广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。

A：原设计人对变更的设计不承担责任

B：该部分设计成果需经原设计人审查批准

C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

E：专业监理

2、监理实施细则编写的依据不包括。

A：监理规划

B：与专业工程相关的标准

C：施工组织设计

D：专项施工方案

E：工程保险金

3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。

A：2

B：3

C：5

D：15

E：工程变更单

4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。

A．3

B．4

C．5

D．6

5、检验批和分项工程应由组织验收。

A：项目经理

B：项目专业质量检验员

C：监理工程师

D：项目专业技术负责人

E：工程变更单

6、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。

A：招标人给予书面解答

B：招标人答复作为招标文件的组成部分

C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准

D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源

E：专业监理

7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。

A：索赔通知书

B：索赔依据

C：索赔意向通知

D：施工现场的记录

E：专业监理

8、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，其他项目费中的暂列金额由根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。

A：建设单位、建设单位

B：建设单位、设计单位

C：建设单位、监理单位

D：建设单位、施工单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。

A：合同的当事人

B：合同双方的权利

C：合同双方的义务

D：合同的标的

E：专业监理

10、项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括。

A：编制投资估算

B：组织设计招标

C：协助评审投标书

D：协商确定工程变更的价款

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括。

A：直接工程费

B：企业管理费

C：利润

D：税金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。

A：审批制

B：核准制

C：登记制

D：备案制

E：工程保险金

13、关于设计招标，下列说法错误的是。

A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C：设计招标应采用设计方案竞选的方式

D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

E：专业监理

14、下列认证合格标志中，只能用于宣传不能用在具体的产品上的是__。

A．方圆标志

B．3C 标志

C．长城标志

D．质量管理体系认证标志

15、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全__制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

A．合同管理

B．施工技术交底

C．质量的预控

D．质量的检验

16、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。

A：建设全过程

B：决策阶段

C：设计阶段

D：施工阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、主动控制也可以表述为__。

A．反馈控制

B．前馈控制

C．闭环控制

D．事后控制

18、一个建设工程由多个单位工程组成时，应按组卷

A：阶段

B：专业

C：分部工程

D：单位工程

E：工程保险金

19、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。

A：施工设备

B：工料价格指数

C：施工顺序

D：施工方法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是__。

A．建设行政主管部门

B．工程质量监督机构

C．监理单位

D．建设单位

21、通过有可能发现此前尚未识别出的重要风险。

A：风险调查

B：经验数据

C：流程图

D：初始清单

E：工程保险金

22、关于承担违约责任的说法，正确的是。

A：无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C：合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D：因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

E：专业监理

23、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是。

A：落实质量控制责任

B：制定质量控制协调程序

C：严格质量控制工作流程

D：协助完善质量保证体系

E：工程保险金

24、某单代号网络图，有多项开始工作和结束工作，则该网络图。

A：起点节点为实工作，终点节点为实工作

B：起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作

C：起点节点为虚拟工作，终点节点为实工作

D：起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作

E：自我评定

25、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是。

A：两者订立的情形不同

B：两者的法律后果不同

C：当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D：当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

E：专业监理

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列属于监理规划中工程质量控制经济措施及合同措施的有。

A：达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金 B：建立健全项目监理机构

C：协助完善质量保证体系

D：严格事前、事中和事后的质量检查监督

E：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款

2、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。

A：匀速进展横道图比较法

B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法

D：前锋线比较法

E：香蕉曲线

3、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括__。

A．建立进度控制目标体系

B．审查承包商提交的进度计划

C．建立进度信息沟通网络

D．编制进度控制工作细则

E．及时办理工程款预付手续

4、就监理单位内部而言，监理规划的主要作用表现在__。

A．为承揽监理业务服务

B．指导项目监理机构全面开展监理工作

C．作为内部考核的依据

D．作为业主确认监理单位履行合同的依据

E．作为内部重要存档资料

5、Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的无形效益包括。

A：费用降低

B：质量提高

C：工作积极性提高

D：承包单位社会信誉提高

E：避免争议和诉讼的产生

6、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。

A：承包范围大，竞争不激烈

B：合同总价较低

C：可以提高项目的经济性

D：从价值工程角度可以取得明显的经济效果

E：从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果

7、工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。

A．审核项目总进度计划

B．审核设计总进度计划

C．审核各专业工程的出图计划

D．提供设计基础资料

E．监督设计进度计划的实施

8、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括。

A：工程本身的损害

B：由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C：由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D：承包方人员伤亡

E：承包人停工损失

9、国际咨询工程师联合会(FIDIC)所规定的首选行为准则除了“对社会和咨询业的责任”之外，还包括以下几方面要求。

A：独立性

B：能力

C：廉洁和正直

D：反腐败

E：对他人的公正

10、影响工程质量的因素很多，主要有4M1E，即人员素质、__。

A．材料

B．机械设备

C．方法

D．评价方法

E．环境条件

11、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有。

A：流水节拍

B：工作面

C：流水步距

D：施工段

E：流水强度

12、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。

A．拟定并商签材料、设备的订货合同

B．编制标底

C．组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题

D．协助业主组织开标、评标和定标

E．组织业主与中标单位商签施工合同

13、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有。

A：施工企业可以行使代位权

B：施工企业可以行使撤销权

C：施工企业应以建设单位名义行使权利

D：施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E：施工企业行使权利的范围以其债权为限

14、既有直接经济损失，又可能导致工期延误和第三者责任的风险有。

A：投资风险

B：进度风险

C：质量风险

D：安全风险

E：合同风险

15、影响基准收益率的因素有__。

A．风险贴补率

B．通货膨胀率

C．机会成本率

D．投资回收期

E．内部收益率

16、下列关于联合体承包说法正确的有。

A：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包

B：共同承包的各方对承包合同的履行承担各自独立责任

C：共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

D：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

E：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

17、某工程双代号网络计划如下图所示，工作E的后续工作有。

A：工作J

B：工作H

C：工作I

D：工作K

E：工作L

18、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核。

A：试验室的管理制度

B：试验人员的资格证书

C：试验计划的时间安排及实施情况

D：本工程的试验项目及其要求

E：法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

19、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于__。

A．安全问题分析

B．成本费用分析

C．分析系统性原因引起的质量问题

D．分析比较各单位质量管理水平

E．分析比较各单位质量管理水平

20、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有。

A：检验数量少，比较经济

B：适合于需要进行破坏性试验的检验项目

C：不需要复杂设备

D：检验结果准确性高

E：检验所需时间较少

21、质量管理体系评价包括。

A：质量管理体系的过程评价

B：质量管理体系的审核

C：质量管理体系的评审

D：质量管理体系的改造

E：自我评定

22、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有。

A：向发包人和施工承包人进行设计交底

B：解决施工中出现的设计问题

C：解决施工人员分配问题

D：参加重要部位的隐蔽工程验收

E：对外商的设计资料的审查

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

市民公园绿化工程监理合同协议书图文稿

市民公园绿化工程监理合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：桂林市临桂区市容管理局监理人（全称）：广西隆欣建设监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1. 工程名称：市民公园西侧绿化工程； 2. 工程地点：临桂区； 3. 工程规模： / ； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 1500000.00 元。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：谢志明，注册号：。五、签约酬金签约酬金：合同工期内监理服务费按国家取费标准打6折计取。暂定监理服务费为人民币（大写）贰万玖千柒佰元整（￥ 29700.00元）。六、期限 1. 监理期限：自年月日始，至工程验收合格止。 2. 相关服务期限：自/年/ 月/ 日始，至/ 年/ 月/ 日止。七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 3、双方同意监理服务费以人民币形式转入广西隆欣建设监理有限公司基本账户。八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份、监理人执肆份。委托人：（盖章）监理人：广西隆欣建设监理有限公司（盖章）住所：住所：桂林市七星区穿山东路12号体育中心麦香坊旁邮政编码：邮政编码：41004 法定代表人: 法定代表人：经办人：经办人：开户银行：开户银行：桂林银行城中支行账号：账号：6600-1200-2766-8000-10

建设工程合同管理试题

高等教育自学考试建设工程合同管理试题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（） A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（） A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（） A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（） A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（） A.提取全部材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（） A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（） A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。（） A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。

A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的，其额度不应． A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后，开标前 B.提交投标书后，评标前 c.开标后，定标前 D.提交投标书前 B 参考答案： 12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日参考答案：D 13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.360docs.net/doc/df8751732.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

南宁市政府采购工程委托监理合同

南宁市政府采购工程委托监理合同（编号：）工程名称：工程地址：委托人：监理人：

第一部分工程建设委托监理合同一、委托人（即建设单位）委托监理人（即监理单位）监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：计划投资（建安费）：监理范围：施工及保修阶段的监理（含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调）二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.本工程监理合同（含经财政部门审定的补充合同）； 2.本工程中标通知书； 3.本合同专用条件； 4.本合同标准条件； 5.委托人的招标文件（含补充、修改通知和答疑等）； 6.本工程监理投标书（含技术文件及商务文件）； 7.标准、规范及有关技术文件（含经委托人审核认可的监理规划、监理实施细则）； 8.在实施过程中双方共同签署的经财政部门审定的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、监理人对委托人发出的工作指令应及时完成，在限期内未完成的，又无特殊原因，累计三次以上，委托人有权要求监理人更换相关人员，并视情节轻重予以罚款，直至撤换监理人。监理人监理的标段由于进度慢或出现重大质量问题的，委托人有权下令撤换总监理工程师。六、监理人必须严格遵守职业道德和廉政责任书的规定，不得向承包人吃、拿、卡、要，不得接收承包人和设备材料供应商的礼物和任何报酬（包括各种名目的回扣、提成、津贴等），否则视为违约，委托人有权更换监理人直至追究法律责任。七、监理人如果在项目监理工作中需另使用项目监理部印章的，需出具法定授权委托书，对受托人、受托范围、受托时间、受托权限作明确约定，并承担法定责任。八、监理费 1.监理费下浮系数为 %，暂按工程建安投资额万元计，暂定合同金额为。 2.根据监理范围的工作内容，监理费组成比例为：质量控制工作监理费占全部监理费的30%、安全文明控制工程监理费占全部监理费的10%、进度控制工作监理费占全部监理费的20%、投资控制工作监理费占全部监理费的20%、合同管理和信息管理及现场组织协调工作监理费占全部监理费的20%。 3.监理费结算以南宁市公共投资审计中心审定的工程建安投资结算价（甲供设备费用除外）为计费基数按《桂价费[2007]159号》文收费标准不考虑专业系数、复杂系数和调整系数计算出的收费基价乘以（1-下浮系数）

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

习题6 建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但

重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。

广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理 2、监理实施细则编写的依据不包括。 A：监理规划 B：与专业工程相关的标准 C：施工组织设计 D：专项施工方案 E：工程保险金 3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。 A：2 B：3 C：5 D：15 E：工程变更单 4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤

销合同。 A．3 B．4 C．5 D．6 5、检验批和分项工程应由组织验收。 A：项目经理 B：项目专业质量检验员 C：监理工程师 D：项目专业技术负责人 E：工程变更单 6、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。 A：招标人给予书面解答 B：招标人答复作为招标文件的组成部分 C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准 D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源 E：专业监理 7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。 A：索赔通知书 B：索赔依据 C：索赔意向通知 D：施工现场的记录

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正专业资料

建设工程基本法律知识

第一章建设工程基本法律知识 1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。 2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。 3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。保护期均自申请日起算。 4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。应在到期前6个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。从核准注册日起算。 5.一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。 6.著作权的保护期（关注50年即可） (1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制； (2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年； (3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日；但作品完成后50年内未发表的不再保护。 7.计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后50年；如果是单位，首次发表后的50年，开发完成50年内未发表，不再保护。 8.保证期限当事人无约定，履行期满之日起6个月内；有约从约。 9.定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效；定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 10.安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过3个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。第二章施工许可法律制度

广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题

广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、【例11·单选题】在工程网络计划中，关键线路是指的线路。 A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中无虚箭线 C：双代号时标网络计划中无波形线 D：单代号搭接网络计划中时距总和最小 E：自我评定 2、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方__。 A．必须适用违约金条款 B．必须适用定金条款 C．可以选择适用违约金或定金条款 D．两者都不能适用，因约定无效 3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。 A：服务性质不同 B：服务对象不同 C：服务范围不同 D：服务侧重点不同 E：工程保险金 4、下列监理文件资料中。建设单位需短期保存的是。 A：预付款报审与支付文件 B：工程延期报告及审批表 C：供货单位资质材料 D：费用索赔报告及审批表 E：工程保险金 5、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。 A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理 6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。 A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：工作面

E：自我评定 7、风险管理的首要步骤是。 A：风险识别 B：风险分析与评价 C：风险对策的决策 D：风险对策的实施 E：工程保险金 8、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，。 A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理 9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。 A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查 E：专业监理 10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。 A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定 11、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。 A：可行性研究勘察 B：选址勘察 C：初步勘察 D：详细勘察 E：工程变更单 12、质量控制图的用途是。 A：分析并控制生产过程质量状态 B：分析判断产品质量分布状况 C：系统整理分析质量问题产生的原因 D：寻找影响质量的主次因素 E：工程变更单 13、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。

建设工程合同管理法律基础

一建设工程合同管理法律基础 1.合同示范文本的效力 ■合同示范文本不属于法律法规，是推荐使用 2.合同法律关系的构成（三主体三客体两内容） 3.与法人有关的两个易混概念 4.法人的四条件 ■依法成立－不能自然产生，必须依法设立 ■有必要的财产或者经费－物质基础 ■有自己的名称，组织机构和场所 ■能够独立承担民事责任依法成立、有钱、有名、能独立承担责任 5.法人的分类 6.法人资格的获得

7.其他组织 ■概念 ·不具备法人资格，但是可以作为合同的主体 ■类型 ·法人的分支机构 ·不具备法人资格的联营体 ·合伙企业 ·个人独资企业【注意】 ·子公司具有独立法人资格，分公司不具备 8.法人资格与签订合同不具备法人资格的如法人的分支机构是可以签订合同的，只不过合同的责任必须由法人来承担。 9.法律关系的客体（三客体） ■ 物 ·货币作为一般等价物也是物（如借款合同） ■ 行为 ·行为多表现为完成一定的工作 ·如设计工作、监理工作等 ■ 智力成果（主要三类） ·知识产权 ·技术秘密 ·在特定情况下是公知技术 10.合同法律关系的产生、变更与消灭（两类） 11.代理的特征 ■代理人必须在代理权限范围内实施代理

■代理人以被代理人名义实施代理 ■代理人在被代理人的授权范围内独立地表现意志 ■被代理人对代理行为承担民事责任被代理人对代理人的代理行为承担责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。 12.代理的种类（三大类） ■ 委托代理 ■ 法定代理 ■ 指定代理 13. 委托代理 ■内涵 ·基于委托授权形成的代理关系 ■来源 ·委托合同关系 ·合伙合同关系 ·工作隶属关系 14.委托代理的特点 ■仅被代理人一方授权即可产生效力，无需对方同意 ■被代理人有权随时撤销其授权，代理人也有权随时辞去所受委托 ■但代理人辞去委托时，不能给被代理人和第三人造成损失，否则应负赔偿责任 15.工程中的主要委托代理形式 ■项目经理是施工企业的代理人 ■总监理工程师是监理单位的代理人 ■工程招标代理机构是发包人的代理人 16.越权代理的法律后果 ■代理人应在授权范围内行使代理权 ■超出授权范围的行为应由行为人自己承担【原则】谁有错误就由谁承担责任 17.授权范围不明确的法律责任应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任但实际操作中，由于被代理人承担民事责任的能力远高于代理人，因此这种情况下大多数由被代理人承担（以监理合同为案例）【原则】谁有错误就由谁承担责任，如双方都有错误，则承担连带责任 18.法定代理 ■概念 ·法律直接规定产生的代理关系 ·适用于无行为能力和限制行为能力人 ■案例 ·根据法律规定，未成年人的代理人是其父母 ·无需未成年人给其父母下委托书 19.指定代理 ■概念 ·根据法院或有关单位指定而产生的代理

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用

1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件

广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

建设工程合同管理考试试题及答案

市民公园绿化工程监理合同协议书图文稿

建设工程合同管理试题

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

南宁市政府采购工程委托监理合同

《建设工程合同管理》试卷及答案

习题6 建设工程施工合同管理

最新建设工程合同管理试题及答案

广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

最新建设工程合同法律基础

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程基本法律知识

广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题

建设工程合同管理法律基础

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用