承包商履约保证合同【范本】

承包商履约委托

保证合同

合同编号:年履字第号

委托单位:

项目名称:

联系地址: 签订日期:

承包商履约委托保证合同

编号:年履字第号

委托保证人(以下称甲方):

住所:

法定代表人:

电话:传真:

保证人(以下称乙方):四川大博金非融资性担保有限公司

住所:

法定代表人:蔡建彪

电话:传真:

鉴于甲方与(以下简称业主)就

项目于20 年月日中标,签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条定义

本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失且甲方已不能履行义务时由乙方按照本合同约定承担一般保证责任的行为。

第二条保证的范围及保证金额

2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。

2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %,担保金额最高不超过人民币元(大写:整)。

第三条保证的方式及保证期间

3.1 乙方保证的方式为:一般责任保证。

3.2 乙方保证的期间为:年月日至年月日,具体担保期限以实际工程竣工验收备案日期为准。

3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式

4.1乙方根据业主要求以下列方式承担一般保证责任:由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

第五条担保费及支付方式

5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2 双方确定的担保费率为: % 。

5.3本合同签订后叁日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币¥元(大写:元整)。

第六条甲方向乙方提供如下形式的反担保:

1、保证金:甲方应向乙方交纳保证金,金额为¥/万元(大写:/万元整)。甲方承诺在担保书载明的有效期内缴清该笔保证金及办理完善相关反担保手续,否则乙方有权拒绝甲方或相关方的任何支付请求。担保书有效期届满且乙方未承担与担保书有关的任何保证责任,在甲方将担保书退还乙方后,乙方将该保证金划转到甲方指定账户。

2、经乙方认可并签订的编号为/年建字第/号的反担保合同。

第七条乙方的追偿权

乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方归还

乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用(包括但不限于律师代理费、评估费、调查费等),甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的3 %一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务

8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起当日内,向业主出具《承包商履约担保书》。

8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8.3甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。

8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

8.5、甲方保证提供的相关资料的真实性。若甲方提供虚假资料,乙方不承担担保责任。

8.6、甲方在签订《建设工程施工合同》后三日内,应将合同复印件送交乙方。

8.7、甲方不履行本合同约定义务,乙方不承担担保责任。

第九条争议的解决

本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,向乙方所在地人民法院起诉;

第十条甲乙双方约定的其它事项

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1本合同在双方法定代表人(或授权委托人)签字或加盖公章后生效。

11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条附则

本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

(或授权代理人)(或授权代理人)

年月日年月日

承包商履约保证合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 承包商履约保证合同

编号:FS-DY-20435 承包商履约保证合同 合同编号:(工履约)字第号 保证人(以下称甲方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债权人(即业主,以下称乙方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债务人(即承包商,以下简称丙方):____ 住所:_______ 法定代表人:____ 电话:_______ 传真:_____ 鉴于乙方与丙方就_____小区____号、_____号住宅楼建

设项目于_____年____月_____日签订编号为____的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_____。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 甲方在上述保证范围内承担连带保证责任 第三条承担保证责任形式 保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填“y”表示选择项,填“n”表示非选择项): (n)1.由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。

建筑工程履约担保合同书范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-031827 建筑工程履约担保合同书范

建筑工程履约担保合同书范本(2020 版) 合同编号: 保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方) 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》

(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %,数额最高不超过(大写),币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责

保证金合同怎么写

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 乙方: 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》,乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金: 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写)元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式:□现金□支票;支付时间:20年月日之前。 三、保证金的用途 (1)保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失; (2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的

其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况,甲方可先行从保证金中扣划相应金额,并通知乙方补足保证金金额,乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项,乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期,甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日(乙方对其销售的商品承诺有服务期限的,至服务期限届满日)起满三个月后,甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金,但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议,有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人:乙方签署人:(盖章)(盖章) 日期:20年月日日期:20年月日 篇二:履约保证金合同 履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订

立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币 元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方

承包商履约保证合同【范本】

承包商履约委托 保证合同 合同编号:年履字第号 委托单位: 项目名称: 联系地址: 签订日期:

承包商履约委托保证合同 编号:年履字第号 委托保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 保证人(以下称乙方):四川大博金非融资性担保有限公司 住所: 法定代表人:蔡建彪 电话:传真: 鉴于甲方与(以下简称业主)就 项目于20 年月日中标,签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失且甲方已不能履行义务时由乙方按照本合同约定承担一般保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。

2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %,

担保金额最高不超过人民币元(大写:整)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为:一般责任保证。 3.2 乙方保证的期间为:年月日至年月 日,具体担保期限以实际工程竣工验收备案日期为准。 3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1乙方根据业主要求以下列方式承担一般保证责任:由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2 双方确定的担保费率为: % 。 5.3本合同签订后叁日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币¥元(大写:元整)。 第六条甲方向乙方提供如下形式的反担保: 1、保证金:甲方应向乙方交纳保证金,金额为¥/万元(大写:/万元整)。甲方承诺在担保书载明的有效期内缴清该笔保证金及办理完善相关反担保手续,否则乙方有权拒绝甲方或相关方的任何支付请求。担保书有效期届满且乙方未承担与担保书有关的任何保证责任,在甲方将担保书退还乙方后,乙方将该保证金划转到甲方指定账户。 2、经乙方认可并签订的编号为/年建字第/号的反担保合同。

【合同履约情况怎么写】2017履约合同(3篇)

【合同履约情况怎么写】2017履约合同(3 篇) 交易号码:___________ 合同号码:___________ 甲方(中英文全称):_________(资金方) 法定代表人:___________________________ 注册地址:_____________________________ 电话:_________________________________ ??传真:_________________________________ 乙方:(中英文全称):_______(项目方) 法定代表人:___________________________ 注册地址:_____________________________ 电话:_________________________________ ??传真:_________________________________ 甲方为支持乙方的工程项目建设(交通、能源、农业等基础设施),就美元贷款及质押履约保证的有关事项,在平等互利的原则下,经双方一致协商,特订立以下合约: 一、甲方将美元资金贷给乙方,乙方银行(五大专业银行二级或以上分行或广发、浦发分行、沿海及经济发达省份除外地区)出具由双方认可金额的美元定期整存取存款单(此存款单即c/d单必须是银行统一印刷单,存款单上必须有中英文注明:不可撤消不可更改,不可提前支取,可转让),此存款单的复印件经背书后转让给甲方,同

时把银行开具的保管单正本经背书后交给甲方,作为归还贷款的有效质押品。 二、借款金额为_________亿美元,由甲方分两批汇入甲方认可的中国境内(分行)的乙方指定的外汇帐户上。时间为四十五个银行工作日,每笔金额及付款时间以乙方提供的用款计划为准。 三、还款期限:十年零一天(每两年自动转单一次)。自款项划入乙方帐户时起至十年期满时止。存单到期限归还贷款本金。 四、利息:乙方向甲方每年支付贷款利息。年利率按双方协商确定的百分之四点五(%)执行,十年内利率固定不变。利息以款到乙方帐号之日起开始计算,由甲方银行在每年底向乙方银行收取一次(可按中国银行公布的美元牌价卖出价用人民币计付)。 五、费用:乙方收到每笔贷款当日的五个银行工作日内,支付甲方一次性贴息及手续费。第一次过款时退回千分之一点五(‰)的过款移动费给乙方。 六、操作程序 1.双方签约的同时,甲方向乙方出示资金证明及身份证明供乙方查询。 2.合约签订时,乙方向甲方支付该项贷款总额的千分之零点七五(%)作为此项贷款业务的第一笔过款移动费,甲方暂具收条,待财团出具收据时,乙方把甲方的收条退回甲方。 3.签约后的七至十个银行工作日内,甲方财团下达贷款批准文书连同动款移动费的收据,以特快专递直接寄给甲方代转乙方签收

合同履约确认书范本精选

合同履约确认书范本精选 由湖南金科房地产开发有限公司发包,公司承包的工程,合同双方已按合同约定履行完竣工验收前的全部合同义务,达到办理结算条件。 承包单位:发包单位工程师: 发包单位工程部经理: 合同编号:_________ 甲方:______________________________ 乙方:重庆印杖商贸有限公司 甲乙双方经友好协商,在平等互利、共同发展基础上,遵循合法、自愿、公平、诚实的原则,一致同意依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成以下合同条款,以资共同遵守。 本合同适用于与乙方签订。 本合同时间从_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。 乙方应为依法注册登记的公司或合法经营者,提供的证照、发票为依法取得。 甲乙双方共同开展__________品类_______________品牌的产品销售经营业务。经营方式为_______,经营的所有产品必须经甲乙双方同意并在合同中明示。 (一) 结算方式

1、联营实行乙方收银制度,由乙方提供备货表和销售表以及盘点表,根据上述资料按销售金额的__15__ %结算价格,由甲方按扣点金额开具发票给乙方。 2、一般情况下发票由乙方开具,如果酒店客人要求需要酒店住宿发票、餐饮发票的由酒店开具,收取相应的点费。 (二) 付款方式 每月扣点金额应按照甲方要求转入甲方指定的账户或者现金支付,次月5日前转入,如果遇节假日往后顺延。 (三) 结算价格 1、甲方按乙方所供产品的市场零售价倒扣__15___%结算价格 2、甲方如有为乙方代垫款项或乙方主张赔偿及其他权利的,甲方有权向乙方收取或索赔。 乙方对将要发出的要货订单实行配送,负责将需要的产品送到酒店,配送相关费用由乙方自行支付,需提前告之甲方。 产品交货地点 乙方配送产品到甲方酒店(门店)__________________________________ 产品到货方式 1、一次到货□ 2、分期到货□ (一) 乙方保证所供产品是乙方生产或地区经销、代理

履约保证金合同协议书范本 销售合同

编号:_____________履约保证金合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为%/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足

保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字): 年月日年月日 合同签署地:

承包商履约保证合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 承包商履约保证合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

合同编号:字第号 保证人:___________________ 住所:_____________________________________ 法定代表人:_______________________________ 电话: _______________________________________ 传真: 债权人:__________ 住所:_____________________________________ 法定代表人:_______________________________ 电话: _______________________________________ 传真: 债务人:_____ 住所: ______________________________________ 法定代表人:_______________________________ 电话: ___________________________________ 传真: 鉴于乙方与丙方就____________ 小区_____ 号、__________ 号住宅楼建设项目于__________ 年_____ 月______ 日签订编号为 _____________ 的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

工程建设招标投标合同(履约银行保证书范本正式版

YOUR LOGO 工程建设招标投标合同(履约银行保证书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

工程建设招标投标合同(履约银行 保证书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。 根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款,或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或

履约保证金合同范本_保证合同

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 市订立。月日在本履约保证金合同由双方于年为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法 律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。施工合同,乙方在对建设工程日签署了月第一条鉴于甲方与乙方于年施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的 () 履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限第二条于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。保证金额第三条 )作为履元(¥乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设第四条 工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保第五条 证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。乙方向甲方提供履约保证金后,第六条甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 争议的解决第七条 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠 纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。生效条件第八条本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履 约保证金之日起生效。A4大小\ 自由编辑\ 最新最热\ 标准模板第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 精品合同文档 1 甲方(盖章): 乙方(盖章):

承包商履约委托保证合同完整版

承包商履约委托保证合同 完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

承包商履约委托保证合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托保证人(承包商,以下称甲方):_________ 住所:_________ 法定代表人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 保证人(以下称乙方):_________ 住所:_________ 法定代表人:_________ 电话:_________ 传真:_________

工程履约担保保证合同协议书范本

工程履约担保保证合同 甲方(委托方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(受托方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 一、委托事项 1、保证担保的范围 乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务,在保证期间,若甲方未能履行上述义务,乙方承担保函金额人民币(大写)(¥元)的保证责任。 2、保证方式 乙方提供的保证为连带责任保证。 3、保证期限 乙方保证担保的期限为保函的有效期,自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之日后天,即年月日止。 二、履行保证责任的方式

乙方有权选择以下方式履行保证责任: (1)采取措施继续履行甲方的合同义务; (2)在保函金额内赔偿受益人的损失。 三、债务的追偿 1、一旦乙方履行保证责任,便有权开始对甲方的追偿程序。乙方向甲方追偿债务时,应向甲方出具: (1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件; (2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知; (3)乙方履行保证责任的有关证明。 2、乙方向甲方追偿债务的范围包括: (1)乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息;甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后,应在个自然日内履行清偿义务; (2)逾期违约金。若甲方不能在指定期间内履行清偿义务,应向乙方支付逾期违约金,违约金按照欠款金额的%计算; (3)乙方实现债权的一切费用; (4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。 四、保证担保费 本项目保证担保费按核算,费率为保函金额的‰,即为人民币(大写)(¥元),甲方应在本合同签订之日起个自然日内一次性交纳。 五、保证金

1、保证金按保函金额的%交存,共计人民币(大 写)(¥元)。 2、甲方自本合同签订之日起个工作日内,将该保证金一次性存入乙方帐户。 3、该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管,甲方不得以任何理由要求支配该笔款项。 4、经乙方确认,甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后,或保证期限届满,保函失效,乙方未履行保证责任,乙方将保证金及利息退还甲方,保证金利息按中国人民银行公布的同期企业活期存款利率计算。 5、若因甲方违约,造成乙方承担保证责任,乙方无需经过甲方同意,有权用保证金优先受偿或履行债务,甲方对此不提出异议。 6、若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产生的一切后果由甲方承担。 7、甲方退还保证金时须提交以下资料: (1)保函原件; (2)本项目的建委竣工备案的证明; (3)乙方开给甲方的保证金收取凭证。 六、反担保措施 1、甲方除向乙方交存保证金外,向乙方提供如下反担 保: 2、反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。 3、设立反担保的有关费用由甲方承担。

合同履约案例范文

合同履约案例范文 案列: 李老大与王小二是多年的朋友,两人关系一向要好,xx年7月14日,李老大急需用钱,欲向王小二借用现金人民币50万元,并向王小二出具了借条,借条载明:“今借王小二人民币50万元整用于购买设备物资,落款签名为李老大并写明日期和捺印”,王小二将借款通过手机银行转给了李老大。xx年8月15日,李老大将50万元现金还给了王小二,因为借条没有找到,王小二向李老大出具了收条,收条载明:“今收到李老大于xx年7月14日借条的还款现金人民币50万元整,并在落款处签名写明收款日期”。 按说到此这件事也就结束了,没有想到恰恰是争议的开始。xx 年11月15日,王小二酒后驾车,发生车祸不幸身亡。王小二的妻子在遗物的时候,发现了借条,并通过手机银行找到了打款明细。 接下来王小二的妻子不知道怎么来处理这件事,身边的亲朋好友都劝她抓紧讨要,毕竟王小二已经去世,人走茶凉,时间越久就难办,在亲朋好友的支持下,王小二的妻子坚定了讨要的决心。于是王小二的妻子找到了李老大,李老大表明已经将借款归还王小二,但是找不到收条了,也无法提供其它证据。对此,王小二的妻子坚决不信,最后,在亲朋好友的怂恿下,王小二的妻子将李老大告到

了 ___。法庭上,李老大说了很多很多,但是因为关键证据收条未妥善保存而无法证明已经归还欠款的事实。 ___根据“《民事诉讼法》第六十四条:当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”之规定,判决李老大败诉并限期支付王小二妻子借款本金50万元。 律师提醒: 通过本案,大家可以得出这样的结论或者感悟: 1、本案中一张纸条=50万人民币,可谓教训深刻。 2、一份关键证据胜过千言万语。本案中如果李老大妥善保存收条并在庭审中出示,即使庭审中不用说很多话,结合其他方面也会胜诉。 3、证据是金钱或者货物的变相存在,不收集索要、不妥善保存证据=丢弃金钱或者货物。 对策及解决途径: 律师献策,对尚未履约的客户,在履约过程中,应当注重收集保留履约过程中的关键证据,如发货单、送货单、收货单等关键履约

承包商履约保证合同(完整版)_1

合同编号:YT-FS-6231-19 承包商履约保证合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

承包商履约保证合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号:(工履约)第号 保证人(以下称甲方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债权人(即业主,以下称乙方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债务人(即承包商,以下简称丙方):____ 住所:_______ 法定代表人:____ 电话: _______ 传真:_____ 鉴于乙方与丙方就_____小区____号、_____号住

宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_____。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 甲方在上述保证范围内承担连带保证责任 第三条承担保证责任形式 保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选

工程履约担保合同

承包商履约委托保证合同 (试行 ) 编号:(工 字)第 号 委托保证人(承包商,以下称甲方): 所: 法定代表人: 真: /、 ? 保证人(以下称乙方): 所: 法定代表人: 真: /、 ? 的《建设工程施工合同》 (以下简称主合同),乙方接 受甲方的委托, 同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。 甲乙双 鉴于甲方与 以下简称业主) 就 项目于 年 月 日签订编号为

方经协商一致,订立本合同。

第一条定义 本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实 际损失。 2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%,数额最高不 超过人民币元(大写:)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。 3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程 竣工 日期后日内。 3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期 间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任: 1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙 方支 付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。 2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2 双方确定的担保费率为: 5 .3 本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写:)。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代 偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行 同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起内,向业主出具《承包商履约保函》。 8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8.3 甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。 8.4 甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:

合同履约情况证明[工作范文]

合同履约情况证明 篇一:合同履行情况说明 合同情况说明 由于本行业性质的特殊性,钢材价格随着市场的价格变动而变动,每天的价格都不固定,在签订购买合同的时候是框架协议,合同起着一定的制约双方的作用,制约货物的质量,价格标准,款项拖延的处理办法等。 20XX年与客户履行合同实际发生及剩余完成合同明细上游客户 下游客户 本公司销售回款的方式多种,主要分为:按照工程完工结款;工程进度结款;直接销售时间、数量结款。本企业回款比较及时,客户信誉良好是多年合作伙伴。 本公司与多家公司长期合作,签订大批量购销合同,因为上游进货需要现金交易,有时出现流动资金紧张。此笔贷款更能保证供货,本企业现金流量大,有正常利润和回款资金,还款没有压力。 北京诺亚腾商贸有限公司 篇二:履约情况证明 履约证明 xxxxxx有限公司(以下简称“xx”)于20XX年5月18

日与我项目部签订了劳务分包合同,负责xxxxxxx项目的施工。 xx公司在合同履行过程中,能严格按照施工图纸、施工组织设计、施工验收规范要求,组织具有相应资格证书、上岗证书的技术熟练的人员进行施工,工程质量可达到约定的标准,能按时完成项目部下达的施工节点任务。该公司拥有一定的承包资质和流动资金,能够及时支付农民工工资、材料款、设备款等其他款项。 xx公司在我项目部合同履行过程中履约情况良好,特此证明。 xxxxxxxxxxx20XX年9月3日 篇三:合同履约证明 篇四:信誉声明及履约情况证明 信誉声明 经本投标人认真核查,本投标人在20XX年-20XX年中没有出现过违法违规或失信行为,没有拖欠劳务费的败诉记录,没有无辜弃标的不良记录,也没有受到任何行政处罚。如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。 投标单位:××××建筑工程有限公司 日期: 20XX年02 月24日

履约保证金合同协议书范本 通用版

编号:_____________履约保证金协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(全称): 乙方(全称): 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币_________元(¥_________元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币_________元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币_________元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条其他 本协议一式_________份,具有相同法律效力。甲方执_________份,乙方执_________份。 甲方:(公章)乙方:(公章) 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人法定代表人 或授权代理人(签字):或授权代理人(签字): 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

承包商履约保证合同样式.doc

承包商履约保证合同样式合同编号:(工履约)字第号 保证人(以下称甲方):________________ 住所:________________________________ 法定代表人:__________________________ 电话:________________________________ 债权人(即业主,以下称乙方):________ 住所:________________________________ 法定代表人:__________________________ 电话:________________________________ 债务人(即承包商,以下简称丙方):____

住所:_________________________________ 法定代表人:__________________________ 电话:_______________________________ 鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工

【精编范文】企业合同履约情况说明怎么写-推荐word版 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 企业合同履约情况说明怎么写 篇一:执行施工合同履约情况说明 执行施工合同履约情况说明 一、第35.2中14.2及15.1款及补充条款关于承包人违约应承担的违约责任: (1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺 延的工期竣工的,承包人承担违约责任; (2)工程质量应达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国 家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任; (3)承包人的投标文件中确定后的建造师在施工期间不能更换,建 造师在整个施工期间离开现场不能超过总过去的15%,否者没超过一天,应向发包人支付违约金1000元,违约金由发包人从工程结算款中直接抵扣(特殊情况经业主同意除外) 以上三条违约情况,我方均未违约,按照施工合同如期完成所有施工任务。 福建省永凯建设工程有限公司 201X年11月15日 篇二:信誉声明及履约情况证明 信誉声明 经本投标人认真核查,本投标人在201X年-201X年中没有出现过违法违规或失信行为,没有拖欠劳务费的败诉记录,没有无辜弃标的不良记录,也没有受到任何行政处罚。如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。

投标单位:××××建筑工程有限公司(来自: : 企业合同履约情况说明怎么写 ) 日期: 201X年02 月24日 履约情况证明 经本投标人认真核查,本投标人在201X年-201X年所承建的工程项目以及招投标活动中,履约情况良好,设计质量良好,没有发生过向招投标行政监督部门投诉的情况,如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。 投标单位:××××建筑工程有限公司 日期:201X年 9月17日 篇三:工程合同履约情况表 上海国际建设总承包有限公司 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:01# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:02# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:03# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:04# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部

建筑工程担保合同-承包商履约保证合同

承包商履约保证合同 合同编号:(工履约)字第号 保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债权人(即业主,以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债务人(即承包商,以下简称丙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号 为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为両方向乙方提供工程履约担保,甲乙内三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方

按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为両方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的—%,数额最高不超过为元(大写),币种为。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 甲方在上述保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担保证责任的形式 保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填 “Y”表示选择项,填“N”表示非选择项): ()一、由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。 ()二、由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其它承包商,以便继续履行合同。 ()三、甲方对乙方的损失进行赔偿,但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格 之日后日,即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生违反主合同义务的情形,致使両方不能全而履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证

相关文档
最新文档