误工费申请书
误工补偿申请
武汉钢讯网络工程有限责任公司：
13#水站消防施工中，由于业主要求施工方案，安全协议等手续，禁止我方进场施工造成
7月13日上午半天至14日下午半天误工，其中（技工2人、普工2人、管理人员1人）特
申请误工补偿，恳请贵公司项目部核实审批！
一冶电装安装队 2012年7月16日
误工补偿申请
武汉钢讯网络工程有限责任公司：
因24、25号水站inba粒水泵房，调试出现故障，故，通知我方整改，由于整改内容不
明确，造成7月9、10、11、日三天整改查不出原因来，最终由设备故障导致我方误工，每
天7人，其中（技工4人、普工3人）特申请误工补偿，请贵公司核实审批！
一冶电装安装队 2012年7月12日
误工补偿申请
武汉钢讯网络工程有限责任公司：
我方施工三炼钢2#变电所，8月17日—21日，4天由于导线管φ20、φ25两种规格无
货，无法施工，导致我方窝工。每天出勤7人，共中（技工3人、普工3人、管理人员1人）
特此申请窝工（误工）补偿，请贵公司核实审批！
一冶电装安装队 2012年8月26日
误工补偿申请
武汉钢讯网络工程有限责任公司：
硅钢2#水站至夕钢、硅钢变电所、外网施工除进变电所处，其余全部为10米以上高空
作业，特此申请给予高空作业危险超高施工增加费。
恳请贵公司按规范给予审核批复！
一冶电装队 2012年7月26日
报告
武汉钢讯网络工程有限责任公司：
25号水站隧道消防施工中，我方已安装好模块箱mk200b/4d 4台，mk200/0b 1台，mk200/1a
1台，yk200/a 2台，后因消防管道施工受阻，甲方要求将模块箱下移让道，因此要求我方拆
除模块箱下移重新安装8台。另有2块疏散指示灯消防管道施工撞坏，我方拆除重新安装2
台。恳请贵公司核实增加此工作量。
一冶电装队 2012年6月6日篇二：误工申请赔偿
误工费赔偿申请
致：吉林省防汛机动抢险队白城市下游城区段治理工程一期项目部（甲方）
我方（乙方）已按甲方要求于2013年4月10日组织大部分工人（共计人）进场，
准备进行支模、浇筑混凝土，但我方按要求进场后由于你方无纺布没有进场造成我方无法支
模，无法进行施工，已造成我方误共计人，每天120元/人，截止4月15日共产生误工费元，伙食费元，合计费用人民币：
元￥：元我方依据双方签订合同和合同法，要求甲方按照我方实际发生费
用给予赔偿。
申请赔偿人（乙方）：
2012年4月15日篇三：误工索赔申请书(修改) 误工索赔申请书
尊敬的中建四局第三建筑工程有限公司
金域上郡花园项目部领导：
根据中建四局第三建筑工程有限公司金域上郡花园项目部发给我们单位“铝模安装项目分包单位进场许可通知书”的约定.我们公司共有62名专业铝模施工人员于2013年7月28日按通知书规定的日期准时、足员进驻施工现场。在我们进场后,由于贵公司项目部不能按时把施工场地移交，一直拖至2013年8月7日才勉强移交了6a栋楼面给我们，并且与其他工种在狭窄的楼面上进行交叉施工，从7月28日进场后至8月7日整整耽误了我们62名专业安装工人9天的黄金时间。尊敬的领导，铝模板安装工程目前在国内尚属于新型的建筑工艺，专业熟手的铝模安装工人很是缺乏。为了集聚到更好.更多有经验.熟手的工人，我公司采取和工人们在每次进场前就订立劳务协议的方式，以此确保能召集到更有素质的工人和保证铝模板安装工程的质量。在我们与工人签订的协议书中有明确规定：“工人进驻工地安置后，第二天开始（除雨天外）开始计算工资，每人每天工资为人民币280元，伙食每天每人为人民币20元，共计人民币300元，并提供良好的工作和住宿环境。”只有在保证工人的利益的前提下，我们才能聚集到大量的专业工人。
可是，由于贵公司项目部未能按通知书的约定时间让我们工人进行铝模板安装作业，使我公司在待工的9天中不但没有产出相应的经济效益，而且还必须按劳务协议直接赔付给工人的赔偿工资就高达人民币167400元。（计算方式：62人×300元×9天）以上的不必要损失是贵公司项目部计划有误所导致。贵公司是在建筑领域内的知名国有企业，以“诚信、共赢”等良好品质作为企业精神，因此请求贵公司项目部给予我们公司相应的误工赔偿，以示公正。
此致
敬礼
珠海横琴新区中葆建材科技有限公司
2013年8月9日篇四：误工索赔申请书
关于塑钢窗安装滞后的误工损失
自2012年7月4日主体结构验收之后，塑钢窗的安装自2012年6月10日至现在，45天来进度缓慢，已安装的窗户多数也不规范，上下偏差较大，不符合要求，多次与合同单位联系，未见成效，这给工程进度造成了很大的影响，也给我施工队的抹灰工作造成了很大的困难和损失。
截止2012年7月26日，塑钢窗的安装情况如下：
2#楼 1-6层南北面的阳台、落地飘窗及楼梯间的窗户没有安装，地下室及阁楼窗户一个也没有安装
6#楼 1-6层南面窗户一个没安，北面的阳台及楼梯间的窗户没有安装，地下室及阁楼窗户一个也没有安装
8#楼南面才开始安装
9#楼阁楼和地下室还没有安装
现我队施工的2、6、8、9#楼的内墙抹灰工作已基本完成，由于窗户安装影响，导致内墙抹灰工作不能一次成活，对没有安装的和安装不规范的窗户不得已的情况进行二次施工，致使一遍工作二次做，现工人要求补偿二次抹窗口增加的费用。现统计，没有安装和安装不规范的（不论大小）：
2#楼238个，6#楼204个，9#楼46个，8#楼116个，
共计604个，25元/个，合计15100元。
现距要求交工日期只剩65天，工期紧迫，窗户安装工作亟不可待，若因此而导致工期延误的，我队不承担任何责任。迫望太原大地房产开发有限公司为工期考虑，尽快给予解决，以免影响工程总体施工进度。
河南金茂建筑工程有限公司
施工二队
2012年7月26日篇五：误工补助申请
有关中铁九局地铁七号线川师站亏损报告尊敬中铁九局地铁七号线川师站项目部：四川路通路桥工程有限公司（以下简称我公司）承接的贵公司成都地铁7号线川师南站钢支撑安装工程已完成部分钢支撑的架设，在施工过程中，由于场地狭窄及各工序交叉作业等不便因素，造成我公司安装难度加大，施工效率严重降低，浪费人工严重。
一、事件概述
我公司钢支撑班组在中铁九局地铁七号线川师站做基坑支护工作(合同编号：cddt—cs —008，补充协议编号：cddt—cs—016)，从2014年5月15日进场以来、我施工队施工进度因各种外部因素造成我钢支撑班组48个工作日未工作（详见附表1），严重误工，安装效率大大降低五个多月来仅完成安装1200t拆除100t，不到全部工程量1/4。为保证工期，我方将增大其他人工、小型机具的投入。夜晚施工时间增加、施工难度增大。因此我公司申请中铁九局各领导予以我公司单价上调或误工补偿。
二、递交误工补助意向书情况
我公司现场负责人多次口头及书面向贵公司领导发出了误工补助意向通知及报告，充分表明了我公司的误工补助要求。但贵公司一
直未予以明确答复。现我方根据现场实际情况前期申请在钢支撑安装单价基础上补偿150元/吨。就上诉情况望贵公司予以支持，并尽快落实补充协议等相关事宜。
三、施工实际情况统计如下：
（一）造成误工及安装效率低的原因分析：
1、土方及网喷作业不及时，无法为钢支撑提供作业面，无法满
足钢支撑安装计划，且造成工人的误工；
2、场地狭窄，钢支撑吊装机械与现场塔吊无法同时使用，塔吊
施工时，则我方吊装机械只有停机等待；
3、工期延后，原定于2014年6月30日完工，后定于2015年
3月30完成，工期变动无法满足原定合同单价的条件、
附表1现场实际误工情况统计
2014-6-2：雨我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-3：雨我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-4：雨我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-10，雨，土方未及时开挖，我协作队无工作面，全天未工作。 2014-6-11：上午收拾场地，下午土方未开挖我协作队无工作面，未工作
2014-6-12：雨，土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-13：雨，土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-19：雨，土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-20：雨，土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-21：雨，土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-22：雨，土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-6-28：上午焊接抗剪墩，下午无工作面，全天未工作
2014-6-30：雨，因天气等原因，全天未工作
2014-7-1：基坑积水，土方未及时开挖，我协作队无工作面，全天未工作。
2014-7-6：土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-7-7：土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-7-9：雨，因天气等原因，全天未工作
2014-7-10：雨，因天气等原因，全天未工作
2014-7-11：土方未开挖我协作队无工作面，全天未工作
2014-7-23：网喷进度缓慢，给网喷队伍腾场地我协作队上午未工作 2014-7-25：上午因腾场地给网喷队伍，未工作。下午拼装钢支撑。
[作文范文]死亡补贴申请书
死亡补贴申请书 不管申请什么项目，那么在申请的时候是需要提交一份申请书的，下面请参考内容吧！ 火葬抚恤金申请书 我丈夫某某已于某年某月某日去世，他的去世对我家产生的影响是巨大和深远的，在经济上的损失也不容忽视。 他一生为人低调，清廉，他生前也多次嘱咐我们死后丧失从简，不要铺张浪费。所以丈夫去死后我们原来想遵照他的遗愿，但是最终各种费用将近5万多元。所以整个丧事大大超出了我们这类家庭的预支，同时我们也感到很内疚，违背了丈夫生前的再三嘱咐，愿他能原谅我们。 丈夫去世对我们家庭的经济损失巨大，我受丈夫去世的打击身体也一直没有恢复元气，我们现在感到危机时时刻刻都会在某一时刻发生，不敢想象今后如何面对产生危机！所以我们恳切希望局领导能看在丈夫为党为国家勤勤恳恳任劳任怨一辈子，同时，丈夫响应党和政府火葬的号召，买墓地等也花费一大笔钱，除了政策范围内的抚恤金和丧葬费外，能否额外的再补助一些，自此我和我的家人殷切期待着局领导决定。 申请人： 某年某月某日
申请丧葬补助金和抚恤金 死亡失业人员户籍所在地或办理过居住地登记的街道、镇社区事务受理服务中心。 《上海市人民政府关于发布〈上海市失业保险办法〉的通知》“沪府发7号”； 《关于印发〈上海市失业保险实施细则〉的通知》“沪劳保就发17号”； 《关于本市农村户籍人员参加失业保险有关问题的通知》“沪人社就发17号”。 失业人员在领取失业保险金期间死亡，或失业人员死亡时有失业保险金可领取期限并符合申领条件的，其家属可申请丧葬补助金；符合领取丧葬补助金条件的死亡失业人员，如有被供养的直系亲属，其家属还可申请丧葬抚恤金。 注：失业人员因打架斗殴、参与违法活动死亡的，家属不能申请丧葬补助金和抚恤金。 死亡失业人员的家属携带申请材料到该失业人员户籍所在地或办理过居住地登记的街道、镇社区事务受理服务中心办理申请手续。申请通过的，于次月15日后到银行领取丧葬补助金和抚恤金；申请未通过的，工作人员告知不能申请的原因。 不收费 对应服务点对外公布的办理时间。
减免费用申请书范文(精选多篇)
减免费用申请书范文(精选多篇) 目录 第一篇：学校减免费用申请书 第二篇：减免诉讼费用申请书 第三篇：减免诉讼费用申请书1 第四篇：医疗费用减免申请书范文 第五篇：医疗垃圾费用减免申请书更多相关范文 正文 第一篇：学校减免费用申请书申请书 尊敬的xxx师院老师们： 很荣幸我被贵校登科，将在老师们的辛勤培养和关怀下度过三年的大学生存，我衷心祝愿贵校越办越好，并希望老师们对我从严教诲。 我家在边疆怒江，恶劣的天然条件，使交通、文化生存相对滞后，大山里走出的孩子是全族，乃至全村人的光彩，我此次高考发挥得不抱负，但潜伏本领还行，家中对我抱有很大的
盼望。父亲是一个从事教育工作者，长期以来一直在贫困、高寒的山区举行教诲讲授工作，在父亲40岁那年经查不幸得了 胃癌，做了胃大面积切除手术，在父亲同事和亲朋的眷注下，尚能在生命的尽头艰巨跋涉。母亲务农，长年累月的田间劳作也难以维持家中的正常开支。大姐现已出嫁他乡，二姐中途退学到处打工供我修业，昂贵的术后治疗，使沉重的家庭包袱落井下石，想到党和人民政府对贫困家庭的眷注和支持，特向贵校伸出救济之手，希望能在我的学费上赐与得当免去，并在生存上赐与得当资助，本人及百口巨细将无限感激，希望能体贴我家的心事，给予解决为谢！ 特此申请申请人：xxxx 二○xx年x月xx日 第二篇：减免诉讼费用申请书减免诉讼费申请书______________： 申请人______________________一案，由于本人经济困难，无力交纳诉讼费用，为此，申请人特根据《民事诉讼法》及最高人民法院相干划定，向贵院提出减免诉讼费的申请，请求贵院依照有关规定对诉讼费用赐与减免，请予准许。此致申请人：年月日 第三篇：减免诉讼费用申请书1减免诉讼费用申请书申请人：罗佛英、凌秀英等588人 诉讼代表：左世龙、鲁静贞、罗荣成
误工费申请书
误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司： 13#水站消防施工中，由于业主要求施工方案，安全协议等手续，禁止我方进场施工造成7月13日上午半天至14日下午半天误工，其中（技工2人、普工2人、管理人员1人）特申请误工补偿，恳请贵公司项目部核实审批！ 一冶电装安装队 2012年7月16日 误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司： 因24、25号水站inba粒水泵房，调试出现故障，故，通知我方整改，由于整改内容不明确，造成7月9、10、11、日三天整改查不出原因来，最终由设备故障导致我方误工，每天7人，其中（技工4人、普工3人）特申请误工补偿，请贵公司核实审批！ 一冶电装安装队 2012年7月12日 误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司： 我方施工三炼钢2#变电所，8月17日—21日，4天由于导线管φ20、φ25两种规格无货，无法施工，导致我方窝工。每天出勤7人，共中（技工3人、普工3人、管理人员1人）特此申请窝工（误工）补偿，请贵公司核实审批！ 一冶电装安装队 2012年8月26日 误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司： 硅钢2#水站至夕钢、硅钢变电所、外网施工除进变电所处，其余全部为10米以上高空作业，特此申请给予高空作业危险超高施工增加费。 恳请贵公司按规范给予审核批复！ 一冶电装队 2012年7月26日 报告 武汉钢讯网络工程有限责任公司： 25号水站隧道消防施工中，我方已安装好模块箱mk200b/4d 4台，mk200/0b 1台， mk200/1a 1台，yk200/a 2台，后因消防管道施工受阻，甲方要求将模块箱下移让道，因此要求我方拆除模块箱下移重新安装8台。另有2块疏散指示灯消防管道施工撞坏，我方拆除重新安装2台。恳请贵公司核实增加此工作量。 一冶电装队 2012年6月6日篇二：误工申请赔偿 误工费赔偿申请 致：吉林省防汛机动抢险队白城市下游城区段治理工程一期项目部（甲方） 我方（乙方）已按甲方要求于2013年4月10日组织大部分工人（共计人）进场，准备进行支模、浇筑混凝土，但我方按要求进场后由于你方无纺布没有进场造成我方无法支模，无法进行施工，已造成我方误共计人，每天120元/人，截止4月15日共产生误工 费元，伙食费元，合计费用人民币： 元￥：元我方依据双方签订合同和合同法，要求甲方按照我方实际发生费用给予赔偿。 申请赔偿人（乙方）： 2012年4月15日篇三：误工索赔申请书(修改) 误工索赔申请书 尊敬的中建四局第三建筑工程有限公司 金域上郡花园项目部领导： 根据中建四局第三建筑工程有限公司金域上郡花园项目部发给我们单位“铝模安装项目分包单位进场许可通知书”的约定.我们公司共有62名专业铝模施工人员于2013年7月28日
工程索赔申请书
工程索赔申请书 工程名称：市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目（第二标段） 各一份，监理机构一份。
索赔报告书 2016年4月，省第四工程参与了由市水务投资集团投资建设的市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目（第二标段）工程招投标，且我单位获得中标，中标价为20404581.39元，该工程施工容为市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订，合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示，我单位自2016年7月5日接到开工令后进场，编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划，成立了相应的施工项目部，委派卓为本项目总指挥，组建了以卓为现场负责人的项目部领导班子，抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，按照设计施工容和建设单位要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。但由于甲方原因，致使施工场地土地未征收到位，不具备施工条件，致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工，直接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。
特提如下索赔要求： （1）人工费。主要包括：A、项目部管理人员； （2）施工机械损失（租赁机械：大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台，共4台；工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175，共11台）因未能正常开工，造成挖机租赁合同违约，需赔偿挖机、工程车闲置费； （3）工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费，包括A、房屋租赁费；B、为了满足建设单位施工期限要求，我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况：我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日，除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，特别是我单位在接到业主的相关指令后，均在合理围予以处理，没有任何违约或其他原因造成经济损失及延误工期。我单位自进场后已完成前期各方面的准备工作。 1.人员配备：针对本工程，已成立了工程项目部，项目经理、技 术负责人、施工员、安全员、材料员、资料员等人员已到岗上
减免缓申请书
减免缓申请书 篇一：缓、减、免交诉讼费申请书 缓、减、免交诉讼费申请书 申请人： 案由： 诉讼请求标的金额： 应交诉讼费金额： 申请内容：缓交元或者减交元或者免交元。 申请理由：（在对应的情形打“√”） 1、属于没有固定生活来源的残疾人。（） 2、属于追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金的。（） 3、属于最低生活保障对象、农村特困户救济对象或者领取失业保险金人员， 无其他收入的。（） 4、属于因见义勇为或为保护社会公共利益致使自己合法权益受到损害，本 人或者近亲属请求赔偿或经济补偿的。（） 5、属于因自然灾害等不可抗力造成生活困难，正在接受社会救济，或者家 庭生产经营难以为继的。（） 6、属于国家规定的优抚、安置对象的。（）
7、属于社会福利机构和救助管理站的 。（） 8、属于追索社会保险金、经济补偿金的。（） 9、属于海上事故、交通事故、医疗事故、工伤事故、产品质量事故或者其 他人身伤害事故的受害人请求赔偿的。( ) 10、属于正在接受有关部门法律援助的。（） 11、属于其他情形确实需要司法救助的。（）（请在下面横线上注明具 体情形） 申请人：年月日 篇二：缓(减、免)交诉讼费申请书格式范本 缓（减、免）交诉讼费申请书格式范本 缓交诉讼费申请书 ×××人民法院 申请人（写明姓名、性别、出生日期、住址）。我于×年×月×日收到限期交费通知书，应当预交诉讼费×××元。由于……（不能缴纳的原因），无力按时支交纳诉讼费，特申请缓交诉讼费×××元××天，请予批准。上述情况如有不实，本人愿承担全部法律责任。 附：……（证明文件） 申请人：（签名或者盖章）
××××年××月××日 ×××人民法院： 申请人×××（姓名、性别、出生日期、住址）。我于×年×月×日收到限期交费通知书，应当预交纳诉讼费×××元。由于……（不能缴纳的原因），无力支付全部诉讼费，特申请减交诉讼费×××元，请予批准。上述情况如有不实，本人愿承担全部法律责任。 附：……（证明文件） 申请人：（签名或者盖章） ××××年××月××日 ×××人民法院： 申请人×××（姓名、性别、出生日期、住址）。我于×年×月×日收到限期交费通知书，应当预交纳诉讼费×××元。由于……（不能缴纳的原因），无力支付诉讼费，特申请免交诉讼费×××元，请予批准。上述情况如有不实，本人愿承担全部法律责任。 附：……（证明文件） 申请人：（签名或者盖章） ××××年××月××日 注：打官司要按照《诉讼费用交纳办法》规定标准向人民法院缴纳费用。《诉讼费用交纳办法》第四十四条至五十一条对申请司法救助的情况和办理要求作了明确规定。根据规
农村丧葬补助申请书3篇
农村丧葬补助申请书3篇 农村丧葬补助申请书篇一： 尊敬的领导： 本人系欣山镇金石村村民赖沛旺，本人一同胞兄弟赖沛发是享受政府救济帮抚的五保困难户，家中无妻无子女，一直靠亲人照顾其生活起居，从二020xx年以来就一直疾病缠身，到20xx年病情进一步恶化。脑溢血致使其瘫痪在床，医疗救治费共花去人民币叁万多元，这对我们本是贫困的经济无疑更是雪上加霜。一直拖延到前天(8月15日)带病去世。 逝者已矣，生者可为其丧葬事宜绞尽脑汁。敬请贵部门以救民于贫弱之危急予以补助为盼!全家将万分感激! 此致 敬礼! 申请人： 20xx年x月x日 农村丧葬补助申请书篇二： **************： ***系贵单位合同工，于****年**月**日因病去世，特请贵单位依据国家政策解决其逝世丧葬费、抚恤金及其子女工作安排。根据遗属抚恤金标准，特申请***同志生前20个月的基本工资作为其逝世的丧葬费及抚恤金，共计****元(依据20xx年***市职工人均工资)，望
贵单位按国家有关规定发放。另恳请贵单位为***同志子女安排就业，解决其家庭困难。 最后，感谢党和国家给予的关怀，感谢政府的优待政策，感谢单位的照顾。 此致 特此申请 申请人： ***年***月***日 农村丧葬补助申请书篇三： 尊敬的领导： 您好，我叫**，是**街办北**村农民，我公公***，**岁，属于农村低保对象，于**年**年**日因***逝世，在西安市**仪馆火化。因家庭贫困，特申请陕西省困难群众救助殡葬救助，请求上级组织考察，给予补助，望领导酌情解决! 申请人：** **年*月*日 文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）
缓 减 免 交诉讼费申请书格式范本
缓（减、免）交诉讼费申请书格式范本 缓交诉讼费申请书 ×××人民法院 申请人（写明姓名、性别、出生日期、住址）。我于×年×月×日收到限期交费通知书，应当预交诉讼费×××元。由于……（不能缴纳的原因），无力按时支交纳诉讼费，特申请缓交诉讼费×××元××天，请予批准。上述情况如有不实，本人愿承担全部法律责任。 附：……（证明文件） 申请人：（签名或者盖章） ××××年××月××日 减交诉讼费申请书 ×××人民法院： 申请人×××（姓名、性别、出生日期、住址）。我于×年×月×日收到限期交费通知书，应当预交纳诉讼费×××元。由于……（不能缴纳的原因），无力支付全部诉讼费，特申请减交诉讼费×××元，请予批准。上述情况如有不实，本人愿承担全部法律责任。 附：……（证明文件） 申请人：（签名或者盖章） ××××年××月××日
免交诉讼费申请书 ×××人民法院： 申请人×××（姓名、性别、出生日期、住址）。我于×年×月×日收到限期交费通知书，应当预交纳诉讼费×××元。由于……（不能缴纳的原因），无力支付诉讼费，特申请免交诉讼费×××元，请予批准。上述情况如有不实，本人愿承担全部法律责任。 附：……（证明文件） 申请人：（签名或者盖章） ××××年××月××日注：打官司要按照《诉讼费用交纳办法》规定标准向人民法院缴纳费用。《诉讼费用交纳办法》第四十四条至五十一条对申请司法救助的情况和办理要求作了明确规定。根据规定，诉讼费属于国家财政收入的组成部分，人民法院不能随意乱收或减、免，但对于特殊情况，当事人交费确有困难的，可以向人民法院申请缓、减、免。凡是申请缓、减、免诉讼费的，当事人应当提出书面申请，讲明申请缓、减、免的理由和申请缓、减、免的金额及缓交的天数；受诉人民法院收到申请审查和审批后，决定是否缓、减、免交诉讼费。申请减、免诉讼费应注意的问题有：①缓交、减交诉讼费和免交诉讼费是不同的行为，一个当事人只能提出其中一种请求。②缓、减、免诉讼费要有充分的理由，并提交足够的证明。因生活困难或者追索基本生活费用申请免交、减交诉讼费用的，还应当提供本人及家
工程索赔的申请书怎么写
工程索赔的申请书怎么写 的施工周期长，施工条件复杂，工程建设单位多，参与人员多、施工材料品种、规格多,施工技术千差万别，新结构、新工艺、新技术、新设备、新材料层出不穷，施工过程中出现的实际情况有可能与设计和招投标时有出入，这些均给施工方提供了施工索赔的良机。那么建筑费用有哪些？工程索赔的怎么写？下面为大家介绍一下。 一、建筑工程索赔费用 1、人工费，人工费包括施工人员的基本、工资性质的津贴、、奖金以及法定的安全福利等费用。 2、材料费，材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。
3、施工机械使用费，施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或原因导致机械停工的窝工费。 4、分包费用，分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。 5、现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。 6、利息在索赔款额的计算中，经常包括利息。 二、工程索赔的申请书怎么写
建筑工程索赔申请书 1、索赔成立 （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。合同文件按照甲乙双方签订的，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
工程索赔申请书
篇一：工程索赔申请 ****工程索赔书 由**投资，由***代理的***工程于*年*月*日地网上公开招标，我公司按招标文件要求投标并中标。 从招标之日起，我公司按程序已缴了保证金28万元。中标公示后，按中标30日内，我公司多次催贵方签订施工合同，超过中标通知书规定时效内，贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务，也未在时效内提出合理理由和及时返还我方保证金，因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定，因此对我公司造成以下损失： 1、购买招标文件500元； 2、按程序做投标文件及费用30000元； 4、投标保证金28万元利息； 5、做工程预备金300万的利息； 6、班子成员费用（因工期为300天，班内所有管理人员均为年工资）。 项目经理：15万元 技术负责人：12万元 施工员：12万元 带工：10万 放线员：8万 安全员：6万元 质检员：6万元 档案员：5万元 材料员：4.5万元 （1）机械设备费用（包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等）已签定购买合同，交付定金20万元，违约扣除50%。 （2）钢材已签定购买合同，交付定金40万元，违约扣除50% （3）脚手架已签定购买合同，交付定金10万元，违约扣除50%。 （4）模板已签定购买合同，交付定金30万元，违约扣除50%。总计：元 以上情况属实，请贵方审核。 集于以上原因，我公司经过认真考虑审请贵方将***工程继续由我公司承包施工，若贵方不能将此工程交由我分
司承包施工，请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。 大连安泰建设工程有限公司 2014年4月4日 篇二：工程索赔申请书 工程索赔申请书 目监理机构收存二份 篇三：索赔申请书范文 索赔申请书范文 1、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方，以双方签订的合同条款为根据，具体指出对方违反合同的事实，提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 2、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 3、索赔函的结构 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 (1)标题 ①标题的形式比较灵活，既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式，如：《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式，如：《索赔函》。 (2)编号 编号是为了联系与备查用，写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 (3)受函者 写受理索赔者的全称。 (4)正文 ①缘起：提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由：具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见：根据合同及有关国家的商法、惯例，向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 (5)附件 为解决争议，以有
安葬申请书范例3篇
安葬申请书范例3篇 篇一：申请书1 申请书 申请人：，男，汉族，现年62岁，现住普安县地瓜镇地瓜社区六组。 申请事项：特困救助 申请事由：我家住普安县地瓜镇地瓜社区六组，土地被政府征用，有一个五保户叔叔和我们一起居住，他身体残疾，眼瞎，生活不能自理，常年需要人照顾，我又没有经济收入，生活窘迫，生活入不敷出，为了生计不得不外出打工。天有不测风云，叔叔不幸于8月19日突然去世，他的去世使本就困难的家庭雪上加霜。我实在无力承担起叔叔的安葬费，在万般无奈的情况之下，特向政府及民政提出困难救助申请，望各级有关领导能根据我的实情给予我一些困难救助金和一些米来解我的燃眉之急为谢！ 特此申请！ 申请人： 篇二：丧葬费申请书 关于解决***同志逝世丧葬费、抚恤金 及其子女工作安排的申请 **************： ***系贵单位合同工，于****年**月**日因病去世，特请贵单位依据国家政策解决其逝世丧葬费、抚恤金及其子女工作安排。根据遗属抚恤金标准，特申请***同志生前20个月的基本工资作为其逝世的丧葬费及抚恤金，共计****元（依据xx年***市职工人均工资），望贵单位按国家有关规定发放。另恳请贵单位为***同志子女安排就业，解决其家庭困难。
最后，感谢党和国家给予的关怀，感谢政府的优待政策，感谢单位的照顾。 此致 特此申请 申请人： ***年***月***日 篇三：领取丧葬、抚恤费申请书 ××县社保中心： 我叫（身份证号码：），于年月日因逝世，现由（身份证号码：，与死者关系 ：本人承诺所提供死亡日期等信息真实、准确，若有虚报、谎报，本人愿承担相应法律责任。 申请人： 联系电话： 须知事项 依据《社会保险法》第八十八条规定：“以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的，由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金，处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。”
[实用参考]工程误工索赔申请书
工程误工索赔申请书 （都市雅居项目一、三、四地块） 尊敬的湛江伟茂房地产开发有限公司 廉江都市雅居项目部领导： 根据廉江市雅塘镇都市雅居项目部通知我单位“地块三、地块四进场施工”的约定，我单位施工人员自2017年5月17日准时、足员进驻施工现场，在我们进场后，我单位及时进行地块三的基础测量放线、塔吊基础施工及后续的塔身安装工作，并在2017年6月2日完成对塔吊的安全检测验收工作及与湛江市广大建筑机械设备有限公司签订塔吊起用 合同，但由于贵公司项目部迟迟不对地块三进行开挖施工（基础土方工程不在我单位承包范围），不能按时给我单位移交施工场地，提供工作面，造成我单位租赁的塔机一直停工到2017年8月20日，整整耽误了79天的黄金时间。 尊敬的领导，我单位为了诚信务实的履行合同职责，从管理、施工班组人员安排到各种施工机具、材料的配备都按时按量到达现场。可是，由于贵公司项目部的原因，地块三拖到现在还不见开挖，使我单位在塔吊起用后的79天时间里不但没有产出相应的经济效益，而且必须按合同支付塔吊租赁公司的租金及施工、测量、塔吊指挥等管理人员的工资和生活费用及各班组工人的误工赔偿。 地块四基础回填土原计划７天全部完成，而贵司从2017年７月3日开始至2017年8月11日结束，整整用了40天时间才大致完成（北面排栅脚一直拖至8月27才完成垫层浇筑），不计算排栅脚垫层延误时间，都已经超出计划时间34天，当时地块三、四已安排好木工17个，铁工24个，给我单位造成很大的经济损失，根据我单位进场前同木工班、铁工班的承诺：每位发放来回路费500元，超过两天没有工开需补贴每人每天250元的误工损失。 地块一基坑回填按原计划7天完成，但从2017年８月２３日开始填至今日还未完成，预计全部回填完需到9月４日，超出计划天数6天。 以上的不必要损失完全是贵公司造成，因此，要求贵公
工亡申请书范本通用版
工亡申请书范本通用版 Model application for death at work General Edition
工亡申请书范本通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 申请人：毛xx，女，汉族，________年____月____日出生，住xx县xx镇xx村xx自然村， 身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxx. 被申请人：xx市xx建筑安装有限公司，住所地xx市xx 区xx镇xx村， 联系电话： 法定代表人：张xx 仲裁请求： 请求裁令被申请人给付申请人丧葬费、抚恤金、遗属生活补助费、医疗费等各项费用总计：166704元。 事实和理由： 申请人毛xx系李某的妻子，李一、李二系李某的子女。李某，男，汉族，________年____月____日出生，________年
____月x____日因病医治无效死亡。李某，自________年____ 月份开始直至死亡都在被申请人单位工作，先后担任油化工、安全科长、办公室主任、项目经理等职，但被申请人一直没有为李某办理社会保险和交纳住房公积金。________年____月份，李羿在工作岗位上病发被送往医院治疗，被确诊为癌症， ________年____月____日因医治无效死亡。因被申请人没有给李某办理社会保险，无法报销医疗费，申请人也无法享受丧葬费、抚恤金等。 综上，被申请人严重违反《劳动法》等相关法律规定， 没有为李某办理社会保险，严重侵害了劳动者的合法利益。为维护申请人的合法权益，特依据《劳动仲裁调解法》相关规定诉之贵委，恳请贵委在查明事实的基础上裁如所请。 此致xx市xx区劳动仲裁委员会 申请人： ________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
误工索赔申请书(修改)
误工索赔申请书 尊敬的中建四局第三建筑工程有限公司 金域上郡花园项目部领导： 根据中建四局第三建筑工程有限公司金域上郡花园项目部发给我们单位“铝模安装项目分包单位进场许可通知书”的约定.我们公司共有62名专业铝模施工人员于2013年7月28日按通知书规定的日期准时、足员进驻施工现场。在我们进场后,由于贵公司项目部不能按时把施工场地移交，一直拖至2013年8月7日才勉强移交了6A栋楼面给我们，并且与其他工种在狭窄的楼面上进行交叉施工，从7月28日进场后至8月7日整整耽误了我们62名专业安装工人9天的黄金时间。 尊敬的领导，铝模板安装工程目前在国内尚属于新型的建筑工艺，专业熟手的铝模安装工人很是缺乏。为了集聚到更好.更多有经验.熟手的工人，我公司采取和工人们在每次进场前就订立劳务协议的方式，以此确保能召集到更有素质的工人和保证铝模板安装工程的质量。在我们与工人签订的协议书中有明确规定：“工人进驻工地安置后，第二天开始（除雨天外）开始计算工资，每人每天工资为人民币280元，伙食每天每人为人民币20元，共计人民币300元，并提供良好的工作和住宿环境。”只有在保证工人的利益的前提下，我们才能聚集到大量的专业工人。 可是，由于贵公司项目部未能按通知书的约定时间让我们工人进行铝模板安装作业，使我公 司在待工的9天中不但没有产出相应的经济效益，而且还必须按劳务协议直接赔付给工人的赔 偿工资就高达人民币167400元。（计算方式：62人×300元×9天）以上的不必要损失是贵公司 项目部计划有误所导致。贵公司是在建筑领域内的知名国有企业，以“诚信、共赢”等良好品 质作为企业精神，因此请求贵公司项目部给予我们公司相应的误工赔偿，以示公正。 此致 敬礼 珠海横琴新区中葆建材科技有限公司 2013年8月9日
工程费用索赔申请表格
工程费用索赔申请表格式 致(监理单位) 根据施工合同条款条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。 索赔的详细理由及经过 索赔金额的计算 附证明材料 承包单位(章)__________
项目经理_____________ 日期_____________ 工程索赔申请书 致陕北**有限责任公司技改部。 陕西中安监理公司。 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月
28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。 1}人工费管理人员五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员21人*7=147日*1.5=20.工日。2}机键费压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用 6.19中午1000左右停电至21日中午1130来电共计停工工时25.5小时。 1管理人员5人*25.58=16.2工日。2钢筋工8人*25.58=25.5工日。3木工班17*25.58=54.2工日。4施工班22人*25.58=70.13工日。5其他工人12*25.58=38.32工日。 以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
工程索赔申请书
工程索赔申请书
注：本表由索赔单位填写，一式三份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，监理机构一份。 索赔报告书 2016年4月，省第四工程参与了由市水务投资集团投资建设的市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目（第二标段）工程招投标，且我单位获得中标，中标价为20404581.39元，该工程施工容为市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订，合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示，我单位自2016年7月5日接到开工令后进场，编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划，成立了相应的施工项目部，委派卓为本项目总指挥，组建了以卓为现场负责人的项目部领导班子，抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，按照设计施工容和建设单位要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。但由于甲方原因，致使施工场地土地未征收到位，不具备施工条件，致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工，直
接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。 特提如下索赔要求： （1）人工费。主要包括：A、项目部管理人员； （2）施工机械损失（租赁机械：大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台，共4台；工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175，共11台）因未能正常开工，造成挖机租赁合同违约，需赔偿挖机、工程车闲置费； （3）工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费，包括A、房屋租赁费；B、为了满足建设单位施工期限要求，我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况：我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日，除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，特别是我单位在接到业主的相关指令后，均在
抚恤金申请书范本(精选多篇)
抚恤金申请书(精选多篇) 尊敬的领导： 我父亲已于20xx年2月29日去世，在3月4日的告别会上父亲身前工作过的单位，领导都送了花圈，并出席了告别会，单位的重视，出席的领导之多大大出乎我们的意料，在父亲的生平介绍中对父亲的一身作出了很高的评价，作为家属我们深表谢意。 父亲的去世对我家产生的影响是巨大和深远的，在经济上的损失也不容忽视，父亲生前一个月的收入加在一起超过6000元，一年7.2万元以上，而今这笔收入没了，我母亲的退休金每月只有1300元，这个出入有天壤之别;父亲在世时单位，里弄经常有慰问离休干部的慰问品，随着父亲的去世这些东西也将消失。 父亲生前一生清廉，但他始终不忘为孙辈们留点遗产，去世前他把二个银行存折交给母亲说这是留给孙女，孙子和外孙，每人一万元，余下的就你留着。他平时和我们聊天时经常说他对不起我们说没有什么财产留给我们，但他还是省吃俭用为孙辈们每人预留了一万元，我们到银行里去查了存折一共四万多一点，这些钱是他毕生的储蓄了。我们为有这样清廉的父亲感到欣慰，同时又因他的去世所带了经济损失感到迷茫。 父亲生病期间局里为父亲在人力物力和财力提供了最有力的帮助，我们深表谢意。父亲的去世事实上不但出乎我们的意料，我们有
理由相信最出乎意料的是我们亲爱的父亲，去世当天他一句话都没有留下;同时作为肺癌晚期的最厉害症状并没有出现，应该说父亲的去世是一次意外;如果医保没有住院二周以上必须出院死规定，按当时情形父亲的身体不会好转，但离死亡还是有相当一段时间，正是因为不合理的医保制度非要转院导致父亲过早意外死亡。过早死亡也许是父亲对单位，对医保所作的最后一次贡献，但对我们家庭尤其是经济来源一块又蒙受了不小的损失。 父亲一生为人低调，清廉，他生前也多次嘱咐我们死后丧失从简不要搞排场，不要铺张浪费。所以父亲去死后我们原来想遵照他的遗愿告别会从简放在小厅。局里老干部处来电说告别会那天局领导和二十多位父亲生前的同事战友将要前来送别，我们听了非常感激领导和同事战友们的关怀，为了让领导和生前年过古稀的老同事，老战友有个良好的环境和空气(事实上我们不希望在告别会上发生意外)考虑再三最终选择了五楼最大一个厅，但来的领导，生前的同事战友之多还是出乎大大我们的意料，使原本一个简单的家庭告别仪式几乎变成了一个看上去像是单位出面的有一定规模追悼会，有很多人还是没能进入大厅包括我们的亲舅舅舅妈和他们的子女。我们全家真诚的感谢出席告别会的领导，同事，战友，亲戚以及出席父亲告别会的全体人员，这么多人的出席本身就是对父亲生前最好的评价和肯定!事实上由小厅改成中大厅，我们的压力也不小，不知道有多少来宾，是否大厅
工程索赔申请书
工程索赔申请书 工程名称：怀化市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目（第二标 段） 注：本表由索赔单位填写，一式三份，经项目监理机构签收后，索赔与被索赔单位各一份，监理机构一份。 索赔报告书 2016年4月，湖南省第四工程有限公司参与了由怀化市水务投资集团有限公司投资建设的怀化市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目（第二标段）工程
招投标，且我单位获得中标，中标价为20404581.39元，该工程施工内容为怀化市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订，合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示，我单位自2016年7月5日接到开工令后进场，编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划，成立了相应的施工项目部，委派沈卓为本项目总指挥，组建了以沈卓为现场负责人的项目部领导班子，抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，按照设计施工内容和建设单位要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。但由于甲方原因，致使施工场地土地未征收到位，不具备施工条件，致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工，直接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。 特提如下索赔要求： （1）人工费。主要包括：A、项目部管理人员； （2）施工机械损失（租赁机械：大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台，共4台；工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175，共11台）因未能正常开工，造成挖机租赁合同违约，需赔偿挖机、工程车闲置费； （3）工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费，包括A、房屋租赁费；B、为了满足建设单位施工期限要求，我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况：我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日，除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，特别是我单位在接到业主的相关指令后，均在合理范围内予以处理，没有任
申请书(申请返还鉴定费用)、申请书(申请公示催告用)、申请书(申请缓交、减交或者免交诉讼费用)
申请书(申请返还鉴定费用) 申请书 申请人：×××，男/女，××××年××月××日出生，×族，……(写明工作单位和职务或者职业)，住……。联系方式：……。 法定代理人/指定代理人：×××，……。 委托诉讼代理人：×××，……。 被申请人：×××，……。 …… (以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息) 请求事项： 裁定被申请人×××返还申请人×××鉴定费……元。 事实和理由：
你院(××××)……号……(写明当事人和案由)一案，……(写明申请返还鉴定费的事实和理由)。 此致 ××××人民法院 申请人(签名或者公章) ××××年××月××日 【说明】 1．本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十八条制定，供支付鉴定费用的当事人，向人民法院申请裁定拒不出庭作证的鉴定 人返还鉴定费用。 2．申请人是法人或者其他组织的，写明名称住所。另起一行写明法定代表人、主要负责人及其姓名、职务、联系方式。 3．当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证
的，鉴定意见不得作为认定事实的根据；支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。 申请书(申请公示催告用) 申请书 申请人：×××，男/女，××××年××月××日出生，×族，……(写明工作单位和职务或者职业)，住……。联系方式：……。 法定代理人/指定代理人：×××，……。 委托诉讼代理人：×××，……。 (以上写明申请人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息) 请求事项： 1．对……票据进行公示催告(写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容)； 2．受理后立即通知票据支付人停止支付；
保险索赔申请书
向XXXX保险股份有限公司要求保险赔偿的申请书 申请人：XXXX有限公司 住所地： 被申请人：中国XXXX保险股份有限公司 住所地： 请求事项： 1、被申请人向申请人支付车辆损失保险金209509.13元。 2、被申请人支付申请人间接损失72000元。 事实与理由： 2014年5月13日，申请人就公司的混凝土泵车（使用性质：其他非营业车辆）向被申请人公司投保了机动车交通事故责任强制保险单和损失保险。保险单号分别为:PDZA2014XXXXXXX047245和PDAA20XXXXXX0612。承保险种为机动车损失保险、第三者责任险、车上人员责任险（司机（D11））起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款（K1）特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款（K2）、不计免赔率覆盖A/B/D11.保险期间均为2014年X月XX日零时起至2015年X月XX 日二十四时止。 2014年10月06日23时11分许,申请人的司机XXX驾驶的赣XXXXX的重型专项作业车，由XXX镇往XX村方向行驶，行驶至事发地时，撞在了道路旁边的石墩上，造成车辆损坏的交通事故。经XXX 交通管理大队道路交通事故认定书（简易程序），申请人公司的司机XXX承担此次事故的全部责任。 事发时，申请人公司的负责人一直联系被申请人公司，但是被申
请人公司一直以各种借口推脱来到事故现场，后申请人公司无奈，投诉被申请人公司员工，两个小时后，才陆续来了两个工作人员，工作人员到达现场后态度相当恶劣，即不积极理解现场情况，也不积极要求申请人公司出具相关的材料。丢下一句：你们公司的车辆属于自燃引起的交通事故，保险公司不承担任何的赔偿”就走了。后申请人公司积极的联系保险公司，要求配合进行车辆事故原因的鉴定，被保险人公司一直没有任何人出面。申请人公司无奈，只能自己联系汽车4S店，将发生事故的XXXXX的混凝土泵车送去检测。 2014年XX月XX日经江西XXXXXXXXX服务中心的故障检测分析报告，赣XXXX的混凝土泵车故障现象现象是线路短路导致驾驶室右侧烧毁严重，故障的原因分析为：因左侧中部保险杠碰撞断裂，导致上装线束拉扯断裂，引起短路燃烧。解决的方案：对烧毁线束及模块等进行更换维修，维修费用共209509.13元。 根据机动车损失险条款中的保险责任，即符合被保险人允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中，因火灾、爆炸等引起的原因，造成保险车辆的损失，保险人负责赔偿。申请人公司驾驶员XXX驾驶证准驾车型是B2，符合被保险人允许的驾驶人员。 机动车损失险中第七条，自燃以及不明原因引起火灾造成的损失，保险公司不承担任何赔偿责任。该条款对自燃的定义是指保险车辆在没有外界火源，也没有发生碰撞、倾覆的情况下，因本车电器、线路、供油等系统发生故障或货物自身原因起火燃烧引起的火灾。自燃强调的是在无任何外力情况下，因自身原因发生的起火燃烧。而导致申请人公司车辆的损坏，虽说是存在短路燃烧的现象，但是这不是导致
索赔申请书范文
索赔申请书范文 1、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方，以双方签订的合同条款为根据，具体指出对方违反合同的事实，提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 2、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 3、索赔函的结构 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 (1)标题 ①标题的形式比较灵活，既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式，如：《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式，如：《索赔函》。 (2)编号 编号是为了联系与备查用，写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 (3)受函者 写受理索赔者的全称。 (4)正文 ①缘起：提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由：具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见：根据合同及有关国家的商法、惯例，向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 (5)附件 为解决争议，以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。 (6)签署 要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。 下面的是一个范文，希望能帮到朋友。。 北京XX货运有限责任公司： 200X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。 此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失： 破损部位及程度费用(元) 上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 1300.00 温室：合页部分及四个边角破裂 1900.00 横梁：中间部分压损 800.00 电机上罩 50.00 包装箱 450.00 修理设备运输费 400.00