(完整版)强电工程合同
合同编号：
项目
供电配套安装工程合同
本合同由
建设单位：（下称甲方）
办公地址：上海世纪大道1589号25楼
和
施工单位：（下称乙方）
办公地址：
[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。]
订立。
鉴于
甲方拟进行项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。]
乙方按邀请招标文件进行投标。
兹特此达成协议如下：
乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。
1.工程概况：
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程范围：
1、确保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请，供电方案的
优化及审批通过，并取得上海供电局出具的供电配套证明书。代为甲方办理一切相关的手
续，费用含在合同价中。供电方案需满足整个小区的用电，包括、公建配套、
商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。
2、配套工程：自电业变电站外线引入开始，至各单元及地下车库电表箱为止（含电表）。包
含外线电缆引入、开关站建造（不含土建建设及预埋件）、小区内排管及电缆敷设工程。
?外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、调试工作。
?开关站建造：包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、安装、调试，站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。
?小区内排管：包括箱变基础、电缆分支箱基础、自开关站至每户之间的管道、电缆分支箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供应、施
工、验收。
?小区内电缆敷设：包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的所有电缆敷设、箱变及电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户电表及车库配电箱内电表的供应安
装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备材料的供应、施工、调试、验收。
3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的相关的一切手续，费用已包含在总价
中。
2.合同价款
2.1 合同价款为人民币（小写）元（大写）（在下文简称“合同总价”），
除按合同规定外，合同总价不能作任何调整。具体见合同附件一《工程量清单》
2.2 本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和甲方招标文
件报价清单中所列全部工作内容。
2.3 本合同总价为固定总价，属闭口包干性质（包设计、包供应、包施工、包工期、包质量、
包测试、包验收、包安全、包工资及材料、人工上涨差价、材料损耗、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。
合同总价除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同总价（如算术上或数量上）的错误皆由本乙方承担。[注: 闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。]
2.4 深化设计费用、措施费用、施工报审费用、各种施工/竣工手续办理费用、已完成品保护费
用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、工程保修费用也已包含在合同总价中。
2.5 尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清单中部分费
用项目乙方未报价，但他们均应被视为包括在合同及合同总价中。
2.6 本合同总价已包含根据招标图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围，如乙方在
合同费用清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的工程量，不论这种差距有多大，所涉及的费用也已包含在本合同总价中。
2.7 如材料、设备装置的性能未能符合技术规范中的性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ]
日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。所增加的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。
2.8 除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件所描述的工作及所不能缺少的所有
附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到，否则甲方有权不予支付。
2.9 由于物价上涨，引起的材料、设备增加的费用亦包含在合同总价中，不论上涨幅度是多少。
2.10 甲方有权减少/取消全部或部分报价项目的工作内容，合同总价同时作相应调减。
2.11 除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,
无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。乙方提出的任何费用增加必须有甲方代表人书面签字盖章，否则甲方不予认可。
2.12施工中因设备位置变化或室外管线综合施工而引起的管道、线缆的增加或减少，造成费用
的增减亦含在总价中，不作调整。
2.13合同总价中已包含当地电业局对本工程所包括的低压配电柜、电表箱、配电箱所收取的任
何形式的管理费用、入网费用。
2.14本合同总价将不会因浦东供电分公司收费调整、分阶段施工、建筑面积变化（不超过2％）
而调整。
3.合同工期
3.1 完工时间：，正式送电时间：。开工日期以甲方书面通知为准，详细进度计划由
甲方项目部与乙方确认后执行。乙方须在甲方要求的计划工期内完成承包范围内全部工作。
完工日期为通过供电部门验收并正式送电日前为准。
3.3 工程完工，乙方应提前10天书面通知甲方组织各方验收，如甲方未能在约定时间内组织验
收，则视为验收通过。工期延误时,乙方应承担违约责任。超过合同工期每逾期一天乙方应
向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金，不可抗力因素及甲方代表人书面签字盖章同意顺
延的情形除外。
4.甲方/甲方代表
4.1 本合同协议条款和条件中的“甲方”一词应指。
4.2 甲方有权在任何时间委托或授权予其他单位或人士负责履行本合同的所有权力及责任，乙
方不得有异议。
4.3 甲方代表为张帆先生。在本合同范围内，涉及到工期延长、费用增加、质量标准变化的所
有指示、指令、信函、联系单、变更单等文件、资料须经甲方代表签字认可并加盖甲方公
章后方确认为有效。
5.乙方项目经理
5.1 经甲方同意, 乙方任命先生为项目经理,行使合同约定的权力,履行合同约定的职
责；项目经理为乙方实施本工程的主要负责人，应长驻现场，并执行甲方现场项目部的管
理规定、条例，否则视为乙方单方面更换项目经理。
5.2 乙方的要求、请求和通知应事先以书面形式，并由乙方项目经理签字后送交甲方代表，在
情况紧急且无法与甲方代表取得联系的情况下, 乙方可采取保护工程和人员生命、财产安
全的紧急措施,并在此后的24小时内向甲方代表送交报告；
5.3 一般情况下, 项目经理不可易人，如遇特殊情况, 乙方应至少提前7天通知甲方，同时提
供在经验、能力、资历、项目经理等级方面不低于先生的1-2位项目经理供甲方选
择，在获得甲方的书面同意后方可代表易人，否则乙方应向甲方支付人民币20万元/每人
次作为违约金。
5.4 乙方项目经理必须每天驻守施工现场，如擅自离开施工现场，则愿意接受甲方每天人民币
[ ]元的违约金处罚。乙方项目经理未按时参加协调会等例会的，每缺席一次，乙方应支
付违约金人民币[ ]元。
6.工程监理
甲方委托承担工程的监理工作,经甲方批准,监理单位任命先生为总监理工程师,行使合同赋予的权力,履行合同规定的职责。
7.乙方承包工作范围
乙方职责及工作范围，工程内容包括 (但不限于) 以下内容:
7.1 接受工程现场（本施工现场原则上不提供乙方住宿）；
7.2 负责与供电配套单位进行联络，代甲方及时落实供电配套工程事宜；
7.3 代甲方完成供电专业配套有关的各项申请报告及申报办证手续；
7.4 将经供电局初步同意的整个小区供电方案设计提供给甲方，并与甲方共同进行优化；
7.5 负责督促并保证供电配套单位及部门按其所签配套合同完成工程配套事宜，并在供电配套
安装工程实施中承担协调工作；
7.6 按甲方拟定的开发进程履行供电配套工作义务，不得造成甲方工期的延误；样板区、非样
板区分阶段施工。
7.7 必须将甲方对供电配套的功能及技术要求及时的与供电单位进行有效沟通，在政府相关政
策及供电配套技术要求允许的条件下，满足甲方提出的要求；
7.8 遵守甲方对工程有关质量、安全、工程进度、场容场貌等方面的规章制度和管理规定，服
从甲方调度，密切配合，确保工程按质、如期的完成。
7.9 做好施工现场建筑物管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作和周围环境对安全文明施工的
规定和要求。
7.10 按甲方、总包单位的要求开工前参加设计交底会和工程施工中的生产协调会。
7.11 工程竣工未正式使用或送电之前，负责做好对现场的一切设施和工程成品保护工作等。
7.12 在施工调试中如发现非乙方施工范围内的施工质量问题，应及时书面报告于监理及甲方。
7.14 乙方保证所提供的产品及服务最终使验收通过并保证甲方的进度要求。
7.15 工地现场内水电路已由总承包单位解决，乙方可在场内水电路上另外接驳自用的水表、配
电箱并安装方便读数的计量电表。乙方工程施工所用水电费用由乙方的承担。
7.17 乙方应提供深化设计施工图8套及电子文档，竣工图6套。
7.18 竣工验收时，按规定交齐设备、材料质保书等竣工验收资料一式八份给甲方。
7.19 与总承包及其他所有相邻接或相关联之工程间的联系协调工作。
7.20乙方应保证本工程通过供电部门及相关单位的验收，并按甲方要求的时间送电。
8.工程款支付
8.2.1合同签订，无预付款；
8.2.4 一期配套工程正式进场施工，由乙方每月25日上报当月产值，甲方于审核后14天内
按照以下比例支付月度工程款：
（当月完成产值/配套工程合同价）×（配套工程合同价-电业预算价）×70%。注：“当
月完成产值”累计值小于“配套工程合同价”。
8.2.5 工程施工完毕，正式送电前通过甲方及监理单位确认后14个日历天内，甲方支付至
（一期配套工程合同价-电业预算价）×70%。
8.2.6 通过竣工验收并正式送电且工程竣工结算完成后14个日历天内，乙方提供银行质量
保函情况下，甲方支付至该部分工程合同结算价的100%。甲方在支付完毕该笔款项
后，不再承担向乙方的任何其他付款义务。
8.4 乙方提交付款申请书是甲方支付每笔款项的前提，甲方支付款项给供货单位时还需乙方提供
付款委托书，如乙方未提交相应的付款申请书、付款委托书而导致甲方未付款或付款推迟，
由乙方承担责任。
8.5 本合同约定的各项款项的付款支付期限是指达到付款条件且甲方收到乙方付款申请书并经
甲方确认后起算，至甲方发出现金、支票、本票、汇票、或银行划账发出之日。
9.工程材料供应
9.1 工程所需的材料设备由乙方供应，安装用辅助材料由乙方供应。甲方保留对主要材料甲供
及甲定乙供的权利，乙方相应的采保费等已含在合同总价中。
9.3 所有乙方提供的材料品种、质量等级，均为合格及电业部门认可的产品。若使用不合格或
劣质材料，由此造成的损失、后果由乙方负责。
9.4 乙方必须按照设计和规范要求采购工程所需的设备、材料，其中主要材料设备由乙方报甲
方、监理认可。所购设备及材料到货后，乙方应通知监理及甲方验收，提供产品合格证明
和质量保证书和检测证书。监理及甲方需抽样的，乙方应予配合。乙方所购的材料、设备
如不符合设计、规范和经试验结果为不合格的，由乙方立即搬离现场，重新采购，并承担
发生的费用，工期不予顺延。
10.工程质量及验收的约定：
10.1 本工程以施工图纸、设计说明、图纸交底记录、国家和供电部门规定施工及验收规范作为
质量验收标准。
10.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程
和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求
办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由于复验造成停工，工期顺延。若复验不
合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期予以顺延。
10.3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用、赔偿费用、行政部门罚款(如有)等由乙方承担，
工期不顺延。
10.4 工程竣工验收按照国家、建设部、电业规范规定执行。甲方组织验收，并在验收后5日内
提出整改意见，乙方按照要求承担自身原因造成的修改费用。如甲方在规定时间内未能组
织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
10.5 本分项工程竣工经验收合格后15天内乙方向甲方提交竣工资料。竣工资料的编制按照当地
市建设委员会和市档案馆有关文件和甲方相关要求办理。
11.费用变更
11.1本工程若无甲方书面发出的工程变更，合同总价不得调整。工程变更时,乙方应在变更后14
个日历天内且不得晚于隐蔽工程覆盖前14个日历天内，编制增减工程变更预算,经甲方代
表人书面签字盖章审核确认后,在相应的工程进度款付款时予以调整。逾期不报,对于甲方
要求增加的项目将被视为乙方对此项工程变更不增加任何费用,乙方不得再以任何理由要
求增加费用；对于要求减少的项目，如乙方未按期申报，甲方将发出业主指示明确应扣除
费用，乙方在结算时不得对此项应减费用提出任何异议。
11.2 编制增减工程变更预算时，造价按合同费用工程量清单（详见附件）内适用的单价计算，
如清单内没有相应之单价,则由乙方提出相应的报价，甲方可根据市场价格,作合理定价。
合同费用工程量清单所列项目如乙方实际施工未做或甲方发出指令取消现场某处部位或报
价项目的施工，结算时费用应做相应扣除。
11.3 对工程变更预算,如双方产生分歧,应协商解决；协商不成，乙方应暂时接受甲方审定的工
程造价,同时乙方可向甲方提交备忘录以保留对上述有分歧的工程造价进行复审的权利。
11.4 乙方不得以甲方未批准预算造价为由而停止施工或拒不执行甲方的指令,否则按乙方违约
论处。由此造成的一切经济损失均由乙方承担,并向甲方作出赔偿，且工期不得顺延。
11.5因执行甲方要求的工程变更而引起乙方的直接损失或开支,包括材料积压，成品或半成品的
加工改制或报废或引起工期延误等,乙方必须在工程变更实施前书面向甲方提出,并提供详
细证据经甲方代表人书面签字盖章批准后,调整合同总价并相应延长工期。
11.6 如甲方向乙方发出书面的工程变更后又决定停止执行此项变更,则乙方有权要求甲方偿付
收到甲方指示后,乙方为实施此项变更己发生的费用。但乙方须在收到甲方决定停止执行此
项变更的指令后的24小时内向甲方书面报告执行此项变更已发生的费用的详细情况,并按
甲方的要求提供有关资料。
12.工期及延期赔偿
12.1 本工程应在合同约定时间内完成。
12.2 如果本工程工期未符合本合同约定，甲方可向乙方强制执行延迟违约金。延迟违约金为合
同总价0.5%每日历天，不足一天亦按一日历天计。
13.竣工验收
13.1竣工验收
13.1.1 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前10天向甲方提
供完整竣工资料、竣工验收报告及质量保修书。甲方认为符合验收条件后组织总
包、监理初步验收。
13.1.2 初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，组织有设计单位、监理、政
府有关部门、乙方参加的竣工验收。甲方应在竣工验收后5 天内提出整改意见，
乙方按意见整改。
13.1.3 政府有关部门通过的竣工验收备案仅代表工程符合了国家和当地的最低质量要
求，并不代表工程质量已经实际达到合同约定的符合合同文件要求的质量竣工要
求，也不代表在合同工期方面可以视为工程已竣工。但质监站参加的竣工验收不
视为最终验收，该验收时间不能作为备案竣工验收时间。只有在乙方完成整改工
作后，方可提交正式的内部《竣工验收申请报告》、《竣工结算申请报告》、报甲方
法人代表或授权代表，双方确认竣工验收通过后10日内由甲方发出实际竣工证书，
此时间作为竣工时间，方可进入结算审批程序（验收后在合同规定的时间内乙方
提交结算资料），开始起算维修保养期、质量保证期。
13.1.4 乙方在竣工验收后15天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸及相应的光盘资
料（含竣工图，竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。
13.2工程移交
13.2.1 根据工程需要，完成某阶段工作时，应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。
13.2.2 乙方应在竣工验收后30天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除
收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,如乙方不能及时拆除
或清理，对于占用的甲方将收取每天1500元的租金，并有权派人强行拆除并清理，
造成的费用及责任均由乙方承担。
13.2.3 乙方应填写工程移交书，经甲方及总承包验收通过后，视为工程移交完毕；乙方
逾期未向甲方移交，造成甲方向业主交付时间延误，造成的费用和责任均由乙方
承担。
13.2.4 工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因任何争议或纠纷而拒绝交付工程。
14.合同结算
14.1 在工程实际竣工送电后28天内，提交完整的结算书，并由监理单位签字盖章认可，否则建
设单可不进行结算审核。同时乙方须按本合同文件进行项目工程量及造价计算的一切文件
（交任何物料或分包费用的发票、收据等的正本及副本一份，正本在核对副本后可获发还）
交给甲方。
14.2 在竣工验收前，建设单认为的一切不符合规范及图纸要求的工程及不符合合同规定的工程
在工程结算时均不得计入工程结算造价内。而这些费用将由乙方自行负责。
14.3 若无甲方书面发出的设计变更、签证，合同总价不得调整，结算价=合同总价+签证。
15.违约责任
15.1 除合同协议终止以外,违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。
15.2 一方违约使合同不能履行,另一方欲终止合同,应提前七天书面通知违约方,方可终止合同,
由违约方承担违约责任。
15.3 甲方不能按合同规定履行义务时,甲方应承担违约责任,造成工期拖延的，相应顺延工期。
15.4 工期延误时,乙方应承担相应的违约责任。如果延误工期超过1个月，除执行12条违约金
外，乙方还应承担完全责任，并全部赔偿甲方由此遭受的直接和间接损失。
15.5 乙方应对产品制造、安装上的任何错误和质量问题承担责任，如乙方违反本合同有关10
条工程质量及验收的约定，乙方须向甲方支付合同工程款20％的违约金，并赔偿甲方由此
遭受的直接和间接损失。即使甲方接受乙方有质量缺陷的工程,亦不能免除乙方按合同约定
的相关赔偿责任。
15.6 本工程不得转包或分包，否则甲方有权立即解除合同，且乙方除退还甲方已支付的全部款
项外还须向甲方支付合同工程款20％的违约金。
15.7 如上海市供电局开出的电业预算超过该项工程合同总价，乙方支付超出部分金额，并确保
本工程的正常履行，如乙方不予支付，甲方有权解除合同，且乙方须向甲方支付合同工程
款20％的违约金。
15.8 本合同所谓“不可抗力因素”，是指受影响方所不能合理预见、不能控制及不能克服的，并
直接妨碍或阻止本合同适当履行的以下事件：（1）火灾、爆炸、台风、洪水、地震、流行
病全面爆发等重大自然灾害；（2）内乱、暴乱、入侵、战争、战争威胁或准备、恐怖活动
等重大社会现象。
16.保修责任
16.1 该工程项目的工程保修期为二年，自甲、乙双方在竣工验收单签字盖章之日起计算。
16.2 在工程保修期内所发生的维修保养等一切费用均已包括在合同费用工程量清单内。
16.3工程项目在保修期内非人为因素损坏所产生的一切维修材料、人工及相关费用等均由乙方
负责。
16.4 如本工程有质量问题（非人为破坏因素），甲方有权向乙方提出索赔和更换或修复要求。乙
方应在收到甲方（或物业）通知后按甲方所指定的期限更换或维修，如乙方未按甲方所指
定的期限更换或维修，则甲方有权另行委托他人完成维修更换，由此而发生的相关费用，
乙方应予支付。
17.安全责任
17.1 乙方在进场施工前必须与总包签订安全协议，并接受总承包单位对本工程的总包管理。[注:
请公司确认是否需要总包单位对本工程进行总包管理。]
17.2 乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》
和其它相关的法规、规范，采取保证安全施工的技术措施。
17.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程造成的一切法律后果，应由乙方独自承
担。
17.4 本工程施工前，部份预埋件工作已由其他公司完成，乙方应进行现场查勘。乙方确认后等
同于乙方自己预埋工程验收合格。
17.5 本工程在施工期间，其他工程可能也在同步施工中，因此乙方在编制施工组织设计时应充
分考虑到以上因素。对在本工程施工过程中出现与其他工程项目存在施工交叉时，则应服从
总包、甲方、监理单位的统一协调和安排。
18.保险责任
18.1乙方应为现场所有为本工程服务的人员、材料及设备的安全购买所需的保险，其保险费用
由乙方承担，并确保甲方免负该等责任。
18.2 乙方必须购买以下保险：
18.2.1乙方员工人身意外保险及外来人员综合险
乙方应在工程施工开始直至保修期完成期间对所有其雇用的工人进行此类保险并
持续这种保险。在工程开工前、并在保单生效后的七个日历天内，乙方应向甲方
提交有关的保险单复印件及本期保险金的支付收据。一旦发生人员伤亡事故，乙
方须立即通知甲方，并以书面形式提供详细经过。
18.2.2乙方施工机械及设备保险
乙方应对由其带进现场的属于乙方的施工机械及设备等，进行保险。
乙方在施工现场以外的场地、运输、仓贮等所需要的保险由乙方负责，并承担所
有费用。
18.2.3建筑工程一切险及第三者责任险
[注: 请公司从商业上判断是否需要由乙方购买。]
18.3 乙方应为本工程自费购买其认为所需的其他保险。乙方不得以任何借口对其未保险事项或
不能向其保险公司收回的金额向甲方提出索赔。
18.4 乙方不得在其投保合同条款中加入“其保险人有权或可以向甲方的保险人提出索赔”的条
款。
19.争议与解决
本合同未尽事项由双方本着实事求是的原则协商解决。双方因不履行合同发生争议，由双方协商解决，如协商不成，任何一方可向工程所在地的人民法院起诉。
20.合同终止及中止
20.1 若乙方犯有如下的违约事项：
20.1.1 乙方无理停止供应、安装、测试及维修；
20.1.2 乙方未能在协定的时间或按合同约定延长的时间之内进行工程的供应、安装、测
试及维修；
20.1.3 拒绝遵从或顽固地漠视甲方/总承包单位要求移走及更换不合规格材料、设备等
之书面指令，而项目总体工程受到实质之影响；
20.1.4 未能遵守工期之规定，而且，乙方在收到甲方用挂号邮件或登记传送的有关列明
违约的书面通知10天后，仍继续该等违约行为；
则甲方不放弃其本身之其他权益的条件下，可用挂号邮件或登记传送的方式，书面通知乙方终止本分包合同；惟规定在实施该项条款的通知书时，须是非故意为难或
不合理的，同时如甲方在发通知时已违反本分包合同，则该等通知应属无效。
20.2 若乙方破产、或与其债权人作安排、或收到清盘命令、或通过自动清盘决定(为重组而清
盘除外)、或委派了接管人或管理人、或浮动抵押物业已由接受抵押人或其代表接管，则
乙方按本分包合同的雇佣将自动停止，惟若甲方与乙方或其破产托管人、清盘人、接管
人或管理人达成协议则乙方的雇佣可以恢复及继续。
20.3 若乙方已经按本条款1或2被终止合同关系，则乙方应被视为已违反本分包合同，甲方只
须支付至合同终止日任何已实际并正确完成的而尚未支付的工程费用。甲方还有权索回，
或从上述任何款项内扣除或抵销因终止与乙方的合同关系而令甲方所遭的损害、支出和
费用的价款。
20.4 甲方可随时终止合同，乙方必须无条件接收。
20.5 乙方在接到甲方终止合同通知书后，7日内无条件退场，但须保留现场已有的材料、已施
工的部分工程。
20.6 甲方有权暂停本工程的实施,或是停工缓建,乙方应于收到甲方书面停工通知后3天内停
止一切本合同范围的工作内容，并妥善保护已完工程。甲方需要复工前，以书面形式提
出复工要求，乙方应当在48小时内给予执行。因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方
由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工
期不予顺延。
21.合同文件
21.1 合同文件应能相互解释、互为说明，其组成及解释顺序如下：
1.合同执行期间双方达成的补充协议及双方确认的明确双方权利、义务的会议纪要。
2.本合同书。
3.工程量清单。
4.电业施工图纸及经甲方审核通过的设计图纸。
5.投标文件
6.招标文件
21.2 本合同所列条款如与中华人民共和国新颁法规（或工程所在地地方法规）相抵触时，按新
颁法规执行。
21.3 本合同共七份,具有同等法律效力，甲方执正本五份，乙方执正本两份，自双方签字并加盖
公章后生效。
双方签署如下：
甲方：盖章法人代表或获授权代表签署
姓名
职位
日期
乙方：盖章法人代表或获授权代表签署
姓名
职位
日期
联系人：联系电话：
附件一工程量清单
强电工程施工合同模板
甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。 三、工期要求： 1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙
前办理完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的 %； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通； 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等相关资料； 3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所；
水电安装施工合同范本
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
电气工程承包合同协议书本
电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
电气设备安装工程施工合同的范本
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
地下车库强电工程施工合同
合同编号： **·*** 地下车库强电工程施工合同
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为了明确双方的权利、义务及责任，双方本着平等互利的原则，经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：**·***地下车库强电工程 2、工程地址：**市**道与**路交叉口西北角 3、工程内容：地下车库强电工程 4、承建范围：**·****1#、2#地下车库强电，地下车库配电室外出线缆，电缆桥架，照明配电箱，动力配电箱，控制箱等。 5、承包方式：包工包料。 二、质量要求 1、工程质量：根据双方确认的图纸，严格按照国家照明电器规范和国家发布的工程质量验收标准、技术参数、甲方施工现场签发的技术交底要求施工，工程质量达到优良。 2、若乙方施工的工程达不到上述质量要求的，甲方代表或现场负责人有权要求乙方返工，直到符合上述工程质量约定。返工费用由乙方承担，返工的工期不予顺延。返工后仍不能达到工程质量约定的，乙方应承担相应的违约责任。 3、本工程质量保修期为1年。 三、工期要求： 1、开工日期：2018年 7 月1日进场施工。
2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工。 四、合同价款及付款方式 1、合同总价为：人民币***元整（￥：*0.00元） （1）该工程总价为固定总价（含税）。 2、付款方式： （1）2#地下车库完成经工程部监理部验收合格后甲方支付总工程款的20%； （2）1#地下车库完成经工程部监理部验收合格后甲方支付总工程款的50%； （3）通过工程部、监理部初验验收合格，且无故障运行，甲方支付总工程款的27%。余款3% 作为质保金，保修期（一年）满后7天内（无息）支付给乙方。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供设计所需的施工图纸； 2、提供施工用电的接驳点及必要的临时施工用场所； 3、协调本工程与土建及其他配套工程关系； 4、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。（二）乙方责任 1、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的施工，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可； 2、属于施工质量问题返工费由乙方负责；由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。 3、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求； 4、服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助；
强电工程合同
合同编号： 项目 供电配套安装工程合同 本合同由（下称甲方）建设单位： 楼办公地址：上海世纪大道1589号25 和（下称乙方） 施工单位： 办公地址： 请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。注]:[ 订立。鉴于甲方拟进行项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，注我们理解本协议采用指定分包的方, [: 甲方向乙方提供了绘述全部工程的邀请招标文件。式。请贵司留意根据我国合同法等法律、法规的相关规定发包人不得将应当由一个, , 承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外我国最高人民法院关于审, , 理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释发包人直接指定分包人分包专业工程, , 造成建设工程质量缺陷发包人应当承担过错责任。承包人有过错的也应当承担相应, , 的过错责任。因此在指定分包的情况下如果发生工程质量问题或者工程延误可能发, , 包人需要承担一定的过错责任而总包商的责任将得以减轻。], 乙方按邀请招标文件进行投标。 兹特此达成协议如下： 乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供电征询，供电配套供应、
施工、送电、维修并完成整项工程。． 工程概况：1. 工程名称：1.1 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：供电方案的保按照本合同约定完成豪全花园小区整体用电方案的设计、用电方案申请，1、确代为甲方办理一切相关的手优化及审批通过，并取得上海供电局出具的供电配套证明书。、公建配套、续，费用含在合同价中。供电方案需满足整个小 区的用电，包括 商业用房、地下车库等，还应考虑并满足整个小区路灯、公灯等必须的用电容量。。包配套工 程：自电业变电站外线引入开始，至各单元及地下车库电表箱为止（含电表）2、含外线电缆引入、开关站建造（不含土建建设及预埋件）、小区内排管及电缆敷设工程。电缆井等施工、破 路、顶管、外线引入：包括高压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、? 调试工作。调试，开关站建造：包括开关站内所有的变压器、高低压开关柜、计量柜等供应、 安装、? 站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。电缆分支电缆分支箱基础、自开关站至每户之间的管道、?小区内排管：包括箱变基础、施过道路的保护管等所有的供应、接地安装、 箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、工、验收。箱变及?小区内电缆敷设：包括自开关站至住户电表箱及至车库配电箱的所有电缆敷设、住户电表及车库配电箱内电表的供应安接地调 试、送电线路调试、电缆分支箱的安装、装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备材料的供应、施工、调试、验收。费用已包含在总价乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的 相关的一切手续，3、
电气工程施工合同完整版
电气工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电气工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维
护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施
强电安装施工合同范本
强电安装施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
强电安装施工合同 篇一：强电工程施工合同 合同编号： 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 甲方（建设单位）： 联系人：联系电话： 乙方（施工单位）： 联系人：联系电话：工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。
5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。 三、工期要求： 1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。
以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一 个月后，再付总工程款的 %。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通； 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线
供电施工合同-标准专业版
【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，下载后可直接使用。在实际使用过程中，此合同或协议具体条款、权利义务等内容，也可根据需要适当修改后使用。本文档为Word版本【下载后可任意复制修改】 供电施工合同 甲方（发包人）：____________ 统一社会信用代码：____________ 乙方（承包人）：____________ 统一社会信用代码：____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 第一条工程概况： 一、工程名称：。 二、工程地点：。 第二条工程承包范围 (1)安装、调试试验3台欧式箱变； (2)10KV高压电源搭接引入及计量工程； (3)10KV高压电缆安装、调试、试验； (4)3台欧式箱变接地工程； (5)电力电缆及箱变防火工程； (6)一期800KVA箱变1台拆迁、过户、接地、计量工程，3×240电缆回收工程。 施工图纸详工程图纸，见下表：
注：施工图纸由乙方负责保送供电部门图审 第三条合同工期 合同签订后，5个工作日内乙方负责完成电的申报、审批等手续。施工工期以工程预付款到帐为准。年月日前完工。完工后7日内办理完各项验收手续（如遇天气原因无法施工，以甲方鉴证为准，工程给予顺延），相关工程验收资料同时交付。如不能按上述时间完成，乙方承担每天合同总价款%的违约赔偿。 第四条合同价款 工程按《全国统一安装工程预算定额（省单位估价表）》进行预（决）算编制，取费按所在地区最新版定额。工程总价经双方协商，确定为万元（大写：，总价包干，含工程安全防护、文明施工措施费，税金等一切费用，交钥匙工程，乙方需要正式建安发票）。 第五条付款方式 一、乙方办理完甲方用电申报、审批等手续后，甲方先预付工程款的%，工程款到帐后乙方即开始施工。在乙方完成电缆敷设及3台欧式箱变安装、调试后，甲方付%工程款。待工程完工，供电部门和甲方验收合格、资料移交
电气工程协议书范本
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
强电工程施工合同
合同编号: 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）：
2 、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理完所有相关手续 后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1 、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币________________________________ 正（Y: 元）。 （1）、工程费的单价：_______________ 元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安 费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 （2）_____________________________________ 、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方 付总工程款的一% ; 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的% ; 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的一汇。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方岀具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （-）甲方责任
1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒, 并确保管道的畅通; 2 、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图 等相关资料； 3 、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所； 4 、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系； 5 、有权对工程的安装质量进行监督；及时进行增减工程量的签证； 6 、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本合同第四款第⑵ 条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约 滞纳金。 （二）乙方责任 1 、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程 的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可； 2 、属于施工质量问题返工费由乙方负责；由于乙方原因造成的返工费用、工期损 失和甲乙经济损失等由乙方负责。 3 、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求； 4 、服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助； 5 、工程竣工后，乙方提供两套竣工图给甲方； 6 、服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成； 7 、落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；若施工期间或在工 期范围内，因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害，则由乙方承担全部责
水电消防安装施工合同书
水电消防安装施工合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同. 一、工程名称： 二、二、工程地点： 三、承保范围： 1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容.（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）. 2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过.并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担. 3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护.此项工作内容不列入工程结算、不计取费用. 四、承包工程保证金 1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还. 五、质量标准及质量验收： 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关
规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准. 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用； 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后，甲方再行与乙方办理结算手续. 4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购； 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用. 六、工程资料：资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方. 七、质量保修：按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行. 八、工程安全事故 1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%. 九、工期：开工日期：以现场通知为准. 开工日期为日历天，年月日—年月日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延） 十、结算方式：按照《贵州省安装工程2004计价定额》下浮9 %后，进行结算，税金由乙方负责.（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮.） 十一、变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙
强电安装施工合同范本
强电安装施工合同 篇一：强电工程施工合同 合同编号： 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 甲方（建设单位）： 联系人：联系电话： 乙方（施工单位）： 联系人：联系电话：工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平
方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。 三、工期要求： 1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的
所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的%； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一 个月后，再付总工程款的%。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通； 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线 平面图等相关资料； 3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场
水电安装施工合同范本
方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。 3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。 十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 身份证号码： 身份证号码：
强弱电工程施工合同
强弱电工程施工协议 甲方（全称）：晋豪国际大酒店 乙方（全称）：山西晋技建筑工程有限公司第十六分公司 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就太原市北大街希尔顿酒店强弱电工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 工程名称：太原市北大街希尔顿酒店强弱电工程 工程地点：山西省太原市杏花岭区 工程依据：施工设计图纸，现场签证单（加盖甲方公章） 二、工程承包范围 按照甲方双方确认的酒店设计图纸所包含的全部强电、弱电工程。 三、合同工期 计划开工日期：2014年月日 计划竣工日期：2015年月日 合同工期总日历天数390天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同付款与支付 甲方与乙方的最终合同价，按以下内容执行1、依据2011山西省建筑安装定额计价依据以实结算；2、施工图纸、施工方案、现场签
证、设计变更为计算工程量的依据；3、人材机价差执行最新政策性文件；4、指导价没有的价格执行施工同期市场价格。 工程款支付及方式：工程款按照1、每月25日上报当月工程进度，次月5日前支付上月完成工程量的75%；2、工程完工后付至总工程量的85%；3、竣工验收并结算完成后付至结算价的95%；4、预留5%的质保金待一年后无质量问题一次性付清。 合同价款调整情况 设计变更、现场签证、施工方案及政府部门政策性调整。 六、甲方权责 协调施工现场具备施工条件； 解决好施工扰民、民扰及其他影响施工开展的所有协调问题； 甲方应配合乙方做好现场安全施工工作； 按合同约定及时、足额支付合同价款； 签订合同后5日内甲方向乙方提供施工图纸5套； 七、乙方权责 乙方应按照甲方提供的图纸和施工规范、双方拟定的进度计划完成工作。 保护好施工现场的物品及清洁卫生，搞好文明施工。 乙方负责施工期间的自身人员安全责任。 工程完成后，提交相关资料。 八、服务条款 乙方应执行国家“三包”规定和工程质量要求。
强电工程施工合同范本
合同编号：工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：
甲方（建设单位）： 联系人：联系电话： 乙方（施工单位）： 联系人：联系电话： 工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、 保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。 三、工期要求：
1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的%； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的%。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通；
强电系统改造合同协议范本
强电系统改造合同 甲方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 甲方决定对强电系统进行改造。经与乙方协商，特签订如下协议： 一、乙方承担甲方强电系统维修项目，费用总造价为人民币元（包含线材、人工，不含开挖路面及还土，预算清单附后）。 二、付款时间及付款方式：系统改造调试完毕能正常使用后，按照上级要求请专业审计人员审计，如果审计价格低于合同价格则按审计价格执行，如果审计价格高于合同价格则按合同价格执行。审计结束后，甲方付给乙方%工程款，余款待保修期满后付清。 三、工期：项目自本合同签订之日起个工作日内完成。 四、施工标准及要求：
1、乙方保证所提供的电缆、接头、管道、分支箱等符合国家有关标准，并接受甲方验收。乙方保证按期调试完成，由于乙方原因未能如期完工的情况下，责任由乙方负责。 2、施工过程中，乙方要严格按照预算清单施工，不得偷工减料。 3、验收中甲方发现的设备质量问题，有权向乙方提出更换合格的设备。 4、乙方的施工工艺必须符合国家有关标准，保证甲方能安全使用，因乙方施工问题造成的不良后果，由乙方承担全部责任。 5、乙方必须保证施工过程中的安全问题，出现任何安全事故均与甲方无关。 五、服务承诺： 1、乙方保证工程项目质量，并负责解答甲方提出的问题。 2、工程保修期为半年。 3、在保修期内，需要维护人员到达甲方故障现场进行维修时，维护人员保证一个工作日内到达甲方现场。 4、本合同未涉及的服务项目，若甲方提出要求，乙方将在可行范围内提供。 六、本合同一式三份，甲乙双方及会计室各壹份。 七、本合同签订之日起生效。 签署时间：年月日 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 乙方（盖章）：
强电工程施工合同
合同编号： 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：
甲方（建设单位）： 联系人：联系电话： 乙方（施工单位）： 联系人：联系电话： 工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料 费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量 结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求 施工，工程质量达到优良。 三、工期要求：
1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期 入伙前办理完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的 %； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建
强电工程施工合同范本
合同编号: 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单 位）: 乙方（施工单 位）:
甲方（建设单位）： 联系人：联系： 乙方（施工单位）： 联系人：联系： _____________ 工程（以下简称本工程），于年月—日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程容和承建围 1、工程名称： ______________________________ 工程； 2、工程地址： ______________________________ 3、工程容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建围： _______________ 红线围强电系统设备及安装工程。 5、安装数量（暂定）：本项目有总平方数为： ___________ 平方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险 费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规和屮方要求施工，工程质 量达到优良。 三、工期要求: 1、开工日期：按中方的指定时间进场施工，以中方书面通知为准。 2、竣工日期：按屮方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前?办理
完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币_____________________ 正（￥：元）。 （1）、工程费的单价： _________ 元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在的所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起_日甲方付总工程款的 _________ %; 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ %； 3、通过屮方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 _______ %o 屮方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 经屮方现场确认签字的工程进度证明单一份。 乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、中方按技术要求投资建设本工程中方红线室外共用管道及建筑物共用暗埋管 道和暗埋盒，并确保管道的畅通； 2、向乙方提供设计所需的屮方红线禺室外强电管线平面图、建筑共用管线平面图等相关资料； 3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所；