建设工程停工补偿办法
建设工 程中途停工 损失补偿办法
第一章总则
第一条为了规范建筑市场管理，维护工 程发包双方 的合法权益，合理解决建设工 程中途停 工 损失 的补偿事宜，根据相关法律，法规，标准制定本办法。
第二条本办法使用于因发包人 的原因致使工 程中途停建，缓建，应由发包人向承包人补偿
的停工 损失。因不可抗力或承包人责任导致中途停工 的损失应该按其他法规另行处理。
第三条中途停工 后，发承包双方均有采取措施以减少或防止扩大损失 的义务。
第二章补偿原则
第四条施工 合同，补充合同和现场签证中如对停工 日期，看护费用， 以有约定时，应按照约定 的原则作为计算补偿 的依据。
第五条事前没有约定补偿原则 的，双方可另协商处理。协商不成 的，可按本法第三章，第
九章 的原则处理。 周转材料和机械停滞 第三章停工 日期 的确定
第六条无停工 协议和签证时，一般应按发承包双方 的书面通知或书面报告中 的时间确定：
根据施工 合同通用条款 13.2条规定，发，承包人发出书面停工 通知或报告后，对方应在 14 天内确认停工 （复工 ）日期，逾期不确认也不提出修改者，视为同意该通知或报告中 的停工 （复工 ）日期。
第七条现场监理工 程师签认 的实际停工 日期与通知或报告日期不一致时，应该以现场
工 程师签人 的日期为准。但累计日期有误者应予以纠正。
第八条停工 日期均以日历天计算，计算停工 损失时，必须有对方收到该文件签收手续 的证
据。 监理 第九条根据双方确认 的停工 日期或根据第五六条确认 的停工 日期，是计算工 地看护费，
转材料和施工 机械停止补偿费 的依据。
周 第四章工 地看护费用计算
第十条为保护已完工 程，现场停滞设备，半成品和材料不受损坏和丢失，承包人在现场派
驻必须 的看护人员，是承包人履行合同责任而采取 的必须措施， 该看护费应由发包方程承担。 第十一条施工 现场面积在 5000M2以内 的设看护人员 2人/每昼夜，超过 5000M2 的设看 护人员 3人以上 /每昼夜。
第十二条每昼夜工 资单价由双方协议确定，协商不成 的可按
历天 /人。 40元/每昼夜，即 40元/每日 第五章临时设施费 的补偿
第十三条合同承包价中 的临时设施费是满足整个合同工 期施工 需要所支出 的费用。如中途 停工 时，应视具体情况进行补偿。
第十四条未竣工 或中途停工 的工 程，双方拟解除合同办理结算临时 下 的方法计算： 设施补偿费可分别按以
1、按施工 组织设计要求已经完成全部临时设施 的工 程，应按合同价中包括 的全部
临时设施 费计算。
综合基价中 的临时设施费＝综合基价费用
×0.8％ 2、未完成全部临时设施 的工 程，可按临建实际搭设面积占发包方批准 的施工 组织设计中 的临建面积 的比例分摊：
临时设施补偿费＝合同价中 的临时设施费 中 的临建面积）。 ×（临建实际搭设面积 /发包方批准 的施工 组织设计 第十五条工 程已竣工 结算时，实际工 期（合同工 期与停工 工 期之和）超出合同工 期时，仍 按合同价中 的临时设施费用计算。
第六章剩余材料（半成品）费用计算
第十六条工程未竣工、双方拟解除合同时，承包人为该工程所备材料（半成品）现场剩余
的部分可计算费用，由发包人负担。
第十七条剩余材料（半成品）数量的确认：发承包双方（监理工程师变可代表发包方、下同）应根据施工合同通用条款第28条约定的内容和范围，对承包人为该工程所备剩余的且不能转移至其它工地的材料预予以清点，及时编制有材料（半成品）品种、规格、数量等内
容的剩余材料（半成品）清单，加盖单位公盖并由经办人签字，费的依据。作为计算剩余材料（半成品）
第十八条对于承包人能够尽力将该工程所备的剩余通用材料运杂费，应由发包人承担。（半成品），转移至其它工地的
第十九条材料价格（半成品）的确定，双方可协商定价。也可以当地造价管理部门在该工
程施工期所发布的人格信息为准。剩余材料（半成品）费用＝第七章周转材料停止补偿∑材料（半成品）数量×单价。
第二十条周转材料停止补偿的范围：停工期间已支设的未浇混凝土和未拆除的脚手架：为
保证后续施工需要，发包方签证要求存放在现场的模板和脚手架。
停工后，发承包双方应及时清点上述周转材料的数量，组织编制有名称，规格，数量，新旧
程度的周转材料停止清单，加盖双方公章，并由经办人签字，作为计算周转材料停止补偿费
的依据。
第二十一条模板可按以下方法计算补偿费：
钢模板一次摊销量 =[一次使用量 *（1+损耗量） ]/周转次数。
木模板一次摊销量 =[一次使用量 *（1+损耗量） *K]
模板停滞摊销补偿费 =一次摊销量 *摊销次数 *相应模板单价
注：损耗量，周转次数，损耗率，K值详附表 1，2。
摊销次数 =停工天数 /28天。
第二十二条脚手架可按以下方法计算补偿费：
一次摊销量 =[一次使用量 *（1-残值率） ]*（耐用周期 /一次使用期）。
停滞摊销补偿费 =一次摊销量 *摊销次数 *脚手单价。
注：残值率，耐用周期，一次使用期详附表3，4。
摊销次数 =停滞天数 /一次使用期（该次数不应超过附表中的周转次数）。
第八章施工机械停职补偿
第二十三条施工机械停滞补偿的范围，仅限于停工前后施工所需要的不能移动的尚未拆除
的机械。停工后，发承包双方应及时清点未拆除的数量，对可以拆除的机械应及时拆除。尽快编制有施工机械名称，规格，数量，新旧程度的停滞机械清单，加盖双方公章，并由经办
人签字，作为停滞机械补偿的依据。
第二十四条施工机械停滞费按《河南省统一施工乘以停工日期计算。机械台班费用定额》相应机械台班停滞费
第二十五条根据第二十四条计算方法所的任何一种机械的停滞费均不得高于该施工机械停滞前的尚存净值。
第九章附则
第二十六条施工机械尚存净值可参照附表计算。5中的施工机械购置原值，使用年限的新旧程度
第二十七条依据本办法计算的补偿费均应按工程所在地的税率记取税金。
第二十八条本办法由河南省建筑工程标准定额站负责解释，各市在实行中遇到的问题及时
反映，以便修正。
附表 1组合式钢模板，复合木模板周转次数和施工损耗表
序号名称周转次数施工损耗 %备注
1钢模板 50 1包括梁卡具，柱箍损耗为2%
2零星卡具 20 2包括 U型卡具， L型插销，钩头螺栓，对拉螺栓，3型扣件3钢支撑系统 120 1包括连接杆，钢管，扣件
4复合木模板 5 5
5木支撑 10 5包括琵琶撑，支撑，垫板，拉板序号名称周转附表 2木模板周转次数和施工损耗表
次数补损率 %系数 K施工损耗率 %
1圆柱 3 15 0.2917 5
2异形梁 5 15 0.2350 5
3整体阳台，拦板，楼梯 4 15 0.2563 5
4小型构件 3 15 0.2917 5
5支撑材，垫板拉板15 10 0.13 5附表 3脚手架耐用周期和残值表序号名称耐用周期（月）规格残值 %
1钢管 180直径 48*3.5 10
2扣件 120 5
3底座 180 5
4木脚手杆，板 42 10
5竹脚手板 24 5
6安全网及
其他 1次 0
附表 4脚手架一次性使用期表
序号名称一次使用期序号名称一次使用期
1脚手架 15米内 6个月 6脚手架 90M内 25个月
2脚手架 24M内 7个月 7脚手架 110M内 32个月
3脚手架 30M内 8个月 8满堂脚手架 25天
4脚手架 50M内 12个月 9挑脚手架 10天
5脚手架 70M内 20个月 10悬空脚手架 7.5天
附表 5主要施工机械购置原值，使用年限表
序号名称规格原值（元）使用年限
1塔式起重机起重量 6吨以内
2塔式起重机起重机 8吨以内
3自由式塔式起重机4自由式塔式起重机起重力矩 100以内起重力矩 200以内
5卷扬机带塔牵引力 3-5吨 H=40M 6卷扬机双筒慢速中型牵引力 10吨
7卷扬机双筒慢速中型牵引力 10吨
8单笼施工电梯中型 75以内
9 100以内
10双笼施工电梯中型 100以内
11双笼施工电梯大型 200以内
12砼搅拌机电动 500L内
13灰浆搅拌机 200L内
14钢筋调直机直径 14以内15钢筋切断机直径 40以内16钢筋弯曲机直径 40以内17对焊机 75KVA
18木工圆锯机直径 1000以内19木工压刨机双面 600内
工程停工通知单监理表格B01-07
监B-01 工程停工通知单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号： 致：（承包单位） 由于 的原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做了各项工作： 总监理工程师日期 意见： 承包单位：（章） 项目经理签收日期 本表一式三份，建设、施工、监理单位各留一份。
监B-02 监理工作联系单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号：致： 事由 总/专业监理工程师日期 主（送）报单位签收：
监理工程师通知单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：湖滨南路积水综合整治工程编号：016 致：鑫泰建设集团有限公司 事由：关于现场材料堆放杂乱、井盖未有效覆盖的问题 内容：你部承接的湖滨南路积水综合整治工程，施工中建筑材料堆放杂乱，西段南侧土头垃圾未及时清理外运，影响施工现场文明施工，人行道上相关单位井盖被破坏后未及时有效覆盖给行人留下安全隐患。 以上问题要求你部立即组织相关人员于12月17日前整改到位。 总/专业监理工程师日期 整改单位签收意见： 承包单位：（章） 项目经理日期 本表一式三份，建设、施工、监理单位各留一份。
会议记录 厦门兴海湾监理咨询有限公司 工程名称：集美新城核心区诚毅大街（海翔大道--集美北大道段）道路工程编号：会议地点会议日期 会议主要议题：（主要内容附后） 签到者工作单位岗位职务联系电话 本表一式多份，参加会议单位各留一份，表后附会议记录内容。
监B-05 专题报告 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号：事宜 致： 就以上事宜向贵方提出专题报告； 附件： 总监理工程师日期 签收意见： 单位：（章） 负责人签收时间
工程竣工验收方案
工程竣工验收方案 1 竣工资料的管理 建筑工程施工技术资料是工程项目有关各方在建设管理、质量控制以及技术措施等方面的原始记录，是工程竣工验收的重要依据之一，也是日后维修、扩建、改造、重建的重要档案资料。建筑工程施工技术资料收集和整理的水平是反映工程质量和管理水平的重要依据，也是创优评优的依据。同时是反映工程完工的测试（或调试）的结果和记录；是反映工程的客观见证和反映工程管理水平的重要见证；是评价工程结构、安全性能、使用功能等质量指标的主要依据；是工程的“合格证”和技术“说明书”。 2 施工技术资料内容分类 施工技术资料按其性质分为五类。 第一类：工程验收资料 第二类：施工技术管理资料 第三类：工程质量保证技术资料 第四类：工程质量评定资料 第五类：竣工图 要求在施工过程中及时、准确地收集和整理，做到不丢弃、不漏项、不填错、图实相符。 3 施工技术管理资料的要求 我司承诺工程档案资料符合<<广东省建筑安装工程档案管理规定>>的要求。并按业主的要求，向业主单位提交完整的、符合要求的
工程技术档案资料，竣工图，交付监理单位签认后由我司提交业主档案管理部门。 使用表格统一用<<广东省建筑工程质量技术资料统一用表>>相应的表格。 工程技术资料的内容真实。必须是该工程在建设过程中直接形成的。 有关的文件材料准确、有效。文字材料的内容与实物相符、图物相符。按规定已通过了一定的审批、检查、验收程序，负有责任的各方在文件指定的位置上签署意见、签名、盖章、注明日期。 工程技术资料耐久、易读。文字材料要字迹清楚，图面整洁。直接书写的文件，不使用普通的圆珠笔、各色铅笔、红色和纯蓝墨水等易退色的材料。使用电脑作为书写工具时，尽量做到字体大小、规格统一。 4 施工技术资料的组卷要求 施工技术资料的组卷应遵循工程文件材料形成规律，保持卷内的工程验收资料、施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程质量评定资料之间的有机联系、分类清楚。力求整齐、美观，即符合专业和档案的特点，又提高组卷的工作效率。 竣工图是真实记录各种地上地下建筑物、构筑物及其线路和管道安装、设备安装、建筑装饰等情况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据，是国家重要技术档案，是交工验收的必要条件。
放假停工通知书范文
放假停工通知书范文 放假停工通知书范文一 尊敬的业主(住户)： 中秋节假期将至，为了让小区业主度过一个愉快、安全的假期，我公司现将休假期间装修时间通知如下： 中秋节放假期间(20XX.9.15——20XX.9.17)，严禁装修施工队进场装修施工，之前正在装修的住户请施工人员于20XX年9月14日18:00前离场，收假后方可进行正常施工。 由衷地感谢您一直以来对物业工作的支持。 物业公司客服电话：0871-64326xx 放假停工通知书范文二 尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我 司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项： 停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日， 注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆 放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏 水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发 火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止 被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 放假停工通知书范文三 尊敬的业户朋友： 您好! 中秋假期将至，东泰服务处对假期期间装修事项进行调整，具体如下: 9月15日至9月17日共三天全面停止装修施工;9月18日起恢 复正常装修施工。 为了让业户朋友们度过一个温馨、愉快的节日，放假期间服务处提醒您做好以下安全防范工作。 1.居家安全防范：对居室做好安全防范措施，在外出前请检查水、电、煤气阀、门窗、锁等是否关好;将阳台摆放的物品收回室内，以 免发生意外。如您在花园内，烦请留心陌生人，进入大门或自家房 门前严防尾随人员，发现可疑人员及时与服务处联系。 2.外出安全防范：如需外出远门，请注意防盗、防抢、防骗，旅行时请注意旅途安全、饮食卫生。入住酒店或逗留休闲场所时关注 火灾疏散图及通道。步行过程中注意沿道路靠右侧行走，且不要边 走边打手机，尽量结伴出行。 3.注意交通车辆安全：车辆进入小区后按规定停放好，锁好车门、防盗锁及拿好随身携带的各类证件，车内不要存放贵重物品。同时，
单位工程竣工验收方案(范本)
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 1 【精品 word 文档、可以自由编辑！】
贵安新区市政道路基础设施 贵安新茶园路道路工程第二合同段 （道路、桥梁、管道工程） 单位工程竣工验收方案贵州贵安建设投资有限公司
2015 年 12 月 07 日
目录 一、项目概况 -------------------------------------------------1 二、验收依据 -------------------------------------------------2 三、验收时间 -------------------------------------------------2 四、验收地点 -------------------------------------------------2 五、验收范围及内容 -------------------------------------------2 六、竣工验收工作组织机构-------------------------------------3 七、工程竣工验收程序 -----------------------------------------5
贵安新区茶园路道路工程第二合同段 （道路、桥梁、管道工程） 单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及现行相关法 律法规、部门规章、施工及验收规范的要求，为有序推进贵安新区茶园 路道路工程第二合同段道路、桥梁、管道工程的竣工验收工作，特制定 本方案。 一、项目概况 茶园路位于贵安新区核心区南部马场产业园内，是“六横一纵”骨 干路网之一，在贵安路与黔中路之间形成骨架路网，是连接西纵线快速路、东纵线快速路的重要联络通道，根据贵安新区城市总体规划、道路 路网规划，结合城市道路的技术要求，茶园路按双线六车道城市主干路 标准进行设计。 道路按规划自西向东布线，茶园路道路工程第二合同段（K0+130 ～K4+500 及百马路交叉口辅道 K23+449 ～K24+019.74 ）起于 X001 县道 与其平交后穿越羊艾监狱茶场，在水井湾与清杨路交叉，经龙滩水库后 在羊艾与百马路交叉。主线道路全长 4.37Km ，道路设计宽度 60m ，双向六车道城市主干路；百马路交叉口辅道道路全长 1.14Km ，道路设计宽度17.65m ，单向三车道。 主要工程内容：道路工程（含路基、挡墙、涵洞、遮挡设施、边坡 防护及绿化）、桥梁工程、排水工程（雨污水）、给水中水工程、电力 管网工程、监控照明工程。
停工通知书模板3篇
停工通知书模板3篇 你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给大家带来停工通知书范文，供大家参考! 停工通知书范文一 建房户： 经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知 送达人： 接受人 停工通知书范文二 尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项： 停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日， 注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人
员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 xxxx 年月日 停工通知书范文三 公司各部门、各监理部： 由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工
工地施工停工通知书
工地施工停工通知书 停工，指停止工作或生产。在施工时会由于某种原因而进行停工，这是就需要发出停工通知书。下面橙子给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考! 工地施工停工通知书范文篇一 土安监发[20xx]12 号建房住户 (签字) 地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。 2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。土桥镇街道。 整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。 签发人 年 3 月 25 日 安监机构： (公章) 工地施工停工通知书范文篇二 签收单位 xxx人民政府
停工原因我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工， 截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混凝土浇筑、全场两公里的碎石层铺设，因为地质条件恶劣、自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后，设备损毁严重，于20xx年7 月 28 日发生了交通事故，幸免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现，甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费用一再飙升，截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于 20xx年 8 月8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准 签收人 申人请 工地施工停工通知书范文篇三 河南xx程有限公司： 经查，你公司于20xx年7 月 5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。限你公司 20xx年 7 月 11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。特此通知。 当事人签字：甲方人员签字：
工程竣工验收实施方案
（工程名称） 竣工验收实施方案 为确保（工程名称）竣工验收规范化、科学化，符合法定的验收程序，特制定并严格组织实施本方案。 一、工程建设基本情况 （工程历程简要介绍） 在施工单位自检合格的基础上，监理单位已组织初验，施工技术文件整理完善，结构安全和使用功能试验合格，现场整修完毕，工程已具备竣工验收条件。 二、实施依据 工程竣工验收程序执行《建设工程质量管理条例》建设部第279号令、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建[2000]142号等法律法规，《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等行业规范，以及XX市市政基础设施工程管理的具体要求。 质量控制资料符合《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号文的要求。 三、竣工验收程序 （一）工程于年月日完工并投入使用；经整修、清理、完善，施工单位自检合格后报监理单位初验；月日初验合格，总监理工程师已签署意见；向建设单位提交工程竣工报告，申请工
程竣工验收。 （二）建设单位收到工程竣工报告后，确认工程符合竣工验收要求，组织项目管理、勘察、设计、施工、监理、设施管理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定本竣工验收实施方案。 （三）建设单位已将工程竣工验收的时间、地点及验收组名单书面通知XXXX市市政工程质量监督站，并邀请质量监督员参加本次验收。 （四）建设单位于年月日组织工程竣工验收。工程竣工验收合格后，建设单位将在7日内形成工程竣工验收报告。 （五）邀请工程的设施运行管理单位参加工程验收，提出管理意见，形成交付管理备忘录，完成工程交接。 XXX市市政工程质量监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并将监督情况作为工程质量监督的重要内容。 四、成立竣工验收组 XXXXXXXXXX指挥部工程任验收组组长，任副组长。 组员包括：济 工程验收分三个小组进行： 1、观感质量检查组 组长： 成员： 2、质量控制资料核查组 组长：
建设工程停工通知书
停工，指停止工作或生产。有时由于工程的不达标会被要求停工，下面范文网给大家带来建设工程停工通知书，供大家参考! 建设工程停工通知书范文一 江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患 1未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员 兴化市建筑安全监察站建设单位签收人 电话监理单位签收人 电话施工单位签收人: 电话 建设工程停工通知书范文二 建筑工程验收监督通知书建设工程质量监督站 我单位建设的验收条件，现定于年月日工程时在已具备工程施工现场组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收，特通知你站对验收进行监督。
附质量验收组主要人员名单 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 项目法定代表人 项目设计负责人 项目设计负责人 项目总监 项目经理建设单位项目负责人
工程竣工验收方案
竣 工 验 收 方 案 深圳有限公司 二零一六年十一月 工程竣工验收方案 一、工程概况 1、建设单位：有限公司 2、勘察单位：深圳市长勘勘察设计有限公司 3、设计单位：深圳市中建西南院设计顾问有限公司 4、监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司 5、施工单位：深圳建筑工程股份有限公司 6、工程特征：本工程为物流仓库，用地面积为 20930.61 平方米，拟建建筑总面积为 67437.21平方米。建筑高度 47.85 米，地上六层仓库，地下 1 层（局部 2 层），混凝土框架结构。本项目总投资估算约 3.67 亿元，其中建安工程费用约 2亿多元。外墙二层以上为玻璃及金属幕墙，一层外墙为涂料；上人屋面；室内地坪大部为金刚砂地坪；地下室为车库及设备用房，地上六层为仓库；垂直运输采
用箱式电梯。工程于2014年5月29日开工，2016年11月10日进行预竣工。 二、本工程完成情况 1、已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、涉及设计文件的重大变更，已由设计单位签署认可文件，并经审图机构审查通过。 3、施工、监理、勘察及设计单位分别提出了工程竣工报告、质量评估报告和质量检查报告。 4、监理单位已经对工程质量控制资料进行核查，监理工程师和监理单位有关负责人审核通过符合要求、已签字、盖章。 5、工程安全和功能检验资料已经建设（监理）单位核查并符合建筑工程申请认证。 6、专项工程（□建筑工程、□给排水工程、□防水工程、机电安装工程）已按要求办完相关专项验收手续。 7、本项目配套工程已办完相应批准手续。 8、对工程预验收中存在的问题，已督促落实到位。 三、验收依据 经审查通过的施工图设计文件，现行施工验收规范、标准，法律、法规、规章和规范性文件等。 四、竣工验收拟定时间为2016年12月5日。 五、验收的组织形式 根据规定，我单位组织成立了竣工验收组，验收组组长由建设单
工程竣工验收方案(建设单位)
蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼，2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收方案 建设单位：北京首都机场太扬置业有限公司 二零一六年十月日
“蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼，2组团1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼及8#楼工程”竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，我单位组织勘察、设计、施工、监理等单位共同制定了“蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼，2组团1-6#楼及8#楼工程”的竣工验收方案。 一、竣工验收时间：2016年10 月20 日 二、竣工验收地点：北京密云区水源九厂路北施工现场 三、验收组成员： 根据规定，我单位组织成立了竣工验收组，成员包括：建设单位（项目）负责人，勘察、设计单位工程项目负责人、各专业设计人员，总监理工程师和各专业监理工程师，施工单位技术质量部门负责人、施工单位项目负责人和项目技术质量负责人等参加。具体人员名单见“参加竣工验收人员资质登记表”。 验收组成员中土建和安装各专业齐全，验收组组长由建设单位项目负责人李丽丽担任，并主持验收会议。参加竣工验收的人员资格已核查，符合要求。 四、竣工验收流程： 1．签到并介绍到场人员 2．建设单位介绍工程基本情况： “蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼，2组团1-6#楼及8#楼
工程”，建筑面积：57555平方米，共9个单体工程。1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,砖混结构。2组团2-6#楼为地上9.5层，2组团8#楼为地上11.5层。为钢筋混凝土剪力墙砼结构。2012年10月20日开工，完工日期为2016年8月31日。监理单位已于2016年6月13日组织工程竣工预验收,对工程预验收中存在的问题，已督促落实到位。监理单位已出具了工程质量评估报告，本工程已具有完整的技术档案和施工管理资料，已具备竣工验收的基本条件。 3．工程参建各方分别汇报工程项目质量状况、合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 4．验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料 5．验收组实地查验工程质量，并进行必要的实测抽查 6．验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，并达成工程竣工验收是否合格的一致意见。 7．验收组组长李丽丽作总结发言。 8．工程竣工验收合格后,形成经验收组人员共同签署意见并加盖各单位 公章的工程竣工验收记录,作为工程竣工验收合格的证明文件。 9．参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。 附表：参加竣工验收人员资质登记表
通知 停工通知书范本_停工通知
停工通知书范本_停工通知 停工，指停止工作或生产。停工时就会发布停工通知，下面给大家带来停工通知书，供大家参考! 停工通知书范文篇一 ; 经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。 此文件一式两份 签字： 年月日 停工通知书范文篇二 公司各部门、各监理部： 由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持
通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。 注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。 特此通知! 河南中天工程监理有限公司 20xx年1月26日 停工通知书范文篇三 尊敬的业户： 您好! 抗战胜利70周年纪念日降至，为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下： 1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。 2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。 3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。 4.期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。 5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。 如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢!如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线0595-238200xx、或者致电您的凤凰管
最新施工单位停工通知书
编号： 施工单位： 你单位在施工，因违反 规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。 复工前书面报告我单位(部门) ，复查合格后才能复工。 发出通知单位：姓名; 时间： 接收通知单位：姓名：时间： 附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人： 电话 监理单位签收人： 电话 施工单位签收人:
工程竣工验收方案(示范文本)
******高层住宅工程 *楼 工程竣工验收方案》 @ ****有限公司
竣工验收方案 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》建建【2000】142号及相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，我单位针对工程的具体情况编制了工程的竣工验收方案． 一、工程概况 1、建设单位：有限公司 、 2、勘察单位：勘察院 3、设计单位：设计研究院 4、监理单位：工程项目管理有限公司 5：施工单位：建筑安装有限公司 6、建设规模：建筑总面积为㎡。 7、结构层数：框剪结构, 34 层。 8、工程特征： 1）、基础形式：筏板（桩）基础 & 混凝土工程：一至六层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C45，七至十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C40，十五至二十层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C35，二十一至三十四层剪力墙柱混凝土设计强度等级为C30，一至十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C35，十五至三十四层顶梁板混凝土设计强度等级为C30。过梁、构架柱、圈梁等二次结构砼强度等级为C25。
砖砌体工程：墙体采用240*200*115(mm)烧结煤矸石空心砖，M5干混砌筑砂浆砌筑，配砖为200*115*53（mm）混凝土实心砖。 2）、现我单位已完成±以上主体分部的图纸设计内容。 3）、建筑物装饰装修部分，楼地面为水泥砂浆地面；外墙采用真石漆，门窗采用塑钢门窗，屋面为膨胀玻化微珠保温层并设改性沥青防水卷材。墙体保温采用无机保温砂浆外墙外保温系统。本工程内设建筑给排水、建筑电气。 二、工程现况 本工程已于年月日完成了设计和合同约定的各项内容。涉及设计文件的重大变更，已由设计单位签署认可文件，并经审查机构审查通过。监理单位已对工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料进行核查并符合要求。法定报建手续齐全，专项工程已办理了各项专项验收手续。在 建设单位在施工单位提出的工程竣工报告的基础上，已组织了勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位进行了预验收，总体评定本工程为合格工程，勘察单位、设计单位已出具了工程质量检查报告，监理单位已出具了工程质量评估报告。对工程预验收中存在的问题，已督促落实到位。 三、验收依据 ①、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） 、 ②、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013） ③、《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2012）
停工通知书
停工通知书 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
停工通知书 （建房户）： 经查实，你户在擅自建设房屋，你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听候处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失、安全事故及法律责任概由你户自行承担。 特此通知 送达人： 接受人： 石佛寺镇村镇建设管理所 年月日 停工通知书 （建房户）： 经查实，你户在擅自建设房屋，你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听候处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失、安全事故及法律责任概由你户自行承担。 特此通知 送达人： 接受人： 石佛寺镇村镇建设管理所 年月日 武穴市石佛寺镇“三违”处罚告知书 （建房户）：
经查实，你户在擅自建设房屋，未经批准占用土地 m2、建筑面积 m2。违反了《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，属违法建设行为，现根据《石佛寺镇“三违”查处办法》，责令你户于年月日前到石佛寺镇“三违办”接受处理，逾期未接受处理的，将依法强制拆除。 武穴市石佛寺镇“三违”查处办公室 年月日 武穴市石佛寺镇“三违”处罚告知书 （建房户）： 经查实，你户在 擅自建设房屋，未经批准占用土地 m2、建筑面积 m2。 违反了《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，属违法建设行为，现根据《石佛寺镇“三违”查处办法》，责令你户于年月日前到石佛寺镇“三违办”接受处理，逾期未接受处理的，将依法强制拆除。 武穴市石佛寺镇“三违”查处办公室 年月日
施工单位停工通知书
施工单位停工通知书 施工单位停工通知书1 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的`施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人：
监理单位签收人： 电话 施工单位签收人: 施工单位停工通知书2 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 施工单位停工通知书3 编号： 施工单位：
工程验收方案
工程验收方案 1.1.1.1验收概述 项目验收是项目建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好，保证项目质量。 1.1.1.2验收条件 安全防范系统（工程）的验收必须具备验收条件，就是说验收必须要有基础。 本章设计从系统初步设计、方案论证、正式设计、设备安装、工程施工、系统试运行、系统检测直至工程竣工等各个环节的具体要求。其基本目的是为了规范系统建设全过程的质量控制，保证系统（工程）验收有效；同时体现“系统（工程）质量是做出来的，而不是验收出来的”这一指导思想。 系统初步设计方案论证通过或基本通过，是系统（工程）质量前置控制的关键环节，而“方案论证”常常是容易被忽视的环节。因此，本节对此做了严格的规定：系统初步设计方案论证通过或基本通过，并根据方案评审小组（委员会）形成的《论证意见》，由系统建设单位和设计、施工单位共同签署整改落实意见。该条件意味着系统工程的设计经建设单位同意，系统的初步设计经补充、修改成为正式设计。 1.1.1.3系统初验 系统初验属自检范畴，是系统使用方、监理方、承建方对系统质量进行的自我检验。系统初验由系统承建方根据设计任务书或合同提出的设计使用要求进行，初验各方人员签名。 系统初验报告内容应以下内容： 系统试运行评述 对照设计任务书要求，系统功能检测情况及质量主观评定 对照正式设计方案，核对安装设备数量和型号的结果
施工质量初验意见（含隐藏工程随工验收单） 如初验不合格，用户可书面通知乙方限期进行整改，待项目初验合格后由用户方签署《初验合格报告》并进行试运行。 1.1.1.4系统试运行 系统试运行是验收的必备条件。试运行应达到设计要求并为用户单位认可，出具试运行报告。从初验完成之日起，系统至少稳定运行一个月，我方将按要求做好试运行记录。我方将根据试运行记录，出具系统试运行报告。 试运行完成之后，由我方向用户方提出最终验收申请。 从系统试运行开始，在这个期间，我方向用户方开始提供培训服务，包含详细的培训内容及方式。 1.1.1.5系统终验 系统按设计任务书的规定内容全部建成，经试运行达到设计要求并为用户单位认可视为竣工。少数非主要项目未按规定全部建成，经建设单位和设计施工单位协商，对遗留问题有明确处理的办法，经试运行并为建设单位认可后，也可视为竣工。 系统竣工后由设计、施工单位写出竣工报告。竣工报告内容包括：工程概括、安装的主要设备、对照设计任务书或合同所完成的质量自我评诂、提出维修服务条款。 1.1.1.6系统验收内容 1.1.1.6.1.1施工验收 （1）基本要求 施工验收由验收小组（验收委员会）指定的施工验收组负责检查验收。 施工应按照设计文件及JGJ/T16等相关标准的要求进行，按图施工，不得随意更改。若根据实际情况确需作局部调整或变更的，应按程序进行审核，并提供建设（使用）单位和设
停工通知书怎么写
停工通知书怎么写 停工通知书范文一尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项： 停工时间： 20XX年9月15日20XX年9月17日， 注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的
损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 xxxx 年月日 停工通知书范文二建房户： 经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知 送达人： 接受人： 停工通知书范文三经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。 此文件一式两份签字： xxxxx
责令停工通知书范文
责令停工通知书范文 责令停工通知书范文1 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。 整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 责令停工通知书范文2 ________________： 你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的.规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。 被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。 __________工商行政管理局 ______年______月______日
责令停工通知书范文3 xx单位： 你单位xx工程，经查存在以下重大隐患： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位： □立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局 接收人签名： 检查人签名： 年月日 责令停工通知书范文4 建房住户： 地址： 相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。
建筑工程竣工验收组织实施方案
XX工程 竣工验收组织实施方案 一、竣工验收时间：2018年月日； 二、会议地点：XX会议室 三、参加单位及人员： 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位 验收监督单位：深圳市福田区建设工程质量监督站 四、工程竣工验收组织机构： 1. 领导层 2.各专业组 注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员必须参加相应的验收专业组的验收。会议主持：深圳市总工会，陈纲军 请建设单位作好会议签到和会议记录，监理单位、施工单位也要作好相关的记录。 五、工程竣工验收组织程序
（一）、主持人介绍工程概况，宣布以下验收条件已经具备，提议监督单位查看： 1.已完成设计文件和合同约定的内容 2.有完整的技术档案和施工管理资料 3.有设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件 4.有施工单位签署的工程保修书 5.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告（二）、主持人介绍工程验收规范 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 2. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 3. 《室内给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 4. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 （三）、宣读验收领导层名单 （四）、施工单位作施工总结 （书面总结发给各参加单位一份，简要发言，强调施工要点，自检自评情况，施工中存在问题及处理结果；） （五）、监理单位作监理总结 （书面总结发给各参加单位一份，简要发言，强调监理要点
及施工中存在问题及处理结果，初验存在问题及整改情况；） 六、宣布验收专业组名单 1.各专业组 2.各验收专业组分别到现场进行检查验收（30分钟） 七、各验收组分别集中汇总： 就核查质量控制资料、现场检查抽查项目存在问题、评定观感等级、分部工程评定等级发表意见，最后进行汇总，由组长总结发言。 八、主持人宣布验收结果 1.各分部工程质量等级 2.观感等级 3.质量控制资料齐全 4.单位工程质量等级 九．验收监督单位发言； 十、主持人宣布会议结束。
通知 责令停工通知书的格式范文
责令停工通知书的格式范文你有见过责令停工通知书吗?你知道责令停工通知书的内容包含有哪些?下面给大家带来责令停工通知书范文，供大家参考! 责令停工通知书范文一 河南xx有限公司： 经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。 当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。 限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。 特此通知。 当事人签字： 甲方人员签字： 日期： 责令停工通知书范文二 建房户： 经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律
责任概由你户自行承担。 特此通知 送达人： 接受人： 责令停工通知书范文三 xx单位： 你单位xx工程，经查存在以下重大隐患： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局 接收人签名：检查人签名： 年月日