建筑工程承揽合同精华版

编号:YB-HT-025542

建筑工程承揽合同精华版

The contract stipulates mutual obligations and rights

that must be performed

甲方:

乙方:

签订日期:年月日

精品合同 / Word文档 / 文字可改

编订:Yunbo Design

建筑工程承揽合同精华版

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,就工程劳务作业承包事项协商一致,签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:。

3、承包方式:

4、承包范围及内容:

二、工程工期

1、本工程的工期从年月日至年月日,总日历天数_______天。

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不顺延,如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。

三、承包价款及支付方式

1、承包价款按建筑面积每平方米元计算,总承包价款暂定为元。

(1)1#楼:5137.92㎡×元/㎡= 元。

(2)2#楼:4770.42㎡×元/㎡= 元。

(3)3#楼:5607.36㎡×元/㎡= 元。

2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。

3、支付方式:甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款,具体支付日期及数额由甲方确定,工程竣工验收合格

农村自建房工程建设承揽合同-建议收藏

工程建设承揽合同 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 现甲方委托乙方兴建私人住宅工程,为明确双方责任,在平等互利基础上,经甲乙协商一致,达成如下协议,双方共同遵守。 一、工程概括 (一)工程地点:。 (二)工程规模:框架结构建四层,另盖梯房顶,合计总面积约360多平方米,以实际建筑面积计算。 (三)工程承包方式:包工不包料。 二、工程结算面积方式与工程造价 (一)工程结算面积方式:把每层捣砼投影面积计算:即按每层砼板滴水位面积计算,包括如果要建窗眉飘板、阳台飘板宽小于25厘米的宽度则该部分面积不纳入结算工程造价,若超25厘米的,超出部分面积则纳入结算工程造价。 (二)工程承包结算造价:按每平方米造价佰拾元()。工程总造价约元。工程完工后按实际建造面积结算。 三、工程承包范围 (一)本造价乙方承包所有铁钉、铁线、排棚笏以及安

全防护网。 (二)甲方自行负责清运钻孔桩完成后余泥杂物费用。其它所有余泥杂物由乙方负责清理到地下,由甲方用车运走。 (三)捣基础承台与地梁用泵车,每层楼面的捣砼用泵车,每次泵车由甲方聘请,费用约为1200元正(以实际聘请 ,甲乙双方各付一半用泵车费。 (四)包模板、包机械、包安全、保质量、包全部水工施工。所有隐蔽工程,待甲方验收合格后方可施工。 四、乙方按甲方提供要求施工如下 (一)在基础内建化粪池1个,按实地情况而定,化粪池不小于15立方米以上包砌墙。 (二)每间卫生间、厨房贴瓷片到顶。楼梯间、墙体贴瓷片砖到项。厅墙裙贴瓷片砖到1.5米高度,卫生间与厨房天花贴马赛克。 (三)外墙、阳台内墙:批荡打底贴纸片砖仔,阳台开花底贴马赛克,贴外墙砖墙身打水泥膏底。 (四)楼梯级与平台铺花岗石,厨房灶基板台按花岗石,所有花岗石甲方自行安装。 (五)本工程取用先捣框架施工,拆模板后再砌砖工程。 (六)屋百层批防水砂浆过面后,铺隔热层再贴地面砖。

承揽合同与劳务分包合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除承揽合同与劳务分包合同 篇一:劳务外包与劳务承揽的区别 20XX年12月28日,第十一届全国人大常委会通过了对《劳动合同法》的修订决定。其中明确规定“劳务派遣用工是补充形式”,“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的一定比例”。 20XX年1月20日人力资源和社会保障部部务会通过了《劳务派遣暂行规定》,并于2月26日颁布,从3月1日起实施。该规定明确要求:“企业劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的10%”;并同时规定:“用人单位以承揽、外包等名义,按劳务派遣用工形式使用劳动者的,按照本规定处理”。 劳务承揽和劳务派遣是两种自然存在的,独立的社会经营活动,其中的共同之处在于都是以人力资源“活劳动”为内核,但两者还是存在一定的差异性,其中不仅涉及到宏观层面上的商业模式、交易方式、组织结构、管理权限等,而且也涉及到微观层面的劳动者的工作岗位、权益等。

一、劳务承揽概念界定和内涵 (一)劳务服务概念与内涵 劳务服务,就是以“活劳动”形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动。简单来说,活劳动,就是以劳动者的的劳动能力(包括体力、智力劳动和智慧劳动),为他人提供某种特殊使用价值的劳动。这种劳动不是以实物形式,而是以活劳动形式提供某种服务。这种服务可以是满足人们精神上的需要,也可以是满足人们物质生产的需要。 劳务范围很广,根据提供的服务类型分为: ①生活服务。指直接为人们生活提供的服务。如:饮食、理发、浴池、旅店、影院、剧院等。这种劳务,生产和消费同时发生。②生产服务。指为生产和再生产过程提供的服务,它是生产过程在流通过程的继续。如:运输、保管、包装、维修、呼叫、软件开发、档案录入保管、各类事务代理代办等。这种劳务,也是生产过程和消费过程同时发生。 (二)劳务承揽概念 劳务承揽,是指用人单位将非核心业务的生产、经营、服务等活动委 托给承揽单位,由承揽单位按照承揽合同的要求以人力资源“活劳动”为内核,辅以技术、资本、土地、基础设施等生产资料的共同投入,通过完成产品的生产、或服务的提供,来获得相应报酬的一种经营活动。

系统设备工程承揽合同通用范本_1

内部编号:AN-QP-HT397 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 系统设备工程承揽合同通用范本

系统设备工程承揽合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 系统设备工程承揽合同范本 委托方:_____(以下称甲方) 承接方:_____(以下称乙方) 签约地点:____ 施工地点:____ 签约时间:____ 1.合同内容 本合同项所指的项目是:_____ (系统配件参考“附件一:物料清单”) 2.合同金额 2.1 合同总金额为人民币:_____(RMB:____)

承揽合同标准样本_1

合同编号:WU-PO-528-21 承揽合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

承揽合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 合同编号:_________ 定作人:______ 签订地点:_________ 承揽人:______ 签订时间:__年__月__日 第一条承揽项目、数量、报酬及交货期限 --------------------------------------- ||计量||工作 量|报酬|| |项目名称及内容||数量||-----|交付期限|

||单位||(工时)|单价|金额|| |---------|----|----|----|-----|------| |||||| | |---------|----|----|----|-----|------| |||||| | |---------|----|----|----|-----|------| |||||| | |--------------------

劳务承包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-1045-69 劳务承包合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

劳务承包合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 法定代表人: 住所: 邮编: 联系电话: 乙方: 身份证号码: 家庭住址: 邮政编码: 电话: 鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同书,共同遵守所列条款。

本劳务合同期限为个月,自年月日起至年月日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。 第二条、双方权利义务 1、乙方承诺,根据乙方目前的健康状况,能够按照本合同约定为甲方提供劳务,也愿意承担所约定之劳务。 2、甲方根据业务需要,委托乙方承担工作。 3、乙方工作时间根据甲方需要确定。 4、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求和标准,并接受甲方的绩效考核。 5、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密,不得提供或泄露给任何第三方。 6、甲方按照乙方提供的劳务,向乙方支付报酬。 7、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

工程承揽合同示范文本(2020版)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-024514 工程承揽合同示范文本(2020 Model text of project contract

工程承揽合同示范文本(2020版) 委托单位(甲方)___________________________ 承揽单位(乙方)___________________________ 为规范装饰装潢施工,保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则,结合本项目的具体情况,双方经友好协商同意,就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称:__________________________________ 2.工程地点:__________________________________ 3.承包范围:参见合同附件之预算表。 4.工程承包方式:双方商定采取下列第____________ 种承包方式: (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料; (3)承包人包工、发包人包料。 5.施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份; (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)

安装承揽合同集合十篇

安装承揽合同集合十篇 安装承揽合同集合十篇 现今社会公众的法律意识不断增强,合同的类型越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是帮大家整理的安装承揽合同10篇,欢迎大家分享。 安装承揽合同篇1 定作人(以下简称甲方):_________ 安装地点:_________ 现住所地址:_________邮政编码:_________ 身份证号码:_________联系电话:_________ 承揽人(以下简称乙方):_________ 营业执照号:_________注册地址:_________ 法定代表人:_________联系电话:_________ 本厨房设计师:_________联系电话:_________ 安装负责人:_________联系电话:_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律法规的规定,结合整体厨房企业标准和本厨房的具体情况,甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,达成本合同并共同遵守。 第1条付款方式

1.1 合同价款以订货系统价格作为计价依据,具体见双方签订的订购单,货款以现金或者(_________)方式支付。 1.2 甲方在乙方整体厨房展示厅预约上门设计时需要交纳设计定金,行业惯例为合同总价款的_________%,(人民币_________圆),乙方登门出具设计方案后由于甲方原因不定做的,定金作为乙方劳务成本和甲方信誉保证金不予退还;如甲方定做的,设计定金转化为货款,甲方只需交纳余款。 1.3 由于整体厨房产品属于个性化定制产品,厨房生产厂家需要根据定单进行物资采购、加工生产,因此整体厨房须付齐全款后方可定做,同时乙方需给甲方开具发票。 1.4 由于整体厨房产品属于个性化定制产品,一旦下达生产定单货款不退,整体厨房产品不退不换。但依据《家用厨房设备》(gb/t18884.4-XX)中 6.5条之规定判定厨房产品不合格、而乙方在90日内没按照合同约定整改到位的,以及法律明确规定应退换货的其他情形乙方应给予退换货。 第2条交货日期/安装日期 交货日期:整体厨房属于定制产品,精细化制造与诸多服务环节需要较长周期;而且整体厨房安装应是家庭装修的最后环节之一。在乙方所在地区范围内,乙方免费为甲方运输合同内产品(除折价样品和乔迁外)。 从甲方确认方案并交齐全款(或者交付总价款的_________%)且厨房装修满足尺寸测量要求、乙方下达生产定单之日起各地区最短交

建筑工程承揽合同模板

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程承揽合同模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,就工程劳务作业承包事项协商一致,签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况1、工程名称2、工程地点。 3、承包方式 4、承包范围及内容二、工程工期1、本工程的工期从年月日至年月日,总日历天数_______天。 2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排包括新调整的进度计划。 3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不顺延,如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。 三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米元计算,总承包价款暂定为元。 11#楼513792㎡×元㎡=元。 22#楼477042㎡×元㎡=元。 33#楼560736㎡×元㎡=元。 2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。 3、支付方式甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款,具体支付日期及数额由甲方确定,工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80,剩余20的工程款作为乙方的质保金,在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。 四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料,甲方需按进度要求保质保量供应,但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划,否则由此造成的损失由乙方承担。 六、双方责任和权利一甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。

劳务外包承揽合同

劳务外包承揽合同 甲方(实际用工单位)全称 单位类型法定代表人(或负责人) 登记注册地 实际经营地 统一社会信用代码 联系方式及电话 乙方(劳务外包单位)全称 单位类型法定代表人(或负责人) 登记注册地 实际经营地 统一社会信用代码 联系方式及电话 为了保障甲乙双方的合法权益,本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经过友好协商,就乙方向甲方提供劳动服务人员事宜签订本合同,合同履行地武汉市,并承诺共同遵守。 第一条协议期限及劳务外包地点 1.1、协议有效期限为壹年,自至。 1.2、劳务外包地点:。 第二条外包岗位、人数、工作内容及工作要求 2.1、外包岗位为: 2.2、工作内容:;工作要求:。 第三条甲方的权利和义务 3.1、甲方有权要求乙方提供符合甲方委托工作需要的劳务人员,并有权对乙方外包的劳务人员进行筛选、考核及更换。

3.2、若乙方外包的劳务人员有以下情况之一的,甲方可以随时退回给乙方并无需支付任何费用: 3.2.1、外包期内被证明不符合录用条件的。 3.2.2、严重违反甲方的规章制度的。 3.2.3、严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的。 3.2.4、同时与乙方以外的其他用人单位建立劳动关系,经甲方提出,拒不改正的。 3.2.5、乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使劳务人员在违背真实意思的情况下订立或者变更合同致使合同无效的。 3.2.6、被依法追究刑事责任的。 3.2.7、与乙方终止或解除合同的。 3.2.8、劳务人员不能胜任工作,或根据公司实际需求,外包的劳务人员岗位不存在。 3.3、甲方应保证执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护措施及用品。甲乙双方共同负责教育外包的劳务人员遵守国家和甲方规定的劳动安全规程。 3.4、甲方及其管理人员负责保障被外包的劳务人员的生命安全和身体健康。被外包的劳务人员有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,并不视为违反本协议。 3.5、被外包的劳务人员因工作遭受事故伤害或患职业病,甲方负责及时救治并及时通知乙方。 3.6、甲方有义务在乙方处理工伤、劳动争议等问题时,给予必要的工作协助。 3.7、甲方要在乙方劳务人员按质、按量完成规定的任务后,按月向乙方支付劳务外包费用。 第四条乙方的权利和义务 4.1、乙方根据甲方电子邮件要求外包劳务人员,并保证所外包的劳务人员符合用工条件,保证该人员是乙方的合法员工,乙方有义务向甲方提供该员工的有关证明(包括但不限于相关合同、履历表、身份证、健康证或体检表等)。 4.2、乙方应当将劳务外包合同的内容以书面告知被外包的劳务人员,确保被外包的劳务人员明确知道乙方与其之间是雇佣关系并签字确认,乙方承担法定的雇主责任,并处理与之相关的劳动纠纷。 4.3、负责外包的劳务人员的岗前培训,根据甲方要求开展主题培训。

劳务承揽协议书范文

劳务承揽协议书xx 劳务承揽协议书甲方住所地乙方(身份证号码)家庭住址通讯地址联系电话根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲、乙双方经平等协商,就乙方承揽甲方木工班组劳务业务,自愿签订本劳务承揽协议,以资共同遵守。 第一条、协议期限本协议期限自年月日起至年月日止。 第二条、承揽劳务内容乙方承揽的劳务为安庆众泰汽车4S店装饰工程木工班组劳务_____________________第三条、保密义务乙方负有保守甲方商业秘密的义务。 第四条、劳务报酬支付标准、方式支付标准____________________________支付方式____________________________第五条、发生下列情形之一,本协议终止 1、本协议期满的; 2、双方就终止本协议协商一致的。 第六条、发生下列情形之一,甲方有权单方解除本协议 1、乙方未与其雇佣的劳务人员签订劳务用工合同的; 2、乙方未按规定采取安全措施或其雇佣劳务人员违反安全规定的; 3、严重影响甲方施工进度、工期的; 4、违法本协议约定的; 5、违反甲方公司安全管理等规章制度。 第七条、乙方义务 1、xx甲方规定,要维护甲方形象。

乙方在施工过程中必须服从甲方施工人员管理,不得顶撞,对业主要有礼貌,不拿业主的香烟,不吃业主的饭,不说对甲方不利的话,如果发现类似情况的,甲方每次扣罚乙方劳务报酬总额的10%。 2、乙方须保证其班组人员作业中的安全,杜绝一切安全事故隐患;若发生任何安全事故,责任由乙方自负,相关费用由乙方自行承担。 第八条、违约责任 1、未经甲方书面同意,乙方中途停工或中途退场的,甲方有权拒付所有劳务费用,且甲方有权要求乙方无条件承担给甲方造成的所有损失。 2、乙方必须严格按照本协议附件内容及单价完成全部工作量(含变更增加的项目),严禁挑精捡肥,,一经发生甲方有权按本协议附件单价表中的单价进行下浮20%后和乙方办理劳务报酬结算。 乙方必须保证按时发放其班组工人工资,如产生其班组工人因工资问题投诉的,甲方有权拒付乙方的所有款项。 3、乙方必须严格按照质量标准进行操作,对甲方就本工程制定的强制性质量规范必须遵守。 对达不到质量标准的项目,所有的返工费用均由乙方承担,乙方必须无条件服从。 如因乙方施工质量不达标,甲方有权中途无条件更换班组;对此,乙方不得提出任何异议;对乙方已施工完成的不合格项目,乙方必须整改完毕并接受处理后方可进行相关结算;否则甲方有权拒付所有费用。 4、乙方应杜绝本工种材料使用过程中的浪费,甲方在巡查过程中发现材料有明显多于正常使用量的情况下,将给予浪费金额5倍的处罚。 5、因乙方违约,甲方解除本协议的,甲方有权拒付所有费用,如因此造成甲方施工工期延误或其它损失的,乙方应按实赔偿。 第九条、文明施工为维护施工现场秩序及甲方形象,乙方必须管理好其班组劳务人员;且上班严禁穿拖鞋,女工不准穿裙子,男工不准袒胸落背作业;

系统设备工程承揽合同精装版

系统设备工程承揽合同精装版 Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-008669

系统设备工程承揽合同精装版 委托方:_____________(以下称甲方) 承接方:_____________(以下称乙方) 签约地点:________________________ 施工地点:________________________ 签约时间:________________________ 1.合同内容 本合同项所指的项目是:___________________________ (系统配件参考“附件一:物料清单”) 2.合同金额 2.1合同总金额为人民币:_______________(RMB:__________)2.2合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。 3.付款方式

3.1付款 合同签订后两天内,由甲方向乙方支付合同总价的____________%,即人民币__________(RMB___________)。 3.2设备进度款 当乙方进场并系统布线完毕后,甲方向乙方支付合同总价的 ____________%,即人民币_____________(RMB________)。 3.3工程结算付款 本合同项下系统设备安装完成,由甲方人员验收合格之日起后两天内,甲方向乙方支付合同总价的_______%,即人民币___________(RMB______)。 3.4最终验收付款 经甲方代表正式验收合格之后的____________个工作日后,甲方向乙方支付合同总价的____________%,即人民币________________(RMB________________)。 3.5其它事项 ________________________________________________

产品加工承揽合同标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 产品加工承揽合同标准版 本

产品加工承揽合同标准版本 温馨提示:本合同文件应用在当事人双方(或多方)为解决或预防纠纷而确立的法律关系,最终实现共同的利益,文书经过协商而达成一致后,签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方:(定做方) 乙方(承揽方)附加身份证复印件 加工xx,双方本着互惠互利,协商一致的 原则,达成合同条款如下: 一、甲方权利和义务 1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品 样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具,乙 方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原 因,不能继续做画,为保证本厂产品质量,材 料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付 加工费(550元/M2),拒收任何原因的半成品

和不合格产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/M2)的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月, 200 年月日起至

建设工程施工合同与承揽合同区别

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 关键词: 建设工程施工合同/承揽合同/区别 内容提要: 准确认定合同的性质,是人民法院或仲裁机构依法对合同纠纷案件行使管辖权,

正确适用法律,依法审理案件的前提。由于建设工程施工合同本来就是承揽合同的一种特殊类型,且两者之间存在很多共同的法律属性,因此在司法实践中经常把两类合同混淆,并据此作出错误的裁判。学术界对此也无明确的观点。本文从合同的标的物、合同主体、结算方式等方面入手,论述如何区别建设工程施工合同与承揽合同。 2008年10月,日照仲裁委员会受理了一起合同纠纷案件,案情大致是:申请人某钢厂委托被申请人某起重机制造公司制造一个悬梁起重机,包括起重机的制作和安装。合同约定竣工日期为2007年5月1日,每延误一天,需支付合同价款万分之5的延期违约金;合同履行中发生的一切纠纷,由合同履行地的仲裁委员会解决等。合同签订后,申请人按约支付工程款,被申请人未能按期交工,直到2007年9月14日才将起重机调试合格后交付申请人使用。工程交付后,由于双方当事人对工期延误违约金的计算发生争议,申请人向日照仲裁委员会(起重机的安装地)申请仲裁:要求裁决被申请人支付工程延期违约金40余万元。被申请人则以“双方当事人签订的合同实质内容是被申请人按照申请人的要求完成一个起重机的制作,而起重机的制作是在被申请人所在地进行的,因此该合同是承揽合同,被申请人住所地才是合同履行地”为由,提出管辖权异议,认为该仲裁委员会没有管辖权。 根据最高人民法院现行的法律规定,建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地,而承揽合同纠纷通常以加工行为地为合同履行地。因此,界定该合同的性质,决定了该仲裁委员会对该案是否享有管辖权。对此,该仲裁委员会内部有两种不同的观点,由此引起笔者的注意,特撰此小文。 《合同法》第251条规定:“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。”第269条规定:“建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。”建设工程合同,实际上是承揽合同的一种特殊类型。因此,《合同法》第287条规定:“法律对建设工程合同没有特别规定的,适用法律对承揽合同的有关规定。”根据《合同法》的规定,建设工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同和工程施工合同。由于工程勘察合同和工程设计合同与承揽合同较易区分,因此本文重点阐述工程施工合同与承揽合同的区别。现实中,建设工程施工合同又可分为土木建筑工程合同、装饰装修工程合同和安装工程合同三类。 建设工程施工合同与承揽合同都具有以下相同的法律属性: 1、均以完成一定的工作并交付工作成果为标的。在承揽合同中,承揽人必须按照定作人的要求,完成一定的工作,但定作人的目的不是工作过程,而是工作成果。建设工程施工合同中,承包人也必须按照发包人的要求,或根据发包人提供的图纸资料,完成一项工程,发包人的目的,也不是工作过程,而是按期得到一项完整的、合格的工程。 2、合同的标的物具有特定性。承揽合同是为了满足定作人的特殊要求而订立的,因而定作人对标的物质量、数量、规格、形状等的要求使承揽标的物特定化,使它同市场上的物品有所区别,以满足定作人的特殊需要,这是与买卖合同的最大区别之处。建设工程施工合同,同样也是根据发包人提供的与众不同的图纸,为满足发包人建设一项与其他建筑物不一样的建筑物订立的。 3、承揽人或施工人的工作均具有独立性。两类合同中,承揽人和承包人都是以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务,不受合同对方的指挥,独立完成合同约定的质量、期限等责任,在工作成果和工程交付前,对标的物的灭失或工作条件恶化风险所造成的损失承担责任。 4、均具有一定的人身性质。承揽人或承包人一般必须以自己的设备、技术、劳力完成工作或工程,并承担风险,不得擅自将承揽的工作或工程交给第三人完成,且对完成工作、工程过程中遭受的意外风险负责。

工程安装承揽合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2966-18 工程安装承揽合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程安装承揽合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 安装承揽合同范本 订立合同双方: 建设单位:_____(以下简称发包方) 施工单位:_____(以下简称承包方) 双方经充分协商,达成如下协议: 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:建筑面积: 第四条:工程价款及付款方法: 第五条:工程期限(开工、竣工时间) 第六条:工程质量标准 第七条:承包形式及材料设备供应 第八条:发包方义务: 1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,

并做到“三通一平”; 办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行) 2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 5.…… 第九条:承包方义务 乙方负责: 1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工,按期竣工。 4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。 6.…… 第十条:违约责任及奖励条款 第十一条:其他协助条款。 第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、____各一份。 第十三条:合同有效期及合同争议解决。

2020最新建筑工程承揽合同范本标准版

编号:HL202091847 2020最新建筑工程承揽合同范本标 准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

最新建筑工程承揽合同 20xx年最新建筑工程承揽合同范本 发包人(全称):_________ 承包人(全称):__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:___________ 工程地点:___________ 工程内容:___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_______ 资金来源:___________ 二、工程承包范围 承包范围:___________ 三、合同工期

开工日期:___________ 竣工日期:___________ 合同工期总日历天数___天。 四、质量标准 工程质量标准:_________ 五、合同价款 金额(大写):______元(人民币) $:______元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.中标通知书 3.投标书及其附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款 6.标准、规范及有关技术文件 7.图纸 8.工程量清单 9.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

劳务、业务承揽定做合同

劳务、业务承揽定做合同 这是一篇由网络搜集整理的关于劳务、业务承揽定做合同范本的文档,希望对你能有帮助。 劳务、业务承揽定做合同范本 甲方: 乙方: 甲方将滨江花园小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订),内外脚手架的施工,垂直运输及部分材料发包给乙方,双方就相关权利与业务协议如下,以共同遵守。 一、承包范围与单价 1、瓦工承包内容:15#、16#楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械,外墙及屋面保温防水,泥桶、铁锹等,承包单价。(注:大临计时工土方开挖及配合人工,外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程,如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内,另行商定。) 2、木工承包内容:15#、16#楼的施工内容包括模板的`支拆,内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料,承包单价126元/m2 (建筑面积)。 3、钢筋承包内容:15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价(建筑面积) 。(注:电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。) 4、架子工承包内容:15#、16#楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安全网及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、

基坑防护、安全通道等承包单价(建筑面积)。 5、水电工承包内容:15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理,外墙落水管的安装,承包单价。(注:消防、暖通不在承包范围内。) 6、垂直运输:现场配备QTZ60型塔吊壹台,人货电梯贰台,施工用五芯电缆500m,总配电箱一台,二级配电箱二台,三级配电箱十台承包单价(建筑面积)。 二、甲方职责: 1、甲方按时支付进度款。 2、甲方提供相关施工图纸四套,并进行技术交底。 3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。 4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点,甲方技术人员配合进行施工放线 三、乙方职责: 1、严格按规范和设计要求进行施工,确保工程质量。 2、服从甲方施工技术人员的管理,服从甲方调遣。 3、按甲方要求的进度节点完成施工内容,确保工程工期。 4、严格按甲方安全科(安全员)的要求进行施工,严禁野莽施工,服从甲方的安全管理。 四、付款方式: 1、乙方机械材料进场一周内,甲方代付15%材料款,约人民币45万(以借条为准),待工程结算时从总价中扣除。 2、付款方式:甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注:付款期限不

承揽合同模板(标准版)

编号:GR-WR-31539 承揽合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

承揽合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 签订日期:_____经甲乙双方协商,签订本合同,共同信守。 货款共计人民币(大写): 1.质量标准:_____ 2.交货(运输)办法及地点:_____ 3.质量检验及验收办法:______ 4.包装要求及费用负担:_______ 5.结算办法及期限:_______ 6.原材料供应办法:______ 7.其他:______ 违约责任: 第一点:甲方承担 (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____ (2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的

违约金。 (3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 (5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 (7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。 (8)其他_____ 第二点:乙方承担 (1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。 (2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货

建设工程承揽合同模板(通用版)

编号:GR-WR-42492 建设工程承揽合同模板 (通用版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程承揽合同模板(通用版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一部分协议书 发包人(全称):xxx有限公司 承包人(全称):xxx有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容:土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_______ 资金来源:自筹资金

二、工程承包范围 承包范围:设计图所列的施工范围三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数_____天 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 金额(大写):___________元(人民币) ¥:___________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款

业务外包承揽合同拟定

业务外包承揽合同拟定

合同编号: 业务外包(承揽)合同 项目名称:工程项目施工 委托方(甲方):深圳市新气派实业有限公司 受托方(乙方):深圳市皓畋劳务派遣有限公司 签订时间: 签订地点: 有效期限:

本合同甲方委托乙方承揽工程施工工作,并支付相应报酬,乙方接受委托并按照甲方的要求完成工作,交付工作成果。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条定义 本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下: (一)业务外包(承揽):是指甲方将其内部的工程施工业务发包给具有从事工程施工业务承揽资质的乙方,由乙方自行组织安排人员以自己的技术,按照甲方的要求完成相应的业务或工作。乙方是实际用人单位,直接负责劳务人员的各项管理,并承担用人单位所应承担的一切风险。 (二)标准业务量:指乙方为按甲方要求完成承揽工作,实际储备、配置、使用、安置总的劳力所承担的平均业务数量。 第二条履行期限、地点 除非依本合同提前终止,本合同履行期限为[2016年]年[12]月[20]日至[2017]年[12]月[19]日。本合同到期后,甲、乙双方如无异议,且双方希望继续合作,可另行协商签订书面合同,续展本合同。 履行地点:[广东省深圳市] 第三条工作内容 双方约定乙方承揽工作的主要内容如下: 工程项目施工,包括不限于安装空调,铺瓷砖等 第四条技术(质量)标准

双方经友好协商,一致同意乙方应按照以下技术(质量)标准开展工程施工工作,甲方按照本标准验收乙方交付的工程施工工作成果。 (一)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 (二)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并承担相应费用 (三)对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。(四)工程未竣工前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。 第五条承揽方式 (一)甲方为乙方提供场地、设备、材料、工具等。 (二)乙方以自身的技术和劳力完成全部承揽工作。 (三)乙方不得将承揽工作交由第三人完成。 第六条双方权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1.甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案 2.甲方有权按照技术(质量)标准对乙方每月的工作成果进行验收,有权根据验收结果采取相应措施,包括但不限于要求乙方整改、相应扣减报酬等。乙方认为验收结果显失公平的,有权提出异议,双方协商一致确定。双方无法就此达到一致的,甲方支付乙方未作扣减的报酬后,有权终止本合同,且不承担其他责任。 3.甲方可根据委托乙方承揽外包业务的特点和性质,提出其技术

相关文档
最新文档