工程施工合同范本纠纷和解协议书
合同编号：__________工程施工合同范本纠纷和解协议书
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司
原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1．甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币_ _______万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2．乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；
3．在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4．乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5．对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整
合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6．甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7．在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8．本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司乙方：____________公司
______年_____月_____日______年_____月_____日
刑事和解协议书
和解协议书 甲方（受害者）：姓名，性别，民族，出生年月，地址，身份证号。 乙方（犯罪嫌疑人）：姓名，性别，民族，出生年月，地址，身份证号。 XXXX年XX月XX日晚，乙方因被甲方驾驶电动车不小心碰到而产生纠纷，乙方将甲方打伤(经公安机关鉴定为轻伤)，现其已被刑事拘留。鉴于乙方系一时冲动造成甲方伤害，且事后均有悔过意愿，现乙方自愿赔偿甲方的各项损失。甲方鉴于乙方的悔过表现，对乙方的行为表示谅解，并在本案经办公安机关协调下，甲乙双方自愿达成和解方案如下： 1、乙方自愿赔偿甲方包括但不限于医疗费、误工费、护理费、营养费、残疾赔偿金、交通费、住宿费等共计人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该赔偿自本协议签订之日一次性支付给甲方。 2、鉴于乙方事后能够赔礼道歉并积极赔偿甲方的各项损失，乙方属于有悔过表现，甲方对乙方的行为表示谅解，同意不再追究其的刑事责任，并向有司法关机关出具不追究刑事责任的书面谅解书。 3、甲方已经收到乙方全部赔偿款XXXX元，甲方自愿放弃其他权利，不再追究乙方的民事赔偿等责任，包括乙方在此之后发生任何后果（包括但不限于日后因此次受伤出现的后遗症、复查等），双方就此事一次性结清，再无其他任何经济纠纷。 4、本协议一式三份，甲乙各执一份，一份交经办公安机关留存附卷，自双方签字后生效。 甲方：乙方： 签订日期：签订日期：
谅解书 XXXX年XX月XX日晚，因XXX与本人因琐事发生纠纷,XXX将本人打成轻伤（经法医鉴定为轻伤二级）,现XXX被羁押在XX市第二看守所。鉴于此次事件系本人因驾驶机动车不小心碰到XXX导致纠纷的发生，自身也存在一定过错，XXX打人后也立即报警处理了双方纠纷，我与XXX以往素无任何过节和矛盾，案发时系XXX情绪一时失控造成。事后，XXX家属已经多次登门致歉，并且XXX与我达成了和解协议，积极充分赔偿了我的全部损失。因此我对XXX的行为表示谅解，同意给其一个改过自新的机会，不再追究其故意伤害的刑事责任。 此致 XX市人民法院、XX市人民检察院、XX市公安局： 被害人： XXXX年X月X日
改造工程施工合同范本.doc
改造工程施工合同范本 改造工程是建站项目中经常遇到的一种施工作业形式。那么改造工程施工合同应该怎么写呢?以下是我为大家精心整理的改造工程施工合同范本，欢迎大家阅读，供您参考。。 改造工程施工合同范本 发包方：(简称甲方) 承包方：简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程信息 1、工程名称： 2、工程项目批准文号 第二条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装; 2、楼顶均压带的拆除、安装; 3、楼顶避雷针的安装; 4、户内外接地线的敷设; 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：
遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定： 1)由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。 2)凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。 3)隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。 4)乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙
合同纠纷和解协议书.doc
合同纠纷和解协议书 合同纠纷和解协议书【1】 甲方：________________________ 代理人：__________，_____________律师事务所律师 乙方：__________公司_____________支公司甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。 第一条 乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币 (________________)。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的X%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的X%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币(_________________)。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日(全套理赔票证原件已交付乙方)起10个工作日内一次性支付。 第二条 甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日内，向__________县人民法院撤回起诉。诉讼费用由甲方承担，与乙方无关。 第三条 有关甲方出险车辆的全部残值由乙方收回，甲方保证不得短少，否则扣减本协议第一条约定的相应的赔付金额。
第四条 本协议签订履行后，甲乙双方无其他争执。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。经双方代表签字或盖章后即生效。 甲方：______________________ 乙方：_______公司______支公司 代理人：_____________________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 合同纠纷和解协议书【2】 甲方：_________________公司 乙方：_________________公司原甲乙双方的 ______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书： 1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。 2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕; 3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封
关于诉讼和解协议书
编号：_____________关于诉讼和解协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
1.诉讼和解协议书 甲方：____________ 乙方：____________身份证号：________ 甲方与乙方就___________________纠纷(__)___仲案字第____号一案，现甲方与乙方在自愿、平等的基础上协商一致，达成如下和解协议： 一、双方确认乙方就该案件向甲方支付的款项为人民币 ____________元整(￥________)。乙方应于本协议签订之日向甲方一次性支付上述款项，甲方应在收到上述款项时向乙方出具相应发票。 二、本协议执行完毕后，乙方与甲方之间就该案件及其事由不再存在其他任何经济和法律责任。 三、本协议自双方签署之日起生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。 甲方：________代表人：________日期：________ 乙方：____________日期：________ 2.诉讼和解协议书 原告(出租人)：______身份证号码：_____________ 原告代理人：______身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号 ______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等
协商，达成和解协议如下： 一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为：“第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。” 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。 三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。 四、今年租金(20___.10.1—20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。 五、除上述约定之外，双方无其他争议。 六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。 原告：_________被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日20____年____月____日
纠纷和解协议书范本标准版
编号：HL202032391 纠纷和解协议书范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
纠纷和解协议书 纠纷和解协议书范本一 立协议人： xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____年__月__日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下： (一)甲方同意变更xx区人民法院(20XX)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清的决定。 (二)乙方于_____年__月__日前，付款____;于_____年__月__日付款____元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：xx建筑工程，A公司(公章)乙方：XX百货公司(公章)
工程改造合同--范本
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修工程，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况： 1. 工程名称： 2. 施工地址： 3. 施工面积： 4. 施工内容： 二、工程承包方式： 双方商定采取下列第种方式。 1. 乙方包工、包全部材料。（乙方提供所有工程材料明细表） 2. 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。（甲、乙双方均需提供各自采购工程材料明细表） 3. 乙方包工、甲方包全部材料。（甲方提供工程材料明细表） 三、工程付款方式： 1. 本合同签订之日甲方支付给乙方工程总价款的60%的工程款； 2. 工程量过半之日甲方再次支付给乙方工程总价款的35%的工程款； 3. 竣工验收合格之后甲方支付给乙方工程总价款的5%的工程款。 四、施工工期 工程期限天，开工日期自合同签订之日起。 出现以下情形经甲方确认后，工期可相应顺延： 1. 经双方协商，工程量变化和设计变更； 2. 遇特殊情况或不可抗力造成不能施工； 3. 由于物业或城管方面干预而停工；
4. 甲方不按时支付工程款造成缺料而无法施工。 五、材料设备的供应 1. 甲方提供的材料设备 甲方提供的材料设备若出现质量问题、规格差异，乙方向甲方提出后，甲方仍坚持使用而影响工程质量，其返工费用和工程质量等问题均由甲方承担，工期相应顺延。甲方负责供应的材料设备应按施工进度计划及时到场，若由此拖延工期，乙方不承担责任。 2. 乙方采购的材料设备 乙方采购的材料设备对工程质量造成损失均由乙方负责；但如果甲方指定乙方采购的材料设备引发工程质量及相应问题，乙方不承担相应引发的任何责任。 六、工程变更 1. 施工过程中甲方提出修改设计及追加工程项目时，须与乙方联系明确变更的项目内容、价款、工期后方能进行调整。由此产生工程变动而增加的费用，应在变更工程开始前遵照付款约定按比例付清相应款项。 2. 合同签订后，甲乙双方均不得擅自删减工程项目。如确需减项，必须提前与对方协商并征得同意。若甲方减项所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需要另外支付材料来回托运、损耗及退货费用。 3. 如本工程报价外的追加工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已经认可但没签字的，其所发生的费用同样生效。 七、工程质量与保修 1. 工程竣工后如出现质量问题(人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修一年；人为或不可抗力造成的损坏则需根据维修工作费用另行付款。 2. 因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方负责在甲方规定的时间内无偿返工，并达到工程质量标准。 3. 甲方在施工过程中可随时对工程质量及进度进行监督和验收。
纠纷和解协议书5篇
纠纷和解协议书5篇 纠纷和解协议书1 甲方? _____诊所?负责人? ? 乙方(患方)? ?身份证号? ? 住址? 患者基本情况? 患者____于__年__月__日因“________”到甲方看病?甲方以“_______”收治入院?_________。 甲乙双方因患者医疗问题发生争议?但均愿通过协商解决?甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则?根据《侵权责任法》、《医疗事故处理条例》及相关法律法规?经充分协商?双方就该争议自愿达成如下补偿协议：? 一、甲方同意乙方要求?不通过医疗事故鉴定明确争议原因和责任的情况下?自行协商解决。 二、甲方同意乙方要求?一次性补偿乙方各类费用共计人民币______元。该补偿费包括但不限于根据我国现有法律甲方可能应向乙方支付的下述全部费用?乙方已发生的医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、精神损害抚慰金等费用。
三、补偿款支付时间及方式?甲方在年月日前以现金方式一次性付清。乙方在收到甲方补偿款后应向甲方出具书面收款凭证。 四、在甲方依本协议约定支付全部款项后?甲、乙双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结。乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利?且不得以本协议作为其主张权利的依据。 五、甲、乙双方确认?本协议系双方在见证人在场见证下充分协商的结果。在此过程中?不存在任何欺诈、胁迫、显失公平、重大误解、乘人之危等情形。 六、本协议经甲乙双方签、盖章生效。协议文本一式三份?甲乙双方各执一份?两份协议书具有同等法律效力。 甲方? 乙方? 见证人: 年月日 纠纷和解协议书2 甲方(公司)： 乙方：(员工)
兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。 一、对于_____之违纪事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意，对乙方因此解除劳动关系之决定不再持有异议。 二、考虑到甲方在乙方工作期间的实际情况，及目前的实际处境，乙方经研究决定向甲方支付一次性补助金，金额为人民币两万元整;乙方支付甲方之补助费用，已经充分考虑了甲方的实际情况，并本着以人为本的原则，充分体现乙方对甲方的人文关怀，而做出的一次性补助。 三、本协议书签订后，甲方须在三日内向区劳动争议仲裁委员会对双方间的劳动争议案件提出撤回申请，并向乙方提供该仲裁委员会制作的撤回申请裁定文书，乙方在收到甲方提供的该裁定文书后当日支付一次性补助费用。 四、乙方将以工资形式支付甲方一次性补助费用，将该补助费用直接存入所代甲方开立的银行存折，甲方或者其代理人签收领取该存折后即视为乙方已经履行完毕支付义务。 五、甲方承诺自本协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何
改造工程施工合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 改造工程施工合同
编号：FS-DY-20261 改造工程施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
纠纷和解协议书范本
合同编号：__________纠纷和解协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
纠纷和解协议书范本一 立协议人： xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____年__月__日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如 下： (一)甲方同意变更xx区人民法院(20XX)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元，于_____年__月__日前一次付清的决定。 (二)乙方于_____年__月__日前，付款____;于_____年__月__日付款____元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每 拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：xx建筑工程，A公司(公章)乙方：XX百货公司(公章)
法定代表人：XXX(章)法定代表人：XXX(章) _____年__月__日 纠纷和解协议书范本二 甲方：_________医院：乙方(或患方直系亲属)：_________ 患者基本情况： 姓名：_____性别：_____年龄：_____住址：______________________ ___住院号：患者_____于_____年_____月_____日在甲方住院，诊断为：住院_____天，患者治疗结果：(死亡、伤残、好转、痊愈)后造成纠纷。经过协商，双方就该争议自愿达成如下赔偿协议： 一、甲乙双方自愿放弃上诉、申诉、起诉、医疗事故鉴定等权利，同意不 通过鉴定明确争议的原因和责任的情况下，自行协商或调解解决。 二、由甲方一次性补偿乙方生活补助费共计人民币：__________元。 三、补偿款给付时间： 乙方或直系亲属凭身份证(复印件)、户口本打领条领取补助款。 四、违约责任：本协议一次性处理终结，任何一方不得反悔，在甲方依本 协议约定支付全部款项后，甲、乙双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终 结，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利，甲乙双方任何一方违 反本协议，则需向对方支付补偿金额五倍违约金，且不得以本协议作为其主张
纠纷调解协议书范本
纠纷调解协议书范本 对于处理纠纷你有了解了吗?下面是小编挑选较好的纠纷调解协议书范本，供大家参考阅读 医疗机构名称：_____ 医疗机构法定代理人：__________ 调解机构：__________ 患者的姓名__________年龄__________性别__________籍贯__________ 住址_____ 职业 __________ 协议地点：____________________ 患者__________于__________年_____月_____日因__________在医方处住院(门诊)_____科治疗，其间，医患双方因患者医疗问题发生医疗行为争议。经医患双方行为主体同意，医患双方均愿通过协商解决该医疗行为争议;本着当事双方自愿、平等、公平、合法、真实和诚实信用的原则，根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规，经充分协商，现达成如下协议，由医患双方共同遵照执行。 第一条：医患双方对自主协商解决该医疗争议不持异议。 第二条：医院同意向患方实行一次性经济补偿：__________ (￥_____元 ) 第三条：医方同意于本协议生效后_____日内向患方一次性支付本协议第二条规定的款项。 第四条：在医方依照本协议约定支付全部款项后，医患双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结，患方不得再以任何理由和任何方式向医方主张权利，否则患方应无条件返还医方已支付的全部款项，且不得以本协议作为其主张权利的依据。 第五条：本协议一式三份，医患双方各执一份，另一份
由医方交主管部门备案，协议自双方代表人签字后，医方盖上公章、患方盖上指印之日起生效。 调解机构(代表人署名)： 医方代表人签字：_____ 医方法定代表人(签章)： 患方签字： 签注日期：年月日 甲方：_________________公司 乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书： 1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。 2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕; 3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。 4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
改造修缮工程施工合同
改造修缮工程施工合同 发包方（甲方）：内蒙古新华发行集团股份有限公司 青山区新华书店 承包方（乙方）：鄂尔多斯市众慧装饰公司 青山区新华书店城市书坊改造修缮工程合同协议条款
甲方：内蒙古新华发行集团股份有限公司青山区新华书店 乙方：鄂尔多斯市众慧装饰公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方图书卖场改造修缮工程有关事宜达成如下协议： 第一条工程概况及工期 1.1工程地点：包头市青山区 1.2工程内容及做法： （1）石膏板、网格吊顶，改造照明。 （2）包柱、隔断，做背景墙、雅口、步梯墙围、阅读台。 （3）刮腻子，做硅藻泥、沙岩墙。 （4）具体做法按平面图、效果图以及甲方提出的要求规范施工。 1.3工程承包方式：乙方包工包料，并负责搬运、清运、保洁等。 1.4工程期限：工期共40天，施工日期由甲方根据实际情况提前5天通知乙方。 第二条工程款及支付方式 2.1甲乙双方商定本工程造价总计（大写） 元整，￥：元。 2.2本合同生效后，甲方按下表约定向乙方支付工程款
2.3工程验收合格后，甲乙双方填写工程结算单并签字盖章（附决算表），乙方向甲方开具发票（税金约定由甲方承担），结清工程全部款项。 第三条甲方工作 3.1开工前要为乙方入场施工创造条件，提供方便。 3.2负责提供施工期间的水源电源，保证乙方使用，费用由甲方承担。 3.3提供必要的施工图纸和具体的施工说明书。 3.4施工期间，甲方负责协调各施工项目和卖场营销人员配合，以不影响乙方施工。 3.5监督工程质量和施工进度，参与各种材料进场验收和交工验收。 第四条乙方工作 4.1施工中严格执行施工规范、质量标准及安全操作规程、防火规定，按期保质完成工程。 4.2严格执行室内装修施工现场管理的有关规定，保证施工现场整洁，每日完工后清理施工现场杂物、垃圾，不得污染环境。
经济纠纷和解协议书
编号：_____________经济纠纷和解协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
下面有一份执行和解协议书范本，你去看看吧，或许对你有用。 经济纠纷和解协议书 立协议人： xxxx建筑工程公司（下称甲方） xxxx百货公司（下称乙方） 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款*****.*****，于1999年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。 现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下： （一）甲方同意变更xx区人民法院（1999）x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款*****.6元，于1999年10月26日前一次付清”的决定。 （二）乙方于1999年12月30日前，付款*****.26 iG;于2000年3月0日付款*****元。 （三）甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 （四）本协议书一式三份。 甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：xx建筑工程，A公司（公章）乙方：X X百货公司（公章） 法定代表人：X X X（章）法定代表人：X X X（章） 解协议书范本
甲方： 乙方： 刑事案件发生的原因。 本着公平公正的原则，经甲乙双方协商一致，自愿达成如下条款： 1、乙方愿意一次性赔偿甲方经济损失费元（该费用包括但不限于甲方人员花费的医疗费、误工费及财物损失等），此款可由乙方人员亲友代为赔偿，其中赔偿甲方元。 2、乙方应在本协议签订之日起日内付清上述赔偿款项。 乙方在付清上述赔偿款项后，甲乙双方因本案所产生的债权、债务关系全部终止，甲方同意不再追究本案乙方的民事责任。 3、甲方人员对乙方人员给其造成的伤害和经济损失表示谅解，不再追究乙方人员的刑事责任，并要求司法机关对乙方人员从宽处理或者不追究刑事责任。 4、本协议经甲乙双方人员签字后即对签字人员产生法律效力。 5、本协议一式十份，甲乙双方人员各执一份，一份交司法机关。 甲方：乙方： 民事和解协议书 甲方：年龄：住址：身份证号码： 乙方：年龄：住址：身份证号码： 丙方： 丁方： 甲乙丙丁四方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际情况，就2011年月日发生在方工地的甲方人身损害赔偿问题，经各方协商，现达成和解协议如下：
和解协议书范本
协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料，是契约文书的一种。下面是带来的和解协议书范本，欢迎阅读参考。 甲方： 乙方： 根据《刑事诉讼法》等法律的相关规定，现就甲方乙方的犯罪行为，达成如下和解协议，以供双方共同信守。 一、因甲方的j行为给乙方精神上造成了永久无法消失的痛苦，给乙方生活上造成巨大的阴影，甲方答应向乙方赔偿人民币x元(大写：人民币伍万元整)。 二、乙方在收到上述赔偿款后，乙方及其家属不再向法院提起刑事附带民事诉讼，以及向甲方出具谅解书。 三、甲方应向乙方赔礼道歉，甲方出狱后，不得对乙方及其家属进行打击报复，否则乙方将采取法律手段维护自身的权益。 四、甲方应于本协议签订时，即向乙方支付人民币x万元，逾期未支付的，此协议作废，乙方及其家属仍可法院提起刑事附带民事诉讼以维护自身的权益。 甲方(签字) 乙方(签字) 年月日年月日 甲方：刘A，男，汉族，1983年11月6日出生，住MM市DD区FF镇YY村94号。 乙方：许B，男，汉族，1957年10月13号出生，住MM市HH县JJ镇CC村35号。 甲乙双方就甲方受伤一事，双方本着自愿、公平、友好的原则，达成如下协议： 一、甲方的20xx年12月3日在工地因受伤遭受的损失，经双方核算，共计70000元(柒万元整)，该损失包括医疗费、伤残赔偿金、误工费等费用。 二、乙方自愿向甲方支付70000元，其中20xx年1月10日付款20000元，20xx年2月28付款x元，20xx年3月28日付款x元，20xx年4月28日付款10000元。 三、乙方向甲方支付赔偿款后，甲乙双方不得再有任何纠纷，甲方不得再找乙方提出赔偿。 四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
2017矛盾纠纷调解协议书
度米文库汇编之 2017 矛盾纠纷调解协 议书 一、卷宗封面和封底 “卷宗封面 ”是将一起纠纷的所有文书（资料）立卷归档时所加 的封面。只填写 “民间纠纷受理鸭嘴阀调解登记表 ”，不使用其他文 书的纠纷，可以不使用 “卷宗。其中填写封面单位名称要规范，不盖 公章，如 xx 县 （市、区 ）xx 乡镇 （街道 ）xx 村 （居）人民调解委员会； “卷 宗类别”栏同“民间纠纷受理调解登记表 ”中的“纠纷类别 ”栏；“卷名” 指所调解的具体纠纷； “卷号 ”统一按年份加百位序号办法填写，如 2009001 （此编号应与调解协议书编号相同 ）；“卷宗 ”封面要填写完 整；采用白线绳左侧装订，在封底装订处粘贴卷宗封条并加盖调委 会或调处中心公章； “卷宗 ”的形成应当是纠纷调处成功后，然后按 一案一卷，分类归档。 二、目录 “目录 ”是按照一定次序编排而成的揭示与反映资料的工具，包 括序号、内容（项目）、起始页号、备注等。调解卷宗目录一般按 调解申请书、民间纠纷受理调解登记表、调查笔录及证据收集、调 解笔录、人民调解协议书、回访、卷内备考表等顺序排列 （原市局要 求 “人民调解协议书 ”排在目录后的规定从今年起不再执行 ）。 三、调解申请书 “调解油田阀申请书 ”是当事人向人民调解组织提交的要求调解 其纠纷的书面申请。其中 “当事人 ”栏应详细填写当事人的姓名、性 别、议年龄、民族、职业、单位或住址，当事人是法人及社会组织 的，应当详细填写法人或社会组织的名称、地址、法定代表人姓名、 职务。调解申请书既可以由申请人本人填写，也可由他人代写，由 申请人签名后提交调委会（调处中心）。调委会（调处中心）调解 矛盾纠纷一般应当使用书面的调解申请书。 四、民间纠纷受理调解登记表 ”是调委会（调处中心）受理、调解 当事人 ”栏应列明纠纷所有当事人， “纠纷类 别 ”栏按民间纠纷内容的分类， 编号 ”栏统一按年份加百位序号办法 填写，如 2009001 （注：此编号是 2009 年度本单位受理的所有矛盾 纠纷登记号，但不应与卷宗号和调解协议书号相同 ）。调委会 （调处中 心）应当根据具体情况，分别选择 “达成协议 ”、 “调解不成 ”、“不受理 “民间纠纷受理调解登记表 的民间纠纷的简要记载。其中 其具体要求同 “调解申请书 ” 如婚 姻、邻里、赔偿等填写。
XX改造工程施工合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 XX改造工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
以下是XX改造工程施工合同范本文章，供大家参考！ ［提示］合同范本请点击以下链接： 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包方： 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位和施工单位的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟糟，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质虽。 第四条工程虽以预算所列工程虽为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程虽增加
较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质虽 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质虽经双方检查验收合格率达100%。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定： 1 ）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质虽合格 证或质虽检验合格后方可用于施工。 2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。 3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，
工资纠纷和解协议书
和解协议书 甲方：公司名 乙方：身份证号： 乙方于年月日进入甲方担任职务，于2015年月日，在未通知公司情况下集体旷工。按照公司相关规定，做自动离职处理。甲方财务于年月日核算公司薪酬时，考虑到乙方上班时长未足月，经研究决定做出扣除相应工资决定。但乙方觉得甲方工资核算与自我核算出入较大，于年月日将甲方诉讼至劳动仲裁部门。 为了解决工资争议事宜，根据《劳动争议调解仲裁法》第四条“发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议”的相关规定，双方本着平等协商、互谅互让的原则，经充分协商达成协议如下： 一、甲方按照乙方离职当月实际上班时长核算乙方工资，该款于本协议签订后日内一次性付清。 二、因甲乙双方在工资核算中存在核算方式不一致，乙方理解并自愿接受甲方的工资核算方式。 三、乙方退换所有属于甲方的财产。包括载有甲方商业信息的电子存储器，纸质文档，工牌，钥匙，门卡等。 四、乙方领取工资后，双方劳动关系即为解除，双方不再存在因劳动关系解除而产生的纠纷。 五、乙方领取工资后，乙方自愿放弃其他各项权利，关于本次工资纠纷及劳动关系解除全部解决完毕，以后互不相扰。 六、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的其他各项权利。 七、乙方与甲方解除劳动关系后，乙方需严格保密甲方的商业秘密，不得向任何人透露甲方的价格、渠道、市场策划、运营策略等。同时乙方不得发表有损甲方声誉的言论等。 八、以上协议的达成，完全出于甲乙双方的自愿，是真实意思的表示，不存在威胁等情况。本协议经双方签字生效，任何一方均不得以任何理由进行翻悔。本协议一式三份，双方各持一份，劳动仲裁部门一份。 甲方：乙方：
改造工程合同范本
改造工程合同 甲方（“发包方”）： 乙方（“承包方”）： 签署时间：合同编号： 根据中华人民共和国相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本合同项下工程实际情况，为明确各方的权利、义务，甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 1 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 施工地点： 1.3 工程承包范围及内容：装修、综合布线改造施工 1.4 工程承包方式：本工程采用“包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施 工、包环境保护、包甲方与乙方合同中所涉及到的合同内容、全面负责本合同范 围内的全部工作内容”。 2 工期 2.1 乙方接到甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 工期：本工程从年月日开工，至年月日竣工，共个日历日。 2.3 如遇下列情形之一，经甲方书面同意后，可以考虑延长工期： 2.3.1 因不可抗力影响； 2.3.2 重大设计变更、修改而导致工程量大幅度增加； 2.3.3 因甲方原因导致的工期调整。 3 工程价款 3.1 本合同总金额为人民币大写：（小写：￥元）； 3.2 付款方式 3.1.1 合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价的60%，即人民币（小写： ￥元）。 3.1.2 工程整体完工验收后5个工作日内，甲方支付合同总价的40%给乙方，即
人民币（￥元）。 3.1.3 乙方提供壹年免费质保。 3.3 每次申请付款时，乙方应提供符合甲方要求合法有效的发票。因乙方未能及时提 供发票或提供的发票不符合甲方要求而导致的迟延付款责任由乙方自行承担；乙 方提供的发票不符合要求导致甲方无法正常抵扣税金的损失，由乙方承担，甲方 可从对乙方的未付款项中直接扣除。 3.4 对于以下情形，甲方将拒付相关款项： 3.1.4 乙方要求将费用支付到非乙方的账户下，即“委托收款”； 3.1.5 双方关于付款的金额存在分歧。 3.5 乙方收款账户信息如下： 户名： 开户行： 账号： 乙方上述账户信息发生变更的，应在变更之日起3个工作日内通知甲方；乙方未通知或未及时通知甲方的，仍以上述收款账户为有效收款账户，甲方付款至上述账户即视为付款义务履行完毕，由此导致的所有不利后果由乙方自行承担，给甲方造成损失的乙方应予以赔偿。 4 甲方权利和义务 4.1 甲方委派（联系电话：）为现场管理人员。甲方委派的现场管理人员具有如下职权： 4.1.1 对工程实施进行监督、检查； 4.1.2 与其他各方进行联络和协调； 4.1.3 未在本合同中列明的权利，甲方委派的现场管理人员不得行使，乙方也不 得要求甲方现场管理人员行使。现场管理人员超越权限范围的任何行为所导 致的一切责任甲方不予承担。 4.2 就工程承包范围内的有关工作，甲方可以随时向乙方发出指令，乙方应执行甲方 根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲 方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包 括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含甲方的罚款、重新安排队伍施工造 成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。
保险合同纠纷和解协议书(协议示范文本)
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rights of both parties after signing. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 保险合同纠纷和解协议书(协议 示范文本)
保险合同纠纷和解协议书(协议示范文本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 甲方：________________________ 代理人：__________，_____________律师事务所律师 乙方：__________公司_____________支公司甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。 第一条 乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币 （________________）。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的X%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的X%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币（_________________）。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日（全套理赔票证原件已交付乙方）起10个工作日内一次性支付。 第二条 甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日
和解协议书模板(标准版)
编号：GR-WR-41459 和解协议书模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
和解协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 ××县人民法院： 国营××机床厂与××县××镇水泥厂因电动机产权纠纷一案诉请来院，已由你院受理。 4月10日在××机床厂的提议下，由××地区工业局副局长平×同志主持，进行了调解。双方本着兼顾国家、集体利益，有利于生产，有利于团结的精神，互谦互让，达成以下协议： 1．××县××镇水泥厂不附条件将争议的“奔*牌”电动机一台返还国营××机床厂。 2．国营××机床厂从19××年4月1日起将该电动机提供给××县××镇水泥厂使用。使用期限为三年（19××年4月1日至19××年4月1日）。 3．在使用期间内，××镇水泥厂负责保养、维修该电动机，并每月付给国营××机床厂电动机使用折旧费××元，租金×××元，合计×××元。该款通过银行托收，每月月底结清。