FIDIC条款新红皮书全文

FIDIC

施工合同条件

1999年第一版

用于业主设计的房屋建筑或工程

通用条件

专用条件编制指南

争端裁决协议书格式

投标函合同协议书格式

周可荣刘雯

万彩芸王健译

引言

国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版

施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)

推荐用于由雇主设计的或由其代表工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)在这种合同形式下承包商一般都按照雇主提供的设计施工但工程中的某些土木机械电力和/或建造工程也可能由承包商设计

永久设备和设计建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供以及房屋建筑或工程的设计和实施在这种合同

形式下一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木机械电力和/或建造工程的任何组合形式)

EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高(ii)承包商完全负责项目的设计和施工雇主基本不参与工作在交钥匙项目中一般情况下由承包商实施所有的设计采购和建造工作即在交钥匙时提供一个配备完整可以运行的设施

合同的简短格式(Short Form of Contract)

推荐用于价值相对较低的建筑或工程根据工程的类型和具体条件的不同此格式也适用于价值较高的工程特别是较简单的或重复性的或工期短的工程在这种合同形式下一般都是由承包商按照雇主或其代表工程师提供的设计实施工程但对于部分或完全由承包商设计的土木机械电力和/或建造工程的合同也同样适用

建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础在某些国家和地区特别是当合同条件用于其国内合同时可能需要对这些格式进行一些改动FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的

在编写本施工合同条件的过程中我们认识到有许多条款是普遍适用的但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动因此我们将那些对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中以方便使用者将其纳入合同文件

通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件对于每一份具体的合同都必须编制专用条件并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款本版的通用条件是基于下列情况编写的

i期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定

ii如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明那么除非其描述性

很强因而必须在规范中详细说明外要参照此数据的条款应编入投标文件

附录中数据由雇主事先写明或由投标者填入

iii如果通用条件中的某条款涉及某一事件而对此事件不同的合同可能适于采

用不同的合同格式则编写此条款的原则应为

a要使用户感到简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定比在

通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文

更为方便

b而在原则(a)不适用的情况下条款中应包含适用于绝大多数合同的规定

例如将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃那么此款就不再适用(即使未被删除)因此要提醒用户注意的是通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用

本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞在引用任何范例措辞前必须核实它是否完全适用于具体情况如果不是则必须对其进行修改修改范例措辞时以及在做出其它修改或增加的任何情况下必须注意确保不与通用条件产生歧义或在专用条件的条款之间导致歧义至关重要的一点是所有这些改动的工作以及整个招标文件的编制都应委托给有关方面(包括合同技术和采购方面)的专家来完成

本版的结尾部分是投标函投标文件附录(给出了一个要参照它的条款列表)合同协议书的格式以及争端裁决协议书的替代形式争端裁决协议提供了雇主承包商和被任命的裁决委员(唯一的裁决委员或三人争端裁决委员会中的一名成员)之间的协议的条文并且在通用条件的附录中纳入了有关条款(以引用的形式)

FIDIC计划出版施工永久设备和设计建造及EPC/交钥匙项目合同条件的应用指南FIDIC出版的另一份名为招标程序的相关文件则提出了选择投标人以及获得投标和评标的系统方法

为了明确合同各项工作的顺序可参照随后两页的图表和下列各款(图表中也列明

了某些条款号)图表是说明性质的不得用其解释合同条件

1.1.3.1 及 13.7 基准日期

1.1.3.2 及 8.1 开工日期

1.1.6.6 及 4.2 履约保证

1.1.4.7 及 14.3 期中支付证书

1.1.3.3 及 8.2 竣工时间(包括按第8.4款延期的情况)

1.1.3.4 及 9.1 竣工检验

1.1.3.5 及 10.1 接收证书

1.1.3.7 及11.1 缺陷通知期(包括按第11.3款延期的情况)

1.1.3.8 及11.9 履约证书

1.1.4.4 及 14.13 最终支付证书

1 一般规定 (1)

1.1 定义

1.2 解释

1.3 通讯联络

1.4 法律和语言

1.5 文件的优先次序

1.6 合同协议书

1.7 转让

1.8 文件的保管和提供

1.9 拖延的图纸或指示

1.10 雇主使用承包商的文件

1.11 承包商使用雇主的文件

1.12 保密事项

1.13 遵守法律

1.14 共同的与各自的责任

2 雇主 (6)

2.1 进入现场的权利

2.2 许可执照和批准

2.3 雇主的人员

2.4 雇主的资金安排

2.5 雇主的索赔

3 工程师 (7)

3.1 工程师的职责和权力

3.2 工程师的授权

3.3 工程师的指示

3.4 工程师的撤换

3.5 决定

4 承包商 (9)

4.1 承包商的一般义务

4.2 履约保证

4.3 承包商的代表

4.4 分包商

4.5 分包合同利益的转让

4.6 合作

4.7 放线

4.8 安全措施

4.9 质量保证

4.10 现场数据

4.11 接受的合同款额的完备性

4.12 不可预见的外界条件

4.13 道路通行权和设施

4.14 避免干扰

4.15 进场路线

4.16 货物的运输

4.17 承包商的设备

4.18 环境保护

4.19 电水气

4.20 雇主的设备和免费提供的材料

4.21 进度报告

4.22 现场保安

4.23 承包商的现场工作

4.24 化石

5 指定分包商 (15)

5.1 指定分包商的定义

5.2 对指定的反对

5.3 对指定分包商的支付

5.4 支付的证据

6 职员和劳工 (16)

6.1 职员和劳工的雇用

6.2 工资标准和劳动条件

6.3 为他人提供服务的人员

6.4 劳动法

6.5 工作时间

6.6 为职员和劳工提供的设施

6.7 健康和安全

6.8 承包商的监督

6.9 承包商的人员

6.10 承包商的人员和设备的记录

6.11 妨碍治安的行为

7 永久设备材料和工艺 (17)

7.1 实施方式

7.2 样本

7.3 检查

7.4 检验

7.5 拒收

7.6 补救工作

7.7 对永久设备和材料的拥有权

7.8 矿区使用费

8 开工延误和暂停 (19)

8.1 工程的开工

8.2 竣工时间

8.3 进度计划

8.4 竣工时间的延长

8.5 由公共当局引起的延误

8.6 进展速度

8.7 误期损害赔偿费

8.8 工程暂停

8.9 暂停引起的后果

8.10 暂停时对永久设备和材料的支付

8.11 持续的暂停

8.12 复工

9 竣工检验 (22)

9.1 承包商的义务

9.2 延误的检验

9.3 重新检验

9.4 未能通过竣工检验

10 雇主的接收 (23)

10.1 对工程和区段的接收

10.2 对部分工程的接收

10.3 对竣工检验的干扰

10.4 地表需要恢复原状

11 缺陷责任 (24)

11.1 完成扫尾工作和修补缺陷

11.2 修补缺陷的费用

11.3 缺陷通知期的延长

11.4 未能补救缺陷

11.5 清除有缺陷的部分工程

11.6 进一步的检验

11.7 进入权

11.8 承包商的检查

11.9 履约证书

11.10 未履行的义务

11.11 现场的清理

12 测量和估价 (26)

12.1 需测量的工程

12.2 测量方法

12.3 估价

12.4 省略

13 变更和调整 (27)

13.1 有权变更

13.2 价值工程

13.3 变更程序

13.4 以适用的货币支付

13.5 暂定金额

13.6 计日工

13.7 法规变化引起的调整

13.8 费用变化引起的调整

14合同价格和支付 (30)

14 1 合同价格

14 2 预付款

14 3 期中支付证书的申请

14 4 支付表

14 5 用于永久工程的永久设备和材料

14 6 期中支付证书的颁发

147 支付

148 延误的支付

149 保留金的支付

1410 竣工报表

1411 申请最终支付证书

1412 结清单

1413 最终支付证书的颁发

1414 雇主责任的终止

1415 支付的货币

15雇主提出终止 (35)

15 1 通知改正

15 2 雇主提出终止

15 3 终止日期时的估价

15 4 终止后的支付

15 5 雇主终止合同的权力

16承包商提出暂停和终止 (36)

16 1 承包商有权暂停工作

16 2 承包商提出终止

16 3 停止工作及承包商的设备的撤离

16 4 终止时的支付

17风险和责任 (37)

17 1 保障

17 2 承包商对工程的照管

17 3 雇主的风险

17 4 雇主的风险造成的后果

17 5 知识产权和工业产权

17 6 责任限度

18保险 (39)

18 1 有关保险的总体要求

18 2 工程和承包商的设备的保险

18 3 人员伤亡和财产损害的保险

18 4 承包商的人员的保险

19不可抗力 (42)

19 1 不可抗力的定义

19 2 不可抗力的通知

19 3 减少延误的责任

19 4 不可抗力引起的后果

19 5 不可抗力对分包商的影响

19 6 可选择的终止支付和返回

197 根据法律解除履约

20索赔争端和仲裁 (43)

20 1 承包商的索赔

20 2 争端裁决委员会的委任

20 3 未能同意争端裁决委员会的委任

20 4 获得争端裁决委员会的决定

20 5 友好解决

20 6 仲裁

207 未能遵守争端裁决委员会的决定

208 争端裁决委员会的委任期满

附件争端裁决协议书的通用条件 (48)

专用条件 (54)

附件保证格式 (69)

投标函合同协议书争端裁决协议书格式 (76)

通用条件

1 一般规定

1.1 定义

在包括专用条件和本通用条件的合同条件本合同条件中以下措辞和用语的含义如下

所述除非上下文中另有要求指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同(Contract)”指合同协议书中标函投标函本合同条件规范图

纸资料表以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有

时)

1.1.1.2 合同协议书(Contract Agreement)指第1.6款合同协议中所说明的合

同协议(如有时)

1.1.1.3 中标函(Letter of Acceptance)指雇主对投标文件签署的正式接受函包括

其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)在没有此中标函的

情况下中标函一词就指合同协议书颁发或接收中标函的日期就指双

方签订合同协议书的日期

1.1.1.4 投标函(Letter of Tender)指名称为投标函的文件由承包商填写包括已

签字的对雇主的工程报价

1.1.1.5 规范(Specification)指合同中名称为规范的文件及根据合同规定对规范

的增加和修改此文件具体描述了工程

1.1.1.6 图纸(Drawings)指合同中规定的工程图纸及由雇主(或代表)根据合同

颁发的对图纸的增加和修改

1.1.1.7 资料表(Schedules)指合同中名称为资料表的文件由承包商填写并随投

标函提交此文件可能包括工程量表数据列表及费率和/或单价表

1.1.1.8 投标文件(Tender)指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其

它所有文件

1.1.1.9 投标函附录(Appendix to Tender)指名称为投标函附录并已填写完毕的文

件附于投标函之后并构成投标函的一部分

1.1.1.10 工程量表(Bill of Quantities)和计日工计划(Daywork Schedule)指资料

表中如此命名的文件(如有时)

1.1.2 当事各方和当事人

1.1.

2.1 一方(Party)指雇主或承包商(根据上下文而定)

1.1.

2.2 雇主(Employer)指在投标函附录中指定为雇主的当事人或此当事人的合

法继承人

1.1.

2.3 承包商(Contractor)指在雇主收到的投标函中指明为承包商的当事人(一

个或多个)及其合法继承人

1.1.

2.4 工程师(Engineer)指雇主为合同之目的指定作为工程师工作并在投标函

附录中指明的人员或由雇主按照第3.4款工程师的撤换随时指定并通

知承包商的其他人员

1.1.

2.5 承包商的代表(Contractor’s Representitive)指承包商在合同中指定的或由

承包商按照第4.3款承包商的代表随时指定的代表承包商的人员

1.1.

2.6 雇主的人员指工程师第

3.2款工程师的授权中所指的工程师助理

以及所有其他职员劳工和工程师或雇主的其他雇员以及所有其他由雇主

或工程师作为雇主的人员通知给承包商的人员

1.1.

2.7 承包商的人员指承包商的代表和所有承包商在现场使用的人员包括职

员劳工和承包商及各分包商的其他雇员以及其他所有帮助承包商实施工

程的人员

1.1.

2.8 分包商指合同中指明为分包商的所有人员或为部分工程指定为分包商

的人员及所有上述人员的合法继承人

1.1.

2.9 争端裁决委员会指合同中如此命名的一个或三个当事人或按照第20.2

款争端裁决委员会的委任或按照第20.3款未能同意争端裁决委员会

的委任指定的其他人员(一个或多个)

1.1.

2.10 FIDIC指国际咨询工程师联合会

1.1.3 日期检验期限和完成

1.1.3.1 基准日期指提交投标文件截止日前28天的当日

1.1.3.2 开工日期指按照第8.1款工程的开工通知的日期

1.1.3.3 竣工时间指在投标函附录中说明的,按照第8.2款竣工时间的规定

由开工日期算起到工程或某一区段(视情况而定)完工的日期(包括按照第8.4

款竣工时间的延长决定的任何延期)

1.1.3.4 竣工检验指在雇主接收工程或某区段(视情况而定)前按照第9款竣工

检验进行的检验此检验可在合同中说明或由双方协商决定或以变更

的形式被指示进行

1.1.3.5 接收证书指按照第10条雇主的接收颁发的证书

1.1.3.6 竣工后的检验指合同中规定的在雇主接收了工程或某区段(视情况而

定)后按照特殊应用条款的规定进行的检验(如有时)

1.1.3.7 “缺陷通知期”指根据投标函附录中的规定从工程或区段按照第10.1款工

程或区段的接收被证明完工的日期算起到按照第11.1款完成扫尾工

作和修补缺陷通知工程或该区段(视情况而定)中的缺陷的期限(包括按照第

11.3款缺陷通知期的延长决定的任何延期)

1.1.3.8 履约证书指按照第11.9款履约证书颁发的证书

1.1.3.9 日指一个公历日而年指365天

1.1.4 款项与支付

1.1.4.1 接受的合同款额指雇主在中标函中对实施完成和修补工程所接受的金

额

1.1.4.2 合同价格指第14.1款合同价格中定义的价格包括根据合同所做

的调整

1.1.4.3 费用指承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支包

括管理费和类似支出但不包括利润

1.1.4.4 最终支付证书指按照第14.13款最终支付证书的颁发颁发的支付证

书

1.1.4.5 最终报表指第14.11款最终支付证书的申请中定义的报表

1.1.4.6 外币指可用来支付部分(或全部)合同价格的某种货币但不指当地货币

1.1.4.7 期中支付证书指根据第14条合同价格和支付颁发的付款证书但

不包括最终支付证书

1.1.4.8 当地币指工程所在国的货币

1.1.4.9 支付证书指按照第14条合同价格和支付颁发的支付证书

1.1.4.10 暂定金额指合同中指明为暂定金额的一笔金额(如有时)用于按照第13.5

款暂定金额实施工程的任何部分或提供永久设备材料和服务的一笔金

额(如有时)

1.1.4.11 保留金指雇主按照第14.3款期中支付证书的申请扣留并按第14.9

款保留金的支付支付的累计的保留金

1.1.4.12 报表指承包商按照第14条合同价格和支付申请支付证书时作为申

请一部分而提交的报表

1.1.5 工程和货物

1.1.5.1 承包商的设备指用于实施和完成工程以及修补缺陷所需要的全部机械

仪器车辆和其它设备其中不包括临时工程雇主的设备(如有时)永久

设备材料和所有其它将构成或构成永久工程一部分的任何物品

1.1.5.2 货物指承包商的设备材料永久设备和临时工程或视情况指其中之

一

1.1.5.3 材料指将构成或构成部分永久工程的各类物品(永久设备除外)包括由

承包商按照合同仅负责供应的材料(如有时)

1.1.5.4 永久工程指将由承包商按照合同实施的永久工程

1.1.5.5 永久设备指将构成或构成部分永久工程的机械仪器和车辆

1.1.5.6 区段指投标函附录中指明为区段的部分工程(如有时)

1.1.5.7 临时工程指为了实施和完成永久工程以及修补任何缺陷在现场上所需的

各种类型的临时工程(承包商的设备除外)

1.1.5.8 工程指永久工程和临时工程或视情况指其中之一

1.1.6 其它定义

1.1.6.1 承包商的文件指由承包商按照合同规定提交的计算书计算机程序及其

它软件图纸手册模型和其它技术性文件(如有时)

1.1.6.2 工程所在国指现场(或大部分现场)所在的国家永久工程将在此实施

1.1.6.3 雇主的设备指规范中说明的在实施工程的过程中雇主提供给承包商

使用的机械仪器和车辆(如有时)但不包括尚未被雇主接收的永久设备

1.1.6.4 不可抗力如第19条不可抗力中所定义

1.1.6.5 法律指所有国家(或州)的立法法令法规和其它法律任何合法设立

的政府机构的规章和章程

1.1.6.6 履约保证指第4.2款履约保证中的保证(可能有多份)

1.1.6.7 现场指永久工程将要实施且永久设备和材料将运达的地点及其它合同

中规定为现场一部分的地点

1.1.6.8 不可预见指一个有经验的承包商在提交投标文件那天还不能合理预见

的

1.1.6.9 变更指按照第13条变更和调整被指示或批准作为变更的对工程的

任何变动

1.2 解释

在合同中除非文中另有规定否则

a表示阳性阴性或中性的词包括所有的性别

b单数形式的词亦包括复数含义复数形式的词亦包括单数含义

c包括同意批准或协议这些字眼的规定要求将涉及的协议书面记

录下来且

d书面的或书面地指手写打字印刷或运用电子技术制做并形成了

永久性的记录

解释本合同条件时不应考虑旁注和其它标题

1.3 通讯联络

在合同条件中无论何处述及发出或颁发批准证书同意决定通知和要求这些通讯联络均应

a为书面的且应派人面交并取得收据或者邮寄或由信使送达或按投标函

附录中所列通过经同意的电子传输系统传输且

b递交邮寄或传输到投标函附录中规定的收件人地址但是

i如果收件人发出了更改地址的通知其后的信件应投送到相应的地址且

ii如果收件人在要求批准或同意时没有另做说明此批准或同意可送达发出

要求的地址

批准证书同意及决定不得被无理扣压或拖延向一方颁发证书时颁发者应向另一方送交一份复印件当另一方或工程师向一方发出通知时应向工程师或另一方送交一份复印件(视情况而定)

1.4 法律和语言

合同应受投标函附录中规定的国家(或其它管辖区域)的法律的制约

如果合同的任何部分使用一种以上语言编写从而构成了不同的版本则以投标函附录中规定的主导语言编写的版本优先

往来信函应使用投标函附录中规定的语言如果投标函附录中没有规定则往来信函应使用编写合同(或大部分合同)的语言

1.5 文件的优先次序

构成合同的各个文件应被视作互为说明的为解释之目的各文件的优先次序如下a合同协议书(如有时)

b中标函

c投标函

d专用条件

e本通用条件

f规范

g图纸和

h资料表以及其它构成合同一部分的文件

如果在合同文件中发现任何含混或矛盾之处工程师应颁发任何必要的澄清或指示

1.6 合同协议书

除非双方另有协议否则双方应在承包商收到中标函后的28天内签订合同协议书合同协议书应以专用条件后所附的格式为基础法律规定的与签订合同协议书有关的印花税和其它类似费用(如有时)应由雇主承担

1.7 转让

任一方都不得转让整个或部分合同或转让根据合同应得的利益或权益但一方a经另一方的事先同意可以转让整个或部分合同决定权完全在于另一方及

b可将其按照合同对任何到期或将到期的金额所享有的权利以银行或金融机构

作为受益人作为抵押转让出去

1.8 文件的保管和提供

规范和图纸应由雇主保护和保管除非合同另有规定否则雇主应向承包商提供合同及每份后续图纸的两份复印件承包商可自行复制或要求雇主为其提供更多的复印件但费用自理在移交给雇主之前每份承包商的文件都应由承包商来保护和保管除非合同另有规定否则承包商应向工程师提供6份承包商的所有文件的复印件

承包商应在现场保留一份合同的复印件规范中列出的所有文件承包商的文件(如有时)图纸和变更以及其它按照合同收发的往来信函雇主的人员有权在任何合理的时间查看和使用所有上述文件

如果一方在用于施工的文件中发现了技术性错误或缺陷应立即向另一方通知此类错误或缺陷

1.9 拖延的图纸或指示

当因必要的图纸或指示不能在一合理的特定时间内颁发给承包商从而可能引起工程延误或中断时承包商应通知工程师通知中应包括所必需的图纸或指示的详细内容应颁发的详细理由和时间以及如果因图纸或指示迟发可能造成的延误或中断的具体性质和程度

如果因工程师未能在一合理的且已在(附有详细证据的)通知中说明的时间内颁发承包商在通知中要求的图纸或指示而导致承包商延误和(/或)招致费用增加时承包商应向工程师发出进一步的通知且按照第20.1款承包商的索赔有权获得

a根据第8.4款竣工时间的延长对任何此类延误的一段延期如果竣工被拖

延或将被拖延及

b对此费用加上合理利润的支付此支付应包括在合同价中

收到上述进一步的通知后工程师应按照第3.5款决定对这些事项表示批准或作出决定但是如果工程师未能及时提供图纸或指示是由承包商的错误或延误(包括递交承包商的文

件时的错误和延误)引起的则承包商无权获得上述延期费用或利润

1.10 雇主使用承包商的文件

在合同双方之间承包商应对承包商的文件和其它由承包商(或承包商授权的人员)编制的设计文件保留版权和其它知识产权

应认为承包商通过签订合同给予了雇主复印使用及传输(包括修改和使用对其的修改)承包商的文件的免费使用的许可证此许可证是无限期的可转让且非专用的此许可证应a在工程各有关部分的实际或预期工作期取较长者内有效

b使任何合法拥有工程有关部分的当事人为完成操作维护改变调整修理

和拆除工程之目的复印使用传输承包商的文件且

c在承包商的文件采用计算机程序和其它软件形式的情况下允许其在置于现场及

其它合同中许可的地点的计算机(包括由承包商提供的代用计算机)上使用

未经承包商同意雇主不得因本款规定外的任何目的为第三方复印使用或传输承包商的文件及其它任何由承包商(或承包商授权的人员)编制的设计文件

1.11 承包商使用雇主的文件

在合同双方之间雇主应对规范图纸和其它由雇主(或雇主授权的人员)编制的设计文件保留版权和其它知识产权承包商可为合同之目的自费复印使用及传输上述文件除非因履行合同而必需否则不经雇主同意承包商不得为第三方复印使用或传输上述文件

1.12 保密事项

为证实承包商是否遵守合同他应按照工程师的合理要求透露其要求的保密事项和其它情

况

1.13 遵守法律

除非在专用条件中另有说明履行合同时承包商应遵守适用的法律的规定a雇主应已经(或将要)获得永久工程的规划分区和其它类似许可及规范中说

明已经(或将要)由雇主取得的其它许可雇主应保障承包商不受其未得到上述

许可的后果的侵害且

b对于法律中要求的与实施完成工程和修补缺陷有关的各项事宜应由承包商

发出通知支付税款关税和费用并获得所有的许可许可证和批准承包

商应保障雇主免遭其未做到上述要求的后果的损失

1.14 共同的与各自的责任

如果承包商是由两个或两个以上当事人组成的联营体联合集团或其它联合团体时

a应认为上述当事人应向雇主对合同的履行负共同的与各自的责任

b上述当事人应向雇主通知他们的负责人此负责人有权管理承包商及其中每位

成员且

c没有雇主的事先同意承包商不得改变其组成或法律地位

2 雇主

2.1 进入现场的权利

雇主应在投标函附录中注明的时间或各时间段内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利此类进入和占用权可不为承包商独享如果合同要求雇主赋予(承包商)对基础结构永久设备或通行手段的占用权则雇主应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责但是在收到履约保证之前雇主可以不给予任何此类权利或占用

如果投标函附录中未注明时间则雇主应在一合理的时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利此时间应能使承包商可以按照第8.3款进度计划提交的进度计划顺利开始施工如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利致使承包商延误了工期和(或)增加了费用承包商应向工程师发出通知并依据第20.1款承包商的索赔有权

(a) 如果竣工已经或将被延误根据第8.4款竣工时间的延长的规定对所有此类

延误获得延长的工期以及

(b) 获得任何有关费用加上合理利润的支付并将之加入合同价格

在收到此通知后工程师应按照第3.5款决定对此事作出商定或决定

然而如果雇主的过失并且在一定程度上是由于承包商的某些错误或延误造成的包括承包商的文件中的错误或提交的延误则承包商无权要求获得此类延长的工期费用或利润

2.2 许可执照和批准

雇主应根据承包商的请求为以下事宜向承包商提供合理的协助如果他的地位能够做到

以帮助承包商

(a) 获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本以及

(b) 申请法律所要求的许可执照或批准包括

(i) 依据第1.13款遵守法律要求承包商必须获得的

(ii) 为了货物的运送包括清关所需的以及

(iii) 当承包商的设备运离现场而出口时所需的

2.3 雇主的人员

雇主有责任保证现场的雇主的人员和雇主的其他承包商

(a) 依照第4.6款合作为承包商的工作提供合作以及

(b) 采取类似于承包商按照第4.8款安全措施(a)(b)和(c)段和第4.18款环境保护

的要求而应采取的措施

2.4 雇主的资金安排

在接到承包商的请求后雇主应在28天内提供合理的证据表明他已作出了资金安排并将一直坚持实施这种安排此安排能够使雇主按照第14条合同价格和支付的规定支付合同价格按照当时的估算值的款额如果雇主欲对其资金安排做出任何实质性变更雇主应向承包商发出通知并提供详细资料

2.5 雇主的索赔

如果雇主认为按照任何合同条件或其它与合同有关的条款规定他有权获得支付和或缺陷通知期的延长则雇主或工程师应向承包商发出通知并说明细节但对于按照第4.19款电水气第4.20款雇主的设备及免费提供的材料的规定承包商应支付的款额或其它因承包商要求某些服务而应支付的款额则无须发出通知

当雇主意识到某事件或情况可能导致索赔时应尽快地发出通知涉及任何延期的通知应在相关缺陷通知期期满前发出

在细节中应详细说明索赔条款或其它依据包括雇主按照合同认为他自己有权获得的费用和或延期的证明工程师应依据第3.5款决定作出商定或决定(i) 雇主有权获得的由承包商支付的款额(如有时)以及/或 (ii) 依据第11.3款缺陷通知期的延长给予缺陷通知期的延长如有时

此笔款额应在合同价格及支付证书中扣除雇主仅有权从支付证书中确定的款额中抵消或扣除或依据本款向承包商另外提出索赔

3 工程师

3.1 工程师的职责和权力

雇主应任命工程师该工程师应履行合同中赋予他的职责工程师的人员包括有恰当资格的工程师以及其他有能力履行上述职责的专业人员

工程师无权修改合同

工程师可行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力如果要求工程师在行使其规定权力之前需获得雇主的批准则此类要求应与合同专用条件中注明雇主不能对工程师的权力加以进一步限制除非与承包商达成一致

然而每当工程师行使某种需经雇主批准的权力时则被认为他已从雇主处得到任何必要的批准为合同之目的

除非合同条件中另有说明否则

(a) 当履行职责或行使合同中明确规定的或必然隐含的权力时均认为工程师为雇主

工作

(b) 工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何职责义务或责任以及

检验或类似行为包括没有否定不能解除承包商依照合同应具有的任何责任

包括对其错误漏项误差以及未能遵守合同的责任

3.2 工程师的授权

工程师可以随时将他的职责和权力委托给助理并可撤回此类委托或授权这些助理包括现场工程师和或指定的对设备和或材料进行检查和或检验的独立检查人员此类委托授权或撤回应是书面的并且在合同双方接到副本之前不能生效但是工程师不能授予其按照第3.5款决定的规定决定任何事项的权力除非合同双方另有协议

助理必须是合适的合格人员有能力履行这些职责以及行使这种权力并且能够流利地使用第1.4款法律和语言中规定的语言进行交流

被委托职责或授予权力的每个助理只有权力在其被授权范围内对承包商发布指示由助理按照授权作出的任何批准审查证书同意审核检查指示通知建议请求检验或类似行为应与工程师作出的具有同等的效力

但

(a) 未对任何工作永久设备及材料提出否定意见并不构成批准也不影响工程师拒

绝该工作永久设备及材料的权利

(b) 如果承包商对助理的任何决定或指示提出质疑承包商可将此情况提交工程师

工程师应尽快对此类决定或指示加以确认否定或更改

3.3 工程师的指示

工程师可以按照合同的规定在任何时候向承包商发出指示以及为实施工程和修补缺陷所必需的附加的或修改的图纸承包商只能从工程师以及按照本条款授权的助理处接受指示如果某一指示构成了变更则适用于第13条变更和调整

承包商必须遵守工程师或授权助理对有关合同的某些问题所发出的指示只要有可能这些指示均应是书面的如果工程师或授权助理

(a) 发出一口头指示

(b) 在发出指示后2个工作日内从承包商或承包商授权的他人处接到指示的书面

确认

以及

则此确认构成工程师或授权助理的书面指示视情况而定

3.4 工程师的撤换

如果雇主准备撤换工程师则必须在期望撤换日期42天以前向承包商发出通知说明拟替换的工程师的名称地址及相关经历如果承包商对替换人选向雇主发出了拒绝通知并附具体的证明资料则雇主不能撤换工程师

3.5 决定

每当合同条件要求工程师按照本款规定对某一事项作出商定或决定时工程师应与合同双方协商并尽力达成一致如果未能达成一致工程师应按照合同规定在适当考虑到所有有关情况后作出公正的决定

工程师应将每一项协议或决定向每一方发出通知以及具体的证明资料每一方均应遵守该协议或决定除非和直到按照第20条索赔争端和仲裁规定作出了修改

4 承包商

4.1 承包商的一般义务

承包商应按照合同的规定以及工程师的指示在合同规定的范围内对工程进行设计施工和竣工并修补其任何缺陷

承包商应为工程的设计施工竣工以及修补缺陷提供所需的临时性或永久性的永久设备合同中注明的承包商的文件所有承包商的人员货物消耗品以及其他物品或服务

承包商应对所有现场作业和施工方法的完备性稳定性和安全性负责除合同中规定的范围承包商(i)应对所有承包商的文件临时工程和按照合同规定对每项永久设备和材料的所做的设计负责以及(ii)但对永久工程的设计或规范不负责任

在工程师的要求下承包商应提交为实施工程拟采用的方法以及所作安排的详细说明在事先未通知工程师的情况下不得对此类安排和方法进行重大修改

如果合同中明确规定由承包商设计部分永久工程除非专用条件中另有规定否则

(a) 承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件

(b) 承包商的文件必须符合规范和图纸并使用第1.4款法律和语言规定的交流语

言还应包括工程师要求的为统一各方设计而应加入图纸中的附加信息

预期目的以及

(d) 在开始竣工检验之前承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维

修手册且应足够详细以使雇主能够操作维修拆卸重新安装调整和修理该部分工程在将此类文件和手册提交工程师之前依据第10.1款对工程和区段的接收的规定不得认为为接收之目的该部分工程业已完成

4.2 履约保证

承包商应自费取得一份保证其恰当履约的履约保证保证的金额和货币种类应与投标函附录中的规定一致如果投标函附录中未说明金额则本款不适用

承包商应在收到中标函后28天内将此履约保证提交给雇主并向工程师提交一份副本该保证应在雇主批准的实体和国家或其它管辖区管辖范围内颁发并采用专用条件附件中规定的格式或雇主批准的其他格式

在承包商完成工程和竣工并修补任何缺陷之前承包商应保证履约保证将持续有效如果该保证的条款明确说明了其期满日期而且承包商在此期满日期前第28天还无权收回此履约保证则承包商应相应延长履约保证的有效期直至工程竣工并修补了缺陷

雇主不能按照履约保证提出索赔但以下按照合同雇主有权获得款额的情况除外

(a) 承包商未能按照上一段的说明延长履约保证的有效期此时雇主可对履约保证的

全部金额进行索赔

(b) 按照承包商同意或依据第2.5款雇主的索赔或第20条索赔争端和仲裁

的决定在此协议或决定后42天内承包商未能向雇主支付应付的款额

(d) 按照第15.2款雇主提出终止的规定雇主有权提出终止的情况无论是否发出

了终止通知

雇主应保障并使承包商免于因为雇主按照履约保证对无权索赔的情况提出索赔的后果而遭受损害损失和开支包括法律费用和开支

雇主应在接到履约证书副本后21天内将履约保证退还给承包商

4.3 承包商的代表

承包商应任命承包商的代表并授予他在按照合同代表承包商工作时所必需的一切权力

除非合同中已注明承包商的代表的姓名否则承包商应在开工日期前将其准备任命的代表姓名及详细情况提交工程师以取得同意如果同意被扣压或随后撤销或该指定人员无法担任承包商的代表则承包商应同样地提交另一合适人选的姓名及详细情况以获批准

没有工程师的事先同意承包商不得撤销对承包商的代表的任命或对其进行更换

承包商的代表应以其全部时间协助承包商履行合同如果承包商的代表在工程实施过程中暂离现场则在工程师的事先同意下可以任命一名合适的替代人员随后通知工程师

承包商的代表应代表承包商按照第3.3款工程师的指示的规定接受指示

承包商的代表可将其权力职责与责任委托给任何胜任的人员并可随时撤销任何此类委托在工程师收到由承包商的代表签发的说明人员姓名注明这些权力职责与责任已委托或撤销的通知之前任何此类委托或撤销不应产生效力

承包商的代表及其委托人应能流利地使用第1.4款法律和语言中规定的语言进行日常交流

4.4 分包商

承包商不得将整个工程分包出去

承包商应将分包商分包商的代理人或雇员的行为或违约视为承包商自己的行为或违约并为之负全部责任除非专用条件中另有说明否则

(a) 承包商在选择材料供应商或向合同中已注明的分包商进行分包时无需征得同意

(b) 其他拟雇用的分包商须得到工程师的事先同意

工程师以及

(d) 每份分包合同应包含一条规定即雇主有权按照第4.5款分包合同利益的转让

如果可行或出现第15.2款雇主提出终止中规定的终止合同的情况时要求将此分包合同转让给雇主

4.5 分包合同利益的转让

如果分包商的义务超过了缺陷通知期的期满之日且工程师在此期满日前已指示承包商将此分包合同的利益转让给雇主则承包商应按指示行事除非另有说明否则承包商在转让生效以后对分包商实施的工程对雇主不负责任

4.6 合作

承包商应按照合同的规定或工程师的指示为下述人员从事其工作提供一切适当的机会

(a)雇主的人员

(b)雇主雇用的任何其他承包商以及

(c)任何合法公共机构的人员

这些人员可能被雇用于现场或于现场附近从事合同中未包括的任何工作

如果并在一定程度上此类指示使承包商增加了不可预见的费用则构成了变更为这些人员和其他承包商的服务包括使用承包商的设备承包商负责的临时工程或通行道路安排如果按照合同规定要求雇主按照承包商的文件给予承包商对任何基础结构永久设备或通行手段的占用承包商应在规范规定的时间内以其规定的方式向工程师提交此类文件

4.7 放线

承包商应根据合同中规定的或工程师通知的原始基准点基准线和参照标高对工程进行放

线承包商应对工程各部分的正确定位负责并且矫正工程的位置标高或尺寸或准线中出现的任何差错

雇主应对此类给定的或通知的参照项目的任何差错负责但承包商在使用这些参照项目前应付出合理的努力去证实其准确性

如果由于这些参照项目的差错而不可避免地对实施工程造成了延误和或导致了费用而且一个有经验的承包商无法合理发现这种差错并避免此类延误和或费用承包商应向工程师发出通知并有权依据第20.1款承包商的索赔要求

(a) 根据第8.4款竣工时间的延长的规定获得任何延长的工期如果竣工已经或

将被延误以及

(b) 支付任何有关费用加上合理利润并将之加入合同价格

在接到此类通知后工程师应按照第3.5款决定的规定作出商定或决定

(i) 是否以及如果是的话在多大程度上该差错不能合理被发现以及

(ii) 上面(a)(b)段中描述的与该程度相关事项

4.8 安全措施

承包商应该

(a) 遵守所有适用的安全规章

(b) 注意有权进入现场的所有人员的安全

(d) 提供工程的围栏照明防护及看守直至竣工和按照第10款雇主的接收进

行移交以及

(e) 提供因工程实施为邻近地区的所有者和占有者以及公众提供便利和保护所必需的

任何临时工程包括道路人行道防护及围栏

4.9 质量保证

承包商应按照合同的要求建立一套质量保证体系以保证符合合同要求该体系应符合合同中规定的细节工程师有权审查质量保证体系的任何方面

在每一设计和实施阶段开始之前均应将所有程序的细节和执行文件提交工程师供其参考任何具有技术特性的文件颁发给工程师时必须有明显的证据表明承包商对该文件的事先批准

遵守该质量保证体系不应解除承包商依据合同具有的任何职责义务和责任

4.10 现场数据

在基准日期之前雇主应向承包商提供雇主掌握的一切现场地表以下及水文条件的有关数

据包括环境方面的数据以供其参考雇主同样应向承包商提供其在基准日期后得到的所有数据承包商应负责对所有数据的解释

在一定程度上只要可行考虑到费用和时间承包商应被认为已取得了可能对投标文件或

工程产生影响或作用的有关风险意外事故及其他情况的全部必要的资料在同一程度上承包商也被认为在提交投标文件之前已对现场及其周围环境上述数据及提供的其他资料进行了检查与审核并对所有相关事宜感到满意包括但不限定

(a)现场的形状和性质包括地表以下的条件

(b)水文及气候条件

(c)为实施和完成工程以及修补任何缺陷所需工作和货物的范围和性质

(d)工程所在国的法律程序和雇佣劳务的习惯作法以及

(e)承包商要求的通行道路食宿设施人员电力交通水及其他服务

4.11 接受的合同款额的完备性

承包商应被认为

(a) 已完全理解了接受的合同款额的合宜性和充分性以及

(b) 该接受的合同款额是基于第4.10款现场数据提供的数据解释必要资料

检查审核及其他相关资料

除非合同中另有规定接受的合同款额应包括承包商在合同中应承担的全部义务包括根据暂定金额应承担的义务如有时以及为恰当地实施和完成工程并修补任何缺陷必需的全部有关事宜

4.12 不可预见的外界条件

本款中外界条件是指承包商在实施工程中遇见的外界自然条件及人为的条件和其他外界障碍和污染物包括地表以下和水文条件但不包括气候条件

如果承包商遇到了在他看来是无法预见的外界条件则承包商应尽可能快地通知工程师

此通知应描述该外界条件以便工程师审查并说明原因为什么承包商认为是不可预见的承包商应继续实施工程采用在此外界条件下合适的以及合理的措施并且应该遵守工程师给予的任何指示如果此指示构成了变更第13条变更和调整将适用

如果且在一定程度上承包商遇到了不可预见的外界条件发出了通知且因此遭到了延误和或导致了费用承包商应有权依据第20.1款承包商的索赔要求

(a) 根据第8.4款竣工时间的延长的规定获得任何延长的工期如果竣工已经或

将被延误以及

(b) 支付任何有关费用并将之加入合同价格

在接到此通知并对此外界条件进行审查和或检查以后工程师应按照第3.5款决定的规定作出商定或决定

(i) 是否以及如果是的话在多大程度上该外界条件不可预见以及

(ii) 上面(a)(b)段中描述的与该程度相关的事项

然而在依照子段(ii)最终商定或决定附加费用之前工程师还应审查是否在工程类似部分

如有时上其他外界条件比承包商在提交投标文件时合理预见的外界条件更为有利如果并且在一定程度上承包商遇到了此类更为有利的条件工程师应按照第3.5款决定的规定对因此条件而应支付费用的扣除作出商定或决定并且加入合同价格和支付证书中作为扣除但由于工程类似部分遭受的所有外界条件而按(b)款所作的调整和所有这些扣除的净

作用不应导致合同价格的净扣除

工程师可以考虑承包商对提交投标文件时合理预见的外界条件提交的任何证据但不受这些证据的约束

4.13 道路通行权和设施

承包商应为包括进入现场在内的他所需的特殊和或临时的道路通行权承担全部费用和开支承包商还应自担风险和费用获得为工程目的其自身所需的现场以外的任何附加设施

4.14 避免干扰

承包商不应不必要地或不适当地干扰

(a) 公众的方便或

(b) 进入和使用以及占用所有道路和人行道不论这些道路和人行道是公共的或是在

雇主或其他人的占用之下

承包商应保障并使雇主免于因上述不必要或不适当的干扰带来的后果而遭受的损害损失和开支包括法律费用和开支

Fidic 红皮书主要名词中英文对照

1.General Provisions一般规定 Contract 合同 Contract Agreement 合同协议书1.6 Letter of Acceptance 中标函1.1.3 (a. 业主对承包商正式接受函，签字；b.双方商定的其他内容，双方签字) Letter of Tender 投标函(承包商的报价函) Specification 规范 Drawings 图纸 Schedules 明细表 Tender 投标书（a. 投标函；b. 投标者填写的各类明细表，投标保函等） Appendix to Tender 投标函附录 Bill of Quantities 工程量表 Daywork Schedule 计日工表 Parties and Persons 合同双方和人员 Engineer 工程师（natural/legal）（监理） DAB 争端裁决委员会（投标函附录列出） FIDIC 国际咨询工程联合会（International Federation of Consulting Engineers） Dates 日期Tests 检验Periods 期间Completion 竣工 Base Date 基准日期（提交投标书截止日期之前的第28天当天；与调价有关）Commencement Date 开工日期（工程师通知开工的日期） Time for Completion 竣工日期（指时间段，从开工日期开始计算） Tests on Completion 竣工检验 Taking-over Certificate 接收证书（证明工程按照合同实质竣工，进入缺陷通知期） Tests after Completion 竣工后检验 Defects Notification Period 缺陷通知期维修期 Performance Certificate 履约证书 Money and Payments 款项和支付 Accepted Contract Amount 中标合同金额（中标的承包商的投标价格，名义合同价格）Contract Prise 合同价格（a. b.包含根据合同进行的调整） Cost 费用（承包商现场内外全部合理开支，不包括利润） Final Payment Certificate 最终支付证书（承包商将从业主方拿到的最后的一笔工程款） Final Statement 最终报表 Foreign Currency 外币 Interim Payment Certificate 期中支付证书 Local Curency 当地币 Payment Certificate 支付证书（期中和最终） Provisional Sum暂定金额（相当于业主方的备用金）13.5 /14.2 Retention Money 保留金（现金保证金，保证承包商在工程的执行的过程中恰当履约）14.3/14.9 Statement 报表（完成工程量的合同价值及其他相关情况月报竣工报表最终报表） Works and Goods 工程和货物（eg. 材料，永久设备，施工机具…完成的工程火或其一部分）Contractor’s Equipment 承包商设备（承包商的施工机具） Goods 货物 Materials 材料 Permanent Works 永久工程

FIDIC合同特别条款(ENGLISH)

Sub- Clause 13.7 - Contract Price and Payment - Payment. Delete the two occurrences of“56”in this clause and replace with“60”． The payment countTy referred to in this clause is the People's REepublic of China and the nominated bank shall be in Shanghai． Sub-Clause 13.8 - Delayed Payment The Financing charges referred to In this clause shall be calculated using the annual rate of the standard borrowing rate of the central bank of China． Sub-Clause 14.2 - Variations - Vlaue Engineering add the following paragraph to the end of the sub－clause： “In calculating the adjustment to the Contract Price In such a proposal the Contractor shall apportion to the benefit of the Employer that percentage of any saving（if any）resulting from the proposed variation as is stated in the Appendix to Tender．” Sub-Clause 14.3 - Variations - Variation Procedure Add at the end of the Sub－clause after“under Sub－clause 14.2 if applicable”： “and may，at his discretion，have reference to the rates and prices In the Bill of Quantllles contained in Schedule l. Insert a final paragraph as follows： “Where a variation, or an element of a variation provides for the Contractor to substitute one purchased item（or sub-contract work package）for another where there is no difference In cost other than in the purchase price，programme or any associated risk to the Contractor in using the substituted item（or sub-contract work package）then，for the avoidance of doubt，the valuation of that variation（or element of variation）shall be the difference in purchase price between the two items（or sub-contlact work packages）which would normally be demonstrated to the Employer through evidence of quotations properly sought and received by the Contractor. Sub-Clause 14.5 – Provisional Sums Add the following new paragraph: “（c）Work to be executed on a Dayworks basis for which payment will be made as follows：The Employer's Representative may，If in his opinion It Is necessary or desirable，issue an instruction that any varied work shall be executed on a Daywork basis．The Contraclor shall then be paid for such work under the terms set－out In the Daywork schedule included in Schedule 5. The Contractor shall furnish the Employer's Representative such receipts or other vouchers as may

FIDIC新红皮书全文

FIDIC 施工合同条件（1999年第一版）用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明：因时间较紧，本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用,请勿复印传播。请勿正式引用。

引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版： ●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 ●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 ●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 ●合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。在编写本施工合同条件的过程中我们认识到，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。因此，我们将那些对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。本版的通用条件是基于下列情况编写的：（i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定；（ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入；（iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为；（a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便；（b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。

fidic施工合同条款

文件的照管和提供拖延的图纸和指示业主使用承包商文件承包商使用业主的文件保密事项遵守法律共通过的和各自的责任银行检查和审计 2业主进入现场的权力许可，执照,或批准业主的人员业主的资金安排业主的索赔 3 工程师工程师的职责和权力工程师的授权工程师的指示工程师的撤换决定 4 承包商承包商的一般义务

履约担保承包商的代表分包商分包合同利益转让合作放线安全程序质量保证现场数据中标合同金额的充分性不可预见的外界条件道路通行权和设施避免干扰进场路线（进厂通路）货物的运输承包商的设备保护环境电，水，气业主的设备和免费提供的材料进度报告现场保安承包商的现场作业化石

5 指定的分包商指定分包商的定义对指定的反对给指定分包商的支付付款证据 6 职员和劳工职员和劳工的雇佣工资标准和劳动条件为业主服务的人员劳动法工作时间为职员和劳工提供的设施健康和安全承包商的监督承包商人员承包商人员和设备的记录妨碍治安的行为外国职员和劳工食物供应水供应病虫害治理措施酒或药品武器和弹药

节日和宗教丧葬安排禁止强迫劳工禁止童工工人雇佣记录工人的组织禁止歧视，机会平等 7 设备，材料，和工艺实施方式样检查试验拒收修补工作设备和材料的所有权矿区（土地）使用费 8开工，延误和暂定工程开工完工时间进度计划完工时间延期当局引起的延误

新版FIDIC合同

新编FIDIC合同条件应用中的几个实践性问题 FIDIC合同条件它虽然不是法律,也不是法规,但它是全世界公认的一种国际惯例。它伴随着世纪的进程经历了从产生到发展、不断完善的过程。FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年作了两次修改,习惯对1988年版称为第4版。1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见,在继承以往四版优点的基础上进行重新编写(下称新编FIDC合同条件)。中国工程咨询协会根据菲迪克授权书进行编译、出版,机械工业出版社于2002年5月首次印刷FIDIC合同条件第1版(中、英文对照)。新编FIDIC合同一套四本:《施工合同条件》、《生产设备和设计—施工合同条件》、《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》与《简明合同格式》。此外FIDIC组织为了便于雇主选择投标人、招标、评标,出版了《招标程序》,由此形成一个完整的体系。笔者结合从事FIDIC合同条件法律服务的实践,在此提出新编FIDIC合同条件在中国应(适)用中的几个实践性问题,赐教于同仁。一、新编FIDIC合同条件的应用选择 (一)新编的FIDIC合同条件与旧版本的应用选择新编《施工合同条件》,用于由雇主或其他代表工程师设计的建筑或工程项目。由承包商按照雇主提出的设计进行工程施工,但该工程可以包含由承包商设计的土木、机械。电气和构筑物的某些部分。《施工合同条件》由通用条件、专用条件编写指南投标函、合同协议书和争端裁决协议书格式构成。通用条件与专用条件各20条。通用条件20条共158款(款下所设的项略),另附录争端裁决协议书一般条件。通用20条款目录分别是:1、一般规定〔1.1定义,1.2解释,1.3通信交流,1.4法律和语言,1.5文件优先次序,1.6合同协议书, 1.7权益转让,1.8文件的照管和提供,1.9延误的图纸或指示,1.10雇主使用承包商文件, 1.11承包商使用雇主文件,1.12保密事项,1.13遵守法律,1.14共同的和各自的责任〕;2、雇主

FIDIC合同条件的主要变化(2017第二版)

FIDIC合同条件的主要变化（2017年第二版） 2017年12月5-6日，FIDIC在伦敦正式发布2017年第二版FIDIC 合同系列文件。历经18年的运用，FIDIC对1999版新彩虹版合同条件进行了大幅修订，合同文本的字数也从1987年第四版的23600和1999版的30400增加到50000多字；条款也从1999版的167款增加到174款，使得FIDIC合同条件中相应的规定更加刚性化、程序化，对索赔、争议裁决、仲裁作出了更加明确的规定。2017年第二版FIDIC合同的应用，无疑会给业主、承包商和工程师等项目干系人带来巨大的挑战，对承包商的项目管理和合同管理提出了更严格和更高的要求。 2017年第二版编制原则 FIDIC解释的2017年第二版合同体系编制原则如下：强化项目管理工具和机制的运用；加强工程师的作用；平衡各方风险分配；更加清晰化，增强透明性和确定性；反映当今国际工程的最佳实践做法；解决过去17年来使用FIDIC合同1999版产生的问题；反映FIDIC合同最新发展趋势，融入金皮书中的内容。

2017年第二版合同的主要变化 2017年第二版合同将1999版合同的第20条进行拆分，形成了第20条[业主和承包商索赔]和第21条[争议和仲裁]，打破了1999版FIDIC 合同20条的体例安排。除此之外，2017年第二版合同的主要变化如下。一、工程师在FIDIC合同体系中，工程师的地位和角色发生了较大的变化。在2017年第二版中，FIDIC合同在第3.7款中仍然青睐于工程师为做出决定的角色，但对工程师提出以下要求。第一，在对任何事项或索赔做出决定时，应保持中立。除了2017年第二版合同第3.7款外，工程师依旧是业主的雇员，因此，在采用2017年第二版合同的实践中，工程师如何在做出决定时保持中立，还需要观察。另一方面，仅靠增加一个“中立”的词语是否能够真正改变工程师，特别是国际工程项目中本国咨询工程师的执业道德和标准，在2017年第二版尚未在国际工程项目中使用的初期，尚无法得出准确的结论或存在很大疑问。第二，与业主和承包商单独地或共同地进行磋商，鼓励业

FIDIC施工合同条件(1999版,红皮书)

目录 1一般规定 1.1定义 1.2 解释 1.3 通信交流 1.4 法律和语言 1.5 文件优先次序 1.6 合同协议书 1.7 权益转让 1.8 文件的照管和提供 1.9 延误的图纸或指示 1.10雇主使用承包人文件 1.11承包人使用雇主文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共同的和各自的责任 2雇主 2.1现场进入权 2.2许可、执照或批准 2.3雇主人员 2.4雇主的资金安排 2.5雇主的索赔 3工程师 3.1工程师的任务和权力 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示

3.4工程师的替换 3.5确定 4承包人 4.1承包人的一般义务 4.2履约担保 4.3承包人代表 4.4分包人 4.5分包合同权益的转让 4.6合作 4.7放线 4.8安全程序 4.9 质量保证 4.10现场数据 4.11中标合同金额的充分性 4.12不可预见的物质条件 4.13道路通行权和设施 4.14避免干扰 4.15进场道路 4.16货物运输 4.17承包人设备 4.18环境保护 4.19电、水和燃气 4.20雇主设备和免费供应的材料 4.21进度报告 4.22现场保安 4.23承包人的现场作业 4.24化石 5指定的分包人

5.1“指定的分包人”的定义 5.2反对指定 5.3对指定的分包人付款 5.4付款证据 6员工 6.1员工的雇佣 6.2工资标准和劳动条件 6.3为雇主服务的人员 6.4劳动法 6.5工作时间 6.6为员工提供设施 6.7健康和安全 6.8承包人的监督 6.9承包人人员 6.10承包人人员和设备的记录 6.11无序行为 7生产设备、材料和工艺 7.1实施方法 7.2样品 7.3检验 7.4试验 7.5拒收 7.6修补工作 7.7生产设备和材料的所有权 7.8土地(矿区)使用费 8开工、延误和暂停 8.1工程的开工 8.2竣工时间

2020咨询师继续教育-FIDIC合同条件介绍及要点分析95

2020咨询工程师继续教育—FIDIC合同条件介绍及要点分析【试卷总题量: 13，总分: 100.00分】用户得分：95.0分，用时1678秒，通过字体：大中小 | 打印 | 关闭 | 一、单选题【本题型共6道题】 1.关于DAAB下列表述正确的是（）。 A．成员的报酬应由雇主承担 B．由仲裁委员会指定 C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力 D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.00 2.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。 A．期中支付 B．保留金 C．最终支付 D．预付款用户答案：[B] 得分：5.00 3.误期损害赔偿费的额度应在（）中规定。 A．合同数据表 B．投标人须知 C．通用合同条件 D．专用合同条件用户答案：[D] 得分：0.00

4.FIDIC合同条件范本中，红皮书是指（）模式。 A．Short Form of Contract B．Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects C．Conditions of Contract for Plant and Design-Build D．Conditions of Contract for Construction 用户答案：[D] 得分：5.00 5.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。 A．工程师有权修改合同。 B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。 C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。 D．工程师一般应以书面形式签发指令。用户答案：[A] 得分：5.00 6.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。 A．7 B．14 C．28 D．26 用户答案：[C] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。

FIDIC合同主要条款解读(完整版)

FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定 1.1定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。第1.1.1.1条合同解读：本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚。这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。在合同装订

的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。它的内容，也就不是合同范围。合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上，这个规定是很严格的。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就仍然不能算是有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般的快递公司的收件证明是不能作为送达证明的。只有拿到这样的快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中有一个词的翻译我觉得不太好，“schedule”翻译成“资料表”虽然涵盖面足够了，但资料表这个说法容易引起岐义。在中国人的感觉中，资料一般都只是做参考用的，通常不认为资料也会具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，什么样的“资料”才能算得合同“资料表”不大会理解的错误，但毕竟在感觉上有点不理想。“schedule”一般是指先期提供，后期用来执行的表式，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上，感觉要好一些。第1.1.1.2条合同协议书解读：合同协议书，简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。设计这样一个文件，将合同主架构搭起

FIDIC合同通用条款(doc 15页)

FIDIC合同通用条款一、定义和解释（1）业主：指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。（2）承包人：指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。（3）分包人：指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人（单位），或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人单位资格的合法继承人（单位）。（４）理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。并在合同专用条款中指名。（5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。

(16)临时工程：指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备)。（17)合同工程：或“合同段工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。（18）设备：指预定构成或构成永久工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。（19）承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械器具或物品。（20）永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两则路权范围内的用地。（21）临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。二、合同文件（1）合同文件的优先次序：组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清，应由监理工程师作出解释；如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下： (a)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（b)中标通知书；（c)投标书和投标书附录；

FIDIC红皮书-施工合同条件__(中英文对照)

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the

建筑工程的合同(含FIDIC)条款真题一

建筑工程合同(含FIDIC)条款（一）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20 分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号。错选、多选或未选均无分。 1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体 c．时间D．容 2．合同关系的容是指【】 A．物B．债权人的权利和债务人的义务 C．行为D．债权人和债务人 3．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】 A．等价有偿原则B．诚实信用原则 C．自愿原则D．合法原贝4 4．根据《合同法》，下列合同成立的是【】 A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出 C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出 5．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】 A．双当事人签字盖章地为合同成立地 B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地 c．债务人的经常居住地为合同成立地 D．口头协议的承诺生效地为合同成立地 6．因重大误解订立的合同，当事人一有权【】 A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效 c．解除合同D．变更合同 7．乙欠甲50万元长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】 A．债务权B．撤销权 c．代位权D．抗辩权 8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A．发包人B．承包人

0．工程师D．设备供应商 9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】 A．专用条款的容比通用条款的解释更明确、具体 B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款 C．合同文件之间应能互相解释、互为说明 D．专用条款与通用条款是相对立的 10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】 A．社会公众B．建设行政主管部门 c．建设单位D．工程质量监督站 11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】 A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权 C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权 12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】 A．监理工程师B．监理单位 C．项目经理D．建设单位 13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的围不包括【】 A．工程任部分标高、位置和尺寸的改变 B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更 C．含同甲工程量改变 D．工作质量和其他特性的变更 14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B．6个月 C．12个月D．24个月 15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】 A风险回避B．风险控制 C．风险保留D．风险转移 16．仲裁裁决的作出应当依据【】 A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见 C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见 17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】

(完整版)FIDIC合同主要条款的解读

FIDIC合同主要条款的解读（一）本期针对FIDIC合同条款第1条中“一般规定”的内容进行解读。定义很多人对合同的名词性定义不重视。定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是规范其外延。只有清楚说明名词的涵盖范围(也包括外延)及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又与之无关。对名词外延范围及外延边界理解有误，则容易导致合同理解的错误。比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上此款项有严格限定，它与工程直接相关，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忽视工程事项与工程款的对应关系，没有清楚理解合同名词定义，容易导致超付等事件发生。合同本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好把合同组件装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚，其好处是无论何时查合同，只需拿出一本资料即可。而且在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。避免本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本的失误。关于“合同”定义的外延，应明确其组件涵盖范围。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果有依据推断出某个文件不是合同组件的一部分，那它就不是合同，其内容也非合同范围。合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上此规定很严格。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就不能算有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般快递公司的收件证明不能作为送达证明。只有拿到快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中把“schedule”翻译成“资料表”，这个说法容易引起歧义。按国内一般理解“资料”是做参考用，通常不认为其具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，但“s chedule”一般指先期提供，后期用来执行的用表，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上更

FIDIC99版红皮书--施工合同条件

FIDIC施工合同条件（1999年第一版）用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件

项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。在编写本施工合同条件的过程中我们认识到，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。因此，我们将那些对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。