建设工程监理合同招标代理合同

建设工程监理合同合同编号:_________

发包方:_________

法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________

委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________ 监理方:_________

法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________

委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________

电话:_________

传真:_________

帐号:_________

电子信箱:_________

为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。

14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

第二条适用法律、法规、规章和监理依据

1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。

2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐

性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

第四条工程

(一)工程概况

1.工程名称:_________工程

2.工程地点:_________

3.工程规模及特性:_________

4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________

5.工程总工期:_________天,其中:

(1)开工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工,从签订合同后第_________日算起

(2)竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

(3)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础

(二)工程监理

1.监理范围:本合同监理属于下列第_________项:

(1)大、中型工程项目;

(2)市政、公用工程项目;

(3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;

(4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。

2.监理内容:控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作关系。

3.建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。

(1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。

(2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)。

(3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。

(4)如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

4.工程监理期限:自_________年_________月_________日至_________年

_________月_________日止。

第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

1.监理委托函或中标函

2.监理合同书

3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件

4.合同条款

5.监理招标书(或委托书)

6.监理投标书(或监理大纲)

上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条监理方权利义务

(一)监理方义务

1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

2.监理方在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

3.监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

4.在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

5.监理方不得转让监理业务。

6.监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。

7.监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的,应承担一定的经济责任和法律责任。

8.监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

9.监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失的,应当与承包方承担连带赔偿责任。

10.工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。

(二)监理方权利

1.发包方在委托的工程范围内,授予监理方以下监理权利:

(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方的建议权。

(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方的同意。

(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方的同意。

(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。

(7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。

2.监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作的变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员的建议。

3.在委托的工程范围内,发包方或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。

第七条发包方权利义务

1.实施监理前,项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位。

2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

3.发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有关的为监理方所需要

的工程资料。

4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。

6.发包方应当将授权监理单位的监理权限,监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

7.发包方应当为监理方提供如下协助:

(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。

8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签订权。

9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

11.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。

12.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员,直到终止合同。

第八条监理方责任

1.在监理方的责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长的合同期。

2.监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。

3.监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。

4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。

5.监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失的计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)。

第九条发包方责任

1.发包方应当履行监理合同约定的义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成的经济损失。

2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

第十条合同生效、变更与终止

1.合同自签字之日起生效。

2.由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量

视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

3.在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理酬金。

4.发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务的通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。

5.监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

6.监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。

7.合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

第十一条违约责任

1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

第十二条合理化建议

监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十三条奖惩

1.监理方违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的处罚,并可处以罚款。

(1)未经批准而擅自开业;

(2)超出批准的业务范围从事工程建设监理活动;

(3)转让监理业务;

(4)故意损害项目法人、承建商利益;

(5)因工作失误造成重大事故。

2.监理工程师违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》,并可处以罚款。

(1)假借监理工程师的名义从事监理工作;

(2)出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;

(3)在影响公正执行监理业务的单位兼职。

3.发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在

_________元限度之内。

4.为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

5.由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。

第十四条特殊条款

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。

6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

8.违约金

(1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;

(2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;

(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

第十五条声明及保证

(一)发包方:

1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)监理方:

1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十六条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十七条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十八条争议的处理

1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十九条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或

部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第二十条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十一条补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二十二条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

发包方(盖章):_________ 监理方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________ 签订地点:_________ 签订地点:_________

_________年____月____日_________年____月____日

委托招标代理合同

工程名称:_________

委托方(甲方):_________

代理方(乙方):_________

签订日期:_________年_________月_________日

一、建设工程基本情况:

1.工程名称:_________;

2.招标范围:_________;

3.建设地点:_________;

4.工程规模:_________;

5.工程投资额:_________。

二、建设工程实施条件:

1.工程批准文号及时间:_________;

2.图纸设计单位及交付时间:_________。

三、招标、计价及评标定标方式:

1.招标方式:_________;

2.计价方式:_________;

3.评标办法:_________。

四、代理业务范围:

□拟定招标方案;

□拟定招标分告或者发出投标邀请书;

□派员组织申请人报名登记;

□审查报名申请人投标资格;

□编制招标文件;

□组织现场踏勘和答疑;

□编制标底;

□组织开标、评标;

□参与开标、评标;

□草拟工程合同;

□_________。

五、代理方的义务:

1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作;

4.对影响公平竞争的有关招标投标内容保密,代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

六、代理方的权利:

1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

2.依据国家有关法律法规的规定,在授权范内办理委托项目的招标工作;

3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

七、委托方的义务:

1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

2.在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

3.在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答;

4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;

6.在规定的有效期内签订完工程施工合同,并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;

7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。

八、委托方的权利:

1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

2.有权了解招投标活动的计划安排,并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

九、招标代理服务费的收取办法:

1.受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币(大写)_________代理咨询服务费;上述费用中:

□含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;

□含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

□不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

□不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

2.此代理咨询服务费于:

□本协议签订后,委托人先预付%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;

□领取合同备案通知书后一次性付清;

□委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清:

□_________。

十、委托方指定联系代表人:

姓名:_________

职务:_________

十一、违约、争议:

1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

2.由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

3.由于违约造成第三方(中标人)损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;

4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;

5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:□双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

□向有管辖权的人民法院起诉。

十二、合同份数及分送责任:

1.本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,甲方_________份,乙方_________份,_________壹份;

2._________市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

委托方(甲方)(盖章):_________ 代理方(乙方)(盖章):_________ 法定代理人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人委托人(签字):_________ 法定代表人委托人:(签字)

单位地址:_________ 单位地址:_________

联系电话:_________ 联系电话:_________

邮政编码:_________ 邮政编码:_________

开户银行:_________ 开户银行:_________

银行账号:_________ 银行账号:_________

签订地点:_________ 签订地点:_________

附件:

委托书

兹委托_________代理_________(工程名称)_________(工程内容)的(□设计□监理□施工□设备)招标事宜,有效期限为_________。

□拟定招标方案。

□拟定招标公告或者发出投标邀请书。

□派员组织申请人报名登记;

□审查申请人投标资格;

□编制招标文件;

□组织现场踏勘和答疑;

□编制标底;

□组织开标、评标;

□草拟工程合同;

□_________。

具体职责、权利义务详见招标代理合同。(注:自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章,我单位均予以承认,中标通知书由我单位签发)法人单位:_________(盖章)

法定代表人:_________(签字)

签订日期:_________年_________月_________日

委托代理招聘协议书范本

甲方: 委托单位名称________________________________ 乙方: 代理单位名称________________________________

编号:_________________________ 说明 1、本委托代理招聘协议供用人单位授权劳务公司在法律范围内实施代理招聘行为时参考使用,委托单位和代理单位可根据需要依法调整相应条款。 2、此合同被解除或终止后,委托单位应至少保存二年备查。

甲方(委托单位): 地址: ____________________________________________________________________ 首席代表: ________________________________________________________________ 联系人: __________________________________________________________________ 联系电话: ________________________________________________________________ 电子邮箱: ________________________________________________________________ 乙方(代理单位): 地址: 法定代表人: 联系人: 联系电话: 电子邮箱: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等有关法律法规的规定,经甲乙双方充分协商,现就甲方委托乙方招聘中国员工下简(以

建设工程招标代理合同(示范文本)

GF-2005-0215 建设工程招标代理合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理总局

工程建设项目招标代理协议书 委托人:湖北潜江大雄投资发展有限公司 受委托人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大雄江汉城市场一期招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:大雄江汉城 地点:湖北省潜江市红梅东路88号 规模:一期64000平方米 招标规模: 总投资额: 二、委托人委托受托人为 工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的市场一期64000平方米 招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币伍万元 四、组成本合同的文件: 承担本工程的 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2、本合同协议书; 3、本合同专用条款; 4、本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 九、合同生效 本合同双方约定后生效 委托人(盖章):受托人(盖章): 法定代表人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章): 授权代理人(签字或盖章):代理人(签字或盖章): 单位地址:单位地址: 邮政编码:邮政编码: 联系电话:联系电话: 传真:传真: 电子信箱:电子信箱: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

建设工程招标代理合同范本(标准版).docx

编号:_________________ 建设工程招标代理合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

依据《中华人民共和国招标投标法》《民法典》及其它有关法律、法规、规章,__________(以下简称委托人)与__________(以下简称代理人)就__________(工程名称)__________的招标事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况 1.工程地点:_______________________________________________ 2.工程项目审批文件:_______________________________________ 3.资金来源:_______________________________________________ 4.工程规模:_______________________________________________ 5.总投资额:_______________________________________________ 二、委托代理范围 1.委托代理招标内容(有委托的在□中打√,并说明具体内容,无委托的在□中打×):

□勘察? □设计,具体包括:__________________________________________ □施工,具体包括:__________________________________________ □监理,具体包括:__________________________________________ □设备,具体包括:__________________________________________ □材料,具体包括:__________________________________________ 2.委托代理范围内单项合同估算价: 3.委托代理的事项(有委托的在□中打√,无委托的在□中打×):□代拟发包方案; □发布招标公告(发出投标邀请书); □编制资格预审文件; □组织接收投标申请人报名;

建设工程委托招标代理合同

建设工程委托招标代理合同 Entrusted bidding agency contract of construction project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

建设工程委托招标代理合同 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 建设工程委托招标代理合同 委托方(甲方):__________ 代理方(乙方):__________ 一、建设工程基本情况 1.工程名称:__________ 2.招标范围:__________ 3.建设地点:__________ 4.工程规模:__________ 5.工程投资额:__________ 二、建设工程实施条件 1.工程批准文号及时间:__________ 2.图纸设计单位及交付时间:__________

三、招标、计价及评标定标方式 1.招标方式:______________________________ 2.计价方式:______________________________ 3.评标办法:______________________________四、代理业务范围 □拟定招标方案; □拟定招标分告或者发出投标邀请书; □派员组织申请人报名登记; □审查报名申请人投标资格; □编制招标文件; □组织现场踏勘和答疑; □编制标底; □组织开标、评标; □参与开标、评标; □草拟工程合同; □______________________________

招标委托代理合同范本

资招标委托代理合同 合同编号: 签约时间: 甲方: 乙方: 甲乙双方经过友好协商,根据《中华人民国招标投标法》和《中华人民国合同法》及相关法律法规规章的规定,就甲方委托乙方作为项目(以下简称本项目)的招标代理事宜,达成如下协议: 第一条总则 1.1甲方委托乙方作为本项目的招标代理,乙方同意接受甲方的委托。 1.2双方应认真贯彻国家的各项方针和政策,遵守相关法律、法规、规章和商业惯例。 1.3双方应密切配合,分工协作,充分发挥各自的优势,共同做好本项目的招标工作。甲

方应积极配合乙方,为乙方开展代理业务提供方便。乙方应本着诚实信用的原则,并以其专业知识和商务经验做好本项目的招标代理工作,切实维护甲方的合法权益。 第二条委托招标项目的工程概况、总投资额 2.1 项目名称: 2.2 项目地点: 2.3 总投资额: 2.4 计划采购金额: 第三条甲方的权利义务 3.1 甲方应对招标项目的真实性及合法性、资金落实情况负责。在招标工作开始前,向乙 方提交委托招标项目的批准文件(项目审批、核准和/或备案文件),确定招标方式并落实资金来源,包括但不限于提供资金来源的相关证明文件。 如确定本次招标采用邀请招标方式,需向乙方提供潜在投标人。(适用于邀请招标的情形) 3.2 根据项目实施进度的要求,向乙方提出具体招标任务和计划。如需要,负责在国家主

管部门指定的专门招标网上完成注册手续。 3.3 组织编写并向乙方提供资格预审文件和/或招标文件的技术部分(包括并不限于采购 标的、投标人资质要求、设备选型、工艺流程、技术规格、技术指标等详细具体的技术要求。下同)并对资格预审文件和/或招标文件技术部分的完整性、准确性和总体编制质量负责;审定乙方提交的资格预审文件和/或招标文件的汇总稿。 3.4 在资格预审公告和/或招标公告发布前30天,负责向乙方提供公告所需要的资料。 3.5 负责答复或澄清投标人提出的对资格预审文件和/或招标文件技术部分的问题;如需 要,负责对文件技术部分进行修改并将修改文件交乙方以书面形式通知投标人。 3.6 负责在国家主管部门指定的专门招标网上或以其他方式选定评标专家,依法组建评标 委员会,并承担相关费用。 3.7 参加组织开标工作。负责组织资格预审评审和/或评标工作;如需要,负责澄清资格 预审评审和/或评标过程中所发现的技术问题。审定资格预审和/或评标结果并负责编写资格预审评审报告和/或评标报告的技术部分。 3.8 如需要,参加国家评标委员会对资格预审评审报告和/或评标报告的审定会议,并向 国家评标委员会详细介绍资格预审和/或评标情况。(适用于机电产品国际招标的情形)

建设工程招标代理合同书(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程招标代理合同书(合同 示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建设工程招标代理合同书(合同示范文本) 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章,____(以下简称委托人)与____(以下简称代理人)就____(工程名称)____的招标事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况 1.工程地点:_________ 2.工程项目审批文件:_______ 3.资金来源:_________ 4.工程规模:_________ 5.总投资额:_________ 二、委托代理范围 1.委托代理招标内容(有委托的在□中打√,并说明具体内容,无委托的在□中打×):

□勘察 □设计,具体包括:________ □施工,具体包括:________ □监理,具体包括:________ □设备,具体包括:________ □材料,具体包括:________ 2.委托代理范围内单项合同估算价: 3.委托代理的事项(有委托的在□中打√,无委托的在□中打×): □代拟发包方案; □发布招标公告(发出投标邀请书); □编制资格预审文件; □组织接收投标申请人报名; □审查潜在投标人资格,确定潜在投标人; □编制招标文件; □编制工程量清单;

建设工程招标代理委托合同示范文本

建设工程招标代理委托合 同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程招标代理委托合同示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 海招代字()第______号 项目名称:_____________ 委托单位:______________(公章) (甲方) 代理单位:________工程招标代理有限公司(公章) (乙方) 合同签订日期:________年___________月______日 本合同双方:____________ 委托单位(甲方):_____________ 代理单位(乙方):_______工程招标代理有限公司 委托方将_______项目的招标事宜委托乙方代理,依据 《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规

定,合同双方经协商一致,签订本合同。 一、代理业务的内容、形式 1.甲方委托乙方组织建设工程招标活动。 2.工程概况:__________ 3.本次招标范围: (1)招标代理的内容:填写申请表格,编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务。 (2)招标代理的形式:_____________ 二、工作条件和协作事项 1.建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。 2.委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图

招标委托代理协议(通用_简单版)

项目 招标委托代理协议 甲方(委托人): 乙方(受托人): 根据《中华人民共和国招标投标法》,甲方自愿将本单位“招标”项目委托乙方组织。乙方愿意接受甲方委托,按照招投标及采购有关规定,在甲方委托事项范围内依法组织采购招标工作。经甲乙双方协商,现达成如下协议: 一、项目基本情况 1.项目名称:。 2.项目技术规格或配置:。 3.项目数量:。 二、甲方委托乙方的具体事项 (选择项在()内打√,其余打×) 1.采购方式: ()公开招标()邀请招标()竞争性谈判()询价()单一来源采购 2.编制、发售采购文件:()是()否; 3.解释采购文件:()是()否; 4.在指定媒体上发布招标(采购)公告或投标邀请函:()是()否; 5.供应商资格预审:()是()否; 6.落实开标、评标地点:()是()否; 7.编制评标办法:()是()否;

8.抽取专家,组建评标委员会(谈判小组、询价小组):()是()否; 9.邀请监督管理部门及有关部门现场监督:()是()否; 10.主持开标,指定专人记录开标过程:()是()否; 11.组织评审工作:()是()否; 12.根据评标委员会推荐的中标候选人名单直接确定中标供应商:()是()否; 13.整理评标报告送采购人:()是()否; 14.发出中标通知书:()是()否; 15.在指定媒体上发布中标、成交公告:()是()否; 16.签订采购合同:()是()否; 17.项目验收:()是()否; 18.答复供应商的询问和质疑:()是()否; 19.其他事项。 三、甲方的权利和义务 1.甲方应指定一名项目联系人,代表甲方联系和处理招标过程中的有关事宜。 联系人姓名:。联系电话:。 2.甲方应自行编制招标要求,并向乙方提供委托项目详细的技术指标、质量标准、服务内容等书面材料和要求。 3.甲方应落实采购项目所需资金,并确保资金来源的正当性和合法性。 4.甲方应对乙方编制的招标文件予以审核并书面确认。 5.甲方可以与乙方共同确定评标委员会人员组成。 6.甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求,但不得指定供应商,以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的要求。

建设工程招标代理合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程招标代理合同

编号:FS-DY-20698 建设工程招标代理合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局制定 工程建设项目招标代理协议书 委托人:____ 受委托人:____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____ 地点:______ 规模:______ 招标规模:____

总投资额:____ 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币____元。 四、组成本合同的文件 承担本工程的: 1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2.本合同协议书; 3.本合同专用条款; 4.本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。

八、合同订立 合同订立时间:_____年_____月_____日合同订立地点:_____ 九、合同生效 本合同双方约定____后生效。 委托人(盖章):_____ 法定代表人(签字或盖章):_____ 授权代理人(签字或盖章):_____ 单位地址:_______ 邮政编码:_______ 联系电话:_______ 传真:_______ 电子信箱:_______ 开户银行:_______ 帐号:_______ 受托人(盖章):_____ 法定代表人(签字或盖章):_____ 授权代理人(签字或盖章):_____

建设工程招标代理委托合同

篇一:建设工程招标代理委托合同 九江市建设工程招标代理委托合同 甲方(全称):乙方(全称): 江西恒信建设工程监理咨询有限公司九江分公司为规范建设工程招标代理委托行为,明确建设单位和代理机 构的责任,根据<<中华人民共和国合同法>>﹑<<中华人民共和国招标投标法>>及有关法律﹑法规和规章的规定,就委托人代理人代理工程(勘察/设计/监理/施工/其他)招标事宜,经双方共同协商,于200年月日,特签订以下合同条款共同遵守. 第一条工程建设项目概况 1﹑项目名称 2﹑建设地点: 浔阳区金鸡坡 3﹑工程规模: 总工程规模:占地面积约200亩。建筑面积 约11万㎡。分期实施。 4﹑单向合同估算价:5﹑结构及层次: 第二条招标 1﹑招标方式: 2﹑招标范围: 施工图纸以内的土建、水电安装工程项目第三条招标代理合同天数 1﹑开始时间: 2﹑完成时间: 3﹑合同完成总日历天数天. 第四条甲方委托乙方代理业务范围按项内 容 一﹑确认请在标题前打√反之打×. 1.提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件; 2.申报及填写有关的招标资料及表格; 3.起草招标公告或邀请书; 4.对投标人进行资格预审; 5.入围投标单位的确定; 6.编制招标文件及备案; 7.招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜; 8.组织踏勘现场和答疑会,并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位; 9.编制标底; 10.编制工程量清单; 11.组织开标﹑评标﹑协助定标; 12.编制评标报告; 13.办理招标投标全过程的备案手续(含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报 告);14. 协助招标人与中标人签订合同; 15. 协助招标人调查,了解有关招标活动的投诉,处理纠纷工作; 16. 其他委托内容 第五条甲方的权利﹑义务和责任 一.甲方的权利 1.对委托项目的程序有知情权; 2.对拟发出的招标文件有审阅权; 3.要求代理人提供一套完全的招标档案,其中在代理过程中形成的资料为原始资料; 4.收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料; 5.有权要求乙方不按法律﹑法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员;

建设工程招标代理合同GF

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局制定 工程建设项目招标代理协议书 委托人:______________________ 受委托人:____________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就______________招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:________________________ 地点:____________________________ 规模:____________________________ 招标规模:________________________ 总投资额:________________________ 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币______________元。 四、组成本合同的文件 承担本工程的: 1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2.本合同协议书; 3.本合同专用条款; 4.本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间:_______年_______月_______日 合同订立地点:___________________________ 九、合同生效 本合同双方约定______________后生效。 委托人(盖章):_________________________ 法定代表人(签字或盖章):_______________ 授权代理人(签字或盖章):_______________ 单位地址:_______________________________ 邮政编码:_______________________________ 联系电话:_______________________________ 传真:_________________________________ 电子信箱:_____________________________ 开户银行:_______________________________ 帐号:___________________________________ 受托人(盖章):_________________________ 法定代表人(签字或盖章):_______________ 授权代理人(签字或盖章):_______________ 单位地址:_______________________________ 邮政编码:_______________________________ 联系电话:_______________________________ 传真:_________________________________ 电子信箱:_____________________________

关于工程招标代理委托合同范本五篇

关于工程招标代理委托合同范本五篇 工程招标代理是指对工程的勘查、设计、施工、监理、以及工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理。组织开标、评标、定标工作等。下面是关于 工程招标代理委托合同范本五篇,希望对你有所帮助。 委托人:(以下简称甲方) 受托人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就招标代理事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 地点: 规模: 招标规模: 总投资额: 二、委托人委托受托人为 工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的 招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币。 四、组成本合同的文件: 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2、本合同协议书; 3、本合同专用条款;

4、本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 九、合同生效 本合同双方约定后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 委托人:(单位全称)(以下简称甲方) 受托人:(单位全称) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招 标投标管理办法》、《浙江省工程建设项目招标代理管理暂行办法》等相关法律、法规,遵循公平、公正、平等、自愿和诚实信用的原则,双方就甲方建设工程招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:迎宾路南段综合整治工程(路面部分) 2、工程地址:富春街道 3、资金来源:政府投资

招标委托代理合同示范文本

招标委托代理合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

招标委托代理合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 项目名称:______________ 甲方(委托单位):_____________ 乙方(招标机构):_____________ 委托日期:______________ 委托地点:______________ _________(以下简称甲方),____________(以下简称 乙方),根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规 定,就_________(以下简称项目)的招标委托事宜,经双 方协商,达成如下协议: 一、总则 1.双方根据国家法律 规定建立委托代理关系,遵守和执行国家的各项方针

政策、条例和法规 ,以保证招标工作的顺利完成。 2.双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则,为保证项目设计的质量,在工作中密切配合,分工协作,充分发挥各自的优势,共同努力,确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。 二、委托范围 1.委托项目:__________ 2.委托内容:__________ 三、工作分工 1.甲方职责 (1)向国家有关部门办理项目审批手续。 (2)甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件(复印件)和项目招标所必需的技术资料、图纸等。

工程建设项目委托招标代理合同(四川省示范版本)参考文本

工程建设项目委托招标代理合同(四川省示范版 本)参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

工程建设项目委托招标代理合同(四川省示范版本)参考文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号:___________ ___省国家投资工程建设项目委托招标代理合同 甲方(招标人,委托人):__________ 招标人名称:____________ 法定代表人或负责人:_____________ 乙方(招标代理机构,受托人): 代理机构法人名称:______________ 法定代表人:____________ 委托招标项目名称:__________________ 招标事项核准文件名称: 招标事项核准文号:______________

总投资额(以项目审批、核准或备案文件为准) 甲方为顺利,依法完成项目的招标工作,已通过【】方式,确定乙方为本项目的招标代理机构。【壹】比选; 【贰】比选失败后直接确定; 【叁】其他。 为规范招标代理服务,维护加以双方的合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》,《中华人民共和国合同法》和《___省国家投资工程建设项目招标投标条例》等有关法律法规的规定,遵循公平,平等,自愿,有偿和诚实守信的原则,甲乙双方协商一致订立本合同,并承诺共同遵守。_______________ ___第一章总则___ 一、甲方授权乙方在本合同“三、委托代理范围”规定的授权范围内办理有关招标代理事宜,甲方同意承担乙方在代理权限内实施代理行为产生的结果其中包括各项权利,

建设工程招标代理合同通用版.doc

建设工程招标代理合同通用版 委托人:代理人:依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章,___________________(以下简称委托人)与___________________(以下简称代理人)就___________________(工程名称)___________________的招标事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程(以下简称本工程)概况 1、工程地点: 2、工程项目审批文件: 3、资金来源: 4、工程规模: 5、总投资额:风险提示:委托代理范围 委托人需要明确约定的委托招标代理业务的工作范围和内容,并书面形式确定下来,最好详细约定,避免工程验收时候因代理事项因为代理事项没达到双方满意程度,造成不必要纠纷。 二、委托代理范围 1、委托代理招标内容(有委托的在□中打a;adc;,并说明具体内容,无委托的在□中打):□勘察□设计,具体包括:________________________________________;□施工,具体包括:________________________________________;□监理,具体包括:________________________________________;□设备,具体包括:________________________________________;□材料,具体包括:________________________________________。 2、委托代理范围内单项合同估算价:________________________________________。 3、委托代理的事项(有委托的在□中打a;adc;,无委托的在□中打):□代

委托招标后签订合同是谁

竭诚为您提供优质文档/双击可除委托招标后签订合同是谁 篇一:委托投标协议书 投标委托代理协议甲方(委托人):永城市昌盛广告公司乙方(受托人):河南万象交通标牌设施有限公司甲方因永城市文物旅游局交通标牌采购的投标一事,委托乙方代理参与投标。经双方协 商,达成以下条款,以资共同遵守。 第一条甲方就永城市文物旅游局交通标牌采购投标一事,委托乙方代理。 第二条双方在投标过程中以“河南万象交通标牌设施有限公司”名义参与投标、编制 标书等。 第三条在投标过程中,甲方自行垫付投标保证金,并承担在投标过程中所产生的包括 公共费用、招标文件购置费用等所有的费用。 第四条乙方配合甲方完成投标事项,包括标书的制作、其它行政与商务文书的办理。

第五条乙方在代理投标事项中,应忠实于甲方,不得损害甲方的利益。 第六条投标成功,乙方应代表甲方签订合同,工程预付款、工程全款以及质量保证金甲 方 委托乙方公司账户代收,收款后应在一个工作日内将工程款交予甲方。 第七条乙方需按甲方要求开具相关发票,所需税点由甲方承担。 第八条甲乙双方不得擅自终止本协议。擅自终止本协议的,承担由此产生的一切损失。 双方协商终止或变更本协议的,都需以书面的形式,否则无效。本协议的权利与义务不得擅自转让,也不得擅自转委托代理。 第九条要履行本协议过程中如发生争议,协商不成的,双方都可向永城市人民法院提 起诉讼。 第十条本协议自双方签字(盖章)生效。在履行本协议过程中所产生的其它文书,其 权利与义务与本协议不符的,以本协议为准。第十一条本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。甲方:乙方:负责人:负责人:篇二:代理投标

建设工程招标代理合同完整版_1

建设工程招标代理合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程招标代理合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 工程建设项目招标代理协议书 委托人: 受委托人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 地点:

建设工程招标委托代理合同

建设工程委托招标代理合同 工程建设项目招标代理协议书 委托人:______________________________________________________________ 受托人:______________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就________招标代理事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________________________________________________ 地点:______________________________________________________ 规模:______________________________________________________ 招标规模:__________________________________________________ 总投资额:__________________________________________________ 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的_______________________________招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币_____________元。 四、组成本合同的文件: 1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2.本合同协议书; 3.本合同专用条款; 4.本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理 业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。

工程建设项目招标代理合同(示范文本)

工程建设项目招标代理合同(示范文本) 合同编号: 委托人(全称): 代理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就招标代理事项协商一致,签订本合同,于年月日在达成如下协议: 一、工程建设项目概况 、招标人名称: 、项目名称: 、建设地点: 、招标范围: 、招标规模: 、招标方式: 、指定联系人:姓名:职务:技术职称:二、代理人概况 、代理机构名称: 、资格等级: 、证书编号:

、拟派专职人员: ()姓名:技术职称:身份证号: ()姓名:技术职称:身份证号: ()姓名:技术职称:身份证号: 三、委托人委托代理人为工程建设项目的招标代理人,承担本工程的招标工作。 四、委托范围 委托范围如下口中划√者: 口起草招标公告 口代拟投标邀请书 口编制资格预审文件 口协助招标人评审投标资格预审文件 口编制和发售招标文件 口编制工程量清单或标底 口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要 口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会 口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会 口向中标人发出中标通知书,向未中标的投标人发出中标结果通知书 口编制招标报告

口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续 口代拟合同 口其他事项 五、报酬及支付方式 、收费标准: ()招标代理服务费:以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价,累进计取, 浮动%,合同价为¥元。 大写: ()工程量清单编制费:以招标规模计算为¥元。 大写: ()标底(或招标控制价)编制费:以招标规模计算合同价、以标底(或招标控制价)计算结算价,合同价为¥元。 大写: 、支付方式 ()招标代理服务费,在合同签订后日内预付合同价的%,中标通知书发出后日内按中标金额结算,余款一次付清。 ()工程量清单编制费,在合同签定后日内预付%,余款在乙方递交成果报告同时一次付清。 ()标底(或招标控制价)编制费,在合同签定后日内预付%,余款在标底(或招标控制价)公布后日内按标底(或招标控制价)结算,余款一次付清。

建设工程招标代理合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-045941 建设工程招标代理合同(合同

建设工程招标代理合同(合同范本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局制定 工程建设项目招标代理协议书 委托人:____ 受委托人:____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____ 地点:______ 规模:______ 招标规模:____ 总投资额:____ 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的招标代理工作。

三、合同价款 代理报酬为人民币____元。 四、组成本合同的文件 承担本工程的: 1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2.本合同协议书; 3.本合同专用条款; 4.本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间:_____年_____月_____日 合同订立地点:_____ 九、合同生效 本合同双方约定____后生效。 委托人(盖章):_____ 法定代表人(签字或盖章):_____ 授权代理人(签字或盖章):_____ 单位地址:_______

建设工程货物招标代理合同

编号:SCZA2015-WT-933 建设工程货物招标代理合同 陕西省采购招标有限责任公司制定 二〇一五年八月

建设工程货物招标代理合同 委托人:西安西铁建筑安装工程有限公司 受托人:陕西省采购招标有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》及国家有关法律行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就绥德站区单身宿舍综合楼给水设备的招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、委托内容 委托人委托受托人为绥德站区单身宿舍综合楼项目的招标代理机构,负责给水设备的代理招标工作,设备清单附后。 二、招标形式公开招标。 三、委托人的权利、义务和职责 (一)委托人委托货物所属项目已经批准,具备招标条件向受托人提供采购货物的详细技术规格和采购要求,享有招标人权利。 (二)委托人已经完成采购货物的前期准备工作和与项目的技术衔接工作,且能为货物的实施提供必要的条件。 (三)委托人对受托人制作的招标文件进行审核,提出合理的修改意见,并对招标文件进行最终确认。 (四)委托人不得要求受托人采购其指定的货物、或确定其指定的潜在投标人中标。 (五)委托人应协助受托人完成本委托货物的有关采购事项,应配合和参加受托人组织的现场勘测、招标答疑、开标等有关活动。如果受托人收到投标人质疑,委托人应配合受托人在规定的时间内进行答复。 (六)委托人是采购项目的评标委员会人员之一。按规定委派相应工作人员作为评标成员,准时参加评标会,提出评审意见。

(七)委托人在接到受托人评标或评审结果报告后,五个工作日对评标结果确认后,复函受托人,由受托人进行公示并发中标通知书,或事前委托评标委员会定标。 (八)中标通知书发出之日起三十日内,委托人应与中标人签订供货合同。依法必须招标的项目应当向确定中标人之日起十五日内,向有关行政监督部门提交招标技术情况的书面报告。委托人拒绝与中标供应商签订供货合同的,由委托人承担相应的法律责任。 (九)委托人在采购过程中提出项目变更或项目终止或不履行所签订供货合同义务的,由此可能产生的法律责任,由委托人自行承担。 四、受托人的权利、义务和职责 (一)受托人接受委托后,根据《中华人民共和国招标投标法》和陕西省政府有关规定及委托人的具体要求,本着公开、公平、公正的原则进行招标,并提供招标代理服务。 (二)受托人对委托人提出的采购需求,不得指定采购货物,或确定其指定潜在投标人,避免采购内容排它性和倾向性。 (三)受托人根据委托人提出的采购要求和商务要求,编制招标文件,经招标人确认后方可发售。 (四)在规定的媒体上发布招标信息或向潜在投标人或供应商发出招标邀请。 (五)发售招标文件,进行招标文件的澄清、修改等工作。在委托人的配合下组织现场勘查等工作。 (六)接受投标,组织并主持招标大会仪式,会同委托人在政府相关专家库中抽取专家,组建评标委员会,根据评标委员意见编制并形成评标结果报告。 (七)招标大会结束后,在五个工作日内,将评标结果送招标人确认,在接到招标人确认复函后,在指定媒体进行公示并发中标通知书。

相关文档
最新文档