币制度通常被认为是（金铸币本位制）。 13、我国的人民币是从（1948年12月1日）开始发行的。 14、人民币采取的是（不兑现）银行券的形式。 15、欧元的出现对（国家货币主权）提出了挑战。 二、单项选择题： 1、与货币的出现紧密相联的是（交换产生与发展） 2、商品价值形式最终演变的结果是（货币价值形式）
3、中国最早的铸币金属是（铜） 4、在下列货币制度中劣币驱逐良币律出现在（金银复本位制） 5、中华人民共和国货币制度建立于（1948年） 6、欧洲货币同盟开始使用“欧元EURO”于（1999年） 7、金银复本位制的不稳定性源于（金银同为本位币） 8、中国本位币的最小规格是（1元） 9、金属货币制度下的蓄水池功能源于（金属货币的自由铸造和熔化） 10、单纯地从物价和货币购买力的关系看，物价指数上升25%，则货币购买力 （下降20%） 11、在国家财政和银行信用中发挥作用的主要货币职能是（支付手段） 12、下列货币制度中最稳定的是（金铸币本位制） 13、马克思的货币本质观的建立基础是（劳动价值说） 14、对商品价格的理解正确的是（商品价值的货币表现） 15、货币的本质特征是充当（一般等价物） 二、多项选择题 1、一般而言，要求作为货币的商品具有如下特征（） A、价值比较高 B、金属的一种 C、易于分割 D、易于保存 E、便于携带 答案：ACDE 2、中国最古老的铜铸币的三种形制是（） A、五铢 B、布 C、刀 D、元宝 E、铜贝 答案：BCE 3、信用货币包括（）
货币银行模拟试题答案
货币银行学模拟试题答案 一、解释概念（15分） 信用货币：是指由银行体系发行与创造的货币，包括流通中的现金与银行存款。 金融工具：指流通的信用工具，是在信用活动中产生，能够证明金融交易金额、期限、价格的书面文书。 投资银行：是经营长期投资的非银行金融机构。 基础货币：由流通中的现金与银行存款准备金所构成。 货币政策工具：中央银行为实现货币政策目标所采取的措施和手段。 二、判断题（20分，正确的打√，错误的打×） 1．格雷欣法则是在金银复本位制中的平行本位制条件下出现的现象。（×，双本位） 2．商业信用是现代信用活动中最主要信用形式。（×，主导信用形式是银行信用） 3．专业银行是指专门从事指定范围内的金融业务、提供专门金融服务的银行，专业银行应归属于政策性银行。（×） 4．中央银行或金融管理局在一个国家或地区的金融监管组织机构中居于核心地位。（√） 5．金融市场的风险分散或转移，仅对个别风险而言。（√） 6．不论企业是否获利，企业债券必须按期如数还本付息，而普通股票的收益则取决于企业盈利状况。（√） 7．中央银行的货币发行在资产负债表中列在资产一方。（×） 8．凯恩斯认为，预防性货币需求与利率水平正相关。（×） 9．再贴现政策是通过增减商业银行资本金来调控货币供应量的。（×） 10．一般地说，基础货币是中央银行能够加以直接控制的，而货币乘数则是中央银行不能完全控制的。（√） 三、简答题（每小题7分，共35分） 1．简述国家信用的作用。 答：（教材）国家信用之所以产生，主要是由于以下几方面的需要： 第一，弥补财政赤字的需要。不论国家财政预算是否有赤字，在预算执行过程中，往往由于种种原因会出现财政支出大于财政收入的状况，因而产生赤字。一般来说，弥补财政赤字的办法有三种：动用历年结余、增发钞票和举债。如果往年财政有结余，在出现赤字时用历年结余来弥补是恰当的，如果往年没有结余，这个办法就没有实际价值。因弥补赤字而进行货币的财政性发行，这不是经济发展的正常需要，很有可能引发通货膨胀，产生一系列不良后果。所以，比较而言，举债是比较稳妥有效地弥补赤字的手段。 第二，调节经济的需要。政府在宏观经济中的调控地位举足轻重，政府投资能改善一国的产业结构，能弥补市场经济的缺陷，能在经济发展缓慢时促进经济
山东大学网络教育在线《货币银行学》模拟题(20201025140411)
山东大学 2017 年 12 月期末在线考试《货币银行学》试题及参考答案 一、名词解释 1、市场利率：市场利率是指由货币资金的供求关系所决定的利率。 2、原始存款：是指商业银行（或专业银行）接受的客户现金和中央银行对商 业银行的再贷款。 3、法定存款准备金：存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算 需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比 例就是存款准备金率。 4、金融创新：指金融领域内各种金融要素实行新的组合。表现为金融机构为 了为了发展或客户的需要而创造的新的金融产品、新的金融交易方式，以及新的金融市场和新的金融机构的出现。 5、货币需求：指在一定时期内，社会各部门、单位或个人愿意以货币形式持 有财产的需要。 二、简述题 1、什么是中央银行货币政策的中间目标？主要有哪些？ 答：货币政策目标指中央银行通过货币政策操作而要达到的宏观经济目标。其目标有：（1）经济增长；（2）物价稳定；（3）充分就业；（4）国际收支平衡。 2、简述利率对宏观经济的调节作用。 答：（1）利率对储蓄的调节；（ 2）利率对投资的调节；（3）利率对国际收支的调节；（ 4）利率对物价的调节。通过以上四个方面达到宏观经济调控的作用。 3、什么是结构型通货膨胀？一般有哪几种情况？ 答：由于经济结构的不合理和部门的需求变动导致的物价持续上涨叫做结构型通 货膨胀。一般有三种情况：（1）需求转移型；（2）外部输入型；（ 3）部门差异型。 4、简述中央银行金融监管的目标。 答：（ 1）经营的安全性；（2）竞争的公平性；（3）政策的一致性。 三、填空题 1、中央银行的选择性货币政策工具包括直接信用控制、间接信用控制消费者信用控制、证券市场信用控制和
浙江工商大学货币银行学模拟试卷C
浙江工商大学货币银行学模拟试卷C 考试方式：闭卷完成时限：??120分钟 一、概念比较（每小题5分，共25分）： 1. 狭义货币与广义货币 2. 名义利率与实际利率 3. 商业信用与消费信用 4. 贷款与贴现 5. 存款创造倍数与货币乘数 二、简答题（每小题7分，共42分） 1.简述货币制度的含义及其构成。 2.简述信用工具的类型和特征。 3.简述凯恩斯货币需求理论的主要内容。 4.某银行出现了流动性不足，它可以通过哪些渠道来弥补？ 5.货币政策中间目标的选择依据是什么？ 6.请利用已有理论解释中央银行增加货币供给，利率不一定下降的现象。 三、计算题（每小题5分，共10分） 1、设某公司发行的贴水债券面值是100元，期限为2年，如果这种债券的销售价格为81元，请计算其到期收益率（用百分比表示，取整数）。 2、一国的法定存款准备金率为11％，现金漏出率为10％，超额准备金率为4％，该国的流通中现金为4000亿元。那么，该国的货币供应量是多少？货币乘数是多大？ 四、论述题（第1小题10分；第2小题13分，共23分） 1.论述商业银行管理理论中资产管理理论的发展及其主要内容。 2.请结合中央银行的资产负债表分析，为了增加基础货币量，中央银行可以采取哪些措施？2005年以来，中国人民银行外汇储备大量增加，请问它对基础货币的影响是什么？中国人民银行应该采取什么措施解决这一问题？
试卷C参考答案 一、概念比较（每小题5分，共25分）： 1.狭义货币是一个宏观经济学概念，以M1表示，是社会流通货币总量加上商业银行的所有活期存款；广义货币和狭义货币相对应，以M2来表示，是社会流通货币总量加上活期存款以及定期存款与储蓄存款。 根据IMF的定义，狭义的货币包括：通货和活期存款。广义的货币包括：通货、活期存款和短期流动性金融资产。 2. 名义利率是包含补偿通货膨胀风险的利率；实际利率是指物价不变从而货币购买力不变条件下的利率。 3.消费信用是指工商企业、银行及其他金融机构向消费者个人提供的直接用于满足生活消费方面的货币需要的信用形式；商业信用是指工商企业之间相互提供的，与商品交易直接联系在一起的信用形式。 4. 贷款是商业银行将所吸收的资金按造一定的条件贷放给需要补充资金的企业，从而获得收益的业务；贴现是银行应客户的要求买进未到期合格的票据，银行按造贴现率扣除一定的贴现利息，把剩余资金融通给持票人。 5. 存款创造倍数即存款创造乘数，是商业银行体系新增存款与新增可用资金的比值，反映了商业银行的信用创造能力；货币乘数是货币供应量与基础货币的比值，从增量意义上指基础货币扩张或收缩一个单位货币是，能使货币供应量增加或减少的倍数。 二、简答题（每小题7分，共42分） 1.简述货币制度的含义及其构成。 货币制度是国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的制度。货币制度的内容包括以下构成要素： （1）规定币材，即确定哪些商品可以作为货币材料。 （2）规定货币单位，即确定货币单位的名称和货币单位的“值”。 （3）规定主币与辅币。 （4）规定货币铸造权或发行权，金属货币流通下规定货币铸造权；信用货币流通下规定货币发行权在中央银行。 （5）有限法偿和无限法偿，即法律规定货币具有多大的支付能力。 （6）准备制度，包括金准备、外汇准备、有价证券准备或物资准备等。 2.简述信用工具的类型和特征。 信用工具一般具有以下共同特征：（1）偿还性。（2）流动性（可转让性）。（3）安全性。（4）收益性。以上4个特征中，偿还性是最基本的特征，是信用工具的本质要求。要实现信用工具的偿还性，就要正确处理好另外三性之间的关系。信用工具种类繁多，按不同标准进行分类，主要有以下几种： （1）以信用工具的偿还期限为标准，可分为短期信用工具和长期信用工具， （2）以信用工具发行者的性质为标准，可分为直接信用工具和间接信用工具。 （3）以信用工具的付款方式为标准，可分为即期信用工具和远期信用工具。 （4）以信用工具运用目的为标准，可分为消费信用工具和投资信用工具。 3.简述凯恩斯货币需求理论的主要内容。 凯恩斯从人们持有货币的三个动机（交易动机、预防动机及投机动机）出发，导出货币需求包括交易货币需求，预防货币需求和投资货币需求理论。按照凯恩斯的观点，货币需求量与收入正相关、而与利率负相关。由于货币需求与利率负相关、货币需求的利率弹性大、利率是经常波动的，因此货币需求量是经常波动的，货币需求函数是不稳定的，货币流通速度也是不稳定的。
东财货币银行模拟题
东财货币银行模拟题 一、名词讲明（每题3分，共计15分） 1．“格雷欣法则” 2．基础货币 3．回购交易 4．抑制型通货膨胀 5．道义劝讲 二、填空题（每空1分，共计10分） 1．消费信用有两种差不多形式：和。 2．在商业票据的流通过程中，由转让人在票据的背面作转让签字的行为，称为。 3．一张票面金额为1000元的10年期债券，每年支付100元利息，如果某日的市场价格为900元，则当期收益率为，当日某投资者以9 00元的价格买进，持有一年后以980元的价格卖出，事实上际收益率（回报率）为。 4．《巴塞尔协议》规定，各国商业银行资本占其风险加权资产的比重必须达到。 5．在支票广泛流通的基础上形成的现代制度是商业银行信用制造功能的基础。 6．新中国成立以来的第一家商业银行是1986年经国务院批准重新组建的。 7．今年的物价指数为180，今年的通货膨胀率为20%，则去年的物价指数是。 8．“太多的货币追逐太少的商品”，这种讲法指的是型通货膨胀。
三、混合选择题（每题1分，共计20分） 1．在下述五种表述中，哪种使用了经济学家的货币定义？（）A．“上周你挣了多少钞票？” B．“我到商店里去时总是确信带足了钞票。” C．“爱财是万恶之源。” D．“那位歌星确实专门富，他的钞票多得不得了。” E．“他有份好工作，挣钞票专门多。” 2．认为货币供给将完全由中央银行的行为所决定。（ ） A．货币供给内生论者B．货币供给外生论者 C．货币供给中性论者D．货币非中性论者 E、货币供给由公众决定论者 3．在货币供应量决定因素中，商业银行能操纵的是〔 〕。 A．基础货币B．法定预备率C．现金比率D．超额预备率E．汇率 4．阻碍现金比率的因素有（） A．银行的服务水平B．利率水平C．信用卡的使用情形 D．收入水平E．支票的使用情形 5．在下列哪些情形下，商业银行通常会提精湛额预备金率（ ） A．经济进入衰退期B．中央银行提升再贴现利率 C．市场利率水平下降D．中央银行降低存款预备金利率 E．中央银行提升预备金利率 6．一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为幸免一个月后英镑汇率下跌的风险，能够（）。 A．买进1万英镑现汇B．卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
货币银行学模拟试题5
《货币银行学》模拟试题（五） 一、填空题（每空1分，共10分） 1．货币政策一般由三要素组成，即（）最终目标和（）。 2．从融资方式的角度看，商业信用是直接融资，银行信用是（），国家信用是（）。3．贷款是商业银行比重最大的（），是我国银行收入的主要来源。 4．汇率制度大体可以分为两类，即（）和（）。 5．原始存款经过商业存款信用创造功能多创造出来的存款叫（）。 6．基础货币包括（）和（） 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1．根据《巴塞尔协议》，核心资本不得低于风险加权资产的（）。 Ａ．４％Ｂ．６％Ｃ．１０％Ｄ．８％ ２．我国商业银行的组织形式属于（）。 Ａ．单元银行制Ｂ．总分行制Ｃ．控股公司制Ｄ．跨国联合制 ３．衍生金融工具交易属于（）。 Ａ．票据市场Ｂ．股票市场Ｃ．货币市场Ｄ．资本市场 ４．不兑现信用货币制度下，在世界上行使货币职能的国际货币应当具备（）。Ａ．广泛的接受性Ｂ．广泛的流动性Ｃ．公认的安全性Ｄ．高度的相关性５．凯恩斯认为交易动机和预防动机决定的货币需求取决于（）。 Ａ．利率水平Ｂ．价格水平Ｃ．收入水平Ｄ．预期水平 ６．经济对货币的需求包括（）。 Ａ．对流通手段和价值尺度的需求Ｂ．对储蓄手段和价值尺度的需求 Ｃ．对支付手段和价值尺度的需求Ｄ．对流通手段和支付手段的需求 ７．中央银行赖以影响商业银行贷款数量的传统政策手段是（）。 Ａ．公开市场业务Ｂ．贴现率Ｃ道义劝告Ｄ金融检查 ８．下列说法中，正确的是（）。 Ａ．纸币流通条件下一定会发生通货膨胀Ｂ．纸币流通条件下可能会发生通货膨胀Ｃ．金属货币流通条件下一定会发生通货膨胀Ｄ．金属货币流通条件下可能会发生通货膨胀 ９．与利率成反比关系的是（）。 Ａ．利息Ｂ．本金Ｃ．通货膨胀率Ｄ．收益率 １０．真正最早全面发挥中央银行功能的是（）。 Ａ．英格兰银行Ｂ．苏格兰银行Ｃ．瑞士银行Ｄ．瑞典银行 三、多项选择（每题1分，共10分） １．下列属于非银行金融机构的有（）。 Ａ．信托投资公司Ｂ．证券交易所Ｃ．信用合作社Ｄ．邮政局Ｅ．保险公司２．同业拆借市场的业务内容包括（）。 Ａ．商业银行向商业银行借款Ｂ．商业银行向其他金融机构借款 Ｃ．企业向商业银行借款Ｄ．企业向其他金融机构借款Ｅ．金融机构向金融机构借款３．商业银行的盈利性资产包括（）。 Ａ．各项贷款Ｂ．证券投资Ｃ．库存现金Ｄ．票据贴现Ｅ．同业拆出４．关于货币供给量，下述说法哪些是合理的？（） Ａ．是由银行体系所提供的负债总量Ｂ．是流通手段和支付手段的总和