施工图设计劳务分包合同
设计劳务合同
甲方：
乙方：
经过友好协商，甲乙双方就项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。
1、协议设计内容组成：
设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等））
2、项目设计周期：
由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。
3、甲方支付乙方设计劳务费用标准：
上述合同范围内：各专业总面积为万㎡（最终以施工图为准），以单价元/平方米费用计算，总计万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。
4、付费方式及进度分三次支付，第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%；第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%；第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用，
5、甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令，应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
6、乙方对甲方的承诺：
（1）要本着对项目负责的态度，精心设计，减少后期现场服务工作量；
（2）做好其他专业的协调及统筹工作，履行本合同规定的有关条款的内容；
（3）乙方负责电话及书面技术问题解答；
（4）乙方派主要设计师在必要的时间节点到甲方所在地完成配合所需工作；
（5）负责提交各阶段电子版图纸；（但要能够满足直接打印的要求，成本由甲方承担）
（6）恪守商业合作秘密，如果因乙方原因泄露信息，乙方承担相关损失。
7、甲方对乙方的承诺：
（1）及时提供乙方所需要的实际基础资料，如完整的方案设计成果、绘制图纸标准及要求、甲方的修改意见、技术问题答复等；
（2）按照合同约定的期限支付相关的各阶段的费用；
（3）及时提供项目的最新变更资讯资料；
（4）承担打印硫酸图及晒蓝图等成本。
8、本合同经过双方负责人签字或加盖合同章后生效，本合同附加条款经过双方负责人签字或加盖合同章后同样有效。
9、双方在履行本合同中发生的任何争议，如协商解决不成，应提交人民法院通过诉讼程序解决，诉讼由合同签订地人民法院管辖。
10、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人签字：负责人签字：
日期：年月日日期：年月日
建筑工程劳务分包合同书
建筑工程劳务分包合同书 建筑工程劳务分包合同书 甲方：________公司 乙方：________劳务专业工程有限公司 工程名称： 工程规模：建筑面积____平方米，____层 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定，为确保工程质量、安全施工、按期竣工，落实责权利相结合的原则，____________公司和____________公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上，签订本合同书，以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围：包括土建，装饰，水电安装等图纸涉及的全部内容，达到竣工验收交付使用。 二、工期：____年____月____日至____年____月____日，逾期1天按工程总造价1‰执行罚款，提前一天按工程总造价1‰奖励。 三、质量等级：合格工程，若达不到合格，一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款：_____万 五、甲方负责事项： 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》，建设部”一标五规范”，以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度，并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度，坚持安全生产”安全第一、预防为主”的方针，严格实行安全生产目标责任制，监督检查制和责任追究制，确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产，技术、技能的培训教育，纠正和防范违章指挥、违章作业，监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度，加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施，认真做好职工的三级教育，全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理，严格实行建筑安全防护用具备案制度，杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
设计分包合作合同协议书
设计分包合作协议 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日甲方：住所： 联系电话：
乙方： 住所： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章，经双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰工程设计业务，乙方同意承担设计责任。为明确甲、乙双方的权利及义务，特签订本合同，以利共同遵守。 第一条、委托设计工程的概况 1、工程项目设计名称： 2、工程项目地点： 3、工程项目投资总额： 4、本设计合同总价： 第二条、设计费用的支付方式 1、本合同生效后_______ 日内，甲方应向乙方预付设计费总额的 __________ %，计______ 元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。 2、乙方提交初步设计文件后________ 日内，甲方应向乙方支付设计总额的________ %，计 _______ 元（不含定金）。 3、乙方提交全部施工图设计文件后________ 日内，甲方应向乙方支付设计费总额的________ %，计_______ 元。
4、全部工程完工并验收合格，且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后
_______ 日内，甲方再向乙方结付设计费的余额。 5、本合同在执行期间，收费标准不做任何调整。 第三条、甲方责任 1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对因提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 2、在合同履行期间，如乙方无过错，甲方单方提出解除合同的，而乙方未开始设计工作，退还甲方已付定金的_______________ %。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成部分，该阶段设 计所发生的工作量支付。 3、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。 4、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。 第四条、乙方责任 1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。 2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充。 3、施工图交付后指派设计师________ 名进驻现场，参加每周的施工例会，配合业主、监理、 施工单位配合解决有关问题。 4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。 5、本工程设计责任保证期为________ 年。保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任。 6、在设计方案确定后，及时绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。 7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核，并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则，在
建设工程劳务分包合同范本通用版
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
桥梁劳务分包合同(标准版)
桥梁劳务分包合同 甲方： 乙方： 为确保优质高效地完成福建省莆永高速公路莆田段A1标段桥梁施工任务，乙方在充分阅读理解A1标段招标文件、技术规范、桥涵规范和设计图纸的基础上愿意承担劳务任务。根据《中中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》，结合本工程实际情况和甲方施工任务需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，经甲乙双方充分友好协商，为明确职责双方达成如下协议，希双方共同遵守。一、工程名称：莆（田）永（定）高速公路莆田段A1标段桥梁工 程 二、工程地点：莆田市秀屿区、北岸境内 三、劳务分包工程项目： 1． K1+203环湾分离式桥（3-30m） 2.K1+932.5秋炉中桥（3-25m） 3.K4+495.5秋炉大桥（4-25m） 4.K5+327.6忠门互通主线1号桥（3-25m） 5.K5+823忠门互通主线2号桥（3-25m） 6.K6+718忠门分离是大桥（6-30m） 7.K8+743.708西园1#大桥（10-25m+3-40m+23.9m+15-25m） 8.K9+598.300西园2#大桥（16-30m）
9.桥梁变更（假设有）。 四、劳务分包工作内容： （一）基础工程 1．钻孔灌注桩钢筋：钢筋笼、检测管制作、安装等。其中：钢筋、机械接头、检测管原材料及费用由甲方提供。 2.砍桩头：抽水、砍桩头、外运、钢筋调直等； 3.开挖土石方（含水下）：开挖、抽水、支撑、防护等措施； 4.砼基础：模板制安、浇筑砼、振捣、养护、基础回填、平整等。其中：商品砼（含费用）由甲方提供。 以上工作内容包含所有工序，除明示外，其余未明示工作内容及费用均包含在各相关细目号中均不再单独计量计价。 （二）下部工程 1.下部结构钢筋：除结构主材钢筋、机械接头、预埋件由甲方提供外，其余场地硬化、装卸车、钢筋制定（含接头镦粗攻牙）。所有水平运输。垂直吊装机械、标准化加工设备、水电、临时安全支架等所有工序费用均由乙方负责。 2.下部砼（含垫石）：除商品砼（含费用）由甲方提供外，其余钢模板、脚手架、浇筑砼所需机械设备、养生等所用工序和费用均由乙方负责。 （三）上部结构 1.T梁预制、安装工作内容：除结构钢筋（含钢模板）、机械接头、钢绞线、锚具、波纹管、商品砼、永久性支座8中材料由甲方提
给水工程劳务分包合同
中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称：市政管线劳务分包合同 合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方：中建七局总承包公司 承包方：周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间：20 年月日
给水工程劳务分包合同 甲方：中建七局总承包公司 乙方：周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程 1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作： 各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等 1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1本合同； 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议； 2.3工程量清单； 2.4现行技术规范； 2.5图纸； 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度； 2.7施工承包招投标文件； 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期：2010年月日 完工日期：2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款： 4.1.1价款说明： 4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、电费用： 施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。 5.3预付款：无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产
施工图设计分包合同
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
木工劳务分包合同范本标准版
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
劳务分包合同协议范本
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
园林绿化工程施工劳务分包合同协议范本模板
编号：_____________园林绿化工程施工劳务分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
承包单位（甲方）：________________________________________ 劳务单位（乙方）：________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：________________________________________景观工程 1.2工程地点：__________________________________________________ 1.3工程内容：__________________________________________________ 1.4劳务承包范围：__________________________________________________ 1.5劳务承包期限： 开工日期：________________________________________； 完工日期：________________________________________； 总日历工期：______________________________日。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1.5.1人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 1.5.2甲方变更计划和设计而影响施工； 1.5.3甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 1.5.4临时停水停电累计__________小时以上； 1.5.6其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级:国家或省市现行质量验收规范合格标准； 1.7合同价款:本工程实行单价包干合同，具体单价见附表，最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。 1.8乙方投入施工人数：约____________________人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。
建设工程劳务分包合同样本
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
劳务分包合同样本
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
劳务分包合同(景观工程)
景观工程施工劳务承包合同 劳务作业发包人(以下简称发包人)：云南祥达房地产开发有限公司 劳务作业承包人（以下简称承包人）：云南利鲁环境建设有限公司 为明确双方之间的权利义务关系，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称及概况 1.1工程名称：祥达花园A区景观工程 1.2工程地点：建宁东路延长线祥达花园A区工地 2、劳务作业承包范围及内容 2.1劳务作业承包范围：祥达花园A区红线内所有景观土建及水电工程； 2.2劳务作业内容： 建设工程中的景观设计方案、施工图及有关设计文件、包括设计缺项、漏项及设计变更后所有内容的施工作业。 自土方开挖开始，景观设计方案、施工图及有关设计文件并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料的限额用量文字交底所确定的内容。临时用水、电的（埋）架设（发包人只提供电源至主配电箱，施工用水主管接口，场地内其余用电、用水设施、管线材料及人机费由承包人自理）；见证取样、养护及检测；施工过程中的资料的收集整理、竣工文件的收集整理及验收、存档； 4、承包人委派的管理人员和劳务作业人员 4.1 项目负责人：苏一波（职务：副总经理） 项目经理：张琦技术负责人：高小林 4.2 承包人委派的管理人员必须称职、能胜任工作；管理人员未经发包人同意不得变更；管理人员需承包人公司出具书面委派书。 4.3 承包人委派的劳务作业人员技能、作业人员数量须满足该工程质量、安全、进度、文明施工、环境保
护等方面的需要。 4.4 在劳务作业过程中，承包人必须保证其劳务作业人员相对稳定，不能随意变动。 4.5 承包人应教育其劳务作业人员遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，不得打架斗殴，不得偷盗劳务作业现场的物品等。如经发现，每人每次罚款1000元人民币，并处以警告一次，二次以上每人每次罚款2000元人民币，罚组长5000元，凡参与打架斗殴或偷盗的人全部清退出场，从此不得使用。 5、合同价款 5.1合同价款总额元（人民币），大写壹佰万元正。 5.2合同价款包含以下内容：工人工资、管理费、劳动保护费、各项保险费、利润、承包人提供的材料和工具、文明施工及环保费中的人工费等。 本工程为包干工程，合同价款不予调整（含部分设计漏项、缺项增补及变更等）。 6、劳务作业期限 6.1开工日期：2010 年11月 1 日，完工日期：2011年 3 月10 日。 6.2承包人因自身原因未能于合同约定的劳务作业期限内完工的，每延误一日，应向发包人支付违约金 1000元，并应赔偿发包人因此所受之损失。 7、质量标准 7.1 适用标准、规范的名称： 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》(GJJ/T82-99)《城市园林绿化和园林绿地用植物材料木本科》(CJ/T34)、《市政工程施工质量验收标准》(GB-2001)、《云南省建设工程造价计价规则》(2003版)国家及云南省现行有关标准、规范及强制性条文“工程施工”部份。 7.2 由承包人的原因造成的劳务作业质量达不到合同约定的合格标准，承包人必须予以维修、返工、重做以使其达到合同约定的合格标准，因此产生的费用由承包人承担。承包人因自身原因无法完成的，可以由具有相应资质的其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。维修、返工、重做后，劳务作业质量符合合同约定的合格标准的，发包人应当按照约定支付合同价款；但是，维修、返工、重做后承包人应向发包人支付违约金1000-2000元/次，且劳务作业期限不得顺延。维修、返工、重做后仍然不符合合同约定的合格标准的，除承包人应向发包人支付违约金5000元/次,且劳务作业期限不得顺延外，发包人还有权发出通知解除合同，并有权不予支付合同价款且有权向承包人追索已支付的全部合同价款。如上述不合格事项导致工程无法通过竣工验收的，承包人除承担上述违约责任外，还应当赔偿发包人因此所受损失。 7.3保修期：二年 8、文明作业标准 文明作业要求达到：承包人之劳务作业必须达到云南省及曲靖市关于文明作业的要求，做到工完料尽，施工场地内材料分类堆码整齐，场地内施工道路畅通，建筑垃圾即时清理干净，各种文明施工牌及警示牌要按
设计分包协议
设计合作协议书 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方按照国家、省、市有关法律、法规精神，结合与建设单位签定的工程设计合同（下称《设计合同》）的具体实际，经双方协商，决定由乙方承担下述设计工程，并纳入甲方经营部门管理机制，特签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 5、取费方式（人民币）：见附表 第二条双方职责 （一）、甲方责任 1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规，检查督促《设计合同》的全面实施，协助解决施工过程中出现的重要事项。 2、协调、协助乙方进行施工图会审及出图盖章。 3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。 4、按合同及取费方式定期向乙方收取出图、审图费用； （二）、乙方职责 1、贯彻执行国家、省、市法律法规，根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求，制订设计方案，涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。 2、负责《设计合同》中规定的各网点室内外装饰、CI标识、消防及空调图纸绘制，并提前2天交与甲方审图、出图。 3、按《设计合同》及国家、省厅的有关规定，乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。 4、做好设计工作资料的积累、整理和归档工作。归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。
5、负责各网点设计工作的勘察测量及工作中的食宿、安全事故等工作。 7、按合同及取费方式的约定及时支付款项，否则视为乙方违约，承担违约责任。 8、乙方不准私自代表甲方签订工程设计合同。乙方不准私刻公章，如乙方私刻公章、以甲方名义私开银行账户，一经发现，视为乙方违约，并追究有关法律责任。 9、设计工作期内，乙方所有人员的工资、住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。 第三条设计费用的约定 1、按合同附件中的计费方式，以网点为收费基础。 2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作，则按200元/人/趟收取费用。 3、乙方必须在甲方审图及出图之前，按附件中的费用计取方式，将每网点的费用打入甲方指定的帐号，否则，造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。 4、本工程税金由乙方负责。 第四条违约责任 1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。 2、违约方必须向守约方违约赔偿金伍拾万元整。 第五条争议或纠纷处理 1、合同附件：收费标准。 2、本合同壹式两份，甲方双方各执壹份，双方签字后生效，并具有同等法律效力。 3、未尽事宜，由双方协商解决。本合同在执行期间双方发生争议时，由工程所在地的人民法院处理。 甲方单位名称（盖章）乙方（签名） 代表人：代表人： 日期：日期： 合同附件：
勘察设计劳务分包合同样本
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
绿化工程施工劳务分包合同
绿化工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行湖北中烟黄鹤楼小镇景观绿化施工劳务分包项目达成一致意见，特签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、预定开工日期：年月日 第二条：施工范围 1、施工范围： 2、施工内容：换种植土，施肥，挖树穴，乔、灌木种植，花、草种植，修剪，支撑，浇水，防病虫害及养护一年（按二级养护计算）。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方以劳务分包的形式进行施工。 第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计50（包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。 (1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。 (2)不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。 2、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式 1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。 2、结算方式： (1)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的5个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。 (4)绿化养护期为一年，甲方应在养护期期满后5个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，并付清余款。 （5）工程的最终造价按实际发生的工程量进行决算。
工程设计分包合同
建设工程设计分包合同建设单位（发包方）： 工程项目名称： 设计总承包方（以下简称甲方）： 专业设计分包方（以下简称乙方）： 发包人委托甲方承担________________________________________工程项目设计，并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与甲方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此甲方委托乙方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。 第一条合同总则 1.1本分包合同依据下列文件签订： 1.1.1《中华人民共和国合同法》。 1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.1.3发包人委托甲方承担____________________________工程项目设计合同。 1.1.4建设工程的批准文件。
1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法 规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。 第二条本合同与项目总承包合同的关系 2.1 发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方， 即为甲方对乙方的责任要求。 2.2 乙方承担工程项目中的_______________________专业设计，配合甲方完成此工程项目的设计，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。 第三条本合同工程设计项目的名称、 地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准 3.1工程项目的名称：________________________________________________ 3.2工程项目的建设地点：____________________________________________ 3.3工程项目的规模： _______________________________________________ 3.3.1工程项目的用地面积：__________________________________________ 3.3.2工程项目的总建筑面积：________________________________________ 3.4工程特征及附注说明：
劳务分包合同范本
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
工程劳务分包合同范本XX整理版
工程劳务分包合同范本XX最新整理版 承包人： 代理人： 联系地址： 劳务分包人： 代理人： 联系地址： 风险提示：严格签订劳务分包合同 承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。 劳务分包人合法运作必须包含两种形式： 一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人建立 劳务分包合同关系； 二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议: 一、总包工程概况 1、总包工程名称：
2、总包工程地点： 3、总包工程立项及批准文号： 二、劳务分包作业范围 分包合同范围 ______________________________________________________ ‘劳务分包作业范围及内容： 1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。 2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。 三、劳务分包作业期限 1、计划开始日期：_______ 年—月—日； 2、计划完工日期：______ 年___月___日； 3、作业总日历天数为：______ 天。 作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。