单价变更申请报告

篇一：价格调整申请报告

价格调整申请报告

申报人：日期：20XX年11月26日编号：GP20XX002

篇二：单价申请报告

贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

谨致：贵阳市供水总公司、贵州正业工程技术投资有限公司发自：贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

贵阳北郊水厂沙老河水库建设涉及阿所田村民组地质灾害整体搬迁临时抢险安置点（小坝山）房屋建设工程项目部

事由：贵阳北郊水厂沙老河水库建设涉及阿所田村民组地质灾害整体搬迁临时抢险安置点（小坝山）房屋建设工程项目（合同编号：）

关于申报变更项目造价的报告

尊敬的监理工程师：

根据业主对我部工程变更计价方式的申请报告单的回复，以及根据《贵阳北郊水

厂沙老河水库建设涉及阿所田村民组地质灾害整体搬迁临时抢险安置点（小坝山）房屋建设工程施工合同》专用条款第十五条第三款、第四款：投标文件中已有适用的综合单价

的，按已有综合单价确定，无类似综合单价的，可套用相应定额子目

的，按20XX版《贵州建筑工程计价定额》及20XX版《贵州装饰装修工程计价定额》套用相应子目，现提出申报变更项目的综合单价报告，请予审批！

施工单位现场负责人：

贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

贵阳北郊水厂沙老河水库建

设涉及阿所田村民组地质灾害整体搬迁临时抢险安置点（小

坝山）房屋建设工程项目部

附件：1）工程变更申请报告单2）工程变更项目工程量计算表3）工程变更项目预算表4）工程变更项目隐蔽验收记录

建设单位：监理单位：

日期：20XX年7月15日

新增工程项目单价申报表

名称：？？？？？？？？

-1-

-2-

报价编制说明

（1）单价编制依据：依据投标报价书的计价标准。（2）人工费单价为：同投标报价书

（3）材料单价：同投标报价书，投标报价缺项的参照同期市场单价贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

贵阳北郊水厂沙老河水库建设涉及阿所田村民组地质灾害整体搬迁

企业变更(备案)登记申请书

企业变更（备案）登记申请书【填表说明】 1.本表仅需填写需变更（备案）事项变更（变动）后的情况。 2.涉及法定代表人变更的，本表首页由原法定代表人或变更后法定代表人签署均可。 3.住所和经营场所的详细地址请按照规范的行政区划、街道、路名、门牌号、大楼名称、小区名称、房号等填写，与上述格式不一致的，可在横线上具体填写。请申请人务必真实准确填写详细地址，该地址将作为送达法律文件的法定通讯地址。 4.实收资本备案栏认缴制企业选填，实缴制企业必填。 5.申请人可登陆深圳市市场监督管理局网站（https://www.360docs.net/doc/ec6468503.html,/）查询经营范围表述用语指引。 6.本表标明需“签章”处，签署人属于机构的，由机构盖章；属于自然人的，由自然人本人签署。 7.本表栏目不够填写的可复印续页，勾选处请在“□”内打“√”。 8.提交的申请书及相关申请材料一律应使用A4型纸，提交的复印件应清晰、可辨认。 9.提交的申请书及相关申请材料应当使用黑色钢笔或签字笔工整填写或签署，请勿使用圆珠笔。 10.申请表、决议/决定范本、章程/协议范本等格式文件及办理各项登记所需提交的材料清单可在深圳市市场监督管理局网站（https://www.360docs.net/doc/ec6468503.html,/）——网上办事——商事主体临时信用信息平台上进行查询或下载打印，申请表亦可到深圳市市场监督管理局各办事大厅窗口领取。 11.外文文件、证明须附中文翻译件（原件1份）（由公司翻译的，须加盖该公司印章；由翻译公司翻译的，须加盖翻译公司印章）。 12.以上未尽事宜请参考深圳市市场监督管理局网站（https://www.360docs.net/doc/ec6468503.html,/）或相关法律、法规细则。

项目变更申请报告

项目变更申请报告篇一：工程变更申请报告 cB23变更申请报告（承包［周口水建］变更01号）机构、发包人、设代机构各1份。工程变更建议书施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量，厂区现状地面高程（平均值）比该村正常地面高程（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米）低2.6米左右。经联合商议，确定以下调整方案： 1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。 2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。 3、从水厂大门口至小学门前水泥路（长约55米），按设计要求需修建一条4米宽的进场道路（水泥路），该道路东西两端高差1.0米，修筑时平顺连接（即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米，东侧与水厂内水泥地面持平39.00米）。

4、管理(:项目变更申请报告)房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。二〇一〇年十二月三日 cB23变更申请报告（承包［周口水建］变更04号）机构、发包人、设代机构各1份。工程变更建议书由于周营供水厂新建围墙基础位置下部为土方回填（填土深度最低在1.35米以上），为防止回填土不均匀沉降导致围墙断裂和应发包人要求，特提出以下变更建议： 1、原围墙基础垫层设计为150mm厚3：7灰土，建议调整为150mm 厚c15混凝土，并在垫层内下部适量配置钢筋（4Φ10通长筋，Φ6＠250分布筋），以增加抗裂强度。 2、根据发包人要求，为美观和安全计，围墙墙体加高0.32米。二〇一一年一月五日 cB23变更申请报告（承包［周口水建］变更02号）机构、发包人、设代机构各1份。篇二：项目变更申请书项目变更申请书篇三：工程变更申请报告1

合同变更申请书范文

合同变更申请书范文因特申请将合同编号为的物业变更合同主体，将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的。本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金元转为新签约人的名下，如有任何法律后果由本人承担。本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。原签约人签章：年月日 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同，不会改变商铺的

经营业态和商号。本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。新签约人签章: 年月日上海xxxx股份有限公司招商采购总部：感谢长期以来对**品牌的支持。为适应市场和公司未来战略发展需要，……。恳请贵司将原属**公司“**”品牌在贵司旗下**门店的合同主体变更为**公司。此合同项下的债权和债务、权利和义务，自合同变更之日起由**公司承担。对由此给贵司带来的不便，深致歉意。顺祝商祺！注：需加盖2家公司的公章、财务章、法人章原公司现公司公章：公章：财务章：财务章：法人章：法人章： [合同变更申请书范文]相关文章： 1.老人低保申请书_申请书范文 2.晋升申请书_申请书范文 3.更换电表申请书_申请书范文 4.补助申请书范文

【精品】土地变更申请书范文

【精品】土地变更申请书范文（一）提出申请 l、有下列情况之一的,权利人应自土地变更实发之日起30天内到土地所在县土地管理局申请办理土地变更手续。（一）提出申请 l、有下列情况之一的,权利人应自土地变更实发之日起30天内到土地所在县土地管理局申请办理土地变更手续,属土地转让,需由土地转让方和受让方同时申请: （1）权利人变更名称、地址; （2）变更土地用途（3）变更土地权属性质（4）土地使用权转让,包括以土地作价入股,以土地联营合作、赠与、继承和企业被收购、兼并而使土地使用权发生转移。2、申请办理变更登记手续,应提交下列材料: （1）《土地变更登记申请书》（2）原土地证（3）个人应提供身份证明或护照,机关、企事业单位的应提供营业执照、法定代表人证明及身份证明,委托他人办理的,还应提供委托书、委托人身份证明等。（4）企业单位变更名称、地址,需出具工商行政主管部门的批准文件;机关、事业单位名称变更,需提供上级主管部门的有关批准文件,个人变更姓名的需户口所在地公安部门出具证明。（5）属变更土地用途、变更土地权属性质的,需出具市、县以上人民政府或土地管理局的批准文件。（6）土地使用权转让的,应提交经土地管理部门确认的土地资产评估报告和土地转让合同。（7）因企业改制处置土地,以土地联营合作,以土地作价入股的,需提交主管部门的批准文件和土地使用权处置文件或联营合同等有关材料。（8）继承和赠与土地的,须提交经公证机关公证的证明材料。（9）税务机关出具的完税证明。（二）登记土地变更程序受理申请 l、受理人审核权利人所提交的证件材料是否真实、齐备,不齐全或不符合规定的,不予受理,并说明理由,需补交材料,受理人员应一次性向申请人说明清楚应补交的材料和补交期限;材料齐全又符合规定的,予以受理。 2、对所受理的材料进行编号,并给回执单。（三）产权审核 l、初审登记人员将申请材料进行审查,并到实地调查核实,符合规定的,报股长核准。 2、审核报局领导审核（四）登记发证 l、按规定缴纳有关费用 2、登记人员办理土地变更登记手续,填写或更改土地证,加盖公章。 3、权利人凭回执、身份证明领取土地证,委托他人代领的,还应出具委托书和被委托人身份证明。并复印土地证一份存档,登记颁发的土地证书号码。（五）登记土地变更程序立卷归档琪

单位更名申请书范文

单位更名申请书范文篇一:xx公司变更申请书范本 xx公司变更申请书范本公司变更登记申请书样本注册号______ 公司名称XX有限责任公司中华人民共和国国家工商行政管理总局制公司变更登记申请书朝阳【wlsh0908】整理注:⑴只填登记事项变更的栏目,登记事项未变更的不填。⑵变更法定代表人、股东的,还应领取有关的表格。 ⑶经营范围中有法律、行政法规规定必须报经审批的项目的,国家有关部门可以在“有关部门意见”栏签署意见并盖章。国家有关部门签署意见后,申请人可不再提交国家有关部门的批准文件。⑷“住所”应填写市(县)、区(村)、街道名、门牌号。⑸有关栏目填写不下时,可附纸填写,粘贴于后。朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理篇二:公司名称变更申请书注册岛公司名称变更申请书

兹有我司东莞市某某咨询服务有限公司,工商注册号44190000161234,成立日期:XX年08月08日,地址:东莞市莞城东城大道某某商业中心3楼3号,股东:邓先生、刘女士,因公司业务发展需要,需变更公司名称,现经公司全体股东决定变更公司名称为:,现特此申请,望贵局予以受理。全体股东签名、盖章: 年月日篇三:公司变更申请报告公司变更申请报告广东省文化厅: 我公司全称为XX有限公司,成立于20XX年X月X日。主要从事电子计算机网络开发、电子计算机软硬件开发及技术服务;计算机软硬件及系统的销售;计算机系统集成;增值电信信息服务;利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)等业务。我司于20XX年XX月XX日取得《网络文化经营许可证》,编号为:粤网文XX号。我司近期正在申请股票在全国中小企业股份转让系统(即新三板)挂牌。为此,我公司进行了股份制改革。公司具体变更事项如下: 1、由原来的XX有限公司更名为现在的XX股份有限公司;

租赁合同变更申请书

租赁合同变更申请书甲方：_______________ 原承租方）乙方：_______________ 现承租方）丙方：_______________ 原出租方）甲乙双方经友好协商，就店铺转让达成下列协议，并共同遵守：第一条甲方于—年__月_________ 日前将位于__________________ 铺（面积为—平方米）转让给乙方使用。第二条该店铺的所有权证号码为____________ 产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同，租期到____________ ，月租为 _________ 民币。店铺交给乙方后，乙同意代替甲向丙履行该租赁合同，每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙领回甲交纳的押金，该押金归乙方所有。第三条店铺现有装修，装饰，设备（包括）全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归丙所有，动产无偿归乙方（动产与不动产的划分按租赁合同执行）。第四条乙方在___________ 一次性向甲方支付顶手费（转让费）共计人民币大写__________ 整（小写： _________ 元），上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金，第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。第五条该店铺的营业执照已由甲方办理，经营范围为餐饮，租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照，税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业金城饭店的所欠一切债务由甲方负责偿还，与乙方无关。第六条乙方逾期交付转让金，除甲方交铺日期相应顺延外，乙方每日向甲方支付转让费的__________ 的违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，乙方按转让费的_______________ 甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺，如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺，按甲不按时交付店铺承担违约责任。第七条遇国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。第八条如果合同签订前政府已下令拆迁店铺，甲方退偿全部转让费，赔还装修损失_________ ，并支付转让费的 __________ 违约金。如果合同签订之后政府明令拆迁店铺，或者市政建设（如修，扩路，建天桥，立交桥，修地铁等）导致乙方难以经营，乙方有权解除合同，甲方退还剩余租期的转让费，押金仍归乙方（前述顺延除外）。或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续，乙方有权解除合同，甲方应退回全部转让费，赔偿装修，添置设备损失_____________ ，并支付转让费的___________ 的违约金。第九条本合同一式二份，自签字之日起生效。

变更申请书范文.docx

在生活工作中总会遇到变更的情况，公司，诉讼，以及人员的变更等等，要对原来的情况做一个变更申请，那么怎么写变更申请呢？本文是学习啦小编整理的变更申请书范文，仅供参考。变更申请书范文1：公司变更申请书广东省文化厅：我公司全称为XX有限公司，成立于20XX年X月X日。主要从事电子计算机网络开发、电子计算机软硬件开发及技术服务;计算机软硬件及系统的销售;计算机系统集成;增值电信信息服务;利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)等业务。我司于20XX年XX月XX日取得《网络文化经营许可证》，编号为：粤网文XX号。我司近期正在申请股票在全国中小企业股份转让系统(即新三板)挂牌。为此，我公司进行了股份制改革。公司具体变更事项如下： 1、由原来的XX有限公司更名为现在的XX股份有限公司; 2、注册资本由原来的XX万元增加为现在的XX万元; 3、股东结构由原来的： X，出资X万元，占注册资本的X%; XX，出资X万元，占注册资本的X%; XXX，出资X万元，占注册资本的X%。更改为现在的： X，出资X万元，占注册资本的X%; XX，出资X万元，占注册资本的X%; XXX，出资X万元，占注册资本的X%; XXXX，出资X万元，占注册资本的X%。特此申请贵单位对我司持有的《网络文化经营许可证》上相关内容进行变更，具体变更内容参见我司同时提交的《广东省经营性互联网文化单位变更申请表》。恳请贵单位同意批复办理为盼!

XX股份有限公司 201X年XX月XX日变更申请书范文2：变更诉讼请求申请书申请人：诉的案号为的机动车交通事故责任纠纷一案，法院已受理，现在原告变更诉讼请求如下：变更后的诉讼请求为：原告的损失为医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、精神抚慰金、财产损失共计元，被告已经垫付元。 1、判令三被告赔偿原告元; 2、其中被告在交强险范围内承担赔偿责任; 3、剩余部分由被告被告承担赔偿责任; 4、本案诉讼费由三被告承担。此致市人民法院申请人： 20xx年x月x日赔偿清单 1、医疗费：元 2、护理费： 3、误工费： 4、住院伙食补助费： 5、营养费： 6、交通费： 7、残疾赔偿金：;

工程变更申请报告

（承包［周口水建］变更01 号）合同名称：沈丘县2010年第二批农村饮水安全工程施工1标合同编号：SQYS—2010—EPSG —01 致：周口市大地工程监理有限公司（监理机构）由于周营供水厂厂址地形与原设计不符等原因，我方今提出工程变更。变更内容详见附件，请贵方审批。附件：1. 工程变更建议书。承包人：周口市水利建筑工程有限公司（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：2010年12月3日监理机构初步意见监理机构：周口市大地工程监理有限公司（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：2010年月日设计单位意见设计单位：周口市水利勘测设计院（全称及盖章）负责人：（签名）日期：2010年月日发包人意见发包人：沈丘县水利局（全称及盖章）负责人：（签名）日期：2010年月日批复意见监理机构：周口市大地工程监理有限公司（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日期：2010年月日说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构、设计单位、发包人3方审签后，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

工程变更建议书施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量，厂区现状地面高程（平均值）比该村正常地面高程（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米）低2.6米左右。经联合商议，确定以下调整方案： 1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。 2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。 3、从水厂大门口至小学门前水泥路（长约55米），按设计要求需修建一条4米宽的进场道路（水泥路），该道路东西两端高差1.0米，修筑时平顺连接（即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米，东侧与水厂内水泥地面持平39.00米）。 4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。二〇一〇年十二月三日

房地产合同更名申请表(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-049119 房地产合同更名申请表(合同

房地产合同更名申请表(合同范本) 房产合同更名申请表如下：房产证更名方式有哪些房产更名费用怎么算房产证更名之夫妻之间直接添加婚姻存续期间：在婚姻存续期间添加配偶姓名可以直接添加。如果在婚姻存续期间房产属于夫妻共同财产，就算是房产证上只写一个人的名字也算是两人的共同财产。因此在婚姻期间，这类情况如需办理房产证增名手续，只需携带结婚证、房屋两证、身份证原件及复印件到房产交易中心“变更登记”窗口办理即可。非婚姻存续期间：非婚期间房产证更名，不能直接添加配偶名字，只能以赠与的方式更名。从《婚姻法》的规定来看，如果夫妻之间对婚姻关系存续期间财产问题没有特殊约定的，那么房产无论登记在谁的名下，都是夫妻的共同财产，双方共同共有，从法律上来讲变更夫妻姓名没有什么意义，但是如果双方约定该房产归一方所有，法律上也是认可这种约定的。夫妻办理更名手续的前提是已经取得房产所有权证，办理手续时需同时到场，填写《房屋所有权登记申请表》，提交的证件因房屋的性质的不同而不同，具体提交如下资料：

1、如果是房改房，需要提交元售房单位的证明，写明因供暖原因允许将产权人变更为配偶的名字;如果是商品房，经济适用房，夫妻双方写变更申请并简单注明理由。 2、结婚证复印件(核对原件) 3、夫妻双方的身份证复印件(核对原件) 4、夫妻双方共有房屋的协议 5、房屋所有权证 6、房改房提供原购房契约复印件(核对原件) 7、房屋所有权证附图，登记表复印件办理夫妻更名手续只需交纳房产证印花税5元即可，不需要提交任何税务。夫妻离婚房产证更名办理夫妻离婚后办理房屋过户需提交以下材料： 1、房屋所有权证书; 2、本人身份证原件、离婚证; 3、离婚协议或生效的法院离婚判决书、离婚调解书; 4、原房屋所有权证所附房屋登记表、房产(分户)平面图两份; 5、买房时的契税完税或减免税凭证; 6、有的还要法院出个执行函。夫妻离婚房产变更流程步骤如下： 1、到房管部门办理权属变更手续; 2、到按揭银行办理按揭权利(义务)人便更手续。如何办理房产转移

岗位变更申请书范文

岗位变更申请书范文员工进行岗位变更时，需要写申请书，申请书上要写明想要变更的给岗位等情况。下面是小编为大家精心整理的岗位变更申请书，希望能给您带来帮助。有关岗位变更的申请书范文篇一尊敬的领导：您好! 我来到公司已经有3个月的时间了，在这三个月的工作时间里，我一直很努力的做好自己的本职工作，并不断地努力学习新的知识充实自己。同进希望自己以后能和公司共同发展，为公司做更多的贡献。试用期期间，本人担任市场部助理职务。由于工作性质，决定了工作内容的繁杂，需要有耐心和细心来处理好日常事务。工作中，我始终积极配合领导和部门同事的工作，一丝不苟、任劳任怨。完成撰写各类办公文件，规范市场部管理制度；按时完成部门周、月工作总结及计划汇总；参加部门及公司各种会议，认真按时完成会议纪要撰写；部门人员招聘；完成合同及其他文件归档整理；完成部门人员报销、办公用品申领及保管等一切事务性本人xxxx，因xxxxxxx，在原岗位工作深感吃力，已难相适应，为不影响响xxx整体效益，特请求xxxx 照顾本人身体条件，给予调换至xxx工作(工种)岗位，本人将在新岗位尽已最大能力做好工作。敬请审核批准。特此申请

xxxxx 年月日有关岗位变更的申请书范文篇二尊敬的领导：您好，感谢您百忙之中抽空阅读此申请书。我叫XXX，于XX年XX月份进入公司工作至今。现想申请调动目前XXX岗位到XXX岗位。在公司工作XX年多的时间里，我都是在XX岗位工作，不但学到了较多的专业知识，更是培养了我吃苦耐劳、勇于接受挑战的精神，还使我学到了更多做人的道理。在此，感谢公司领导对我的培养，感谢同事们对我的帮助。本人现为了学到更多的知识，为了未来能够更好地展开工作，更好地为公司服务，打算继续求学深造。但鉴于本人求学的学习时间(夜大，需长期晚上上课)与现在所工作的时间有冲突(XX岗位需要实行三班倒工作)。为了不影响工作，同时考虑到本人对XX工作有极大的兴趣，现特向领导提出申请，调到XX岗位工作。我是个比较外向的人，无论对生活还是工作，我都充满了热忱，积极乐观向上的态度使我能承受更大的压力，同时也使我充满了动力，良好的人格和性格使我与公司的同事们相处愉快，让我懂得更多与人相处的道理和技巧，所有这些，我相信，都对我将来在新的工作岗位上有很大帮助。我很喜欢我们公司，在公司里工作感觉很幸福。我也很喜欢这份工

企业变更申请报告

企业变更申请报告 xx市xx区xx工商行政管理局：我公司原是商业性零售企业，注册资金30万元。近年来，随着经营规模的扩大和企业积累的增加，商店注册资金已于年前调整为500万元;同时，商店又新：盖了一处平方米的仓库，初步具备了经营批发业务的条件。该项变动业已报请xx市商业局批准，特申请办理变更经营方式登记手续，请审查核准，予以变更登记。 xxx市客隆百货公司(盖章) 法定代表人：xxx(签字盖章) x年x月x日 1,外资企业拟变更为内资企业的申请报告,企业盖章,企业法定代表人签名. 附企业原登记机关同意变更的函件. 《公司设立登记申请书》由公司法定代表人(董事长或者执行董事)签署《企业(公司)申请登记委托书》委托书应由全体股东盖章或签字(自然人股东),并载明具体委托事项和被委托人的权限. 外商投资企业审批部门的批准文件提交外经贸委撤销外商投资企业批准证书的通知复印件. 原股东同意变更的决定提交原股东会或董事会决议,股权转让协议(应提交转让生效的协议).

涉及以国有资产投资的中方投资者股权变更时应提交国有资产监督管理机构的批准文件,其中所出资企业的子企业由所出资企业批准. 变更后的公司章程两份(发照时退还一份),由全体股东盖章或签字(自然人股东).以实物,工业产权,非专利技术和土地使用权出资的,应当就实物,工业产权,非专利技术和土地使用权所有权转移的方式,期限在章程中做出明确的规定.改制为国有独资公司的,章程由出资人盖章. 变更后股东的法人资格证明或者自然人身份证明复印件 (1)企业法人提交营业执照副本复印件;事业法人提交事业法人登记证书复印件;社团法人提交社团法人登记证复印件;民办非企业提交民办非企业证书复印件;自然人提交身份证复印件. (2)外商投资企业受让股权,如公司的经营范围属于鼓励或允许外商投资的领域的,应提交:外商投资企业关于投资一致通过的董事会决议;外商投资企业的批准证书和营业执照复印件;法定验资机构出具的注册资本已经缴足的验资报告;外商投资企业经审计的资产负债表;外商投资企业缴纳所得税或减免所得税的证明;法律,行政法规及规章规定的其它材料.如公司的经营范围属于限制外商投资的领域的,除应提交上述规定提交材料外:还应提交省级以上外经贸主管部门的批准文件. 2,验资证明验资报告有效期为90天,逾期应当重新验资.

项目变更的申请报告

项目变更的申请报告项目变更的申请报告精选篇一：项目变更申请书 CB23变更申请报告（承包［周口水建］变更01号）机构、发包人、设代机构各1份。工程变更建议书经联合商议，确定以下调整方案： 1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。 2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。 3、从水厂大门口至小学门前水泥路（长约55米），按设计要求需修建一条4米宽的进场道路（水泥路），该道路东西两端高差1.0米，修筑时平顺连接（即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米，东侧与水厂内水泥地面持平39.00米）。 4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。二〇一〇年十二月三日 CB23变更申请报告（承包［周口水建］变更04号）

机构、发包人、设代机构各1份。工程变更建议书由于周营供水厂新建围墙基础位置下部为土方回填（填土深度最低在1.35米以上），为防止回填土不均匀沉降导致围墙断裂和应发包人要求，特提出以下变更建议： 1、原围墙基础垫层设计为150mm厚3：7灰土，建议调整为150mm厚 C15混凝土，并在垫层内下部适量配置钢筋（4Φ10通长筋，Φ6＠250分布筋），以增加抗裂强度。二〇一一年一月五日 CB23变更申请报告（承包［周口水建］变更02号）机构、发包人、设代机构各1份。关于XXX项目工程变更的申请报告南安市发展和改革局： (格式)…现上报贵局，并就具体事项请示如下： 1、项目基本情况，包括项目背景、建设地址、建设内容、建设规模、投资金额、招投标情况、施工单位、单项合同价、进展情况等。 2、项目变更情况，包括变更前原设计情况、变更的.理由和依据（如：因工程勘察偏差或设计缺陷及图纸设计深度不够的；因不可预见或不可抗力因素出现的；为提高质量标准、加快进度、解决施工难题等优化建议被有关部门采纳的；因法律、法规、规范等发生变化的）、变更的内容及范围、变更引起的工程量及合同价款的增减、变更幅度等。 3、变更对工期等相关工作的影响。

公司更名申请书范文3篇

公司更名申请书范文3篇公司名字变更，需向有关部门提交申请说明。下面是公司更名申请书范文，欢迎参阅。公司更名申请书范文1尊敬的社保局您好! 我公司(组织机构代码：68437709)由于业务等原因即2012年8月10日起公司名称由之前的“北京中研才峰咨询有限公司”变更为“凹凸人网(北京)教育科技有限公司”。未来我公司对外需要开具的发票抬头以及所有的相关票据、合同、文档等都以最新的名称为准，此前名称将不再使用，特此申请，望批准! 凹凸人网(北京)教育科技有限公司 20xx年8月10日公司更名申请书范文2公司变更名称申请材料 (1)法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(领取，公司加盖公章); (2)《企业(公司)申请登记委托书》(领取，公司加盖公章)，应标明具体委托事项和被委托人的权限; (3)有限责任公司提交股东会决议，内容包括：决议事项、修改公司章程相关条款，由股东盖章或签字(自然人股东);

股份有限公司提交股东会决议内容包括：决议事项、修改公司章程相关条款，由发起人盖章或出席会议的董事签字。国有独资有限责任公司提交董事会决议，内容包括：决议事项、修改公司章程相关条款，由董事签字。 (4)法律、行政法规规定变更名称必须报经有关部门批准的，提交有关部门的批准文件; (5)公司章程修正案; 有限责任公司由股东盖章或签字(自然人股东); 股份有限公司由发起人盖章或出席会议的董事签字确认。国有独资有限责任公司由投资人盖章。 (6)公司营业执照副本复印件。注：依照公司法登记管理条例设立的公司申请名称变更登记适用本规范; 以上各项未注明提交复印件的一般均应提交原件; 提交复印件的，应由公司加盖公章并署明与原件一致。公司更名申请书范文3xx有限公司，因业务发展需要，于XXXX 年8月31日变更为北京腾华巨业科贸有限公司。从即日起xx有限公司于贵单位发生的各项业务和结算，全部由更名后xx有限公司负责。变更后所出现的一切问题与北京甘家口大厦有限责任公司无关，责任由更名后的北京腾华巨业科贸有限公司承担。原厂编：现厂编：

合同变更报告三篇

合同变更报告三篇北京链家房地产经纪有限公司合同变更申请单备注：买方姓名、物业地址、成交价格变更除提交此文本外，买卖双方须重新签署居间服务合同及买卖合同，所有合同须提交交易中心存档。卖方：＿＿＿＿＿＿买方：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿合同变更申请书深证市天喜餐饮管理有限公司：根据《特许经营合同》的补充协议，大洋商贸有限责任公司可授权给其他主体在指定地点经营“永和豆浆”，且该授权仅限一次；现申请由＿＿＿＿＿＿＿＿变更为＿＿＿＿＿＿＿＿，现申请变更。申请人：＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿年月日：＿＿＿＿＿＿＿ XX建筑安装工程有限公司 XX 项目部文件项第51号 XX工程合同工期变更申请的报告

XX监理部：由我公司承担施工任务的《XX工程》目前已施工完成。根据合同条款及实际情况，该项目于2xx年4月15日开工，全部施工内容于20xx年8月30日完成。在整个项目施工期间，由于受到各方面因素的影响，导致完工工期滞后。造成工期延误主要有以下几点原因： 1、人工修整边坡是导致工期延长的主要因素。根据我项目部施工记录，整个网格梁修整边坡实际耗费人工XX个，在修整边坡方面主要有两项引起施工工期延长，具体情况如下：、在施工过程发现，整个坡面只有表层是原绿化用根植土，表层50cm一下均为石渣，在设计范围内的人工修整边坡厚度工程量为合同工程量2倍多，根据报价定额及实际投入的人工数量计算，此部分申请延长工期3794*/8/15=29天。、新增网格梁3个单元修整边坡426m2，浇筑网格梁混凝土，根据实际情况统计，边坡修整15天，网格梁浇筑完成21天，共计36天； 2、该项目施工期间，正值该地区雨季，虽然我项目部在开工前对雨季施工做了相应的准备工作，但在施工期间，根据雨天及边坡实际情况，为了保证施工质量，雨天不具备施工条件时停工，施工期间雨天停工共计12天。综合上述情况，整个施工期间，总计延长工期

公司地址变更申请书范文3篇

公司地址变更申请书范文3篇第一步:申请人持相关材料向市政务服务中心工商局窗口提出申请，经受理审查员初审通过，开具《受理通知书》或者《申请材料接收单》;不符合受理条件的，在当场或者5个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料(出具告知单)。第二步:对申请人申请材料齐全、符合法定形式的，当场作出是否准予登记的决定并出具《登记决定通知书》;需要对申请材料的实质内容进行核实的，出具《企业登记材料需要核实事项告知书》，在10个工作日内作出核准或者驳回申请的决定。第三步:在1个工作日内(申请材料的实质内容需核实的除外)，申请人可以凭《登记决定通知书》到发照窗口换发《企业法人营业执照》。四、申请材料: (1)公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章); (2)公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人身份证复印件(本人签字)，应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限; (3)公司章程修正案(公司法定代表人签署); (4)法律、行政法规和国务院决定规定变更名称必须报经有关部门批准的，提交有关部门的批准文件或者许可证书复印件; (5)公司《企业法人营业执照》副本。 (6)《企业名称变更核准通知书》。

公司变更名称，应当向其公司登记机关提出申请，申请名称超出其公司登记机关管辖权限的，由其公司登记机关向有该名称登记权的公司登记机关申报。注:依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请名称变更适用。以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件;提交复印件的，应由公司加盖公章并署明与原件一致。公司地址变更申请书范文1 XXXX工商局: 我单位位于xx街(路)xx号，由于经营(其他原因)需要，现欲搬到xx街(路)xx 号。现申请将xx证上的经营地址进行相应变更，请给予办理为感。申请人:xxx 时间:20xx年x月x日公司地址变更申请书范文2 你局核准注册的第__ 号__商标，因注册人名称/地址已由________，变更为________，现申请变更。申请人:______(盖章) 地址:______ 年月日公司地址变更申请书范文3 XX工商局: 我单位位于南通市港闸区陈桥乡河口村11组，由于经营的需要，现欲搬到南通市通州区平潮镇颜港村3组。现申请将营业执照证上的经营地址进行相应变更，特此申请，望批准为盼。申请人:xxxx设备有限公司时间:20xx年x月x日

变更合作公司申请书范本

变更合作公司申请书范本股份合作公司变更名称、变更住所、变更法定代表人、变更经营范围、变更经营期限、变更实收资本变更注册资本、发起人改变姓名或者名称、变更公司类型、变更出资方式、迁出本市、迁入本市（变更住所跨公司登记机关辖区的）。法律依据数量及方式无数量限制，符合条件者即予许可。许可方式为直接申请。条件申请人提交的材料齐全、符合法定形式申请材料(一)、股份合作公司名称变更 1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(原件1份)； 2、企业申请登记委托书(原件1份)（可在申请书内填写）； 3、经办人身份证明(复印件1份，验原件)；由企业登记代理机构代理的，同时提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件一致”)； 4、股东代表大会决议（原件1份）； 5、公司章程修正案（原件1份）（公司法定代表人签署）； 6、字号查询证明或名称变更预先核准通知书（原件1份）； 7、企业法人营业执照正本(原件)和全部副本(原件) （二）、股份合作公司住所变更 1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(原件1份)；

2、企业申请登记委托书(原件1份)（可在申请书内填写）； 3、经办人身份证明(复印件1份，验原件)；由企业登记代理机构代理的，同时提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件一致”)； 4、股东代表大会决议（原件1份）； 5、公司章程修正案或新的公司章程（公司法定代表人签署）； 6、新公司住所使用证明； 7、企业法人营业执照正本(原件)和全部副本(原件)。（三）、股份合作公司法定代表人变更 1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(原件1份)； 2、企业申请登记委托书(原件1份)（可在申请书内填写）； 3、经办人身份证明(复印件1份，验原件)；由企业登记代理机构代理的，同时提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件一致”)； 4、原法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明(原件1份)（可在申请书内填写）； 5、新任法定代表人身份证明（复印件1份，验原件）； 6、企业法人营业执照正本(原件)和全部副本(原件) （四）、股份合作公司经营范围变更 1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(原件1份)； 2、企业申请登记委托书(原件1份)（可在申请书内填写）； 3、经办人身份证明(复印件1份，验原件)；由企业登记代理机构代

项目调整申请报告

项目变更申请书篇二：关于xxx项目工程变更的申请报告关于xxx项目工程变更的申请报告南安市发展和改革局： (格式) …现上报贵局，并就具体事项请示如下： 1、项目基本情况，包括项目背景、建设地址、建设内容、建设规模、投资金额、招投标情况、施工单位、单项合同价、进展情况等。 2、项目变更情况，包括变更前原设计情况、变更的理由和依据（如：因工程勘察偏差或设计缺陷及图纸设计深度不够的；因不可预见或不可抗力因素出现的；为提高质量标准、加快进度、解决施工难题等优化建议被有关部门采纳的；因法律、法规、规范等发生变化的）、变更的内容及范围、变更引起的工程量及合同价款的增减、变更幅度等。 3、变更对工期等相关工作的影响。 4、工程变更费用估算表及计算资料（工程预算书）。 5、勘察、设计、造价咨询、监理、施工单位意见等。 6、必要的附图（变更前后的设计图纸）。 7、其他必备材料，如：政府会议纪要、专家论证意见等。项目业主单位（盖章）年月日篇三：项目经理变更申请报告项目经理变更申请报告致北海舰队后勤部军需物资油料处：我公司承建的贵单位炊事培训中心和被装仓库翻建工程项目经理侯仰军（项目经理注册证书编号 00256356）同志因身体患病，不能继续担任本工程项目经理职务，现委派张永阁（项目经理注册证书编号1700628）同志担任本工程项目经理，履行项目经理相应职责，请予以批准。特此报告。山东菏建建筑集团有限公司 2014年8月4日篇四：关于变更项目经理的申请报告关于变更项目经理的申请报告 xxxxxx：于由公司项目工作安排的需要，现我公司承建的xxxxxxxx工程项目部的项目经理进行变更：于中标通知书的项目经理的变更为，为你单位提供优质施工工作服务。

公司名称变更申请书怎么写

公司名称变更申请书怎么写致总公司内容特此申请申请单位及个人年月日 --------- 原企业名称注册号拟变更企业名称备选企业名称（请选用不同的字号）： 1 2 3 经营范围（只需填写与企业名称行业表述一致的主要业务项目）：注册资本（金）（法人企业必须填写）企业类型□公司制□非公司制□个人独资□合伙企业住所（地址）企业盖章及法定代表人（负责人）签字 2 申请人应提交的材料清单选择项序号文件，证件名称说明 1企业名称变更申请书本表第1页 2企业授权委托意见本表第3页 3企业营业执照复印件须加盖公章 4主管部门或审批机关的批准文件 5其他有关材料备注： 1，“选择项”栏由工商部门填写：“说明”栏应注明提交的文件，证件是原件还是复印件； 2，企业名称变更申请书中的签字（盖章）应由企业盖公章，法定代表人（负责人）签字； 3，申请人应当使用钢笔，毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。申请人谨此确认和承诺本次申请中提交的所有文件材料和填写的内容是真实，合法，有效的，复印件与原件是一致的，并对因材料虚假所引起的一切后果负法律责任。申请人签字（盖章）： 3 企业授权委托意见兹委托（我单位/代理机构/自然人股东）前来办理企业名称变更事宜。授权期限为：授权权限如下（同意的，在括号内签署“同意”；不同意的，在括号内签署 “不同意”。选择二项以上同意或有空括号未填写的，本授权委托意见无效。）：

1，全权办理企业名称变更申请，但不得修改本申请书任何文字内容。（） 2，全权办理企业名称变更申请，授权修改本申请书出现的错别字，遗漏和误加的文字。（） 3，全权办理企业名称变更申请，如申请的企业名称未能核准，授权修改，增加或减少企业名称字词表述。（） 4，全权办理企业名称变更申请，授权修改本申请书任何内容和文字表述。（）代办人或代理人身份证复印件粘贴处代办人或代理人签字：联系电话：通信地址及邮政编码：（企业盖章处）年月日 4 （同意使用）承诺书今有拟变更企业名称为，拟用 “”作为字号，主要从事行业。恳请予以核准。本企业特此承诺：该名称中的字号符合国家法律，法规的规定，其行业用语与经营范围主营业务是相一致的，凡在今后的经营活动中，若与其他企业因名称发生争议或登记注册的经营范围与名称申请的经营范围或行业专用语有差异时，我们愿无条件服从工商行政管理机关的处理决定，变更企业名称，并承担相应的法律责任。申请人盖章：相关企业意见，盖章：年月日

企业变更登记申请书

受理号：受理日期：企业变更登记申请书注： 1 、提交的文件、证件应当使用A4 纸。 2 、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。

企业（公司）申请登记委托书委托人：被委托人：委托事项：被委托人更正有关材料的权限： 1、同意□不同意□修改任何材料； 2、同意□不同意□修改企业自备文件的文字错误； 3、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 4、其他有权更正的事项：委托有效期限，自年月日至年月日被委托人身份证（复印件）年月日（委托人盖章或签字）注：1 、委托人盖章或签字：有限公司、非公司企业设立登记由股东、出资人盖章、签字（自然人股东）；股份有限公司设立登记由全体董事签字；公司、非公司企业变更、注销登记由本企业盖章。 2 、被委托人更正有关材料的权限： 1 、 2 、 3 项选择“同意”或“不同意”并在□中打√；第4 项按授权内容自行填写。

企业法定代表人登记表

核发《营业执照》及归档情况注：“领照人”为企业法定代表人、负责人或其授权人。

非公司企业变更登记提交的材料１、名称（１）法定代表人签署的《企业变更登记申请书》（领取，企业加盖公章）。（２）《企业（公司）申请登记委托书》（领取，企业加盖公章），应标明具体委托事项和被委托人的权限。（３）法律、行政法规规定变更名称须报经审批的，提交有关部门的批准文件。（４）企业营业执照副本复印件。注：依照企业法人登记管理条例登记的企业法人申请名称变更登记适用本规范。以上各项未注明提交复印件的一般均应提交原件；提交复印件的均需持原件到登记部门核对，不能提交原件的（身份证、计生证、许可证等除外） , 由原件持有方核对复印件并加盖公章或签名并署明与原件一致。２、住所（经营场所）（１）法定代表人签署的《企业变更登记申请书》（领取，企业加盖公章）。（２）《企业（公司）申请登记委托书》（领取，企业加盖公章），应标明具体委托事项和被委托人的权限。（３）新住所（经营场所）使用证明：自有房产提交产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议原件或复印件以及出租方的产权证复印件；以上不能提供产权证复印件的，提交其它房屋产权使用证明复印件。（４）法律、行政法规规定变更住所（经营场所）必须报经审批的，提交有关部门的批准文件。（５）企业营业执照副本复印件。注：依照企业法人登记管理条例登记的企业法人申请住所变更登记适用本规范。以上各项未注明提交复印件的一般均应提交原件；提交复印件的均需持原件到登记部门核对，不能提交原件的（身份证、计生证、许可证等除外） , 由原件持有方核对复印件并加盖公章或签名并署明与原件一致。３、法定代表人（１）法定代表人签署的《企业变更登记申请书》（领取，企业加盖公章）。（２）《企业（公司）申请登记委托书》（领取，企业加盖公章），应标明具体委托事项和被委托人的权限。