尾矿库劳务分包合同
新晃县原中兴尾矿库闭库工程
劳务分包合同
劳务发包人：湖南省湘南工程勘察公司新晃县中兴尾矿库闭库工程项目经理部劳务分包人：
1、依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：新晃县原中兴尾矿库闭库工程
工程地点：新晃县原中兴尾矿安坡及酒店塘工区
分包范围：安坡及酒店塘工区劳务分包
提供分包劳务内容：废矿渣转运、边坡修整、边坡及坡顶平整压实、浆砌石挡土墙、浆砌石挡土墙基础开挖、浆砌石排水沟、浆砌石排水沟基础开挖、溪水改道、HDPE土工膜覆盖、坡面喷射砂浆、坡顶覆土、覆土面草皮种植等（具体内容见劳务分包项目单价表）
3、分包工作期限及开始工作日期：安坡工区开工日期2012年月日；结束工作日期为：2012年月日，总日历工作天数为：160天；酒店塘工区开工日期2012年月日；结束工作日期为：2012年月日，总日历工作天数为：100天。整个工程总日历工作天数为160天
4、质量标准工程质量：按有关质量的约定、国家现行的工程质量标准，本工作必须达到质量评定合格等级。
5、图纸
5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工5天前，向劳务分包人提供图纸1套。
6、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人：，身份证号：，电话：
7、劳务发包人义务
7．1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作；
7.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制整体的施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
7.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
7.5、及时提供施工图纸及施工所需周转材料
7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
7.7、负责与监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
8、劳务分包人义务
8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程劳务发包人负责，组
织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程劳务发包人批准后严格实施；
8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、公安等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱、违法乱纪等造成的损失及各种罚款；
11.4、自觉接受工程劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
8.5、按工程劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程劳务发包人办理交工验收；
8.7、妥善保管、合理使用工程劳务发包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
8.8、劳务分包人须服从工程劳务发包人及工程师的指令。
8.9、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9、安全施工与检查
9.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
10、材料、设备供应
10．1劳务分包人应妥善保管、合理使用工程劳务发包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11、工程劳务分包项目及单价表
序号项目名称单位单价（元）备注
一安坡、酒店塘工区
1坝坡削转运矿渣（初平整、碾压）m3
2砌筑石坝拦渣坝、DN80渗滤液塑料排水管、
拦渣坝DN300渗滤液混凝土排水管
m3
3
坝坡喷100mm土钉钢丝网C10（包机械
设备及脚手架）
㎡
11.1、本合同自签订之日起3日内，劳务分包人需向工程劳务发包人支付伍拾万元（500000.00）万元合同履约保证金，工程全部完工并验收合格后发包人在7个工作日内全额返还。
11.2、工程量的确认
劳务分包人按时向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后７天内核实已完工程量（以下称计量），并在计量前２４小时内通知劳务分包人，劳务分包人为计量提供便利条件并派人参加。作为工程价款支付的依据。
11．3、劳务分包人应在工程计量前24小时通知发包人进行计量，承包人不按约定时间通知发包人，致使发包人未能参加计量，计量结果无效。
11.4、因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
11.5、工程款的支付，按总工程量进行计量支付（必须完成总工程量的30%以上予以支付，如未完成总工程量的30%结转完成后支付），在确认计量结果后
7天内，发包人应向承包人支付工程款。
12、施工验收
12．1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程劳务发包人提交完工报告，通知工程劳务发包人验收；工程劳务承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程劳务发包人的相关损失。
13、施工配合
13．1 劳务分包人应配合工程劳务发包人对其工作进行的初步验收，以及工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。
14、劳务报酬最终支付
14．1全部工作完成，经工程劳务发包人认可后14天内，劳务分包人向工程劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
14．2 劳务分包人和工程劳务发包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
15、违约责任
15．1 当发生下列情况之一时，工程发包人应承担违约责任：
（1）工程劳务发包人违反本合同，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
（2）工程劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
15．2 工程劳务发包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息。
16、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程劳务发包人支付1000元的违约金；
（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准或达不到建设单位验收标准，劳务分包人应承担因此所造成的一切损失，直至质量达标。
（3）劳务分包人不按约定履行合同的或严重违反合同或法律、法规的，劳务发包人有权解除合同并要求劳务分包人赔偿因此造成的全部损失。
17、禁止转包或再分包
17．1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则合同履约保证金予以全额扣除同时劳务分包人将依法承担责任。
18、合同解除
18．1 如果工程劳务发包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程劳务发包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。
18．2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约，致使合同无法履行的，劳务发包人和劳务分包人可以解除合同。
18．3 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程劳务发包人要求撤出施工场地。工程劳务发包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
19、合同终止
19．1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程发包人交付劳务作业成果，并经工程发包人验收合格后，本合同即告终止。
21、合同份数
21.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程劳务发包人和劳务分包人各执一份；
22、未尽事宜双方协商解决，补充协议具有同等的法律效应
23、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
工程劳务发包人：（公章）劳务分包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
劳务分包合同协议范本
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
冲孔桩劳务合同协议书
冲孔桩劳务合同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-
机械冲孔桩桩基劳务承包协议 甲方： 乙方： 工程名称： 施工地点： 甲方承接的工程，乙方以自己的专业技术承包该工程的基础冲孔桩施工劳务，为了明确双方权利及义务，经双方平等协商，达成以下协议：第一条：承包内容：本工程设计图所示机械冲孔桩的劳务及机械（包含机械进出场、设备安装、成孔、协助放钢筋笼、孔桩砼浇筑）。 第二条：技术要求：桩径1.0米、1.2米，桩孔深度、桩数满足设计要求。 第三条：质量标准： 1、工程质量必须达到国家规定的“合格标准”。 2、乙方在施工过程中必须严格按照国家质量规范、设计图纸施工；工程质量以业主、设计、监理和建设工程监督站验收为准；达不到合格标准不予以验收，直至达到合格为准，若造成一切损失，均由乙方负责及赔偿。 第四条：工程费用及结算方法 1、工程计量方式 （1）、以现场的回填地平面至桩底的深度计算工程量； （2）、每根桩工程量以总包单位收方为准。 2、工程单价 1、孔直径为：1米以下（含1米），单价：（元/米）。
2、孔直径为：1.2米，单价：（元/米）。 包干费用包括：成孔设备费、人工费、设备安拆费、机具进出场及上下车费。不包括:成孔的水、电费、税收、泥浆的清运及其他技术措施费、现场的移机费。 3、付款方式 乙方设备进入施工场地，安装调试完成后甲方按每台钻机给乙方预付开办费壹万元，桩施工完成后一次性结算，扣除预付费用，付到所完成产值的80%，余款在基础竣工验收完后，一月内一支性全部付清。 第五条：工期及进度 工期：合同范围内工程，乙方人员进场作业之日起至承包工程全部竣工，工期为天，因不可抗拒的自然因素和非乙方原因，则工期顺延。 第六条：甲方责任 1、负责现场“三通一平”水、电、路及场地平整等。提供施工所需水、电、并把施工所需电线接至施工现场100米内使用，并保证施工期间的用水、用电需要，在乙方开工前负责道路畅通、场地平整、作好现场协调工作。提供乙方施工人员的住宿场所。 2、黄泥、片石、排浆由甲方送到施工场地，负责水电费、黄泥、片石、排浆费。 3、测量放出桩的中心点，并负责对桩位进行复核、校验和控制并向乙方提供有关钻孔资料（地质、水文、平面位置图等）进行技术交底，甲方派专人监督施工，如发现问题及时指导并纠正。如因甲方指导或变更所引起的
劳务分包合同(景观工程)
景观工程施工劳务承包合同 劳务作业发包人(以下简称发包人)：云南祥达房地产开发有限公司 劳务作业承包人（以下简称承包人）：云南利鲁环境建设有限公司 为明确双方之间的权利义务关系，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称及概况 1.1工程名称：祥达花园A区景观工程 1.2工程地点：建宁东路延长线祥达花园A区工地 2、劳务作业承包范围及内容 2.1劳务作业承包范围：祥达花园A区红线内所有景观土建及水电工程； 2.2劳务作业内容： 建设工程中的景观设计方案、施工图及有关设计文件、包括设计缺项、漏项及设计变更后所有内容的施工作业。 自土方开挖开始，景观设计方案、施工图及有关设计文件并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料的限额用量文字交底所确定的内容。临时用水、电的（埋）架设（发包人只提供电源至主配电箱，施工用水主管接口，场地内其余用电、用水设施、管线材料及人机费由承包人自理）；见证取样、养护及检测；施工过程中的资料的收集整理、竣工文件的收集整理及验收、存档； 4、承包人委派的管理人员和劳务作业人员 4.1 项目负责人：苏一波（职务：副总经理） 项目经理：张琦技术负责人：高小林 4.2 承包人委派的管理人员必须称职、能胜任工作；管理人员未经发包人同意不得变更；管理人员需承包人公司出具书面委派书。 4.3 承包人委派的劳务作业人员技能、作业人员数量须满足该工程质量、安全、进度、文明施工、环境保
护等方面的需要。 4.4 在劳务作业过程中，承包人必须保证其劳务作业人员相对稳定，不能随意变动。 4.5 承包人应教育其劳务作业人员遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，不得打架斗殴，不得偷盗劳务作业现场的物品等。如经发现，每人每次罚款1000元人民币，并处以警告一次，二次以上每人每次罚款2000元人民币，罚组长5000元，凡参与打架斗殴或偷盗的人全部清退出场，从此不得使用。 5、合同价款 5.1合同价款总额元（人民币），大写壹佰万元正。 5.2合同价款包含以下内容：工人工资、管理费、劳动保护费、各项保险费、利润、承包人提供的材料和工具、文明施工及环保费中的人工费等。 本工程为包干工程，合同价款不予调整（含部分设计漏项、缺项增补及变更等）。 6、劳务作业期限 6.1开工日期：2010 年11月 1 日，完工日期：2011年 3 月10 日。 6.2承包人因自身原因未能于合同约定的劳务作业期限内完工的，每延误一日，应向发包人支付违约金 1000元，并应赔偿发包人因此所受之损失。 7、质量标准 7.1 适用标准、规范的名称： 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》(GJJ/T82-99)《城市园林绿化和园林绿地用植物材料木本科》(CJ/T34)、《市政工程施工质量验收标准》(GB-2001)、《云南省建设工程造价计价规则》(2003版)国家及云南省现行有关标准、规范及强制性条文“工程施工”部份。 7.2 由承包人的原因造成的劳务作业质量达不到合同约定的合格标准，承包人必须予以维修、返工、重做以使其达到合同约定的合格标准，因此产生的费用由承包人承担。承包人因自身原因无法完成的，可以由具有相应资质的其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。维修、返工、重做后，劳务作业质量符合合同约定的合格标准的，发包人应当按照约定支付合同价款；但是，维修、返工、重做后承包人应向发包人支付违约金1000-2000元/次，且劳务作业期限不得顺延。维修、返工、重做后仍然不符合合同约定的合格标准的，除承包人应向发包人支付违约金5000元/次,且劳务作业期限不得顺延外，发包人还有权发出通知解除合同，并有权不予支付合同价款且有权向承包人追索已支付的全部合同价款。如上述不合格事项导致工程无法通过竣工验收的，承包人除承担上述违约责任外，还应当赔偿发包人因此所受损失。 7.3保修期：二年 8、文明作业标准 文明作业要求达到：承包人之劳务作业必须达到云南省及曲靖市关于文明作业的要求，做到工完料尽，施工场地内材料分类堆码整齐，场地内施工道路畅通，建筑垃圾即时清理干净，各种文明施工牌及警示牌要按
建设工程劳务分包合同纠纷案
建设工程劳务分包合同纠纷案 原告：某劳务公司 被告：某建筑工程公司 代理人：蔡俊杰律师 案由：建设工程劳务分包合同 受案单位：北京市朝阳区人民法院 案情简介： 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员： 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案，本律师接受被告的委托，出庭参与诉讼，为履行代理人职责，现根据事实和法律，发表以下代理意见，请合议庭采纳。 总的代理意见：
原告请求的多项费用，在共同委托评估公司所作的评估报告中，已作了评估；且在结款时，双方已在支票根上共同签字，明确劳务费用已全部结清；原告的诉讼请求没有事实和法律根据，应当予以驳回。 具体意见如下： 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 （1）被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务，已将劳务费支付给了原告。 （2）原告在领取最后一笔款时，在支票根已签字言明：“按双方协议，全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项，都已结清了，不再有任何纠纷。 （3）在2006年12月30日的《协议书》中，双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日，也只有十几天的时间，哪里来的2268400元的违约金。 （4）在2006年12月30日的《协议书》中，确定付款日期的同时，未约定违约金，无违约金条款。 2、按照旧合同，原告该项主张也无事实根据 （1）起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书，被告从未收到过； 第二、即使根据合同，双方也无关于默认结算书的约定： 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为：工程承包人确认结算资料后，14日内付款。 第三、实际上，双方共同委托求实公司鉴定的行为，已表明之前双方未有结算确认，否则还要委托鉴定作什么？ 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书，即说明原告所说的确认不成立。 （2）、索赔没有根据
人工挖孔桩劳务分包合同
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工质量验收规范》，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，将甲方承建的人工挖孔桩施工工程分包给乙方。甲方已如实告知了乙方本分包工程地勘、设计等基本情况，为明确双方的责任和权利，特签订本合同。 一、工程地点： 二、承包方式： 包人工、包质量、包安全、包机具（空压机、抽水设备除外）、包辅助材料 三、工期： 1、总工期为天，含法定节假日； 2、开工日期由甲方工程部另行书面通知。 四、承包单价： 1、成孔直径为90cm； 2、以实际成孔深度（上至井圈面，下至扩底），按元/m包干； 3、若遇地质构造，页岩按元/m,尖石按元/m包干。 五、质量保证： 1、施工要求：满足甲方技术交底要求，符合国家现行的施工规范及验收标准，分项工
程合格率达100%。 2、成孔的施工允许偏差，桩心直径为-0，+50mm；桩中心位移偏差5mm。 六、甲方责任 1、为乙方及时提供必要的施工条件（如图纸、水、电、原材料及满足施工要求的场地等），确保工程施工的需要； 2、乙方入场后，对乙方进行安全、质量技术交底； 3、负责现场施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工交验及工程款结算。 七、乙方责任 1、严格按本项目设计规范、质量规范和甲方审批同意的《施工方案》组织施工，承担因本分包工程质量事故所造成的一切损失； 2、严格遵守甲方的现场施工管理制度，负责本分包工程员工的安全教育和管理，所有人员必须经“三级安全教育”，且须经培训合格后上岗，做好事故预防措施，做到安全施工、文明施工，并承担安全事故责任； 3、乙方负责按本分包工程量的大小合理配置管理人员、调配施工人员，保证施工人员充实，队伍稳定，不得随意抽调人员，以满足施工进度要求，禁止招收18周岁以下的未成年人及60周岁以上的老年人，进驻现场施工。 4、负责本分包工程成品、办成品保护，在未验收交付之前发生的损失由乙方自行承担； 5、乙方派往本项目的特种作业人员必须具备相应的专业证书或岗位证书，并持证上岗； 6、工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归堆。每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定范围内集中椎放，便于及时外运。 7、施工过程中杜绝材料浪费，将材料损耗控制在最低点。
北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
劳务分包合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
工程劳务分包协议书
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
人工挖孔桩基础工程劳务分包合同
人工挖孔桩基础工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实和信用的原则，双方就基础工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、劳务承包范围及作业内容： 甲方将该项目的基础人工挖孔桩工程全部劳务项目承包给乙方施工，具体如下：1、基础孔桩土石方的凿挖及外运，护壁钢筋制安、孔桩钢筋制作及安装（包括接头施工）、模板支撑(包含模板及模板辅材)、护壁混泥土搅拌、浇注，桩芯混泥土的浇筑等；施工所需要的各种临时模板、支架（含安全防护）的搭、拆（含材料转运）；防风避雨设施搭建；基础施工时所需排水用的水泵（含附属设施）及排水，挖孔桩施工中的桩内的送风设施、施工工人出入挖孔桩清打扩大头、清扫井底渣子。 2、工具包括：抽水机、切割机、吹风机、石工自行的工、用具；抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、甲方将自来水接至施工现场的总表后的临时用水管及用水相关设施、自身承包工程的钢筋制作安装设施及设备、混泥土的搅拌及振捣设备等在内。 四、质量要求： 乙方必须按施工图设计要求和施工规范、图纸会审纪录、设计变更、技术变更等要求施工，施工质量合格且符合甲方及相关职能部门的检查验收要求。乙方施工中的所有施工人员必须无条件服从建设、监理、甲方现场管理人员及相关职能部门的指挥和安排；若不服从指挥，顶撞管理人员的，罚款元/次；对顶撞管理人员者责令退出工地。甲方通知开会，乙方必须准时参加，如缺席处罚款元/次。严格复查、控制挖桩轴线、垂直度在规范允许范围内；如甲方检查轴线垂直度超出3cm，项目部将处每根桩200.00元罚款；挖孔桩直径超出设计桩径5cm，项目部将处每根200.00元罚款，并按多用 页脚内容1
专业劳务分包合同范本
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
绿化工程施工劳务分包合同
绿化工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行湖北中烟黄鹤楼小镇景观绿化施工劳务分包项目达成一致意见，特签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、预定开工日期：年月日 第二条：施工范围 1、施工范围： 2、施工内容：换种植土，施肥，挖树穴，乔、灌木种植，花、草种植，修剪，支撑，浇水，防病虫害及养护一年（按二级养护计算）。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方以劳务分包的形式进行施工。 第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计50（包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。 (1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。 (2)不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。 2、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式 1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。 2、结算方式： (1)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的5个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。 (4)绿化养护期为一年，甲方应在养护期期满后5个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，并付清余款。 （5）工程的最终造价按实际发生的工程量进行决算。
劳务分包合同样本
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
钻孔桩劳务分包合同
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 工程名称：拉林公路改造工程二标 工程地点：日多乡怎村 工程内容：钻孔及成孔灌桩 工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 ___________ 合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。 第三条工程质量 确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准 一类桩95%以上，杜绝三类桩。
满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训 的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 合同价款清单 1、?、?成孔灌注桩，单价 ___________ 元/米； 2、?成孔灌注桩，单价________ 元/米； 3、?成孔灌注桩，单价________ 元/米; 其它： _______________________________________________________________________ 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 甲方的责任和权利 在整个工程实施期间对施工安全、质量、进度有指挥和管理权负责施工图的审核及技术交底。负责申报设计变更和对业主的验工计价。 指导施工项目间的工序衔接。 对乙方驻工地代表在施工期间中组织不力，影响工程建设的，甲方有权要求乙方更换驻地代表。 由于乙方施工的工程质量不合格，甲方人员、监理工程师和业主检查工程师有权拒绝收
劳务分包合同(通用版)
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
劳务分包合同专用条款
合同条款专用部分 1．一般规定 1.1 词语定义 1.1.16 区段 1.3 书面形式 1.3.4 承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码：邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 劳务分包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码：邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 5．技术标准和要求 5.1 除执行总承包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准，其他约定：6．图纸 6.1 图纸 6.1.1 承包人应当向劳务分包人提供图纸的日期及图纸套数： （1）提供时间： （2）提供套数： 8．承包人 8.1 承包人义务 8.1.14 其他义务： 8.2 承包人代表 8.2.1 承包人委派常驻现场的代表为： 承包人项目经理姓名： 承包人安全员姓名： 9．劳务分包人 9.1 劳务分包人义务 9.1.14 应履行其他义务： 9.2 劳务分包人代表 9.2.1 劳务分包人委派常驻现场的代表为： 班组长姓名： 11．工程暂停 11.2 工程暂停的责任 11.2.2 具体约定： 12．工程质量 12.1 双方关于分包工程质量标准的约定： 12.3 质量目标及相关创优目标约定： 13. 安全文明施工 13.6 安全处罚： 13.7 安全协议执行： 13.11 承包人提供的防护用品： 劳务分包人配备的防护用品： 13.14 安全保证金 本分包工程的安全保证金的额度
支付时间 14. 合同价款 14.1 本合同价款采用种方式确定。 （1）采用第14.1条第（1）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： ，单价为元/工日，共工日； ，单价为元/工日，共工日； ，单价为元/工日，共工日。 本分包合同价款内容包含 （2）采用专用条款14.1第（2）种方式计价的，综合工日单价为元/工日，共工日。 本分包合同价款内容包括：。 其他补充： 1、因承包人的原因造成连续停工7天（含7天）以下的，承包人不予补偿停工费用；连续停工7天以上的，双方根据实际情况约定标准，按元/人?天给予停工补偿。 2、因劳务分包人原因造成承包人提供的施工机械和工器具损坏或丢失，劳务分包人需按市场价赔偿承包人的损失。 16. 合同价款的支付 16.1 承包人向劳务分包人支付劳务分包费用的时间和方式： 17．劳务分包结算 17.2 报酬发放保证金 报酬发放保证金的额度 支付时间 17.4 尾款 尾款的额度 支付时间 20．保险 20.5 保险其他约定： 22．争议 22.1 争议解决方式 22.1.1 本劳务分包工程的争议解决方式约定采用如下第种方式： （1）向仲裁委员会申请仲裁； （2）向人民法院起诉。 补充条款： 1、专业分包人需要履行的国家电网公司制度文件、规程标准目录
人工挖孔桩劳务合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-5916-31 人工挖孔桩劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
人工挖孔桩劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：____（以下简称：甲方） 承包方：____（以下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其它 有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项 协商达成一致，订立本合同。 一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容： 1、乙方承包工程范围： ____工程设计范围内人工挖孔桩。保质保量、 按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。 2、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容： 1）乙方包人工、包辅助材料和工器具（如人工挖 孔桩搅架、空压
机及其胶管、风镐和二级箱体以外的开关箱、电线、送风等，桩护壁模板及支撑系统、石方钻眼的工器具等）； 2）对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运 到该桩孔2米以外甲方指定位置堆放； 3）桩护壁钢筋绑扎、支拆模板； 4）浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实； 5）无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理及质监单位对 成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作；无条件听从业主、监理、甲方安排和指挥； 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
勘察设计劳务分包合同样本
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
劳务分包合同完整版本
劳务分包合同 甲方将新建雅泉小学项目承包给乙方施工，为明确双方 职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：绥阳县新建雅泉小学 工程地点： 贵州省绥阳县洋川镇雅泉村 建筑面积: 结构类型：异性剪力墙框架结构 第二条 乙方承包范围及单价 方。 甲方：江西昌南建设集团 （以下简称甲方） 乙方：（主要负责人）： （以下简称乙方） 平方米 1、 承包单价 1） 正负零以上工程经验收单位验收，分部分项工程达 到合格， 模板工程按建筑面积计算共计 2） 基础模板按混凝土接触面积每平方 元/平方计
算。 3）二次结构按混凝土接触面积每平方元/平方计算。 4）民工活动板房甲方提供6间板房（4间由甲方负责另 2间由乙方提供50%价格）。其他人员住宿甲方不负责，由乙方自行解决。 5）木工按建筑面积包工包料元/平方计算。 2、承包范围模板工程：图纸中从基础工程、主体工程等项目所需要木工安装工程; 1）模板制作安装，乙方使用的一切工具、机械等。 2）乙方提供工程基础、主体、二次结构所需的任何材 料及机械（模板、木方、对拉螺杆、内撑、铁丝、钉子等。 3、承包方式1 ）以上模板工程甲方均按包工包料形式承包给乙方。 2）上述价格包含人工、材料费用、乙方使用的一切工 具、机械、工人的劳保费、保证文明施工费用的措施费、材料保管费、机械维修费、场内装卸、转运、堆码、清理等。
3）木工班组、钢筋班组必须出技术人员或带班人配合 放线，不另计价。 4）以上班组人员的安保措施（安全帽、安全带）自行 提供，甲方不负责。 5）以上承包内容由于乙方原因，出现质量事故影响分 部工程未达到合格、自行整改至合格为止。 第二条付款方式: 1、乙方需缴纳工程保证金，元大写元人民币。 2、地下室分三段做完，混凝土浇筑到平方，甲 方返还乙方保证金元，主体完工甲方全款退还保证 金，并将工程款拨付到80%。 3、主体经有关部门初步验收后，甲方15日内需按工程 总价的85%支付给乙方。如未能支付，甲方发现必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。 4、工程竣工验收之后付款至全部款项的97%，在30天 内如未能支付，甲方必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。余款在1年之内全部支付。 第四条安全施工及安全。