印刷品承揽合同
印刷品承揽合同
7、本合同受《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》以及相关法律
法规、地方相关行政条例约束。
8、违约责任：如甲乙双方任何一方违反合同约定，经合理催告后仍不按约履行的，
另一方有权终止或解除合同。违约一方需按法律规定向另一方支付违约金，违约金为合同总额度的5%并赔偿相应损失。
9、本合同未尽事宜双方友好协商解决，并及时签定补充合同。
10、如履行本合同时发生争议，双方协商解决。协商不成，可向合同签定地的人民法院诉讼解决。
11、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至广告发布期满之日终止。
12、本合同一式七份，甲方保留五份，乙方保留两份。本合同附件具有与合同正文同等的法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
单位名称：单位名称：
签约日期：签约日期：
加工承揽合同是哪一方交印花税
加工承揽合同是哪一方交印花税 篇一：加工承揽合同印花税税率 印花税税率表14 产权转移书据 转让金额100% 万分之五篇二：印花税税率印花税税率印花税税率主要有购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同、产权转移书据、营业帐簿、权利、许可证照十三项规定。 1、购销合同 包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同，按购销金额万分之三贴花，纳税义务人为立合同人。 2、加工承揽合同包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同，按加工或承揽收入万分之五贴花，纳税义务人为立合同人。 3、建设工程勘察设计合同包括勘察、设计合同。按收取费用万分之五贴花，纳税义务人为立合同人。 4、建筑安装工程承包合同 包括建筑、安装工程承包合同，按承包金额万分之三贴花，纳税义务人为立合同人。 5、财产租赁合同包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、
器具、设备等合同，按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的，按一元贴花，纳税义务人为立合同人。 6、货物运输合同包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同，按运输费用万分之五贴花，纳税义务人为立合同人，单据作为合同使用的，按合同贴花。 7、仓储保管合同包括仓储、保管合同，按仓储保管费用千分之一贴花，纳税义务人为立合同人，仓单或栈单作为合同使用的，按合同贴花。 8、借款合同银行及其他金融组织和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同，按借款金额万分之零点五贴花，纳税义务人为立合同人，单据作为合同使用的，按合同贴花 9、财产保险合同 包括财产、责任、保证、信用等保险合同，按保险费收入千分之一贴花，纳税义务人为立合同人，单据作为合同使用的，按合同贴花 10、技术合同包括技术开发、转让、咨询、服务等合同，按所载金额万分之三贴花，纳税义务人为立合同人。 11、产权转移书据包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据，按所载金额万分之五贴花，纳税义务人为立据人。 12、营业帐簿生产、经营用帐册，记载资金的帐簿，按实收资本和资本公积的合计金额万分之五贴花，纳税义务人为立帐簿人。
承揽合同详细版
承揽合同详细版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-011754
承揽合同详细版 签订日期：__________年____月____日承揽方（全称）： __________________ 定作方（全称）：__________________经双方协商，签订本合同，以资共同信守。 1．品名、规格、数量、价格、交提货日期品名 规格 单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量 超欠幅度% 月
月 月 月 月 总金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分＄____ 2．质量标准、验收方法及地点： __________________________________________ 3．原材料来源及互利方法： ______________________________________________4．交（收）货方法、地点及运杂费负担：__________________________________ 5．货款结算时间及方法： ________________________________________________ 6．包装要求及包装物回收办法、费用负担： ________________________________ 7．违约责任： __________________________________________________________
承揽合同范本
承揽合同 定作方（甲方）： 承揽方（乙方）： 本合同甲方委托乙方承揽项目，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 1.1乙方带料 价款或酬 金定作物品名或项目 规格型号计量单位数量单价（元总金额交货期限名称 /套） （元） 合计人民币含税金额元，大写 1.2甲方带料 材料名规格型计量单数量质量提供日消耗定单价总金含税总金额 称号位期额额 第二条、质量要求、技术标准 执行。 第三条、乙方对质量负责期限 验收合格后免费保修12个月。 第四条、技术资料、图纸提供办法及保密要求 4.1乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方；甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。 4.2乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 4.3甲方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。 第五条、验收标准、方式 5.1按照合同规定的质量要求，技术标准、图纸和样品作为验收标准。 5.2甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复
或退换。 5.3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第六条、履行的期限 年月日至年月日。 第七条、结算方式 验收合格后日内支付总价款的95%，余款保修期满后如无质量问题一次付清。 第八条、违约责任 8.1乙方违约责任 8.1.1未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。 8.1.2交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分甲方不再需要的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。 8.1.3未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。 8.1.4逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的0.3%偿付违约金。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。 8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值30%的违约金。 8.1.6异地交付的定作物不符合合同规定，暂由甲方代保管时，应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。 8.1.7实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付甲方因此造成的损失。 8.1.9未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的，由乙方对工作质量、数量承担责任。 8.1.10擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。 8.1.11乙方在甲方的工作场地，设备设施上进行工作时，应当遵守有关的操作规程，不允许毁坏甲方的设施设备，对工作中出现的安全事故由乙方自己负责，甲方不负任何责任。 8.2甲方违约责任 8.2.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
印刷品加工承揽合同范本最新
编号： JG-20217767 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 印刷品加工承揽合同范本最新 This contract will be effective after being signed by both parties.
[标签:titlecontent] 甲方：（定作方）_________________制品厂 乙方：（承揽方）________________有限公司 经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议： 第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。 1、印件名称一：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 2、印件名称二：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 3、印件名称三：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 4、印件名称四：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 总金额合计：人民币______________元整（小写￥________元。） 2、由甲方将纸箱印制品材料于________年____月____日前交给乙方，并办理交接手续。 第二条：交货时间
加工承揽合同(参考范本)
加工承揽合同 承揽方（以下简称“甲方”）：常熟市伟尔金属制品有限公司 定作方（以下简称“乙方”）：__________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务，签订本合同，以兹共同信守执行。 备注：如乙方需要增加委托加工成品数量，可以传真或其他书面方式通知甲方，该传真或其他书面方式通知经送达甲方，视为本合同的有效附件。 第二条委托加工方式 1、加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样品图纸；甲方必须按照该样本进行加工。 第三条加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品，符合乙方要求的质量标准。 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间：。 2、交货方式与地点：甲方负责将加工成品运送乙方仓库或指定地址，货物送达地距甲方工厂100公里范围，运费由甲方承担，超出100公里范围的运费由乙方承担，相对应的货物运输过程中相关的保险在100公里范围外的，由甲方代办，保险费用由乙方承担。 第五条产品的验收 1、验收时间：甲方将加工成品由乙方上门派人验收。 2、验收方法及验收标准：参照双方约定的质量标准执行；乙方经检验合格的，应办理提货签收手续，该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容：产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。 第六条验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的，有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后，应在日内予以确认并负责退货或退换处理。 第七条加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产，加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品费用（加工费用按本合同第一条的规定执行）。 2、支付方式： 3、支付时间：以月结方式支付，乙方于每月30日前向甲方支付上一个月的加工费用。 第八条双方的权利和义务： 1、甲方的权利和义务 （1）甲方应当具备符合国家及行业规定的生产资质；
企业宣传册印刷承揽合同
企业宣传册印刷承揽合同 甲方（定作方）：法定代表人： ______住所：联系电话：统一社会信用代码：乙方（承揽方）：法定代表人： ______住所：联系电话：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律的规定，经甲乙双方协商一致，甲方委托乙方于___年__月___日至___年__月___日期间印刷公司宣传册，总量份。 一、项目明细项目名称：公司宣传册 1、尺寸：横mm×高 mm； 2、封面： g，要求； 3、内页： g，要求； 4、面数： P； 5、装订方式：； 6、数量：套/册； 7、单价：元/册，大写：； 8、总价（不含税）：元，大写：。 二、付款方式合同一经签署立即生效，并于天内将合同总额的 %汇至公司提供的账户内，方可开始制作，余款 %待验货合格后付清提货。 甲方付清所有款项的同时，乙方应向甲方开具商业发票。
三、交货方式印刷加工：在确认打样稿后个工作日内交货。 交货地点：，承担运费，产品风险自交货时转移。 四、印刷质量标准 1、样稿应是最后正式定稿，如发稿后再作更改，除不保证交货时间外，并酌加费用。 2、乙方前期制作应按提供样稿之要求按时、按质完成，印刷品质量以签字样稿为准验收； 甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。 3、彩色印刷品的色差范围正负应当不超过样稿的 %，套印允许误差应小于 mm。其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。 4、甲方对印刷质量有任何异议，须在交货后个工作日内提出，在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行、广告的连带责任。 五、知识产权及保密 1、乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。 2、乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于排版印刷的电子文档，不得擅自提供给任何 第三方作任何用途。 3、乙方为甲方杂志制作的平面设计，其著作权属于甲方。
印刷业务承揽合同
印刷业务承揽合同 甲方：南京中医药大学 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和其它法律法规的规定，就乙方承揽甲方印刷业务一事，经协商一致签订以下合同条款，以资共同遵守。 第二条质量要求：。第三条乙方对质量负责的期限及条件：。第四条甲方提供资料、图片等资料的时间、办法及保密要求： 。乙方使用的材料由乙方自行提供。 第五条印刷品检验标准、方法和期限：依照行业标准/双方封样，抽样检验。具体验收方法和验收时间为。 第六条结算方式及期限： 第七条甲方有权根据自身需要更改本合同项下承揽项目、数量规格、用料名及交货时间，甚至可以提前解除本合同。甲方变更合同内容或提前解除承揽合同的，
应及时书面通知乙方。 第八条甲方未向乙方支付报酬或材料费的，乙方（是/否）可以留置工作成果。 第九条违约责任: 乙方因故需要延迟交货的,应提前向甲方说明缘由并征得甲方同意。若未事先说明并取得甲方书面谅解的，每延迟交货一天，则应按照合同总金额的 %向甲方支付违约金。乙方迟延交货达日的，视为乙方不能履约，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任，乙方应按未能交货部分合同金额的 %向甲方支付违约金。 因不可抗力或国家法律、法规、政策等规定造成合同不能履行的，双方互不承担违约责任。 第十条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。 第十一条其他约定事项： 第十二条合同生效 本合同一式份，自甲、乙双方授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有贰份，乙方持有份。 甲方：乙方： 法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：电话：电话： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
加工贸易合同-工人日报社印刷厂加工承揽合同案-精品
加工贸易合同-工人日报社印刷厂加工承揽合同 案-精品 2020-12-12 【关键字】情况、计划、问题、有效、公开、执行、负担、履行、主张、严格、支持原告工人日报社印刷厂(以下简称印刷厂)诉被告都市生活周刊社(以下简称周刊社)加工承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员尚源独任审判，公开开庭进行了审理。原告印刷厂的委托代理人李思慈、孙靖，被告周刊社的委托代理人王永和、刘宝万均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告印刷厂诉称，我方依据与被告签订的协议为被告印刷《都市生活》周刊，至1999年6月，被告尚欠我方印刷费元。故起诉要求被告立即给付我方欠款元及违约金，并承担本案诉讼费用。 为支持其诉讼主张，原告提供了其与被告签订的承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明加以佐证。 被告周刊社辩称，我方承认欠原告印刷费，但原告印刷费计算的数量及金额有误，且我方对原告所述我方已付款的情况亦有异议。故不同意原告的诉讼请求。 针对以上抗辩事由，被告出具了其向原告付款的凭证及双方于1998年9月24日签订的协议书予以证明。
经审理查明，1998年9月24日，原、被告双方签订了一份承印《都市生活》协议书。协议约定，被告出版的《都市生活》部分委托原告负责印刷;被告应将印数通知单于开印前送交原告生产科;每月10日至20日结算上月承印费用;原告按被告要求按时完成印刷计划;每周报纸出版后第二天，原告将全部胶片退还被告;每期四开八版彩印，四开十六版黑白印刷并骑马订装，每份按人民币元计算，四开十六版黑白版如遇套红时，套红费用另计;捆报为1元/捆，每捆100份报纸;协议自1998年9月26日起至1999年12月31日有效。该协议签订后，双方各自履行。 1998年12月15日，原、被告又签订了一份承印《都市生活》协议书。该协议与双方1998年9月24日所签的协议相比，只是就印刷工价的核算的问题进行了变动。改为：24版全彩色版每份元，32版全彩色版为元(以上所指彩色版均为一面彩色一面黑白，每份单价不含装订费。装订加放按6‰计算，此项费用由被告负担)，黑白版如遇套红时，套红费用另计。捆报为1元/捆，每500对开张为一捆。该协议被告方由其时任社长李忠年签字。庭审中，被告称该协议未加盖其公章，系无效协议。 1999年3月30日，被告向原告出具了一份欠款证明，载明：截止1999年2月底，我社只付贵厂印刷费28万元整，尚欠元。3月份印刷费用按元/份结算，4月起按双方拟定合
承揽合同范文
承揽合同范文 Model contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
承揽合同范文 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 定作方： 合同编号： 承揽方： 签订地点： 签订时间：__年__月__日 一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注 二、项目的内容及质量技术要求 三、技术资料、图纸提供办法及保密要求 四、验收标准、方法和期限 五、结算方式及期限 六、违约责任
七、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。 协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 八、双方协商的其它条款 ---------------------------------- _______定作方_____________承揽方____________ 单位名称（章）____单位名称（章） ____________________________ 单位地址：________单位地址： ______________________________ 法定代表人：______法定代表人： ______________________________ 委托代理人：______委托代理人：_____ 电____话：________电____话：________ 电报挂号：________电报挂号：_____________
加工承揽合同范本15篇
加工承揽合同范本15篇 合同编号: 加工承揽合同1 甲方(定作方)： 乙方(承揽方)： 根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。 一、加工制作内容 1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。 2、制作内容 (1)主钢构：由定作方提供钢板材质：;系列：;吨位：;单价约元(大写：); (2)次钢构材质：;吨位：;单价约元(大写：); (3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。 二、合同价款及结算方式 1、合同总价暂定为元，(大写)(以实际决算为准)。 2、合同签订当日甲方付元，(大写)给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。 3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。 三、质量要求 1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。 2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。 3、要求第三方检测单位为： (1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□ (2)其他检测项目：。 (3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□ 四、交货地点和时间 1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。 2、交货时间：年月日开始提货。 五、包装及运输 1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。 2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。 3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
承包合同范本通用2021最新印刷品加工承揽合同范本DOC样式版精品
承包合同范本通用2021最新印刷品加工承揽合同范本DOC样 式版精品 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方：（定作方）_________________制品厂 乙方：（承揽方）________________有限公司 经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议： 风险提示： 加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。 如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。 1、印件名称一：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 2、印件名称二：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：
_________，总价：_________； 3、印件名称三：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 4、印件名称四：_________，规格：__________，数量：_________，色数：_________，单价：_________，总价：_________； 总金额合计：人民币______________元整（小写￥________元。） 2、由甲方将纸箱印制品材料于________年____月____日前交给乙方，并办理交接手续。 风险提示： 加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。 第二条：交货时间 甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。
加工承揽合同(三)示范文本
加工承揽合同(三)示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
加工承揽合同(三)示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 （）加字号 定作方（甲方）：_______________ 代表：___________ 电话：___________ 承揽方（乙方）：_______________ 代表：___________ 电话：___________ 签定日期：_____________ 经双方协商，遵照《中华人民共和国经济法同法》 及有关规定、鉴定本加工承揽合同，并严肃地履行。 品名 规格
单位 数量 加工费 单价 金额 定作方供应原材料： 原材料品名 规格 单位 数量 日期 成品单位耗用量 1．技术资料、图纸提供办法：_________ 2．产品检验标准和方法：______________
3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担： ______________ 4．货款及费用结算办法及期限：______________ 5．本合同自双方签定之日起生效，合同履行完毕即失效。在合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行，必须经双方协商一致，方能生效，否则应承担违约责任，给付违约金_________元，如由此而造成了损失则应赔偿损失。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
XX印刷厂诉XX出版社承揽合同纠纷案件范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 XX印刷厂诉XX出版社承揽合同纠纷案件范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
民事诉状 原告：XX大学印刷厂 住所：北京市朝阳区惠新东街XX号 法定代表人：钱XX职务：厂长 被告：中国XX出版社 住所：北京市西城区二龙路甲XX号 第三人：北京XX图文快印有限公司 住所：北京市东城区后园恩寺XX号 法定代表人：刘XX职务：董事长 诉讼请求： 一、判决被告支付印刷费261058元 （贰拾陆万壹仟零伍拾捌元） 二、判决被告承担本案诉讼费 事实与理由： 1996年年底，原告XX大学印刷厂经第三人北京XX图文快印有限公司介绍，承揽了被告中国XX出版社《生日礼品书》的印刷业 务。 被告在1996年12月25日和1997年1月14日分别交来印刷任务。原告在1997年2月28日前完成印刷定作物，根据被告指示交第三人北京XX 图文快印有限公司装订。因被告未及时支付印刷费，合同自动终止。至1997年10月6日，在原告和第三人的催促下，被告才经第三人支付给原告50000元印刷费，尚有261058元，被告拖欠至今。 根据《中华人民共和国经济合同法》第二条、第十九条，《加工承揽合同条例》第三条、第二十二条第五项，《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条、第二十四条之规定，为维护社会主义市场经济秩序，维护原告的合法权益，向你院提起诉讼，请求依法判决。 此致 北京市西城区人民法院 具状人：XX大学印刷厂 法定代表人：
承揽合同协议
承揽合同模板 承揽合同是日常生活中除买卖合同外最为常见和普遍的合同，那么承揽合同怎么写呢?以下是小编整理的承揽合同，欢迎参考阅读。 承揽合同范文一 甲方(定作人)：签订地点：乙方(承揽人)：签订时间：年月日 根据中华人民共和国合同同法的有关规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第二条验收标准和方法及提出异议期限：第三条乙方(承揽人)对质量负责的期限及条件：第四条甲方(定作人)提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：第五条甲方(定作人)向乙方(承揽人)提供下列材料：第六条甲方(定作人)(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交凡第三人完成的工作是： 第七条工作成果验收期限：第八条交货地点、方式：第九条运输方式及到达站港和费用负担：第十条结算方式及期限：第十一条合同生效：第十二条因甲方(定作人)原因解除承揽合同应及时书面通知乙方(承揽人)，造成乙方(承揽人)损失的应赔偿损失。 第十三条甲方(定作人)未向乙方(承揽人)支付报酬或材料费的，乙方(承揽人)(是/否)可以留置工作成果。 第十四条违约责任：第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按法律规定执行。 第十六条其他约定事项： 甲方：乙方：年月日： 承揽合同范文二
签订日期：________经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。 货款共计人民币(大写)：___________ 1.质量标准：___________ 2.交货(运输)办法及地点：________ 3.质量检验及验收办法：_________ 4.包装要求及费用负担：__________ 5.结算办法及期限：_____________ 6.原材料供应办法：____________ 7.其他：_______________ 违约责任： 第一点：甲方承担 (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失____ (2)中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。 (3)自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 (5)未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。
加工承揽合同基础知识.doc
加工承揽合同基础知识 1.合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议，包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 2.协议条款：是指结合具体工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。 3.发包方（简称甲）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。 4.承包方（简称乙）：协议条款约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。 5.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 6.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 7.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 8.总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。 9.设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。
10.工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。 11.工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。 .工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。 13.合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。 14.追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 15.费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。 16.工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。 17.开工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。 18.竣工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。 19.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 20.分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。
承揽合同正式版
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 承揽合同正式版
承揽合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 合同编号：_________ 定作人： ______ 签订地点：_________ 承揽人：______ 签订时间：__年__月__日 第一条承揽项目、数量、报酬及交货期限 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜｜计量｜｜工作量｜报酬｜｜ ｜项目名称及内容｜｜数
量｜｜－－－－－｜交付期限｜｜｜单位｜｜（工时）｜单价｜金额｜｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜｜ ｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜ ｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜合计人民币金额（大写）：｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ （注：空格如不够用，可以另接） 第二条技术标准、质量要求： _____________________________________ ______________ 第三条承揽人对质量负责的期限及条件： _____________________________________ _________
印刷加工承揽合同
印刷加工承揽合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方加工承揽常用类印刷品的相关事宜签订本合同。 第一条基本情况 乙方系通过投标取得与甲方签订本合同的商业机会，旨在根据甲方的办公和业务需要，为甲方提供指定的各类印刷品加工承揽服务。甲方经过综合审定，同意乙方为甲方年度印刷品的加工承揽指定供应商之一。 第二条加工承揽项目及数量 在合同有效期内，甲方根据业务需要委托乙方加工承揽甲方指定印刷品，具体内容包含但不限于印前设计、排版、印刷、印后加工、物流货运及售后服务等项目。 甲、乙双方同意，合同项下印刷品的印量以甲方根据业务需要向乙方发出的订单中标明的数量为准。 第三条质量要求及验收标准 （一）乙方应当根据甲方签字确认的样本要求及第四条约定的纸样按期完成印刷； （二）甲方根据已签字确认印刷样本格式及第四条约定的纸样对乙方交付的印刷品进行验收。 第四条原材料的提供及规格、数量、质量 （一）原材料由乙方提供。乙方必须依照甲方的具体要求选用原材料，并接受甲方的检验； （二）乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合甲方要求的原材料时，甲方有权要求乙方予以重新印刷、减少价款或退货。 第五条印刷品种、数量、工艺及生产要求 （一）乙方必须根据甲方要求的品种、数量、生产工艺等进行印刷； （二）乙方保证生产运输周期在个工作日以内；特殊情况，由双方另行协商确定生产运输周期。 （三）对于需创意、设计的印刷品，乙方保证设计方案、使用的图片及文案等不会侵犯第三方的知识产权。甲方因使用该印刷品而涉及的知识产权或其他法律纠纷，由乙方负责承担全部法律责任； （五）乙方负责印刷品的印前所有事宜（含设计、排版、出菲林、拼版等）。甲方有权随时要求乙方免费向甲方提供：在历次及本合同有效期内为甲方制作的所有印刷品的全部图片、制作文件及出片文件电子版。乙方为甲方制作的电子文件和菲林等所有权及知识产权归甲方所有。 （六）甲方可以对乙方的加工承揽工作进行检查，对本合同项下产品质量、印前及印后服务，以及时效性进行全程跟踪。如因印刷质量出现问题（包括但不限于内容、图片或版式
承揽合同模板(合同范本)
承揽合同模板(合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-071978
承揽合同模板(合同范本) 签订日期：________经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。货款共计人民币（大写）： 1.质量标准：___________ 2.交货（运输）办法及地点：________ 3.质量检验及验收办法：_________ 4.包装要求及费用负担：__________ 5.结算办法及期限：_____________ 6.原材料供应办法：____________ 7.其他：_______________ 违约责任： 第一点：甲方承担 （1）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应
偿付乙方实际损失____ （2）中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。 （3）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 （4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 （5）未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 （6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 （7）错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。 （8）其他___________ 第二点：乙方承担 （1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，乙方应包修、包
工程承揽合同(标准版)
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程承揽合同
编号：FS-DY-35144 工程承揽合同 委托单位(甲方)： 承揽单位(乙方)： 为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：______。 2.工程地点：______ 。 3.承包范围：参见合同附件之预算表。 4.工程承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式：
(1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料; (3)承包人包工、发包人包料。 5.施工图纸：双方施工图采取下列第____种方式提供： (1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份; (2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____元，由发包人支付(此费用不在工程价款内). 6.施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____内取得有关部门确认或者批准。 施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。 7.甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计圆整，大写金额：圆整(附报价清单)。 二、施工时间 工程期限日，时间自起至日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。 三、甲方工作
-----印刷品加工承揽合同范本
印刷品加工承揽合同范本 甲方：（定作方） ________________ 制品厂 乙方：（承揽方） ________________ 有限公司 经甲乙双方友好协商，就 纸箱 印刷事宜达成如下协议： 风险提示： 加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量 ，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定 明确仔细。 如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭 失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。 2、由甲方将 纸箱 印制品材料于 ___________ 年 ____ 月_日前交给乙方，并办理交接手续。 风险提示: 加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货 ，二是由承揽方送货到 双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。 为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。 第二条：交货时间 甲方于 ________ 年 月 日前向乙方提供印刷设计稿 ，如甲方未按时间向乙方提供设计 制作材料，乙方有权选择书面通知甲方 ，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延 合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。 风险提示： 运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费 低、运速快、货物安全到达。 注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具 ，由此造成的损失，应由哪 一方承担赔偿责任。 此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。 第三条：交货方式地点 交货方式： 交货地点： 第四条：付款结算方式及时间 本合同总金额为 元，甲方支付乙方合同总金额的 %，即 元，作为定金及 预付款，余款在乙方加工完成并交付之时 ，由甲方把余款一次性打到 有限公 司对公帐户，开户行 ,账号: 。 甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后 ，自行处理 加工承揽物（出售及另作他用）。 第五条：双方的权利和义务 1、 印件名称一：— 总价: _________ ; 2、 印件名称二： ___ 总价: _________ ； 3、 印件名称三：— 总价: _________ ； ,规格: ,规格: ,规格: ,规格: ,数量: ,数量: ,数量: ,数量: ，色数： ,单 价： ，色数： ,单价： ，色数： ,单价： ，色数： ,单价： 元整（小写¥ ________ 元。）