进场施工合同

篇一:工程进场施工协议书

工程进场施工协议书发包人:黔西南州义龙投资管理有限公司(以下简称“甲方”)承包人:(以下简称“乙方”)根据新区工委、管委会的要求,为加快本工程建设,要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下,根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式,并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则,选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位,甲方将本工程承包给乙方施工。

为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲、乙双方共同协商,签订如下施工进场协议,共同遵守:

一、工程名称:

二、工作内容:路段的路基、桥涵、排水等

三、工程计价原则:本工程采用04市政府定额计价,人工费参照贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会《调整贵州省2004版五部计价定额人工费的通知》(黔建施通[2008]297号)文件执行,工程量采用清单计量,经甲方公开招投标,如果乙方中标,则按中标单价签订施工合同,继续施工;如乙方未能中标,则由指挥部技术组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员,要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方;结算后乙方必须无条件退场。

四、计量原则:承包人根据发包人提供的工程量清单及施工图纸进行施工,工程量以现场监理代表和业主代表(指挥部技术组人员2人)现场签字确认的合格工程量为准,最终结算的工程造价以现场业主代表、现场监理代表现场签证的合格工程量为准,按中标单位的中标单价计算。

五、退场机制原则

(一)工程招投标结束后,如果乙方中标,则按中标单价签订施工合同继续施工。

(二)如果乙方未能中标,则由指挥部技术组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员,要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算,工程结算后乙方必须无条件退场,并由中标单位按合同规定接着施工。

(三)工程量认定后3天之内乙方必须无条件退场。

六、工程款支付原则

(一)进场队伍必须交纳400万元用于支付前期工程款;

(二)全额垫资。工程完工,竣工结算审计完成一个月后2年内付清工程尾款,在2年内按照1%的月利息支付资金占用费。若2年内无法支付工程尾款,建设投资人可在义龙新区规划区内选择土地,采用土地评估价为基价用土地进行抵购。

七、工程质量及相关要求

(1)承包人在施工期间必须做好施工人员的安全技术交底工作;

(2)承包人在施工过程中必须做好施工现场的安全隐患排除工作,确保施工现场的安全;(3)施工过程中承包人必须按施工程序上报监理及业主进行验收,未经监理、业主验收就擅自进行下道工序施工的,将不予计量;

(4)本工程验收必须符合国家相关规范要求,并按相关竣工资料完善工程竣工结算资料,本工程要求承包人提供竣工资料陆份。

八、承包人进场后必须自愿服从业主及指挥部的管理和安排,保证按业主及指挥部要求做到24小时施工制,并按要求无条件退场,所完成工程量按市场价70%进行结算。

九、本工程中的一切安全责任均由承包人自行负责,承包人在施工现场必须做好安全防护、警示标语、做好对施工人员的安全教育工作。

十、其它事项、本合同一式六份,甲、乙双方各执三份。十一、本合同从甲、乙双方签字,并加盖公章之日起生效,到工程公开招投标程序结束自然失效。

篇二:施工进场协议

分包方施工进场协议书

甲方:中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司东直门项目部

乙方:四川省广安都发建筑劳务有限公司

双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成如下协议:

1、分包方进场后须尊重和服从总包方现场的各项管理制度,根据总包工程的进度,合理组织施工,向各专业对口部门报审施工进度计划及人员管理安排。

2、分包方进场后,安排一名主管生产的负责人参加总包方的施工生产例会,针对施工进度及施工生产进行中所遇到的各种问题分包方提出见解。

3、对于施工现场的各种设施的使用,分包方需提前向总包方的专业人员提出申请,服从总包方的综合指挥安排,若不服从总包方的管理安排,分包方需无条件接受总包方的处罚措施。

4、分包方对于总包方提供的各项设施,需合理利用及爱护,建立节水节电的良好意识,若发现浪费现象,总包方将给予相应的罚款。

5、对于施工现场产生的各种包装、剩余材料、垃圾,分包方需每天清扫并运到总包方指定的垃圾采集点,由总包方负责外运。

6、分包方要建立完善的成品保护措施,报与总包方审批,现场执行“谁施工谁负责相应的成品保护”原则;如果发生了下道工序施工破坏了上道工序情况,执行下道工序出费用,由上道工序负责修补。

7、由于分包方原因导致总包方施工进度拖延所发生的各项损失总包方将依据分包合同要求,由分包方全权负责。

8、分包单位所使用的材料应堆放整齐,达到总包方的整体布局要求。

9、分包方人员进入施工现场须统一着装,佩带胸卡,高空作业人员必须系好安全带,严禁闲杂人员进入施工现场。

10、分包方食堂必须干净整洁,无蝇无鼠,操作人员证件齐全,严防工人食物中毒,工人宿舍要求卫生整洁,满足文明施工需求.

甲方代表:乙方代表:

年月日年月日篇三:专业工程进场施工协议书

专业工程进场施工协议书

甲方:江苏省中凯华建设工程有限公司新嘉源人才公寓8#楼项目部(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

为规范项目管理,提高工程质量,强化我项目部安全生产管理工作,明确

责任,进一步落实安全生产各项措施,把安全生产管理工作落到实处,真正做到抓生产必须抓安全。现就新嘉源人才公寓8#楼工程由建设单位直接分包给乙方,由甲方实行总包管理。根据甲方项目部的各项规章制度,经甲乙双方商定,在乙方进场施工前签订本协议,双方共同遵守履行。

一、工程概况

1、工程名称:新嘉源人才公寓8#楼

2、工程地点:盐城经济开发区

3、工程质量:市优

4、要求工期:

5、工程造价:万元

二、安全生产及文明施工

1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带。

2、进入外墙施工及高空作业人员必须系好安全带。

3、进入施工人员严禁酒后上岗、随地大小便、穿拖鞋或赤膊上班、从高

空乱丢杂物。

4、所有施工人员不得以任何理由与各工种之间发生冲突,遇突发事件应

及时向甲方项目部汇报。

5、进场施工人员要严格按照安全操作规程去施工,特种作业人员必须持

征上岗。

三、质量

1、乙方应在工程开工前向甲方和监理单位提供与本工程相关的资料、施

工方案及合格的材料质保书及检测报告,经建设单位、监理单位认可后报甲方进行施工。

2、乙方必须严格按照甲方和监理单位确认的工程施工方案、工程图纸及

国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工。

3、严禁使用不合格材料,如经甲方和监理单位发现视为不合格材料,所

有不合格材料全部撤出施工现场并予以5000.00元/次的经济赔偿,同时赔偿甲方所造成的一切损失和影响。

4、在施工过程中由于客观条件的限制,乙方在不影响工程质量的条件下,

还应征得甲方和监理单位同意的情况下方可对工程作局部的修改。

四、工期:

1、经甲乙双方协商,本工程自2011年 3 月 1 日开工至2011年 4 月 25

日竣工。

2、乙方必须确保按期完工,如因乙方原因耽误甲方的工期,其所造成的

一切损失均由乙方承担,并承担10000.00元/天的工期延误经济赔偿。

五、甲乙双方义务:

甲方义务:

1、协议工期内提供外墙脚手架及水源、电源及垂直运输,逾期不予提供,

根据实际情况若甲方有条件提供则按3000元/天提取配合费用。

2、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方

有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作,对乙方不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重通知建设单位。

乙方义务:

1、乙方在进场施工前须向甲方交纳中标通知书复印件、施工合同复印件、

公司资质复印件(加盖单位公章)。

2、乙方在进场施工前须向甲方交纳中标价3%的总包管理费和预交一定数

额水电费(电费按电表实际收取,水费按定额收取)。

3、乙方在进场施工前必须签订《专业工程进场施工安全协议》和伍万元(¥:50000.00元)安全、质量、工期、文明施工等方面的安全保证金。乙方在施工过程中未发生伤亡事故、重伤事故、火灾事故、质量事故、工期延误等事件,于工程竣工验收后将该保证金全额退还。

4、乙方在进场施工前应对其施工人员作安全、质量方面的技术交底。

5、乙方指派同志负责现场协调工作。

6、乙方进场施工后必须无条件服从项目部现场管理人员的统一管理,遵

守项目部的各项规章制度及法律法规,对乙方人员违章乱纪行为的经济处罚,按处罚规定从履约保证金内扣除。如有严重违法乱纪行为移交司法机关处理。

7、乙方在施工中人员必须经过三级安全教育,并经考核合格同时签订有

效的上岗安全合同,特种作业人员的持征上岗率必须达100%,方能进入现场施工。否则,查处一人次处罚项目负责任人1000.00元。

8、乙方应认真做好专业工程安全生产自查、互查,并做好各项资料、台

帐,及时提交甲方建档,安全检查合格率必须达90%以上。

9、乙方必须加强现场安全管理,按建筑面积配备相应的专职安全员,并

负责日常现场安全检查,杜绝死亡、重伤事故发生。如发生事故,处理事故的所有费用均由乙方承担(包括主管部门的罚款),并给予以下处罚:

(1)、发生伤亡事故,扣除全部安全保证金并承担一切伤亡事故造成的经济

损失。

(2)、发生重伤事故,扣除50%安全保证金。

(3)、以上处罚直接从乙方履约保证金中扣除。

10、乙方必须严格按照安全操作规程施工,如发生安全事故均由乙方自行

负责解决与甲方无涉。

11、甲方督导乙方安全生产工作,乙方必须无条件服从。对项目部开具的

安全、质量、工期、违纪等方面的罚款通知单乙方必须无条件接受。

12、乙方必须强化施工现场的环境整治,做好文明施工工作,确保甲方省

级文明工地创建。

13、乙方未经甲方同意不得私自外墙脚手架的连墙件,违者罚款3000.00元/处,幷承担由此造成的一切责任和损失;如因施工需要必须拆除的,需经甲方现场确认后方可拆除,同时施工完毕后必须恢复原位。

六、项目部基本规章制度:

所有进场施工人员必须遵守项目部的各项规章制度,针对违规人员将参

照下例条款执行:

1、进入施工现场不佩戴安全帽每人处以50.00元/次的罚款。

2、穿拖鞋或赤膊上班及随地大、小便每人处以50.00元/次的罚款。

3、从高空乱丢杂物处以200.00元/次的罚款。

2、进入外墙施工及高空作业不佩戴安全带每人处以200.00元/次的罚款。

3、酒后上岗每人处以300.00元/次的罚款。

4、在施工现场打架、斗殴者每人处以500.00元/次的罚款,情节严重的移

交司法机关处理。

5、如发现盗窃施工现场一切财物者,一经证实处以被盗物品价值十倍的罚

款,并移交司法机关。

6、对不服从项目部管理人员管理的现场负责人处以1000.00元/次的罚款,

三次以上的乙方必须重新调换新的现场负责人,且必须在48小时内到

位(要懂技术、懂施工、具备一定的管理和工作能力)。

七、未尽事宜,双方协商解决。协商不能达成协议的上诉当地人民法院解决。本协议一式三份,甲乙双方各执一份,见证方一份,经三方签字盖章后生效。甲方:乙方:

代表人:代表人:

见证方:代表人:

签订日期:2011年月日

本协议签订地点:新嘉源人才公寓8#楼项目部办公室

工程内部承包合同协议书

工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

工程内部承包合同 甲方:海力建设集团有限公司 乙方:___________________身份证号码: _______________________________ 由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位: 工程名称: 工程地点: ______________________________________________________工程类型: ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期

开工日期:___ 年 ___ 月 ___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。 总工期: ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万,乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后,返还给乙方。 六、合同价款 工程造价(暂定):_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。

人工费合同书

人工费合同书 工程名称: 项目负责人: 签约日期:

分包合同书 甲方: 乙方:身份证号:甲方就 ______________________________ 装饰工程施工分包给乙方进 行施工,为明确双方责任,保质保量的完成该项工程,订立以下协议, 供双方共同遵守执行。 一、工程名称:___________________________________________________ 二、工程地点:____________________________________________________ 三、承包范围:_____________________________________________________ 四、承包方式:_____________________________________________________ 五、工期:本工程自_________ 年 ____ 月_____ 日期开工,至__________ 年 月_____ 日完工,日历工期__________ 天(如遇雨雪等天气等不可 抗因素,工期顺延)。 六、承包价格: 七、结算方式: 八、人工费支付方式: 1、双方签订合同进场________ 日内,甲方按实际工程情况支付乙 方前期施工费用;(此条款仅限于新班组适用,老班组按实际进度支 付)。

2、按每月进度实际量付到%,完工后到付______________ %,交工验收合格后付到________ %,年末决算时付到_________ %,剩余_______ %作为质保金,质保金期限为_______ 年,期满后一次付清。 九、双方责任: 1、甲方责任: (1)免费提供施工用水,电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水,电。 (5)对乙方施工质量,安全,进度惊喜监督,检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任: (1)必须服从甲方管理人员的管理。 (2)严格按照甲方提供的图纸,设计要求进行施工,如不按设计图纸 要求及装饰规范施工,造成返工,浪费等情况,一切费用由乙方 承担,在此期间工期不得延误。 (3)负责组织工人,工具进行施工,必须按项目部下达的任务 进行人工结构调整,如乙方因此造成的工期延误,甲方将按人工 费总造价的______________ %处罚。 (4)负责放线,协助项目经理计算材料,保护施工现场所有半成品和 成品。

工程合同签订必须注意的问题

工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同?如何认定其效力? 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同,将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的,可认定为企业内部承包合同;当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由,主张该内部承包合同无效的,不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力? 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,与承包人签订建设工程施工合同的,应认定合同无效;但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的,可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的,不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力? 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致,但并不违反法律、行政法规强制性规定的,该约定应认定有效。

4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力? 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的,该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间? 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后,仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延? 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的,该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格,能否再以质量问题提出抗辩,主张延期或不予支付工程价款?

工程施工内部承包协议

工程施工内部承包协议书 甲方: 乙方: 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制,确保工程质量和安全生产文明施工,保证建设工程施工合同履约,实行企业目标管理,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现根据公司的实际情况,双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致,订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程造价: 第四条承包范围:按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求: 1、质量目标:执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标,乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理,严把质量关,严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破,如在本项目中取得中州杯奖项,公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元,以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后,乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘,上交公司备案。 第八条施工管理

1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全,并持证上岗,不得兼职,并在公司人事部门备案,未经批准,不得随意更换,如确有需要调整,必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要,从而导致建设单位要求公司增派管理人员的,公司则根据增派人员情况,在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费,增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度,按时向公司报送月报等资料,及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工,遵纪守法,认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中,甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时,无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故,重伤2‰以下,轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查,对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知,应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知,经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力,发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书,否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评,给公司造成负面影响者,公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故,给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书(附后)。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同,并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的,必须提供为其所招用的工人办理

建筑工程人工费合同

建设工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑法》以及其他相关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则,经甲、乙双方协商一致签订本合同。合同条款如下: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、开竣工时间:2010年月日一2010年月日 四、工程内容及方式: 1、主要工程内容为:基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。 2、施工方式:包工不包料。 五、结算及拨款方式: 1、本合同工程款总额:工程俊工结算后,双方结算大表上的人 工费(元每人每天)和管理费(人工费X1.3 )的总和。 2、工人工资按月发放,在施工现场,由甲方监督之下,直接发放给工人。 3、工程竣工验收后,工人工资全部结清,其余款项,等甲方结算完后15日内,按甲方结算大表上的人工费及管理费,一次性结算至工程款的90% 4、余款在工程质保期满无质量问题时,十个工作日内一次性付

清。 5、承包方收到工程款后5日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。 六、质量与安全 1、工程质量标准:现行的国家标准,达到合格要求。 2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工,发生安全事故,由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。 3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险,如甲方发现乙方未按规定购买保险,甲方有权代乙方购买,保险费用从工程款中扣留。 4、质保期为工程验收后的一年。 七、甲方权利和义务 1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。 2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应,通信及施工道路的畅通。 3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。 4、甲方向乙方提供图纸,及时向乙方交付材料。 5、甲方按合同约定,向乙方支付工程进度款。 6、因甲方原因,停工24小时以上的,甲方应按现场实际情况,支付乙方现场人员的人工费用,由甲方现场管理人员签字生效。人工费按100元/天计。 7、因设计变更发生费用,由甲方按实际发生的工程量付给乙方

工程施工合同签订审批表(新)

工程施工合同签订审批表 NO : 工程名称 发包单位 工程规模 合同造价(元) 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅,对工程的可靠性多方研究了解,且保证:1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗,如果发生,基层单位负责人(签字人)要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容,贯彻执行公司QES 管理体系,争创优质工程。 基层单位负责人签名: 年 月 日 商 务 部 生产部意见: 签名: 年 月 日 商务部负责人意见: 签名: 年 月 日 法律顾问意见: 签名: 年 月 日 总经理审批意见: 签名: 年 月 日 董事会审批意见: 签名: 年 月 日

工程施工合同(分包)签订审批表 NO : 工程名称 分包单位 工程规模 合同造价(元) 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅,对工程的可靠性多方研究了解,且保证:1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗,如果发生,基层单位负责人(签字人)要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容,贯彻执行公司QES 管理体系,争创优质工程。 基层单位负责人签名: 年 月 日 商 务 部 生产部意见: 签名: 年 月 日 商务部负责人意见: 签名: 年 月 日 法律顾问意见: 签名: 年 月 日 合同主管副总经理 审批意见: 签名: 年 月 日 总经理审批意见: 签名: 年 月 日

工程施工合同(分包)签订审批表 NO:工程名称 分包单位 工程规模合同造价(元) 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅,对工程的可靠性多方研究了解,且保证:1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗,如果发生,基层单位负责人(签字人)要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容,贯彻执行公司QES管理体系,争创优质工程。 基层单位负责人签名: 年月日 商务部负责人意见: 签名: 年月日生产部意见: 签名: 年月日 合同主管副总经理 审批意见: 签名: 年月日总经理审批意见: 签名: 年月日

建筑工程内部承包合同示范文本

建筑工程内部承包合同 合同编号: 工程名称: 甲方: 乙方: 订立时间:年月日 订立地点:

工程项目内部承包合同 甲方(发包方): 乙方(内部承包方):施工队编号: 丙方(担保人): 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一管理,履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议(具体见附件,附件须由乙方签字确认。)的基础上,甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议,确保工程质量、安全、工期、效益的前提下,经甲、乙双方充分协商,现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人,丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称:; 工程地点:; 工程承包范围: 工程承包方式:包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费,并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独

立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件: 承包内容: 条件:1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等; 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项; 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求,甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作,否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定:年月日(具体以业主书面确认的开工今为准) 竣工日期:年月日; 总工期:天。日历天数以上工期已经考虑下列因素: 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日; 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响; 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目; 4、其它不利的条件(不可抗力除外)。 工期调整和保证: 1、甲方根据现场工作面的提供时间,可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期,则以最终调整后的合同工期为准,乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工,确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差,已经或预计会影响作业项目的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场,由此造成的损失由乙方承担;如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付,每延期一天,乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失,包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工,乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工,自行承担有关延期的所有费用。. 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容,并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期,包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间,除本合同规定外,不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取:乙方所有工程款必须先进入甲方帐户,乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议,并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款,否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付:业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后,2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等,剩余工程款由乙方提出资金使用计划,,由甲方审定后送货清单原件等)、民工工资表,合同原件、和付款依据(材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放,乙方提供民工收到工资的书面材料,并予以公布,3否则甲方有权暂停支付后期的工程

工程施工内部承包合同--范本

工程施工内部施工班组分包协议书 甲方:建设工程有限公司 乙方:(班组负责人) 甲方承建的工程,经研究决定,落实由施工班组负责施工。为明确双方职责,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款,共同遵守执行。 第一条:工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 第二条:工程内容及方式 内容: 承包方式:实行质量、安全、工期承包施工,经济独立核算承包。 第三条:双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检(抽)查,如发现乙方现场管理混乱,工程质量、安全和进度达不到要求,甲方有权要求乙方进行整改,调整充实施工力量。 ③甲方委派代表,代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作,及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想,全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计,开工前报建设单位,经批准后,由乙方组织实施,做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作,确保管线正常使用。如有损坏,由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。

并经常与建设单位保持联系,做好文明施工及工地整洁,同时做好临时用工的计划生育工作,执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后,在未验收接管使用之前,做好成品保护工作,在保护期间发生损坏,由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产,文明施工的教育,杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出,且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格,达不到合格,通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作,杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的,其处理费用和工期损失,由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格,处以3000—10000元惩罚,达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施,并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害,由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资,不得拖欠。如有违约,甲方从工程款或工程履约保证金中扣除,并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税,并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行,全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本,由乙方承担一切责任,并补亏为盈。情节严重的,追究法律责任。 第四条:工程质量检查与验收 1、本工程施工质量,乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间,应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料,甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验,在预验中发现质量问题,乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后,按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系,共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因,经验收单位验收后达不到合格工程,翻工至验收合格为止,费用由乙方自负。 第五条:工期

人工费施工合同

发包人(简称甲方):_________________________ 承包人(简称乙方):____________________ 第一条、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。 第二条、工程概况和费用 装修施工地址:_________________________ 施工面积约为______平方米(结算面积按实测为准) 1、承包方式为清包吊顶费,工程款包括: 2、付款时间双方协商约定:以乙方施工进场后由甲方付元生活费后,其余按完成项目天一结算支付。工人撤场,费用结算支付金额达到总金额______%,其余费用按撤场之日起一月内结清。 第三条、装修施工自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工。 第四条、设备、材料、工程质量及验收 一、装修过程中,甲方负责提供施工现场的水、电和施工所需装饰材料,装修过程中所需工具由乙方提供,甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。 二、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的场所装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料款的双倍补偿给甲方。 三、由于乙方原因造成质量事故,其返工费及材料费用由乙方承担。 四、施工过程中,甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备,须提前

与乙方联系,再进行施工。 五、甲乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。工程竣工后,乙方应通知甲方在七日内验收。验收通过后,甲方按照约定付清进度款项,工程未经验收或者验收未合格的,甲方有权拒收,乙方承担返工责任。 第五条、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施,保障作业人员的安全,乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故的,由乙方自行负责。 第六条、违约责任 因乙方原因致使工程质量不符合约定的,乙方要在合理期限内无偿修理或返工。 第七条、其他事项由双方协商解决。 第八条、附则 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,由甲乙双方签字、盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效应。 附件 水电人工费表

工程施工内部承包合同协议书定稿版

工程施工内部承包合同 协议书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工程施工内部承包合同 甲方: 乙方: 根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定,经甲乙双方友好协商,甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系,特签订以下合作协议,双方共同严格遵守执行。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、工期:按甲方与建设方的工程合同。 5、质量等级:工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。 6、协议价款:工程承包价款为万元(大 写:)。 7、承包方式:所有施工费,包施工原始资料,包施工机械设备。 一、甲方的职责和义务: 1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交 底工作,负责施工中的协调和技术指导。 2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。 3、负责乙方施工进场前的协调工作。

4、负责由于建设方或其他施工的原因,给乙方人员造成伤 亡或事故的协调工作。 5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。 6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。 7、对工程质量严格检查,对乙方施工中存在的问题提出整 改要求,并视情节轻重予以处罚。 8、审核、修正工程竣工资料,办理工程审计结算。 二、乙方的职责和义务: 1、必须自觉遵守甲方有关规章制度,服从公司管理,不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为,按公司有关规定予以处罚。 2、必须按安全操作规程文明施工,杜绝一切事故隐患。 3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求,编制施工组织方案。 4、负责进出工地材料设备的装卸工作,负责工地材料设备的二次搬运。 5、严把质量关,认真组织施工。严格按规范和图纸施工,确保施工进度和质量。如出现安装质量问题,其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。 6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。 7、乙方必须为自己聘用人员购买保险,并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故,及其它违规、违章、违法行为等,均由乙方负责。 8、在甲方指导下,做好工程的调试开通。配合检测和验收。及时办理交工手续。

工程施工内部协议

内部协议 甲方:河南余兴建设工程有限公司 乙方: 甲、乙双方本着优势互补、合作双赢、共同发展的原则,甲乙双方经过充分协商,就开封市祥符区基础设施建设项目工程一事,根据甲方与建设单位所签的《建设工程施工合同》及招、投标文件中的有关要求,特签定本协议: 一、工程概况: 1、建设单位:河南余兴建设工程有限公司 2、工程名称:开封市祥符区基础设施建设项目 3、合同造价:壹亿元人民币 4、工程地址:开封市祥符区 二、工程范围: 甲方将开封市祥符区基础设施建设项目工程委托乙方全面承包管理,工程范围系甲方与建设单位所签订合同内容为准。 三、管理方式: 1、以甲方与建设单位签订的合同造价为基数(最终造价以工程决算为准),乙方应向甲方支付 15 %作为甲方管理费用,扣除管理费用后,作为乙方承包工程造价,一次性包死,后续增项据实结算,自负盈亏。 2、乙方按规定交纳应交税金(营业税、城建税、教育费附加等),交纳方

法由甲方代扣代交。 3、甲乙双方签订合同后,乙方向甲方缴纳工程总造价的5%保证金(签订合同后交50万合同生效金,其余部分三日内全部交清,否则50万作为违约金由甲方自行支配)。 4、当工程进度达到50%时甲方退还乙方所交保证金的50%,其余部分在工程竣工后全部退还。 5、乙方不得以任何形式将本工程转包或分包给其他公司及个人,否则甲方有权无条件随时终止合同。 四、工期: 本合同工期为 24月,开工工期以建设单位与甲方确定的开工之日起计算,乙方确保工程进度和工程按期竣工,否则按甲方与建设单位所签工程合同工期奖罚规定执行,由乙方承担全部责任。 五、质量: 1、工程质量标准按甲方与建设单位签订的合同质量标准为准。 2、乙方对施工质量负责,并按国家现行规定和合同约定的保修期实施保修。 3、达到合同约定目标,不奖不罚;若达不到合同约定目标,按国家规定,乙方除承担甲方与建设单位签订合同中的责任外,另外一次性罚款工程造价的 1 %。超过合同目标,按公司有关文件进行奖励。 六、工程款结算方式: 1、乙方在每月25号上报给甲方本月工程计量,甲方在审核完毕后在下月5号支付已完成工程款的80%,当工程竣工前,付至已完工程进度款的80%。甲方收到竣工结算报告及结算资料后10日内组织竣工验收,在工程竣工验收合格后

工程人工承包合同

工程劳务分包合同 甲方:重庆铬辉金属制品有限公司(简称甲方) 乙方:(简称乙方)《根据中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方本着公平、公正的原则经友好协商,决定就甲方承接 工程的人工劳务分包给乙方,现就相关事宜达成如下协议,以兹共同遵守: 一、工程名称及具体项目: 工程名称: 工程项目地址: 工程分包内容: 二、工程量: 以甲乙双方现场实际工程量工程验收工程量为准。 三、工程单价: 工程单价由甲方出具工程相关图纸经双方确认及工程项目施工现场情况,经双方协商得出以下人工劳务单价: 1、综合单价为人民币元/ ; 2、综合单价为人民币元/ ; 3、综合单价为人民币元/ ; 4、综合单价为人民币元/ ;

5、综合单价为人民币元/ ;工程单价实行包干制,单价内容包括(原材料到场上下车人工费、制作加工人工费、完成产品进出场上下车人工费、施工现场安装人工费、二次搬运转运人工费);油漆班组还包括工程验收前油漆补漆的人工费用。如工程单价包含有辅材及机具费用需在前方单项明细中注明;乙方自行配备辅材及机具,包括(工程施工中所需电源线、电动工具及配件、焊接和打磨设备及所需配件辅材)甲方不在提供,甲方承担辅材为:预埋件及固定螺栓,焊条。总金额以结算金额为准。 结算金额=现场收方工程量*工程单价+现场临时人工费用(以现场签证单经双方签字确认为准)。 四、工程付款: 工程在乙方进场后,由甲方统计乙方进场人数,按人民币元/天发放生活费,生活费每周发放一次。乙方如需申请大额工程款不能超过工程实际完成量的50%含生活费。余下工程款在工程完工年底结算时一次性结清。 五、工期要求: 本合同总工期为: 天。乙方进场之日为工程工期开始之日。乙方应按照甲方与发包方的施工合同工期完成所有工程(施工单位土建方造成工期延期的以此顺延)。现场如有室外工程和室内工程由乙方自行安排,阴雨天工期照算,乙方不得按阴雨天延后工期。如全是室外工程阴雨天以此顺延。 六、工程质量要求: 以工程总发包方验收的合格工程质量为准。如乙方不按施工图纸及国家相关规范进行施工所造成返工费、材料费及其他经济损失均由乙方自行负责

施工合同签订的时间(3)_合同大全.doc

施工合同签订的时间(3)_合同大全 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章,以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 篇二建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 一、开工日期的约定 合同约定的开工日期,一般为工期开始计算的相对日期。如开工日期基本已确定,并按此日期做开工准备的,则应约定具体的开工日期;如开工日期尚未确定,则合同约定时应注明,“具体以取

得施工许可证后甲方或监理发出的开工令为准”。开工令发出的日期并非开工日期,按施工合同示范文本应当还有7日的准备期。 建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准。但如果发包人签发的《开工报告》确认的开工时间并不具备开工条件时,如早于建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确认的开工时间,则以建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确定的开工时间作为建设工程开工时间;又如发包人签发《开工报告》后,迟延向承包人提交施工资料、施工场地,则开工时间以发包人实际提交施工资料、施工场地的时间计算。 二、竣工日期的约定 合同约定的竣工日期,一般为承包人完成工程的相对日期或绝对日期。在没有特殊约定的情况下,竣工日期为工程通过竣工验收的日期。《建设工程施工合同》示范文本(GF-1999-0201)通用条款中约定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期;需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。但实践中发包人为了规避风险,往往会要求对竣工日期做特别的约定,具体表现在 1竣工日期,特别约定为建设工程档案的备案日期。 2竣工日期,特别约定为竣工验收后再维修整改完成的日期。 3竣工日期,特别约定为竣工验收后物业公司再行验收整改合格的日期。 4竣工日期,特别约定为可能在承包工程范围外的消防验收、规划验收等各部单位或分部验收完成的日期。 如某住宅工程施工合同中约定,工程全部竣工验收及质量合格,需符合三个条件(1)工程通过质监站参与的竣工验收,质量合格;(2)乙方竣工资料齐全,

建筑工程内部承包施工合同

甲方: 乙方:身份证号码: 地址: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、有偿的原则,进行充分友好的协商一致,现甲方同意将自己承接的 工程以项目承包责任制形式交由乙方负责进行施工建设。并签定如下合同供双方共同遵守:本合同是企业内部经营管理合同。发包是甲方的经营管理形式,承包是乙方同意接受甲方管理,按要求完成工程项目施工建设,依本合同规定获取报酬的意思表示。 一、工程概况: 1、工程名称:。 2、合同价款:万元 3、开竣工日期:开工日期竣工期。 4、合作方式:乙方自愿全额投资、盈亏自负。 二、承包范围: 甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》或《工程承包协议》及其补充协议、合同附件所载明的全部内容。 三、应交纳的管理费与税金: 1、管理费:按与建设单位最终结算核定的工程总价款的百分之( %)由乙方向甲方交纳管理费。因本工程合同价款较小,签订施工合同后乙方须向甲方一次性缴纳管理费 元(管理费暂按照施工合同价款执行,如有变更增加款项部分,在竣工结算后缴纳)。 2、税金:详见项目财务管理办法。 四、甲、乙双方的权利及义务

(一)甲方的权利、义务 A、该工程发包后,甲方对乙方享有如下监督管理权: 1、对乙方施工质量安全及文明施工进行有效监督; 2、对工程项目资金拨付、使用进行有效监督; 3、有权依照本合同约定同步扣缴国家税金和企业管理费; 4、甲方有权就该项目工程的工期、质量、安全、决算等事宜与发包单位达成协议,乙方必须执行; 5、甲方有权就该项目施工期间发生的安全、质量以及其他民事责任赔偿达成协议,乙方必须执行。 B、该工程发包后,甲方应向乙方提供下列服务: 1、与建设单位洽谈签订《建设工程施工合同》; 2、协助办理施工手续,向乙方提供有关建筑施工证照(费用由乙方承担); 3、协助编制施工方案、施工进度计划、向乙方提供组织施工服务(费用由乙方承担); 4、参加图纸会审、技术交底(费用由乙方承担); 5、参加施工期间安全监督管理,协助乙方妥善处理建筑工伤事故; 6、协助办理工程预算、结算,协助追收工程欠款(费用由乙方承 7、指导乙方建立二级财务核算制度、协助乙方建立各种票据收集整理制度(费用由乙方承担);(二)乙方的权利、义务 A、该工程承包后,乙方享有以下权利: 1、有权自行组织项目施工管理班子,对工程进行全面的施工建设管理; 2、有权自行组织施工队伍,但必须持证上岗,人员名册应向甲方备案; 3、保险单复印件交至公司备案; 4、依照本合同约定向甲方交纳承包费; 5、乙方自觉接受公司对本项目的质量、安全、进度检查,并负责解决公司检查人员必要的食宿、交通、差旅费等费用。 6、乙方承担因本工程建设而发生的一切对外债务; 7、乙方承担因本工程建设而发生质量纠纷的经济责任; 8、乙方承担因本工程建设所引发的其它的法律及经济责任; 9、乙方承担因本工程建设而发生的工伤事故的经济责任; 10、乙方向甲方移交包括图纸、施工日志、工程预决算书、竣工备案资料等在内的全部工程资料,

人工费合同协议书书

人工费合同协议书书集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

人工费合同书工程名称: 项目负责人: 签约日期: 甲方: 乙方:身份证号:甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工,为明确双方责任,保质保量的完成该项工程,订立以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 四、承包方式: 五、工期:本工程自年月日期开工,至 年月日完工,日历工期天(如遇雨雪等天气等不可抗因素,工期顺延)。 六、承包价格: 七、结算方式: 八、人工费支付方式: 1、双方签订合同进场日内,甲方按实际工程情况支付乙方前

期施工费用;(此条款仅限于新班组适用,老班组按实际进度支付)。 2、按每月进度实际量付到 %,完工后到付 %,交工验收合格后付到 %,年末决算时付到 %,剩余 %作为质保金,质保金期限为年,期满后一次付清。 九、双方责任: 1、甲方责任: (1)免费提供施工用水,电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水,电。 (5)对乙方施工质量,安全,进度惊喜监督,检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任: (1)必须服从甲方管理人员的管理。 (2)严格按照甲方提供的图纸,设计要求进行施工,如不按设计图纸要求及装饰规范施工,造成返工,浪费等情 况,一切费用由乙方承担,在此期间工期不得延误。

(3)负责组织工人,工具进行施工,必须按项目部下达的任务进行人工结构调整,如乙方因此造成的工期延误,甲方将按人工费总造价的 %处罚。 (4)负责放线,协助项目经理计算材料,保护施工现场所有半成品和成品。 (5)严格遵守施工现场的规章制度,组织教育工人注意安全防火,用电,文明施工,如发生人身安全,火灾事故,所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。 (6)必须服从仓库管理之父,指派专人领取材料,精确合理计算材料用量,不得随意开解切割,如造成浪费,由乙方负责赔偿损失。 (7)进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。 (8)进场工具必须列清单报送项目部。 十、合同的变更及接触 出现以下情形之一的,甲方可以变更或解除本合同: 1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留 用。 2、乙方重大的违法乱纪现象,并造成一定后果。

建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答

建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答 1?经过公开招标签订建设工程施工合同后,如果出现需要变更工期、工程造价等条款的法定事由,后续的补充协议是否需要后续备案? 【律师解答】 (1)按照《招标投标法》和最高人民法院法释(2004) 14号《司法解释》的规定,经过招标的工程承包合同备案后,后续的补充协议也需要备案; (2)如果补充协议没有经过备案,容易被认定为“黑白合同”,导致结算时引起争议。 2.发包方要求“带资”和“垫资”,如何签订风险控制条款? 【律师解答】 (1)要明确约定带资、垫资的利息,利息要等于或高于银行贷款的利率; (2)工程付款的时间约定应约定在工程竣工后的6个月内(行使优先权的期限); (3)尽量约定按月形象进度支付工程款; (4)和分包商、材料商签合同时,尽量将带资、垫资的风险转移。 3.承包人如何签订固定总价合同? 【律师解答】 (1)签订固定总价合同时,要约定价款的可调因素,如材料价格上涨超过一定的幅度时,对工程价款做相应调整等; (2)在工程报价时,以施工图为基础,认真核算工程量,而不能以扩

初图为基础报价,因扩初图一般都会改动。 4.发包人的“协助义务”,能否在《施工承包合同》中明确约定? 【律师解答】 (1)《合同法》第二百五十九条规定:承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同; (2)发包人的协助义务主要是根据法律规定或者合同约定及行业惯例; (3)建设工程施工合同中,发包人必须协助的义务有很多种,为避免发生争议,应在施工合同中明确约定。 5.发包方指定承包方签订分包合同,该如何处理? 【律师解答】(1)明确承包人对于分包工程的管理权利; (2)明确分包工程的价款结算方式; (3)明确分包工程的工期延误责任; (4)明确分包工程的质量缺陷责任的分担。 6.因资质问题而导致合同被认定无效,哪几种情况可以补正? 【律师解答】 (1)最高人民法院(2004)14号《司法解释》第5条仅规定了超越资质签订建设工程施工合同,但是在工程竣工前取得相应资质,工程施工合同应认定为有效; (2 )根据其他相关司法解释的规定,如果未取得建筑施工资质,

建设工程内部承包合同范本

发包人: (以下简称甲方) 承包人:身份证号码:住址:联系电话: (以下简称乙方) 为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就工程内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。 (一)项目概况如下: 1、项目名称: (暂定名,下同)。 2、建设单位: 3、项目坐落: 4、占地面积约为; 5、建筑面积约为: (二)甲方承包合同概况如下: 1、工程内容: 2、合同工期: 3、工程价款: 4、质量标准:XXXX。工程质量符合国家和XXXX市有关建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求。 二、内部承包方式 (一)甲方成立XXX项目工程部,聘任XXX为项目部负责人,负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。

(二)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,亦由乙方解决,甲方可予以协助。 (三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳的承包费外,其余部分作为乙方的收益,如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。 三、内部承包工程范围 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 (一)具体工程承包施工范围包括但不限于: (二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围,由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工: (三)承包工程范围增减 乙方承包工程范围如有增减,建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。 乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。 四、工程担保 (一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金XXX万元(大写XXX 万元)人民币,作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后XX月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。 (二)甲方与建设单位因本工程签订的《建设工程施工合同》中约定用于缴纳建委的欠薪保证金XXX元(大写XXX 元),由乙方在签订本合同时一次性交付给甲方,

相关文档
最新文档