2017年上半年广西监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷
2017年上半年广西监理工程师合同管理：合同终止概述考
试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、【例1．单选题】监理单位质量管理体系实施中，应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。
A：建设单位负责人
B：总监理工程师
C：认证机构
D：质量监督机构
E：工程变更单
2、”纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的__项目。
A．主控
B．一般
C．基本
D．保证
3、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。A：1200
B：2000
C：2350
D：2570
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、下列关于开标、评标和定标说法错误的是。
A：招标人应按招标文件规定的时间、地点主持开标
B：邀请所有投标人派代表参加
C：评标由建设行政主管部门负责
D：招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人
E：工程保险金
5、【例1·单选题】在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为。
A：旁站
B：巡视
C：检查
D：见证取样
E：工程变更单
6、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计
划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目。
A：实际进度超前的时间
B：实际进度拖后的时间
C：实际超额完成的任务量
D：实际拖欠的任务量
E：自我评定
7、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是。
A：承包人负责试验并承担相应费用
B：发包人负责试验并承担相应费用
C：承包人负责试验，发包人承担相应费用
D：发包人负责试验，承包人承担相应费用
E：专业监理
8、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A：56
B：28
C：14
D：7
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
9、在我国，投资估算是指在阶段对项目投资所做的预估算。
A：项目决策
B：施工准备
C：施工图设计
D：初步设计
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
10、【例3·单选题】根据现行规定，工程质量监督检测费属于。
A：与项目建设有关的费用
B：建设单位管理费
C：建设单位经费
D：建设单位开办费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出，要求其对质量问题进行补救处理。
A：暂停令
B：工作联系单
C：会议纪要
D：监理通知
E：工程变更单
12、在动态的投资控制过程中，应着重做好的工作不包括。
A：对计划目标值的论证和分析
B：明确项目投资控制者及其任务
C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故
B：总包和分包职责不明造成的质量事故
C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故
D：地下管线资料不准确造成的质量事故
E：工程变更单
14、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定
B：仲裁委员会指定
C：业主与承包商协商选定
D：工程师和承包商协商选定
E：专业监理
15、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400
B：1650
C：2100
D：2400
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。A：所有工作均按最早开始时间安排
B：所有工作均按最迟开始时间安排
C：早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排
D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单
B：措施项目清单
C：其他项目清单
D：零星工作项目表
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、国产标准设备原价一般是指。
A：设备出厂价与采购保管费之和
B：设备购置费
C：设备出厂价与运杂费之和
D：设备出厂价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。
A：600
B：1200
C：1800
D：2200
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
20、在施工阶段投资控制中，进行工程计量属于方面的措施。
A：组织
B：经济
C：技术
D：合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是__。
A．合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B．合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C．仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D．工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理
22、关于CM模式的说法，正确的是。
A：代理型CM模式中，CM单位是业主的代理单位
B：代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权
C：非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系
D：非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位
E：工程保险金
23、某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时间，从图中可以看出。
A：该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天
B：第5天末实际进度比计划进度拖后3％
C：第4天内计划完成的任务量为12％
D：第7天内实际进度比计划进度拖后5％
E：自我评定
24、监理合同的标的是。
A：服务
B：造价
C：质量
D：工期
E：工程保险金
25、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨元。
A：4300
B：4250
C：4200
D：4150
E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括__。
A．按时提供设计依据文件和基础资料
B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收
C．负责审查外商提供的设计资料
D．保证设计质量
E．设计交底
2、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，需做的工作有__。
A．质量事故等级确认
B．检查验收
C．必要的试验
D．检验鉴定
E．事故处理汇报
3、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。
A：盈亏平衡点
B：评价指标变动率
C：不确定性因素变动率
D：变动因素临界点
E：敏感度系数
4、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外时，其进度计划的调整方法可分为三种情况。
A：项目总工期不允许拖延
B：项目总工期允许拖延
C：项目总工期允许拖延的时间有限
D：项目持续时间允许拖延
E：项目持续时间不允许拖延
5、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。
A：工程师负责分包商施工的协调管理
B：业主不参与分包合同履行的管理
C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令
D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作
E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔
6、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。
A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业
B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接
C．流水步距的数目应等于施工过程数
D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值
E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
7、GB 50319—2000《建设工程监理规范》规定，工程项目的重点部位、关键工序应由__共同确认。
A．建设单位
B．设计单位
C．项目监理机构
D．施工单位
E．施工分包单位
8、国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的，必须有地方城建档案管理部门参加。
A：单机试车
B：联合试车
C：工程验收
D：工程移交
E：工程预验收
9、固定节拍流水施工的特点是__。
A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等
B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等
C．相邻施工过程的流水步距相等
D．各施工段同时开展相同专业的施工
E．同一时间内将会有多个专业队施工
10、下列属于项目董事会的职权的是。
A：负责筹措建设资金
B：组织编制项目初步设计文件
C：负责提出项目竣工验收申请报告
D：提出项目开工报告
E：研究解决建设过程中出现的重大问题
11、下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有。
A：索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费
B：可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额
C：当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额
D：可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额
E：可按工程延期的总天数计算索赔额
12、按我国现行工程变更价款的确定方法，施工中发生工程变更时，合理确定变更价款的原则是__。
A．按监理工程师提出的变更价格执行
B．合同中有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格变更价款
C．按承包人提出的变更价格执行
D．由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行
E．合同中只有类似于变更情况的价格，参照该价格确定变更价格
13、下列关于专业分包的说法正确的是。
A：施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划
B：专业分包人通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任
C：施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
D：施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入
E：施工专业分包人需要为施工机械设备办理保险
14、《中华人民共和国建筑法》规定，__的行政处罚由颁发资质证书的机关决定。
A．责令停业整顿
B．责令改正
C．降低资质等级
D．吊销资质证书
E．处以罚款
15、影响工程质量的因素有__。
A．人员素质
B．施工进度
C．管理条件
D．技术条件
E．环境条件
16、下列属于国产标准设备运杂费的是（）。
A．建设单位的采购与仓库保管费
B．在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费
C．从设备的工地堆放地点运至安装地点所发生的运费和装卸费
D．工程承包公司的采购与仓库保管费
E．供销部门的手续费
17、建筑工程施工质量验收的要求包括。
A：参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格
B：符合施工组织设计要求
C：施工单位自检合格为基础
D：检验批的质量应按主控项目和一般项目验收
E：符合扩初设计图的要求
18、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。
A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终
B：可以随时进行分解和综合
C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制
D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关
E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一
19、监理工程师对施工过程所形成的产品质量控制的内容包括__。
A．检验批质量控制
B．分项分部工程的验收
C．组织联动试车或设备的试运转
D．组织单位工程或整个工程项目的竣工验收
E．工程施工预检
20、【例3·多选题】施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要。A：负责修改施工进度计划
B：向承包人直接发出提前竣工的指令
C：与承包人协商并签订提前竣工协议
D：为承包人提供赶工的便利条件
E：减少对工程质量的检测试验
21、下列关于基准收益率表述中，正确的有。
A：基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平
B：测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素
C：测定基准收益率不考虑通货膨胀因素
D：对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值
E：基准收益率体现了对项目风险程度的估计
22、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。
A：各施工队组连续
B：可以寻找出关键工作来指导施工
C：劳动力、材料供应均衡
D：工期适中
E：可组织专业化施工队提高劳动生产率
23、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。
A．适用性
B．可靠性
C．设备完善
D．外观质量
E．环境协调
24、工程网络计划的优化目标有。
A：降低资源强度
B：使计算工期满足要求工期
C：寻求工程总成本最低时的工期安排
D：工期不变条件下资源需用量均衡
E：资源限制条件下工期最短
25、下列关于格式条款的说法正确的有。
A：提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务
B：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
C：对格式条款有两种以上解释的，应当做出利于提供格式条款一方的解释
D：格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款
E：提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
2019年监理工程师合同管理真题及答案
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
市民公园绿化工程监理合同协议书图文稿
市民公园绿化工程监理 合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）：桂林市临桂区市容管理局 监理人（全称）：广西隆欣建设监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：市民公园西侧绿化工程； 2. 工程地点：临桂区； 3. 工程规模： / ； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 1500000.00 元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：谢志明，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金： 合同工期内监理服务费按国家取费标准打6折计取。暂定监理服务费为人民币（大写）贰万玖千柒佰元整（￥ 29700.00元）。 六、期限 1. 监理期限：自年月日始，至工程验收合格止。 2. 相关服务期限：自/年/ 月/ 日始， 至/ 年/ 月/ 日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 3、双方同意监理服务费以人民币形式转入广西隆欣建设监理有限公司基本账户。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份、监理人执肆份。 委托人：（盖章）监理人：广西隆欣建设监理有限公司（盖章）住所：住所：桂林市七星区穿山东路12号体育中心麦香坊旁 邮政编码：邮政编码：41004 法定代表人: 法定代表人： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：桂林银行城中支行 账号：账号：6600-1200-2766-8000-10
合同管理试题及答案汇总
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
2018年监理工程师考试《合同管理》真题解析
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理
D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）
南宁市政府采购工程委托监理合同
南宁市政府采购工程委托监理合同 （编号：） 工程名称： 工程地址： 委托人： 监理人：
第一部分工程建设委托监理合同 一、委托人（即建设单位）委托监理人（即监理单位）监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 计划投资（建安费）： 监理范围：施工及保修阶段的监理（含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调） 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.本工程监理合同（含经财政部门审定的补充合同）； 2.本工程中标通知书； 3.本合同专用条件； 4.本合同标准条件； 5.委托人的招标文件（含补充、修改通知和答疑等）； 6.本工程监理投标书（含技术文件及商务文件）； 7.标准、规范及有关技术文件（含经委托人审核认可的监理规划、监理 实施细则）； 8.在实施过程中双方共同签署的经财政部门审定的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、监理人对委托人发出的工作指令应及时完成，在限期内未完成的，又无特殊原因，累计三次以上，委托人有权要求监理人更换相关人员，并视情节轻重予以罚款，直至撤换监理人。监理人监理的标段由于进度慢或出现重大质量问题的，委托人有权下令撤换总监理工程师。 六、监理人必须严格遵守职业道德和廉政责任书的规定，不得向承包人吃、拿、卡、要，不得接收承包人和设备材料供应商的礼物和任何报酬（包括各种名目的回扣、提成、津贴等），否则视为违约，委托人有权更换监理人直至追究法律责任。 七、监理人如果在项目监理工作中需另使用项目监理部印章的，需出具法定授权委托书，对受托人、受托范围、受托时间、受托权限作明确约定，并承担法定责任。 八、监理费 1.监理费下浮系数为 %，暂按工程建安投资额万元计，暂定合同金 额为。 2.根据监理范围的工作内容，监理费组成比例为：质量控制工作监理费 占全部监理费的30%、安全文明控制工程监理费占全部监理费的10%、进度控制工作监理费占全部监理费的20%、投资控制工作监理费占全部监理费的20%、合同管理和信息管理及现场组织协调工作监理费占全部监理费的20%。 3.监理费结算以南宁市公共投资审计中心审定的工程建安投资结算价 （甲供设备费用除外）为计费基数按《桂价费[2007]159号》文收费标准不考虑专业系数、复杂系数和调整系数计算出的收费基价乘以（1-下浮系数）
合同管理考试试卷(新)
1.《中华人民共和国招标法》规定，招投标必须遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。 2.《国电大渡河流域水电开发有限公司招标管理细则》对必须招标的工程建设项目的规模进行了规定：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元币以上的；勘察、设计、监理等服的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资等项目必须进行招标。 3.公司总分职责规定：公司本部负责单项概（估）算金额200万元及以上的工程施工项目、50万元及以上的土建工程施工监理项目的招标，负责30万元及以上设计咨询项目和工程科研的发包，负责对招标文件内容的审核把关；本部负责单项概算在100万元及以上的机电工程、50万元及以上的机电物资采购和机电监理项目招标。基层单位配合上述项目招标文件审查，负责招标文件中技术条款及清单的准确性及现场实施条件的确定。 4.公司总分职责规定：电力生产方面，公司本部负责审批技术改造单项在20万元及以上合同变更；基本建设封面，公司本部负责审核（批）单项金额500万元及以上合同变更，负责审批合同备用金额度使用完毕后发生的全部单项变更、负责对合同备用金使用情况的复核、审查与备案工作；负责所有修改、调整合同条款事项的立项审批、审核（批）200万元及以上的补充合同；基层单位全面负责职责范围内的合同签订、变更处理和备用金使用情况上报备案工作。 5.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 6.水电工程招标示范文本合同通用条款3.4规定：监理人受发包人委托向承包人发出指示，监理人的指示应该有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按变更处理。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 7.水电工程招标示范文本合同专用条款规定：承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在合同约定的变更而监理人未按合同规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后7天内或开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后，与发包人共同研究，若同意作为变更的，应在收到承包人通知后14天内答复承包人，并按合同规定补发变更指示；经研究后不同意作为变更的，亦应在上述期限内，由监理人书面答复承包人。若承包人未按照上述约定的时限和要求提出变更或提交变更资料
2018监理工程师合同管理练习题
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题
广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理 2、监理实施细则编写的依据不包括。 A：监理规划 B：与专业工程相关的标准 C：施工组织设计 D：专项施工方案 E：工程保险金 3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。 A：2 B：3 C：5 D：15 E：工程变更单 4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤
销合同。 A．3 B．4 C．5 D．6 5、检验批和分项工程应由组织验收。 A：项目经理 B：项目专业质量检验员 C：监理工程师 D：项目专业技术负责人 E：工程变更单 6、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。 A：招标人给予书面解答 B：招标人答复作为招标文件的组成部分 C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准 D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源 E：专业监理 7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。 A：索赔通知书 B：索赔依据 C：索赔意向通知 D：施工现场的记录
2019年度建设工程合同管理考试试卷24页word
2004年度建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为 2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动 3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A．保证 B．定金 C．留置 D．质押 4．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B．投保人和被保险人是保险合同的当事人 C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承
担保险义务 D．保险合同的有效期至工程保修期满为止 5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任． B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任· C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。 A．以自己的名义向人民法院主张该购房款 B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款
交通部监理工程师合同管理考试
交通部监理工程师合同 管理考试 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《合同管理》试题 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件，主要体现为一定表格上的记载，不能全面反映当事人（）的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。
8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、合同的书面形式主要有（） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有（） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有（） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用（）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有（）
建设工程合同管理考试试题及答案
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
合同管理岗位考试试题库
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备
广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题
广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、【例11·单选题】在工程网络计划中，关键线路是指的线路。 A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中无虚箭线 C：双代号时标网络计划中无波形线 D：单代号搭接网络计划中时距总和最小 E：自我评定 2、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方__。 A．必须适用违约金条款 B．必须适用定金条款 C．可以选择适用违约金或定金条款 D．两者都不能适用，因约定无效 3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。 A：服务性质不同 B：服务对象不同 C：服务范围不同 D：服务侧重点不同 E：工程保险金 4、下列监理文件资料中。建设单位需短期保存的是。 A：预付款报审与支付文件 B：工程延期报告及审批表 C：供货单位资质材料 D：费用索赔报告及审批表 E：工程保险金 5、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。 A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理 6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。 A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：工作面
E：自我评定 7、风险管理的首要步骤是。 A：风险识别 B：风险分析与评价 C：风险对策的决策 D：风险对策的实施 E：工程保险金 8、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，。 A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理 9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。 A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查 E：专业监理 10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。 A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定 11、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。 A：可行性研究勘察 B：选址勘察 C：初步勘察 D：详细勘察 E：工程变更单 12、质量控制图的用途是。 A：分析并控制生产过程质量状态 B：分析判断产品质量分布状况 C：系统整理分析质量问题产生的原因 D：寻找影响质量的主次因素 E：工程变更单 13、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。
年度合同管理考试试卷与答案
04年度合同管理考试试卷及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保 证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履 行债务时，由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承 担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承 担责任 6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。 A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行 7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。 A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款 D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款 8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同 9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。
合同管理监理工程师职责
在总监或驻地监理工程师领导下，负责合同管理监理工作的具体实施。 （1）、熟悉合同文件，调查施工环境条件。 （2）、参与编制监理计划（规划）或监理细则。 （3）、参与审批施工单位提交的总体进度计划，初审调整计划。 （4）、确认施工单位提交的场地占用计划。 （5）、核算施工单位对工程量清单的复核结果。 （6）、编制开工预付款支付证书。 （7）、参加监理交底会。 （8）、参加第一次工地会议。 （9）、审查工程分包申请和分包协议。 （10）、审核施工单位月进度计划，检查和监督进度计划的实施。 （11）、参与审核分项、分部工程的开工申请。 （12）、初审或审核施工单位提交的工程变更申报，按施工合同规定编制工程变更令。 （13）、初审或审核施工单位提交的工程延期意向、工程延期申请，提出处理意见。 （14）、初审或审核施工单位提交的费用索赔意向和费用索赔申请，编制费用索赔报告。 （15）、按合同规定初审或核定施工单位提交的价格调整和计日工。 （16）、检查工程保险的办理情况。 （17）、调查分析违约事件，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。 （18）、调解一方或双方提出的争端协调申请，提出解决建议。 （19）、参加工地例会或专题工地会议。 （20）、参与审查交工验收申请。 （21）、编制交工结账证书。 （22）、参与编写监理月报。 （23）、参与编制项目监理竣工文件。 （24）、完成总监理工程师或驻地监理工程师委派的其他监理工作。
在总监或驻地监理工程师领导下，负责计量支付监理工作的具体实施。 （1）、全面熟悉合同条款、工程量清单，了解合同规范、设计图纸，紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地作好计量支付和月进度报表工作。 （2）、参与编制监理计划（规划）或监理细则。 （3）、深入工程现场，随时掌握施工现场工、料、机动态和工程进展情况，配合各专业监理工程师的工作，对已完工程进行计量，做到数量真实、计算准确。 （4）、审核承包人申报的支付报表，做到每项工程均有签认的检验单和工程数量计算表。计日工、工程变更、价格调整、材料垫付款、索赔等均应有签认的凭证，报送的购货发票等应有依据。 （5）、参加监理交底会。 （6）、参加第一次工地会议。 （7）、参加工地例会或根据需要参加专题工地会议。 （8）、编制和签署交工结账证书。 （9）、参与编写监理月报。 （10）、参与编制项目监理竣工文件。 （11）、完成总监理工程师或驻地监理工程师委派的其他监理工作。 在总监理工程师的领导下，负责本项目计划监理工作的具体实施。 （1）、全面熟悉合同文件，了解合同规范、设计图纸，紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地作好施工监理计划和月进度报表工作。 （2）、参与编制监理计划。 （3）、具体参与审批施工单位提交的总体进度计划，初审调整计划。 （4）、审核施工单位提交的场地占用计划。 （5）、参加监理交底会；参加第一次工地会议及工地例会。 （6）、审核施工单位月进度计划，检查和监督进度计划的实施。
建设工程合同管理 第一章 建设工程合同管理概述
第一章建设工程合同管理概述 【考情分析】 年份单项选择题多项选择题合计 2018年1题1分1题2分2题3分 2017年1题1分1题2分2题3分 2016年1题1分- 1题1分 2015年- - - 2014年1题1分1题2分2题3分 第一节建设工程合同管理的任务 目标内涵 发展和完善建筑市场市场经济主要依靠合同来规范当事人的交易行为 推进建筑领域的改革（四项改 革） 法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制提高工程建设的管理水平质量、进度和投资三大控制目标的水平主要体现在合同中 避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪建筑领域是我国经济犯罪的高发领域，通过合同管理能有效地做到公开、公正、公平 【2018年真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A.项目法人责任制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程
监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 【2016年真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A.行政手段 B.合同 C.诚信 D.道德 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是建设工程合同管理的目标。在市场经济条件下，主要是依靠合同来规范当事人的交易行为。参见教材P1。 2.建设工程合同的种类 分类一：从承发包的不同范围和数量进行划分 合同种类合同内容签订主体 建设工程设计施工总承包合同勘察、设计、施工发包人与承包人 工程施工承包合同全部或部分施工任务发包人与承包人 施工分包合同部分施工任务承包人与分包人 【例题】从承发包的不同范围和数量进行划分，建设工程合同包括（）。 A.建设工程监理合同 B.建设工程设计施工总承包合同 C.工程施工承包合同 D.建设工程总承包合同 E.施工分包合同 『正确答案』BCE 『答案解析』本题考查的是建设工程合同的种类。一定要记准名称，注意不要选D。参见教材P2。 分类二：从完成承包的内容进行划分 ■建设工程勘察合同 ■建设工程设计合同 ■建设工程施工合同 【2017年真题】依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（）。 A.勘察合同 B.设计合同
广西家庭居室装饰装修施工合同示范文本
编号： 广西家庭居室装饰装修施工 合同示范文本 （2017版） （征求意见稿） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔一次性消费，涉及的标的额较大，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。 三、签订合同前发包人（甲方）要验看承包人（乙方）的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》及企业资质证书外，合同应加盖与《营业执照》一致的，具有法人资格的合同专用章。 四、家庭居室装饰装修工程禁止损坏房屋承重结构及共用管线和设施。 五、甲、乙双方经济来往均需开具收据。 六、家庭居室装饰装修工程施工单位、监理单位、质量检测单位名录可在广西建筑装饰网（https://www.360docs.net/doc/d410480165.html,/）查询。 七、本合同示范文本，由广西建筑装饰协会监制，任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印和出售。
家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）：民族： 住所：身份证号： 联系电话：电子邮箱： 承包方（以下简称乙方）： 住所： 代表人：联系电话： 施工负责人：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程施工地点： 1.2工程装饰装修面积： 1.3工程户型： 1.4工程内容及做法，见《工程报价单》（附件三）和施工图纸。 1.5工程承包，采取下列第种方式： （1）乙方包工、包全部材料（附件二）。