栏杆扶手施工合同
****项目栏杆扶手施工合同
发包方（甲方）： *****开发有限公司
承包方（乙方）：
经双方协商，就平安学府一期栏杆扶手等制作安装等有关事项达成如下协议：
第一条工程项目概况
1、工程项目名称：****项目
2、工程项目地点：......
3、工程项目简介：楼梯栏杆扶手，阳台、凸窗、空调板栏杆的加工及安装工程。
4、承包范围及内容：****项目1#2#3#楼梯栏杆扶手，阳台、凸窗、空调板栏杆的加工及安装工程。
5、承包方式：包工包料。
第二条工期
1、开工日期以签订合同之日起计算，有效工期15天。
2、甲乙双方签订合同后，乙方在进场前7日内提供施工进度计划和施工质量控制方案报现场监理方和甲方工程技术部，并有可靠的质量、进度、安全保证措施，经现场监理方和甲方批准后执行。
3、甲方有权要求工程分阶段交接或竣工，乙方完成时间应服从甲方的总体要求，如果因乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分分项工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。此分项工程费用由甲方按实际发生费用从乙方的工程款中扣除，并加收10%的管费。
第三条合同价款及计价方式
本合同工程价款采用固定单价结算，价格为含税单价（需开具增值税专用发票），总价为暂定总价，据实结算。
楼梯扶手：元/m（含税价格，含9%增值税专票）
飘窗、阳台：元/m（含税价格，含9%增值税专票）
百叶窗：元/㎡（含税价格，含9%增值税专票）
以上价格为综合单价含税、增值税、制作安装、运费、试验费。
以上单价的基础，为以下原材料加工制作：
Φ63*1.0mm；Φ51*0.8mm；Φ28*0.5mm；Φ19*0.3mm
第四条工程款支付与结算
4.1工程款支付：工程施工结束，七日内支付已经完成工程量的80%；竣工验收完毕后一周内支付97%；剩余3%作为质保金，质保期为两年。
4.2质保金的退还：工程竣工验收合格之日起，2年内无质量问题、乙方无违约责任，甲方15日内一次性支付结算总价3%的质保金，质保金不计利息。
4.3乙方付款前需提供相应款项的增值税专用发票；付款时候若不嫩提供10%增值税专票，扣除相应费用结算。
4.4竣工资料：由乙方提供，总承包方统一组卷装订。
4.5乙方承诺报价时已考虑到甲方不提供宿舍及仓库因素，宿舍及仓库由乙方自行解决。
第五条质量检查及验收
5.1为保证施工质量，实行样板先行制度。样板经甲方、监理验收认
可后方可进行大面积施工。
5.2因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
5.3分部分项工程进行验收，必须先由乙方单位技术质量人员进行自检验收合格后，方可向监理单位和甲方工程技术部进行申报。
5.4施工所用材料需要与样品一致，如乙方未按合同约定选用材料，甲方有权清退出场，并有权单方面解除合同，并追究乙方违约责任。
第六条安全施工
乙方按有关规定，采取严格的安全防范措施。并承担可能出现的安全责任。
第七条双方责任
1、甲方负责协调工程其他单位与乙方之间的技术配合。
2、甲方负责提供图纸及相关技术资料，对工程安装要求进行技术交底。
3、督促监理检查施工质量和工艺质量，对不按合同要求和程序施工的有权要求停工。
4、甲方负责协调乙方与总承包单位的配合工作，如协调总承包单位提供乙方施工场地，提供水、电接口等。水电费用由乙方装表自行负责
5、乙方严格按照设计要求施工，工程质量应满足国家相关规范要求，并保证通水。
6、乙方完成所需的性能测试检验，具体检测符合当地政府相关部门的要求
7、在整个项目竣工后，乙方必须负责该分部工程通过质监站及其他
相关职能部门验收，费用由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方工地代表、现场监理人员及总承包单位的监督管理，遵守总承包方工地管理制度。
9、对工程资料如实填写、收集并负责完整归档。在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实。
10、乙方要做好现场安全文明施工管理工作，由于乙方原因所发生的一切安全事故概由乙方承担所有责任。
第八条其他
1、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程造价的5%作为赔偿金。
2、乙方应为施工人员购买应有的国家、省、市规定的各类保险，购买的保险费用已含在总价内，不另行计取。
3、乙方签订合同如对图纸进行优化，优化方案经甲方同意后实施。
4、乙方水电费自理，总包方只提供水电接驳点。
5.乙方需要向总包方支付1%的施工配合费。
第九条合同生效和终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共计四份，甲方乙方各执两份，具有同等法律效力。
2、保修期满结清工程款后，本合同自然终止。
发包方（甲方）：(章) 承包方（乙方）：（章）
代表人：代表人：
2018年月日 2018年月日
附1：估算工程量，不作为结算依据
附2：参考做法
楼梯扶手油漆涂刷工程合同协议书范本
编号：_____________ 楼梯扶手油漆涂刷工程协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，小镇楼梯扶手安装承包给乙方，为了确保工程质量、进度、生产安全，明确双方职责，双方达成如下协议： 一、施工地点： 二、工程质量：按现行规范要求，达到验收合格交付。 三、工期：______楼______月______日前完工（不论天气好坏），______楼______年______月______日完工。 四、承包形式：包清工、乙方自带机具、工具，照明灯、安全帽。 五、承包范围、工作内容： 1、______楼楼梯栏杆、屋面电梯机房爬梯。 2、两遍防锈漆、两遍面漆（黑色）。 3、现场材料二次搬运，栏杆灰尘、砂灰清理。 4、交付前的成品保护工作。 5、栏杆扶手交付验收前的一切工作。 六、承包单价 1、按实际楼梯栏杆长度元/米（成品）。 以上价格为合格产品价格。 七、付款方法
单幢楼号栏杆、爬梯全部完成，按以上价格70%支付。 余款在整个工程完工经验收合格后一次性支付。 八、甲方职责 1、根据乙方进场人员名单安排职工住宿及食堂搭伙。 2、根据甲方进度计划，及时提供施工材料。 3、在乙方自检的基础上对工程质量、文明施工、安全生产及时检查、监督，发现问题责令乙方限期整改。 4、时下达施工进度任务、技术交底、安全交底工作。 5、协助乙方职工办理相关证件，费用由乙方负责。 九、乙方职责 1、必须对进场工人进行安全交底、用电安全教育。 2、进场工人都必须当天交身份证，三天内交一寸照片、4张由项目部安全员登记备案，办理胸卡。 3、乙方承包者合理组织劳动力、技术工、按时完成项目部下达任务。 4、对违反质量、安全管理条例的，按照公司质量安全管理体制处罚执行。 5、对违章施工所造成的损失及费用，乙方全部自负。 6、由乙方自己造成的安全事故责任和所有费用由乙方自负，非乙方责任造成的安全事故，由责任方负责。 7、工期10天，推迟的罚款_____元/天。 十、奖罚办法 1、对栏杆制作、安装质量不符合要求的，责令其返工，并处罚_____元罚款。 2、工完场清，多余材料不及时清理归仓处罚_____元/次。 3、宿舍使用电炉、热得快、电热毯、睡觉不关灯的处罚_____元/次。 4、对用电接线不按规定乱接、乱挂处罚_____元/次。
栏杆扶手工程承包合同范本
甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，就乙方承包***工程栏杆、扶手制安、达成共识，为明确双方责任，确保现场施工、质量、安全、进度的要求。双方定立以下条款。 一、承包范围：***工程的所有工程栏杆、扶手。以图中指定的图集作法为准。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方承包范围内的具体工作： 1、按甲方提供的图纸要求完成图中所有制作工作，包括乙方在外加工部分工作。 （1）室内阳台栏杆执行施工设计图及变更图要求，玻璃采用12mm厚钢化玻璃，详见大样图（含油漆项目），同时提供二次设计施工图。 （2）凸窗台内窗边做安全防护栏杆做法见设计图。 （3）楼梯栏杆扶手具体做法见设计图。 2、制作安装过程中的辅助材料、垫铁、焊条、焊机、切割机等工作已包含在乙方工作内，乙方自配电线、电缆和末级配电箱。 3、以上承包内容均已包含乙方材料、设备的场内外运输和现场清理工作，乙方应向甲方交付完成的合格产品。 四、工程量结算依据： 4、乙方承包范围内以延长米按实际计算。 五、乙方承包单价： 5、乙方完成承包范围内的工作按以下单价计算(单价含材料费和人工费发票等税收费用)：
（1）室内楼梯栏杆扶手综合单价：每延长米元/m，室外阳台栏杆综合单价：每延长米元/m，低窗台外窗边安全防护栏杆：每延长米 元/m。 六、质量要求： 1、乙方提供的钢材、玻璃必须符合国家及XX市现行有关规定，必须向甲方提供材质检验报告和出厂质保书。 2、乙双方约定：乙方进场的材料经甲方验收质量必须同样品一样。若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求，甲方有权通知乙方在限定时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换符合验收标准的材料进场，保证甲方进度要求。 七、施工工期：乙方的工期以甲方进度计划为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件。 八、结算与付款方式： 1、乙方在完成阳台铁件栏杆制作安装完应付工程款，玻璃安装完应付工程款，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 2、乙方在制作安装楼梯铁件栏杆完应付，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 3、乙方在安装低窗阳台铁件栏杆完应付工程款，验收完应付工程 款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 4、乙方在完成所有承包工程通过验收后一周内甲乙双方及时结算。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。
不锈钢栏杆工程施工承包合同
不锈钢栏杆工程施工承包合同 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。一、承包方式及价款：1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。2、合同价款,单价包干分别计算：窗台栏杆（高）元/m：阳台栏杆（高）元/m;楼梯栏杆（含坡道）元/m；空调板栏杆(方铁管高)元/m;3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购（如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料），材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。 二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。 包括制作、安装，密封胶的封打、竣工算帐等全部内容。三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。 四、工程工期：1、自2012年月日至2012年月日竣工，并通过验收。2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 五、结算、付款方式：1、工程结算，按实际长度延长米计算。2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清（质保期二年）。3、乙方出具工资表，领取工程款。六、违约责任：1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。2、如工程质量低微，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，七、其他：1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。
楼梯栏杆工程合同
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
栏杆工程施工合同(新)
栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量
1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。
栏杆安装合同书
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同
阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：阳台栏杆、室内楼梯靠墙扶手工程，包括铁艺栏杆制作、安装、油漆涂刷（烤漆）验收至交付使用，以及合同约定的质量保修年限内的质量保修等。 4、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。 二、合同工期： 达到施工条件时，乙方保证每个单体工30日内完成。 三、合同价款： 本工程阳台栏杆综合单价为190.00 元/m；楼梯靠墙扶手综合单价为60.00元/m；空调栏杆综合单价为122.00元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机
具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。四、工程款的支付及竣工结算： 1、结算方式：结算时按甲方、监理审核的实际工程量×综合单价 2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经监理、甲方审核后付工程总造价的80%；工程竣工验收合格后，付工程总造价的15%，留5%的质量保修金；工程投入使用2年后无任何质量问题，返还5%的质量保修金；甲方每一次付款，乙方都需同时开具正式发票。 3、付款时间：每阶段工程量，经甲方、监理审核完毕后10个工作日内支付。 4、扶手各项技术指标必须达到乙方投标书报价所述，若乙方擅自改变，视为违约。 五、工程质量： 1、符合国家及福建省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程优良。2年内保证工程不变形、油漆不褪色，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。 2、质量应符合设计图纸和国家现行有关施工的质量检验评定标准，各道工序符合有关标准、规范，否则将无偿返工和支付违约金2000元。 3、材料进场后经甲方、监理共同对其材料质量进行验收后方可进行施工，施工质量不合格或不能一次通过验收，无偿返工或修复达到合同要求。 4、楼梯靠墙扶手采用?60*2.5，两端用不锈钢封盖；阳台栏杆高度为1100mm，采用锌钢，两端立柱采用40*40*1.4，扶手采用椭圆形管30*60*1.1，上下横档采用35*35*1.1锌钢，面漆为长江氯化橡胶黑磁漆，连接件全部采用铸铝连接件，与混凝土交接处全部采用冲压盖件；空调栏杆采用?10锻打方钢，上下采用∟40*3等边角钢，漆为黑色烤漆；具体材料规格型号见附图。
栏杆工程施工合同
栏杆工程施工合同 甲方：四川宏得建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方将平昌县金宝三号点、金宝四号点、 五一三号点安置房工程栏杆的制作、安装承包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致达成如下协议： 二、工程名称：平昌县金宝三号点、四号点、五一三号点安置房 三、工程地点：平昌县金宝新区 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图集大样、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设，用电电缆由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫生由乙方自行处理不计费用，保证竣工验收时所有成品干净无损伤。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量 1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工
规范和专业施工规范以及施工图纸要求，乙方在采购材料前必须先封存样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 5、乙方需派专职电工对栏杆分项工程施工过程的用电管理 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。 九、付款方式： 1、所有栏杆安装完成，经甲方验收合格，乙方交付完材料的出厂合格证及检验合格证资料后， 2、竣工验收合格后支付
楼梯栏杆承包合同范本
楼梯栏杆承包合同 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。 四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。
3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。 五、合同工期（按日历天数计算）： 计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。 六、工程质量： 楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。 七、安全生产：
锌钢护栏安装合同范本
锌钢护栏安装合同 发包方：省香岚湾投资开发（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，甲方同意将香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1、工程名称：香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程； 2、工程地点：抚州市区七里岗； 3、工程围和容：本工程全部安装面积约为 730 m2（含庭院门，以完成安装后的实际数量为准）； 4、用料要求：分户围墙栅栏：颜色为红铜纹，横杆 40*40*1.0 、立柱 19*19*0.6 包干单价：90元/平米，进户锌钢门:横杆 40*40*1.0 、竖杆 19*19*0.6 包干单价： 90 元/平米，具体容及栅栏所用附件颜色详见承包人提交的样品。 二、承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包人工、材料、安装。 2、工程不含税总造价暂定为人民币陆万伍仟柒佰元整（￥ 65700 元）。 3、本造价为不含税价，实际工程造价以工程竣工验收实度数量结合含税承包单价计算为准。 4、如因实际需要引起工程量的增减，其结算价格以不含税承包单价为准作相应的调整，如 有需要则补签《增加工程补充协议》。 三、工程期限 1、本工程合同总工程为 30 天（日期天从开工之日算起）。 2、本工程开工日期为 2017 年 7 月 15 日，竣工日期 2017 年 8 月 15日。 3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用收面形式确定顺延期限： （1）甲方在合同规定开工日前 1 天，不能交给乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者；
楼梯扶手施工合同协议书范本
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管 4、工程单价：每米____元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用
料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。 第四条关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款_____元。 第五条关于工程质量 工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。 第六条关于工程款结算的约定 1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。 2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，甲方有权解除合同，且不予结算。 此合同从签订日期开始生效。 第七条关于纠纷的约定 本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日
栏杆扶手安装合同
建设工程施工合同 （） 阳 台 栏 杆 及 楼 梯 扶 手 安 装 承 包 合 同 中华人民共和国建设部Array 国家工商行政管理总局
阳台栏杆及楼梯扶手安装承包合同 甲方：武汉振业建设集团有限公司常福新城、、楼项目部 乙方：承包人 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同: 一、工程名称：常福新城、、楼 二、工程地点：蔡甸区常福新城小区 三、承包方式：主材包工不包料 四、承包范围及工作内容： 、、楼该工程的施工图纸、图纸会审及设计变更范围内的所有阳台栏杆及楼梯扶手的制作及安装的全部施工工序。甲方提供主材料，以及施工用电及施工场地。乙方提供施工机具及耗材，阳台栏杆及梯扶手安装完后刷红丹防锈漆一道。 五、质量标准： ．确保优质，争创黄鹤杯。 ．乙方必须严格按照施工图纸、图集及国家相应现行规范施工，
确保各分部分项工程一次成优，避免造成返工或材料浪费等现象。 ．乙方必须服从甲方现场管理人员对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范，且不听从项目管理人员指挥而造成返工的，除承担造成的所有损失外，同时处以浪费材料价值的二倍罚款。 ．乙方确保该安装工程符合施工验收规范要求，否则甲方对乙方予以其总承包价的罚款。 六、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责人管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故均由乙方负责。 七、工程进度 在施工中乙方必须服从甲方管理，每道工序必须与施工进度同步，甲方所下达的任务，乙方不得打折扣，不得讲条件，必须完成当天甲方分配的施工任务，确保工期，具体实施步骤以甲方的形象进度表为标准。 八、价格 ．本安装工程按元办理结算（此价款除包括乙方承包范围外还包含：各种小型工具、小型机械设备、材料的进出场转运、搬运、归堆、工完清场）。 ．由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险，因此发生以下情况，甲方均不再进行签证、补偿： （）窝工待工的补偿费用； （）定额外用工及甲方未认可的用工；
铁艺栏杆工程施工合同
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价
元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲
铁艺栏杆施工合同协议书
铁艺栏杆施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程合同书 施 工 合 同 发包单位： 分包单位： 签定日期：2016年08月 15日
建设工程合同书 发包方（以下简称甲方）： 分包方（以下简称乙方）： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。 第1条工程概况 工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程 工程地点：深圳 工程内容： 铁艺栏杆制作运输及安装； 质量要求：符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求 工程内容：1.纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头方钢铁艺拼花 *25*2方管栅栏铁艺拼花 4.除锈、刷红丹防锈漆二遍 5.详设计图纸
第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律 合同语言：汉语 适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。 适用法律法规：《合同法》、《建筑法》 第3条工程承包范围及方式 承包范围： 按甲方确认的设计图纸进行： 铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板） 承包方式： 凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。 第4条合同工期： 甲方应于2016 年月日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年月日，安排工人进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。 如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任： 1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的； 2、甲方不能按期支付工程款； 3、非乙方原因停电造成停工累计超过8小时； 4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场；
不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本
甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ60厚0.7、φ47厚1.0、φ28厚0.5、φ19厚0.4，飘窗扶手为φ38厚0.7。 2、工程承包方式：包工包料； 3、工程造价：扶手________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；栏杆________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。 二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担； 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收； 4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期。 五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向_____________________________法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日
铝合金栏杆扶手施工合同
金水苑铝合金栏杆扶手施工合同 甲方：浙江宏丰建筑工程有限公司 乙方： 为确保金水苑项目铝合金栏杆扶手顺利施工，保证工程质量、安全、进度等各项指标顺利实现，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：金水苑住宅小区工程 2、工程地点：宁波市鄞州区云龙镇甲村 3、工程内容：施工内容为：金水苑住宅小区铝合金栏杆扶手 承包方式及范围：包工包料，包质量、包安全、包验收、包资料。 二、工程造价 一次性含税包干单价为人民币元/延长米（大写：元整/延长米）。工程总价=一次性含税包干单价*按实结算的工程量 三、工程款支付 1.完成全部施工图、联系单及合同内容的铝合金栏杆扶手，付工程量的 % 2.竣工验收后一月内付至按实结算总工程量的 % 3.2%作为保修金，保修期2年满后，无息返还；保修期自竣工验收通过之日算起。 四、工期 工期从2014年月日至2014年月日；共日历天。 五、工程保证 工程履约的保证内容有： （1）与总包单位、其它各分包配合。 （2）项目负责人及技术人员保证到位 （3）工程质量验收，保证一次性验收合格通过 （4）工程进度，保证符合甲方进度要求 （5）乙方必须服从甲方、监理等管理人员的管理，做好安全技术交底；如果由于乙方拒不服从甲方、监理等管理人员的管理，而造成安全事故的， 由乙方负全责 六、工程质量保证 1、严格按照国家标准进行施工。
2、竣工验收前7天，乙方须提供竣工资料一式两份，包括铝合金栏杆扶 手的技术资料。 七、检验和验收 1、乙方应严格按照国家有关规范对铝合金栏杆扶手各检验内容进行自 检，并向甲方和监理公司提供自检结果，同时按甲方要求整改到位， 并通过质监站等政府部门的验收。 2、铝合金栏杆扶手工程完成后，乙方将验收资料装订成好提交甲方，且 数量不少于四套。 八、保修条款 本工程的铝合金栏杆扶手免费质量保修期为两年，保修期从本工程验收通过日起计算，保修期内接到报修电话24小时内上门进行维修，到达现场8小时内解决问题。 九、凡因履行本合同所引起的任何争议，各双方均应友好协商解决。协商不成，通过下列方式__________解决。 (1)提请仲裁 (2)向工程所在地法院起诉 十、本合同一式四份，双方各执两份。自双方签字盖章后生效。待工程款付清后，本合同随之失效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 代表签字：代表签字： 2013年11月16日
栏杆工程施工合同
栏杆工程施工合同 编号：004 使用劳务单位：李维昌 提供劳务单位： 项目名称：樊华似锦三期 施工地址：绵阳市石桥铺 （栏杆班组） 2013 年12 月15 日
使用劳务单位：（以下简称甲方）提供建筑劳务单位：（以下简称乙方）根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》、《建筑安装工程承包合同》、《职业健康安全管理条例》、《环境保护法》、《施工现场安全技术规范》（JGJ59-11）有关条例，为明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，本着平等、公平、自愿、合作的原则，经双方协商，达成以下协议： 第一条合作项目：樊华似锦三期77# 78# 82# 工程地址：绵阳市石桥铺 合同内容及承包分项工程内容： 1、承包项目：樊华似锦三期77# 78# 82#栏杆工程 2、承包方式：双包 3、承包范围：室内外所有的栏杆。 4、承包工期：按项目部要求完成 第二条承包内容及单价：凸窗栏杆88.0元每米，阳台玻璃栏杆198.0元每米,楼梯靠墙扶手30.0元每米，楼梯栏杆110.0元每米。（以上所有栏杆及扶手做法同樊华似锦二期） 第三条结算方式：各项工程量均由施工员计算、工地安全员、保管员、会计签字，由项目经理、技术负责人审核后为准。 付款方式：（1）
第四条甲方责任 1、甲方负责项目工程总体的计划、调度和人力、物力的安排，对 总体质量、进度负责。 2、甲方负责为乙方提供技术指导、技术要求、数据和所需施工图 纸以及施工技术资料和技术交底。 3、甲方负责派专人对乙方施工人员进行安全教育和安全交底，定 期进行安全检查工作。 4、甲方负责为乙方提供施工场所、工程所需材料、水、电、路畅 通。 5、工期监督。本工程工期按建设单位审批的当月计划进行，每天 必须按要求完成当天的施工任务。 6、质量监督。监督乙方操作人员按图施工，严格按标准、规范施 工。处罚乙方造成的返工损失和延期损失等。 7、按合同及时办理工程预付款，并负责监督乙方向民工发放工资， 如乙方有违反相关规定的行为，甲方有权处罚。 第五条乙方责任 1、乙方必须认真遵守国家的《安全生产法》及有关安全生产的法 律、法规和当地政府、建委和甲方综合管理规章制度的有关规 定。
不锈钢栏杆安装合同
不锈钢栏杆承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及建筑安装工程承包合同条例等相关法律规定，为了明确双方有合同中的权利和义务，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下条款： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工不包料，包工具及氧气焊丝、磨片、抛光轮、包质量、包进度、包文明施工。 4、工期：乙方接甲方进场通知后，三天内进施工现场正式施工，进度要求，乙方于年月日前完成全部工程内容，并配合甲方于年元月日以前完成使用功能检测工作。 第二条工程质量及验收 1、本工程按施工设计图纸施工，按甲方做的样品方式样和质量施工及验收。 2、本工程质量按国家标准，规范验收，尺寸规格设计图纸及甲方要求。 3、工程完成后，乙方应及时通知甲方，甲方配同建设方验收，如有验收不上的地方乙方会及时修补。 第三条工程单价及付款方式 工程按实际工程量结算，每米单价贰拾元，按乙方进度付50%，如乙方全部完成本工程量甲方应按90%工程款全部付给乙方，余款验收合格后甲方付乙方10%。
第四条甲方责任 1、甲方负责提供与本工程相关的资料与图纸，协调乙方工作进行技术交底，监督检查乙方完成栏杆的制作安装质量。 2、甲方协助乙方与土建队伍的衔接工作. 3、甲方按合同约定如期支付工程进度款。 4、甲方提供现场加工场地及制作安装，照明用电。 5、甲方负责乙方施工人员意外保险 第五条乙方负任 1、编制施工方案和进度计划后甲方审定 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防炎安全环境保护规定，按照国纸和做法说明进行施工。 3、由于乙方的责任所发生的安全事故概由乙方自行承担所有责任。 第六条违约责任 1、若乙方在本合同约定的时间内不能按质按量完成，而影响工程交付使用，逾期三天按承包款0.5%，逾期15天以上按工程承包总款2%向甲方支付违约金，逾期30天以上，甲方有权另找单位施工，其工程余款不予结付。 第七条争议处理 本合同履行期间，双方发生争议时，应及时协商解决，协商不成可向人民法院超诉。 第八条本合同经双方签字生效，工程完工，款项结清后合同终止，本合一式贰份，双方各执壹份。 甲方签字：乙方签字： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日
栏杆工程施工合同
栏杆工程施工合同 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
栏杆工程施工合同 工程名称： 发包方（甲方）：福建省德龙建设工程有限公司 承包方（乙方）： 承包内容：栏杆工程 合同类别：包工包料 签订地点： 合同编号： 签订日期：年月日 第一部分协议专用条款 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外维护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认版设计图纸、施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单
及各种工作联系函、甲方通知等范围内室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2、结算单价（含税）： 、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元/m；爬梯及栏杆油漆单价：元/m。 、残疾人不锈钢栏杆单价（不锈钢）：元/m。 、预埋件制作安装单价：元/t。 3、以上单价为一次性含税单价，包含但不限于： 、制作安装费、油漆费、材料费、管理费、综合费、社保费（含劳保费）、利润、规费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季施工措施费、生产工具使用费、工程交接费、场地清理费、工地内自身机具看保管费、各工种施工配合费、风险费、赶工费、加班点心费伙食费、法定节假日工人加班工资费、降温费、保险费、暂住费、卫生费等一切费用。同时双方均同意不因施工工艺难易、工程量大小不分、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。 、包含各种施工机械、各种施工工具、所有工程用材料及消耗材料。施工用照明电线及灯具、三级配电箱及电缆、末级开关箱及其所需4芯电缆、临时用脚手架及挑板、所有安全防护用具、床板、床架等机械劳保材料费用。以上各分项