(完整版)35KV变电站施工总承包合同
合同编号：
武汉体育学院邢台分院（北方体育学院） 35千伏变电站建设工程施工合同
甲方：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会
乙方：河北品钺电力安装工程有限公司
2015 年元月日
第一部分协议书
甲方（全称）：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方（全称）：河北品钺电力安装工程有限公司
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）工程项目35千伏变电站工程
工程地点：教学区信息中心东侧
工程规模及结构特征：35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号：邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容：
1.设计工程：由电力设计院完成（另立设计合同）
2.主体工程：土建部分
3.电气工程：35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路
三、合同工期
（1）方案报批：计划2015年7月底前完成。
（2）35千伏变电站：2015年8月开工，2016年4月31 日竣工。
（3）会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程：2015年10月开工，2016年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站：2015年10月--2016年12月依次完成。
（实际开工日期以用户下达的开工令为准）
合同工期总日历天数 650日历天。
四、质量标准
工程质量标准：国家电力部门一次性验收合格
五、合同价款
合同总价（大写）: 暂定一亿元人民币，（以施工图预算为准）
（小写）￥: 100000000 元
工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定：按进度支付工程款。本工程甲方预付备料款20%，乙方垫资20%，乙方按当月实际进度，在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%，共付至合同总价款的60%后，付至合同总价的70%工程款（同时无息退还履约保证金），竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款，
6. 工程报价
六、履约保证金的缴纳与返还：合同签订后3天内，必须缴纳履约保证金。履约保证金额度为本项目暂估价一亿元的5%。议标保证金200万元可以直接转为履约保证金，并另行补够至5%。履约保证金的返还：随工程进度款的比例逐步返还。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
√1.本合同协议书；
□
√2.本合同专用条款和补充条款；
□
√3.本合同通用条款；
□
√4.标准、规范及有关技术文件；
□
√5.图纸；
□
√6.工程量清单及编制说明；
□
√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
□
√8.甲方或监理工程师有关指令、通知及工程会议纪要；
□
√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□
数据交换和电子邮件）。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、乙方承诺
乙方向甲方承诺按照本合同约定及监理工程师的指令进行施工，按期竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
十、甲方承诺
甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：2015 年元月日
订立地点：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）会议室
甲方和乙方约定双方签字盖章后合同生效，由甲方送工程所在地邢台县人民政府建设行政主管部门备案。
甲方：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：
通用条款同《建筑工程施工合同（QF-2005-14）》（2008修订版）
（以下空白）
二、合同文件
2 合同文件组成及解释顺序
2.1 合同文件组成及解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）工程量清单及编制说明；
（3）本合同专用条款和补充条款；
（4）本合同通用条款；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；
（7）图纸；
（8）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
3 语言文字和适用法律、法规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用 \ 语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、山东省及青岛市的法规及其他有关法律、法规。
4 适用标准、规范
4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，
则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出线矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。
发包人提供选用标准、规范的时间：收到承包人书面申请并经批准后5个工作日内
4.2 国内没有相应标准、规范时的约定（可另附）：以青岛市建设局及设计
要求为准或采用经发包人、监理方批准的国外技术标准或规范或采用发包人聘请专家论证组指导意见。
5 图纸和技术资料
5.1 发包人向承包人提供图纸套数：套，其中用于竣工图初稿套。
发包人向承包人提供图纸日期：开工前
5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人应严格保密，不得泄露给第三方使用。
6 通知
6.1 承包人的地址：青岛市李沧区重庆中路1009号
6.2发包人的地址：
三、发包人和承包人
7 发包人
7.1 发包人代表的姓名
7.2 施工场地内施工所需水的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需电的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点由施工单位自行解决。
图纸会审和设计交底的时间：开工前。
约定发包人应做的其他工作和要求：执行通用条款。
7.3 发包人委托承包人办理的工作： \
8 承包人
8.1由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：\
向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时
间和要求： \ 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护
设施的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部
人员的安全和非夜间施工照明、围护设施，警示标志，负责安全保卫，除因
发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不
承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：无
需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全
文明施工等手续的名称：由承包人按照规定办理相关手续，并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求：负责已完工程的保护工作，保护期间发
生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程
部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树
名木等的保护要求和费用承担：负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、
构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，保护费用及因承包人造成的
全部损失由承包人承担；
交工前清洁施工现场的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理及青
岛市施工现场卫生管理的有关规定。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续；对施工现场及周围属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；确保两型五化及青岛市标准化示范工地。
四、工程管理人员
9 工程师
9.1发包人指定的工程师姓名：
职权：代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理（包括质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等）监理单位委派的工程师姓名：
职权：按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2其他需要取得发包人批准的权力：无
10 项目经理
10.1项目经理的姓名：资格：
在合同履行过程中，未有发包人及监理工程师的书面批准，项目经理不得擅自更换、不得兼任其他工程如发现擅自更换。
10.2项目经理、技术负责人必须常驻施工现场组织工程的实施，未获得发包人批准不得擅自离场，否则将视为承包人违约。相应处罚详见补充条款。10.3发包人有权提出更换认为不称职的项目经理以及其他专业人员，但承包人的履约责任不可免除
五、分包
11承包人分包
11.1 分包工程及分包人名称：
（1）分包工程： \ 分包人： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 12发包人分包
12.1分包工程及分包人名称：
（1）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容：无
六、施工准备
13 施工组织设计和进度计划
13.1单项工程名称：
13.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：在开工日期前
向发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后 3 日内批复。
14 施工准备工作
14.1发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：执行招标文件相关
规定。
14.2红线外临时占地租用费用承担约定： \
七、开工、暂时停工、工期及延误
15 工期及延误
15.1开工日期：年月日（实际开工日期以用户下达的开工令为
准）
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数：天
单项工程工期约定： \
15.2除不可抗力的因素及发包人原因，工期一律不得顺延，季节性施工应包
括在工期内，不予顺延。
15.3 工期提前奖励方式： \ 15.4延期损失赔偿费及限额约定：因承包人原因造成的工程延误，每延误一
天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
八、材料、设备供应
16 发包人供应材料设备
16.1发包人供应材料设备清单(可另附): \
16.24发包人供应材料设备的结算方式： \_______________ _____
采购保管费分摊办法：\
17 承包人采购材料设备
17.1 承包人采购材料设备的约定：
17.1.1本工程采用包工包料的方式进行材料设备供应。
17.1.2 本工程主要材料及设备采购应提前十五日报发包人批准,经发包人书
面确认厂家、规格、型号、品牌等级及价格并封样后方可采购，质量责任应
由承包人负责。承包人采购供应的材料、设备应保证质量，符合招标文件及
设计的要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的材料检验报
告等产品证明。材料进场后须经监理、发包人验收后方可使用。但发包人、
监理的验收许可并不免除承包人对所采购的材料设备质量所负的责任，发包
人有权利审查承包人与材料供应商签订的有关合同，承包人必须积极配合。
本工程主要元器件及设备承包人必须按招标文件中要求的品牌进行采购施
工，若材料设备未符合招标文件中的要求，监理单位及发包人有权拒绝其进
场，并更换符合要求的材料设备。
17.1.3材料进场后，对规定送检的材料，应送具有资质的检测（试验）机构
检验，材料检验合格，经监理确认后方可使用，检验不合格的，承包人应在
监理见证下进行封存，并报发包人按规定进行处理。
18 材料设备的检验
18.1 检验实验费用的约定:
（1）承包人承担检验实验费用的材料、设备：由承包人自行负责。
（2）发包人承担检验试验费用的材料、设备： \
九、质量、安全和文明施工
19 工程质量和检验
19.1本工程质量标准：一次性验收合格。
19.2工程试车内容和费用承担：承包人承担
20 安全文明施工
20.1安全文明施工目标：青岛市标准化示范工地，承包人要做好安全生产、
文明施工，严格按照省市有关规定执行并接受发包人、监理及相关主管部门
的检查及监督，发现问题及时整改并承担所有费用。
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
21 合同价款及调整
21.1本工程合同价款：
币种：人民币
合同总价（大写）：
（小写）￥: 元
项目综合单价及费率：详见经确认的工程报价单或预算书
其中人工单价：
（大写）： \
（小写）￥： \
21.2确定合同价款的方式：变电站外网部分、室内设备制作与安装固定总价
（元），含验收费用，为验收配套的附件、费用，电力设计院设计图
纸内包括但清单未包括项目的费用等一切其他费用，一次性包死，除因发包
人原因造成的变更外，不做调整。
21.3.1采用固定单价合同时，发包人承包人约定的综合单价调整方法如下：\ （1）人工单价调整方式： \
（2）其他：
21.3.2采用固定总价合同时，发包人承包人约定的包干范围： \
合同价款调整因素及调整方法：
（1）因工程变更引起的工程价款增减超出合同总价的 \ %时，工程总价款
可按下列方法予以调整： \
（2）因材料、设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超出 \ %以上时，
超出部分应予以调整。具体调整方法： \
（3）其他： \ 。
采用可调价格合同时，发包人承包人约定的合同价款调整因素及调整方法：
\
21.4暂定价材料、设备名称及暂定价： \ 21.5暂定价的最后确定方法：由发包人确定。
21.6暂定金额工程名称及暂定金额：
21.7施工用水电费由承包人与总包单位协商解决，费用由承包人承担
22 工程量确认
22.1本工程采用的工程量计算规则：
√《建设工程工程量清单计价规范》及《山东省建设工程工程量清单计价办
□
法》；
□《山东省建设工程消耗量定额》及工程量计算规则；
□其他：
23 工程款支付
23.1发包人向承包人支付工程预付款的时间、比例及数额：
安全文明施工费的比例及数额：执行专用条款27.1条。
23.2工程预付款扣回的起扣点： \
工程款(进度款)支付的方式和时间：合同签订七个工作日内，付合同总值（不
含暂定价款）50%的预付款，工程竣工送电前付至合同总值（不含暂定价款）
的95%，余款作为质量保修金，待工程保修期满后付清。
十一、工程变更
24 施工中如发生设计变更，按如下方法办理：按设计院出具的设计变更，经
发包人批准。
25 变更价款的确定
25.1因发包人原因造成的变更，变更价款按以下原则确定：变更项目的报价
有与原报价相同或类似的，按原报价或类似报价结算，类似报价指：施工方
法相同可以进行主材规格及价格换算的项目。无相同或类似的项目，变更后
的单价按变更图纸由承包人重新组价，并报发包人审核批准后，作为结算单
价，组价执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》及（2007年青岛市价目
表）、2003年《山东省安装工程消耗量定额》及（2007年青岛市价目表）、
2009年《青岛市工程结算资料汇编》的有关规定，人工费按公布的人工浮动
单价的平均价执行。
25.2因发包人原因造成的变更及红线内高压电缆线路部分的主要材料价格的
确定：变电站安装部分有相关材料价格的，按以上价格确定；变电站安装部
分没有相关材料价格的，由承包人报价并经发包人批准后执行。
25.3其他原因造成的变更不做调整
十二、竣工验收和结算
26 竣工验收
26.1承包人提供竣工资料的约定：承包人在竣工15天内提交竣工资料和竣工
图初稿肆套，同时提交工程决算资料两套。
26.2单项工程竣工验收的约定： \
27 竣工结算
27.1工程竣工验收合格后 15 天内承包人向发包人递交竣工结算书及完整
的结算资料。
27.2工程结算审核时限约定：
27.3本工程如发生发包人在收到催告后14天内仍不支付结算价款情况，则发
包人承包人同意选择（4）方式进行处理：
（1）承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理
（2）向保证人提出支付担保索赔
（3）发包人协议将该工程折价或拍卖
（4）其他：双方协调
十三、违约、索赔和争议
28 违约
28.1通用条款17.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：双方协商。
通用条款27.1款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：无。通用条款27.3款所指发包人不按时办理期中结算发包人违约责任约定：无。通用条款27.6款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：无。通用条款31.4款所指发包人拖延、影响竣工结算办理或要求承包人对同一工程进行二次结算审核发包人违约责任约定：无。
发包人违约的其他约定：无。
28.2通用条款18.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：
承包人应严格按照合同工期进行施工，保证工程按期完成。工程竣工后按合同中有关规定及要求进行验收，因承包人原因造成的工程延误，每延误一天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
通用条款22.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：工程质量如未达到“合格”的质量等级或未达到招标文件或设计图纸技术要求的，发包人将扣罚承包人合同价款5‰的款额作为违约金，并限定承包人在规定期限内返修至合格。在质量上，因承包人原因，致使发包人被第三方追偿的，所有损失由承包人承担，承包人将从工程款内直接扣除所有损失。
29 争议
29.1解决争议的约定：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由 \ 调解，调解不成时，采用下列第 (1)方式解决（在选中的项目前□里面打ⅴ，并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称，两项同时选择无效）：
□（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是：
√青岛仲裁委员会；
□
□其他仲裁委员会。
□（2）向 \ 人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
30 不可抗力
30.1发包人承包人约定的其他不可抗力：
(1)烈度6度以上（不含6度）的地震；
(2)受强热带风暴影响，引起工地附近发生持续10小时10级和10级以上的大风；
(3)持续降水24小时且降雨量为100毫米以上；
⑷其它：国家相关部门认定的不可抗力范围。
十六、保险和担保
31 工程保险
31.1发包人承包人约定工程保险事项：
(1)发包人投保内容：执行通用条款
(2)发包人委托承包人办理的保险事项：执行通用条款
(3)承包人投保内容：执行通用条款
十九、合同的生效、终止和解除
32 合同份数
32.1合同正本份数：正本二份，发包人、承包人各执一份。
33.2合同副本份数：副本六份，发包人执五份；承包人执一份。
十九、补充条款
1.本工程约定保修期为壹年.保修范围是指因工程质量形成的质量缺陷,不包括人为破坏的因素。
2对承包人的管理
2.1
（1）承包人在接到发包人通知后未立即进场，1个周内未根据招标要求及投标相关承诺组建本工程项目部、搭建临时设施、做好施工用水电等施工前准备工作，项目经理、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、工程造价员）及项目部其它技术人员、管理人员、施工人员等人员、施工设备及办公设施等不齐备，不满足本工程的需求；工期延误超过一个月的；
（2）具体开工日期以发包人的开工通知为准，未在接到开工通知后3日内开始工作的；
（3）对建设单位每次所拨的工程款没有专款专用造成拖延或出现质量问题的（承包人须专款专用，严禁内部挪用，必要时建设单位有权检查其工程款使用明细）。
2.2承包人交付的竣工资料必须按照国家档案管理的有关规定及《山东省建筑安装工程施工技术资料汇编》的要求执行。
2.3承包人在施工现场周围，安设一切必要的标志牌、防护栏等确保施工安全。对施工现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由承包人负责；
2.4承包人必须负责协调好施工现场周围村庄及村民和相关单位的关系,若因承包人协调不力导致工期延误或不能正常开工,承包人将承担一切责任,并按
供电线路维修合同
合同适用指引 一、合同适用范围：适用于公司各类基站供电线路维修项目。 二、合同附件应包括： 1、线路维修站点明细表； 2、代维方施工资质证明。 合同编号：【】 供电线路维修合同 甲方：【】公司 乙方：【】公司 【】年【】月 【合同附件清单】 一、【合同附件名称】 二、【合同附件名称】 三、【合同附件名称】 四、【合同附件名称】 甲方：【】 法定地址：【】 法定代表人：【】 联系人：【】 电话：【】 传真：【】 邮政编码：【】 乙方：【】 法定地址：【】
法定代表人：【】 联系人：【】 电话：【】 传真：【】 邮政编码：【】 经甲乙双方协商一致，为保证甲方【】基站的正常运行，甲方委托乙方维修供电线路。为明确甲乙双方的权责，经双方友好协商，特签订如下条款，甲乙双方必须严格遵守： 第一条工程的形式：该工程以【】形式由甲方发包给乙方。 第二条工程的地点：【】。 第三条工程期限 3.1 工程的时限：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】 日止，共【】天。 3.2 如遇不可抗力因素经甲方同意后工期方可顺延。 3.3 如甲方提出维修方案变更的，工期相应顺延。 第四条工程款项及支付方式 4.1 工程的预算总造价为【大写：元】（【小写：元】），最后结算以甲 乙双方根据实际发生额验收结算为准。 4.2 支付方式：甲乙双方同意采取以下第【】种方式： ，甲方按本合同规定的工程总价总额（预算款）【】%预付给乙方。工程完成【】%时，甲方应按工程总价再拨付【】%工程进度款：工程完成【】% 时，甲方按工程总价再拨付【】%工程进度款，余款在工程竣工验收合 格结算后支付。工程竣工后，甲方收到乙方的书面竣工报告之日起【】个工作日内，甲乙双方组织现场验收，验收合格并经双方签字确认后， 经甲方的有关部门审核，双方签字盖章确认工程结算总造价后，乙方应 及时提供双方决算金额的等额有效税务发票，甲方接到发票后【】个 工作日内按决算金额扣除已支付部分金额，一次性支付剩余款项给乙方。 4.2.2 采用一次性付款方式：工程竣工且经甲方验收合格，审计机构审计后， 乙方向甲方提供100%足额合法正式有效的税务发票和付款通知书，甲方
变电站运行维护承包合同协议书
编号：_______________ 变电站运行维护承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方对其拥有的变电站（KW进行运行、维护、生
产管理等事宜达成如下协议，共同遵守。 一、委托运行、维护保养管理方式： 1、甲方对该电站享有全部法人财产权，是本变电站的企业法人，甲方同意通过承运方式委托乙 方负责该变电站的运行、维护保养管理等工作。 2、根据本变配电站的运行特点，甲方确定劳动定员人数和工作内容，由乙方选派合格人员组建变电站安全运行部，具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。 二、乙方承包工作范围及期限 1、除该电站（KW设备大修（遵照《发电企业设备检修导则DL/T838 —2003》《电站 设备检修管理导则DL/1066 —2007》中规定的A、B级大修）、年检、预试、技术改造以外的所有 安全文明生产管理工作（包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、 生产运行日常管理工作等）。 本变配电站的送岀线路，生产用房、宿舍维修（护）由甲方负责。 2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。 3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件（不包括设备更换）单件价值在 元以下和需要的消耗性材料（含透平油等）由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需 使用装置性设备备品备件单件价值在元以上的，乙方提岀计划报批后由甲方提供。 4、属乙方承包工作范围内的变配电站建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作。需外送有 关资质单位定期检查项目和安全定检项目（不含安全器具等工器具项目）的费用不在本承包费用 之列。 5、对大修、年检、预试、技术改造工作，乙方根据设备运行工况、检修周期提岀计划并编制项 目方案报甲方审定；甲方确定施工单位，签订承包合同，乙方要积极配合甲方及施工单位做好安 全措施、质量监督和其他辅助工作。 6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成，生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料，涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。 7、承包期限：年月日至年月日
35KV变电站设备预防性试验合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则，乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程，与甲方 达成如下协议： 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作，按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作（详见附件一：《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》）。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门：机电科负责制定岗位职责和安全规程，对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备，对违反操作规程 的行为有权制止，对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表：乙方须按当地政府或管理部门的规定要求，办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制
度，杜绝死亡事故，出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人，与其工作人员签订书面劳动合同，并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用，若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议，由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告，否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因，造成的伤、残、亡等事故，由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的，对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据，以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后，乙方向甲方提供完整的试验报告，经甲方确认无误后，乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许，乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则，按本合同
变电站施工合同书
变电站施工合同书
合同书 项目名称：35kV变电站扩容改造 甲方：汉中江源水电开发有限公司 乙方：陕西恒通电气工程有限公司 签订日期：
建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）陕西汉中江源水电开发有限公司 承包方：（以下简称乙方）陕西恒通电气工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，并结 合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商达成以下协议。 第一条工程概况 1-1 工程名称：35kV变电站扩容改造。 1-2 工程地点：南郑县福成乡。 1-3 工程内容：新增福成变出现开关一套，福成变至变电站35kV高压进线电缆一条，10000KV A主变一台及35kV高压开关柜8面，直流屏一套，后台系统一套及其安装、调试、供电等。 第二条取费依据及合同金额 2-1 定额依据：中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》（2006年版）第 三册电气设备安装工程：《电力建设预算定额》（2006年版）第六册调试工程。 2-2取费依据：《电力建设工程预算定额》，《电力工程建设预算编制与计算标准》（2007年版），依据陕西省电力公司陕电基建【2008】56号文，陕电定字 【2011】06号文调整。
2-3 承包方式： 此合同为总包合同，除10000KVA主变甲供外，其余部分包工、包料，无分包。 2-4 承包总价： 除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外，本工程金额为大写：陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整（小写：6361300.00元）一次性包死。 第三条工程工期 3-1 开竣工日期2012年2月6日至2012年3月21日 3-2 总日历工期：共计：54日历天。 3-3 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。 3-3-1工程量变化和设计变更； 3-3-2不可抗力（指战争、动乱。空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸，火灾，以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然天气） 3-3-3 基建施工中遇到不可预见障碍物如古墓、文物流砂需处理时； 3-3-4 甲方材料供应不及时，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。 3-4 乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告。甲方代表在收到报告5天内给予以确认、答复、逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 第四条工程质量与监督
高压配电维保合同
高压供配电系统维护保养服务合同 甲方： 地址： 乙方： 地址： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲、乙双方共同友好协商，就乙方提供对甲方10kV电气设备及线路维护服务达成一致意见，双方特签订本合同，以便共同遵守。 一、服务内容： 承包方确保的高压配电系统设备正常安全运行，需要对电力变压器、高压配电柜、高压开关、高压继电保护装置等进行定期专业维护、保养、检修及紧急故障处理工作。 二、合同价格 (单位：88,139.00元) 工程名称：高压供配电系统维护保养工程
三、付款方式： ，（人民币贰万贰仟零叁拾肆元柒角伍分）。在每个维护保养周期结束且经甲方考核通过后，乙方向甲方出具税务部门认可的发票，甲方收到发票后15个工作日内支付乙方上一期的维保费用，付款方式：_转账_。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1.1乙方进行维护工作，甲方应提供方便及协助，并如实反映设备运行情况。1.2凡已委托维护的设备，甲方不得擅自进行变更：设备需要变更或移动时，应事前书面通知乙方并得到乙方确认。 1.3有如下情况之一者，费用及责任由甲方承担。 （1）甲方违反设备铭牌规定使用，造成设备、线路损坏。 （2）设备的大修【按（83）广供电安字第30号《变电设备检修规程》执行】。（3）规定要求需要大修而不按期大修造成的设备损坏。 （4）由于外界或自然条件灾害影响及意外事故造成设备或线路损坏。 （5）在试验过程中因设备、电缆自然老化造成设备损坏。 （6）事故抢修工程所发生的一切市政、材料及工程费用。 （7）因设备、线路残旧或外力影响导致威胁安全供电需要大修、改造的费用。（8）甲方发生设备、线路损坏或缺陷，乙方可提供设备和技术力量进行检修，但甲方发生必须按规定办理手续及缴交检修设备、线路所引起的费用。（9）其他非乙方责任造成的损失。 1.4在受到自然灾害导致供电中断或试验检修期间的用电由甲方自行解决。 1.5对于乙方发现设备、线路异常而发给甲方的书面通知，甲方应及时作出回应，如因甲方延误引起故障，维修整改的一切费用由甲方负责。 1.6甲方不按本合同执行，乙方有权退办维护，由此引起的一切后果，由甲方负责。 2、乙方责任： 2.1乙方应依照项目所在地供电局有关的设备、线路运行维护规定，做好如下工作项目：
35KV变电站开关柜通用技术协议
35KV变电站开关柜技术协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题，经双方友好协商，达成如下协议： 一、供货范围： 1、KYN28A-12型高压开关柜（包括母线桥）35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 （1）、额定电压：6kV； （2）、最大电压：7.2kV； （3）、频率：50Hz （4）、系统中性点接地方式：不接地 2、开关柜技术参数 （1）、开关柜型号：KYN，铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 （2 ）、户内或户外装置：户内 （3）、额定电压：7.2kV （4）、相数：三相； （5）、母线组数：一组； （6）、母线和馈线的额定电流：1250A
（7）、额定绝缘水平：达到标准要求 （8）、额定短路开断电流：25kA； 额定短路关合电流(峰值)：63kA； （9）、额定短时耐受电流：25kA/4s； 3、柜内主要元器件技术要求及参数 （1）、柜内元器件技术要求 a．二次走线必须合理，捆扎牢固，按照设计院图纸经二次设计（经审查通过后）加工制作。 B．柜内元件标注清晰，所有接线端子（菲尼克斯端子）须使用计算机打印，必须有20%空端子，电流空端子至少6个。 C．柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌，并采用螺栓连接或鉚接。 （2）、断路器技术参数 a.断路器类型：真空断路器BV1-7.2。 b.极数：3极 c.每相断口数：1 d.额定电压：7.2kV e.额定电流：1250A 额定绝缘水平：达到标准要求 f.额定短路开断电流：25kA；额定短路关合电流(峰值)： 63kA； g.额定短时耐受电流：25kA /4s；额定峰值耐受电流：63kA； h.操动机构形式：与断路器为一体式,配弹簧操动机构； i.操动机构及控制回路电压：DC 220V
变电站经供电局两次验收均不合格赔偿合同范例
赔偿合同范例 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《箱式变电站购货合同》，约定由乙方向甲方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站，由于乙方现提供的型号与原合同约定不符，且未按规定在高压开关安装联动隔离板，导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜，减少乙方因此而造成的损失，经甲、乙双方协商，达成如下协议： 第一条关于变压器型号的问题： 甲方接受乙方已安装的型号为_________的变压器，但附有如下条件： 1．1 乙方必须保证该箱式变电站的质量优良，能够正常使用，保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格，否则，甲方有权拆除已安装的箱式变电站，另行购买其他产品安装使用，除所造成的一切损失由乙方承担，乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。 1．2 自验收合格之日起一年内，如该产品出现质量问题，甲方有权退货，乙方应承担由此造成的一切损失，并赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。 1．3 本产品的保修执行原合同第六条的规定，在保修期内收到甲方通知后2小时内必须派员维修，如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上，甲方仍有权退货，乙方应承担由此造成的一切损失。 第二条关于赔偿问题： 由于该变压器二次验收未能通过，乙方同意赔偿甲方： 2．1 临时增加的电线等费用：_________元。 2．2 使用临时变压器造成的电费价差：_________元（自_________年_____月_____日计至_________月_____日，_____月____日至验收通过并通电所发生的差价另计）。
35kv变电站标书维护项目管理合同.docx
35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。 本文件描述包含所有设施服务项目，城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务： 1.从试运行、测试至技术验收阶段，给予技术支持并保障设备 功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。 2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包商应按
照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他（且提供依据文件），该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 （此处附加平面图及位置说明） 4.主要建筑结构 建筑图 5．未来事项 在合同期内，变电站可能会进行增容、改造、扩大，服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6．承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。 35KV变电站为整个城项目（含外场）提供电力。 根据实际情况，35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务： 变电站相关设备、设施的运行、维修、维护管理（24 小时/365 天）
变电站维护业务委托合同协议书
编号： _______________ 变电站维护业务委托协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：___________________________________________________ 乙方：___________________________________________________
经甲乙双方坦诚协商，本着互利宗旨，就甲方向乙方委托业务事项签定协议如下： 第一条：委托业务 1、由乙方承担10KV 变电站内的变压器、电器设备及其高低压开关停送电操作和申请（即设备向天津滨海供电公司申请停送电和操作）。及以上设备的检修、清扫、更换、值守等相关责任。 2、乙方派遣专业人员负责电气设备运行巡视工作；另外乙方安排检修人员按双方约定进行设备维护和检修；巡视人员和检修人员都必须持有关部门核发的从事此项工作合格件，并向甲方提供其证件复印件。 3、自合同签定之日起，乙方在三日内开始到甲方正式执行此委托业务。 第二条：乙方的责任与权利 1、乙方负责电站的巡视、维护和定期清扫等，以高度的责任心实施业务委托。 2、严格按照国家电网公司及国务院其他部委颁布的及其他国家法律法规中相关规定的关于电力安全运行、检修、试验、维护等方面的规章制度和规程并认真执行，不出责任人为事故（除不可抗拒的原因外），以确保甲方安全可靠用电，否则一切责任由乙方自行承担。 3、乙方应按照天津滨海供电公司开发区分公司（以下简称电力公司）要求内容做好停、送电倒闸工作。如发现异常设备故障及时向甲方有关负责人报告，同时要及时与电力公司有关部门联系，并做出得当处理。甲方接到乙方提供的设备故障报告应作出处理意见。乙方有义务及时排除设备故障和异常，确保甲方正常用电。 4、乙方保证变电站运行期间及时处理突发的、不可预见的故障。因设备本身质量问题，不可抗力或站外原因造成站内设备损坏由甲方负责。若乙方违反国家有关变电站运行的规定而违章操作造成的设备损坏，由乙方负责并承担甲方经济损失。 5、变电站内设备元件，如电池、电容器、各种仪表等的正常老化、损坏、甲方负责买件，乙方负责安装。如需更换变压器、高低压柜、电容柜、直流屏，甲方应给乙方合理的人工安装费。 6、乙方按照电力公司的要求作好年检年校及清扫工作，并提供预试报告。其费用由乙方承担。 7、乙方人员不得有超出本协议第一条内容以外的事项发生，并不得与第三人以甲方名义或以自己的名义与本协议有关的合同。 8、乙方应在甲方指定的场所内实施委托业务。
35kv变电站施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同 篇一：35KV变电站安装工程合同 gF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 合同书 第一部分协议书 发包人：xxxx矿业有限责任公司 承包人：xxxx建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变
电站安装工程。工程地点：xx矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台;6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器sF9-10000／3510000KVA3台；变压器scb9-800／6800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书；
2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日。 合同订立地点：河北蔚县 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：xxxx蔚州矿业承包人：xxxx建设（集团）
箱式变电站代维协议书(模版)
变电站代维协议书 甲方： 乙方： 经双方协商，就甲方10KV箱式变电站代维运行事宜达成协议如下： 一、甲方委托范围：10KV电源进线电缆、10KV高压开关、变压 器及10KV高压附属设备的巡视、检查、维护、周期性试验工作为业务委托范围。 二、甲乙双方的责任范围：以低压受总开关下口出线端为分界 点，低压受总开关出线端以上至10KV电源进线电缆与电网搭接点为乙方责任范围，低压受总开关出线端以下为甲方责任范围。如乙方人员造成责任范围的责任事故，乙方无条件尽快处理，费用甲方不负担。自然灾害及其他非人力能阻止的因素造成的事故，乙方负责组织抢修，费用由甲方负担。乙方责任范围以外的正常维护以及出现的任何问题均由甲方负责，如需乙方协助处理，甲方负责购置所需设备并负担乙方检修费用。 三、管理及服务质量要求： 1、乙方应保证本协议涉及的配电室、变压器系统范围内的 一切线路、设备、设施等处于完好状态。 2、乙方应及时有效地处理供电、用电及设备故障保障正常
用电，使客户满意。 3、乙方必须严格执行国家电力公司巡视、检查、维护和周 期性试验的有关规范、规程及相关制度，完成本箱式变电站的代维工作。 四、合同费用： 经甲、乙双方商定，全年维护费用为万元。自年月日起至年月日止。本协议生效之日起10日内付清维护费。 五、本协议有效期一年。期满前一个月经双方协商，如继续委 托代维，必须将下一年度费用交齐后，方可继续代维。 六、甲乙双方权利和义务： 1、甲方用按协议规定时间及时向乙方支付合同费用和所 需正常维修、维护、检修所需的材料费和配件费。 2、乙方对甲方所托管的变电站实行执证上岗，定期巡视、 检查，认真履行职责。发现问题及时与甲方负责人联系，妥善处理，并作好值班记录，确保甲方安全用电并满足用电需求。 3、乙方责任之外的故障或事故，乙方积极协助和配合。 七、属于新建工程遗留问题，仍由甲方负责处理解决，因设备 运行年久和本身产品质量问题及因外界因素所造成的损坏，需更换设备及购置零部件由甲方负责；根据技术规定，需进行设备大修时，由乙方负责施工，甲方负责费用。 八、本协议生效后，变电站安全责任范围划分。
送变电工程施工总承包合同样本
×× 220kV输变电线路工程总承包合同 合同编号： 甲方： 乙方： 日期：年月日
一、一般条款 1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。 2、工程概况 2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。 2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。 2.3 工程性质: 新建工程。 2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。 2.5 初步设计批准单位:*****公司 2.6 批准文号:××号 2.7工期:保证工期为：从××开始至××止； 考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。。 2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含基本预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。 上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列特殊情况外，承包合同价款概不作调整。 乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。 3 合同文件的组成和解释顺序 3.1 本合同协议条款； 3.2承包合同价款附表； 3.3标准、规范、技术文件； 3.4工程图纸； 3.5工程量清单； 3.6工程初步设计审定概算 3.7洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文件等。
变电站维修合同
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑和打印，感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（合同编号：）施工合同
发包人： 承包人： 年月
变电站维修合同 甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就变电站土建施工事项协商一致，订立本合同。 1. 工程概况 最终规模：主变容量：终期2 X63MVA，本期2 >63MVA。各电压等级出线规模：220kV出线终期出线2回，本期2回；110kV出线终期出线2回，本期2回；10kV出线终期出线24回，本期12回。无功补偿：装设并联补偿电容器组，终期容量按2 x（ 2 X5+7 ） Mvar考虑，本期装设2 x（ 2X5+7） Mvar。土建：户内GIS站，综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目：综合楼、屋外配电装置建筑（主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统）、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井（如有）、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设（含材料及场地）、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。
10kV变电站维保合同
深圳北站10KV电源及电气设备维护工程施工承包合同 Xxxx 交通枢纽10KV电源 及电气设备维护工程合同 施工承包合同 甲方：xxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxx 二○一六年九月
合同书 甲方：xxxxx 乙方：xxxxxx 第一条工程概况 工程名称：xxxxx10KV电源及电气设备维护工程 工程地点：xxxxx工程范围和内容：10KV外线高压电缆线路、高压柜、变压器、变电所低压柜、交直流屏、变电所后台设备、低压配电室保养维护。 第二条工程期限 本工程合同维保期：xxxx（从甲方发出进场通知之日算起）。 第三条工程质量和检查验收 本工程质量标准：参照电气行业相关国家法律规范及太原供电公司相关要求和标准。 1.乙方必须严格按国家颁发的有关规范、招标文件、图纸、技术要求进行运行管理，并接受甲方的监督检查。 2.乙方确定的现场负责人及运行管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。 3.乙方雇用的所有特殊工种人员、各种领班以上人员的资质，均应符合国家及山西省的有关规定。应培训后持有该项工作的上岗证，在施工维保期间佩戴上岗证上岗，供甲方随时检查。 4.乙方采购故障维修的材料及设备在用于本工程之前，按甲方的选择和要求，提交试验设备清单，并按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、检测报告等。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。 5.工程完工后，乙方按规定整理提供完整的维保技术档案资料。 第四条合同形式及计量支付方式 1.本工程为固定总价合同,合同总价为xxxxx元（大写）xxxxx整。其中包含突发事故检修费暂列金xxxx元，如未发生则予以扣回。
35KV变电站安装工程合同
GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
合同书 第一部分协议书 发包人：XXXX矿业有限责任公司 承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点：XX矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KV A 3台；变压器SCB9-800／6 800KV A干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书
变电站施工合同
变电站施工合同 篇一：110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期： 工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况工程名称： 110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及
室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动； 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反
35KV高压电安装合同
35kV专线及35KV变电站 施工用电工程 施工承包合同 甲方： 乙方：贵州恒源达电力工程建设有限责任公司 合同编号：五标-35KV-001 签订地点： 签订时间：年月日 甲方： 乙方：贵州恒源达电力工程建设有限责任公司
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《电力建设安全施工管理规定》南方电网公司下发的《安全生产工作规定》，为明确双方在电力建设安装过程中的权利、义务及安全生产责任，本着平等互利协商的原则，甲方将罗望高速公路第五合同段临时用电工程（含大观35kV临时变电站新建、35KV专线、望谟110KV 变电站扩建）分包给乙方，并就相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：罗望高速公路第五合同段临时用电工程 2、工程范围及数量：35KV专线的架设、望谟110KV变电站扩建改造、大观35 kV变电站新建。 3、工程地点：望谟县境内 第二条承包施工内容 1、大观临时变电站内8000 kVA /35kV变压器安装2台、50 kVA /35kV 站内变压器1台，及所有保护系统设备、所有断路器、所有避雷系统设备、接口设备等等及辅材。 2、110kV望谟变电站改造，包括所有保护系统、所有断路器、所有避雷系统、接口设备等等及辅材。 3、35KV专线架设。 第三条承包方式 包工包料，土建部分工作由甲方完成。 第四条 35KV部分工程费用分摊方式 35KV专线架设、大观35 kV变电站新建和110kV望谟变电站改造工程由第五、六合同段共同承建，建设费用由第五、六合同段按各占1/2共同承担。本合同中的“合同总价费用”为按1/2分摊后的合同费用 第五条工程价款及付款方式 1、合同总价为：595万元（大写：伍佰玖拾伍万元整）。见附件1：《合同费用清单》。 2、付款方式： 2.1合同签订后10日内甲方向乙方支付合同总价的20℅工程预付款； 2.2乙方完成合同约定工程量的90%后，甲方向乙方支付合同总价的60%； 2.3乙方完成全部工程量并经供电部门验收合格并通电后，15日内甲方向乙方支付合同总价的15%，剩余5%作为质量保证金，质保期限一年期满后10日内支付。
变电站赔偿协议书
甲方： 乙方： 甲、乙双方于年月日签订《箱式变电站购货合同》，约定由乙方向甲方提供包含型号为变压器在内的箱式变电站，由于乙方现提供的型号与原合同约定不符，且未按规定在高压开关安装联动隔离板，导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜，减少乙方因此而造成的损失，经甲、乙双方协商，达成如下协议： 第一条关于变压器型号的问题： 甲方接受乙方已安装的型号为的变压器，但附有如下条件： 1．乙方必须保证该箱式变电站的质量优良，能够正常使用，保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格，否则，甲方有权拆除已安装的箱式变电站，另行购买其他产品安装使用，除所造成的一切损失由乙方承担，乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。 2．自验收合格之日起一年内，如该产品出现质量问题，甲方有权退货，乙方应承担由此造成的一切损失，并赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。 3．本产品的保修执行原合同第六条的规定，在保修期内收到甲方通知后2小时内必须派员维修，如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上，甲方仍有权退货，乙方应承担由此造成的一切损失。 第二条关于赔偿问题： 由于该变压器二次验收未能通过，乙方同意赔偿甲方： 1．临时增加的电线等费用：元。
2．使用临时变压器造成的电费价差：元（自年月日计至月日，月日至验收通过并通电所发生的差价另计）。3．因验收不合格所产生的验收费用由乙方承担（不合格的原因是乙方过错造成的），凭供电局验收费单据支付。但最后一次验收合格所需费用不由乙方承担。 第三条争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第四条其他 本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表人（签字）：代表人（签字）： 年月日年月日
110KV变电站工程安装规定合同
实用文档 110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月
输变电工程建设施工合同 项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收； 2.2组织工程送电后的工程质保期因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建围的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，并
(完整版)35KV变电站施工总承包合同
合同编号： 武汉体育学院邢台分院（北方体育学院） 35千伏变电站建设工程施工合同 甲方：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会 乙方：河北品钺电力安装工程有限公司 2015 年元月日
第一部分协议书 甲方（全称）：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）筹委会乙方（全称）：河北品钺电力安装工程有限公司 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《35千伏变电站工程》施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：武汉体育学院邢台分院（北方体育学院）工程项目35千伏变电站工程 工程地点：教学区信息中心东侧 工程规模及结构特征：35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号：邢县政函 [2011]5号、[2010]89号、邢规技[2011] 67号 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包人应完成以下工程内容： 1.设计工程：由电力设计院完成（另立设计合同） 2.主体工程：土建部分
3.电气工程：35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路 三、合同工期 （1）方案报批：计划2015年7月底前完成。 （2）35千伏变电站：2015年8月开工，2016年4月31 日竣工。 （3）会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程：2015年10月开工，2016年3月31日竣工。 8个10千伏开闭站：2015年10月--2016年12月依次完成。 （实际开工日期以用户下达的开工令为准） 合同工期总日历天数 650日历天。 四、质量标准 工程质量标准：国家电力部门一次性验收合格 五、合同价款 合同总价（大写）: 暂定一亿元人民币，（以施工图预算为准） （小写）￥: 100000000 元 工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定：按进度支付工程款。本工程甲方预付备料款20%，乙方垫资20%，乙方按当月实际进度，在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表，甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%，共付至合同总价款的60%后，付至合同总价的70%工程款（同时无息退还履约保证金），竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款， 6. 工程报价