监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析

监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析
监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析

2012年监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析

本试卷均为案例分析题(共6题,每题20分)。要求分析合理、结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。

试题一(20分)

某实施监理的工程,监理合同履行过程中发生以下事件。?

事件1:监理规划中明确的部分工作如下:?

(1)论证工程项目总投资目标;?

(2)制订施工阶段资金使用计划;?

(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划;?

(4)审查确认施工分包单位;?

(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明;?

(6)协助建设单位确定招标控制价;?

(7)计量已完工程;?

(8)验收隐蔽工程;?

(9)审核工程索赔费用;?

(10)审核施工单位提交的工程结算书;?

(11)参与工程竣工验收;?

(12)办理工程竣工备案。?

事件2:建设单位提出要求:总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议,负责编制各专业监理实施细则,负责工程计量,主持整理监理资料。?

事件3:项目监理机构履行安全生产管理的监理职责,审查了施工单位报送的安全生产相关资料。

事件4:专业监理工程师发现,施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明,随即向施工单位发出监理工程师通知单。?

【问题】?

1.针对事件1中所列的工作,分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作,哪些属于施工阶段质量控制工作;对不属于施工阶段投资、质量控制工作的,分别说明理由。?

2.指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处,写出正确做法。?

3.事件3中,根据《建设工程安全生产管理条例》,项目监理机构应审查施工单位报送资料中的哪些内容?

4.事件4中,监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求?

参考答案及解析

1.属于施工阶段投资控制工作的有:(2)、(7)、(9)、(10)。

2.属于施工阶段质量控制工作的有:(4)、(5)、(8)。

3.第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作。

4.第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作。

5.第(6)项工作属于施工招标阶段的工作。

6.第(11)、(12)项工作属于工程竣工阶段的工作。

7.2.事件2中的不妥之处及正确做法如下。

8.(1)不妥之处:总监理工程师应主持召开第一次工地会议。

9.正确做法:第一次工地会议应由建设单位主持召开。

10.(2)不妥之处:总监理工程师主持召开所有专业性监理会议。

11.正确做法:可根据需要,分别由总监理工程师或专业监理工程师召开专业性监理会议。

12.(3)不妥之处:总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。

13.正确做法:监理实施细则由专业监理工程师编写,经总监理工程师批准。14.(4)不妥之处:总监理工程师负责工程计量。

15.正确做法:由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。

16.3.根据《建设工程安全生产管理条例》,项目监理机构应审查施工单位报送资料中的以下内容。

17.(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

18.(2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

19.(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致。

20.(4)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

21.(5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。22.4.“监理工程师通知单”应对施工单位提出下列要求:

23.(1)指令施工单位停止使用该起重机械;

24.(2)必须由具有相应资质的单位承担安装工作,并出具自检合格证明,办理验收手续并签字;

25.(3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。

26.试题二(20分)

27.某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同,合同工期2年。经建设单位同意,甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。?

28.事件1:甲施工单位在基础工程施工时发现,现场条件与施工图不符,遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后,立即与设计单位联系,设计单位同意变更,但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位,建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件,交甲施工单位执行。?

29.事件2:专业监理工程师巡视时发现,乙施工单位未按审查后的施工方案施工,存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知,甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。?

30.事件3:工程竣工结算时,甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请,总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由,拒绝变更基础工程价款。?

31.事件4:工程竣工验收前,项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328--2001)的要求整理、归档资料,其中包括:?

32.(1)工程开工审批表;?

33.(2)图纸会审会议纪要;?

34.(3)分包单位资格材料;?

35.(4)工程质量事故报告及处理意见;?

36.(5)工程费用索赔报告。?

37.【问题】?

38.1.分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。?

39.2.事件2中,总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确?分别说明理由。在发出整改通知后,甲、乙施工单位既不整改也未回函答复,总监理工程师应采取什么措施?

40.3.事件3中,总监理工程师的做法是否正确?说明理由。

41.4.事件4中所列资料,哪些应向建设单位移交,哪些不移交?哪些由监理单位保存,哪些不保存?

参考答案及解析

1.事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序如下。2.(1)总监理工程师做法的不妥之处:总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后,立即与设计单位联系。

3.(2)建设单位做法的不妥之处:建设单位要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件,交甲施工单位执行。

4.(3)设计变更的正确处理程序:①总监理工程师报建设单位;②建设单位联系设计单位;③设计单位修改施工图并签署设计变更文件;④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构;⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。5.2.(1)向甲施工单位发出整改通知正确。

6.理由:甲施工单位属于总承包单位,建设单位与甲施工单位之间存在合同关系,总监理工程师的所有指令均发给总承包单位。

7.(2)向乙施工单位发出整改通知不正确。

8.理由:因乙施工单位是分包单位,乙施工单位和建设单位没有合同关系。9.(3)应采取的措施:总监理工程师应下达“工程暂停令”,要求承包单位停工整改;整改完毕后经监理人员复查,符合规定要求后,总监理工程师应及时签署“工程复工报审表”。

10.3.总监理工程师的做法正确。

11.理由:根据有关规定,承包人应在工程变更确定后14天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。

12.4.向建设单位移交的资料包括:(1)、(3)、(4)、(5)。不需要向建设单位移交的资料是:(2)。

13.由监理单位保存的资料包括:(1)、(2)、(4)、(5)。不需要监理单位保存的资料是:(3)。

14.试题三(20分)

15.某工程,监理单位承担其中A、B、C三个施工标段的监理任务。A标段施工由甲施工单位承担,

B、C标段施工由乙施工单位承担。?

16.工程实施过程中发生以下事件。?

17.事件1:A标段基础工程完工并经验收后,基础局部出现开裂。总监理工程师立即向甲施工单位下达工程暂停令,经调查分析,该质量事故是由于设计不当所致。?

18.事件2:建设单位负责供应的一批钢材运抵A标段现场后,项目监理机构查验了该批钢材的质量证明文件,并按规定进行了抽检。?

19.事件3:B、C两个标段5、6、7三个月混凝土试块抗压强度统计数据的直方图如图3-1所示。? 20.

21.事件4:专业监理工程师巡视时发现,乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗,临时由甲施工单位的安全生产管理人员兼管8、C标段现场安全。?

22.事件5:C标段工程设计中采用隔震抗震新技术,为此,项目监理机构组织了设计技术交底会。

针对该项新技术,乙施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。?

23.【问题】?

24.1.针对事件1,写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。?

25.2.事件2中,项目监理机构应查验钢材的哪些质量证明文件?

26.3.针对事件3,指出5、6、7三个月的直方图分别属于哪种类型,并分别说明其形成原因。?

27.4.事件4中,专业监理工程师应如何处理所发现的情况?

28.5.事件5中,项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺,写出项目监理机构的处理程序。

参考答案及解析

1.项目监理机构处理基础工程质量事故的程序如下。

(1)工程质量事故发生后,总监理工程师签发“工程暂停令”,并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序的施工,应要求施工单位采取必要的措施,防止事故扩大并保护好现场。同时,要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报,并于24小时内写出书面报告。

(2)监理工程师在事故调查组展开工作后,应积极协助,客观地提供相应证据,若监理方无责任,监理工程师可应邀参加调查组,参与事故调查;若监理方有责任,则应予以回避,但应配合调查组工作。(3)当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后,可组织相关单位研究,并责成相关单位完成技术处理方案,并予以审核签认。

(4)技术处理方案核签后,监理工程师应要求施工单位制订详细的施工方案设计,必要时应编制监理实施细则,对工程质量事故技术处理进行监理,技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站,并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。

(5)对施工单位完工自检后的报验结果,组织有关各方进行检查验收,必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告,并审核签认,组织将有关技术资料归档。

(6)签发“工程复工令”,恢复正常施工。

2.项目监理机构应查验钢材的质量证明文件有:钢材的出厂合格证、厂家质量检验报告或施工单位现场复验报告等。

3.(1)5月份的直方图属于孤岛型。

形成原因:由于原材料发生变化,或者他人顶班作业造成的。

(2)6月份的直方图属于双峰型。

形成原因:由于用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。

(3)7月份的直方图属于绝壁型。

形成原因:由于数据收集不正常,可能有意识地去掉了下限以下的数据,或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。

4.事件4中,专业监理工程师巡视时发现,乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗,应报告总监理工程师,同时签发监理工程师通知单,要求乙施工单位安排专职安全生产管理人员上岗。

5.项目监理机构组织设计技术交底会不妥,应由建设单位组织召开设计交底会,设计单位、施工单位、监理单位参加。

项目监理机构对乙施工单位拟采用新工艺的处理程序:专业监理工程师应要求乙施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。

试题四(20分)

某实施监理的工程,工程实施过程中发生以下事件。?

事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性,要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。?

事件2:甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位,乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构,专业监理工程师接收并审核批准了该方案。?

事件3:主体工程施工过程中,因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料,要求补偿的经济损失如下:?

(1)在建工程损失26万元;?

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元;?

(3)施工机具损坏损失l2万元;?

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元;?

(5)工程清理、修复费用3.5万元。?

事件4:甲施工单位组织工程竣工预验收后,向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后,向建设单位提交了工程质量评估报告。?

【问题】?

1.指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。

2.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。

3.逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位,分别说明理由。项目监理机构应批准的补偿金额为多少万元?

4.指出事件4中的不妥之处,写出正确做法。

参考答案及解析

1.事件1中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。

正确做法:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。

(2)不妥之处:施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。

正确做法:施工组织设计应经总监理工程师审核。

(3)不妥之处:施工组织设计经审核签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。

正确做法:施工组织设计经审核签字后,由项目监理机构报送建设单位。

2.事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处:专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。正确做法:乙施工单位作为分包单位,其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此,专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。

(2)不妥之处:专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。

正确做法:根据《建设安全生产管理条例》规定,深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。

3.(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位,因不可抗力造成工程本身的损失,由建设单位承担。

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元的经济损失不应补偿给施工单位,因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责。

(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位,因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元的经济损失不应补偿给施工单位,因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。

(5)工程清理、修复费用3.5万元的经济损失应补偿给施工单位,因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用,由建设单位承担。

项目监理机构应批准的补偿金额=26+3.5=29.5(万元)。

4.事件4中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处:甲施工单位组织工程竣工预验收。

正确做法:应由总监理工程师组织工程竣工预验收。

(2)不妥之处:甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。

正确做法:总监理工程师组织工程竣工预验收,对存在的问题,应及时要求承包单位整改,整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。

(3)不妥之处:项目监理机构组织工程竣工验收。

正确做法:应由建设单位组织工程竣工验收。

(4)不妥之处:组织工程竣工验收后,项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法:在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上,提出工程质量评估报告,并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

1.事件1中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。

正确做法:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。

(2)不妥之处:施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。

正确做法:施工组织设计应经总监理工程师审核。

(3)不妥之处:施工组织设计经审核签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。

正确做法:施工组织设计经审核签字后,由项目监理机构报送建设单位。

2.事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处:专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。正确做法:乙施工单位作为分包单位,其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此,专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。

(2)不妥之处:专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。

正确做法:根据《建设安全生产管理条例》规定,深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。

3.(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位,因不可抗力造成工程本身的损失,由建设单位承担。

(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4.5万元的经济损失不应补偿给施工单位,因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责。

(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位,因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。

(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5.6万元的经济损失不应补偿给施工单位,因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。

(5)工程清理、修复费用3.5万元的经济损失应补偿给施工单位,因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用,由建设单位承担。

项目监理机构应批准的补偿金额=26+3.5=29.5(万元)。

4.事件4中的不妥之处及正确做法如下。

(1)不妥之处:甲施工单位组织工程竣工预验收。

正确做法:应由总监理工程师组织工程竣工预验收。

(2)不妥之处:甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。

正确做法:总监理工程师组织工程竣工预验收,对存在的问题,应及时要求承包单位整改,整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。

(3)不妥之处:项目监理机构组织工程竣工验收。

正确做法:应由建设单位组织工程竣工验收。

(4)不妥之处:组织工程竣工验收后,项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法:在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上,提出工程质量评估报告,并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

参考答案及解析

1.(1)建设单位做法的不妥之处:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。

理由:《中华人民共和国建筑法》规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。(2)甲施工单位做法的不妥之处:甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。

理由:甲施工单位选定乙分包单位后,应向监理工程师提交“分包单位资质报审表”。

(3)甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括:特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证;分包单位的业绩;拟分包工程的内容和范围;专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2.B分部工程第1个月应获得的工程价款=500/(75/30)=200(万元)。

B分部工程第2个月应获得的工程价款=500/(75/15)+8=108(万元)。

B分部工程第3个月应获得的工程价款=500/(75/30)+(560一500)+3=263(万元)。

B分部工程的最终合同价款为:200+108+263=571(万元)。

3.(1)乙施工单位做法的不妥之处:乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。

正确做法:乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请,甲施工单位再向项目监理机构提出工程延期的申请。

(2)B分部工程的实际工期是90天。

4.(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响:使F分部工程进度推迟了10天。

理由:工作B为工作F的紧前工作,工作B的持续时间拖延了15天,但其自由时差为5天,就使F分部工程进度推迟了10天。

(2)B分部工程修改设计对工程总工期的影响:使总工期延长10天。

理由:由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10天,而工作F属于关键工作,就使总工期相应延长了10天。

5.项目监理机构对事件4的处理程序如下。

(1)下达“工程暂停令”。

(2)对丙施工单位资质进行审查。

(3)如果丙施工单位资质合格,签发“工程复工令”。

(4)如果丙施工单位资质不合格,要求甲施工单位撤换分包单位。

试题六(20分)

某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定:?

(1)合同工期为130 d;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5 000 X,/d。?

(2)按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003]206号)规定,以直接费为计算基础的工料单价法进行计价,间接费率为15%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%。?

(3)部分工料机单价如下:人工费60元/工日,窝工补偿30元/工日;挖掘机租赁费900元/d;自有塔吊设备使用费l 200元/台班,闲置补偿费800元/台班。?

工程实施过程中发生以下事件。?

事件1:开工前,施工单位编制的时标网络计划如图6—1所示(时间单位:d;箭线下方数字为工作的计划消耗工日),各项工作均匀速进展。?

项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现:工作C、F和I需使用一台挖掘机,工作E和H需单独使用塔吊设备,而施工单位仅有一台塔吊设备,于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。?

事件2:项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析,认为因施工单位原因4吏:r-作C 持续时间延长5 d的概率是l5%,使工作D持续时间延长l2 d的概率是20%,使工作G持续时间延长lo d的概率是5%。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。?

事件3:建设单位要求对工作E进行设计变更,该变更使工作E的持续时间延长5 d,增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18 000元、相应的措施费7 000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。?

事件4:由于工作E的设计变更,使工作G、H进场的施工人员不能按期施工,施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。

【问题】?

1.事件1中,应如何调整工作进度安排?调整后的总工期是多少?

2.事件2中,直接导致总工期延误5 d的风险事件有哪些?说明理由。仅考虑直接导致总工期延误的风险事件,施工单位的风险量(以费用形式表示)是多少?

3.事件3中,项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。?

4.事件4中,项目监理机构应批准的窝工补偿是多少?说明理由。

参考答案及解析

1.对施工单位编制的时标网络计划进行调整,结果如图6—2所示。

调整后的总工期是130天。

2.(1)直接导致总工期延误5天的风险事件有:工作C的持续时间延长。

理由:工作C为关键工作,其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天;工作D的总时差为20天,其持续时间延长12天,不会影响总工期;工作G的总时差为

20天,其持续时间延长10天,不会影响总工期。

(2)以费用形式表示的施工单位的风险量=(5×5000+5×900+5×800/(60-20)×30)×15%=4875(元)。

3.(1)项目监理机构应批准的变更价款为49947.03元。

应补偿的变更价款=(150×60+5×1200+18000+7000)×(1+15%)×(1+5%)×(1+3.41%)=49947.03(元)。

(2)项目监理机构应给予5天的工期补偿。

理由:调整网络计划后,工作E为关键工作,延长时间会影响总工期,则应给予补偿。

4.项目监理机构应批准的窝工补偿费为3900元。

理由:工作G的窝工补偿费=30×5×120/(110—90)=900(元)。

工作H的窝工补偿费=30×5×800/(130-90)=3000(元)。

项目监理机构应批准的窝工补偿费=900+3000=3900(元)。

变更诉讼请求—司考真题答案解析(2015-3-37)

变更诉讼请求—司考真题答案解析(2015-3-37) 李某驾车不慎追尾撞坏刘某轿车,刘某向法院起诉要求李某将车修好。在诉讼过程中,刘某变更诉讼请求,要求李某赔偿损失并赔礼道歉。针对本案的诉讼请求变更,下列哪一说法是正确的?() A.该诉的诉讼标的同时发生变更 B.法院应依法不允许刘某变更诉讼请求 C.该诉成为变更之诉 D.该诉仍属给付之诉 【正确答案】 D 【答案解析】选项A错误。诉讼标的是当事人争议的民事权利义务关系,诉讼请求是基于法律关系向人民法院提出的作出特定裁判的要求。在诉讼过程中,诉讼标的不允许任意变更,但在不变更诉讼标的的前提下,可以变更诉讼请求。本案的诉讼标的是侵权法律关系,刘某在诉讼中变更诉讼请求后,诉讼标并未同时发生变更。 选项B错误。《民事诉讼法》第五十一条规定,原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求,有权提起反诉。据此可知,原告有权变更诉讼请求,法院应予以允许。 选项C错误,选项D正确。给付之诉是指原告请求法院判令被告向其履行某种特定给付义务的诉讼。在给付之诉中,原告要求被告履行的给付义务既可能是给付一定数额的货币或财产,也可能是为或不为某种特定的行为。变更之诉是指原告请求法院以判决改变或消灭既存的某种民事法律关系的诉。刘某变更诉讼请求后,仍属于给付之诉,而非变更之诉。 欢迎考生关注法律教育网司法考试官方微信(chinalawedu_com)、手机网(https://www.360docs.net/doc/908487065.html,/)随时关注司考信息! 精彩链接:

法律教育网官方国家司法考试QQ群 法律教育网2015年司法考试优秀学员高分榜 2015年司法考试成绩查询网校辅导捷报频传 2016年司法考试网上辅导特色班/精品班/实验班/定制班火爆热招 2015年司法考试优秀学员经验交流活动嘉宾招募通知 精彩推荐:司法考试移动班每日一练司法考试真题在线模拟考场司法考试电子书

全国监理工程师考试真题

2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的选项中,只有一个最符合题意。) 1.建设工程监理的性质可概括为()。 A.服务性、科学性、独立性和公正性B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性D.创新性、科学性、独立性和公平性 2.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程项目中,必须实行监理的是()。 A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用资本金注入方式的政府投资工程,政府需要审批()。 A.资金申请报告和概算B.开工报告和施工图预算 C.初步设计和概算D.项目建议书和开工报告 4.建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计。 A.可行性研究报告B.项目建议书 C.使用功能D.批准的投资额 5.建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人()。 A.组织工程建设B.策划工程项目 C.负责生产经营D.承担投资风险 6.根据《建筑法》,按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。 A.1 B.3 C.6 D.12 7.根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.10 B.15 C.20 D.30 8.建设工程项目管理服务合同属于()。 A.委托合同B.承揽合同C.技术合同D.建设工程合同 9.根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。 A.1 B.2 C.3 D.5 10.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位的质量责任和义务是()。 A.工程开工前,应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B.工程完工后,应组织竣工预验收 C.施工过程中,应立即改正所发现的设计图纸差错

2020年最新监理工程师考试试题库 (河北)

2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项: 1.本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题,均带有详细解析。2.试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷(选择题) 一、单项选择题 1.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2.因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止,附加工作酬金的计算公式为()。 A、附加工作酬金=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费) B、附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) C、附加工作酬金=合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

D、附加工作酬金=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3.关于建设工程档案保管期限,下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年,“长期”为50年,“短期”为30年 B、“永久”为50年,“长期”为25年,“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存,“长期”为该工程的使用寿命,“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存,“长期”为50年,“短期”为10年 4.现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制,其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5.建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6.属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系

监理工程师考试真题4

监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法,正确的是()。(1.0) A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。(1.0) A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。(1.0)

A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机,预计可使用1000个台班,残值率为5%。施工单位使用15个日历天,每日历天按2个台班计算,司机每台班工资与台班动力费等合计为100元,该台挖掘机的使用费为()万元。(1.0) A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。(1.0) A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工

6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。(1.0) A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,应由承包商承担责任的事件是( )。(1.0) A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。(1.0) A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位

监理工程师考试真题及参考答案

2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1.工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后,难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》,设计文件中选用的材料、构配件和设备,应当注 明()。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是()。

C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是()。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法(工具)不同 8.下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是() A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时,累计频率达到75%对应的影响因素是() A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中,用来显示两种质量数据之间关系的是() A. 因果分析图法 B. 相关图法

监理工程师报考条件

2019年杭州市监理工程师报考条件及考试时间 2019监理工程师报考条件 监理工程师考试是全国统一规划和组织的执业资格考试,考生需通过考试及资格审核之后方可领证注册执业。希望报考2019年监理工程师考试的考生,快来了解一下2019年监理工程师报考条件吧,以下是具体内容: 目前2019年全国监理工程师考试报考条件尚未公布,各位考生可先参考2018年全国监理工程师报考条件。 2018年全国监理工程师报考条件 (一)凡中华人民共和国公民,遵纪守法,具有工程技术或工程经济专业大专以上(含大专)学历,并符合下列条件之一者,可申请参加监理工程师执业资格考试。 1、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务,并任职满三年。 2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 (二)对从事工程建设监理工作并同时具备下列四项条件的报考人员,可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》两科。 1、1970年以前含(1970年)工程技术或工程经济专业大专以上(含大专)毕业; 2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务; 3、从事工程设计或工程施工管理工作15年以上(含15年); 4、从事监理工作一年以上(含一年)。 (三)根据人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2005〕9号)文件精神,自2005年度起,凡符

合监理工程师执业资格考试有关规定的香港、澳门居民,均可按照规定的程序和要求,报名参加相应专业考试。 香港、澳门居民申请参加监理工程师执业资格考试,在报名时应向报名点提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书,以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。 请持续关注优路教育监理工程师频道,及时获取2019年监理工程师考试信息。 报名与学习中心地址:杭州市西湖区文三路508号天苑大厦1803室 常年招生,信息常年有效,欢迎来电、来校、在线客服咨询最新开班报名信息。 《建设工程监理案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答,考生在答题前要认真阅读试卷封二的应试人员注意事项和专用答题卡首页的作答须知,使用规定的作答工具在答题卡划定的区域内作答。其余3个科目为客观题,在答题卡上作答。 考生应考时,须携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。 注意事项

2015年国家司法考试真题解析带答案和解析

1、高某利用职务便利多次收受贿赂,还雇凶将举报他的下属王某打成重伤。关于本案庭前会议,下列哪些选项是正确的? A.高某可就案件管辖提出异议 B.王某提起附带民事诉讼的,可调解 C.高某提出其口供系刑讯所得,法官可在审查讯问时同步录像的基础上决定是否排除口供 D.庭前会议上出示过的证据,庭审时举证、质证可简化 2、下列哪一行为应以危险驾驶罪论处? A.醉酒驾驶机动车,误将红灯看成绿灯,撞死2名行人 B.吸毒后驾驶机动车,未造成人员伤亡,但危及交通安全 C.在驾驶汽车前吃了大量荔枝,被交警以呼气式酒精检测仪测试到酒精含量达到醉酒程度 D.将汽车误停在大型商场地下固定卸货车位,后在醉酒时将汽车从地下三层开到地下一层的停车位 3、关于证人证言与鉴定意见,下列哪一选项是正确的? A.证人证言只能由自然人提供,鉴定意见可由单位出具 B.生理上、精神上有缺陷的人有时可以提供证人证言,但不能出具鉴定意见 C.如控辩双方对证人证言和鉴定意见有异议的,相应证人和鉴定人均应出庭 D.证人应出庭而不出庭的,其庭前证言仍可能作为证据;鉴定人应出庭而不出庭的,鉴定意见不得作为定案根据 4、关于单位犯罪,下列哪些选项是正确的? A.就同一犯罪而言,单位犯罪与自然人犯罪的既遂标准完全相同 B.《刑法》第一百七十条未将单位规定为伪造货币罪的主体,故单位伪造货币的,相关自然人不构成犯罪 C.经理赵某为维护公司利益,召集单位员工殴打法院执行工作人员,拒不执行生效判决的,成立单位犯罪 D.公司被吊销营业执照后,发现其曾销售伪劣产品20万元。对此,应追究相关自然人销售伪劣产品罪的刑事责任

5、甲因琐事与乙发生口角进而厮打,推搡之间,不慎致乙死亡。检察院以甲涉嫌过失致人死亡提起公诉,乙母丙向法院提起附带民事诉讼。关于本案处理,下列哪些选项是正确的? A.法院可对附带民事部分进行调解 B.如甲与丙经法院调解达成协议,调解协议中约定的赔偿损失内容可分期履行 C.如甲提出申请,法院可组织甲与丙协商以达成和解 D.如甲与丙达成刑事和解,其约定的赔偿损失内容可分期履行 6、关于结果加重犯,下列哪一选项是正确的? A.故意杀人包含了故意伤害,故意杀人罪实际上是故意伤害罪的结果加重犯 B.****罪、强制猥亵妇女罪的犯罪客体相同,****、强制猥亵行为致妇女重伤的,均成立结果加重犯 C.甲将乙拘禁在宾馆20楼,声称只要乙还债就放人。乙无力还债,深夜跳楼身亡。甲的行为不成立非法拘禁罪的结果加重犯 D.甲以胁迫手段抢劫乙时,发现仇人丙路过,于是立即杀害丙。甲在抢劫过程中杀害他人,因抢劫致人死亡包括故意致人死亡,故甲成立抢劫致人死亡的结果加重犯 7、高某利用职务便利多次收受贿赂,还雇凶将举报他的下属王某打成重伤。关于本案庭前会议,下列哪些选项是正确的? A.高某可就案件管辖提出异议 B.王某提起附带民事诉讼的,可调解 C.高某提出其口供系刑讯所得,法官可在审查讯问时同步录像的基础上决定是否排除口供 D.庭前会议上出示过的证据,庭审时举证、质证可简化 8、关于李某脱逃后的诉讼程序,下列选项正确的是: A.李某脱逃后,法院可中止审理 B.在通缉李某一年不到案后,甲市检察院可向甲市中级法院提出没收李某违法所得的申请 C.李某的近亲属只能在6个月的公告期内申请参加诉讼 D.在审理没收违法所得的案件过程中,李某被抓捕归案的,法院应裁定终止审理 9、3万元

全国监理工程师历年真题.doc

精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)? 1.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是()。? A.推进项目法人责任制落实? B.提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D.监理事务所? 4.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()。? A.法定代理? B.委托代理?

C.指定代理? D.职务代理? 5.根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。? A.保证法律关系只有两方参加? B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。? A.投标文件没有按要求密封? B.投标人在投标有效期内撤销投标? C.中标人拒绝订立合同?

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。? A.台风? B.暴雨引起地面下陷? C.雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12.)。? A.资格预审公告? B.申请人须知? C.资格审查方法和办法? D.资格预审申请文件? 13.根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足()个的,应当重新招标。? A.2?

B.3? C.4? D.5? 14.根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算术错误时,正确的处理方式是()。? A.视投标书不符合评审标准,否认其投标? B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A. B. C. D. 16 A B C D 17.对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招标发包的是()。? A.初步设计? B.施工图设计? C.全过程设计? D.技术设计?

注册监理工程师三控考试真题及答案

2007年三控真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 工程建设活动中,形成工程实体质量的决定性环节是()阶段。 B A.工程设计 B.工程施工 C.工程决策 D.工程竣工验收 2. 工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验,这说明工程质量具有()特点。 A A.隐蔽性 B.波动性 C.影响多样性 D.影响复杂性 3. 工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制,也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。 A A.以预防为主 B.以人为核心 C.质量第一 D.质量标准 4. 施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给()。 C A.建设单位 B.监理单位 C.建设行政主管部门 D.工程质量监督机构 5. 工程设计质量是工程质量的关键环节之一,设计质量首先应满足()。A A.业主所需的功能和使用价值 B.工程质量监督机构的要求 C.承包单位施工组织的要求 D.监理单位监理规划的要求 6. 在实施勘察工作之前,监理工程师应审核勘察单位编制的()。 B A.勘察规划 B.勘察方案

C.勘察管理文件 D.勘察工作责任制 7. 监理单位对施工图纸的审核主要由()负责组织。 C A.项目技术负责人 B.监理单位技术负责人 C.总监理工程师 D.专业监理工程师 8. 图纸会审的内容一般不包括()。 D A.设计地震烈度是否符合当地要求 B.防火、消防是否满足要求 C.建筑材料来源有无保证 D.图纸是否符合监理规划所提要求 9. 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件,在采购订货前应向()申报。 C A.建设单位现场代表 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.项目经理 10. 为了确保工程质量,施工单位必须建立完善的自检体系,自检体系中可不包括()。 B A.自检 B.抽检 C.交接检 D.专检 11. 施工过程中见证取样的试验室应是()。 D A.施工单位的试验室 B.建设单位指定的试验室 C.监理单位指定的试验室 D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室 12. 总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。 D A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工 B.采用未经审查认可的代用材料

监理工程师考试法规真题及答案

一、单项选择题(共50题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过,国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于()。 A.法律 B.行政法规 C.国家规范 D.部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程,只审批()。 A.项目建议书B.可行性研究报告 C.资金申请报告 D.初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。因故不能按期开工的, 应当向发证机关申请延期。 A.建设准备 B.施工安装 C.生产准备 D.竣工验收 4、实行施工总承包的,()负责施工现场安全。 A.业主 B.监理单位 C.设计单位D.总承包单位

5、承担工程保修阶段的服务时,监理单位的工作内容不包括()。 A.工程监理单位应当定期回访 B.对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷,应当安排监理人员检查和记录 C.对工程质量缺陷原因进行调查,并与建设施工单位协商确定责任归属 D.对非施工原因造成的工程质量缺陷,不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A.7 B.1 5 C.20 D.30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式,债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人,下面可以转让的情形是()。 A.债务人主观意愿不同意转让 B.按照当事人约定不得转让 C.根据合同性质不得转让 D.依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定,装修工程最低保修期限为()年。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中,不可以设立丙级的是()。

传闻证据—司考真题答案解析(2015-2-26)

传闻证据—司考真题答案解析(2015-2-26)下列哪一选项属于传闻证据?() A.甲作为专家辅助人在法庭上就一起伤害案的鉴定意见提出的意见 B.乙了解案件情况但因重病无法出庭,法官自行前往调查核实的证人证言 C.丙作为技术人员“就证明讯问过程合法性的同步录音录像是否经过剪辑”在法庭上所作的说明 D.丁曾路过发生杀人案的院子,其开庭审理时所作的“当时看到一个人从那里走出来,好像喝了许多酒”的证言 【正确答案】 B 【答案解析】所谓传闻证据,主要包括两种形式:一是书面传闻证据,即亲身感受了案件事实的证人在庭审期日之外所作的书面证人证言,及警察、检察人员所作的(证人)询问笔录;二是言词传闻证据,即证人并非就自己亲身感知的事实作证,而是向法庭转述他从别人那里听到的情况。法律排除传闻证据作为认定犯罪事实的根据,这就是传闻证据规则。 选项A错误。专家辅助人就鉴定意见提出的意见,可以认为是协助当事人对鉴定意见进行实质性质证,不属于传闻证据。 选项B正确。根据传闻证据规则,证人证言必须当庭陈述,没有当庭陈述的证人证言不得作为定案依据。但是我国现行立法并没有规定传闻证据排除规则,只是部分地体现了该规则的精神。本题中,乙没有当庭陈述,乙的证人证言属于传闻证据。 选项C错误。丙所作的说明是在法庭上就自己亲身感知的事实作证,不属于传闻证据。

选项D错误。丁的证人证言是在法庭上陈述的,是就自己亲身感知的事实作证,不是向法庭转述他从别人那里听到的情况,不属于传闻证据。 欢迎考生关注法律教育网司法考试官方微信(chinalawedu_com)、手机网(https://www.360docs.net/doc/908487065.html,/)随时关注司考信息! 精彩链接: 法律教育网官方国家司法考试QQ群 法律教育网2015年司法考试优秀学员高分榜 2015年司法考试成绩查询网校辅导捷报频传 2016年司法考试网上辅导特色班/精品班/实验班/定制班火爆热招 2015年司法考试优秀学员经验交流活动嘉宾招募通知 精彩推荐:司法考试移动班每日一练司法考试真题在线模拟考场司法考试电子书

全国监理工程师历年真题

全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是()。 A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的频率 2.关于合同法律关系的说法,正确的是()。 A.合同法律关系可以没有内容 B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是()。 A.自然人 B.项目经理部 C.设计事务所 D.监理事务所 4.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()。 A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.职务代理 5.根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。 A.保证法律关系只有两方参加 B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理 D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6.根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押合同。A.建设用地使用权 B.土地承包经营权 C.正在建造的建筑物 D.机械、车辆

7.根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是()。 A.能够留置的财产仅限于动产 B.材料采购合同可以采用留置担保 C.施工合同可以采用留置担保 D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。A.投标文件没有按要求密封 B.投标人在投标有效期内撤销投标 C.中标人拒绝订立合同 D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。 A.台风 B.暴雨引起地面下陷 C.雷电引起火灾 D.自然磨损 10.根据《招标投标法》,招标代理机构的性质是()。 A.依法成立的企业 B.地方政府成立的事业单位 C.依法成立的行业协会 D.行业主管部门设立的服务机构 11.中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是()。 A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C.书面同意从工程款中扣留履约保证金 D.接招标文件规定提交工程款支付担保 12.《标准资格预审文件》组成文件中,适合于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是()。 A.资格预审公告 B.申请人须知 C.资格审查方法和办法 D.资格预审申请文件 13.根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足()个的,应当重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5

监理工程师考试题库.doc

建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是:设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托:对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件,有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开,是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是:前者属于社会的、民间的,后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为:法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范,由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》,标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定,在监理人员监理过程中,负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来,我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方,然后再根据需要安排任务,由建设单位自筹自管方式实现工程项目,这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容,基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国,实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段,工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一,建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中,设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后,正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托,不接受承建单位的委托为其提供管理服务,体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为,具体表现为除政府的监督管理以外,建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业,接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件,是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中,从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中,要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系:建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、

2015年司法考试真题及解析带答案和解析

1、2011年4月6日,张某在广交会上展示了其新发明的产品,4月15日,张某在中国就其产品申请发明专利(后获得批准)。6月8日,张某在向《巴黎公约》成员国甲国申请专利时,得知甲国公民已在6月6日向甲国就同样产品申请专利。下列哪一说法是正确的?( ) A.如张某提出优先权申请并加以证明,其在甲国的申请日至少可以提前至2011年4月15日 B.2011年4月6日这一时间点对张某在甲国以及《巴黎公约》其他成员国申请专利没有任何影响 C.张某在中国申请专利已获得批准,甲国也应当批准他的专利申请 D.甲国不得要求张某必须委派甲国本地代理人代为申请专利 【解析】本题考核《巴黎公约》中有关专利申请优先权的规定。 选项A正确。根据《巴黎公约》第4条的规定,发明专利的优先权期限为12个月,该期限内,在缔约国内每一个在后申请的申请日均为第一次申请的申请日。 选项B错误。根据《巴黎公约》第11条的规定,临时性保护原则要求缔约国应对在任何成员国内举办的或经官方承认的国际展览会上展出的商品中可取得专利的发明、实用新型、外观设计和可注册的商标给予临时保护。如展品所有人在临时保护期内申请了专利或商标注册,则申请案的优先权日是从展品公开展出之日起算,而非从第一次提交申请案时起算。据此可知,根据临时性保护原则,2011年4月6日这一时间点可以作为申请日期。 选项C错误。根据《巴黎公约》第4条及第6条的规定,关于外国人的专利申请或商标注册,应由各成员国依本国法决定,而不应受原属国或其他任何国家就该申请作出的决定的影响。专利的申请和商标注册在成员国之间是相互独立的。在优先权期限内申请的专利,在后申请是否提供保护、申请的结果如何,与在先申请没有关系。据此可知,张某在中国申请专利获得了批准,并不当然导致其在甲国的申请就会获得批准。 选项D错误。《巴黎公约》要求缔约国在知识产权的保护方面给予缔约国的国民和在一个缔约国领域内设有住所或真实有效的工商营业所的非缔约国国民以国民待遇。一切不得损害公约特别规定的权利。国民待遇的例外是各成员国在关于司法和行政程序、管辖以及选定送达地址或指定代理人的法律规定等方面,凡工业产权法有所要求的,可以保留。如有的国家的工业产权法要求外国专利申请人必须委派当地国家的代理人代理申请,并指定送达文件的地址,以利于程序的进行。据此可知,《巴黎公约》允许各缔约国在国内法中就委派代理人作出相关规定。 【答案】A 2、某国甲公司向中国乙公司出售一批设备,约定贸易术语为“FOB(Incoterms2010)”,后设备运至中国。依《国际贸易术语解释通则》和《联合国国际货物销售合同公约》,下列哪一选项是正确的?( ) A.甲公司负责签订货物运输合同并支付运费 B.甲、乙公司的风险承担以货物在装运港越过船舷为界 C.如该批设备因未按照同类货物通用方式包装造成损失,应由甲公司承担责任 D.如该批设备侵犯了第三方在中国的专利权,甲公司对乙公司不承担责任 【解析】本题考核贸易术语FOB及《联合国国际货物销售合同公约》关于卖方义务的规定。 选项A错误。FOB术语下,货物的运输应由买方负责,即由中国的乙公司负责支付运费。 选项B错误。FOB术语下,卖方承担装运港船上完成交货前货物灭失或损坏的一切风险。 选项C正确。根据《联合国国际货物销售合同公约》关于卖方义务的规定,货物应按照同类货物通用的方式装箱或包装,如果没有此种通用方式,则按照足以保全和保护货物的方式装箱包装。

2015年司考真题及答案解析word版卷三

试卷三 获取更多司考冲刺必备经验及资料请扫描以下二维码下载学法网APP 提示:本试卷为选择题,由计算机阅读。请将所选答案填涂在答题卡上,勿在卷面上直接作答。 一、单项选择题。每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分。本部分含1—50题,每题1分,共50分。 1.甲以自己的名义,用家庭共有财产捐资设立以资助治疗麻风病为目的的基金会法人,由乙任理事长。后因对该病的防治工作卓有成效使其几乎绝迹,为实现基金会的公益性,现欲改变宗旨和目的。下列哪一选项是正确的? A.甲作出决定即可,因甲是创始人和出资人 B.乙作出决定即可,因乙是法定代表人 C.应由甲的家庭成员共同决定,因甲是用家庭共有财产捐资的 D.应由基金会法人按照程序申请,经过上级主管部门批准 2.甲以23万元的价格将一辆机动车卖给乙。该车因里程表故障显示行驶里程为4万公里,但实际行驶了8万公里,市值为16万元。甲明知有误,却未向乙说明,乙误以为真。乙的下列哪一请求是错误的? A.以甲欺诈为由请求法院变更合同,在此情况下法院不得判令撤销合同 B.请求甲减少价款至16万元

C.以重大误解为由,致函甲请求撤销合同,合同自该函到达甲时即被撤销 D.请求甲承担缔约过失责任 3.张某和李某设立的甲公司伪造房产证,以优惠价格与乙企业(国有)签订房屋买卖合同,以骗取钱财。乙企业交付房款后,因甲公司不能交房而始知被骗。关于乙企业可以采取的民事救济措施,下列哪一选项是正确的? A.以甲公司实施欺诈损害国家利益为由主张合同无效 B.只能请求撤销合同 C.通过乙企业的主管部门主张合同无效 D.可以请求撤销合同,也可以不请求撤销合同而要求甲公司承担违约责任 4.甲公司与15周岁的网络奇才陈某签订委托合同,授权陈某为甲公司购买价值不超过50万元的软件。陈某的父母知道后,明确表示反对。关于委托合同和代理权授予的效力,下列哪一表述是正确的? A.均无效,因陈某的父母拒绝追认 B.均有效,因委托合同仅需简单智力投入,不会损害陈某的利益,其父母是否追认并不重要 C.是否有效,需确认陈某的真实意思,其父母拒绝追认,甲公司可向法院起诉请求确认委托合同的效力 D.委托合同因陈某的父母不追认而无效,但代理权授予是单方法律行为,无需追认即有效 5.甲与乙签订《协议》,由乙以自己名义代甲购房,甲全权使用房屋并获取收益。乙与开发商和银行分别签订了房屋买卖合同和贷款合同。甲把首付款和月供款给乙,乙再给开发商和银行,房屋登记在乙名下。后甲要求乙过户,乙主张是自己借款购房。下列哪一选项是正确的? A.甲有权提出更正登记 B.房屋登记在乙名下,甲不得请求乙过户 C.《协议》名为代购房关系,实为借款购房关系 D.如乙将房屋过户给不知《协议》的丙,丙支付合理房款则构成善意取得 6.甲将一套房屋转让给乙,乙再转让给丙,相继办理了房屋过户登记。丙翻建房屋时在地

2018年监理工程师考试《案例分析》真题和答案[完整版]

案例一: 某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批,在第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2:总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作:①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3:总监理工程师在巡视中发现,施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用,且存在严重安全事故隐患,总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改,并及时报告建设单位。 事件4:工程完工经自检合格后,施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料,申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料,认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格,随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题: 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1:

不妥1,监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法:监理合同签订及收到图之后,总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2,监理规划报法定代表人审批; 正确做法:监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3,第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法:项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2: ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3: (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由:因为存在严重安全事故隐患,总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》,并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后,要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后,施工单位提出复工申请表,总监理工程师审查,经建设单位同意,签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4:

监理工程师考试试题及答案【最新】

监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素,可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中,属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制,按控制的主体划分,政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前,应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位

4.建设工程质量的特性中,“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段,监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定,在正常使用条件下,基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限,合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由( )整理,与会各方会签。

A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关,按施工层次划分的质量控制系统过程,是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前,应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核,该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位,总包单位应尽快与分包单位签订分包协议,并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门

专业监理工程师考核试卷

专业监理工程师考核试卷 姓名专业得分 一、单项选择题(每题1分、共20分) 1、监理实施细则应由 B 编制,经总监理工程师批准,在工程开工前完成,并报建设单位核备。 A.监理员 B.专业监理工程师 C.副总监 D.监理机构 2、工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验,根据相关标准以 B 形式对工程质量达到合格与否做出确认。 A.口头 B.书面 C.评定 D.汇总 3、监理工作是建设管理工作的延伸,监理单位代表建设单位行使所委托的安全、质量、工期、投资、环保控制等相关权力,并将 A 作为工作重点。 A. 工程质量 B.工期 C.安全 D.投资 4、铁路建设工程监理的主要依据是 D 。 A. 国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度;国家和铁道部有关标准、规范、规程。 B. 国家和铁道部对本项目的批复文件。 C. 审核合格的施工图\本工程项目的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同。 D. 以上各项。 5、监理工程师应履行职责不含 D 。 A. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B. 审阅并现场核对施工图。 C. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,编制监理月报。 D. 审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料。 6、监理员应履行职责不含 D 。 A. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 C. 进行旁站监理工作并做好记录。 D. 负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收。 7、旁站是监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的 A 活动。 A. 全过程监督 B.监督 C.现场监督 D.巡视 8、监理规划是由总监理工程师主持编制,经监理单位技术负责人批准,指导项目监理机构全面开展监理工作的 A 文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 9、监理实施细则是根据监理规划,由专业监理工程师编写,经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某—方面监理工作的 ( C 文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 10、工地例会由项目监理机构定期主持召开,有关单位参加,研究落实 A 中相关事宜的会议。 A.委托监理合同 B.工程建设合同 C.施工合同 D.监理过程 11、对施工过程中出现质量问题或质量隐患, B 宜采用照相、录像等手段予以记录,并向承包单位发出整改指令。 A. 总监 B.监理工程师 C.监理人员 D.项目监理机构 12、变更设计是对 A 进行变更的活动。 A.审核合格的施工图 B.工程建设 C.施工合同 D.施工监理 13、按照监理项目部履责考评办法的规定,现场监理由于违规、违纪、监理失职等行为累计被发 2 张红牌后,将予以辞退。 A. 1 B.2 C.3 D.4 14、项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和 B 是否符合强制性标准要求。 A.警示标识 B.安全防护措施 C.消防通道 D.劳动保护用品 15、当运至现场的混凝土发生离

相关文档
最新文档