2018年一级建造师考试建筑工程管理与实务真题与解析
2018年一级建造师执业资格考试
建筑工程管理与实务（参考答案及解析）
一、单项选择题（共 20 题，每题 l 分。每题的备选项中，只有 l 个最符合题意）
1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。
A.1.0m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.3m
【答案】B
【解析】室内疏散楼梯的最小净宽度：医院病房楼 1.3m；居住建筑 1.1m；其他建筑 1.2m。
2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝土保护层厚度不应小于（）。
A.50mm
B.60mm
C.70mn
D.80mm
【答案】C
【解析】直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于 70mm。
3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（）。
A.原建设单位
B.原设计单位
C.原监理单位
D.原施工单位
【答案】B
【解析】经原设计单位的书面有效文件许可，可在原有承重结构构件上开洞凿孔。
4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是（）。
A.水化热较小
B.抗冻性好
C.干缩性较大
D.早期强度高
【答案】A
5.HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。
A.6%
B.7%
C.8%
D.9%
【答案】D
【解析】国家标准规定，有较高要求的抗震结构使用的钢筋牌号为：带肋钢筋牌号后加 E（如：HRB400E、HRBF400E）的钢筋，要满足以下要求。
（1）钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比≥1.25。
（2）钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比≤1.30。
（3）钢筋的最大力总伸长率≥9%。
6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。
A.25%
B.30%
C.35%
D.40%
【答案】C
【解析】用于承重的双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于 35%。
7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是（）。
A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大
B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大
C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大
D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大
【答案】A
【解析】由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。
8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定（）。
A.单桩承载力
B.桩身混凝土强度
C.桩身完整性
D.单桩极限承载力
【答案】D
【解析】（1）施工前，为设计提供依据的试验桩检测，确定单桩极限承载力；
（2）施工后，为验收提供依据的工程桩检测，主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。
9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是（）。
A.宜沿短边方向进行
B.可多点同时浇筑
C.宜从高处开始
D.应采用平板振捣器振捣
【答案】B
【解析】混凝士浇筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时，亦可多点同时浇筑，从而提高抗裂性。混凝土应采用振捣棒振捣。在振动界限以前对混凝土进行二次振捣（增加密实度，抗压强度提高，提高抗裂性）。
10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。
A.都使用台座
B.都预留预应力孔道
C.都采用放张工艺
D.都使用张拉设备
【答案】D
【解析】1.先张法先张拉预应力筋再浇筑混凝土，靠预应力筋与混凝土之间的粘结力传递给混凝土预压力。
2.后张法先浇筑混凝再土张拉预应力筋，靠锚具传递给混凝土预压力。
3.台座在先张法生产中，承受预应力筋的全部张拉力。因此，台座应有足够的强度、刚度和稳定性。
4.后张法有粘结：在留设预应力筋孔道的同时，尚应按要求合理留设灌浆孔、排气孔和泌水管。
5.无粘结预应力筋特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单等，施工的主要工作是无粘结预应力筋的铺设、张拉和锚固区的处理。
11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。
A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆
B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起
C.砖柱不得采用包心砌法砌筑
D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土
【答案】C
【解析】1.当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在于热条件下砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆；反之，应选用较小稠度值的砂浆。
2.砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起。
3.构造柱应先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。
12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。
A.焊缝布置不当
B.焊前未预热
C.焊接电流太小
D.焊条未烘烤
【答案】C
【解析】产生夹渣的主要原因是焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等，其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属，然后焊补。
13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。
A.3 层
B.4 层
C.5 层
D.6 层
【答案】D
【解析】水平运输时，预制梁、柱构件叠放不宜超过 3 层，板类构件叠放不宜超过 6 层。
14.地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是（）。
A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上
B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上
C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直
【答案】A
【解析】1.卷材防水层应设在混凝土迎水面，
2.结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺贴立面卷材防水层时，应采取防止卷材下滑的措施。
15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法,正确的是（）。
A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工
B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工
C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工
D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工
【答案】B
【解析】1）水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工；
2）反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工；
3）热熔型防水涂料宜选用刮涂施工；
4）聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工；
5）所有防水涂料用于细部构造时，宜选用刷涂或喷涂施工。
16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是（）。
A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理
B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理
C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理
D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理
【答案】A
【解析】基层处理→放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装 U 形卡件或 L 形卡件（有抗震设计要求时）→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理。
17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是（）。
A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗
B.用电设备拆除时,可由安全员完成
C.用电设备总容量在 50kW 及以上的,应制定用电防火措施
D.装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行
【答案】A
【解析】1.安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。
2.施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上的，应编制用电组织设计。
3.装饰装修工程或其他特殊施工阶段，应补充编制单项施工用电方案。
18.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标（2013）44 号）规定,以下费用属于规费的是（）。
A.印花税
B.工程排污费
C.工会经费
D.检验试验费
【答案】B
【解析】规费包括：社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金、工程排污费。
19.施工组织总设计应由（）技术负责人审批。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.项目经理部
【答案】C
【解析】施工组织总设计由项目负责人组织编制，由总承包单位技术负责人审批。
20.建筑节能工程应按照（）进行验收。
A.单位工程
B.分部工程
C.子分部工程
D.分项工程
【答案】B
【解析】建筑节能作为一个新增的分部工程列入了统一标准。
二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
21.下列空间可不计入建筑层数的有（）。
A.室内顶板面高出室外设计地面 1.2m 的半地下室
B.设在建筑底部室内高度 2.0m 的自行车库
C.设在建筑底部室内高度 2.5m 的敞开空间
D.建筑屋顶突出的局部设备用房
E.建筑屋顶出屋面的楼梯间
【答案】ABDE
【解析】建筑层数应按建筑的自然层数计算，下列空间可不计入建筑层数；
（1）室内顶板面高出室外设计地面的高度≤1.5m 的地下或半地下室；
（2）设置在建筑底部且室内高度≤2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间；
（3）建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
22.楼地面应满足的功能有（）。
A.平整
B.耐磨
D.易于清洁
C.防滑
E.经济
【答案】ABCD
【解析】楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、易于清洁等要求。
23.下列防火门构造的基本要求中,正确的有（）。
A.甲级防火门耐火极限应为 1.0h
B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启
D.具有自行关闭功能
E.开启后,门扇不应跨越变形缝
【答案】CDE
【解析】（1）甲级：耐火极限 1.5h；乙级：耐火极限 1.0h；丙级：耐火极限 0.5h. （2）防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从其内外两侧于动开启。
（3）用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。
（4）常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。
（5）设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后门扇不应跨越变形缝。
24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有（）。
A.卫生间
B.厨房
C.卧室
D.客厅
E.地下室
【答案】ABE
【解析】厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。
25.关于剪力墙结构优点的说法,正确的有（）。
A.结构自重大
B.水平荷载作用下侧移小
C.侧向刚度大
D.间距小
E.平面布置灵活
【答案】BC
【解析】剪力墙结构的优点是侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小；缺点是剪力墙的间距小，结构建筑平面布置不灵活，不适用于大空间的公共建筑，另外结构自重也较大。
26.下列属于钢材工艺性能的有（）。
A.冲击性能
B.弯曲性能
C.疲劳性能
D.焊接性能
E.拉伸性能
【答案】BD
【解析】力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。
27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括（）。
A.强度
B.组成材料的性质
C.砂率
D.单位体积用水量
E.时间和温度
【答案】BCDE
【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。
28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（）。
A.建筑四角
B.核心筒四角
C.大转角处
D.基础梁上
E.高低层交接处
【答案】ABC
【解析】民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有；
1）建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每 10-20m 处或每隔 2-3 根柱基上；
2）高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧；
3）对于宽度大于或等于 15m 的建筑，应在承重内隔墙中部设内墙点，并在室内地面中心及四周设地面点；
4）框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上；
5）筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置；
6）超高层建筑和大型网架结构的每个大型结构柱监测点不宜少于 2 个，且对称布置。
29.幕墙工程中,后置埋件的验收要点有（）。
A.锚板和锚栓的材质
B.锚板的位移
C.后置埋件的规格
D.锚栓埋置深度
E.化学锚栓的锚固胶
【答案】ACDE
【解析】对后置埋件的验收要点；
1）后置埋件的品种、规格是否符合设计要求；
2）锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等是否符合设计要求；
3）化学锚栓的锚固胶是否符合设计和规范要求。
30.下列属于建筑信息模型（BIM）元素信息中几何信息的有（）。
A.材料和材质
B.尺寸
C.规格型号
D.性能技术参数
E.空间拓扑关系
【答案】BE
【解析】模型元素信息包括的内容有；尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息。
三、案例分析题
【案例一】
【背景资料】
一建筑施工场地，东西长 110m，宽 70m，拟建建筑物首层平面 80mx40m。地下 2 层，地上 6/20 层，檐口高 26/68m，建筑面积约 48000 ㎡，施工场地部分临时设施平面布置示意图见下图
，图中布置临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池（图中未显示的均视为符合要求）。
【问题1】写出图 1 中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称（如 9 大门与围墙）。【答案1】
①木工加工及堆场
②钢筋加工及堆场
③现场办公室
④物料提升机
⑤塔吊
⑥施工电梯
⑦混凝土地泵
⑧油漆库房
⑨大门与围墙
⑩车辆冲洗池
【问题2】简单说明布置理由。
【答案2】
①木工加工及堆场：靠近塔吊，纵向宜与道路平行，利用现场设施装卸货。
②钢筋加工及堆场：靠近塔吊，纵向宜与道路平行，利用现场设施装卸货。
③现场办公室办公用房宜设置在工地入口处。
④物料提升机：楼层较低的垂直运输机械。
⑤塔吊：布置塔吊时，考虑覆盖范围、运输和堆放。塔吊适用于楼层较高的垂直运输机械。
⑥施工电梯：确定塔吊位置后，在另一侧靠近高层建筑物。
⑦混凝土地泵：考虑混凝土贯彻行走停靠方便。
⑧油漆库房：易燃易爆应设在水源充足，消防车能驶到的位置，远离施工、生活区。
⑨大门与围墙：施工现场宜考虑两个以上大门。
⑩车辆冲洗池：出入口处应设置车辆冲洗设施。
【问题3】施工现场安全文明施工宣传方式有哪些？
【答案3】施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌。
【案例二】
【背景资料】
某高校图书馆工程,地下2层,地上5层,建筑面积约 35000 m2,现浇钢筋混凝土框架结构,部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,合同工期为 21 个月。
在工程开工前,施工单位按照收集依据、划分施工过程（段）计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认,项目部在开工后进行了进度检查,发现施工进度拖延,其部分检查结果下图所示。
项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为 4 个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架,监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大,建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了 1 个月,施工单位按规定提出索赔工期 1 个月。
【问题1】单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?
【答案1】单位工程进度计划编制步骤还应包括
（1）划分施工过程、施工段和施工层；
（2）确定施工顺序；
（3）计算工程量；
（4）计算机械台班需用量；
（5）确定持续时间；
（6）绘制可行的施工进度计划图；
（7）优化并绘制正式施工进度计划图。
【问题2】图 2 中,工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外,进度网络计划的优化目标还有哪些?
【答案2】（1）总工期为 22 个月。
（2）管道安装的自由时差为 0，总时差为 1个月。
（3）除工期优化外，还有资源目标和费用目标。
【问题3】监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?
【答案3】（1）监理工程师的建议合理，因为分条或分块安装法；适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，
如两向正交正放四角锥、正向抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定。（2）网架安装方法还有：分条或分块安装法、滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。（3）高空散装法；适用于全支架拼装的各种类型的空间网格结构，尤其适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接的结构。特点：脚手架用量大，高空作业多，工期较长，需占建筑物场内用地，且技术上有一定难度。
【问题4】施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。
【答案4】不成立。因为甲供电缆电线未按计划进场,是建设单位（或甲方）责任,但电缆电线安装工程有 3 个月的总时差。影响总工期。
【背景资料】
某新建高层住宅工程建筑面积 16000 ㎡，地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理 PDCA 循环工作方法持续改进质量工作。
监理工程师在检査土方回填施工时发现；回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于 400mm；采用振动压实机压实 2 遍成活；每天将回填 2-3 层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
“后浇带施工专项方案”中确定：模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求,基础底板后浇带10d 后封闭等。
监理工程师在检査第 4 层外墙板安装质量时发现；钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了 3 组边长为70.7mm 的立方体灌浆料标准养护试件；留置了 1 组边长 70.7mm 的立方体坐浆料标准养护试件；施工单位选取第 4 层外墙板竖缝两侧 11mm 的部位在现场进行淋水试验，对此要求整改。
【问题1】写出 PDCA 工作方法内容；其中“A”的工作内容有哪些?
【答案1】计划 P；实施 D；检查 C；处置 A
纠偏和预防改进两个方面。
【问题2】指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
【答案2】
不妥之 1：回填土料混有建筑垃圾；
正确做法：回填土料不允许有建筑垃圾，应采用同类土；
不妥之 2：土料铺填厚度大于 400mm；
正确做法：振动压实机土料铺填厚度 250-350mm；
不妥之 3：采用振动压实机压实 2 遍成活；
正确做法：采用振动压实机压实 3-4 遍成活；
不妥之 4：每天将回填 2-3 层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数
正确做法：每层土的回填均应取土样送检测单位检测压实系数，合格后再进行上一层土回填。【问题3】指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
【答案3】1）不妥之处一：模板独立支设。
正确做法：模板及支架独立支设；
不妥之处二：剔除模板用钢丝网；
正确做法：后浇带处钢筋应连续不断，保留钢丝网；
不妥之处三：基础底板后浇带 10d 后封闭等
正确做法：需在主体结构保留一段时间（设计无要求，至少保留 14d）后在浇筑，将结构练成整体。（2019更新）
2）后浇带混凝土施工的主要技术措施：
（1）清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；（2）浇筑混凝土前，先在施工缝处刷一层水泥浆；
（3）填充后浇带，可采用微膨胀混凝土；
（4）强度等级比原结构强度提高一级；
（5）保持至少 14d 的湿润养护。
【问题4】指出第 4 层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土结构钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？
1）不妥之 1：钢筋套筒连接灌浆留置了 3 组边长为 70.7mm 的立方体；
正确做法：每工作班应制作 1 组且每层不应少于 3 组 40mm×40mm×160mm 的长方体试件，标养 28 天后进行抗压强度试验。
不妥之 2：留置了 1 组边长 70.7mm 的立方体坐浆料标准养护试件；
正确做法：每工作班同一配合比应制作 1 组且每层不应少于 3 组边长为 70.7mm 的立方体试件，标养 28天后进行抗压强度试验。
不妥之 3：施工单位选取第 4 层外墙板竖缝两侧 11m2 的部位在现场进行水试验；
正确做法：施工单位选取与第 4 层相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域进行淋水试验。
2）装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求：
钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。
【案例四】
【背景资料】
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的 75%支付工程款,工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期为 32 个月。
某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下；分部分项工程费82000.00 万元,措施费 20500.00万元,其他项目费 12800.00 万元,暂列金额 8200.00 万元,
规费 2470.00 万元,税金 3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201 签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案；A 方案成本为 8750.00 万元,功能系数为 0.33；B 方案成本为 8640.00万元,功能系数为 0.35；C 方案成本为 8525.00 万元,功能系数为 0.32。最终用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下：
1.特大暴雨造成停工 7 天,开发商要求总包单位安排 20 人留守现场照管工地,发生费用 5.60 万元。
2.本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60 万元,要求开发商承担。
3.工程主体完工 3 个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延
长 2 个月拆除。为此要求开发商支付 2 个月脚手架租赁费 68.00 万元。
4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息 1142.00 万元。
【问题1】偿债能力评价还包括哪些指标?
【答案】偿债能力评价还包括：借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率
【解析】超教材，工程经济 P19
【问题2】对总包合同实施管理的原则有哪些?
【答案2】1）依法履约原则
2）诚实信用原则
3）全面履行原则
4）协调合作原则
5）维护权益原则
6）动态管理原则
【问题3】计算本工程签约合同价（单位万元,保留 2 位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些?
【答案3】工程签约合同价：
合同价=分部分项工程费+措施费+其他项目费+规费）+税金
82000+20500+12800+2470+3750=121520.00（万元）
2）工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定：
工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则均做出了强制性规定，不得违反。
【问题4】列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后 3 位）,并确定选择哪个方案。
【答案4】A 方案成本系数=8750/（8750+8640+8525）=0.338
B 方案成本系数=8640/（8750+8640+8525）=0.333
C 方案成本系数 8525/（8750+8640+8525）=0.329
A 方案价值系数=0.33/0.338=0.976；
B 方案价值系数=0.35/0.333=1.051；
C 方案价值系数=0.32/0.329=0.973；
确定选择 B 方案
【问题5】总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。
1）成立；理由：特大暴雨属于不可抗力，不可抗力下开发商要求总包单位留守现场照管工地费用由建设单位承担。
2）成立；理由：设计采用了新材料的检测单位检验试验费由建设单位在工程建设其他费用开支，不在
建安费内。
检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费。
3）不成立；理由：总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工的脚手架费用，属于总承包服务费，在建安费内。
4）不成立；理由：垫资利息合同有规定的，按规定；没有规定的，不考虑垫资利息，试题背景没有约定垫资利息。
【案例5】
【背景资料】
一新建工程，地下二层，地上二十层，高度 70m 建筑面积 40000m2，标准层平面为 40m×40m。项目部根据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等, 报项目经理审批同意后实施。
项目部在“X 工程施工组织设计”中制定了临边作业、攀登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星 95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm 然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起
吊作业。
在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见下图。图中立管设计参数为消防用水量 15L/s 水流速ⅰ=1.5m/S；消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011）提出了整改要求。
【问题1】施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量 90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些？
【答案1】
1）施工机械设备选择的原则：适应性、高效性、稳定性、安全性（经济性）
方法：单位工程量成本比较法、折算费用法（等值成本法）、界限时间比较法和综合评分法等。2）检查项目：起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性。
【问题2】安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？
【答案2】1）安全生产费用包括：（安全技术措施）、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。
2）高处作业项：（临边作业）、洞口作业、（攀登与悬空作业）、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。
【问题3】指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？
【答案3】1）不妥之处 1：施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划；
理由：应该“施工前技术负责人组织编写项目检测试验计划”
不妥之处 2：“报项目经理审批同意后实施”；
理由：报监理单位（总监或专监工程师）审批同意后实施。
2）施工检测试验计划内容：
（1）检测试验参数；
（2）试样规格；
（3）代表批量；
（4）施工部位。
【问题4】节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标?对控制指标定期管理的内容有哪些？
【答案4】1）设定用电控制指标的有：生产、生活、办公和施工设备（估计满分 3 分，每项 1 分）。
2）定期管理的内容：计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施（估计满分 3 分，每项 1 分）【问题5】指出图 5 中的不妥之处,并说明理由。
【答案5】不妥之处 1：消防箱，1 套（估计 1 分）；理由：消防箱不应少于 2 套。
不妥之处 2：消火栓接口的位置（估计 1 分）；理由：消火栓接口设置在明显且易于操作的部位。
不妥之处 3：消防箱内缺灭火器；理由：应设置灭火器。
不妥之处 4：立管 DN100，1 根（估计 1 分）；理由：立管不应少于 2 根。
不妥之处 5.消防立管直径不满足要求；理由
当工地面积小于 5hm2，而且（q1+q2+q3+q4）
还应增加 10%的漏水损失。所以 Q=15-（1+10%）。
≈0.118m=118，118mm 大于 100mm，所以选择 DN100 立管不正确，至少选择 DN125。
一级建造师历年考试真题及答案下载
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
2018年一级建造师公路工程真题及答案解析
2018一级建造师《公路工程》真题及答案（持续更新） 一、单项选择题 1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土()，分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平 【答案】A 【解析】P2;低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择()。 A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段 【答案】D 【解析】P13;重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。 3.软基处理方法中，强夯置换应按照()的方式施工。 A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打 【答案】A 【解析】P27;强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。 4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是()。 A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青 C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除 D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上
【答案】C 【解析】P81;横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除 5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是()。 A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段 C.平面半径为50mm~100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段 【答案】C 【解析】P97;上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。 6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是()。 使用时间达到3个月 张拉次数超过300次 千斤顶检修后 更换新压力表 【答案】A 【解析】P141;当处于下列情况之一时，应重新进行标定： (1)使用时间超过6个月; (2)张拉次数超过300次; (3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; (4)千斤顶检修或更换配件后。 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是()。 在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置 转体重量大，施工中需设置转体平衡重 主要适用于转体重量不大的拱桥 主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重 【答案】C 【解析】P187;竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架) 8.题干暂缺 【答案】C 【解析】P225 9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括()。
一级建造师建筑实务真题及答案
2016年一级建造师《建筑工程》真题及答案 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥 B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。 A．板、主粱、次粱 B．板、次粱、主粱 C．次粱、板、主粱 D．主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。 8.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是()。 A．土料应尽量采用同类土 B．应从场地最低处开始回填 C．应在相对两侧对称回填 D．虚铺厚度根据含水量确定 【D】填土应尽量采用同类土填筑。填土应从场地最低处开始，每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。 9.下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是()。 A．B类 B．CB类 C．H类 D．N类 【D】防火涂料按使用厚度可分为CB、B和H三类： 10下列塑料管材料类别中，最适合用作普通建筑雨水管道的是()。 A． FVC-C B． PP-R C． FVC-U D．PEX 【C】硬聚氯乙烯(PC-U)管应用：用于给水管道（非饮用水）、排水管道、雨水管道。 11下列暗龙骨吊顶工序的排序中，正确的是()。 ①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板 A．①③②④⑤ B．①②③④⑤ C．③①②⑤④ D．③②①④⑤ 【C】暗龙骨吊顶施工施工流程：放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。 12下列砌体结构墙体裂缝现象中，主要原因不是地基不均匀下沉引起的是()。
2018年一级建造师法律法规真题及答案
2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效
2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版)
2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1．基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷載的（），并把面层下传的应力扩散到路基。 A．竖向力 B．冲击力 C．水平力 D．剪切力 365网校答案：A 365网校解析：P3 基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应 力扩散到路基。 2.土的强度性质通常是指土体的（）。 A．压实度 B．天然密度 C．抗剪强度 D．抗压强度
365网校答案：C 365网校解析：P20 土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。土体会因受拉而开裂，也可因受剪而破坏。 3．当水泥土强度没有分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层（）。 A．横向裂缝 B．纵向裂缝 C．龟裂破坏 D．泛油破坏 365网校答案：C 365网校解析：P23 水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏; 4．桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。 A，丙酮 B．硅脂 C.清机油 D脱模剂 365网校答案：B
365网校解析：活动支座安装前应采用丙酣或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦静后在聚四氟乙烯板顶面凹梢内满注硅脂。 5．钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。 A．受拉 B．受压 C．受剪 D．受扭 365网校答案：A 365网校解析：P48施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。 6．两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。 A．隧道排水 B．隧道防火消防 C．安全硫散乘客 D．机车转向调头 365网校答案：D 365网校解析：P111联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用
2018年一级建造师《机电实务》真题及答案
2018年9月16日，一建的所有科目考试已经结束，不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案，看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情，所以，夜以继日马不停蹄，在第一时间搜集了《机电实务》的试题，大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核： 答案：钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案：变速器 5.自动喷水灭火系统安装，管道试压的紧后工序是： B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装，正确的是： A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用： B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验，批次划分： A 1000个一批，不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是： A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前，注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法：高压无气喷涂 13.绝热层施工，正确的是 C 多层材料，逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法，不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成： D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B：A3制造许可 C：锅炉2级 D：压力管道 2级 【案例】
1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析：劳动力优化配置的依据：项目的进度计划：项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa，最短实验持续时间是多少? 解析：实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个，强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图，**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重**缝表面，焊缝余高均小于2mm，井平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?
2019年一级建造师《建筑工程》真题及答案解析(完整版)
2019年一级建造师《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于( )。 A.50mm B.60mm C.70mm D.80mm 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（） A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是( )。 A.水化热较小 B.抗冻性好
C.干缩性较大 D.早期强度高 D.早期强度低P36 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。 A.6% B.7% C.8% D.9% 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。 A.25% B.30% C.35% D.40% 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是( )。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定( )。 A.单桩承载力
B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是( )。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。 A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑 D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热
2018年一级建造师-管理-真题答案及解析
2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A.财务管理 B.空间管理 C角户管理 D.维修管理 2.关于《项目管理知识体系指南( PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法,正确的是（）。 A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法,正确的是（）。 A.可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.共于项目结构分析的说法,正确的是（）。 A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解 5.下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案 6.下列项目策划的工作内容中,属于项目实施管理策划的是（）。 A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比,在合同价方面的特点是（）。 A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明
2019年一级建造师考试建筑工程真题及答案(完整版)
一、单项选择题 1.有效控制城市发展的重要手段是()。 A.建筑设计 B.结构设计 C.规划设计 D.功能设计 参考答案：C 2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。 A.混凝土强度 B.钢筋抗拉强度 C.钢舫抗压强度 D.钢筋屈服强度 参考答案：A 3.水泥的初凝时间指()。 A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间 B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间 D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间参考答案：B 4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。 A.碱性材料 B.酸性材料
C.耐火 D.吸水率高 参考答案：B 5.属于非膨型防火材料的是() A.超薄型防火涂料 B.薄型防火涂料 C.厚型防火涂料 D.有机防火堵料 参考答案：C 6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。 A.水准仪可直接测量待定点高程 B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量 C.经纬仪不可以测量竖直角 D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作 参考答案：B 7.不宜用于填土土质的降水方法是()。 A.轻型井点 B.降水管井 C.喷射井点 D.电渗井点 参考答案：B 8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。
A.绑扎连接 B.直螺纹套筒连接 C.帮条焊 D.搭接焊 参考答案：B 9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。 A.平接连接 B.T形连接 C.搭接连接 D.摩擦连接 参考答案：D 10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。 A.预制构件生产宜建立首件验收制度 B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C.预制楼板、阳台板宜立放 D.吊索水平夹角不应小于30° 参考答案：A 11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是() A.型钢混疑土梁和板是最基本的构件 B.型钢分为实腹式和空腹式两类 C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25 D.须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工
2018年一级建造师机电真题卷
2018年一级建造师《机电工程》真题 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测
D.交工验收检测 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的值 B.钢丝绳长度 C.钢丝绳的匝数 D.钢丝绳的直径 5.下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力
7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动，应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃ 9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是()。 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件
10.下列关于金属储罐的焊接顺序，正确的是()。 A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30m部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝 11.光伏发电系统的光伏支架不包括()。 A.跟踪式支架 B.固定支架 C.半固定支架 D.手动可调支架 12.()属于效且节省油料的喷涂方法。
历年一级建造师建筑实务真题及答案解析
一级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素 是（）。 A. 混凝土硬化 B.反复冻 融 C.氯盐 D.硫酸盐 2.砌筑砂浆强度等级不包括（）。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是（ ） 。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚 D.增强梁柱节点 4.第一类人造软木地板最适合用于（）。 A.商店 B.图书馆
C.走廊 D.家庭居室 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面 是（）。 A. 终夯后地面 B.原始地 面 C.最初起夯面 D.锤顶面 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含 水量是（）。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至 少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。 A.50% B.75% C.85% D.100% 8.受力钢筋代换应征得（）同意。 A.监理单位 B.施工单位
C.设计单位 D.勘察单位 9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜 大于（）。 A.1℃/d B.1.5℃/d C.2℃/d D.2.5℃/d 11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的 处理是（）。 A.防碱 B.防酸 C.防辐射 D.钻孔、剔槽 12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是（）。
2018年全国注册一级建造师法规真题
2018 一建《工程法规》真题 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任
6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责 任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
2018年一级建造师《市政》真题及答案---副本
。 2018 年一级建造师《市政》真题及答案 一、选择题 1.【题干】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的（），并把面层下传的应力扩散到路基。【选项】A．竖 向力B．冲击力 C．水平力 D．剪切力 【答案】A 【解析】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。 【考点】城镇道路工程结构与材料P3 2.【题干】土的强度性质通常是指土体的（）。 【选项】A．压实 度B．天然密度 C．抗剪强度D．抗 压强度 【答案】C 【解析】土的强度通常指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。 【考点】城镇道路路基施工P20 3.【题干】当水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层（）。 【选项】A．横向 裂缝B．纵向裂缝 C．龟裂破坏D．泛 油破坏 【答案】C 【解析】水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏。 【考点】城镇道路基层施工P23 4.【题干】桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。
A．丙酮B．硅 脂C．清机油 D．脱模剂 【答案】B 【解析】活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦拭后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内注满硅脂。【考点】城市桥梁结构形式及通用施工技术P61 5.【题干】钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。 【选项】A．受 拉B．受压 C．受剪D．受 扭 【答案】A 【解析】施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。 【考点】城市桥梁结构形式及通用施工技术P61 6.【题干】两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。 【选项】A．隧道 排水B．隧道防火 消防C．安全疏散 乘客D．机车转向 调头 【答案】D 【解析】联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。【考点】城市轨道交通工程结构与特点P111 7.【题干】下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是（）。 【选项】A．吸水 井B．污泥脱水机 房C．管廊桥架 D．进水泵房
一级建造师建筑实务真题和答案及解析
2017年一级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是（） 。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 2.砌筑砂浆强度等级不包括（）。 | 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是（）。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚 D.增强梁柱节点 4.第一类人造软木地板最适合用于（）。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是（） 。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 — 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含水量是（）。 A.8.0% 拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。 % % % % 8.受力钢筋代换应征得（）同意。 A.监理单位 < B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位 9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于（）。℃/d 用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（）
。 A.防碱 B.防酸 — C.防辐射 D.钻孔、剔槽 12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是（）。 A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取 … B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认 C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任 D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任 14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先需要检验氯化物含量的是（ ） A.粉煤灰 B.外加剂 C.碎石 D.河砂 15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。A.氮 氧化物中毒 B.一氧化碳中 毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的（）。 — A.节材与材料资源利用 B.节地与施工用地保护 C.节能与能源利用 D.节水与水资源利用 17.建筑高度110m 的外墙保温材料的燃烧性能等级应为（）。 级或B1 级 级级 18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是（） A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm B.图书室顶棚可采用 B1 级装饰装修材料 ; C.大型电子计算机机房地面可以采用 B2 级装修材料 D.配电室内部装修均应采用 B1 级及以上装修材料 19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是（） 。 A.通规 B.止规 C.直尺 D.量规
2018年一建真题及答案-法规
2018法规真题及答案 一、单项选择题 1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 【答案】DP7 2.关于发的效力层级的说法,正确的是()。 A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 【答案】BP4 3.下列法人中,属于特别法人的是()。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 【答案】DP10 4.关于表见代理的说法,正确的是()。 A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力 B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
5.关于委托代理的说法,正确的是()。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任 【答案】CP13 6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 【答案】BP19 7.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。 A.要求被检查单位提供工程质量保证金 B.进入被检查单位的施工现场进行检查 C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿 D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单 【答案】BP311 8.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是() A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.工程质量监督站 D.施工企业
2018年一级建造师《项目管理》真题及答案解析
2018年一级建造师《项目管理》真题及答案 一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 解析：物业运行管理主要包括维修管理和现代化。该题目是2016年真题的再现。 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 答案：A 解析：考查建设工程项目管理的背景和发展趋势（PMBOK）。选项B，项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖，或者有直接关系;选项C, 它的表达是指项目组合，而项目集是指一组相互关联且被协调管理的项目；选项D，项目集中可能包括单个项目范围。参见教材P8。 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 答案：C
解析：A选项中，采用施工总承包管理模式是站在业主方的角度的论述,不正确。B选项，项目的整体利益和施工方本身的利益是对立统一的关系,不正确。D选项，施工方项目管理的成本目标应该根据其生产和经营的情况确定，而不是全部目标，错误。参见教材P10。 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解 答案：B 解析：同一个建设工程项目有多个项目结构分解方法，可以按照时间、构成等进行逐层分解，群体项目、单体工程可以进行多层次分解。参见教材P13。 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C 解析：判断是否是决策阶段的一个要点在于是否包含了“决策期、实施期、使用期”或者是“总体方案”。按照这个技巧，可以迅速判断C选项为正确选项。参见教材P31。 6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案：D 解析：该题目的技巧与上一个题目的技巧是相同的。参见教材P32。
2010年一级建造师建筑真题及答案
2010年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案 一、单项选择题 1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是( )。 A.伸缩缝 B.沉降缝 C.防震缝 D.温度缝
5.关于建筑物体形系数和耗热量笔直的关系，正确的是( )。 A.体形系数越大，耗热量比值越大 B.体形系数越大，耗热量比值越小 C.体形系数越小，耗热量比值越大 D.耗热量比值与体形系数无关
6.在混凝土工程中，配置有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。 A.火山灰水泥 B.矿渣水泥 C.粉煤灰水泥 D.硅酸盐水泥 【答案】A 7.节水型卫生座便器的用水量最小应不大于( )L。 A.3 B.5 C.6 D.8 【答案】C 8.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是( )涂料。 A.过氯乙烯 B.苯-丙乳胶漆 C.乙-丙乳胶漆 D.丙烯酸酯 【答案】D
9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的( )性能。 A.拉伸 B.大气稳定 C.温度稳定 D.柔韧 【答案】B 10.根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)，纸面石膏板属于( )建筑材料。 A.不燃性 B.难燃性 C.可燃性 D.易燃性 【答案】B 11.建(构)筑物的基础沉降观测点应埋设于( )。 A.基础底板上 B.地下室外墙上 C.首层外墙上 D.基坑边坡上 【答案】A 12.关于基坑支护施工的说法，正确的是( )。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式 B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成 D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护 【答案】D 13.结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用( )浇筑方案。 A.全面分层 B.分段分层 C.斜面分层 D.截面分层 【答案】B 14.关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是( )。 A.砌筑时必须设置皮数杆，拉水准线 B.上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm 长2φ6拉结筋 C.水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mm D.砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露墙面，并坐中于横墙砌块 【答案】A
2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析
2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 二、 1.房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由（）组成。 三、 A.电梯间和设备间B.楼梯间和卫生间 四、 C.设备间和卫生间D.电梯间和楼梯间 五、【答案】D 六、【解析】筒体结构可分为框架一核心筒结构、筒中筒和多筒结构等，筒中筒结 构的内筒一般由电梯间、楼梯间组成。内筒与外筒由楼盖连接成整体，共同抵抗水平荷 载及竖向荷载。 七、 2.下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是（）。 八、 A.流动性B.黏聚性 九、 C.耐久性D.保水性 十、【答案】C 十一、【解析】和易性是指混凝土拌合物易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实）并能获得质量均匀、成型密实的性能，又称工作性。和易性是一项综合的技术性质，包 括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。不包括耐久性 十二、 3.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于 （）体系建筑。 十三、 A.混合结构B.框架结构
十四、 C.剪刀墙D.桁架结构
十八、【解析】混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构，而 墙和柱米用砌体结构建造的房屋，大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。因为砌体的 抗压强度髙而抗拉强度很低，所以住宅建筑最适合米用混合结构，一般在6层以下。 十七、 4.下列装修材料中，属于功能材料的是（）。 十八、 A.壁纸B.木龙骨 十九、 C.防水涂料D.水泥 二十、【答案】C 二^一、【解析】按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材 料可分为: 结构材料、功能材料、装饰材料、辅助材料等。功能材料是指能起到防火、 防水、隔声等作用的材料。如：防火涂料、防水涂料、玻璃棉、岩棉等。因此C为答案二十二、 5.房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是（）。 二十三、 A.超居室B.餐厅 二十四、 C.卫生间D.书房 二十五、【答案】C 二十六、【解析】对于涂饰工程的要求，厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水 腻子。 二十七、 6.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用（）水泥。 二十八、 A.矿渣B.粉煤灰 二十九、 C.复合D.硅酸盐
2018年一级建造师机电工程考试真题及答案
2018年一级建造师机电工程考试真题及答案 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 答案：B 参考解析：机电工程中广泛使用的铜合金有黄铜、青铜和白铜。例如，机电设备冷凝器、散热器、热交换器、空调器等常用黄铜制造。 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 答案：C 参考解析：直驱式风电机组没有齿轮箱，叶轮直接带动发电机转子旋转。相对双馈机组少了齿轮箱，降低了风机机械故障率。 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测 D.交工验收检测 答案：B 参考解析：机电工程测量的主要内容：①基础检查、验收②每道施工工序完工后，都要通过测量检查工程各部位的实际位置及高程是否与设计要求相符合。③变形观测④加工验收 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的最大值 B.钢丝绳最大长度 C.钢丝绳的最大匝数 D.钢丝绳的直径 答案：A 参考解析：容绳量：即卷扬机的卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值。 5.下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 答案：D 参考解析：常用的破坏性检验包括：力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳试验) 化学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)
6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力 答案：C 参考解析：焊接结构设计包括：①合理安排焊缝位置②合理选择焊缝数量和长度③合理选择坡口形式 7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 答案：B 参考解析：活动地脚螺栓又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈震动和冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。 【考点】地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动，应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃ 答案：C 参考解析：【真题解析】 (1)圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面中部; (2)将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。 (1)装配方法有压装法和温差法两种。采用压装法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;釆用温差法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于 -80℃。 PS:【2016教材新增内容】:2016,1,多/2017,1,多 9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是()。