水电清包工合同

电气照明安装合同

发包方：

承包方：

根据中华人民共和国《建筑法》与《合同法》为了明确甲乙双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着互惠互利的原则，经双方协商达成一致意见，签订本施工承包合同，望共同信守执行。

一，工程名称：清丰县银河花都3#楼电气照明安装。

二，工程内容：电气图纸中所有的电气照明安装。

三，承包形式：3#楼共计126户，每户450元，（户内电气照明安装）

四，质量标准：依据施工图纸，设计变更内容及国家现行规范施工，达到合格工程（以有关单位验收为准）。

五，付款方式：户内电线插座，灯具安装完成付款20000元整（贰万元整），户内主线穿完，户内电气箱安装完毕，付款

20000元整（贰万元整），验收完毕付款10000元整，（一

万元整）余款验收完毕三个月付清。

发包方：

承包方：

建筑工程施工劳务清包工合同范本

建筑工程劳务清包工施工合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况：（1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。（2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。

（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围：（1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。（2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，

水电站劳务施工合同

水电站劳务施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的相关规定，结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称：白鹤滩水电站 2、工程地点：四川省宁南县（左崖）、云南省巧家县（右岸） 3、工程规模：导流洞及配套通道 4、工程承包形式：劳务清包工 5、工程施工项目内容：（1）地面清渣及运输清洗（运输2公里内）（2）倒砼振动及收面层养护（3）二次转运砼（4）零星路面模板材料及施工（5）钢筋安装及绑扎、焊接（制作及材料运输由甲方运输到位）第二条：工程量及施工工期 1、砼工程量：约40万方 2、钢筋工程量：约5万吨 3、施工工期：约30个月 4、施工日期从2017年2月18日进场之日起开始计算。第三条：施工劳务价款 1、打商混：30元/m3(包括两边装模） 2、扎风筋：410元/T(包括电焊及设备） 3、清渣：20元/m2(包括生产小型工具，不包括运输车及挖机）说明：以上价款均不含税金及保险，一切税金、保险和手续费均由甲方负责。第四条：工程工资款支付方式 1、工资款按工程进度支付，即：按每月工程量结款80%的工资；剩余的20%在春节前全部结清。 2、结算方式：前期施工两个月，结算前一个月工程量的80%工资款。 3、按工程量预留的一个月工资款在春节前全部结清。 4、乙方向甲方交纳共计人民币贰拾万元整的保证金。（1）本合同签订之日起三日内，乙方向甲方支付保证金人民币拾万元。（2）剩余拾万元保证金待工人进场施工后三日内支付。

住宅小区水电安装清包合同样本

住宅小区水电安装清包合同样本甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。一、工程概况：、工程名称：、工程地点：、结构形式：墙结构，地下层地上层，地上层高 m，总建筑面积约。二、承包方式：、包工不包材料的大清包方式三、承包范围：、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。四、承包内容：、给、排水系统预埋及安装；、给水设备安装及调试；

、照明用电系统线路预埋及安装；、照明用电设备、开关插座安装及调试、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收）。五、清包工期：、于土建同时竣工交验。备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。六、质量要求：、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。七、安全文明施工要求：、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。八、双方义务：、甲方义务：

工程清包合同

编号：建设工程劳务合同书合同书

河南国基建设集团有限公司建设工程劳务合同书发包方：（简称甲方）劳务分包方：（简称乙方）甲方为了保证完成工程施工任务，需要乙方省县（市）乡（镇）名技工名力工配合施工，依照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商订立本合同。一、工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点: 1．3施工期限:2010年4月1日至2010年11月30日 1．4质量要求:执行国家混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2002， 8.1、8.2、8.3中的相应标准 1. 5安全文明目标:市级安全文明工地二、分包方式与范围 2．1劳务分包方式：乙方代为劳务分承包用工主体，包工不包料，床、炊具、小型工具、小型电动工具自理。

2．2劳务分包范围及工作内容：1、主体框架，所有涉及砼现浇的部位，包括定位、放线。模板制安、运输，钢筋加工、绑扎、运输。砼浇注、抹面、修整、清理，直至达到结构验收完成为止。2、周转材料的清理、修整，扣件修理、抹油，安全防护的搭拆必须按要求完成，并做好平时的维护和修补（）。三、工期、质量、安全 3．1乙方进场前必须一次性向甲方交纳工期保证金50 万元，质量保证金50 万元（进场5 天内交纳）。 3．2总工期270个日历天。以甲方要求的控制点为准，每五天一层为一个控制点，达不到要求，每一个控制点罚款1万元，并承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中工期罚款额度100%，因甲方原因或不可抗拒的因素（甲方签证为准）工期顺延。 3．3工程质量标准市级优质结构，以国家砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002中8.0，8.2，8.3为准，如达不到质量要求，质量保证金不再退还，同时承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中质量罚款额度的100%。 3．4安全生产按甲方与乙方签订的安全生产责任书执行。必须达到郑州市安全文明工地标准，否则罚款30万元，安全保证金不予支付。四、甲方的责任和义务 4．1甲方负责提供乙方工地住房、材料堆场及其他设施，以满足乙方在现场的生产及生活所需。 4．2甲方负责施工现场水、电管线的布置和管理。 4．3甲方负责主轴线（控制线）、标高设置、技术交底，技术交底只交

小型水电站运行管理承包合同协议书范本

编号：_____________小型水电站运行管理承包合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：甲方因业务发展需要，方便管理提高双方经济效益，甲乙双方按照平等自愿协商一致的原则，订立以下协议：一、工作内容和协议期限乙方对甲方的坡头、圳道、压力池、电排、水轮机、发电机等设施、设备已充分了解，自愿组织人员与甲方承包经营发电。承包期限暂定为年月，从年月日至年月日止。（承包期满后乙方还愿继续承包经营，经甲甲方同意后可顺其延续）。二、承包内容由乙方承包甲的电站经营管理，组织人员负责发电、巡圳道、清理圳道内(泥、沙、石、垃圾)、割圳道两边杂草等工作（自然灾害导致滑坡时由甲方组织人力，乙方协助清理）。保证水流畅通，正常发电。三、福利待遇 1、甲方每月定期支付乙方员工基本工资元作为基数。 2、乙方电度奖按年结算。电度奖以（累加）计算方式： ①1度～10万度（含10万度）每电度*0.01元 ②10万度～20度（含20万度）每电度*0.03元 ③20万度～30度（含30万度）每电度*0.04元 ④30万度以上（不含30万度）每电度*0.05元 3、甲方为乙方人员购买一份人身意外保险，乙方对其生产经营活动中的安全事件负所有责任，如发生安全事故甲方应积极协助做好相应的保险理赔工作。

四、双方的权利和义务 1、甲方将完好的水利工程，正常机械设备、工具、厂房等固定资产交给乙方运行和管理使用，乙方不得随意改变现状。 2、因工作需要，甲方可调整乙方人员工作岗位，并重新核定薪酬。 3、乙方在运行过程中，必须服从甲方的管理、服从供电部门调度，发电量应按规定配比电量送网。 4、充分利用坡头水源发电，每次接班人员必须先到水圳闸门清理垃圾，再进行交接班。交接班时人员应掌握全厂设备运行情况，当班人员应合理调节水源，管理好坡头、圳道、设备、环境卫生等，对运行的设备定时、定点巡视检查。 5、乙方严格执行《电力法》和《广东省供用电暂行条例》及甲方所规定的操作规程制度进行生产运行，严格遵守运行人员《十不准》：①不准在厂区内进行黄赌毒活动。②不准携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品进入厂区。③班前饮酒者不准进入生产区，班中严禁喝酒。④不准带小孩和其他不相关人员进入厂区内。⑤出现异常情况和设备故障不准盲目开机强行送电。⑥不准带电维护、移动电器设备。⑦不准随意拉闸断电、合闸送电。⑧不准私拉乱接电线⑨未经批准厂区内不准进行焊、割作业。⑩不准私自拆卸设备机组维修。如有违反以上条例所引发意外事故、设备损坏，由乙方承担法律和经济责任，并赔偿一切经济损失。 6、乙方应24小时有人值班，如有特殊情况，必须告知甲方才离开生产厂区，保持固定电话畅通。在雨水季节，特别是突发暴雨时，当班人员必须保证在厂区生产值班。 7、乙方负有安全生产责任：乙方是安全生产第一责任人，对承包区域内的安全生产工作全面负责，必须严格执行《电业安全工作规程》，提高安全生产意识，做好安全生产工作的落实，做好各种防患措施，保证设备、厂房及生产场所各种设施等的安全，上述安全责任由乙方负责，否则一切后果由乙方承担。五、本协议的变更（一）任何一方要求变更本协议的有关内容，都应以书面形式通知对方。（二）甲乙双方经协商一致，可以变更本协议，并办理变更本协议的手续。

水电工程清包工合同

水电工程清包工合同篇一：水电清包工合同水电清包工合同甲方：乙方：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工业城祠堂社区工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设，水压测试，强弱电开关面板和插座的安装，灯具等电器件的安装，水路各个龙头,台盆，淋浴喷头及各个房间下水安装到位。避雷、消防管道、消防箱及配件。工程质保： 1、严格按照水电规范要求施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。 2、水路、电路隐蔽工程质保5年，在此其间内出现问题，由乙方免费维修。二、价格清包工费：元/平方，大写：元/平方。三、付款方式 1、前期水电管路铺设完工，水压试验合格付

2、工程竣工，水电验收合格，付。。四、材料 1.水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。五、安全施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。甲方：乙方： 20XX年月日篇二：水电工程清包合同水电安装工程清包合同

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。一、工程概况 1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区 2、工程地点：沁源县构配件小区对面 3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。二、承包方式和价格及支付方式 1、包工不包料的清包方式。 2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证进行结算。 3、支付方式：主体完工，支付总工程款的40%。户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结

工程清包施工合同

工程清包施工合同发包方：承包方：经甲乙双方友好协商，结合本工程具体情况，双方自愿达成如下协议。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程现状：本合同工程前期因施工有误造成后期施工出现较大难度。本合同面积大约3000平方米（具体以实据算）。 4、本合同施工取费为乙方人工清包工程，工作项目，只挂石材。不含龙骨干挂材料。 5、工期：自年月日至年月日止，共天。 6、工程质量标准：合格。二、工程价款：外墙干挂清工人工费元平方米。石材按展开面积计算。最终结算清费，乙方不支付税费，脚手架费资料、资质费等其它费用。三、甲方责任： 1、甲方负责提供本合同施工的脚手架，吊篮，干挂石材的其它材料，乙方不支付税费，保证金，甲方负责提供石材原料、石材尺寸等安全设备等工地所需物品。 2、如果龙骨不符合实际要求要整改，每平方支付乙方清工款45元，石材尺寸不符合墙面尺寸，需要重新切割每平方米10元。 3、因天气原因，停电误工，甲方应按实际情况相应顺延，不属乙方延工，无需支付损失。

4、因干挂材料进场误工，应按实际工作日顺延，不属于乙方责任。 5、若石材等工程需要材料超过三天，甲方应支付人工费每人每天200元，如超7天甲方承担工人路费并结清工程款，乙方撤场。 6、前期其它施工队已挂石材一切事情与乙方无关。四、乙方责任： 1、乙方要按照甲方提供的材料认真施工，不得随意变更改换。 2、乙方保证在施工中，严格按照施工安全要求操作。五、工程质量与验收；工程完工后，甲方立即验收，超过三天甲方不验收就视为合格。六、工程款结算方式：乙方工人进场，甲方付乙方元生活费。（最后结算抵顶）。工程进度平方米，一个接点付给乙方工程款的百分之九十。工程款验收即一次性付清余款。七、违约责任：双方如有违约，向违约方支付总工程款30%违约金，不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、交通费、拍卖等费用。八、产生纠纷应协商解决，协商不成，在当地人民法院处理。九、甲乙双方签字生效，各持一份，具有同等法律效力。甲方：（签字）乙方：（签字）身份证号：身份证号：电话：电话：年月日

清包工建筑施工合同协议合同书

清包工建筑施工合同协议合同书集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

景观清包工施工合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月日竣工，共计天。二、承包形式及计价方法包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价： 1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷）

6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。 3、乙方2019年8月二十日上报已完成工程量的报表送甲方有关人员审核，甲方在2018年9月1日前支付乙方完成工程价款的80%，以发放工人工资。 4、工程竣工验收合格后，甲方收到工程款后付到总工程款的95%。余款待质保期满后付清。四、乙方责任 1.乙方在施工过程中擅自停工，窝工或因其它原因，致使廷误工期或施工质量无法达到优良要求及甲方、业主监理要求却无正当理由拒绝整改，甲方有权解除协议，乙方在接到解除协议通知书后二日内无条件退出工地现场，否则由此造成的损失均由乙方承担。 2.乙方如果中途单方退离工地，其工程结算时甲方按乙方所完成工程量的70%结算给乙方，其余部分扣作罚款及甲方由此而造成的损失。 3.由于乙方所做项目质量达不到要求或其它原因造成总包被(业主、监理)对甲方扣款或罚款，甲方有权将其损失加倍处罚责任方(乙方)(赔偿甲方名誉损失费)责任方无条件承担，款项由甲方在结算时自动扣除。 4、乙方负责施工工人的一切伙食、住宿费用及生活区水费电费、工人施工中所产生的其它一切费用。

水电站工程施工合同书

水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方（发包单位）：XX电有限公司乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技

术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：

水电安装工程清包合同84967

水电安装工程清包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程概况：工程地点：易县桥头乡中心学校中山南小学本工程层数四层，承包方式：包工不包料清包方式。二、工程包干承包范围及内容： 1、承包范围：施工图纸内所有水电工程(强弱电、给排水、消防、采暖等) a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程及临时供水、临时供电。 b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。 c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。 2、承包内容：施工图纸内所有水电工程(强弱电、给排水、消防、采暖等) a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目、并包括施工现场临时工内容。

a、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品。 b、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用。 c、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）。 d、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。与土建同时竣工交验。三、质量标准：工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。四、图纸：甲方向乙方提供图纸壹套。（与本合同有关的标准图集乙方自备）。五、清包合同价款及调整： 1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定，包括临时供水、临时供电的安装拆除等内容。 2、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米（大写）元。 3、人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数。 4、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。

安装工程清包工合同

安装工程清包工合同接受劳务方(甲方)温州东瓯建筑劳务有限公司提供劳务方(乙方)：____________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：蒲州街道下埠农房集聚建设工程安装工程二、工程地点：蒲州街道下埠村三、工期：同土建工期。四、承包劳务费用按每平米42元/平方米，面积按中标通知书暂定4万平方，如有增加面积（架空层不计算面积）按实计算，承包金额：约168万元。工程资料由甲方自行编制整理。该承包为清工总承包，单价为一次性包干，除联系单增加的工程量（仅限于建筑面积增加）可以调整承包总价外，其它原因一律不得调整单价。第二条工程承包内容乙方承包施工内容包括：本工程中全部安装的工作内容中的人工和机械工具，建筑给水排水、建筑电气、消防报警及联动系统、自动喷淋系统、人防通风及消防通风系统等（人防设备除外），弱电智能系统等。乙方投入工种及人数由乙方自行安排。如人防、通风工程由建设单位另行分包施工时，按人防 8 元/平方米、通风工程元/平方米减扣本合同承包价，如建设单位没有安排分包，甲方不得另行分包乙方已承包分部分项工程。第三条工程款支付及工程结算甲方按每月2000元/人支付乙方生活费，每半年再按每人4000元结算一次工资，工程竣工预验收时支付至总劳务费用的80%，工程竣工后按承包总价及增加工程量部分共同结算，扣除9万元保修金后30日内一次性结算付清，竣工满一年后15日内甲方退回乙方9万元保修金。第四条工程质量甲方根据国家现行的相关施工规范和图纸会审纪要等相关文件组织验收，乙方按照国家相关施工规范、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其材料费损失，由乙方承担50%，误工费乙方自行承担；如工程质量低劣又无法补救的，由乙方承担全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。第五条安全生产及生活管理一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反相关安全规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作器具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽，如施工中遇到超高等情况无法操作时，甲方提供（如搭设脚手架等）安全生产条件，确保施工安全。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。四、乙方工人进场后，甲方只提供住宿，其它生活事宜由乙方自理，且必须符合甲方创标及安全管理要求。五、施工中如有工伤事故发生时，费用在2000元以下时由乙方承担，费用在2000元以上时乙方承担75%所发生的费用，甲方承担25%所发生的费用。第六条材料供应管理乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方

建筑工程清包合同协议书

建筑工程清包合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

建筑工程清包合同发包方：———————————————（以下简称甲方）承包方：———————————————（以下简称乙方）依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况 1，工程名称：———————————————— 2，工程地点：———————————————— 3，工程结构：———————————————— 4，建筑面积：—————m2 二、承包方式与施工内容 1，方式：工程劳务清包，包括施工管理、操作工具、包质量、包安全、文明施工、包工期。 2，施工内容本工程按设计图纸、技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。该工程从基础至屋面所有土建工程，均由乙方进行施工。三、工期按甲方要求的开工日期进场。进场日期为2017年8月18日。四、质量要求

1，按设计图纸、技术交底、设计变更、规范规程等要求施工，达到验收合格标准。 2，乙方必须保质保量完成工程。 3，乙方在施工过程中，必须服从甲方现场施工员和有关管理人员的指挥，服从甲方相关人员的指导、检查、监督和意见，围护甲方声誉。五、承包价格本工程承包单价均按实际建筑面积————元/m2计算面积大包干。六、安全和责任 1，乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理及职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套完成的每道工序，进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本项工程的施工。如达不到施工安全要求，责令所属班组进行整改，直至整改合格方能作业。 2，乙方必须做到在施工操作前，坚持每天先交底，后检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。杜绝安全事故的发生。 3，乙方施工人员如果在工地上打架斗殴，所发生的一切费用均由乙方承担，并且每发生一次罚款1000元，在工程款内扣除。七、甲方职责 1，依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底，并为乙方班组提供技术指导、咨询、监督，随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督，提供完整的蓝图三套。甲方负责三通，即水通、电通、路通。甲方提供龙门架及操作工人（工资由甲方支付）。

水电站施工承包合同范文合集

水电站施工承包合同范文合集水电站施工承包合同范文1 甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。二、承包方式： 1、包工包料; 2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技

术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写元整; 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方：(公章) 法人代表：

乙方：(公章) 法人代表：年月日水电站施工承包合同范文2 发包方：___ 工程项目部以下简称甲方承包方：以下简称乙方甲方将盛世学府1#、2#楼工程的分项工程发包给乙方施工，本着平等互助的原则、依据《合同法》、《建筑法》及本工程的具体情况，经双方充分协商，在双方自愿及完全清楚理解本合同的基础上，签订本合同。一、工程概况及承包范围: 1、工程名称：___1#、2#楼 2、工程地点：___ 3、建筑面积：按图纸以定额标准计算面积 4、承包方式：包工不包料 5、承包范围、内容及义务： 5、1、水电工程范围：

水电分部工程清包工承包合同

水电分部工程清包工合同甲方：邳州市奥运星城项目部乙方：甲方现将江苏省邳州市奥运星城楼水电分部工程清包工项目委托乙方施工，为明确双方的职责和权利，确保工程顺利进展和按期完成施工任务，经甲乙双方友好协商，特订立以下协议，望共同遵守。一、工程名称：奥运星城楼水电分部工程包工项目二、承包方式：包工不包料三、承包内容：江苏省邳州市奥运星城楼水电安装工程的清包工内容，按图纸设计中的所有电气、水卫工程项目。 1、强电、弱电、配管穿线、防雷装置、等电位装置、配电箱、照明器具、开关插座、弱电的接线盒、面板等、可视对讲、配管线等安装。 2、给水、排水、污水、雨水、空调管道安装，补洞补墙全部完整，预留管，排水、污水、雨水管道的分支管道安装，给水、热水管道的分支管道安装，排水口、配水点安装及固定，预留洞口的补洞、补墙全部完整达到竣工验收要求。 3、自备电焊机、电锤、热熔器、电缆电线、焊把线、绝缘手套、雨衣等一切施工机械及劳保工具。以上所有的施工机具由乙方自行妥善保管，如有丢失甲方概不负责。 4、试水、试电、电阻测试、水压试验等全部完整达到竣工验收要求和分户验收合格。四、承包单价：按第三条承包内容的工作量全部完成，以建筑面积计算每平方米壹拾伍元整。五、质量要求：乙方所承包的水电分部工程要按图纸设计要求和施工规范要求进行施工，以《建筑水电安装工程质量验收规范标准》为验收标准达到合格。六、材料使用要求：乙方在施工操作中要认真核对图纸，并合理搭配材料，做到减免浪费材料。绝不能出现乙方将任何材料外运变卖的行为，如若发现，除了赔偿甲方的经济损失外，甲方还将追究其一切法律责任，且甲方有权责令乙方无条件退出工地。七、施工安全：乙方班组人员在生产操作中应严格遵守有关施工安全操作规范，确保做

工程承包合同清包工

工程承包合同（清包工）万成国际大厦幕墙安装合同发包方：XXXXXXXXXX工程有限公司(以下简称甲方) 承包方：XXXXXX、打胶、吊篮移位、工程临时窝工、卫生清理、收边收口和完成后的初步清理，图纸显示或未显示的部分内容，直至质检最终验收合格和保修，乙方充分理解并考虑在单价中。2、合同价款：劳务包干价石材幕墙单价为：108 元/㎡，面积约为㎡；玻璃幕墙单价为90 元/㎡，面积约为㎡；铝板幕墙单价为80 元/㎡，面积约为㎡；钢结构雨篷单价为130

元/㎡，面积约为,㎡；本工程安装总价格约为人民币：贰佰贰拾柒万叁仟叁佰肆拾壹圆肆角陆分。此包干价涵盖乙方履行约定的义务，按照图纸完成合同约定的工作内容，如图纸中未详细标明的，则按国家相关规范进行施工，并做到按规范验收合格，承担自身风险。满足国家规范、行业标准和合同及图纸的要求，达到业主、监理、总包方满意及质量检测部门验收合格所产生的一切费用，包括人工费；安装费；技术措施费；现场制作费；抢工时的赶工费；材料进出场的装卸费；现场清理费；场内搬运费；保管费；保险费；成品保护费；风险包干费及吊篮移位费；以及完成该工作所

必需的任何合理的必不可少的工作所引起的费用，均以充分估计并考虑在单价价款中。3、制作安装所需的包括电焊机、切割机、磨光机、施工电箱等施工所需的一切机械工具、 1 设备及所需的电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、氧气乙炔等辅助材料也包含在本单价之中。4、安装承包价格明细表，以下安装报价分析表是每道施工工序的结算依据。1）、石材幕墙安装单价分析表序号项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 单位㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡面积单价合计备注1 2 3 3 1 4 8 9 5 48 4 1 2 8 108

水电站施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载水电站施工合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

发包方：（以下简称甲方）法定代表人：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程主要内容：

4、承包方式：包工包料。二、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程期限___ 天，预定 ___ 年月___日至_____ 年_____ 月 ___ 日止。三、工程承包价及其它总承包价_____ 元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任（一）甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据； 2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

工程包清工施工合同

工程施工合同合同编号：发包方：（以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为了搞好工程质量，确保优质工程。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，特签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、分包工程范围及内容：四、工程工期：五、承包方式：六、双方职责： 1、甲方职责： (1)、甲方委派项目负责人负责该工程全过程管理和协调，并负责同总包单位、设计单位和其他横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。 (2)、“安全第一、预防为主”施工队进场，进行安全教育、培训，有记录、复印身份证，落手清工作天天落实到实处。 (3)、负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，按时供应到现场，通知施工队凭材料领用单领料。 (4)、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行协议的，甲方可单方面终止本合同。 (5)、甲方应每月按乙方人数发放生活费，生活费发放标准元/月/人(每月20~25

日发放) (6)、由于非甲方原因造成本工程不能连续施工，甲方有权安排乙方去别的工程施工或暂停施工（甲方不签证工期补偿），乙方应服从甲方安排。若乙方不听从安排，甲方可单方面终止本合同。 (7)、工程完工后一个月内，甲方应与乙方结算完毕，工程款余额最迟在下年度春节前付清(仅限于清包工)。 2、乙方职责： (1)、乙方应服从建设单位、监理单位、总包单位、甲方对本工程有要求。 (2)、“安全第一、预防为主”遵纪守法、杜绝隐患。施工队身份证交甲方备案。工作中，凡违章造成事故，一切后果由乙方负责。落手清必须在工作范围内每日清。 (3)、“点工”发生，每月清，当月25日汇集“点工”数量、填写点工申报数由项目部送公司核审，确认“点工”数，隔月20日返馈给施工队，过时不予受理(“点工”单价为元/工日)。 (4)、装饰材料进入施工现场，由使用该种材料的施工队进行卸货堆放。装饰主要材料限额领用、填写正确，双方签证。作为项目完成结算重要依据。 (5)、乙方委派为本工程施工队负责人，负责本工程全部施工质量、安全、施工进度、标准化管理、结算、发放生活费等工作。发放生活费，结算等原始资料应上交一份给甲方备案。 (6)、乙方负责人需经本施工队全体职工委派并经全体职工签字认可，代表本施工队与甲方进行一切生产活动，经济活动联系、协调、决策。 (7)、乙方负责人必须遵守用工制度规定，不得擅自招用施工人员，如工程需要必须增加人员需经甲方同意，并且新进人员名单进入委托人签名行列。 (8)、单项工作完成后，施工队必须做好产品保护至竣工验收合格。

建筑工程施工劳务大清包施工合同范本

建筑工程施工劳务大清包施工合同甲方: 乙方: 依照、《中华人发国合同法》和《中华人民国建筑法》及其他相关法律、行征法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，保证工程质量、安全进度和文明施工的要求，商标准、低消耗、优质高效的完成施工任务，经双方协商，就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同一、劳务分包工作对象及提供劳务容工程名称: 工程地点: 施工单位: 建筑面积: 分包围:主体基础地基垫层开始，主体工程(除防水、水电安装、烟道安装、外保温、外墙面砖、外、墙涂料、室瓷地砖、涂料均不包括。地下室防水螺杆与套同甲方采购乙方施工)的所有工作，包括：一级表箱以外所有表箱、施工用电缆、大小型施工机械、周转材料、四填士人工配合施工、模板、钢筋、险、架子(二搭二拆)、二次结构、屋面、安全网，楼地面找平、砌体、外抹灰外墙抹灰只做到保温以刮糙、室公共部位按施工图纸设计一次施工到位(涂料除外)、植筋、电渣压力;、机械连接、临建、道路场地硬化等所有主体工程。分包劳务容:

主体:施工塔吊、电梯的基座施工、培吊指挥、现场电工、机修工、施工区及生活区的卫生工作、食堂工作、临建及文明施工(包括所有防护、工棚的搭拆)要求的所有工作；士0.000以下防水保护层的施工;楼层电渣焊钢筋的时装到楼层:止水条的安放、后浇带预留钢筋的保护施工缝钢丝网安设、临建；场地硬化；临电及机械的定期检查、保养及小型维修等。模板工程:包括模板的配置、安装及拆除(含二次结构中的构造柱、国梁、过梁、压顶)、进场木工、层板、架管及辅料的装卸及整理堆放、棋板钻孔、方木、各类木工机械移位就位安装、预埋铁件安放固定螺杆丝口制作(原材料甲方提供，乙方加工制作)、预留孔的制作安装拆除、穿墙止水螺杆的割除、完工后洁理拔钉、各使用部件上油、洁理后在指定场地堆放整齐(包括螺栓清理维修和穿墙管材料)。以上所有材料、机械由乙方提供。钢筋工程:包括国家、企业、地方性规要求的工作容及施工线的各准备工作全部在，进场钢筋的卸车甲方吊车配合，水平、垂直运输、制作成、绑扎接焊接接头(包括电渣焊)梅花支架。混凝土工程:包括安放泵车、接拆清洗泵管、泵管固定架(泵车、泵管、布料机甲方提供)、布料机就位、泵车放料、险浇筑前的润模工作、脸浇筑、脸养护、施工缝处理、剪力墙棋板根部距地缝隙处理、布料机安放部位的钢管支撑加固、多余砼的有效处理(做预制过梁或地沟盖板)，拆模后楼层洁理。架子工程:所有钢管及槽钢、安全网等辅助材料、场运输:落地架地基础搭设;外架的搭拆(二搭二拆);塔吊施工电梯附墙平台、安全通道、四口五!恪边的搭拆:悬挑工字钢的尺寸固定点加悍(料台的油漆及安放及文明工地所包括的所有工作)。以I-.所有材料山乙方提供。砌体工程:进场材料，场运输与砌体有关的所有的工程容。二、分二、包工作期限进场日期年月日，结束工作口期年月日，

水电站承包协议

二级水电站运行管理总承包合同（合同编号：[2016]1G02）甲方：（发包单位）乙方：（承包单位）为加强广西公司二级水电站生产管理工作，发挥最好的经济效益，根据《中华人民共和国合同法》、《企业国有资产管理法》等国家有关法律法规和自治区的有关规定，本着公平、公正、平等、自愿、互利的原则，经甲乙双方充分协商一致，由乙方对公司所属水电站运行管理进行总承包，为明确双方的责任、权利和义务特签订本合同。第一条承包标的名称、承包内容 1.1 承包标的承包标的为公司所属水电站的运行管理。 1.2 承包内容 1.2.1承包电站基本情况承包的水电站装机总容量为5000（2×20001000）。 1.2.2承包内容电站行政后勤管理；设备运行管理；设备、设施日常维护、

检修；安全生产管理；集团公司、桂水电力公司要求电站完成的其他工作。第二条承包期限本合同期自电站第一台发电机组完成72小时试运行，投入正式商业运行之日算起，承包合同期1年。第三条承包价款及付款方式 3.1承包费用及构成 3.1.1根据电力公司《关于报名承包公司所属水电站运行的通知》的精神，依据附表1计算承包费用，经双方友好协商，乙方承包二级水电站的总承包费用为*****（￥***）。 3.1.2合同构成费用如下 3.1.2.1机组运行、日常维护检修、管理的人工费用和相应的后勤管理费用。 3.1.2.2办公费、交通费、通讯费 3.1.2.3以上所发生管理费用的税金、利润、企业管理费。 3.2付款方式 3.2.1承包费按月份支付。 3.2.2甲方在每月15日之前将上月承包款汇入乙方指定账户，（户名：分公司，账号：************，开户行：**********），乙方在收到承包款后的5个工作日内，向甲方提交相应的税务发票。