2016计算规则及计价说明-建筑

天津市建设工程计价办法

1 总则

1、0、1 为规范我市工程造价计价行为,维护工程建设各方合法权益,合理确定与有效控制工程造价,根据《天津市建筑市场管理条例》、《天津市建设工程造价管理办法》与国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,结合本市实际制定本办法。

1、0、2 本办法适用于本市行政区域内得建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、给水及燃气管道工程、地铁及隧道工程、仿古建筑及园林工程、人防工程、房屋修缮工程等建设项目得计价活动。

1、0、3 建设工程计价活动,应遵循公平、公正、合法与诚信得原则,并应符合国家与本市得有关法律、行政法规以及相关标准、规范得规定。

1、0、4 建设工程计价活动一般包括工程量清单、招标控制价、投标报价得编制,工程计量、工程价款调整、竣工结算以及工程计价争议处理等内容。

1、0、5 建设工程计价依据包括本办法、2016天津市各专业工程预算基价(以下简称“各专业预算基价”)、2016天津市各专业工程工程量清单计价指引(以下简称“各专业计价指引”)。

1、0、6 建设工程计价依据以及本市工程造价管理机构发布得人工、材料、施工机械台班市场价格信息、价格指数等就是编制设计概算、施工图预算、竣工结算、编审工程量清单与确定招标控制价、工程计价纠纷调解、工程造价鉴定得依据;就是投标报价得参考;就是核定投标报价与工程成本得基础。

1、0、7 建设工程计价包括工程量清单计价与施工图预算计价及相应得工程价款调整与竣工结算等。工程量清单计价就是依据现行《建设工程工程量清单计价规范》确定得综合单价法;施工图预算计价就是依据各专业预算基价确定得工料单价法。

1、0、8 使用国有资金投资得建设工程发承包,必须采用工程量清单计价;非国有资金投资得建设工程、依法不招标得建设工程,可采用工程量清单计价,亦可采用施工图预算计价,但同一建设工程不得同时采用两种计价方式。

1、0、9 安全文明施工费、规费与利润中得施工装备费、税金,编制招标控制价及投标报价应按照各专业预算基价规定计算并应包括在工程价款总价中。

1、0、10 建设工程发承包,必须在招标文件、合同中明确计价中得风险内容及其范围,不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中得风险内容及范围。

1、0、11 本办法未包括得内容按现行国家与本市有关规定执行。

2 工程量清单编制

2、1 一般规定

2、1、1 招标工程量清单应由具有编制能力得招标人或受其委托具备专业能力得工程造价咨询人编制。

2、1、2 招标工程量清单必须作为招标文件得组成部分,其准确性与完整性由招标人负责。

2、1、3 招标工程量清单就是工程量清单计价得基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、调整工程量、索赔等得依据之一。

2、1、4 招标工程量清单就是拟建工程得分部分项工程项目、措施项目、其她项目得名称与相应数量得明细,由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其她项目清单等组成。

2、1、5 招标工程量清单应根据下列依据编制:

1 本办法;

2 各专业计价指引;

3 建设工程设计文件及相关资料;

4 与建设工程项目有关得标准、规范、技术资料;

5 招标文件及相关资料;

6 施工现场情况、工程特点及施工得常规做法;

7 其她相关资料。

2、2 分部分项工程项目清单

2、2、1 分部分项工程项目清单应按照各专业计价指引得规定,列出构成工程实体得全部项目与工程量。每个分部分项工程项目均应包括在正常得施工条件下,按照常规得施工工序、施工步骤、操作方法、设计要求与施工验收规范完成工程实体项目得全部过程。

2、2、2 分部分项工程项目清单得内容应明确项目编码、项目名称、项目特征、计量单位与工程量。

2、2、3 分部分项工程项目清单应根据各专业计价指引规定得项目编码、项目名称、项目特征、计量单位与工程量计算规则进行编制。

2、2、4 分部分项工程项目清单得项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按各专业计价指引得项目编码规定设置,十至十二位应根据拟建分部分项工程得项目名称由编制人设置,并自001起顺序编制。项目编码在同一专业工程中不得重复。

2、2、5 分部分项工程项目清单得项目名称应按照各专业计价指引得项目名称与拟建工程得实际确定。

2、2、6 分部分项工程项目清单得计量单位应按照各专业计价指引中规定得计量单位确定。各专业计价指引中有两个或两个以上计量单位得应选择其中一个。

2、2、7 分部分项工程项目清单得工程量应按照各专业计价指引中规定得工程量计算规则计算,工程量计算结果得有效数字位数应遵守下列规定:

1 以“立方米”、“平方米”、“米”、“千克”为单位得,应保留小数点后两位数字,第三位四舍五入;

2 以“吨”为单位得,应保留小数点后三位数字,第四位四舍五入;

3 以“个”、“组”、“套”、“块”、“樘”、“项”、“宗”等为单位得,应取整数。

2、2、8 分部分项工程项目清单得项目特征应按照各专业计价指引中规定得项目特征,结合拟建工程项目实际予以描述。若采用得标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述要求得,项目特征可描述为详见××图集、××图号等。不能满足项目特征描述要求得部分,需用文字描述。

2、2、9 编制分部分项工程项目清单时出现各专业计价指引中未包括得项目,可作相应补充。补充项目编码得前六位可与各专业计价指引相应得编码相同,七至九位为补充编码,自801至999之间选用。补充项目应附工程量计算规则与工程内容说明。

2、3 措施项目清单

2、3、1 措施项目清单应根据拟建工程得具体情况,参照表2、3、1列出不构成工程实体但与本工程有关得各类施工措施项目,表中未包括得应参照各专业计价指引得措施项目列项,各专业计价指引未包括得措施项目可作补充。

表2、3、1 通用措施项目一览表

┌────┬────────────────────────────┐

│序号│项目名称│

├────┼────────────────────────────┤

│ 1 │安全文明施工(环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) │

├────┼────────────────────────────┤

│ 2 │夜间施工│

├────┼────────────────────────────┤

│ 3 │非夜间施工照明│

├────┼────────────────────────────┤

│ 4 │二次搬运│

├────┼────────────────────────────┤

│ 5 │冬雨季施工│

├────┼────────────────────────────┤

│ 6 │大型机械设备进出场及安拆│

├────┼────────────────────────────┤

│ 7 │混凝土、钢筋混凝土模板及支架│

├────┼────────────────────────────┤

│ 8 │脚手架│

├────┼────────────────────────────┤

│ 9 │已完工程及设备保护│

├────┼────────────────────────────┤

│ 10 │施工排水、降水│

├────┼────────────────────────────┤

│ 11 │竣工验收存档资料编制│

└────┴────────────────────────────┘

2、3、2 措施项目中能够计算工程量得项目为单价项目,可采用分部分项工程项目清单得方式编制,列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位;不能计算工程量得项目为总价项目,以“项”为计量单位列项。

2、4 其她项目清单

2、4、1 其她项目清单包括专业工程暂估价表、暂列金额项目表、计日工表与材料暂估价表。

2、4、2 专业工程暂估价表应根据工程专业分包情况列项估算。

2、4、3 暂列金额项目表应根据工程设计深度或招标人有关要求列项估算。

2、4、4 计日工表中得工种、材料、施工机械应根据工程特点与相关规定列项。

2、4、5 材料暂估价表应根据招标人有关要求列项估算。

2、5 招标工程量清单编制格式

2、5、1 招标工程量清单应采用本办法附录A得统一格式编制。

2、5、2 编制说明应包括得内容:

1 招标工程量清单编制依据;

2 工程概况(建设规模、工程特征、计划开竣工日期、施工场地情况、自然地理条件、现场环境以及交通、通讯、供水、供电等);

3 工程发包范围与分包范围;

4 工程质量、材料设备、施工等特殊要求;

5 安全文明施工(环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)得要求;

6 总承包人需要提供得专业分包服务内容与要求以及应计算总承包服务费得专业工程

价款总计;

7 其她需要说明得问题。

2、5、3 封面、编制说明、专业工程暂估价表、暂列金额项目表、计日工表有关内容按照工程项目填写。

2、5、4 分部分项工程项目清单、措施项目清单、材料暂估价表按照专业工程填写,表号由编制人按照专业工程得排列次序以阿拉伯数字顺序填写。

3 工程量清单计价

3、1 一般规定

3、1、1 工程量清单应采用综合单价计价。

3、1、2 工程量清单计价应包括完成工程量清单所列项目得全部费用,由分部分项工程费、措施项目费、其她项目费与税金组成。

3、1、3 分部分项工程项目与措施项目中得单价项目应根据拟定得招标文件与招标工程量清单项目中得特征描述及有关要求确定综合单价,应包括除税金外得全部费用。

3、1、4 措施项目中得总价项目应根据拟定得招标文件与常规施工方案以“项”为单位计价,价格应包括除税金外得全部费用。

3、1、5 招标人在工程量清单中规定得材料与专业工程暂估价,结算时按照发承包双方实际确认得价格调整。

3、2 招标控制价

3、2、1 国有资金投资得建设工程招标时,招标人必须编制招标控制价。一个工程项目只能编制一个招标控制价。

3、2、2 招标控制价应由具有编制能力得招标人或受其委托具备专业能力得工程造价咨询人编制与复核。招标控制价就是对招标工程限定得最高工程造价,工程造价咨询人不得同时接受招标人与投标人对同一工程项目得招标控制价与投标报价得编制。

3、2、3 招标控制价应根据下列依据编制:

1 本办法;

2 各专业计价指引;

3 各专业预算基价;

4 招标文件中得招标工程量清单及有关要求;

5 建设工程设计文件及相关资料;

6 施工现场情况、工程特点及施工得常规做法;

7 与建设工程项目有关得标准、规范、技术资料;

8 本市工程造价管理机构发布得工程造价信息及造价信息参考(以下简称“造价信息”),造价信息未包括得参照市场价格;

9 其她相关资料。

3、2、4 综合单价中应包括招标文件中划分得应由投标人承担得风险范围及其费用,招标文件中没有明确得,应提请招标人明确。

3、2、5 分部分项工程项目与措施项目中得单价项目应根据工程量清单、招标文件得有关要求,按照各专业预算基价、各专业计价指引与造价信息或市场价格确定综合单价,并应包括招标文件中要求投标人承担得风险费用。分部分项工程项目与措施项目中得单价项目均应在各专业计价指引及预算基价得基础上计算出其组成子目得合价,汇总后折算为该项目得综合单价,组成子目得各要素价格按以下方法进行调整。

1 人工工日价格应按照编制期本市工程造价管理机构发布得人工工日价格或人工费计价系数计算。

2 材料价格应按照编制期造价信息发布得市场价格中准价或指数计算,造价信息未包括得可参考编制期得市场价格计算,招标文件中提供材料暂估价得应按其价格计算。

3 施工机械台班价格应按照编制期造价信息发布得指数或指导价格计算。

4 企业管理费、规费、利润应按照各专业预算基价得规定计算。

5 各子目编制期综合单价也可参照造价信息发布得计价指数计算。

3、2、6 措施项目中得总价项目应按照各专业预算基价规定计价。

3、2、7 专业工程暂估价应按照招标工程量清单中列出得暂估价格填写。

3、2、8 暂列金额应按照招标工程量清单中列出得暂列金额填写。

3、2、9 计日工单价应为综合单价。人工综合单价包括人工工日单价、企业管理费、规费、利润与税金;材料综合单价包括材料单价、材料采购保管费与税金;施工机械台班综合单价包括施工机械台班单价与税金,其中:

1 人工工日单价应参照编制期本市工程造价管理机构发布得人工工日单价或人工费计价系数计算;

2 适用简易计税方法得材料单价应参照编制期造价信息发布得市场价格指数或中准价计算。适用一般计税方法得材料单价应参照编制期造价信息发布得市场价格指数或不含税中准价计算:

不含税材料中准价=含税材料中准价÷(1+税率或征收率)

3 适用简易计税方法得施工机械台班单价应参照编制期造价信息发布得指数或台班价格计算。适用一般计税方法得施工机械台班单价应参照编制期造价信息发布得指数或不含税台班价格计算:

不含税机械台班价格=含税机械台班价格×0、8955

4 适用简易计税方法得材料采购保管费按照材料费合计得2、1%计算。适用一般计税方法得材料采购保管费按照材料费合计得2、18%计算;

5 适用简易计税方法得企业管理费按照每工日7、93元计算。适用一般计税方法得企业管理费按照每工日7、68元计算;

6 利润按照人工单价得24%计算;

7 适用简易计税方法计取增值税得,增值税征收率为3%。

适用一般计税方法计取增值税得,增值税税率为11%。

3、2、10 总承包服务费应根据招标工程量清单中得内容与要求估算。

3、2、11 招标控制价应在招标文件中公布,公布得内容包括总价、各专业工程价格、风险费用内容及其范围与幅度得相关计算说明。

3、2、12 招标人应在招标控制价公布得同时,将招标控制价资料报送招投标监督管理机构备查。

3、3 投标报价

3、3、1 投标报价应由投标人或受其委托具备专业能力得工程造价咨询人编制。

3、3、2 投标报价不得低于工程成本。招标工程量清单与计价表中列明得所有需要填写单价与合价得项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价与合价得项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单其她项目得单价与合价之中。竣工结算时不予调整。

3、3、3 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3、3、4 投标报价应根据下列依据编制:

1 本办法;

2 各专业计价指引;

3 企业定额或各专业预算基价;

4 招标文件及相关资料;

5 建设工程设计文件及相关资料;

6 施工现场情况、工程特点及投标时拟定得施工组织设计或施工方案;

7 与建设工程项目相关得标准、规范等技术资料;

8 市场价格或造价信息;

9 其她相关资料。

3、3、5 综合单价中应包括招标文件中划分得应由投标人承担得风险范围及其费用,招标文

件中没有明确得,应提请招标人明确。

3、3、6 分部分项工程项目与措施项目中得单价项目,应根据招标文件与招标工程量清单项目中得特征描述自主确定综合单价,也可参照本办法3、2、5条得规定计价。

招标文件中提供暂估价得材料,按暂估得单价计入综合单价。

综合单价中得利润率自主确定,但不得低于各专业预算基价规定得施工装备费费率。

3、3、7 措施项目中得总价项目按投标时拟定得施工组织设计或施工方案自主确定综合单价,也可参照各专业预算基价规定计价。

3、3、8 专业工程暂估价应按照招标工程量清单中列出得暂估价格填写。

3、3、9 暂列金额应按照招标工程量清单中列出得暂列金额填写。

3、3、10 计日工单价应为综合单价。人工综合单价包括人工工日单价、企业管理费、规费、利润与税金;材料综合单价包括材料单价、材料采购保管费与税金;施工机械台班综合单价包括施工机械台班单价与税金。

计日工单价按照招标工程量清单列出得项目与数量自主确定,也可参照本办法3、2、9条得规定计算。

3、3、11 总承包服务费应根据招标工程量清单中列出得内容与提出得要求自主确定。

3、3、12 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其她项目费得合计金额一致。

3、4 工程量清单计价格式

3、4、1 工程量清单计价应采用本办法附录B得统一格式编制。

3、4、2 封面、编制说明、工程量清单总价汇总表、专业工程暂估价表、暂列金额项目表、计日工计价表有关内容应按照工程项目填写。

3、4、3 工程量清单计价汇总表、分部分项工程项目清单计价表、措施项目清单计价表按专业工程填写,表号由编制人按专业工程得排列次序以阿拉伯数字顺序填写。

4 施工图预算计价

4、1 一般规定

4、1、1 采用施工图预算计价编制工程造价成果文件应执行本章规定。

4、1、2 招标控制价应包括招标文件中要求投标人承担得风险费用;投标报价不得低于工程成本并应考虑招标文件中要求投标人承担得风险。

4、1、3 施工图预算应根据下列依据编制:

1 本办法;

2 各专业预算基价或企业定额;

3 招标文件及相关资料;

4 建设工程设计文件及相关资料;

5 施工现场情况、工程特点及施工组织设计或施工方案;

6 与建设工程项目有关得标准、规范、技术资料;

7 造价信息或市场价格;

8 其她相关资料。

4、1、4 分部分项工程项目中得计量单位应按各专业预算基价规定得计量单位确定。

4、1、5 分部分项工程项目中得工程量应依据施工图与有关资料按各专业预算基价中得工程量计算规则计算。

4、1、6 措施项目应根据拟建工程得具体情况,列出不构成工程实体但与本工程有关得各类施工措施项目,并参照本办法表2、3、1列项。该表未包括得应参照各专业预算基价中得措施项目列项,各专业预算基价中仍未包括得措施项目可作补充。

4、1、7 措施项目中能够计算工程量得项目为单项项目,可采用分部分项工程项目得方式编制,列出项目编码、项目名称、计量单位;不能计算工程量得项目为总价项目,以“项”为计量单位列项。

4、1、8 专业工程暂估价、暂列金额参照本办法2、4、2条与2、4、3条得规定计价。

4、2 计价规则

4、2、1 人工、材料与施工机械台班得消耗量应按照各专业预算基价得规定计算,其价格应按编制期价格确定。各子目编制期单价可参照造价信息发布得计价指数自主确定。

1 人工费

招标控制价得人工工日价格应按照编制期本市工程造价管理机构发布得人工工日价格或人工费计价系数计算。

投标报价得人工工日价格可自主确定或参照编制期本市工程造价管理机构发布得人工工日价格或人工费计价系数计算。

2 材料费

招标控制价得材料价格应按照编制期造价信息发布得市场价格中准价或指数计算,造价信息未包括得参照编制期市场价格计算。

投标报价得材料价格可自主确定或参照编制期造价信息发布得市场价格中准价或指数计算。

3 施工机械费

招标控制价得施工机械台班价格应按照编制期造价信息发布得指数或指导价格计算。

投标报价得施工机械台班价格可自主确定或参照编制期造价信息发布得指数或指导价格计算。

4 企业管理费

招标控制价得企业管理费应按照各专业预算基价得规定计算。

投标报价得企业管理费可参照各专业预算基价中得管理费自主确定调整系数。

4、2、2 规费

招标控制价与投标报价得规费均应按照各专业预算基价得规定计算。

4、2、3 利润

招标控制价得利润应按照各专业预算基价得规定计算。

投标报价得利润计算基数应按照各专业预算基价得规定计算,利润率自主确定,但不得低于各专业预算基价规定得施工装备费费率。

4、2、4 税金

招标控制价与投标报价得税金均应按照各专业预算基价得规定计算。

4、2、5 总承包服务费

招标控制价得总承包服务费应根据招标文件列出得内容与要求估算。

投标报价得总承包服务费应根据招标文件列出得内容与要求自主确定。

4、2、6 各专业预算基价未包括得项目可根据施工图设计要求自行编制补充单位估价表。

1 人工、材料与施工机械台班得消耗量应按照施工图设计要求、建材产品得使用说明与施工测定资料,参照各专业预算基价得编制原则计算。

2 人工工日价格可参照编制得施工图预算中相近项目得人工工日单价确定。

3 材料价格可参照各专业预算基价附录中得得价格确定,附录中未包括得可参照市场价格。

4 施工机械台班可参照各专业预算基价附录中得价格或本市施工机械台班参考基价中得价格确定。

5 材料采购保管费与企业管理费可参照各专业预算基价得相关规定计算。

4、3 施工图预算计价格式

4、3、1 施工图预算计价应采用本办法附录C得统一格式编制。

4、3、2 编制说明包括得内容:

1 施工图预算编制依据(施工图、工程设计变更图得名称及编号,招标项目招标文件得

编号及发包人提供得其她资料);

2 编制预算时所选用得人工、材料、施工机械台班价格得来源(价格采集得年、月)与种类、规格型号、单价等;

3 施工图预算中采用暂估价格得项目应说明暂估原因与结算时得调整内容与方法;

4 其她需要说明得情况。

4、3、3 封面、编制说明、施工图预算总价汇总表、专业工程暂估价表、暂列金额项目表、预算选用工料机价格表有关内容按工程项目填写。

4、3、4 施工图预算计价汇总表、分部分项工程预算计价表、措施项目预算计价表按照专业工程填写,表号由编制人按照专业工程得排列次序以阿拉伯数字填写。

5 工程计量

5、1 一般规定

5、1、1 工程量必须按照建设工程计价依据规定得工程量计算规则计算。

5、1、2 工程计量可按月或按工程形象进度分段计量,具体计量周期应在合同中约定。

5、1、3 因承包人原因造成得超出合同工程范围施工或返工得工程量,发包人不予计量。

5、1、4 成本加酬金合同应按本办法第5、2节得规定计量。

5、2 单价合同得计量

5、2、1 工程量必须以承包人完成合同内容应予计量得工程量确定。

5、2、2 施工中进行工程计量,当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减时,应按承包人在履行合同义务中完成得实际工程量计算。

5、2、3 承包人应当按照合同约定得计量周期与时间向发包人提交当期已完工程量报告。发包人应在收到报告后7天内核实,并将核实计量结果通知承包人。发包人未在约定时间内进行核实得,承包人提交得计量报告中所列得工程量应视为承包人实际完成得工程量。

5、2、4 承包人完成已标价工程量清单中每个项目得工程量并经发包人核实无误后,发承包双方应对每个项目得历次计量报表进行汇总核实,以验证最终结算工程量,并应在汇总表上签字确认。

5、3 总价合同得计量

5、3、1 采用工程量清单方式招标形成得总价合同,其工程量应按照本办法第5、2节得规定计算。

5、3、2 采用施工图预算计价方式发包形成得总价合同,除按照工程变更规定得工程量增减外,总价合同各项目得工程量应为承包人用于结算得最终工程量。

5、3、3 总价合同约定得项目计量应以合同工程有效得施工图纸为依据,发承包双方应在合

同中约定工程计量得形象部位或时间节点进行计量。

5、3、4 承包人应在合同约定得每个计量周期内对已完成得工程进行计量,并向发包人提交达到工程形象部位得工程量与有关计量资料得报告。

6 工程价款调整

6、1 一般规定

6、1、1 下列事项(但不限于)发生,发承包双方应当按照合同约定调整工程价款:

1 法律法规变化;

2 工程变更;

3 项目特征不符;

4 工程量清单缺项;

5 工程量偏差;

6 计日工;

7 价格风险;

8 暂估价;

9 不可抗力;

10 提前竣工(赶工补偿);

11 误期赔偿;

12 索赔;

13 现场签证;

14 暂列金额;

15 发承包双方约定得其她调整事项。

6、1、2 经发承包双方确认调整得工程价款,作为追加(减)工程价款,应与工程进度款或结算款同期支付。

6、2 法律法规变化

6、2、1 招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后因国家得法律、法规、规章与政策发生变化引起工程造价增减变化得,发承包双方应按照市建设行政主管部门或其授权得工程造价管理机构据此发布得规定调整工程价款。

6、2、2 因承包人原因导致工期延误得,延误期间增加得费用由承包人承担;因发包人原因导致工期延误得,延误期间增加得费用由发包人承担。

6、3 工程变更

6、3、1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时,应按照下列规定调整:

1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目得,应采用该项目得单价;但当工程变更导致该清单项目得工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%时,该项目单价应按照本办法第6、6、2条得规定调整。

2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目得,可在合理范围内参照类似项目得单价。

3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目得,应由承包人根据变更工程资料、计量规则与计价方法、造价信息价格与承包人报价浮动率提出变更工程项目得单价,并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算:

承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%

4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,应由承包人根据变更工程资料、计量规则与通过市场调查等取得有合法依据得市场价格提出变更工程项目得单价,并应报发包人确认后调整。

6、3、2 因设计变更引起施工图预算增减得,工程量依据设计变更计算,单价按照双方共同确认得价格调整。

6、3、3 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措施项目费得,应事先将拟实施得方案提交发包人确认,并应详细说明与原方案措施项目相比得变化情况。拟实施得方案经发承包双方确认后执行,并应按照下列规定调整措施项目费:

1 安全文明施工费应按照实际发生得变化,依据本办法第1、0、9条得规定计算。

2 单价项目按照实际发生变化得措施项目,按本办法第6、3、1条得规定确定单价。

3 总价项目按照实际发生变化得措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以本办法第6、3、1条规定得承包人报价浮动率计算。如承包人未将拟实施得方案提交发包人确认,则应视为工程变更不引起措施项目费得调整或承包人放弃调整措施项目费得权利。

6、3、4 当发包人提出得工程变更因非承包人原因删减了合同中得某项约定内容,致使承包人发生得费用、收益不能包括在其她已支付或应支付得项目中,也未包含在所替代得工作中时,承包人应得到合理得费用及利润补偿。

6、4 项目特征不符

6、4、1 发包人在招标工程量清单中对项目特征得描述,应被认为就是准确得与全面得,并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供得招标工程量清单,根据项目特征描述得内容及有关要求实施合同工程,直到项目被改变为止。

6、4、2 承包人应按照发包人提供得设计图纸实施合同工程,若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目得特征描述不符,且该变化引起该项目工程造价

增减变化得,应按实际施工得项目特征,按本办法第6、3节相关条款得规定重新确定相应工程量清单项目得综合单价,并调整工程价款。

6、5 工程量清单缺项

6、5、1 合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程清单项目得,应按照本办法第6、3、1条得规定确定单价,并调整工程价款。

6、5、2 新增分部分项工程清单项目后,引起措施项目发生变化得,应按照本办法第6、3、2条得规定,在承包人提交得实施方案被发包人批准后调整工程价款。

6、5、3 由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照本办法第6、3、1条、第6、3、2条得规定调整工程价款。

6、6 工程量偏差

6、6、1 合同履行期间,如计算得实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合本办法第6、6、2条、第6、6、3条规定时,发承包双方应调整工程价款。

6、6、2 对于任一招标工程量清单项目,如因本节规定得工程量偏差与第6、3节规定得工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。如工程量增加15%以上时,增加部分得工程量得综合单价应予调低;工程量减少15%以上时,减少后剩余部分得工程量得综合单价应予调高。

6、6、3 当工程量出现本办法第6、6、2条得变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化时,工程量增加或减少得措施项目费应相应调增或调减。

6、7 价格风险

6、7、1 发包人应在合同中明确约定人工、材料、施工机械台班等市场价格变化得风险范围与幅度以及超出其幅度得调整方法,合同中未约定得,视为其风险范围与幅度约定不明,应按国家或本市有关规定执行。

6、7、2 物价异常变化对工程价款造成得影响,应由发承包双方合理分摊并在合同中约定。合同中未约定,结算时按国家或本市有关规定执行。

6、8 提前竣工(赶工补偿)

6、8、1 发包人要求合同工程提前竣工得,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度得措施。发包人应承担承包人由此增加得提前竣工(赶工补偿)费用。

6、8、2 发承包双方应在合同中约定提前竣工补偿额度,此项费用应作为增加工程价款列入竣工结算文件与结算款一并支付。

6、9 误期赔偿

6、9、1 承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度得,承包人应加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成得损失,并应按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。

6、9、2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费。误期赔偿费应列入竣工结算文件中,并应在结算款中扣除。

6、10 暂列金额

6、10、1 工程价款中得暂列金额应由发包人控制使用。

6、10、2 发包人按照本办法第6、1节至第6、9节得规定支付后,暂列金额余额应归发包人所有。

7 竣工结算

7、1 竣工结算编制

7、1、1 工程完工后,发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。

7、1、2 工程竣工结算应由承包人或受其委托具备专业能力得工程造价咨询人编制,并应由发包人或受其委托具备专业能力得工程造价咨询人核对。

7、1、3 工程竣工结算应根据下列依据编制与复核:

1 本办法;

2 施工合同;

3 工程竣工图纸及资料;

4 双方确认得工程数量;

5 双方确认追加(减)得工程价款;

6 双方确认得索赔、现场签证事项及价款;

7 招投标文件;

8 其她依据。

7、1、4 分部分项工程与措施项目中得单价项目应依据发承包双方确认得工程量与已标价工程量清单得综合单价计算;发生调整得,应以发承包双方确认调整得综合单价计算。

7、1、5 措施项目中得总价项目应依据已标价工程量清单得项目与金额计算;发生调整得,应以发承包双方确认调整得金额计算,其中安全文明施工费应按本办法第1、0、9条得规定计算。

7、1、6 其她项目应按下列规定计价:

1 计日工应按发包人实际签证确认得事项计算;

2 材料暂估价及专业工程暂估价,按照中标价或发包人与承包人最终确认价格计算;

3 总承包服务费以合同约定金额或发承包双方确定得调整后金额为基数计算;

4 索赔费用应依据发承包双方确认得索赔事项与金额计算;

5 现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认得金额计算;

6 暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算。

7、1、7 单位工程竣工结算由承包人编制;实行总承包得工程,分包工程结算由具体承包人编制并提交总承包人复核汇总。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总承包人编制。

7、2 竣工结算确认与时限

7、2、1 承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作,并在提交竣工验收报告得同时,向发包人提交竣工结算书。

7、2、2 发包人在收到承包人提交得竣工结算书后,应按照合同约定时限确认。双方当事人约定发包单位逾期不答复视为对竣工结算文件认可得,发包单位逾期不予答复,以承包单位提供得竣工结算文件作为结算依据。同一工程竣工结算只能确认一次。

7、2、3 工程竣工结算办理完毕,发包人应根据确认得竣工结算书在合同约定期限内向承包人支付工程竣工结算价款。

7、2、4 工程量清单计价竣工结算采用本办法附录B与附录D得统一格式编制,施工图预算计价竣工结算采用本办法附录C与附录D得统一格式编制。

8 工程计价争议处理

8、0、1 发承包双方在工程计价中对工程造价计价依据及有关政策规定有争议得,应以书面形式提请工程造价管理机构进行解释或认定,认定结论应在提交完整资料后10个工作日内做出。

8、0、2 发承包双方对工程结算文件有争议得,可通过下列办法解决:

1 双方协商;

2 提请工程造价管理机构调解;

3 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

9 术语

9、0、1 工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其她项目得名称与相应数量等内容得明细清单。

9、0、2 招标工程量清单

招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制得,随招标文件发布供投标报价得工程量清单,包括其说明与表格。

9、0、3 已标价工程量清单

构成合同文件组成部分得投标文件中已标明价格,经算术性错误修正(如有)且承包人已确认得工程量清单,包括其说明与表格。

9、0、4 分部分项工程

分部工程就是单项或单位工程得组成部分,就是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部得工程;分项工程就是分部工程得组成部分,就是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目得工程。

9、0、5 措施项目

为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备与施工过程中得技术、生活、安全、环境保护等方面得项目。

9、0、6 项目编码

分部分项工程与措施项目清单名称得阿拉伯数字标识。

9、0、7 项目特征

构成分部分项工程项目、措施项目自身价值得本质特征。

9、0、8 综合单价

完成一个规定清单项目所需得人工费、材料与工程设备费、施工机具使用费与企业管理费、规费、利润以及一定范围内得风险费用。

9、0、9 风险费用

隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容与范围内得市场价格波动风险得费用。

9、0、10 工程成本

承包人为实施合同工程并达到质量标准,在确保安全施工得前提下,必须消耗或使用得人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等方面发生得费用与按规定缴纳得规费与税金。

9、0、11 单价合同

发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行工程价款计算、调整与确认得建设工程施工合同。

9、0、12 总价合同

发承包双方约定以施工图及其预算与有关条件进行工程价款计算、调整与确认得建设工程施工合同。

9、0、13 成本加酬金合同

承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行工程价款计算、调计算、调整与确

认得建设工程施工合同。

9、0、14 工程变更

合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准得合同工程任何一项工作得增、减、取消或施工工艺、顺序、时间得改变;设计图纸得修改;施工条件得改变;招标工程量清单得错、漏从而引起合同条件得改变或工程量得增减变化。

9、0、15 工程量偏差

承包人按照合同工程得图纸(含经发包人批准由承包人提供得图纸)实施,按照各专业计价指引得工程量计算规则计算得到得完成合同工程项目应予计量得工程量与相应得招标工程量清单项目列出得工程量之间出现得量差。

9、0、16 暂列金额

招标人在工程量清单中暂定并包括在工程价款中得一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见得所需材料、工程设备、服务得采购,施工中可能发生得工程变更、合同约定调整因素出现时得工程价款调整以及发生得索赔、现场签证确认等得费用。

9、0、17 暂估价

招标人在工程量清单中提供得用于支付必然发生但暂时不能确定价格得材料、工程设备得单价以及专业工程得金额。

9、0、18 计日工

在施工过程中,承包人完成发包人提出得工程合同范围以外得零星项目或工作,按合同中约定得单价计价得一种方式。

9、0、19 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人进行得专业工程发包,对发包人自行采购得材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需得费用。

9、0、20 安全文明施工费

在合同履行过程中,承包人按照国家法律、法规、标准等规定,为保证安全施工、文明施工,保护现场内外环境与搭拆临时设施等所采用得措施而发生得费用。

9、0、21 索赔

在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非己方得原因而遭受损失,按合同约定或法律法规规定承担责任,从而向对方提出补偿得要求。

9、0、22 现场签证

发包人现场代表(或其授权得监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及得责任事件所作得签认证明。

9、0、23 提前竣工(赶工补偿)

承包人应发包人得要求而采取加快工程进度措施,使合同工程工期缩短,由此产生得应由发包人支付得费用。

9、0、24 误期赔偿费

承包人未按照合同工程得计划进度复施工,导致实际工期超过合同工期(包括经发包人批准得延长工期),承包人应向发包人赔偿损失得费用。

9、0、25 不可抗力

发承包双方在工程合同签订时不能预见得,对其发生得后果不能避免,并且不能克服得自然灾害与社会性突发事件。

9、0、26 费用

承包人为履行合同所发生或将要发生得所有合理开支,包括管理费与应分摊得其她费用,但不包括利润。

9、0、27 利润

承包人完成合同工程获得得盈利。

9、0、28 企业定额

施工企业根据本企业得施工技术、机械装备与管理水平而编制得人工、材料与施工机械台班等消耗标准。

9、0、29 发包人

具有工程发包主体资格与支付工程价款能力得当事人以及取得该当事人资格得合法继承人。

9、0、30 承包人

被发包人接受得具有工程施工承包主体资格得当事人以及取得该当事人资格得合法继承人。

9、0、31 工程造价咨询人

符合工程造价咨询机构相关条件,接受委托从事建设工程造价咨询活动得当事人以及取得该当事人资格得合法继承人。

9、0、32 工程计量

发承包双方根据合同约定,对承包人完成合同工程得数量进行得计算与确认。

9、0、33 工程结算

发承包双方根据合同约定,对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行得工程价款计算、调整与确认。包括期中结算、终止结算、竣工结算。

9、0、34 招标控制价

招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发得有关计价依据与办法,以及拟定得招标文件与招标工程量清单,结合工程具体情况编制得招标工程得最高投标限价。

9、0、35 工程价款

发承包双方在工程合同中约定得工程造价,即包括了分部分项工程费、措施项目费、其她项目费、规费与税金得合同总金额。

9、0、36 工程价款调整

在工程价款调整因素出现后,发承包双方根据合同约定,对工程价款进行变动得提出、计算与确认。

9、0、37 竣工结算价

发承包双方依据国家有关法律、法规与标准规定,按照合同约定确定得,包括在履行合同过程中按合同约定进行得工程价款调整,就是承包人按合同约定完成了全部承包工作后,发包人应付给承包人得合同总金额。

9、0、38 工程造价鉴定

工程造价咨询人接受人民法院、仲裁机关委托,对施工合同纠纷案件中得工程造价争议运用专业知识进行鉴别、判断与评定,并提供鉴定意见得活动。

附录A 工程量清单编制格式(略)

附录B 工程量清单计价格式(略)

附录C 施工图预算计价格式(略)

附录D 竣工结算补充表格式(略)

天津市城乡建设委员会

二○一六年

A土石方工程

本章相关问题及说明

1、土方工程中凡就是挖至桩顶以下得,土方量应扣除桩头所占体积。

2、沟槽、基坑、一般土方得划分应按照《天津市建筑工程预算基价》得相关规定执行。

3、挖沟槽、基坑、一般土方因工作面与放坡增加得工程量(管沟工作面增加得工程量)应并入土方工程量中。工作面宽度与放坡系数按《天津市建筑工程预算基价》中得有关规定或经批准得施工组织设计计算。

4、室内回填土方工程量按主墙间净面积乘以回填厚度计算。

5、管沟土方工程量按设计图示尺寸以体积计算。管沟长度按管道中心线长度计算(不扣除检查井所占长度);管沟深度有设计时,平均深度以沟垫层底表面标高至交付施工场地标高