脚手架购销合同

碗扣架购买合同

购买方（以下称甲方）：

销售方（以下称乙方）：

为明确甲乙双方权利、义务和责任，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑

施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等，经双方平等协商，签订本合同，共同遵守。第一条名称、规格、数量、计量单位和计量方法

1、货物名称、规格和数量：甲方向乙方购买碗扣式脚手架。乙方承诺所出售的产品均符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2008）要求, 采用合格的材料和工艺制作，且全新未经所有（生产日期和交货日期间隔不超过

三个月），处于良好状态。甲方具体购买材料规格及数量如下表所示

备注：立杆上应设有接长用套管及连接销孔，在立杆上焊接下碗扣和上碗扣限位销，上碗

扣套入立杆内，横杆两端应焊接横杆接头。

2、计量方法：甲方购买后由乙方负责送货到甲方指定地点，验收合格后按实际

数量计量。

第二条价格与价款

1、价格：碗扣架杆人民币元/吨，该价格为综合单价，执行合同期间不予调

整。上述综合单价包括材料费、加工制作费、运输费、装车费、卸车费、；利润、税金等所有费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。

2、价款：碗扣架杆总价为人民币元整（Y 元）。

第三条价款结算方式和期限

1、结算方式；以分期付款方式结算。甲方先预付总价款的30%给乙方做为定金，

货物送到三天内甲方验收合格后，付当批货物价款的95%。

2、结算期限：最后一批货送到甲方指定地点并验收合格后，付清全部价款。第四条质量标准

1、乙方按甲方要求出售合格的产品，确保产品质量符合标准要求，且同时符合甲方工程要求。具体质量标准参考以下几点；

1.1碗扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》

（GB/T13793-92）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中的Q235A级普通钢管，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700 ）的规定。

1.2碗扣架用钢管规格为①48X 3.5mm,其壁厚不得小于（3.5-0.025 ）mm

1.3上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造，其材料机械

性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。

1.4碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用钢板冲压制造，其材料机械性能应符合

GB11352中ZG230-450 的规定。

1.5采用钢板热冲压整体成形的下碗扣，钢板应符合GB700标准中Q235A级钢

搭设钢管脚手架合同

外脚手架工程合同发包方：深圳市罗湖建筑安装工程有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据工程施工需要，甲方将蓝郡西堤花园及地下室等工程钢管脚手架项目承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法规、规章，结合工程情况，为了保证工程质量和进度，确保安全和文明施工，明确双方在施工中的责、权、利，使双方能顺利开展工作，经协商一致，签订本合同：一、承包范围：按照施工图纸、图纸会审纪要、设计变更等承包全部金山碧海花园工程钢管脚手架。施工项目及工作内容：脚手架搭设与拆除。现有搭设好的外架等拆除；新搭设脚手架根据施工现场的需要整理、清点、转运所用材料到施工部位，钢管刷油漆；按有关规范和施工方案搭设脚手架（包括提供剪力墙水平钢管，新悬挑工字钢全部采用国标16#工字钢）、铺脚手板（按规定做密封层）、预埋拉接点、制安卸荷钢丝绳、料槽、栋与栋之间的临时通道、施工电梯口平台、建筑物内外防护栏杆、临边防护、洞口防护、室内外楼梯临时栏杆、安全通道、防护棚及安全挡板铺设、电梯井架、卸料平台、人货梯出口安全防护栏杆；挂安全标语和广告等（包括整理、拆除工作）；负责施工期间对各种脚手架的日常检查、维修加固、更新材料、翻脚手板、局部改架；材料整理、绑扎、搬运到场内指定地点分类堆放整齐，对甲方配备的机具等办理清点归还手续，做到工完场清。二、承包方式：包工包料：即包钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、安全网等、包搭设、包拆除、包材料保管、包工期、包质量、包安全（按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JG130-2001、F84-2001）搭设。）、包文明施工。三、合同单价及工程量计算：见《外脚手架工程承包综合单价表》四、付款方式：合同签订生效后，乙方向甲方提交履约保证金10万元（待本分部工程完成结算后一周内无息返还，保证金不计利息）。（甲方按进度节点支付乙方工程进度款，具体详见附页）每期由主管工长开具本月实际完成工程量任务书，经甲方现场项目部、生产经理、专业工长、质量员、安全员、仓管员签名认可的工程质量评定及进度意见，报公司预算、财务部门审批后，方可结算所完成工程量（若上期未能按甲方施工进度计划完成，则进度款按完成产值的50%支付）。凡工人工资均由乙方按考勤表编制的工资表由甲方代为发放。主体工程封顶后支付至总工程款的85%，乙方在领到工资之日起两日内富余人员(足够收尾之外之人员)退场，工程竣工验收、结算审核完成后6个月内后付至总结算款的100%。五、工程质量：根据脚手架施工方案、安全文明施工措施方案施工，确保分部工程质量符合《国家建筑安装工程质量验收评定标准》要求。本项目外架中间悬挑二次（3#楼按

脚手架钢管租赁合同

脚手架钢管租赁合同经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查，（以下简称甲方）决定将租赁给（以下简称乙方）个人经营，经甲乙双方协商签订合同如下： 1．租赁期为年，即自年月日起，至年月日止。 2．自本合同生效之日起，乙方为厂长，具有法人代表资格。 3．乙方需请两名保证人，共同以个人财产作为抵押，其中乙方为元，保证人共为 2258 元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后，在租赁期内不得转移或变卖。 4．乙方的权利和义务：（ 1）对拥有完全的生产经营自主权，包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定，以及分配形式、生产经营方式的确定等。（2）依法有权从事多种经营并决定其经营方向。（3）有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。

4）有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工（5）必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规；接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督；自觉接受企业党组织和职代会的监督，保证职工的主人翁地位和合法权益；定期向职代会汇报工作，听取职工的意见和建议。（6）对企业的财产、必须进行社会保险；要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金，维修和更新设备、房产。合同履行期满，要按固定资产清单如数返还，并保证设备完好率达到％以上。（7）按规定交纳个人所得税。 5．甲方权利和义务；（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。（2）甲方应积极支持乙方行使正当职权，帮助、指导乙方依法管理和经营企业。 6．租赁经营的分配：（ 1）应照章纳税，并按规定缴纳能源交通基金。（2）乙方应向甲方缴纳基数租金元，当钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时，以下形式确定数额缴纳租金：基数利润X利率=基数租金X =元租赁年度实现利润租金=基数租金= 租赁基数利润当年实现利润小于租赁基数利润时，按规定的基数租金

轮扣式脚手架工程专业分包合同

福州碧桂园融侨时代城一期总承包工程轮扣式脚手架工程专业分包合同合同编号：发包人：晨辉建筑工程（集团）有限公司福州碧桂园项目部承包人：陈常评签订日期：年月日

合同一、协议书 1、工程概况 2、合同价款 3、承包范围 4、承包方式 5、合同工期 6、合同生效二、通用条款 1、组成本合同的文件及优先解释顺序 2、工程质量 3、安全文明施工要求 4、材料管理 5、发包人的责任和义务 6、承包人的责任和义务 7、工期顺延 8、违约责任 9、合同解除 10、合同终止三、专用条款 1、项目管理人员 2、奖励制度、缺陷责任 3、进度款、结算及付款方式 4、工程变更 5、特别约定 6、其他 7、合同附件

第一部分协议书发包人（甲方）：晨辉建筑工程（集团）有限公司福州碧桂园项目部承包人（乙方）：陈常评为进一步明确责任，保障发包人、承包人双方的利益，保证工程顺利进行，经发包人、承包人双方友好协商，在发包人、承包人双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程协商一致，签订本合同。一、工程概况： 1、工程名称：福州碧桂园融侨时代城一期总承包工程 2、工程地点：福州市火车北站西园路 3、工程总发包方：福州市时代城房地产开发有限公司 4、工程概况：二、合同价款：料场内运输费、项目所需辅材、工具及合同、报价表中的全部工作。 3、计时工单价：大工240元/工日，小工170元/工日，9小时/工日。 4、合同总价：陆拾贰万贰仟肆佰壹拾伍元（￥622415）。有关说明：（1）本工程承包范围内的工程量均按建筑面积计算，承包范围面积按现场实际完成的工程量以发包人和承包人双方核实为准，建筑面积按GB/T50353-2005版建筑面积计算规则为准进行计算。（2）安全文明费用不少于总费用的3%，如出现重大安全事故（人员死亡），此部分费用将予以扣除；质量进度费用不少于总费用的5%，如发生重大质量问题或连续三次不能按项目要求进度完成，此部分费用将予以扣除；承诺书保证金不少于总费用的2%，如承诺书中的承诺不能完成，此部分费用将予以扣除。（3）本项目施工场地狭小，所有脚手架材料不能堆放在现场，必须随工程需要进场，及时运到需要部位。合同单价内已综合考虑这些不利因素，合同单价不因任何不利因素而调整。（4）因施工现场狭小，无生活区场地，工人住宿由承包人自行负责。承包人需为工人购买意外伤害保险，工人施工场地以外的安全责任均由承包人负责，其保险费用在报价中自行考虑。三、承包范围：福州碧桂园融侨时代城一期总承包工程（地下室、1#楼、2#楼、3#楼）工程设计蓝图中结施及建施图所示的轮扣式脚手架搭设所需材料，以及设计施工图、碧桂园企业关

防静电地板购销合同

合同编号： 201704-2020 防静电地板购销合同甲方:会东县明阳开发建设有限公司乙方；武侯区金开利地板经营部依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。订货范围：（本合同总价在合同交货期内为不变价），合同订货名称、型号、数量：品牌名称规格单位数量单价金额备注 1 全钢防静电地板600*600*30平方暂定 320 160 元 51200 以上单价含运到西昌会东县，含安装，含普通发票 2合计人民币大写：伍万壹仟贰佰元整二、乙方责任与义务：（一）乙方交货方式、运输方式及交货地点、安装要求：

1）、具体的交付方式：乙方包运输质量、包安装质量、安装及产品必须符合国家标准，包验收合格。 2）、乙方交货地址：西昌会东县明阳文苑、鯵鱼河项目施工目的地。 3）、施工的内容：消防控制室、配电室安装防静电地板。 4）、配电室安装高度450㎜（支架上3下2㎜、加钢拉杆连接）、配电室安装高度150㎜（支架上3下2㎜），木条及踢脚板。 5）、根据甲方要求提前3天通知乙方供货到现场。（二）乙方不得无故损坏材料。三、验收： 1.乙方保证所供产品为原装正品，并提供检测报告、合格证。在甲方确认货物是符合.样品标准和合同标准的范围后甲方应该付给乙方合同内所规定的货款。四、验收方式及保修： 1、甲方应在产品到现场后即时验收：甲方在验收中如发现产品型号、规格与本合同规定条件不符或产品质量不合格时，应书面通知乙方，并就验收不合格的产品提出退货或更换。五、运输、费用承担方式：乙方负责送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。六、付款方式及期限： 1）甲方先付给乙方5000元订金，然后乙方安装完地板，验收合格后，甲方5 日

电机产品购销合同样本

电机产品购销合同样本贩销合同贩货单位: xxxxxxxxxxxxxxxx有陉公司 ,以下简称甲方; 供货单位: xxxxxxxxxxxxxxxx有陉公司 ,以下简称乙方。签约地点:上海经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量 ,,产品的名称、品种、规格:xxxxxx电机及配件等。 ,,产品的技术标准，包括质量要求，,按下列第，1，项执行: ，,，按国家标准执行; ，,，按部颁标准执行; ，,，由甲乙双方商定技术要求执行。第二条产品的数量和计量单位、计量方法 ,,产品的数量:300套。 ,,计量单位、计量方法: 套。第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收包装不回收。第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点，包括丏用线、码头， ,,产品的交货单位:xxxxxxxxxxxxxx有陉公司。 ,,交货方法,按下列第，1，项执行: ，,，乙方送货; ，,，乙方代运，乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具，; ，,，甲方自提自运。 ,,运输方式: 汽车运输。

,,到货地点和接货单位，或接货人，: 上海市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 收货人:xxxxxx。第五条产品的交，提，货期限双方约定于xxxx年xx月xx日前交货第六条产品的价格与货款的结算 ,,产品的价格,按下列第，1，项执行: ，,，按甲乙双方的商定价格; ，,，按照订立合同时履行地的市场价格; ，,，按照国家定价履行。 ,,产品货款的结算:本合同双方商定的合同总价为人民币3000,000.00，大写:叁佰万圆整，,合同订立后,甲方预付人民币160,000.00，大写:壹拾陆万元整，预付款,余款在乙方収货前一次性付清。第七条验收方法货到后3个工作日内由甲方安排人员验收。第八条对产品提出异议的时间和办法 ,,甲方在验收中,如果収现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在,～天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。 ,,甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下陈的,不得提出异议。 ,,乙方在接到需方书面异议后,应在,～天内负责处理,否则,即视为默讣甲方提出的异议和处理意见。第九条乙方的违约责任 ,,乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 2 ,的违约金。

脚手架购销合同

脚手架购销合同令狐采学需方（甲方）：公司经营地：法定代表人：联系德律风：供方（乙方）：公司经营地：法定代表人：联系德律风：担保人(公司)：公司经营地：法定代表人：联系德律风：担保人(个人)：住址：身份证号码：联系德律风：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法令律例的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方脚手架、扣件等相关事宜，告竣如下协议：第一条商品名称、种类、规格、单位、数量共计：￥元（含税金），(年夜写)人民币：。（供方有权根据市场行情周期内双方调整产品价格。）第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第项作标准： 1、附商品样本，作为合同附件。 2、商品质量，依照标准执行。

3、商品质量由双方议定。。第三条乙方对产品质量担任的条件和期限 1、按国家有关法令、律例要求，甲方应对产品进行验收和检测，如呈现不合适质量要求的情况，应于货到甲方工地之日起日内通知乙方，经乙方确认后可以退货，乙方承担由此而产生的用度及损失。 2、如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部分进行检测，由此而产生的用度及损失由责任方承担。 3、甲方对产品质量提出异议的处理期限为货到甲方工地之日起日内。第四条包装方法及包装品处理。第五条交货方法 1、交货时间： 2、交货地址： 3、运输方法：运费由承担。 4、甲方指定为该合同的收货人，该收货人身份证号码为：甲方如需变动收货人，必须书面通知，不然乙方有权拒交货物，造成乙方的损失，由甲方赔偿，担保人承担担保责任。收货人必须签收收货单。第六条验收办法 1、产品外观、质量验收货到现场后，甲方依据双方约定的标准验收，如发明产品外观、质量不合格，甲方有权拒收并要求乙方进行退换，由此产生的用度由乙方承担。 2、产品数量验收

外墙钢管脚手架合同

外墙钢管脚手架工程施工承包合同（[2015合同]第001号）甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的法律法规，为明确双方权利与责任,经甲、乙双方友好协商，甲方同意将外墙装修脚手架工程承包给乙方施工，并订立本合同，以兹双方共同遵守执行。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、架体形式：钢管落地式脚手架四、搭设高度：按合同内各栋高度搭设五、搭设及工程质量标准：按建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011、《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2010）》及江西省赣州市安全文明施工标准的要求达到合格标准，保证验收合格率100%。六、承包方式：包工包料，包含钢管、扣件、钢芭片、安全网、踢脚板、管理、清理预埋构件、必须搭设脚手架达到验收合格标准，（以上材料属于乙方提供产权，甲方不得变卖、抵押及转让乙方材料）。乙方负责搭设本工程项目的所有脚手架及合同内外的零星工程。七、脚手架开工时间：2015 年月日。(注:各栋楼搭设时间按现场确认为准) 八、结算及工程进度款的支付方式： 1、甲乙双方约定在建筑结构封顶后当月30日前，进行结算工程量。甲方负责在未拆除脚手架前给乙方计算确认好工程量及工程款，否则乙方有权不拆架。 2、本工程进度款支付进度如下： 1.1外脚手架架封顶前，按月支付至已完工程量的80%； 1.2外脚手架封顶后，支付至已完成工程量的90%； 1.3剩余工程结算款的10%，自外架工程全部完成之日起30天内付清； 3、甲乙双方协商确定，乙方无需开立发票，如需开立发票,则由甲方补交开立相关发票的一切费用; 九、工程单价及工程量计算方法（不含税金及发票）：计算规则工期（月）单价搭设外立面脚手架（包工包料、包搭设工具）包一切搭设材料：按施工方案搭设外立面面积=(建筑物外围周长+每个角加1米)*(建筑物总高度+1+自然地面高度) 7 33元/M2 临边围护：（符合施工方案搭设），按实际工程量计算，（单位长度*每米计算） 33元/M 出入口安全防护棚：（符合施工方案搭设），按投影面积*2每一个计算

钢管内外脚手架承包合同范本正式版

YOUR LOGO 钢管内外脚手架承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

钢管内外脚手架承包合同范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。甲方：_________ 乙方：_________ 甲方将________工程中的所用钢管扣件、安全网竹片和工程中的外脚手架搭设工程双包给乙方施工，经甲方双方友好协商特定协议如下。 1.乙方负责工程的外脚手架搭设拆除，外脚手架搭设必须符合____市建设委员会印发的《建筑施工脚手架安全技术规定》的通知具体规定以及安全措施的实施。 2.本工程架子搭设按实际建筑面积每平米____元计算给乙方。 3.架子工必须具备中华人民共和国标准《特种作业人员安全操作证》后方可施工。 4.安全网、竹片选材严格按照安全施工规范，所有外架上每层铺竹片，外围挂网全封闭施工，包括脚手片安全网进场、退场装卸。甲方配合乙方脚手架材料的管理不得恶意侵害，如有发现按原价赔偿。 5.外架搭设必须符合安全技术规定的技术条件，架子搭设

后必须经专人验收合格后方可使用，每幢架子均有专人负责监视保养，做好记录，发现隐患立即加固。 6.外架使用完毕后拆除应由专人负责指挥，警戒自上而下进行拆除，拆下的材料要及时清理出现场，不得阻碍现场施工。工地防护棚、临边防护搭设拆除（含临边油漆材料操作乙方无条件接受）。 7.所有进入现场的架子工，必须经过甲方办理有关手续以及做好安全技术交底后方可上岗工作。在施工中架子要严格按照建筑施工脚手架搭设的规章制度和相关文件精神进行操作施工。在具体架子工操作过程操作所造成的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。如果甲方其他班组的工作人员在施工操作过程中不是架子造成钢管和扣件或架子搭设造成情况下所造成的安全事故全部由甲方自负。 8.外墙的脚手架搭设必须符合甲方施工进度和相关的施工要求，一般超过施工露出呢个1-2排，如因材料跟不上或因搭设速度慢等原因给甲方停工所造成的损失均由乙方负责。 9.本工程按甲方施工进度要求，乙方提供半层木工制模钢管和扣件（不含三形扣件）工甲方循环使用，甲方应有负责人提前三天向乙方提交所需材料清单，乙方应按每天工程工程量的需要提供到现场，室内排架搭设由甲方负责，甲方不准用制模钢管和扣件另搭设室内粉刷脚手架，甲方应严格要求内架制作的架子工不得恶意侵害，如发现按原价的双倍赔偿，或有权

轮扣式脚手架租赁合同书

轮扣式脚手架租赁合同书出租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）承租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）根据《中华人民共合国经济合同法》及财产租赁的有关规定，乙方现需租赁甲方的轮扣式钢管脚手架及顶托作模板支撑系统，为明确甲乙双方的责任和利益，经协商一致达成以下协议，共同信守执行。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、租赁使用范围：建筑工程厂房总建筑面积合计约＿＿＿m2 ，层高＿＿米，共为分为八个板块，每板块建筑面积约＿＿m2；宿舍楼建筑面积＿＿m2 实际租赁材料数量按使用楼层的建筑图纸面积计算；经甲乙双方协商，厂房部分甲方提供一个板块建筑面积约＿＿＿m2伦扣架材料，宿舍部分提供＿＿＿m2轮扣架或门架材料供乙方使用，如乙方中途要求增加材料，乙方需承担增加费用。搭设方案；梁低立杆间距900mm×1200mm，板面：1200mm×1200mm）四、租用单价及计算方式、付款方式： 1、乙方签订合同三天内必须支付人民币＿＿＿元，给甲方作为保证金（待工程完结算租金时从租金里面扣除）。

2）乙方不得将甲方材料转移使用、变卖、转租他人，否则甲方有权取回租品并要求乙方赔偿所有损失，追究一切责任。 3）材料进场乙方安排指定负责人按规格点数收货，并需双方签单确认。进场材料由乙方负责保管，如有丢失或损破，乙方应按（附表①）的原价值赔偿给甲方。另如有施工方法与维护不当而引起一切安全事故、等不良后果由乙方负责，甲方不承担任何责任。 4）甲方材料只用作模板支撑使用，乙方不得将甲方支撑材料用作其他用途（如梁柱加固，外排使用等），否则一经发现，乙方须按总工程款增加10% 作为材料损失费补给甲方，并且甲方有权停供后期材料。 5）乙方在租用期内将所有材料全部清出楼面，并按甲方原包装数量及要求打好包装，堆放在便于装车的场地。 6）签订合同时乙方需要提供营业执照复印件或身份证复印件，乙方股东，投资人，工地实际经营人对租金费用承担连带支付责任。六、双方各自承担相应的违约责任，其他未尽事宜双方在今后的合作中协商解决，如协商不成，提请到租方所在地中山市人民法院起诉。本合同书一式两份，双方各执一份。如有违约，违约方须支付另一方违约金伍万元人民币，有效期至整批材料和所有款项交割完毕为止。七、其他约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【监控系统】购销合同范本

合同编号：监控系统购销合同采购方（甲方）：供货方（乙方）：签约地点：【为甲方营业执照登记地或者甲方实际办公地】签订日期：年月日

监控系统购销合同根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就【XX】项目【XX】地块的【监控系统】购销事宜，同意签订如下合同条款共同遵守：一、产品乙方按甲方对产品的实际需要，依照本合同约定向甲方供货。产品名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、合同暂定总价等见下表。二、价格 1、价格构成

包括但不限于产品原价、包装、材料、设备、加工损耗、运输损耗、运输费、装卸费用、运输风险费、保修保质费、售后服务费、检验检测费、保险费、利润、税金及合同实施期内的风险因素等全部包干费用，此单价为“含税落地单价”。 2、结算方式结算单价按本合同中确定的价格执行，结算数量以甲方验收入库单为准，按实结算。 3、调价方式以上供货单价为约定固定单价，合同实施期内本合同价格不因市场劳动力、材料价格变动等任何因素而变动；本合同价格除经甲方书面认可的有效变更外，甲方不再支付其他任何费用或价款三、技术标准和质量约定 1．质量标准：（1）、各种产品特性及参数详见下表： 1、红外枪机或高清摄像头主要特性： ◆品牌/规格：分辨率高，图像清晰、细腻 ◆低照度， ◆支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控 ◆符合IP66级防水设计,可靠性高

2、球机主要特性： ?104个预置位随意储存，定位准确 ?广角限速 ?3条巡航线路,每条可设置16个预置点，预置点停留时间可调 ?完全实现对HIKVISION、Pelco-P/D协议、安防行业协议的自动识别?三维智能定位功能，配合客户端软件或DVR可实现点击跟踪和放大?支持守望功能 ?支持曼码功能 ?采用功能完善的高性能数字DSP设计，性能稳定 ?内部设置数据断电后不丢失 ?水平360°连续旋转，无监视盲区 ?垂直方向实现0°至90°无监视盲区 ?过冲灵敏,画面与摇杆定位同步 ?自动光圈、自动聚焦、自动白平衡 ?夜视功能，根据环境光线的变化自动转换CCD照度 ?转旋速度根据镜头变倍倍数自动调整 ?背光补偿功能，在有强光源的环境中可以看到所有的物体 ?精密电机驱动，运行平稳、控制灵敏 ?一体化设计，结构紧凑，可靠性高 ?手动操作速度：水平0.2°~75°/秒，垂直0.2°~50°/秒 ?预置点移动速度：水平：75°/秒，垂直50°/秒

电动机采购合同精选3篇

电动机采购合同精选3篇电动机是把电能转换成机械能的一种设备。那么电动机采购合同怎么写呢?以下是为大家整理的电动机采购合同精选3篇，供大家参考学习。电动机采购合同1 买方(以下简称甲方) 合同号：合同签署地点：卖方(以下简称乙方) 合同签署：鉴于甲方同意按照下述条款购买，乙方同意按照下述条款出售下列设备或材料，甲乙双方特签订本合同。第一条、设备或材料名称型号厂商产地数量金额及服务设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，设备价格已包含配件、运费、保险费以及服务费用等其他费用，无需另行支付任何其他费用。第二条、交货运输保险及包装 1、交货时间：在乙方收到预付款60 个工作日内 2、交货地点：甲方(买方)公司收货人：电话：

3、乙方应于交货同时提供本合同所要求的相关技术文件。 4、乙方负责为设备投保 5、包裝：乙方应提供设备运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止设备在运输过程中遭到损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防震、防压、防水及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸以及较长时间的运输。乙方应承担由于其包装不良或其防护措施不妥而引起的一切损失。第三条、验收调试及技术标准 1、外包装检验：全部设备或材料运至甲方指定的交货地点后5 个工作日内，甲方和乙方共同对设备进行外包装检验;检验内容为：设备或材料外包装是否破损、变形是否正常等。 2、设备的调试和安装验收： 2.1乙方负责完成设备的安装，甲方应提供相应技术人员协助安装;乙方负责设备安装后的调试工作，并负责安装调试过程中所有非人为损坏零部件的更换; 2.2设备安装调试完成正常运行30天后，由双方共同按照双方协议的验收标准进行最终验收，合格后签署《设备验收合格单》。如果达不到双方的协议的验收标准，甲方有权利顺延验收期限或者退货处理。

脚手架合同

脚手架施工分包合同甲方：xxxxx工程有限公司xxxxxxx项目部乙方：xxxxxx 根据?中华人民共和国合同法?、?中华人工共和国建筑法?、?建筑安装工程承包合同条例?结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，达成本工程施工合同，为加强施工现场管理，有效组织施工，确保如期完成施工任务特签订本合同，双方共同遵守执行。一、工程概况： 1．1工程地址：厦门市海沧区滨湖北路西侧、兴港路东侧、滨湖南路北侧地块。2．2本工程总建筑面积96925.1ｍ2，其中地下室建筑面积17255.24ｍ2;地上建筑为4栋22～33层高层建筑,建筑面积计79669.86ｍ2. 二、工作内容：按现行技术规范和设计图纸进行本工程的脚手架工程搭设，包括： 2．1外脚手架、防护栏杆（含红白双色油漆涂刷）、建筑物施工场地内的所有防护棚（含油漆）、电梯井脚手架、安全网、卸料平台、脚手板（竹夹板）、安全挡板（含涂刷红白双色油漆）的包工包料施工的所有工作内容。 2．2施工电梯出入口及楼层出入口的脚手架搭设，电梯井水平防护网搭设。2．3机械设备及施工工具：除塔吊、施工电梯、照明设备（指壁灯），其它所有施工机械、设备、工具、器材均由乙方自备，其中施工用电甲方提供至末级箱，末级箱后电缆与单机箱均由乙方自备。 2．4外悬挑脚手架搭设的钢梁必须使用￠18的U型箍筋，单价已包含在包干单价中。 2．5上部外墙脚手架必须保证12层的全封闭外架。 2．6外脚手架与墙体的连接钢管的拆除由乙方负责，包括所使用的机械设备及人工费等。其它与脚手架搭设有关的工作内容。 2．7脚手架搭设方案详方案附件，必须严格按该方案进行搭设。三、承包范围： 3．1承包方式：包工包料。 3．2根据图纸进行外脚手架的搭设，含出屋面的核心筒、屋架与构件。 3．3施工范围：地下室及17#、18#、19#、20#楼外脚手架。四、合同单价： 4．1地下室脚手架搭拆（综合为按实际搭设外脚手架的外墙投影面积计算）：20元/ｍ2。 4．2±0.00以上脚手架搭设（综合为按建筑面积计算）：28元/ｍ2（脚手架的搭设时间为16个月）。 4．3屋顶平台以上的屋架的脚手架搭设（按搭设脚手架结构的外立面的投影面积：20元/ｍ2）。 4．4本合同约定的单价为包干单价，无论遇到何种因素，均不作调整。 4．5本工程劳务的安全、质量、计划生育、职工安全技术培训等工作将由甲方指定劳务公司统一管理，并收取2%的劳务管理费用，该费用在对乙方进行工费清算时同意扣除；乙方将直接与该劳务公司签定劳务分包管理公司。

轮扣式脚手架租赁合同

轮扣式脚手架租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：兹有乙方向甲方租用轮扣式脚手架，经双方协商达成以下合同条文，本合同签订属双方自愿（此轮扣式脚手架主权属甲方所有，如外来一方及乙方都无权对此轮扣式脚手架产权进行干涉或作任何形式产权抵押。如有此情况，乙方及另一方负一切法律赔偿责任）。一、工程名称：，地址：。二、甲方只提供材料不包括搭设人工，甲方按乙方需要求提供足够数量的轮扣架及上托给乙方使用。（约平方米）。三、租赁期从用物件第一车进场起算（年月日）共栋，每栋标准层1层周转使用，期限个月全面封顶退还租用物件，若超期按合同每月按8000元计算，租金计算直至全部退清当天为止。注：（二次结构所需用的除外）。四、租金单价每平方米人民币元（大写：元）计算，按投影面积计算。（约平方米）。五、租用物件进场运费及退场运费由甲方负责，所有材料按送货、退货单为准。遗失由乙方负责赔偿给甲方，按每吨人民币元赔偿损失，乙方负责提供塔吊及装卸车。六、付款方式：本合同支付方式同甲方与开发商合同一致。工程进度款支付方式： 1、按每月工程进度80%付款。 2、全部主体结构封顶，支付金额为实际完成造价按实际平方计算。

3、第三次付款为：封顶后付清租金。七、承租物件由于使用造成的损坏，可以修复的由甲方负责修复。八、承租物件未经甲方同意，不得将承租物件转借（租）给第三者，不得变卖或抵押品，必须在指定的工地作顶架使用，不得变他用。九、结算方式：按投影面积计算。十、承租方必须提供单位复印件，代表人身份证复印件。十一、本合同一式两份，双方签名盖章即时生效。双方必须同时共同遵守，若因一方违约，造成的损失由违约方承担，解决纠纷在派出所所在地司法部门解决。甲方单位：乙方单位：甲方代表：乙方代表：身份证号码；身份证号码：电话：电话：地址：签订日期：年月日

钢管外脚手架工程承包合同

遵义市南部新区四号棚户区改造工程—1#、3#、5#楼外架建筑施工单项劳务

合同二零一八年三月建设工程施工劳务分包合同合同编号：号工程发包人：贵州勤裕丰建筑工程劳务有限公司(简称甲方)。劳务分包人：姓名：，身份证号码：（简称乙方）。甲方现将遵义市南部新区四号棚户区改造工程1#、3#、5#还房的施工图纸中所有外架工程工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理，明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信原则，经甲乙双方充分协商，达成一致并签订本合同。 1.工程概况 1、工程名称：遵义市南部新区四号棚户区改造工程1#、3#、5#楼 2、建设地点：遵义大道。 3、结构形式：框架结构 2.承包方式 2.1施工中使用的钢管、扣件、钢丝绳及锁扣、安全网及油漆由甲方提供。 2.2乙方负责包进度、包安全文明施工的形式承包本工程的钢管外脚手架搭拆，临边洞口防护、卸料平台的搭拆工程，文明施工内的油漆工程，包括钢管外脚手架搭拆工程及油漆工程所用的所有人工、机具、用具。所承包的项目不准转包、分包，违者甲方将终止合同，一切损失由乙方自行承担。 2.3甲方提供现场安全、文明施工及相关单位要求所用的防护材料。 2.4安全帽、安全带、安全绳、个人劳保用品均由乙方承担。 2.5甲方只提供大型机具塔吊（其他机具及工具由乙方自行承担）。 2.6承担所有相关外架材料的装卸。

3.承包范围及工作内容。 3.1发包人提供本工程设计图纸、修改、变更通知所包含的所有外脚手架搭拆、指定堆放等工作。 3.2承包人按发包人提供的施工图纸、图纸会审记录及设计变更、规范规程现行本专业安全文明施工的相关检查验收要求施工，在施工过程中，必须做到安全生产、文明施工。 3.3按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程【JGJ130-2011】、建筑施工、高处作业安全技术规范【JGJ80-2016】及【JGJ59-2011】标准进行施工验收。 3.4负责承包人的材料进退场费用及场内搬运工作。 3.5承包方工人伙食及雨衣、雨鞋等一切生活用品、用具、工具等承包方自行负责。以上各项工作内容均包含在承包单价内，结算时不作调整。 4.工程质量必须达到遵义市安全生产、文明施工合格工程。 5.合同工期从开工正式日期到竣工时期总工期为360 日历天。如未达到甲方规定的工期要求，按施工单位与甲方所签合同的效力，乙方承担其全部经济与法律责任，并予以处罚（如推迟一天处罚元，提前按约定奖励元。） 6.承包单价 6.1所有外脚手架按建筑物垂直投影凹凸周边展开周长加1米乘以屋面女儿墙顶高面积进行计算，承包单价为16.00元/M2。 6.2乙方向甲方交纳工程履约保证金10 万元（大写：拾万元）。工程签订合同后支付10万元，退还方式：施工至所主体工程的50%后返还保证金的50% ；施工至所承包工程量的80%后返还保证金20%；剩余30%主体封顶后一次性无息返还。 6.3甲乙双方所确认单价认可后，乙方不能以任何借口与理由向甲方提出增加价格上调。 6.4如在施工过程中，乙方出现不能满足工程进度、质量重大问题，甲方有权扣除乙方向甲方交纳的保证金。 7.付款方式 1、甲方对乙方质量达到规范要求和施工质量的工作量,扣除赔偿和罚款后，总包单位支付进度款给甲方后，按已完工程量与总包单位支付甲方进度款比例支付，尾款按总包单位支付甲方进度款比例支付。 2、劳务价款：本工程的劳务价款采用固定单价包干，今后不作任何调整。工程量由甲乙双方现场代表签证计量。甲方与乙方约定的单价

脚手架购销合同79875

碗扣架购买合同购买方（以下称甲方）：销售方（以下称乙方）：为明确甲乙双方权利、义务和责任，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等，经双方平等协商，签订本合同，共同遵守。第一条名称、规格、数量、计量单位和计量方法 1、货物名称、规格和数量：甲方向乙方购买碗扣式脚手架。乙方承诺所出售的产品均符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166—2008）要求，采用合格的材料和工艺制作，且全新未经所有(生产日期和交货日期间隔不超过三个月)，处于良好状态。甲方具体购买材料规格及数量如下表所示。备注：立杆上应设有接长用套管及连接销孔，在立杆上焊接下碗扣和上碗扣限位销，上碗扣套入立杆内，横杆两端应焊接横杆接头。

2、计量方法：甲方购买后由乙方负责送货到甲方指定地点，验收合格后按实际数量计量。第二条价格与价款 1、价格：碗扣架杆人民币元/吨，该价格为综合单价，执行合同期间不予调整。上述综合单价包括材料费、加工制作费、运输费、装车费、卸车费、；利润、税金等所有费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。 2、价款：碗扣架杆总价为人民币元整（￥元）。第三条价款结算方式和期限 1、结算方式;以分期付款方式结算。甲方先预付总价款的30%给乙方做为定金，货物送到三天内甲方验收合格后，付当批货物价款的95%。 2、结算期限：最后一批货送到甲方指定地点并验收合格后，付清全部价款。第四条质量标准 1、乙方按甲方要求出售合格的产品，确保产品质量符合标准要求，且同时符合甲方工程要求。具体质量标准参考以下几点; 1.1碗扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793-92）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中的Q235A级普通钢管，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）的规定。 1.2碗扣架用钢管规格为Φ48×3.5mm，其壁厚不得小于（3.5-0.025）mm。 1.3上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造，其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 1.4碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用钢板冲压制造，其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。

电机采购合同范本

电机采购合同范本篇一：电机购买合同样本工业品买卖合同供方：需方：繁峙县建科机械制造有限公司第一条：标的、数量、价格及提货时间第一条标的、数量、价款及交（提）货时间（注：空格如不够用，可以另接）第二条质量标准------------------------------------------------- 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：————————————————————第四条包装标准、包装物的供应与回收：第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：————————————————————第六条合理损耗标准及计算方法：———————————————————————————— 第七条标的物所有权自---------------------------------时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于———所有。第八条交（提）货方式、地点：————————————————————————

第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：——————————————————第十条检验标准、方法、地点及期限：—————————————————————第十一条成套设备的安装与调试：————————————————————————第十二条结算方式、时间及地点：————————————————————————第十三条本合同解除的条件：————————————————————— 第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列地———种方式解决；（一）提交——————————仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十七条本合同自————————起生效。第十八条其他约定事项：—————————————————— 篇二：全新电机购销合同全新电机购销合同甲方：乙方：合同签约地址：合同签约时间：一、机组型号、数量、金额：

脚手架钢管租赁合同.doc

脚手架钢管租赁合同脚手架钢管租赁合同经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查， (以下简称甲方)决定将租赁给 (以下简称乙方)个人经营，经甲乙双方协商签订合同如下： 1.租赁期为年，即自年月日起，至年月日止。 2.自本合同生效之日起，乙方为厂长，具有法人代表资格。 3.乙方需请两名保证人，共同以个人财产作为抵押，其中乙方为元，保证人共为2258元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后，在租赁期内不得转移或变卖。 4.乙方的权利和义务： (1)对拥有完全的生产经营自主权，包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定，以及分配形式、生产经营方式的确定等。 (2)依法有权从事多种经营并决定其经营方向。 (3)有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。 (4)有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工。 (5)必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规;接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督;自觉接受企业党组织和职代会的监督，保证职工的主人翁地位和合法权益;定期向职代会汇报

工作，听取职工的意见和建议。 (6)对企业的财产、必须进行社会保险;要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金，维修和更新设备、房产。合同履行期满，要按固定资产清单如数返还，并保证设备完好率达到 %以上。 (7)按规定交纳个人所得税。 5.甲方权利和义务; (1)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。 (2)甲方应积极支持乙方行使正当职权，帮助、指导乙方依法管理和经营企业。 6.租赁经营的分配： (1) 应照章纳税，并按规定缴纳能源交通基金。 (2)乙方应向甲方缴纳基数租金元，当钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时，以下形式确定数额缴纳租金：基数利润×利率=基数租金× = 元租赁年度实现利润租金=基数租金= 租赁基数利润当年实现利润小于租赁基数利润时，按规定的基数租金1100元缴纳，不足部分由承租人和保证人用个人资产抵补。 (3)甲方收到租金后，应按有关规定全部返给作为企业留利。 (4)乙方对本企业的留利必须合理使用，百分之四十作为企业发展基金，百分之六十作为福利基金。 (5) 的盈利，按规定交纳所得税后，按税后利润提 %作为乙方个人收入，乙方从租赁收入中除按规定向甲方交纳租金外，每年应提留 %作为风险基金;乙方每年从个人收入中扣除租金、风险基金后，其余全

轮扣式脚手架租赁合同简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日轮扣式脚手架租赁合同简易版

轮扣式脚手架租赁合同简易版温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和有关规定，双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方租用乙方的轮扣式脚手架达成如下协议，特签定本合同，以资共守。第一条：费用的计算及支付 1、乙方将轮扣式脚手架租给甲方使用，使用期限暂定为150天，使用时间不足150天按 150天计取租金(不论物料的进场时间如何，每种物料均按最短时间150天计取租金)，超出 150天按实际使用天数计取租金。租金的计取时

间从物品进入甲方工地起至甲方退还乙方物品为止(以双方签字确认的周转料具交接单注明的时间为准，已退还物品不再继续计算租金，未退还物品继续收取租金)。租赁期间，甲方租用乙方物品的租金不因任何原因而减免。 2、合同签定后甲方向乙方支付20万元(人民币，以下同)作为预付定金，乙方开始向甲方送货，甲方每月25日以前必须将当月租金支付给乙方，如果乙方在规定时间内未收到甲方的租金，乙方有权终止合同并自行处理出租给甲方的物品，由此造成的损失由甲方负责。甲方在退还最后一批物品时须与乙方办理好所有结算并在当月将所有租金全部付清，否则从次月起每月按所欠租金的2%向乙方支付违约金直至租金全部清付为止。)