工程项目节点进度确认单

建筑工程施工劳务分包合同(节点付款)

建筑工程施工劳务分包合同甲方: 上海金瑞建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：河南天地建筑防水工程有限公司上海分公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于杭州湾A楼防水工程工程发包人与承包人签订的施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：上海杭州湾生产性服务业集聚区基建项目A楼防水二、承包性质：风险性清包工程（包工包料）三、承包范围：A楼屋面防水（3mm厚APP，聚酯胎，国标）四、承包内容： A楼东西两单元的屋面防水，防水材料要求：APP（不得小于3mm厚），聚酯胎，国标；附加层和搭接按国家施工规范要求施工五、承包价格与结算依据：以上承包内容，乙方按27.5元/M2承包，（按铺占面积，附加层和搭接不计取面积），以上价格包含人工费、六、点工项目若发生点工，按每小时6元结算，即每工日为60元（10小时）。签证点工须在三日内上报项目经理部施工员、技术负责、生产经理、项目经理签字认可，且一式二份甲乙双方各留一份，逾期甲方一概不予认可。七、工程质量等级：。八、工程款付款及结算方法： 1、进度款：乙方职工生活费自筹，甲方按双方约定完成的施工节点支付乙方所完工程量进度款。甲方在开工前向乙方下发施工总进度计划，每月25日前向乙方下发下月施工进度计划，乙方按甲方施工进度计划组织人员施工。乙方每完成一个施工节点，在当月25日前统计该节点所完的工程量，上报项目经理部，项目部相关部门5日内审核完毕。根据审核后的工程量，甲方按以下约定完成的施工节点给乙方支付工程款：

水利工程管理时间节点(实用篇)

时间节点表一．招投标 1.招标文件：澄清修改①提出疑问：投标截止时间17d前；②澄清修改：投标截止时间15d前 ③确认：投标人收到后1d内异议处理①提出：投标截止时间10d前；②答复：自收到异议之日起3d内 2.中标候选人公示：自收到评标报告之日起3d内（若有异议，自收到后3d内处理） 3.返还投标文件：通知中标结果后7 工作日，逐一返还投标文件 4.约定合同价款：中标通知书发出之日起30d内 5.签订合同后①5工作日补偿未中标人文件中技术方案（知识产权保护） ②5工作日退还投标保证金二．变更 1.一般程序：①承包人提出书面变更建议；②监理人认可，14d内作出变更指示； ③承包人在14d内提交变更报价书；④监理人在14d内确定变更报

价 2.进度计划：进度不符①承包人发现后14d内提交申请报告；②监理人收到后14d 内审批应当修改①监理人发出指示；②承包人14d内提交报告；③监理人14d内批复 3.特殊情况先施工：项目法人于5工作日内办理变更手续，并报主管部门备案三．施工过程 1.开工通知：开工日期前7d前发出，收到后14d内应组织进场（否则监理可要求7d内提交说明） 2.主体工程开工前，项目法人完成项目划分，并报工程质量监督机构质监机构收到报告后14工作日内，确认并书面通知结果 3.自开工之日起： 1）项目法人15工作日内向主管部门（或上一级）书面报告开工情况 2）项目法人15d内编制安全生产保证措施，并报水管、流域或其授权的安全生产监督机关备案 4.工程开工后：28d内，发包人预付安全文明施工费（≥60％当年计划总额）

5.签订合同后①14d内发包人提交施工场地范围图 ②14d内发包人提供测量相关资料（承包人28d内提交施工控制网，监理14d内批复） 6.分包合同：签订后7工作日内，报送发包人备案 7.材、设验收：发包人到货7d前通知承包人 8.拆除、爆破工程：提前15日，报水管单位备案四．工程计量 1.单价合同：①发出报告；②核实：收到报告后7d内（若需现场计量，提前24h 通知） ③分歧：承包人收到结果后7d内书面提出；④复核；发包人收到意见后7d内 2.总价合同：①承包人于合同签订后28d内提交各子目的总价支付分解表给监理 ②发包人于收到每期工程量报告后7d内复核资料 3.现场签证：①发包人书面指示工作；②承包人收到后7d内，提交现场签证报告 ③核实：发包人48h内；④价款：承包人于签证工作完成后7d内报发包人确认

二建施工管理时间节点个人总结(最新整理)

“” “” At the end, Xiao Bian gives you a passage. Minand once said, "people who learn to learn are very happy people.". In every wonderful life, learning is an eternal theme. As a professional clerical and teaching position, I understand the importance of continuous learning, "life is diligent, nothing can be gained", only continuous learning can achieve better self. Only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees from all walks of life keep up with the pace of enterprise development and innovate to meet the needs of the market. This document is also edited by my studio professionals, there may be errors in the document, if there are errors, please correct, thank you!

节点改造工程承包合同通用版

合同编号：YTO-FS-PD428 节点改造工程承包合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

节点改造工程承包合同通用版使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。甲方：_________ 电话：_________ 乙方：_________ 电话：_________ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_________的全部用电设备进行全面的节电改造。一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量用电设备名称数量所需节电设备型号数量单价

总值扶手电梯空调照明合计二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_________日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第 _________款中明确的标准和方法。四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。

园林景观施工合同(完整版)

园林景观工程施工合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：现甲方将园林景观、道路铺装及绿化工程以包工、包料、包工期、包质量的包干形式发包给乙方施工，为了明确双方的责任和义务，保证本工程按质、按量、按期完成，依据《中华人民共国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，希双方共同遵守执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：。第二条工程承包范围及内容 1、承包范围以甲方最终批准的施工图、图纸会审所涉及的内容及其预算所含内容为准。 2、工程内容包括： (1) 硬景部分：人行道路铺装，面层装饰，古堡桥结构及铺装，人工湖底、土方换填及驳岸,木棧道，人工塑石，园林小品等。（2）绿化软景部分：种植土挖、装、运、填，地貌整形，种植用肥，绿化种植，养护包活等。（3）园林景观照明。如有设计变更调整施工内容，则承包内容随之调整。 3、工程总面积：第三条工程总造价工程总造价为人民币元整（￥），已按预算价优惠10％后的价格，其中：1．硬景部分元整（￥）； 2．种植土部分元整（￥）； 3．绿化工程部分元整（￥）； 4．园林景观照明部分元整（￥）。乙方向甲方申请支付工程款，在得到甲方核准后3个工作日内向甲方开具工程类税务发票，无论税务政策做如何调整，乙方不能以任何理由向甲方要求另外支付税金。工程款以合同约定工程量清单综合单价和预算外签证为依据，采用工程量清单的结算方式：结算结算造价=现场实量工程量×综合单价。第四条施工工期本工程工期由总工期和节点工期同时控制，工期计算时均为日历天，包含起止当日。

开工日期：年月日（以甲方发出开工令之日起计）。竣工日期：年月日，（指达到竣工验收验收合格之日起计）。合同工期：乙方在120个日历天内成完该项工程，通过竣工验收合格且由甲方正式书面通知乙方进入保修及养护包活期（即硬景和景观照明部分进入保修期，绿化软景部分进入养护包活期）。本工程分为以下五个节点工程，其节点工期约定为：乙方在保证总工期的前提下，还必须保证以下节点工期。节点1：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成人行道路铺装，面层装饰，人工湖驳岸，，木棧道，人工塑石，园林小品等硬景部分分部工程，并通过交工验收且交付给甲方使用。节点2：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成种植土挖、装、运、填，地貌整形，种植用基肥施肥工作。节点3：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成绿化种植工程的施工，及竣工前绿化收尾、死亡苗木更换、补植整改工作，通过竣工验收且进入绿化正式养护阶段。。节点4：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成园林景观照明的安装、调试的施工，并通过交工验收且交付给甲方使用。节点5：乙方在工程通过竣工验收合格交付甲方使用之日起个日历天内，对硬景和景观照明部分进行免费保修，凡属于乙方原因出现质量问题的，乙方负责免费保修。节点6：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成胸径20㎝起乔木、全部棕榈科植物的绿化养护包活期及保养管护工作，完成并通过交工验收且交付给甲方。但如遇以下特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，乙方可据实予以顺延： 1、非乙方原因不能按时进场施工的； 2、工程量增加30%以上； 3、不可抗力被迫停工的； 4、政府行为不能施工的； 5、连续大雨不能施工超过一天的； 6、一周内非乙方原因停水、停电造成正常施工停工累计达8小时的。乙方必须在发生工期延误事件起 2 工作日内以书面形式向甲方提出工期延期申请报告，否则视为乙方放弃签证。甲方代表收到乙方的报告后 5 个工作日内，甲方对申请延期进行确认或提出有关意见，对合理的延期办理签证。第五条工程质量要求 1．硬铺装：按中华人民共和国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82—99）及现行规范验收标准验收，质量合格、观感优良。 2. 运、填种植土:三合土地貌整形完成后，大面积铺植草地填种植土达到15～20㎝，灌木、小乔木地填种植土达到25～30㎝，树坑填种植土大于土球直径、高度40㎝，花池、花盆满填种植土，完成苗木种植后低于花池（花盆）饰面3～5㎝。

建筑工程施工劳务分包合同(节点付款)

建筑工程施工劳务分包合同甲方：上海金瑞建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：河南天地建筑防水工程有限公司上海分公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于杭州湾A楼防水工程工程发包人与承包人签订的施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：上海杭州湾生产性服务业集聚区基建项目A楼防水二、承包性质：风险性清包工程（包工包料）三、承包范围：A楼屋面防水（3mn厚APR聚酯胎，国标）四、承包内容： A 楼东西两单元的屋面防水，防水材料要求：APP （不得小于3mn厚），聚酯胎，国标；附加层和搭接按国家施工规范要求施工五、承包价格与结算依据：以上承包内容，乙方按27.5元/M承包，（按铺占面积，附加层和搭接不计取面积），以上价格包含人工费、六、点工项目若发生点工，按每小时6元结算，即每工日为60元（10小时）。签证点工须在三日内上报项目经理部施工员、技术负责、生产经理、项目经理签字认可，且一式二份甲乙双方各留一份，逾期甲方一概不予认可。七、工程质量等级：___________________ 。八、工程款付款及结算方法： 1、进度款：乙方职工生活费自筹，甲方按双方约定完成的施工节点支付乙方所完工程量进度款。甲方在开工前向乙方下发施工总进度计划，每月25日前向乙方下发下月施工进度计划，乙方按甲方施工进度计划组织人员施工。乙方每完成一个施工节点，在当月25日前统计该节点所完的工程量，上报项目经理部，项目部相关部门5日内审核完毕。根据审核后的工程量，甲方按以下约定完成的施工节点给乙方支付工程款：

节点改造工程承包合同标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日节点改造工程承包合同标准版本

节点改造工程承包合同标准版本温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。甲方：_________ 电话：_________ 乙方：_________ 电话：_________ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于 _________的全部用电设备进行全面的节电改造。一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量用电设备

名称数量所需节电设备型号数量单价总值扶手电梯空调照明合计二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生

产。在_________日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_________款中明确的标准和方法。四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设

装饰工程项目施工管理责任合同正式版_2

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 装饰工程项目施工管理责任合同正式版

装饰工程项目施工管理责任合同正式版下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合装饰有限公司（以下简称甲方）企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人（以下简称乙方），乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划

和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方承担。二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施

如何洽谈施工合同

<<如何洽谈施工合同>> 一、谈什么建设工程合同谈判涉及的内容颇多，作为合同谈判人员，对于谈判事项要考虑周全，不能顾此失彼；同时，又要抓住重点，避免因小失大。那么，建设工程合同谈判包括哪些要点呢？具体来说，一般包括以下几项：第一，明确合同范围。即合同文件的构成，如招投标文件、合同条件、投标答疑函件、承诺书、黑白合同、补充协议等。第二，合同条件优化。包括履约担保、大节点付款、结算后付款迟延、缺陷责任期长短、保修金支付、放弃建设工程价款优先受偿权、禁止停工、限制停窝工损失索赔、政府审计是否作为最终结算价款、结算审核期长短等重点风险条款。对于需要施工单位提供投融资或投融资担保的项目，还要进一步考虑： 1、项目收款风险能否排除。对于需要承包人融资垫资的项目，业主资信条件都不会太好，为了防范风险，一是要需求业主方提供担保，二是要尽快回收工程款，减少风险金额，三是要对业主进行控制，避免其挪用融资款、销售款，四是要设定足够的违约责任条款。 2、工程价款能否顺利结算。竣工结算不仅能够明确债权金额，而且也是付款的重要节点，所以在合同中应对可能出现的结算风险予以考虑，如合同涉及到政府审计等。谈判人员可以根据具体情况增加中间结算条款、业主审核结算的时间条款及约定时间内未出具审核意见以何种比例支付结算条款等。 3、工程项目能否顺利开竣工。建设工程需要承发包双方共同配合才能顺利完成施工，因此需要对甲供材的进场时间、业主指定分包或另行发包项目的进场时间和工期节点、业主方提供施工图纸的时间节点、业主方要求设计变更的时间、业主方提供政府批文或其他审查意见的时间节点，都是需要进行详尽约定。这些时间节点都影响着实际的竣工时间。项目竣工，不仅意味着承包人完成施工任务，履行了主合同义务，而且是重要的付款节点，所以上述时间节点的约定以及因业主方原因造成停窝工的损失计算方式条款的约定将有利于控制工程款回收的风险。 4、合同价款能否达到预计盈利目标。谈判人员需要核查合同约定计价方式是否清晰，工程量清单是否存在漏项，甲供材、业主指定分包和业主另行发包项目范围是否清晰，对甲供材价款的结算方式约定是否清晰，总包服务费约定是否清晰，对变更合同价款的签证报送时间是否存在不合理约定，对施工方垫资款是否需要计算利息等情况。 5、履约担保和支付担保是否对等。二、怎么谈 1、谈判时间抓住时机，适时谈判，就可以在对方有强烈、紧迫需要时“雪中送炭”，从而在合同谈判中处于有利地位。这就要求谈判人员要充分了解业主的开发计划、政府要求等时间节点，在业主急需开工、急需预售、急需交房、急需办证、急需贷款的情况下，给予业主一定压力，从而起到事半功倍的效果。

工程项目有关的重要时间节点

工程项目有关的157个重要时间点，全在这了！ 0小时 1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。 2、仲裁裁决和二审判决立即生效。 3、对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。 1小时 4、安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时 5、安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。 3小时 6、加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。 4小时 7、非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。 24小时

8、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 9、非全日制用工：平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。 10、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。 11、勘察现场：投标预备会前1~2天。 12、工程师不能按时参加验收，须在验收前24小时向承包人提出延期要求，延期不能超过2天。 48小时 13、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。 14、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。

节点改造工程承包合同实用版

YF-ED-J2326 可按资料类型定义编号节点改造工程承包合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

节点改造工程承包合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。甲方：_________ 电话：_________ 乙方：_________ 电话：_________ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于 _________的全部用电设备进行全面的节电改造。一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量

用电设备名称数量所需节电设备型号数量单价总值扶手电梯空调照明合计二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给

甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_________日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_________款中明确的标准和方法。四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免

工程时间节点

工程重要时间节点 0小时1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。2、仲裁裁决和二审判决立即生效。3、对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。 1小时4、安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时5、安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。 3小时6、加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。 4小时7、非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。 24小时8、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。9、非全日制用工：平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。10、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。11、勘察现场：投标预备会前1~2天。12、工程师不能按时参加验收，须在验收前24小时向承包人提出延期要求，延期不能超过2天。 48小时13、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。14、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。15、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。 16、诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；诉前证据保全：必须在48小时内作出裁定。17、工程师的口头指令，在48小时内以书面确认。不能书面确认时，承包人应于口头指令后7天内提出书面确认要求，此要求48小时内答复，不予，则认为已确认。 3日（工作日）18、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。19、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同。20、招标人对招标文件异议的答复时间：收到异议之日起3日内。21、依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。22、评标结果异议：投标人或其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。23、受理投诉时间：行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。 5日24、招标文件（资格预审文件）的发售时间：自出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。25、依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日不得少于5日。26、未中标人保证金的退还：招标人与中标人签订合同后5日内。27、质量监督机构：于工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。28、劳动仲裁（商事仲裁）的受理：收到仲裁申请之日起5日内受理；受理后5日内送达仲裁申请书副本；10日内提交答辩状。 7日29、建设工程工期：承包人不能近时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师（总监理工程师）提出延期开工的理由和要求，工程师在收到延期申请后48小时内答复，不以书面答复视为同意。30、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间：行政处罚决定做出后7日内。31、民事诉讼的受理：收到起诉书之日起7日内决定是否受理。32、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。33、生产安全事故补报时间：道路交通事故、火灾事故7日内补报。34、投标预备会：发出招标文件后7~28日内。35、投标人发现招标文件有误时，在收到招标文件7日内以书面形式指出。36、订立合同后7日内，建设行政部门备案。37、工程师在开工日前7天发

项目时间节点表

XX项目时间节点表序号工作项目完成标志及考核标准权重启动日期完成时期负责人备注 1 销售人员考核及选拔按销售人员综合表现进行考核 2 项目总体效果图制作总体效果图 3 项目局部效果图制作局部效果图 4 核实项目指标数据全面、准确 5 项目的功能配套明晰全面、准确 6 项目的材料使用情况全面、准确 7 项目VI设计方案的确定确定标志、基础部分 8 宣传语的提炼确定标语的诉求点和宣传语 9 工地形象墙的设计形象完整 10 营销大纲整合项目研究、行销策划案 11 销售主管人员到岗 12 置业顾问人员到岗 13 楼盘统一说辞制定关于产品的统一说辞 14 媒体计划设计、发布开盘期系列广告 15 购房直通车购买、设计、包装直通车 16 工地形象牌开发商、施工安全 17 外卖场包装形象完整 18 户型单页套册（命名）设计、制作数份推广用 19 DM、海报设计、制作数份推广用 20 手提袋设计、制作数份推广用 21 音响宣传光盘、资料 22 户外广告牌的制作形象完整 23 外卖场的开放符合开放条件 24 户型套内面积的确定审监部计算面积 25 销售人员培训组织销售人员培训 26 产品说明会 27 开盘活动的策划形成一定的市场冲击力 28 现场服务人员人员到岗 29 确定标准销售流程设计销售动线、进行预演 30 销售热线售房电话申请 31 样板房导视系统栋号、面积等指示牌设计、制作 32 开盘场地符合开盘礼仪要求 33 现场包装导视系统、效果的掌握 34 售楼部包装样板房、背景房等包装 35 模型道具大沙盘模型和户型模型 36 销售图的制作符合现场要求

37 合同文本销售合同样本制定 38 按揭银行选定落实银行及按揭政策 39 景观示范区、样板房符合开放条件 40 销售道具要求提出并准备销售所需要的道具 41 项目楼书制作精美的售楼书数份 42 销售软件操作熟练 43 销售接待中心开放符合开放条件 44 项目一期开盘销售软件和数据库，数据准确 45 销售定价相对合理 46 证件的齐备要求完善 47 销售政策确定营销政策 48 一期开盘一期开盘 49 二期开盘开盘 50 商业楼招商 51 一期交房 52 三期开盘 53 商业楼招商 54 二期交房 55 三期交房

工程量确认单-示范

工程量确认单编号：工程名称新铝电厂化学水罐底部设备连接管道保温工程收方日期年月日收方部位新铝电厂化学水罐底部设备连接管道保温工程收方内容参加人员四川省长发防腐工程有限公司工程项目内容：2013年12月因工期紧张天气冷怕管道冻结，应甲方要求对新铝电厂化学水罐底部设备连接管道保温施工；因甲方贸易部当时没有保温材料材料由我方自行购买。具体工程量如下：管道保温：保温棉体积计算公式：3.14*（管道外径+1.033*保温层厚度）*1.033*保温层厚度*管道长度保温层表面积计算公式：3.14*（管道外径+2.1*保温层厚度+0.0082）*管道长度管道规格mm 使用材料管道长度m 保温棉厚度mm 保温棉体积m 3 铝皮外护面积㎡ Φ273 硅酸铝、铁丝困350 2*50 41 519.

财务部：总经理（盖章）：注：1、本件由施工单位上报一式一份。 2、盖有建设单位红章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。工程量确认单编号：工程名称新疆希铝全厂公用工程项目污水处理站设备及管道保温工程收方日期年月日收方部位污水处理站设备及管道保温收方内容参加人员

工程项目内容及工程量计算式：三、阀门盒保温：保温棉体积计算公式：3.14*（管道外径+1.03*保温层厚度）*2.5*管道外径*1.03*保温厚度*1.05*阀门盒数量保温层表面积计算公式：3.14*（管道外径+2.1*保温层厚度）*2.5*管道外径*1.05*阀门盒数量管道外径（mm）使用材料保温厚度（mm）阀门盒数量（个）保温棉体积（m3）保护层表面积（㎡）Φ325 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 3 0.88 5.99 Φ219 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 10 1.59 11.53 Φ168 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 6 0.64 4.89 Φ159 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 1 0.1 0.76 Φ133 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 15 1.15 9.09 Φ108 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 2 0.12 0.94 Φ60 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 1 0.03 0.24 四、高浊度净水器罐体保温：保温棉体积计算公式：3.14*（罐体外径+1.033*保温层厚度）*1.033*保温层厚度*罐体高度保温层表面积计算公式：3.14*（罐体外径+2.1*保温层厚度+0.0082）*罐体高度伴热带计算公式：3.14*管道外径*5*罐体高度托盘制作安装（角钢）计算公式：高度每一米缠绕一圈角钢，共8圈 3.14*罐体外径*8圈罐体外径（m）使用材料罐体高度（m）保温层厚度（mm）保温棉体积（m3）保护层表面积（㎡）伴热带（m）角钢长度（m） Φ7 硅酸铝、铁丝捆扎、彩钢瓦楞板、角钢、伴热带 7.5 100 17.28 169.99 824.25 175.84 2、附（简图）及相关备注与说明： 2012年12月10日开始施工，为冬季施工，人工降效30%，机械降效20%；详见附表及照片。施工单位监理单位建设单位现场代表：现场代表：现场代表：预算部门财务部：总经理（盖章）：

工程项目工程时间节点表

项目工程时间节点表（九月份）序号责任部门工作内容（九月份） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 总工办我司报工作室报规文件所需内容 2 总工办中国****上报规划局文件 3 总工办大连**设计院汇报设计方案 4 成本部施工现场临电合同签订 5 工程部临电施工 6 控制部配电房施工合同的签订 7 控制部配电柜制作 8 控制部配电房基础材料进场 9 工程部配电房基础施工 10 工程部配电房安装 11 工程部农电施工单位进场施工

序号责任部门工作内容（九月份） 2 3 4 56789 10 11 121314151617 18 192021222324 25 12 工程部配电柜安装 13 工程部农电验收 14 工程部农电调试并送电 15 工程部施工现场树木以及水井的跟踪处理 16 总工办大连**设计院基础出图 17 开发部与审图中心协调，桩基础图纸初步审查并通过 18 成本部土方、桩基施工单位合同洽谈并达成一致协议 19 成本部签订土方施工合同 20 成本部签订桩基础施工合同 21 工程部桩基施工单位上报施工组织设计并经审批 22 总经办增加土建工程师以及资料员 23 总经办总包单位的确定

序号责任部门工作内容（九月份） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 24 控制部总包单位与分包单位签订分包合同 25 工程部总包单位管理人员进场并实施现场管理 26 工程部施工前预定位放线 27 工程部土方施工单位共同测量现场标高 28 开发部开具测绘放线单 29 工程部工程定位放线 30 开发部主管部门协调施工许可 31 开发部安质监站协调 32 成本部监理合同的签订 33 工程部监理单位进场并进入工作状态 34 工程部 4、5#楼土方开挖 35 工程部 1、2、3#楼土方开挖