总分包配合协议书

总承包人（全称）：

分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利实施，经总承包人和分包人双方协商，就分包工程施工事项及各自的权利义务达成一致意见，现订立本协议，以资共同遵守。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程承包范围：会所（10#楼）装修施工图范围内的除甲分包工程外的全部装饰装修工程、设备及安装工程。

分包工程承包形式：专业承包

二、分包工程合同价款

金额：大写：暂定人民币：，小写：元（暂估价），按实结算。

三、分包工程工期

开工日期：以甲方通知为准

竣工日期：

合同工期总日历天数为：按发包人与分包人签订的施工合同

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、总承包人驻工地代表

总承包人驻工地负责人：

六、分包人驻工地代表

分包人驻工地负责人：

七、总承包人责任

1、负责工程总体协调工作，审核分包人各项资质、进度计划、施工组织设计、管理、督促、控制分包人的施工进度、质量及安全文明标化施工。

2、按照合同约定履行相关配合义务。

八、分包人责任

1、分包进入现场之前，必须提供进场人员的名单，到总包处办理登记、备案手续。进场施工人员必须经总包的安全培训、教育后方可上岗作业。

2、分包人应按照合同约定的工期和质量标准，完成本工程，并在质量保修期内承担保修责任。

3、除本协议条款另有约定，分包人应履行总包合同中于分包工程有关的分包人的所有义务，履行分包工程合同以及确保分包工程质量的全部责任。同时若有因分包人自身行为或疏漏而造成总承包合同中约定的总承包人义务的情况发生，分包人应承担由此造成的总承包人的所有损失。

4、本分包工程总包水电费按分包工程量总价的1%,工期延期水电费500元/天。

5、本分包工程工程款由发包人直接支付给分包人，但发包人支付工程款给分包人之前必须经总承包人驻工地负责人签字同意，否则总承包人不承担总包管理配合责任。

6、就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行总承包人根据分包合同约定履行总包配合义务所发出的所有指令。

7、分包人应在施工合同专用条款约定的时间内，向总承包人提供一份详细的施工组织设计（或施工方案）和年、季、月度施工进度计划及相应的统计报表。经批准后，分包人应该按照批准的施工进度计划和组织设计（施工方案、施工工艺）组织施工。若分包人不能按批准的进度计划施工时，应根据总承包人的要求提供一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工，并在施工合同专用条款约定的时间内移交分包工程。

8、分包人应按照发包人与总承包人要求和当地政府部门规定按时提供完整、齐全的分包工程竣工资料。

9、分包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和

安全文明施工等管理规定，按规定办理有关手续。服从总承包人安排，做好现场保卫和垃圾清理、消纳工作，并承担相关费用。因分包人责任造成的罚款由分包人自己承担。

10、已竣工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。

11、分包方必须贯彻执行国家和杭州市建委有关方针、政策、法律、法规以及总承包企业的各项规章制度，结合企业自身特点，制定相关的现场施工管理制度，上报发包人、监理、总承包人备案。

12、分包人未履行前款各项义务，造成总承包人损失的，分包人应赔偿总承包人的有关损失。

九、工期违约

因分包人原因致使分包工程延期竣工的，按下列规定处理：

1、因分包工程的延期造成总包工程延期竣工的，分包人应向总承包人支付延期违约金，违约金标准为每天 / 元，且总承包人不承担因此而造成的违约责任。

十、质量与安全违约

1、因分包工程质量达不到约定标准造成总承包工程达不到总包合同约定标准的，由分包人付全责，总承包人不承担因此而造成的违约责任。

2、分包人应严格按国家《安全法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关法律、法规、施工合同的有关条款、浙江省文明标化工地的要求及总承包企业的管理制度做好安全生产、文明施工，并承担相应责任。

3、分包人安全、消防、治保措施不落实，造成事故隐患，总承包人有权另行派人落实整改措施，代购有关器材，费用从分包人的履约保证金中扣除，同时由于分包人自身原因造成的安全、消防、治保事故，分包人必须承担由此造成的一切损失及责任。

4、分包人在施工期间所发生的其它安全事宜均由分包人自行解决。

十一、其它

1、分包人的其他违约责任：分包人违反本合同的义务，造成总承包人其他损失

的，应承担赔偿责任。

2、分包人应认证遵守《劳动法》，应该与有资质的劳务公司签订劳务分包合同明确双方职责，合理支付人工费。

3、分包人若发生因违反本合同中条款而需支付的罚金，总承包人可以直接书面通知发包人，在分包人的履约保证金中扣除。

4、在工程在接受各级社会主管部门的检查中，分包人所属的施工作业面受到处罚，除由分包人承担一切责任外，总承包人有权分别给予相应的追加处罚。

十二、在履行分包合同过程中发生争议，双方应协商解决或者要求调解，调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：

（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法享有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议一式贰份，总承包人一份、分包人一份。

总承包人：（盖章）分包人：（盖章）

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

签订时间：年月日

分包安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.分包安全管理制度正式版

分包安全管理制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。第一章总则第一条为规范和加强公司（以下简称“公司”）工程、运营等项目分包安全管理，以保证公司质量、职业健康安全方针、目标、指标的实现，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、公司《安全生产管理办法》，特制定本制度。第二条本制度适用于经公司选择并签定分包合同的劳务分包和工程分包管理。各部门、各厂站、项目应严格执行。第二章职责第三条总经理

(一) 批准外包项目计划，并监督各部门正确执行。 (二) 授权委托代理人与承包商签订安全管理协议。第四条分管副职领导 (一) 负责合格承包商名录的审定。 (二) 负责重大项目开工报告的审批。第五条安全监察部 (一) 检查监督相关单位外包资质审查及安全管理工作情况。 (二) 负责检查监督外包项目安全手续执行情况。第六条项目管理部门 (一) 组织承包商资质审查，项目合规性调查管理。

总分包安全管理协议书(1)

中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方：为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，

总承包安全生产管理制度

目录第一章安全生产管理条例 (1) 第二章安全生产责任制度与责任目标考核制度 (12) 第三章文明施工制度、安全培训教育制度 (18) 第四章安全生产检查制度 (20) 第五章安全生产奖罚制度 (22) 第六章安全事故调查处理管理制度 (27) 第七章施工现场安全例会制度 (30) 第八章总包与分包安全管理制度 (31) 第九章项目主要负责人现场带班管理制度 (35) 第十章安全生产管理人员持证上岗管理制度 (37) 第十一章施工现场文明施工管理制度 (38) 第十二章施工项目安全管理流程 (39)

第一章安全生产管理条例 1、在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守的本条例。 2、本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 3、遵守安全法律法规的几个单位：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位。 4、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 5、建设单位不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 6、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 7、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位及时向有关主管部门报告。 8、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。（塔吊另加一个制造监督检测证）。禁止出租监测不合格的机械设备和施工机具及配件。 9、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 10、施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本，专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书并在其资质等级许可证的范围内承揽工程。 11、施工单位主要负责人（董事长、分管安全负责人、总工）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

总分包安全管理协议

总分包安全管理协议书甲方：（总包）四川锦龙建筑工程有限公司农贸市场项目经理部乙方：（分包）为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好比华利农贸市场工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据建设单位制定的建设工程施工承包合同要求，特签订本协议。（一）说明 1、施工期间，甲方授权唐文忠同志为本工程己方项目负责人，其安全生产考核合格证书编号为：川建安B(2008)0005385，乙方授权同志为本工程己方项目负责人，其安全生产考核合格证书编号为：。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 6、分包方应依据建设单位制定的建设工程施工承包合同要求向甲方交纳总分包管理费用。（二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。 2、甲乙双方作为法人单位均应当分别履行的责任主要包括： 1）具备安全生产条件所必须的资金投入； 2）按规定配备安全生产管理机构或人员； 3）建立并落实安全生产责任制； 4）健全并落实安全生产规章制度和安全操作规程；

总分包协议

建设工程总分包安全管理协议甲方（总承包方）：乙方（分包方）：工程名称：工程地点：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。一、双方权责 1、甲乙双方共同的责任：坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。确保安全文明达标，保证“省级安全文明工地”验收通过。 2、甲方的责任（1）建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程； (2)、建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。 (3)、建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。（4）、建立安全教育培训制度。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。 (5)组织安全技术交底。安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底，重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。负责收集分包单位的技术交底记录。 (6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。 (7)负责建立项目部安全管理资料。 (8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。 (9)负责监督乙方对首次进入施工现场的人员进行安全教育。 (10)对分包队伍违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。 (11)有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理人员的权利。 (12)按规定足额使用安全措施费用；有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利。 (13)及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。 (14)有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。 3.乙方的责任 (1) 杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过1.3‰。

清包工协议书

清包工协议书甲方：乙方：结合本工程的实际情况，经双方协议一致签订本协议，以资共同遵守，双方达成以下协议：第一条：工程概况 I、1、工程名称：办公大楼 2.、工程地点：道劳窑 3、工程内容：外墙干挂石材 4、承包范围：自基础到成活交工 5、承包方式：清包工 II、1、工程质量等级、优良。 2、各项价款如下：第二条：工程期限 I、1、开工日期：

2、竣工日期： II、如遇下列情况，经双方签证，工期相应顺延 1、不具备施工条件而影响施工。 2、因图纸变更致使施工无法进行。 3、在施工中停电8小时以上而影响施工。 4、人力不可抗拒的因素而延误工期。 III、1、工人进场后，甲方按15.00元/人支付生活费，其余按进度付款，完工后付总工资的80%，竣工验收合格后付95%，剩余5%做质保金，保质期满后一次性付清。 2、如发包方未按进度付款及尾款，应向承包方支付日万分之一的违约金。第四条：保修 IV、1、保修内容：所有承包的工程，在正常情况下出现开胶、漏水、玻璃破损等，人为损坏不在保修范围。 2、保修期限：12个月。第五条：安全文明施工 V、1、在施工过程中出现的一切安全事故全部由乙方负责。 2、乙方在施工期间应加强工人的各项素质教育，合理用料、精心施工、文明施工、安全施工。 3、在施工过程中如发现损料、丢失材料要加倍赔偿。 4、在施工期间如有打架、闹事、无故生事的按情节的严重给予纠正，严重造成影响的清出施工工地。

第六条：其它条款 VI、1、乙方积极配合甲方和业主的各项工作，并给予每个工人买上保险，工人进场后必须配带安全帽和安全带。 2、在施工中如发现问题及时向甲方提出，并妥善处理给予解决。 3、如施工中由于乙方自身原因所造成的返工，一切由乙方负责。 4、在施工过程中要做到工程所有成品保护义务，如造成损伤、破坏全部由乙方负责。 5、乙方有义务负责甲方材料的卸运及指定地点。 6、乙方把剩余的废料集中在一起不准随便丢弃。 7、甲方负责配合乙方所有工程的协调、搭配工作。 8、乙方负责施工中所有的一切机具、工具。第七条：违约责任与解决协议方式 VII、1、如任何一方违反协议，按本协议的条件执行。 2、解决方式：如本协议在执行中，发生纠纷时，双方应及时协商解决，必要时终止协议并负责因此而造成的损失。（注：包括任何一方给另一方造成的损失）。 3、其它未尽事宜双方协商解决。甲方（签字）：乙方（签字）：地址：地址：日期：日期：

分包单位的安全生产管理制度(最新版)

分包单位的安全生产管理制度 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0362

分包单位的安全生产管理制度(最新版) 一、对工程分包单位资质验证 1、审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限。 2、审核企业性质。 3、审核经营手册，查阅其承担过的施工项目、施工面积或承担过的工作量。 4、审核资质等级证书、外省市施工队伍的进沪许可证及有效期限、施工人员的核定数量。 5、审核安全资质证书，对以往有无重大伤亡事故作必要调查。二、对劳务分包单位核验 1、审核劳务分包单位的务工人员持证状况（身份证、暂住证、

健康证、就业证、资格证）。 2、审核证件有效性，是否符合当地政府和行业主管部门对劳务人员的持证要求。三、分包单位的选择 1、从本企业发布的《合格分承包方名录》中选择工程分包单位。 2、从本企业发布的《合格劳务分承包方名录》中选择劳务分包单位。 3、对名录以外的分包单位，按本企业规定程序进行评定和审批。四、分包合同签订要求 1、必须严格执行先签合同，后组织进场施工的原则。 2、签订分包合同的同时，必须签订有关附件：“安全生产协议书”、“治安、消防管理协议”等。 3、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务，分包单位应对总包单位负责，分包单位必须服从总包单位的安全管理。五、分包队伍进场时 1、工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有

分包安全管理协议书

分包安全生产管理协议书发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以

总包单位与分包单位安全生产协议书61641

安全生产协议书总包单位：沂源县城关建筑工程有限公司分包单位：为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议：一、总包单位与分包单位的责任 1、分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。 3、分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。 4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。 5、分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。 6、由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口

清包工施工协议书

清包工施工协议甲方：____________________________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：_________________________ 乙方：____________________________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：_________________________ 根据《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况 1、装饰施工地点：＿＿区(县)＿＿＿＿＿___ 2、住房结构：＿＿＿＿，施工面积＿＿＿平方米。 3、装饰施工内容：甲方建筑的电路改造工程，墙体改造，，吊顶安装，顶面、背景墙，包立柱、各种造型顶、包暖气，铝塑板等其他双方约定工程。 4、承包方式：乙方清包工 5、总价款：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：＿＿＿＿＿＿＿＿

其中：材料费：无。人工费：整。管理费：无。设计费：无。垃圾清运费：无。税金：无。其他费用：无。此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。 6、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿＿天。二、关于材料供应的约定 1、主材由甲方自行选购，其余材料甲方可视情况委托乙方购买； 2、甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的建筑装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，乙方应无条件更换，并承担改造费用； 4、为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延

总、分包安全生产协议

专业分包安全生产合同书甲方：乙方：双方本着“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为实现甲方的安全生产目标，签订以下安全生产控制目标和责任目标合同。一、安全合同控制目标 1.本工程安全要求达到合格工程。 2.无因工死亡，无重伤事故。死亡壹人乙方须向甲方支付违约金贰拾万元人民币，重伤壹人乙方须向甲方支付违约金伍万元人民币，轻伤壹人乙方须向甲方支付违约金伍仟元人民币，从工程款中直接扣除。 3.不得发生壹人及以上轻伤事故。 4.不得发生因安全生产防护状况差、施工现场混乱，被上级和当地政府主管部门、电台曝光、通报批评。 5.认真落实甲方按上级规定安排的各项责任目标。 6.认真落实、执行甲方的各项安全管理规章制度。二、甲方的权利和义务 1.审定乙方安全生产等方面的规章制度和安全措施，并督促乙方遵照执行。 2.监督乙方对普通工种职工进行安全知识教育和培训。特殊工种必须经当地有关部门培训持证上岗。 3.督促乙方遵章守纪、按章操作，强化现场安全防护工作。乙方如有违犯，甲方有权按规章制度要求乙方承担违约责任。 4.甲方、乙方统一执行使用上级指定的文件、规范、规定用表资料。 5.乙方有权拒绝甲方不安全的生产指令。 6．在施工过程中，甲方负责技术指导或交底，负责交通的引导与管理，确保施工人员的作业范围安全，甲方负责提供交通疏导设施；乙方负责自行配置劳保用品（安全帽、夜光马甲、应急灯）。三、乙方的权利和义务

1.自觉服从甲方对安全生产工作的安排、监督，严格遵守甲方一切规章制度。 2.乙方应严格按照现场安全防护标准化的要求管理现场，做好安全技术交底工作，教育职工提高自我保护能力，确保安全生产。 3.乙方对职工必须进行三级安全教育，培训考核合格后，签定安全合同，登记造册报甲方有关部门发给安全上岗证后方可上岗。离队时甲方收回安全上岗证。乙方职工调换工种时，人员应造册报给甲方，乙方更换工种的人员及时做好安全教育及更换工种培训工作。不接受三级教育者按50元/人/次交纳违约金。 4.乙方对使用的机械和电气设备，做好安全防护、维修、保养等工作，使其正常运行并做到定机定人。操作工必须持证上岗。 5.乙方对职工宿舍的管理，统一规范用电线路，要做到宿舍内严禁烧电炉、电饭锅、乱拉乱接电线，点大灯泡，宿舍要文明、卫生、整洁。 6.乙方应对甲方提出的安全方面的有关文件、规范、标准等要严格执行，并做好安全资料以备甲方检查。 7.在合同期内乙方发生伤亡和机械设备事故等，甲方积极配合上级有关部门检查、处理，确认后发生的一切费用由乙方负责。 8.对安全生产设置、配制及安全保护用品等硬件达不到要求且不执行者，甲方有权自行设置、购买，费用从乙方所得费用中扣回，并按照本合同《安全卫生违章责任条例》要求乙方承担违约责任。 9.乙方必须为从事危险作业的工作人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 10.特殊工种作业人员，必须持有经当地政府管理部门颁发认可的有效特殊工种证件，持证上岗。 11.乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全责任人、专职安全员及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。 12.乙方必须每周做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识，并做好安全教育记录，必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则，安全管理制度及治安管理条例。 13. 由于乙方操作不当、违反操作规程或安全措施不力造成事故和因此而发生的所有费用全部由乙方承担，杜绝伤亡事故。

(完整)总包与分包单位安全生产协议书

天津市建设工程施工总包与分包单位安全生产协议书总包单位名称：分包单位名称：协议签订日期：天津市建设安全监督管理站监制

天津市建设工程施工总包与分包单位安全生产协议书总包单位：（章）（以下简称甲方）分包单位：（章）（以下简称乙方）为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同（工程名称：；工程地点：；工程内容：；分包范围：；承包方式：），进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据《中华人民共和国建筑法》和《天津市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法规规定，签订本协议。本协议为《天津市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款，在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效。具有同等法律效力，双方应认真履行。第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定

各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。第二条甲方的具体责任一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提出必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。四、对乙方进场职工进行登记造册，复印身份证件，发放胸卡，

清包工施工合同协议书

清包工施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

景观清包工施工合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月日竣工，共计天。二、承包形式及计价方法包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价：

1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷） 6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。

总包单位对分包单位的安全管理规定

总包对分包的安全管理总分包应尽的职责和义务相关规定通过分包来完成施工任务是建筑施工企业经营活动的主要方式。为进一步加强对分包单位的安全管理，防止分包单位超越资质范围，同时确保分包单位在施工过程中服从总包单位管理，使安全生产始终处于受控状态，施工企业应对分包单位的资质和人员进行评价和选择（甲分包由甲方和监理单位负责审查，并签订三方协议），通过分包合同条款明确约定履约过程控制的管理要求、职责权限和工作程序。一、总包单位安全生产责任制 1、审查分包单位的安全生产保证体系与条件，对不具备安全生产条件的单位不得发包工程； 2、对分包的工程和劳务分包，承包合同中要明确安全责任，签订安全协议； 3、对外包工承担的工程要做详细的安全交底，提出明确的安全要求，并认真监督检查； 4、对违反安全规定，冒险蛮干的分包单位，要勒令停止生产行为。 5、凡总包单位产值中包括外包工完成的产值的，总包单位要统计上报外包工单位的伤亡事故，并按承包合同的规定，处理外包工单位的伤亡事故。二、分包单位安全生产责任制 1、分包单位行政领导对本单位的安全生产工作负责，认真履行承包合同规定的安全生产责任； 2、认真贯彻执行国家和当地政府有关安全生产的方针政策和法规、规定。 3、服从总包单位关于安全生产的指挥，执行总包单位有关安全生产的规章制度。 4、及时向总包单位报告伤亡事故，并按承包合同的规定调查处理伤亡事故。三、对分包单位的安全管理 1、分包单位必须具有合法的资质和安全生产许可证，配备专（兼）职安全生产管理人员，并向总包单位提供相关的证明文件。 2、分包单位应依据合同约定的安全生产管理目标进行分解控制。 3、分包单位的专项施工组织设计（方案）必须经总包单位审核批准后才能实施。 4、安全教育：分包单位施工人员的入场安全教育由总包单位、分包单位和项目部进行，班前教育由分包队伍的班组长进行，并做好班组安全活动记录，存档备查，及时反馈

总分包安全协议书

商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司

总分包安全管理协议书工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合

总、分包单位安全生产协议书

总、分包单位安全生产协议书总包单位: 中建五局（辽宁）建设有限公司（简称甲方）分包单位: （简称乙方）根据国家《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规的规定，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位应服从总承包单位的安全生产管理。为了加强安全生产管理，遵循公平、公正和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本安全生产协议，明确双方的责、权，双方应共同遵守。一、工程概况 1.工程名称：大连红星国际工程 2.工程地点：大连市甘井子区华南家居市场南侧二、工程安全管理目标 1.职业健康安全管理控制指标：杜绝重伤事故、死亡事故和火灾事故，一般轻伤频率控制在3‰以内。 2.安全文明施工创优目标：大连市安全文明工地 3.其他：三、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总责。 2.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。建立健全施工现场安全管理制度。 3.严格审查分包单位营业执照、资质等级、安全生产许可证等，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格）的分包单位。 4.定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。 5.保证本单位（监督分包单位）在本工程投入的安全生产费用有效使用，完善施工现场安全生产条件。甲方应对乙方采购的安全防护用品的材质、使用情况进行监督。 6.负责施工人员入场安全教育、培训考核；负责施工现场专项安全教育。负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。对施工人员违反安全生产标准、操作规程、违章指挥、违章作业等行为，进行查处和纠正，并进行经济处罚。． 7.负责编制安全生产技术措施、施工现场分部分项工程施工方案和危险性较大的分部分项工程专项施工方案，对施工人员进行交底，并监督实施。 8.负责对特种作业人员的资格进行审查，建立特种作业人员备案档案。发现无证人员上岗的，应及时予以制止。 9.甲方提供的机械设备，必须符合安全要求，在投入使用前，必须经双方检查验收合格并办理移交手续后方可使用，正式移交后机械设备的安全使用由乙方自行负责。 10.负责对安全防护设施、机械设备、施工机具（包括乙方自带机具）和施工用电的安全管理。依据国家安全生产标准和本公司安全生产管理规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。 11.负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权要求乙方建立救援体系，落实救援措施。 12.负责提供安全标志、标牌，督促乙方按规定对施工现场的危险部位设置安全防护设施和安全

总分包管理制度.doc

1 各项安全生产管理制度管理制度一、组织管理 1．所有进场参与施工的管理人员及施工作业人员的配备，其素质、数量必须确保合同或有关协议各项管理目标的如期实现。 2．分包单位所上报组织构架图上人员及数量未经总包项目部同意不得更改，情节严重时将责令停工，分包单位现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能。 3．入场体检不合格或技术技能经教育培训考试不合格者必须清退出场。4．专职质量员、安全员的配置应符合国家有关规定。 5．从事现场管理工作的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织监督施工，不得随意离开现场。 6．分包单位的任何人员必须尊重总包单位、业主和监理单位人员，不得无理顶撞，对业主、监理单位人员的意见要求须及时反馈到总包统一协调。 7．分包单位必须依据总包项目管理要求，建立健全内部的各项管理制度，并报总包项目部备案。 8．分包单位不得拒收，拒签总包所发出的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件。 9．任何罚款无须分包单位签字确认，所发函件通知即为扣款依据。10．所罚款项必须以函件通知中规定的方式按时上交，否则双倍在风险

保证金中扣除。 11．分包单位任何事项必须按流程首先向总包汇报联系处理，由总包协调与相关单位解决。 12．分包单位人员的增减、进出场、材料、机械设备进出场必须报总包批准，然后方可办理有关手续。 13．分包单位任何人无权更改经审批的施工方案和施工计划，如需变动必须事先征得原审批单位的书面确认。 14．配合总包单位及时填报各种表格及报表，未在规定时间内按要求填写的每次罚款1000元。 15．所有施工人员必须持证上岗，违者每人/次处罚100元。 16．无论何种原因现场内发生紧急情况或事故，分包单位要第一时间通知总包单位，分包单位现场负责人及其它管理人员必须在现场指挥组织并做好事后的处理。 17．施工现场实行实名制管理，分包单位有新到人员时，需在进场当天提交工人相关材料，经总包与本人核对无误并办理相应手续后方可入场。有违反规定者每人每次罚款200元。 2 二、施工现场平面管理制度 1．各分包单位必须在进场一周内将本单位所需的材料堆场、库房和临时办公室需用场地书面报总包，由总承包项目部进行平衡协调划分，在允许范围内布置。凡未经总包同意在现场随意放置材料、搭建临时设施的，每次罚款1000-5000元，并在总包单位规定时间内将材料转移，现

总分包安全管理协议书最新版本

总分包安全管理协议书甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方：为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。第一条安全生产组织管理一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）。任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目交易备案注册》、并在甲方将施工人员登记在册，办理《安全教育上岗卡》、《现场出入证》（费用由乙方承担），严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担；四、乙方应遵守甲方制定的有关协力队伍的管理规定以及甲方其他的关于乙方管理的所有制度及规定；五、乙方须是具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委托书，组织施工前，乙方必须向甲方安全管理部门出具相应登记的中建一局集团安全生产监督备案书（外协），并且只能承担与自己资质相符的工程，否则不得承包工程；第二条安全责任制一、甲方的职责 1、甲方负责工程项目总体安全施工管理，监督乙方建立安全生产保证体系，同时制定可行的安全管理制度，定期检查、评价、总结工程的安全生产状况，实施奖罚； 2、甲方负责编制总体施工组织设计方案中施工现场的安全防护及文明施工措施，乙方进入现场施工前甲方必须对其进行安全总交底； 3、甲方有监督权，监督乙方对施工人员进行的各种安全教育，甲方亦有权对教育效果进行评价； 4、甲方负责施工现场的安全文明施工管理工作，并按作业区域划分乙方安全文明施工责任区；