工程合同管理题库(含答案)
工程合同管理课程题库
一、名词解释
1、招标
2、投标
3、公开原则
4、公平原则
5、公正原则
6、招标人
7、公开招标
8、邀请招标
9、投标人10、施工招标人11、工程建设项目的招标人12、招标活动的组织13、资格预审14、资格后审15、投标保证金16、履约保证金17、合同18、事实行为19、设立民事法律关系20、变更民事法律关系21、单务合同22、双务合同23、有偿合同24、无偿合同25、有名合同26、无名合同27、诺成合同28、实践合同29、要式合同30、不要式合同31、主合同32、从合同33、合同法34、合同当事人法律地位平等原则35、自愿原则36、公平原则37、诚实信用原则38、要约39、要约邀请40、要约的生效时间41、要约的撤回42、要约的撤销43、要约的失效44、承诺45、承诺迟延46、承诺撤回47、格式条款48、示范合同49、缔约过失责任50、终止民事权利义务关系51、合同的成立52、合同生效53、意思表示54、附条件的合同55、附期限合同56、效力待定合同57、无权处分合同58、表见代理59、无效合同60、可撤销合同61、显失公平的合同62、乘人之危的合同63、返还财产64、合同的法律效力65、强制性规定66、全面履行原则67、诚实信用原则68、同时履行抗辩权69、后履行抗辩权70、不安抗辩权71、代位权72、撤消权73、广义的合同变更74、狭义的合同变更75、合同权利的转让76、合同义务的移转77、
合同权利和义务的概括移转78、合同的终止79、合同的解除80、协议解除81、约定解除82、法定解除83、合意抵消84、提存85、债务免除86、混同87、违约责任88、违约责任的补偿性89、违约责任的构成要件90、违约行为91、免责事由92、不可抗力93、免责条款94、违约行为形态95、预期违约96、明示毁约97、默示毁约98、实际违约99、拒绝履行100、迟延履行101、受领迟延102、不适当履行103、加害给付行为104、部分履行105、双方违约106、继续履行107、采取补救措施108、赔偿损失109、约定损害赔偿110、赔偿全部损失原则111、违约金112、定金113、责任竟合114、违约性的侵权行为115、建设工程合同116、工程勘察117、建设工程勘察合同118、建设工程设计合同119、建设工程施工合同120、工程师121、建设工程委托监理合同122、建设工程项目货物采购合同123、借款合同124、金融机构借款合同125、租赁合同126、融资租赁合同127、承揽合同128、运输合同129、货物运输合同130、保管合同131、仓储合同132合同生效133、合同的法律效力134、风险135、担保136、保证137、保证人的资格138、抵押139、质押140、留置141、定金142、保险143、工程保险144、建筑工程一切险145、安装工程一切险146、施工索赔147、工期延误148、费用索赔
二、判断题
1、如果因为变更使原合同关系消灭产生一个新的合同关系，则不属于
变更的范围。（）
2、政府依法维护经济秩序的管理活动属于行政管理关系，适用于合同
法。（）
3、法人、其他组织内部管理关系，适用于有关公司、企业的法律，适
用于合同法。（）
4、没有经历要约的阶段，合同当事人双方仍然可以订立合同，使合同
成立。（）
5、要约在受要约人发出承诺之前，可以由要约人撤销要约。一旦撤销，
要约即告失效。（）
6、要约人发出要约，第三人可以作为受要约人作出承诺。（）
7、第三人不是受要约人，要约人不能接受第三人的承诺，第三人向要
约人发出承诺，视为发出要约。（）
8、承诺必须是一种无条件的承诺，不能对要约内容进行限制、扩充或
者变更等。（）
9、缔约过失责任主要解决因合同尚未成立，一方有过错而给对方造成
的损失，这种损失应当归结为违反合同所造成的损失。（）
10、合同的成立是缔约当事人就合同的全部条款合意，依法确定当事
人之间特定的合同上的权利义务关系。（）
11、合同中的法律约束力是指合同能够象法律那样产生约束力。（）
12、合同的成立是缔约当事人就合同的主要条款合意，依法确定当事
人之间特定的合同上的权利义务关系。（）
13、合同中的法律约束力并不是指合同能像法律那样产生约束力，合
同本身不是法律。（）
14、意思表示包括效果意思和表示意思。（）
15、经合同双方达成合意成立的合同就是生效的合同。（）
16、违法合同成立时具有法律效力。（）
17、合同生效取决于合同双方当事人是否对合同主要条款达成合意。
（）
18、合同生效取决于其是否符合国家意志和社会公共利益。（）
19、成立的合同一定是生效的合同。（）
20、效力合同不同于其他合同在于此类合同须经权利人承认才能生
效。（）
21、限制民事行为能力人依法不能独立实施的行为，可在征得其法定
代理人的同意后实施。（）
22、限制民事行为能力人未经其法定代理人事先同意独立行使单方民
事行为则视为无效。（）
23、限制民事行为能力人未经其法定代理人事先同意独立行使双方民
事行为则视为有效。（）
24、可撤消合同在未被撤消以前，应被认为有效，只是因为撤消权人
的撤消而使合同规为无效。（）
25、在由第三人代为履行的合同中由第三人代替债务人履行的义务必
须是债务人可以不亲自履行的义务，而且是法律或当事人没有规
定必须由债务人亲自履行的义务。（）
26、第三人也能成为合同主体，当第三人不向债权人履行合同时，违
约责任由债务人承担。（）
27、第三人代替债权人接受履行不适当或因此造成债务人损失的，应
由债权人自己承担责任。（）
28、同时履行抗辩权不仅适用于双务合同，而且适用于单务合同。（）
29、当事人双方互负债务均已到了履行期，如果同时履行抗辩权的合
同履行期限未到，则不能行使同时履行抗辩权。（）
30、如果当事人双方的债务没有约定期限，但按照合同的性质或约定，
一方负有先履行义务时，则有先给付义务的一方有主张同时履行抗辩的权利。（）
31、当事人一方请求对方履行债务时，如果请求方对自己没有履行债
务，则被请求方可以主张行使同时履行抗辩权，拒绝履行债务。
（）
32、当事人一方请求对方履行债务时，如果请求方已经履行了债务，
则被请求方仍然可以行使同时履行抗辩权。（）
33、当事人对合同履行不当时，对方可以行使同时履行抗辩权。（）
34、当事人对合同履行不当时，对方可以行使同时履行抗辩权，但这
种抗辩权只能在相应的范围内使用。（）
35、同时履行抗辩权和后履行抗辩权均没有履行的先后顺序。（）
36、后履行抗辩权和不安抗辩权都是在双方当事人的债务有先后顺序
的情况下适用的。（）
37、不安抗辩权和同时履行抗辩权均没有履行的先后顺序。（）
38、某一债权人行使代位权，只能以自身的债权为基础，不能以未行
使代位权的全体债权人的权为保全的范围。（）
39、撤消权是一种合同效力制度。（）
40、可撤销合同中一方当事人享有的撤销权是一种合同保全制度。（）
41、合同变更只是对原合同关系的内容某些修改和补充，而不是对合同
内容的全部变更。（）
42、从某种意义上讲合同变更是使原合同关系相对消灭。（）
43、合同变更中可以对合同的债务债权进行变更。（）
44、合同双方同意变更合同后，享有撤销权一方当事人可以提出撤销合
同，撤销权仍旧存在。（）
45、合同变更中包含了对合同标的以外的有关数量、质量、合同价款等
各种条款的变更。（）
46、合同权利转让是不改变合同权利的内容，由债权人将权利转让给第
三人。（）
47、转让人将某项权利转让给他人后，如不满意可以进行重复转让。（）
48、一般所指的合同义务的移转，仅指依合同将债务人的债务移转给第
三人承担。（）
49、合同义务移转中，主债务移转后，专属于原债务人自身的从债务不
得移转。（）
50、与合同义务的移转不同的是合同权利义务的移转是单纯的转让债权
或移转债务。（）
51、合同的义务移转是合同权利义务的移转是单纯的转让债权或移转债
务。（）
52、企业的合并中发生的权利义务的移转是一种典型的概括的权利义务
的移转。（）
53、由于合同权利义务的概括移转，将要移转整个权利义务，因此属于
单务合同。（）
54、合同解除不同于合同终止，它是合同解除的一种原因。（）
55、合同解除和协商解除都是当事人意志的反映，都是通过合同的形式
实现的，二者实现的条件也相同。（）
56、约定解除事先不需要任何条件，只要当事人协商一致即可解除合同。
（）
57、约定解除事先确定解除合同条件，协商解除不需要任何条件。（）
58、债务人债权人间的债的关系即归消灭，债务人不再负清偿责任，提
存物的所有权也因提存而移转给债权人。（）
59、债务免除中，从债务因免除而消灭，主债务也随之消灭。（）
60、如果当事人违反的不是合同义务，而是法定的其他义务，则不负违
约责任。（）
61、如果行为人违反了侵权法所规定的不得侵害他人财产和人身的义
务，造成对他人的损害，则行为人应当付有违约责任。（）
62、订约当事人在订约阶段违反了诚实信用原则、保密的义务，造成另
一方信赖利益的损失，则将产生违约责任。（）
63、违约行为的主体是合同关系中的当事人，第三人的行为不够成违约
行为。（）
64、违约行为是以有效的合同关系的存在为前提的。（）
65、违约行为发生以后，违约当事人并不是在任何情况下都应当承担违
约责任。（）
66、违约行为是违约责任的唯一构成要件。（）
67、合同执行中由于第三人的行为给当事人造成损失的属于不可抗力（）
68、不可抗力通常包括自然灾害、政府行为、社会异常现象。（）
69、作为违约责任形式的赔偿损失与缔约过失造成的赔偿、合同撤销后
的损害赔偿没有明显区别。（）
70、定金是双方当事人约定的为保证合同的履行，由一方预先向对方给
付一定数量的货币，它和约定损害赔偿相同。（）
71、在违约责任承担上，定金责任方式与违约金责任方式可以同时使用，
合同法赋予了当事人选择权。（）
72、某某建筑公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程，
因此，分公司是一个独立的企业法人。（）
73、在委托代理关系中，代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，
代理人只承担连带责任。（）
74、订立合同时，要约人只能向特定人发出要约，而不得向数个非特
定发出要约。（）
75、法律规定，收取定金的一方违反合同时，将全部定金如数返还给
对方后，再无其他责任。（）
76、合同被确认无效后，当事人的法律责任是返还财产或赔偿损失，
此外还可由有关机关追缴财产。（）
77、违反经济合同承担责任的形式中，其计算方法是造成损失超过违
约金时，应当是违约金加以实际损失之和。（）
78、在我国，解决合同纠纷的方式是仲裁和诉讼，不包括协商和调解。
（）
79、当业主与监理单位签订的监理合同文件，如协议书、通用条件和
专用条件等发生矛盾时，以上述文件的顺序为准，确认其效力。
（）
80、《监理委托合同》示范文本的标准条件中规定，监理单位对设计
和施工等总包单位，拥有批准权或否决权。（）
81、工程招标必须采用公开招标方式。（）
82、工程师批准给予承包商的补偿款额和展延工期天数，若在业主授
权范围时，即可将结果通知承包商，不需经业主批准。（）
83、监理招标中，报价在选择中属于次要地位。（）
84、委托因故要求终止设计时，承包方应退还委托方已付的设计费。
（）
85、组织设计阶段方案竞赛、招投标，不是设计阶段监理的内容。（）
86、监理单位是施工合同的当事人。（）
87、追究无效合同后果责任的起始时间应为法院判定该合同为无效合
同日。（）
88、某代理人同时接受合同当事人双方的委托代理订立经济合同，此
合同应视为无效合同。（）
89、发生合同纠纷后，一方当事人不执行仲裁决定，另一方当事人向
法院请求强制执行仲裁决定，此行为违反了合同规定的或裁或审制原则，因此法院不予受理。（）
90、某仓储保管合同，保管方因对方未付仓储费用，依据合同的约定
行使留置权。当留置时间超过规定的期限后，有权没收全部仓储保管物来维护自己的合法权益。（）
91、进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。
（）
92、由于《合同法》规定，法人、其他组织、自然人都能以平等民事
主体的身份订立合同。因此乙级设计单位也有权承揽一级工程
项目的设计，与项目法人签订委托设计合同。（）
93、某项有特殊专业要求的招标工程，资格预审时发现投标单位最近
几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程
的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。（）
94、一个合同由几个分阶段移交的单位工程组成。当只有部分工程的
施工气迟于合同规定的工期完成时，合同内规定的拖期赔偿最
高限额应按拖期工程部分的工程金额占合同总价的百分比进行
相应折减。（）
95、属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不
位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则不应批
准承包商顺延合同工期。（）
96、业主退还承包商履行保函并按接清单位支付后，承包商仍有权就
合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求。（）
三、单项选择
1、下列各项中不属于合同法基本原则的是（）
A.自愿原则
B.诚实信用原则
C.效率优先原则
D.合法原则
2、招股说明书是（）
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.既可能是要约也可能是要约邀请
3、根据合同法规定，下列合同中属于无名合同的是（）
A.买卖合同
B.租赁合同
C.旅游合同
D.赠与合同
4、依照合同法规定，下列关于合同的陈述，正确的是（）
A.合同是自然人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协
议
B.合同是平等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议
C.合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
D.合同是平等主体之间设立、终止债权债务关系的协议
5、合同成立的时间为（）
A.承诺到达要约人时
B.承诺发出时
C.要约到达受要约人时
D.承诺发出后经过合理的期限
6、因无权代理而订立的合同是（）
A.效力待定的合同
B.无效合同
C.可撤销的合同
D.可变更的合同
7、提存作为债的消灭方式的一种，其产生的法律效力有（）
A.提存之债只有在债权人受领之时才真正消灭
B.提存物在提存期间所产生的孳息，在任何情况下均属于提存人所有
C.提存的标的物在提存期间非因归责于提存部门之事由导致灭失的，
由提存人负担灭失风险
D.提存物自提存之日起5年内没有被债权人领取，提存物在扣除提存
费用后归国家所有
8、下列关于代位权行使的陈述，正确的是（）
A.债权人应以债务人的名义行使代位权
B.债权人行使代位权，可以处分债务人的权利
C.债权人行使代位权必须尽到善良管理人的注意义务
D.债务人既可以债务人的名义、也可以债权人的名义行使代位权
9、在一份国际货物买卖合同文本中，包含有三种不同性质的文稿，分
别有印刷稿、打印稿和手写稿，它们分别规范合同的一部分内容，但均有关于合同履行时间的规定，其确定的合同履行时间分别为10月1日，11月1日，12月1日。根据合同解释的有关规则，合同的履行时间应推定为（）
A.9月1日
B.10月1日
C.11月1日
D.12月1日
10、甲洗衣店将乙送来干洗的西服丢失，乙要求甲洗衣店照价赔偿，甲
洗衣店以取衣单背面印有“如将顾客衣服丢失，只按洗染费的2倍赔偿”的条款为由拒绝照价赔偿。下述关于该条款效力的表述，正确的是（）
A.该条款有效
B.该条款无效
C.该条款属于效力待定的条款
D.该条款属于可撤销的条款
11、甲乙订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的裕佳公寓
的A座第十层住房出售给甲，2000年10月8日交付房屋。”2000年9月27日，甲发现裕佳公寓A座仅盖到第二层。根据合同法规定，甲（）
A.可以立即起诉乙，要求其承担违约责任
B.只能等到交付房屋日期到来后方能要求乙承担违约责任
C.只能等到房屋盖好后接受交付，不能要求乙承担违约责任
D.只能要求乙赔偿损失而不能解除合同
12、根据合同法规定，在下列情形中，当事人一方享有合同解除权的
是（）
A.履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行次要债务
B.因不可抗力致使合同目的不能实现
C.当事人一方迟延履行次要债务
D.当事人一方迟延履行次要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
13、个体户甲无治理污染能力，与外商乙订立一个进口核废料（未经
处理）的合同。据了解，未经妥善处理的核废料会造成严重的环
境污染。该合同属于（）
A.有效合同
B.无效合同
C.效力待定合同
D.条件不够，无法确定该合同效力
14、甲公司与乙公司签订一份买卖1000台VCD机的合同。甲公司在
合同签订后，由于资金困难，遂与丙公司商量，希望由丙公司代为履行义务，丙公司同意。下列有关此案的陈述，正确的是（）
A.如果由丙公司履行，则甲公司应先取得乙公司的同意
B.如果丙公司不履行债务，乙公司应当向丙公司追究违约责任
C.如果丙公司不履行债务，乙公司应当向甲公司追究违约责任
D.如果丙公司不履行债务，乙公司可以选择甲公司或丙公司追究
违约责任
15、甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于5月12日付款。
此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于4月20日到期，而乙一直未付。5月3日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。5月12日，丙向甲索要50万元钢材款。则（）
A.乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙
B.乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万
元可主张抵销
C.乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙
D.乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万
元可主张抵销
16、以下合同权利不可转让的是（）
A.诉讼时效期间届满的合同权利
B.可撤销合同在未被撤销之前一方享有的合同权利
C.借款合同中贷款人所享有的到期请求借款人返还借款的权利
D.出租人明示不得转租的租赁合同中，承租人所享有的租赁权
17、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（）
A.20%
B.10%
C.5%
D.25%
18、下列合同内容中，当事人承担的义务不属于从给付义务的是（）
A.甲企业与乙企业签订合并协议，其中约定乙企业应提供全部客户
关系名单
B.汽车出卖人向客户交付有关汽车的必要文件
C.名马出卖人交付名马的血统证明书
D.禁止工程师泄露公司开发的新产品的技术秘密
19、甲公司向乙公司发出要约：“我公司现有绿野牌×型冰箱100台，
单价2000元，运杂费15000元，买方应于6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后10日内发货。5月31日前答复有效”。
乙公司无意购买，遂将此信息告知丙商场。丙商场于5月25日电告甲公司表示完全接受甲公司的要约。至此，甲公司与丙商场之间（）
A.已经成立一个合同
B.没有成立合同
C.办理公证手续即可使合同生效
D.合同已成立但需报上级批准
20、甲欠乙现金1000元，双方就还款地点问题未能达成协议，则依照
合同法的规定，甲应当还款的地点是（）
A.甲的住所
B.乙的住所
C.既可在甲的住所，也可在乙的住所
D.既不可在甲的住所，也不可在乙的住所，只能在其他地方
21、承诺从何时开始生效，两大法系有不同的规定。我国合同法在借
鉴两大法系规定的基础上，采纳了（）
A.送信主义
B.到达主义
C.发送主义
D.即非到达主义，也非发送主义
22、某食品加工厂在外地购得鲜肉10吨，急需运回厂里加工。5月10
日该加工厂与某车站签订一份货物运输合同。约定：火车站于5月11日将这批肉用快车发送，四天内运到目的地。但是因车站计划不周，5月11日未能成行。5月12日，当地发生铁路塌方，因此火车又耽搁了3日。最后这批肉在5月19日运抵目的地，但此时肉开始腐烂。食品加工厂要求火车站赔偿，车站以不可抗力作抗辩拒绝赔偿。此案中食品加工厂的损失应由（）
A.车站负担
B.食品加工厂负担
C.车站承担主要责任，食品加工厂承担次要责任
D.食品加工厂承担主要责任，车站承担次要责任
23、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，
不久甲公司交货，乙公司收货后付款。一星期后，乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定，下列陈述正确的是（）
A.合同无效，已履行部分双方返还
B.合同无效，但已履行部分双方不再返还
C.合同未成立，已履行部分双方相互返还
D.合同已成立，甲公司承担违约责任
24、S为观看英国女王2月16日的登基大典，于2月1日与伦敦一家
旅馆签订一租房合同，约定：旅馆提供临街能够观看大典的客房一套，租期为2月15日与16日两天，租金每日100英镑。2月14日，英国王室宣布登基大典因故取消。据了解，该客房在平时的日平均租金仅为2英镑左右。则（）
A.该合同继续有效，旅馆可要求S实际履行
B.该合同自然失效，S不必实际履行
C.发生了不可抗力，S可主张合同不成立
D.发生了情事变更，S可主张变更或撤销合同
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案 工程招投标与合同管理考试题库参考答案 一、单选题 1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。 A. 总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 交钥匙合同正 确答案是：D. 交钥匙合同。总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。因此，答案为D。 2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。 A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提 交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。投标保证金有效期应当与投标有效期一致， 因此选项A正确。投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项 D错误。因此，答案为AB。 3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。 A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行 保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。履约担保金额不得低于合同价款的10%。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。履约保证金可以用现金或支票形式提供。因此，答案为C。 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 一、单选题 1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。 A. 招标人对已发出 的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。招标人根据招标文件 已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
工程合同管理题库(含答案)
工程合同管理课程题库 一、名词解释 1、招标 2、投标 3、公开原则 4、公平原则 5、公正原则 6、招标人 7、公开招标 8、邀请招标 9、投标人10、施工招标人11、工程建设项目的招标人12、招标活动的组织13、资格预审14、资格后审15、投标保证金16、履约保证金17、合同18、事实行为19、设立民事法律关系20、变更民事法律关系21、单务合同22、双务合同23、有偿合同24、无偿合同25、有名合同26、无名合同27、诺成合同28、实践合同29、要式合同30、不要式合同31、主合同32、从合同33、合同法34、合同当事人法律地位平等原则35、自愿原则36、公平原则37、诚实信用原则38、要约39、要约邀请40、要约的生效时间41、要约的撤回42、要约的撤销43、要约的失效44、承诺45、承诺迟延46、承诺撤回47、格式条款48、示范合同49、缔约过失责任50、终止民事权利义务关系51、合同的成立52、合同生效53、意思表示54、附条件的合同55、附期限合同56、效力待定合同57、无权处分合同58、表见代理59、无效合同60、可撤销合同61、显失公平的合同62、乘人之危的合同63、返还财产64、合同的法律效力65、强制性规定66、全面履行原则67、诚实信用原则68、同时履行抗辩权69、后履行抗辩权70、不安抗辩权71、代位权72、撤消权73、广义的合同变更74、狭义的合同变更75、合同权利的转让76、合同义务的移转77、
合同权利和义务的概括移转78、合同的终止79、合同的解除80、协议解除81、约定解除82、法定解除83、合意抵消84、提存85、债务免除86、混同87、违约责任88、违约责任的补偿性89、违约责任的构成要件90、违约行为91、免责事由92、不可抗力93、免责条款94、违约行为形态95、预期违约96、明示毁约97、默示毁约98、实际违约99、拒绝履行100、迟延履行101、受领迟延102、不适当履行103、加害给付行为104、部分履行105、双方违约106、继续履行107、采取补救措施108、赔偿损失109、约定损害赔偿110、赔偿全部损失原则111、违约金112、定金113、责任竟合114、违约性的侵权行为115、建设工程合同116、工程勘察117、建设工程勘察合同118、建设工程设计合同119、建设工程施工合同120、工程师121、建设工程委托监理合同122、建设工程项目货物采购合同123、借款合同124、金融机构借款合同125、租赁合同126、融资租赁合同127、承揽合同128、运输合同129、货物运输合同130、保管合同131、仓储合同132合同生效133、合同的法律效力134、风险135、担保136、保证137、保证人的资格138、抵押139、质押140、留置141、定金142、保险143、工程保险144、建筑工程一切险145、安装工程一切险146、施工索赔147、工期延误148、费用索赔
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要 点 单选题（共30题） 1、公开招标在开标时，应当由（）。 A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加 【答案】 C 2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 D.《简明合同格式》 【答案】 A 3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。 A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据
【答案】 B 4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。 A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失 B.机械装置失灵造成的本身损失 C.雷电导致的机械装置失灵 D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失 【答案】 C 5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单应当保密 B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【答案】 A 6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。 A.暂列金额 B.合同价格 C.估算价 D.质量保证金 【答案】 B
建设工程合同管理考试试题及答案
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4 法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。 A:同时履行抗辩权
B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47 倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元
2023年监理工程师之合同管理题库与答案
2023年监理工程师之合同管理题库与答案 单选题（共50题） 1、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 A.12，12 B.24，24 C.36，36 D.48，48 【答案】 D 2、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。 A.合同买受人只能是承包人 B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商 C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段 D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益 【答案】 B 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是() A.以投标截止日期作为风险划分时间点 B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿 C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处 D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
【答案】 A 4、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.AB银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 【答案】 A 5、下列属于合同法律关系中的客体的是（）。 A.买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款 B.建设工程合同中建设单位 C.担保合同中的担保权人 D.设计合同中的设计工作 【答案】 D 6、不能成为合同保证人的是（）。 A.水泥厂 B.建筑公司 C.商业银行 D.以公益为目的的学校 【答案】 D
2023年监理工程师之合同管理考试题库
2023年监理工程师之合同管理考试题库 单选题（共30题） 1、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。 A.转账结算或托收承付 B.托收承付或验单付款 C.验单付款或验货付款 D.验货付款或转账结算 【答案】 C 2、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。 A.承包人提交竣工验收申请报告之日 B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日 C.发包人组织进行验收之日 D.工程接收证书颁发日 【答案】 A 3、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。 A.主要形式是银行汇票 B.金额一般与预付款金额相同 C.有效期始于承包人收到预付款之日 D.有效期止于工程竣工之日 【答案】 B
4、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。 A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则 B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员 C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准 D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算 【答案】 D 5、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。 A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件 B.业主与建筑师之间的标准合同文件 C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件 D.建筑师行业内部使用的文件 【答案】 B 6、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。 A.选项A：带有分项工程表的标价合同 B.选项B：带有工程量清单的标价合同 C.选项C：带有分项工程表的标价合同 D.选项D：带有工程量清单的目标合同 【答案】 C
工程合同管理试题(带答案)
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【d】A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【 b 】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成 C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【 c 】 A．合同变更B．合同生效 C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【c 】 A．合同未生效时B．合同生效期间 C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A．l年内B．2年内 C．3年内D．4年内 7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益 C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同
8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】 A．立即给予答复B．在24小时内给予答复 C．在48小时内给予答复D．提出处理意见 15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
工程合同管理形考2答案
题目1.1.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。 【答案】：3家 题目2.2.根据《招标投标法实施条例》的规定，招标文件或资格预审文件的发售期不得少于（）日。 【答案】：5 题目3.3.某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。 【答案】：评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 题目4.4.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。 【答案】：甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 题目5.5.在招标过程中，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（）。 【答案】：投标人拒绝投标后招标人要求延长投标有效期的要求 题目6.1.一般而言，与邀请招标相比，公开招标的特点有（）。 【答案】：招标人评标工作量大；竞争范围较广、竞争激烈；体现公平、公正的原则 题目7.2.建设工程招标应具备的条件是（）。 【答案】：招标人已经依法成立；有招标所需设计图纸及技术资料；初步设计及概算已经批准；招标范围、方式和组织形式已经核准 题目8.3.下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程。 【答案】：公开招标费用与项目的价值相比不值得的；技术复杂，仅有几家投标人满足条件的；受自然地域环境限制，只有少量投标人可供选择 题目9.4.在下列情形中，投标文件应视为废标的有（）。 【答案】：未按招标文件要求密封的；逾期送达指定地点的；未按招标文件要求提交保证金的；投标有效期短于招标文件规定期限的 题目10.5.工程建设项目施工招标文件一般包括（）。 【答案】：投标人须知；评标标准和方法；设计图纸，技术标准；合同主要条款
2023年监理工程师之合同管理强化训练试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理强化训练试卷A卷附 答案 单选题（共30题） 1、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为() A.发包人拆除不合格设备 B.发包人负责更换 C.发包人重新安装 D.合同工期不予顺延 【答案】 B 2、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。 A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定 B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级 C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审 D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 【答案】 B 3、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。 A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求 B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书 C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书 D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
4、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 B 5、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。 A.10 B.20 C.30 D.40 【答案】 C 6、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是() A.自行负责 B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延 C.不予补偿，但应合理顺延合同工期 D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案) 单选题（共30题） 1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。 A.总承包合同的承包人应是是独立承包人 B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系 C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议 D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人 【答案】 D 2、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.发包人 D.承包人 【答案】 A 3、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。 A.6 B.12 C.18 D.24
【答案】 B 4、（）是施工合同的基础和框架。 A.核心条款 B.主要选项条款 C.次要选项条款 D.基础条款 【答案】 A 5、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。 A.决定对争端双方不具有约束力 B.可以申请仲裁 C.仲裁前不必争取友好协商解决争端 D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行 【答案】 B 6、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。 A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人 B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失 C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据 D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施 【答案】 D
工程合同管理试题(带答案)
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多 选或未选均无分。 1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼 B.甲单位和乙单位 C.甲单位与乙单位签订合同的行为 D.甲单位的权利和乙单位的义务 2.要式合同必须采用【】 A.口头形式 B.法律规定的形式 C.口头或书面形式 D.书面形式 3.根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【】 A.合同是当事人意思表示一致的协议 B.合同的签订也可以经由当事人一方完成
C.合同的当事人具有平等的民事主体资格 D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【】 A.合同变更 B.合同生效 C.合同转让 D.合同无效 5.合同的保全发生在【】 A.合同未生效时 B.合同生效期间 C.合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A.l年内B.2年内C.3年内D.4年内 7.下列表述中,不属于无效合同的是【】 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益 B.损害社会公共利益
C.以合法形式掩盖非法目的 D.乘人之危订立的合同 8.建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A.完整的施工管理资料 B.完整的施工技术人员资质证件 C.施工单位签署的工程质量保修书 D.主要建筑材料的进场试验报告 9.按照《建筑工程施工合同》的规定,工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合格时,则应【】 A.由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延 B.由发包人承担其全部费用,工期不予以顺延 C.由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延 D.由承包人和发包人共同承担其全部费用,工期应予以顺延
建设工程合同管理考试题及答案(最新版)
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
2022-2023年《建设工程合同管理》试题与答案
2022-2023年《建设工程合同管理》试 题与答案 1.(单项选择题) 合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整。 A.口头协议 B.书面形式 C.口头约定 D.评审协议 参考答案：B, 2.(多项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的 参考答案：A,B,E, 3.(单项选择题) （）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。 A.进度管理 B.安全管理
C.质量管理 D.合同管理 参考答案：D, 4.(多项选择题) 下列可以导致委托代理关系终止的有（）。 A.被代理人取得或恢复民事行为能力 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理期间届满或代理事务完成 D.作为代理人或被代理人的法人终止 E.代理人丧失民事行为能力 参考答案：B,C,D,E, 5.(单项选择题) 无权代理的情况不包括（）。 A.没有代理权而为的代理行为 B.经过被代理人追认的行为 C.代理权终止后的代理行为 D.超越代理权限而为的代理行为 参考答案：B, 6.(多项选择题) 合同法律关系的客体，包括（）。 A.提供一定劳务 B.限制流通物
C.禁止流通物 D.智力成果 E.完成一定的工作 参考答案：A,B,D,E, 7.(单项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。 A.代理的民事责任由被代理人承担 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示 参考答案：B, 8.(多项选择题) 法人成立应具备的条件包括（）。 A.依法成立 B.有自己的住所 C.具有3名以上高级管理人员 D.有必要的财产或者经费 E.有自己的名称 参考答案：A,B,D,E, 9.(单项选择题) 工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。
工程合同管理选择题及答案
工程合同管理选择题及答案 1. 双方基本信息建设单位：XXX有限公司施工单位：XXX 建筑工程有限公司 2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 2.1 建设单位 身份：建设单位是本合同的委托方，拥有在本工程中进行项目管理的权利和义务。 权利：建设单位有权对施工单位的施工进度、施工质量、安全和环境保护等进行监督和检查，并有权要求施工单位进行必要的改进。 义务：建设单位应当按照合同规定提供必要的施工条件和法律许可证明，如建设用地规划许可证、施工许可证等；并按照合同约定支付工程款项。 履行方式：建设单位应当在合同签订后提供施工图纸和施工设计方案，并对施工单位提出的技术问题进行解答。 期限：建设单位应当在合同约定的工期内提供相应的施工条件。 违约责任：建设单位未按照合同约定提供相应的施工条件或按照合同约定支付工程款项的，应当承担违约责任。 2.2 施工单位
身份：施工单位是本合同的承包方，负责本工程的具体施工和实施。 权利：施工单位有权按照承包合同约定要求建设单位提供施工条件，并有权向建设单位提出技术问题。 义务：施工单位应当按照承包合同约定的施工图纸和施工设计方案进行施工，并保证施工质量、安全和环境保护，并按照合同约定的工期完成工程。 履行方式：施工单位应当在施工前编制施工组织设计方案，并编制施工计划，并在施工过程中对施工质量、安全和环境保护进行监督。 期限：施工单位应当按照承包合同约定的工期完成工程，并按照工程进度及时上报工程进度报告。 违约责任：施工单位未按照承包合同约定完成工程或施工质量、安全和环境不符合法律法规和技术标准的，应当承担相应的违约责任。 3. 遵守中国相关法律法规 本合同各方应当遵守中国有关工程建设的法律法规和标准。 4. 明确各方的权力和义务 本合同各方在工程实施中，应当明确各自的权力和义务，并按照合同约定进行履行。 5. 明确法律效力和可执行性
2024年监理工程师之合同管理题库附答案(典型题)
2024年监理工程师之合同管理题库附答案（典型 题） 单选题（共40题） 1、风险型CM 合同的计价方式是（）。 A.固定总价 B.成本加酬金 C.固定单价 D.可调单价 【答案】 B 2、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。 A.施工招标 B.材料招标 C.设备招标 D.设计招标 【答案】 D 3、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。 A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书 B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书 C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书 D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书 【答案】 B
4、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。 A.施工技术事故 B.异常恶劣天气 C.不可抗力 D.因设计缺陷导致的设计变更 【答案】 A 5、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。 A.0.08% B.0.5% C.0.8% D.1.0% 【答案】 A 6、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。 A.申请函的签字盖章 B.资质条件 C.财务状况 D.项目经理资格 【答案】 A
7、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为() A.补偿费用，不顺延合同工期 B.顺延合同工期，不补偿费用 C.费用和工期损失均给予补偿 D.费用和工期损失均不补偿 【答案】 D 8、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。 A.由承包人进行修复，并承担相应的费用 B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用 C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用 D.由设计人进行修复，并承担相应的费用 【答案】 B 9、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。 A.10 B.14 C.15 D.21 【答案】 B
2023年监理工程师之合同管理题库综合试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库综合试卷A卷附 答案 单选题（共40题） 1、依据《担保法》，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 【答案】 D 2、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。 A.评标时过分追求投标价的高低 B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性 C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性 D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素 【答案】 A 3、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。 A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备 B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争 C.程序复杂、工作量大、周期长 D.存在较大的主观性和随意性 【答案】 D
4、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。 A.4300 B.4250 C.4200 D.4150 【答案】 D 5、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。 A.工期和费用 B.费用和利润 C.费用 D.工期 【答案】 C 6、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。 A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格 B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格 C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决 D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序
2023年5月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．建设工程照表采购总体策划中，制定总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（）。 A．工程分解结构（WBS） B．责任分配矩阵（RAM） C．组织分解结构（OBS） D．利益主体网格（SN） 【参考答案】A 【参考解析】建设工程照表采购总体策划中，采用工程分解结构（WBS）制定总体采购计划和采购清单。 2．根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。 A．保证书 B．银行汇票 C．保留金 D．银行保函 【参考答案】D 【参考解析】预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。 3．工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是（）。 A．招标文件中列明的暂定金额 B．国家规定的增值税税金 C．招标文件需求列明的暂估价 D．国家规定的规费金额 【参考答案】B 【参考解析】投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括：勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。 4．采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法应以（）的优先。 A．评标办法前附表 B．招标公告 C．资格预审公告 D．投标邀请书 【参考答案】A 【参考解析】评标基准价的计算方法应以评标办法前附表的优先。 5．对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。 A．因设计错误引起的工程损失 B．因原材料缺陷造成的工程损失
2022-2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2022-2023年监理工程师之合同管理真 题精选附答案 单选题（共50题） 1、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。 A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过 分高于） C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 【答案】 B 2、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行 的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时， 应以（）为准。 A.描述更为严格的内容 B.规范标准描述的内容 C.发包人要求所描述的内容 D.行业惯例遵循的内容 【答案】 A 3、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人
是() A.建筑师 B.专业咨询机构 C.施工承包商 D.承担分包工作的分包商 【答案】 C 4、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。 A.设备转移给银行占有 B.抵押权自签订之日起设立 C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立 D.设立的抵押权能够对抗善意第三人 【答案】 B 5、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。 A.出厂价 B.仓库交货价 C.施工现场交货价 D.货交承运人指定地点 【答案】 B
6、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。 A.免于清偿 B.由债务人清偿 C.由债权人和债务人按比例分担 D.第三人清偿 【答案】 B 7、关于保证人资格的说法正确的是（）。 A.公民个人不得作为保证人 B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D.学校在一定条件下可以作为担保人 【答案】 B 8、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。 A.40% B.50% C.60% D.70%