浙江省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
浙江省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、施工期的起始日是__。
A．合同内约定的开工日
B．合同签字日
C．“开工令”中指明的应开工日
D．双方协商确定
2、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级
B．监理业务跨部门的
C．本部门乙、丙级
D．兼承监理业务的
3、按有关规定的精神，在监理工作过程中，__应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。
A．监理单位
B．承建单位
C．建设单位
D．建设单位与监理单位
4、工程材料、构配件、设备报审表中的附件，不包括下列。
A：工程材料、构配件、设备清单
B：质量证明文件
C：自检结果
D：检验制度
E：工程变更单
5、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是。
A：招标投标制
B：合同管理制
C：工程监理制
D：项目法人负责制
E：专业监理
6、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。
A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求
E：专业监理
7、2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，
定金为合同价的20％。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为万元。
A：100
B：99．9
C：99．8
D：99．6
E：专业监理
8、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。A：发包人承担全部费用，工期相应顺延
B：发包人承担全部费用，工期不予顺延
C：承包人承担全部费用，工期不予顺延
D：承包人承担全部费用，工期相应顺延
E：专业监理
9、建设工程文件档案资料的特征不包括。
A：继承性和时效性
B：全面性和真实性
C：集中性和无序性
D：多专业性和综合性
E：工程保险金
10、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师
B：应经建设行政主管部门批准
C：应经工程师批准
D：需承包人书面通知发包人
E：专业监理
11、《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应短期保存的监理文件是。A：项目监理机构总控制计划
B：供货单位资质材料
C：有关造价控制的监理通知
D：工程竣工总结
E：工程保险金
12、下列对于应急费的阐述，正确的是。
A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金
B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长
C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用
D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A：5％
B：10％
C：15％
D：20％
E：工程保险金
14、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。
A：凭据法
B：估价法
C：均摊法
D：分解计量法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A：1
B：2
C：3
D：5
E：工程保险金
16、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍见表2-9。则流水施工工期为天。
A：23
B：22
C：21
D：20
E：自我评定
17、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家制度。
A：决策
B：评议
C：审定
D：验收
E：工程保险金
18、监理单位是从__的角度出发对工程进行质量控制。
A．建设工程生产者
B．社会公众
C．业主或建设工程需求者
D．项目的贷款方
19、裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于__天。
A．80
B．100
C．120
D．140
20、关于保证人资格的说法，正确的是。
A：企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B：企业法人的分支机构一律不得作为保证人
C：医院可以作为保证人
D：学校不得作为保证人
E：专业监理
21、在施工合同履行中，发包人按合同约定贝毛买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失
B：发包人承担损失责任
C：承包人负责赔偿损失
D：发包人与承包人共同承担损失责任
E：专业监理
22、监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应。
A：确定设计委托方式及设计合同形式
B：编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C：落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D：建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
E：自我评定
23、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件
B．建设工程监理文件
C．建设工程验收文件
D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料
24、招股说明书属于。
A：要约
B：承诺
C：投标须知
D：要约邀请
E：工程保险金
25、下列选项属于合同法律关系内容的是。
A：主体
B：权利
C：对象
D：客体
E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。
A.关键线路有2条
B.工作1—3与工作3—6的总时差相等
C.工作4—7与工作5—7的自由时差相等
D.工作2—6的总时差与自由时差相等
E.工作3—6的总时差与自由时差不等
2、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。
A．勘察设计单位项目负责人
B．质量监督机构负责人
C．施工单位技术、质量部门负责人
D．业主代表
E．专业工程师
3、工程项目竣工后，应及时组织等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。
A：招标中介机构
B：设计单位
C：施工单位
D：工程监理单位
E：设备供应单位
4、某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展则截止到第8周末。
A：工作A已完成
B：工作B的实际进度拖后2周
C：工作C的实际进度正常
D：工作D尚未开始
E：工作E的实际进度正常
5、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明__。A．数据分布集中程度高
B．离散程度大
C．均值对总体的代表性差
D．离散程度小
E．数据分布集中程度低
6、单位工程质量验收合格应符合下列规定__。
A．单位工程所含分部工程的质量均应验收合格
B．质量控制资料应完整
C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料基本完整
D．主要功能项目的抽查结果有些不符合相关专业质量验收规范的规定
E．观感质量验收应符合要求
7、某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第3周末及第6周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（）。
A.工作A和工作D在第4周至第6周内实际进度正常
B.第3周末检查时预计工期拖后1周
C.第6周末检查时预计工期拖后1周
D.工作B和工作E在第4周至第6周内实际进度正常
E.第6周末检查时工作G实际进度拖后1周
8、对于施工单位报送的工程开工报审表，总监签发前需要具备的条件包括。
A：施工组织设计已由总监理工程师签认
B：设计交底和图纸会审已完成
C：施工单位现场环境保护体系已建立
D：进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
E：所有的工程材料已落实
9、在建设工程施工阶段投资控制中，进行偏差分析的方法有__。A．横道图法
B．网络图法
C．表格法
D．挣值法
E．赢值法
10、绘制双代号网络图时，节点编号的原则是。
A：不应重复编号
B：可以随机编号
C：箭尾节点编号小于箭头节点编号
D：编号之间可以有间隔
E：虚工作的节点可以不编号
11、对项目监理机构审核时，人员配备方案应从方面进行审查。A：派驻监理人员的实际水平
B：派驻监理人员的专业满足程度
C：人员数量的满足程度
D：派驻现场人员计划表
E：专业人员不足时采取的措施是否恰当
12、对建设单位而言，平行承发包模式的主要缺点有__。
A．协调工作量大
B．投资控制难度大
C．不利于缩短工期
D．质量控制难度大
E．选择承包方范围小
13、下列属于招标控制价的审查内容的是。
A：编制依据是否正确
B：清单列项是否齐全
C：费用表格是否规范
D：承包范围
E：各费用的计算基础是否正确
14、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括。
A：决策
B：领导
C：战略
D：顾客与市场
E：资源
15、关于抵押的说法，正确的有。
A：抵押不转移抵押物的占有
B：抵押人不再负有保管抵押物的义务
C：抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效
D：抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可
E：抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押
16、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。
A：工程质量保修范围
B：质量保修期限
C：保修金数额
D：发包人的保修通知书格式
E：施工质量责任的保修金扣留方式
17、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作__。
A．特殊专业工程不允许分包
B．主体工程的施工任务不允许分包
C．安装工程的施工不允许分包
D．只允许一家分包人进行分包
E．主要工程量必须由承包人完成
18、《中华人民共和国建筑法》中对承包的禁止性规定包括__。
A．超越本企业资质承担工程
B．用其他建筑施工企业的名义承担工程
C．将承包的工程全部转包给他人
D．将承包的工程肢解后以分包的名义转包
E．将承包的工程进行分包
19、物资供应计划按其内容和用途，主要有。
A：物资需求计划
B：建设单位采购供应
C：申请与订货计划
D：专门物资采购部门供应
E：采购与加工计划
20、监理单位对投资控制的技术措施是__。
A．合理确定标底
B．推行优化设计
C．质量价格比选
D．审核施下方案
E．严格事前监督
21、风险管理的主要环节包括。
A：风险识别
B：验收
C：风险分析与评价
D：风险对策的决策
E：风险对策实施的监控
22、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于__。
A．参与监理工作人员的业务专长和经验
B．是否遵循了规范化的管理程序和方法
C．监理工作的内容和范围
D．参与监理工作人员的创新想像力和风险意识
E．监理招标的成功与否
23、监理工程师在施工图设计阶段的监理工作有__。
A．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告
B．对施工图进行修正
C．编写工作总结报告，整理归档监理资料
D．审核设计概算的合理性和准确性，并提出审核报告
E．对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告
24、【例6·多选题】下列可以导致委托代理关系终止的是。
A：被代理人取得或恢复民事行为能力
B：被代理人取消委托或代理人辞去委托
C：代理期限届满或代理事项完成
D：作为代理人或被代理人的法人终止
E：代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
25、招标控制价的编制步骤包括。
A：准备工作
B：分部分项工程费的确定
C：措施项目的确定
D：其他项目费用的确定
E：利润的确定
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师
总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执
监理工程师报考条件
2019年杭州市监理工程师报考条件及考试时间 2019监理工程师报考条件 监理工程师考试是全国统一规划和组织的执业资格考试，考生需通过考试及资格审核之后方可领证注册执业。希望报考2019年监理工程师考试的考生，快来了解一下2019年监理工程师报考条件吧，以下是具体内容： 目前2019年全国监理工程师考试报考条件尚未公布，各位考生可先参考2018年全国监理工程师报考条件。 2018年全国监理工程师报考条件 （一）凡中华人民共和国公民，遵纪守法，具有工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）学历，并符合下列条件之一者，可申请参加监理工程师执业资格考试。 1、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 （二）对从事工程建设监理工作并同时具备下列四项条件的报考人员，可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》两科。 1、1970年以前含（1970年）工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）毕业; 2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务; 3、从事工程设计或工程施工管理工作15年以上（含15年）; 4、从事监理工作一年以上（含一年）。 （三）根据人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》（国人部发〔2005〕9号）文件精神，自2005年度起，凡符
合监理工程师执业资格考试有关规定的香港、澳门居民，均可按照规定的程序和要求，报名参加相应专业考试。 香港、澳门居民申请参加监理工程师执业资格考试，在报名时应向报名点提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书，以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。 请持续关注优路教育监理工程师频道，及时获取2019年监理工程师考试信息。 报名与学习中心地址：杭州市西湖区文三路508号天苑大厦1803室 常年招生，信息常年有效，欢迎来电、来校、在线客服咨询最新开班报名信息。 《建设工程监理案例分析》科目为主观题，在专用答题卡上作答，考生在答题前要认真阅读试卷封二的应试人员注意事项和专用答题卡首页的作答须知，使用规定的作答工具在答题卡划定的区域内作答。其余3个科目为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，须携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。 注意事项
2020年最新监理工程师考试试题库 (河北)
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系
2019年监理工程师合同管理真题及答案
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
(完整版)建设工程监理合同范本
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
监理工程师资格考试题库
注册监理工程师考试题库(建设部) 第一章建设工程监理制度 1.【模拟题】建设工程监理单位是受（）的委托在其授权范围内从事专业化服务活动。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.勘察设计单位 D.项目法人 2.【2012 年·单选题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（）。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.政府部门监督管理的需要 D.施工单位提升管理的需要 3.【模拟题·多选题】建设工程监理实施的依据包括（）。 A.法律法规 B.工程建设所采用得推荐性标准 C.批准的施工图设计文件 D.建设工程监理合同 E.建设工程分包合同 4.【2016 年·多选题】项目监理机构开展监理工作的主要依据有（）。 A.与工程有关的标准 B.监理合同 C.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同 D.工程设计文件 E.施工分包单位编制的施工组织设计 5.【2016 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的基本职责 B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权 C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施 D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系 6.【2012 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位 B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理 C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同 D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为 本小节答案：1.D 2.A 3.ABCD 4.ABD 5.B 6.D 【建设工程监理的性质】 1.【2014 年·单选题】建设工程监理的性质可概括为（）。 A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 2.【2017 年·多选题】关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。 A.服务型 B.科学性 C.独立性 D.公平性 E.公益性 3.【2016 年·单选题】工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公平性 4.【模拟题·多选题】下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有（）。 A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法 B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权 C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系 D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务 E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益 本小节答案：1.C 2.ABCD 3.B 4.ABD 1.【2016 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500 万元的（）项目必须实行监理。 A.供水工程 B.邮政通信 C.生态环境保护 D.体育场馆 2.【2014 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中必须实行监理的是
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及参考答案文字版
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及参考答案文字版 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（）。 A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担责任 3.关于抵押的说法，证券的是（）。 A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.徒弟所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。 银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。 A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 5..关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。 A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 6.关于合同形式的说法，正确的是（）。 Ａ.合同法对合同形式的要求是以要是为原则
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)-(1)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)- (1) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）：_________________________________________________ 监理人（全称）：________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规，遵循平等、白愿、公平和诚信的原则，双方就下 述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况 1. 工程名称：—； 2. 工程地点：; 3. 工程规模：; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工 程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：曾土海,身份证号码： 330822196310232 ，注册号：33014609。 五、签约酬金 签约酬金（大写）贰拾伍蔼元整（￥ 250000 ）。 结算方式： 1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间， 按建筑面积每平方拾元。 2、所有附属按决算0.9个点给予结算 1.监理酬金：/。 2.相关服务酬金： /。 其中：
浙江监理工程师考试大纲
附件一： 浙江省监理工程师考试大纲 浙江省监理工程师考试分为二个科目，即科目一：建设工程监理基础理论知识之一（概论篇、合同篇、安全篇），考试时间：150分钟，满分150分，其中：概论篇约占40%，合同篇约占30%，安全篇约占30%。科目二：建设工程监理基础理论知识之二（质量控制篇、投资控制篇、进度控制篇），考试时间150分钟，满分150分，其中质量控制篇约占40%，投资控制篇约占30%，进度控制约占30%。 本大纲对浙江省监理工程师应具备的知识和能力划分为“了解”、“熟悉”和“掌握”三个层次。各科目考试大纲如下： 科目一：建设工程监理基础理论知识之一 （概论篇、合同篇、安全篇） 考试目的 通过本科目考试，检验考生了解、熟悉和掌握建设工程合同管理；建设工程监理；建设工程安全生产管理等内容的基本理论、方法，以提高考生的监理理论水平及解决实际问题的能力。 考试内容 一、建设工程监理制度 了解：建设工程监理的法律地位 熟悉：建设工程监理相关制度、建设工程监理的责任 掌握：建设工程监理涵义及性质、工程建设程序 二、建设工程监理相关法律、法规、规范与收费标准 了解：《建设工程监理与相关服务收费标准》的主要内容 熟悉：建设工程监理相关法律 掌握：《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013的主要内容、建设工程监理相关行政法规 三、工程监理企业与注册监理工程师 了解：工程监理企业资质管理、监理工程师资格考试和注册 熟悉：工程监理企业经营活动准则、注册监理工程师执业和继续教育 掌握：注册监理工程师职业道德、工程监理企业组织形式
四、建设工程监理组织 了解：建设工程监理委托方式 熟悉：建设工程监理实施程序和原则、项目监理机构的设立 掌握：项目监理机构人员配备及职责分工、项目监理机构组织形式 五、监理规划与监理实施细则 了解：监理规划编写的依据、监理实施细则编写的依据 熟悉：监理规划报审、监理实施细则报审 掌握：监理规划编写的要求、监理实施细则编写的要求、监理规划主要内容、监理实施细则主要内容 六、建设工程监理工作内容和主要方式 了解：巡视、平行检验 熟悉：信息管理、见证取样、旁站 掌握：目标控制、合同管理、安全生产管理、组织协调 七、建设工程监理文件资料管理 了解：建设工程监理主要文件资料分类 熟悉：建设工程监理主要文件资料编制要求、建设工程监理文件资料管理要求 掌握：建设工程监理基本表式及其应用说明、建设工程监理文件资料管理职责 八、建设工程合同管理法律基础 了解：建筑工程一切险。 熟悉：代理关系。 掌握：合同法律关系；合同担保。 九、建设工程施工招标 了解：投标人资格审查。 熟悉：施工招标方法。 掌握：施工评标程序。 十、建设工程施工合同管理 了解：施工合同标准文本；施工准备阶段合同管理。 熟悉：施工合同的订立；施工分包合同管理。 掌握：施工阶段的合同管理；竣工和缺陷责任期阶段的合同管理。 十一、建设工程监理招投标与合同管理 了解：建设工程监理招标方式和程序、建设工程监理评标内容和方法 熟悉：建设工程监理投标工作内容、建设工程监理合同订立 掌握：建设工程监理投标策略、建设工程监理合同履行 十二、建设工程设计施工总承包合同管理
2018年监理工程师考试《合同管理》真题解析
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理
D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）
浙江省专业监理项目工程师考试题目
省监理工程师考试题库(新教材版) 1. 建设工程监理单位的行为主体是（）。 A.建设单位B.工程监理单位 C.建设主管部门 D.质量监督部门 2. 合同法律关系的构成包括（）。A.主体 B.客体 C.程序 D.容 E.担保 3. 根据《建设工程监理规》，监理规划应（）。A.在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位 B.在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位 D.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位 4. 我国《建设工程施工合同（示文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人 B.施工合同的承包人 C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建和施工合同的发包人 5. 工程监理企业应当组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，这体现了建设工程监理的（）。 A.服务性B科学性 C.独立性 D.公正性 6. 根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（）。A.维修工程 B.缓建工程 C.改建工程D.扩建工程 E.停建工程 7. 法人应当具备的条件有（）。 A.依法成立 B.有必要的财产和经费 C.有自己的组织机构D.有自己的名称、场所 E.能够独立承担无限民事责任 8. 下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（）。A.使用注册监理工程师的称谓 B.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.依据本人能力从事相应的执业活动 9. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期限届满 10.《建设工程安全生产管理条例》对注册执业人员违规行为规定了处罚法，下面说确的是（）A．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业3 个月以上1 年以下B．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停
监理工程建设合同管理练习题二十六
监理工程建设合同管理练习题二十六 1、索赔按目的划分包括( )。 A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔 2、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，( )。 A、当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B、仲裁机构可裁定变更该合同 C、仲裁机构可裁定撤销该合同 D、应移交法院判定变更该合同 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。 A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C、应由承包商和指定分包商共同承担责任 D、应由指定分包商直接对业主承担责任 4、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为( )。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 5、采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。 A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、项目经理 6、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括( )。 A、仲裁申请书 B、请求仲裁的意思表示 C、仲裁事项 D、选定的仲裁员 E、选定的仲裁委员会 7、设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括( )。 A、向施工单位进行设计交底 B、组织设计成果的鉴定和验收 C、确定所设计工程的合理使用年限 D、提供设计依据的文件和基础资料 E、按设计审查会提出的意见完善设计文件 8、设备制造阶段的监理任务包括( )。 A、使用原材料质量的确认 B、制造过程重要试验结果的质量确认 C、审查供货方提供的月报表
D、对发运设备前包装质量的检验 E、货物运抵现场后进行开箱检验 9、可以通过合同约定的担保方式包括( )。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 E、定金 10、设计招标的特点主要表现在( )方面。 A、开标时仅公布报价金额 B、在投标书内写明实施计划 C、按照工程量清单中的规定工程量填报单价 D、评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性 E、要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案
2020年新编浙江省专业监理工程师考试题目名师精品资料
浙江省监理工程师考试题库(新教材版) 1. 建设工程监理单位的行为主体是（）。 A.建设单位B.工程监理单位 C.建设主管部门 D.质量监督部门 2. 合同法律关系的构成包括（）。A.主体 B.客体 C.程序 D.内容 E.担保 3. 根据《建设工程监理规范》，监理规划应（）。A.在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位 B.在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位 D.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位 4. 我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人 B.施工合同的承包人 C.施工合同发包人和承包人 D.工程项目的代建方和施工合同的发包人 5. 工程监理企业应当组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，这体现了建设工程监理的（）。 A.服务性B科学性 C.独立性 D.公正性 6. 根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（）。A.维修工程 B.缓建工程 C.改建工程D.扩建工程 E.停建工程 7. 法人应当具备的条件有（）。 A.依法成立 B.有必要的财产和经费 C.有自己的组织机构D.有自己的名称、场所 E.能够独立承担无限民事责任 8. 下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（）。A.使用注册监理工程师的称谓 B.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.依据本人能力从事相应的执业活动 9. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期限届满 10.《建设工程安全生产管理条例》对注册执业人员违规行为规定了处罚方法，下面说法正确的是（）A．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业3 个月以上1 年以下B．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业6 个月以上1年以下C．情节严重的，吊销执业资格证书， 10 年内不予注册D．造成重大安全事故的，终身不予注册E．构成犯罪的；依照刑法有关规定追究民事责任 11. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目实行（）。A.审批制 B.核准制 C.备案制 D.公示制 E.招标制 12. 根据《标准施工文件》，若合同约定不一致时，优先级别最高的是（）。A.中标通知书 B.通用合同条款 C.工程量清单 D.合同协议书 13. 根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是（）。A.在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 B.接收继续教育，努力提高执业水准 C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D.依据本人能力从事相应的执业活动 14. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是（）。 A.地震灾害导致施工暂停 B.恶劣气候影响施工安全 C.社会动乱影响施工进度 D.图纸设计错误导致的工程返工 E.合同当事人违约 15. 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，下列说法正确的是（）。A.监理机构更换总监理工程师需要经建设单位同意B.监理机构更换总监理工程师代表只需要通知建设单位C.监理机构更换专业监理工程师需要经建设单位同意 D.建设单位更换其代表只需提前通知监理单位 E.项目监理机构可要求施工单位调换其不能胜任的工作人员16. 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是（）。A.建筑面积4100 ㎡的影剧院项目 B.建筑面积45000 ㎡的住宅项目C.总投资额2800 万元的新能源项目 D.总投资额2700 万元的社会福利项目 17. 在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保 B.保证担保 C.抵押担保 D.质押担保
监理工程师案例分析试题及答案
05年监理工程师——案例分析试题及答案 2006-3-14 11:31考试中心【大中小】【打印】【我要纠错】 一、某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下： （1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作； （2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施； （3）由总监理工程师代表主持修订监理规划； （4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议； （5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。 在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。 项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装 单位分包。 甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。 问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处，写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》 写出正确做法。 3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什 么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。 4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做 法。该费用损失应由谁承担？ 一、答案及评分标准（20分） 1、（1）妥当（0.5分）。 （2）不妥（0.5分）； 正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1 分）。 （3）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。 （4）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。 （5）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。 2、不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）； 正确做法：项目监理机构（或总监理工程师）提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据（1分）。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议 为依据（2分）。 3、不正确（0.5分）； 理由：依据有关规定，项目监理机构对工程分包单位有认可权（1分）。 程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表（1分）和分包单位的有关资料（2分）；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认（1.5 分）。 4、不妥之处：由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请（0.5分）； 正确做法：甲安装分包单位向总承包单位提出（1分），再由总承包单位向项目监理机 构提出（1分）。 费用损失由建设单位承担（1分）。
监理工程师《建设工程合同管理》真题答案及解析
2014年度全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（ D ）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C．减少建筑领域的经济违法? D．降低不可抗力发生的频率? 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（ C ）。? A．合同法律关系可以没有内容? B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体? C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭? D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭? 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（ B ）。? A．自然人? B．项目经理部? C．设计事务所? D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（ B ）。? A．法定代理? B．委托代理? C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（ C ）。?
A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理? D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务? 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（ D ）为抵押合同。? A．建设用地使用权? B．土地承包经营权? C．正在建造的建筑物? D．机械、车辆? 7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（ A ）。? A．能够留置的财产仅限于动产? B．材料采购合同可以采用留置担保? C．施工合同可以采用留置担保? D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ A ）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同? D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（ D ）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾?
关于浙江省监理工程师能力培训与考核的请示
附： 浙江省监理工程师职业能力管理办法 第一章总则 第一条为加强对工程建设监理工作的管理，规范监理人员从业行为，提高监理人员从业能力，确保建设工程质量安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《浙江省建设工程监理管理条例》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。 第二条在本省行政区域内从业的浙江省监理工程师及对浙江省监理工程师的管理，适用本办法。 第三条本办法所称浙江省监理工程师是指取得《浙江省监理工程师证书》，并在工程建设中从事监理工作的人员。 本办法所称浙江省监理工程师的管理是指对浙江省监理工程师的从业考试、证书核发、继续教育和监督管理。 国家注册监理工程师的执业资格考试、注册、执业、继续教育和
监督管理等按照人事部和建设部有关规定执行。 第四条浙江省建筑业管理局对浙江省监理工程师实施统一管理。各市、县(市、区)建设行政主管部门对本辖区内浙江省监理工程师的从业行为实施监督管理。 委托浙江省建设监理协会负责实施浙江省监理工程师的培训、考试报名、证书申请与变更受理、继续教育等具体工作。 第二章从业考试 第五条浙江省监理工程师从业应达到行业从业能力标准要求，取得《浙江省监理工程师证书》。 第六条浙江省监理工程师考试以书面考试形式进行，由浙江省建筑业管理局统一组织、统一命题、统一阅卷、统一公布合格人员名单。 第七条符合下列条件之一，可申报浙江省监理工程师从业考试： （一）具有工程建设相关专业的中级及以上职称； （二）工程建设相关专业大学本科毕业，工作3年及以上；
（三）工程建设相关专业大专毕业，工作5年及以上； （四）工程建设相关专业中专毕业，工作8年及以上并从事监理工作3年以上。 第八条报名参加浙江省监理工程师考试，应提交下列资料：（一）浙江省监理工程师考试报名表（见附件一）； （二）身份证（原件、复印件）； （三）最高学历证书（原件、复印件）； （四）符合第七条第（一）项申请报名的应提供工程建设相关专业的技术职称证书（原件、复印件）。 第九条参加浙江省监理工程师从业考试，按照下列程序办理：（一）由所在单位组织具备考试条件的人员进行申报，并将符合考试条件的人员名单汇总后（见附件二），连同本办法第八条规定的材料，一并报浙江省建设监理协会。 （二）浙江省建筑业管理局组织考试，公布合格人员名单，并发给考试合格证明。 第三章证书管理
监理工程师考试题库.doc
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、