包电梯合同范本(通用20篇)

包电梯合同范本(通用20篇)

工程名称:

工程地点:

施工电梯使用单位(甲方):

施工电梯单位(乙方):

签订日期:年月日

施工电梯吊使用单位(以下称甲方):

施工电梯单位(以下称乙方):

甲方因工程建设需要,向乙方租用施工电梯,由乙方负责安装、维护、服务、拆卸,依据《_经济合同法》,在双方自愿平等的条件下,经友好

协商,达成如下协议,明确甲、乙双方的权力和义务,以供双方共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、租赁机械的名称、型号、数量、地点:

1、名称:施工电梯

2、型号:SC(D)200/200

3、数量:贰台

四、安装时间:甲方暂定于 20xx 年月日安装施工电梯,具体时间

以甲方向乙方协商好的时间为准。

五、施工电梯使用时间:自验收合格并实际交付使用开始,到实际停

止使用为止。在实际使用时间段内结算台班费用,以24小时为壹个台班。

六、台班费及附属费用:

1、施工电梯基础施工费用:由乙方负责提供可行的基础施工方案,

甲方负责施工及接地制作,费用归甲方负责。

2、施工电梯进出场费用:每台施工电梯¥元。

3、施工电梯的标准扶墙臂(3200-3800mm)、锚固、预埋件及其相应

的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。

4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。

5、施工电梯台班费按月租形式,每台月租费用:

¥元整/台。

6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。

7、如遇不可抗力的原因造成停机,免收台班费:例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用;春节放假期一个月乙方免收施工电梯

台班费用,如果超过一个月,超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台

班费用,另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。

七、付款形式:

1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用,甲方向乙方支付进出场

费用的50%计。

2、施工电梯台班费用,甲方每二个月结算一次,次月15日支付50%给乙方。

3、施工电梯结束使用后设备拆除前支付至租金的80%,施工电梯拆除后陆个月内,甲方向乙方支付剩余的费用。

八、甲方责任:

1、负责设备基础施工、制作。

2、提供安全、可靠的电源,并将电源引入设备电源箱。

3、积极配合升降机安装,拆除工作,保证进出场道路畅通,负责夜间施工照明。

4、提供设备料具用房。

5、承租过程中,确保机械辅件免遭丢失或损坏。

6、提供操作人员食宿条件,伙食费用由乙方承担。

7、甲方应及时支付合同价款内的各项费用,不拖欠,如不能及时支付,甲乙双方协商解决,但乙方不能停机影响生产进度。

8、乙方机组人员如无理刁难,甲方可通过乙方部门无条件辞退机组人员,如造成误工损失费用由乙方承担。

九、乙方责任:

1、向甲方提供市建委、市劳动安全部门检验合格的技术性能良好的施工电梯。

2、机械操作人员由乙方配备,保证持证随机上岗,密切配合工程施工,搞好优质服务,严格执行操作规程,遵守施工现场的安全管理规定。

3、每台施工电梯配备三名以上操作人员,实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制,确保施工电梯24小时/日有人服务;因乙方司机

迟到早退月累计6小时按租赁费日台班扣除,扣除依据按甲方现场主管部

门记录为准,且无需乙方机组人员签字确认;乙方操作人员必须服从甲方

的后勤管理,认真做好入场的各项登记,并自觉遵守甲方的各项管理制度,如有违者按甲方的各项罚款标准执行,罚款项在当月租赁费中扣除。

4、积极努力配合甲方施工,对工作不认真或服务态度差的操作人员,对不服从调度的机组人员,甲方有权提出更换,乙方在收到甲方的通知后,应在24小时内更换机组人员。

5、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料,并进

行书面交底,乙方制定各施工电梯基础施工方案,制定各施工电梯安装方案;制定各施工电梯的拆除方案。负责机械设备的进场安装、拆除,并向

上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料,甲方现场配合。

6、乙方安、拆机组人员,因违章操作,而造成的安全事故,其一切

直接和间接责任及损失由乙方负责。

7、乙方现场管理人员、维修人员及现场操作人员必须接受项目部管

理人员的指挥。

8、乙方必须常驻现场一名机械主管,协调所有施工电梯,否则按每

月每台500元扣除台班费用。

9、护墙臂预埋件由乙方负责安装、加固,甲方配合,由于预埋件移

位引起的责任在乙方。

十、违约责任:

由违约方负责。

十一、争议的解决事项:

甲、乙双方协商解决,解决不了的,应在工地所在辖区人民法院裁决。十二、其他约定事项:

1、施工电梯费用结算依据施工机械台班签认单,以工地施工负责人

签字为准。

2、故障维修时间由施工电梯机组组长上报,甲方核实。以核定时间

为准。

3、例行保养及维修,应提前三天通知甲方,以便甲方安排生产。

4、机械月租签认单每月底签认。

5、最后施工电梯月租台班费不足一个月,按天结算。

计算方法:(实际使用天数/30)某月租台班费用。

6、施工电梯护墙及顶升必须提前3天与甲方生产部门沟通,正常情

况下,护墙顶升时间不超一天。

十三、本合同未尽事宜,按《_经济合同法》的有关规定。

十四、本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份,签字及盖章后生效。十五、本合同施工电梯出场并付清款项后自动作废。

甲方盖章:乙方盖章:

日期:

甲方:

乙方:

关于甲方项目电梯向乙方订购施工,经双方协商达成以下协议:

一、甲方向乙方订购电梯的品牌名称为:数量为5台(伍台整)

方式,乙方对甲方订购的电梯机械、电气部分的组装件需提供厂牌、

型号、产地、规格、技术性能、名称及质量保证的明细,并对整梯配置装

修标准要详细说明,经甲方确认双方认可作为合同附件,以便监理单位的

监督,乙方安装的电梯必须保证运行过程中的平稳、无异响、无坠梯现象,整体运行噪音不得超出国家规定、标准和同类、同型号规格的其他产品的

标准,乙方电梯产品必须符合国家GB7588《电梯制造与安装安全规范》

中对产品质量的要求。每台电梯应具备一整套操作和维修手册(包括电路图)、装箱清单及相关的品质证书等整套技术资料。

三、付款方式和产品进场及安装时间:

1、合同签定后,甲方按合同总价向乙方支付20%的预付款,自乙方

收到预付款之日起,开始对甲方订购的电梯按双方约定的要求组织生产,

并保证生产和运送到甲方项目指定地点的期限不超过80天,电梯产品的

运输和安全保障由乙方负责,由于运输过程中产生的一切意外损失均由乙

方承担。

2、在乙方电梯生产完毕需运输前一周向甲方通报,若甲方施工现场

达到进场要求,则甲方再向乙方支付合同总款的35%款项,由乙方按本合

同第三条第一款约定的总时间期限运输到阳光〃爱丁堡项目指定地点。若

甲方还未具备电梯产品进场条件,则甲方按提货35%款项实际支付的时间

对乙方总时间期限进行顺延。

3、如甲方现场不具备按合同约定的电梯数量整体进场条件,如需分

批进场,甲方按需进场的电梯数量向乙方支付到此批次需进场电梯55%的

款项,对此因甲方原因造成乙方电梯进场及安装时间延误由甲方向乙方签

证顺延,并说明后续进场时间和安装时间,经双方确认与本合同具有同等效力。

4、货物经开箱验收合格后,由乙方指定的有资质的、合格安装人员进行安装,50天内完成安装验收并达到验收标准,在乙方开始对电梯井内固定支架和机房钢结构施工并施工完毕,甲方再向乙方支付进场电梯总款的5%款项,待电梯井内轨道矫正完毕,矫箱开始组装甲方再向乙方支付已进场电梯总金额的5%款项,依次类推,待乙方按合同约定的电梯数量全部安装完毕并经行业质检验收部门一次性验收合格并向甲方移交,甲方向乙方支付合同总款的10%款项,以上所有的报验费及其他向甲方移交前所发生的验收费用均由乙方承担。

5、剩余25%的款项,其中5%的款项留作保修金,自向甲方交付之日起对合同内电梯设备运行免费保修、保养30个月,保修金留至24个月,若乙方电梯及设备在24个月内运行过程中无任何质量问题,保修金到期一个月内由甲方向乙方支付完毕。20%的款项乙方要求购买甲方阳光〃爱丁堡项目内住宅房屋,房屋单价按甲方对市场的销售价,房屋楼层位置由乙方自行选定。待乙方选定房产后,双方另行签定补充协议。

四、保修、保养期限及售后服务和验收方式:乙方在按合同和双方认可的阶段性时间将合同内所有电梯安装完毕,并一次性验收合格,自向甲方交付之日起对合同内电梯设备运行免费保修、保养30个月,由乙方向甲方提供整梯保养说明,其中微机系统控制板在拾年内出现任何质量问题均由乙方免费更换,在保修、保养期内对易损坏件和其他定期更换的材料乙方需定期更换,在保修、保养期内乙方保修人员

保证在电梯设备出现故障时1小时内进入故障现场维修、保养,并且乙方保证按承诺书中所承诺的电梯保修、保养时间段标准要求履行保修、

保养责任。若乙方不能按约定时间进行维修、保养,处乙方每次每台

1000元违约金。乙方电梯设备在向甲方交付之日起3个月内不得超过3

次故障,一年内不得超过6次故障,按合同约定保修、保养期内不得超过10次故障(例如:电梯停运3小时以上的故障),按以上约定的时间维

修数量每超出一次,乙方相应增加对甲方电梯设备1个月的保修、保养期。在此合同签定前,乙方向甲方出具售后维修体系保修、保养的承诺书,例如:维修人员定岗、定员、编制及定期巡检,维修时间和应急措施,如何

对甲方人员进行标准化培训,经双方签章认可作为合同的附件内容,和合

同具同等效力。在乙方保修、保养期间如因电梯设备运行过程中发生的质

量问题造成人员伤亡和其他一切任何经济损失和造成的责任后果均由乙方

承担。因此,乙方必须对整梯办理完整的保险手续。在电梯安装完毕后由

乙方人员办理报验手续甲方配合,验收过程中的一切费用由乙方承担。乙

方安装的电梯设备必须经政府相关验收部门一次性验收合格,如因乙方设备、部件和安装标准造成二次验收或多次验收,每进行一次验收乙方向甲

方赔偿壹万元违约金。如按合同和阶段性经双方认可的总时间期限乙方达

不到向甲方交付使用的标准,每延误一天向甲方赔偿壹万元违约金,如因

甲方原因造成延期交付由甲方向乙方签证顺延。

五、进场配合及其他:

1、乙方电梯设备进场前需与甲方及甲方现场监理及土建施工方共同

对电梯设备进场后存放地点进行确定,乙方必须按确定后的地点进行存放,乙方电梯设备各部位配件必须按双方认可的附件中约定的产品名称、产地、材质、规格并附清单经甲方及现场监理人员的验收方可卸车,如因乙方产

品设备与附件清单不符造成退货影响工期造成的损失由乙方承担。

2、电梯设备进场发生的所有运输费、吊装费、人工费及设备进场后的未交付甲方使用前的保管责任及费用由乙方承担。

3、此合同签定后在预付款支付前甲方向乙方提供关于电梯井及机房的土建图纸,并经双方技术人员相互交底确认后,乙方开始组织电梯产品生产,电梯井内支架、轨道、机房内底座、吊架、轿箱底座支架、预埋件由乙方施工,材料费、人工费由乙方承担,乙方在安装施工过程中需用水、电产生的费用由乙方承担。为确保安全,乙方在电梯设备安装施工过程中必须严格按电梯设备安装的安全操作规范进行施工,并为施工人员购买人身保险,如乙方在电梯设备安装施工过程中发生人员伤亡事故造成的经济损失、责任和工期延误均由乙方承担一切责任和后果及损失。

六、违约责任:双方必须严格遵守本合同中各项条款和合同附件中约定的内容,如有违反按各项条款执行,此合同签定后任何一方(除电梯质量问题外)不得无故解约,如其中一方无故解约需向对方支付合同总价款的30%的违约金。

七、甲方按合同付款方式向乙方支付款项前,乙方必须先向甲方开具收款发票及收款收据,此合同必须由乙方代理的电梯生产厂家盖章担保,经甲、乙及乙方代理电梯厂家签章后生效。此合同及附件一式捌份,甲方肆份,乙方、乙方代理电梯厂家各贰份,本合同自甲乙双方及乙方代理电梯厂家签章之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章):

单位地址:单位地址:

电梯厂家(乙方担保方):

单位地址:

签署地点:

甲方:__________

乙方:__________

根据《_民法典》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商,就

______________________________电梯维修事宜达成以下协议:

__________

具体条款:__________

一、维修数量与施工期限:__________

1、工程名称:__________

2、维修数量:__________

3、施工日期:__________

二、费用与结算方式:__________

1、__________电梯维修工程费用共计:__________人民币

__________元(大写金额:____________________),由甲方向乙方支付。乙方向甲方提供合法票据。

2、结算方式:__________

自公共维修基金电梯专项维修款划拨甲方账户到账之日起十日内,甲方向乙方支付工程款:__________人民币__________元。

(大写金额:____________________)。

电梯维修工程完工后,经北京市质量监督局验收合格,并获得电梯检

测合格报告及年检合格证后十日内,甲方向乙方支付工程款:__________

人民币__________元整(大写金额:____________________)。

质量保证金:__________人民币__________元整(大写金额:

____________________)。自北京市质量监督局验收合格之日起贰年后,

且期间未出现任何质量问题,十日之内由甲方向乙方支付质量保证金。

三、甲、乙双方责任:

甲方责任:

1、甲方需向乙方提供__________电梯井道布置图和随机文件,用于

乙方维修过程中做技术资料参考。

2、协助维护维修现场秩序,以保证顺利施工。

3、提供现场施工用电电源及接地系统。

4、认真履行合同,对工作任务的完成情况和工作质量进行监督检查。乙方责任:

1、乙方需妥善保管甲方提供的电梯井道布置图和其他文件资料,合

同期满后交还甲方,并办理资料移交手续。

2、负责组织专业人员按照投标预算列项内容,对__________电梯进

行全面维修工作。按技术监督局检验要求及公司质量标准维修,以确保工

程质量。

3、电梯维修工程所需的材料、配件和工具等由乙方全部承担。

4、认真执行国家有关施工现场管理规定和施工规范及安全操作规程。承担因乙方原因造成公共财产及人身伤害等法律责任。

5、维修施工现场进行安全标识、架设安全防护措施,确保安全,做

到文明施工。

6、__________电梯维修工程中所有更换的材料、配件等由乙方负责

质量保修,自北京市质量监督局验收合格之日起保修贰年。质保期内出现

问题均由乙方负责进行更换。

7、遵守甲方物业管理规定,合理安排电梯维修作业时间,确保不影

响业主正常使用。

8、维修完成后,负责办理并取得北京市质量监督局验收合格报告及

年检合格证。验收与报检费用由乙方负责。

9、维修完工后,乙方需向甲方提供维修过程中更换、使用的材料及

配件清单等技术资料。

10、向甲方提供企业资质证明、证照以及质量技术监督局核发的有关

电梯安全修理许可证复印件,电梯维修工上岗证复印件。

11、在合同期内,由乙方原因发生任何影响甲、乙双方工作人员及乘

客的人身、设备安全等情况时,由乙方承担责任。

12、出具电梯维修承诺书。

四、其他约定责任:

1、如遇不可抗力本合同自动终止,合同未履行部分双方协商解决。

2、乙方未能按合同要求履行本合同时,或乙方工作质量未达到合同

规定时,甲方应有权要求乙方在约定期限内改进工作。

3、合同未尽事宜,由双方协商解决。

五、违约责任:

甲、乙双方应严格按合同条款履行各自的责任和义务,否则违约造成

的一切后果和经济损失,均由违约方承担。

六、争议的解决方式:

甲、乙双方在合同执行过程中如有争议,双方应按合同条款分清责任,本着友好协商原则,及时协商解决,协商不成时,合同双方的任何一方均

可在合同签订地点提起诉讼。

七、合同生效:__________

本合同及其附件经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

本合同壹式肆份,双方各执贰份。

甲方:__________(盖章)__________

乙方:__________(盖章)__________

授权代表:__________授权代表:__________

签订日期:__________签订日期:__________

甲方:

乙方:

一、受甲方委托,乙方为其安装以下1个项目共2台电梯:

项目1

项目2

二、安装周期

经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进

点开工至交付试运行:项目1总工期为10天;项目2总工期为20天。

三、付款方式(按项目分批付款)

1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额

的30%。

2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调

试后再支付10%

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。

四、安装施工中双方的责任与费用分担

1、乙方责任:

(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;

(2)提供电焊氧割设备;

(3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所

进行的安装工程验收工作;

(4)负责所需的施工工具;

(5)遵守施工现场的有关制度;

(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;

(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗;

(8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通;

(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。

(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。

2、甲方责任:

(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;

(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;

(3)负责电梯相关土建需整改项目;

(4)负责电梯验收相关资料及费用;

(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。

五、违约和赔偿

按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。

乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。

六、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字即生效。甲方:

经办人:

日期:

乙方:

经办人:

日期:

合同编号:

需方:(以下简称甲方)

供方:(以下简称乙方)

根据《_合同法》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方销售并安装电梯事宜,双方自愿达成如下协议,以资双方共同遵守。

第三条质量和验收标准

电梯制造与安装完全符合:GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-93《电梯安装验收规范》、GBT10058-97《电梯术语条件》、GBT10058-97电梯试验方法等国家标准。

电梯技术规格参数及装饰、电梯功能配置符合合同附件约定。

所有安全不见完全符合国家标准,生产、检测、安装、检查等均按照_373号令《特种设备安全监察条例》执行。

电梯控制系统、曳引系统、门机系统采用富士电器元件,其性能可超过60万次无故障。

第四条供货与安装调试

交货日期:20xx年月日,

安装工期:乙方安装电梯完工时间不迟于20xx年3月日前。

交货地点:

乙方在签订本合同时,应向甲方提供生产许可证、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件;并由国家特种设备检验检测机构检测。乙方电梯安装完毕后,应由国家特种设备检验检测机构予以检验,以上所有检测及相关费用由乙方承担。

货到工地,由乙方负责卸货并承担因此产生的各项费用。

本合同产品的包装由乙方负责,费用由乙方支付,按适合铁路、海运或汽车的条件设计。

第五条双方责任

甲方责任

负责电梯井道的土建工作(包括:门套、招唤盒、机房引座、缓冲器座等的混凝土灌注)及提供现场安装使用的少量土建材料(包括水泥、沙石、钢筋),以上材料费用由乙方承担,据实结算。负责电梯安装后的修补土建余尾工程。

提供施工用电,电费由乙方承担,把电力电源线(三相五线380V)接到电梯机房,提供防火装置(泡沫及1211灭火筒一个,完工后归还)

乙方责任

负责电梯的安装及调试。

给予甲方电梯井道土建技术指导,监督其施工。并在质量范围内协助

甲方解决特殊的技术问题,办理电梯的报装、报检手续,并取得检验合格证。

负责到当地特种设备安全监管部门办理电梯的报装、报检手续,在电

梯安装完工经安装单位检验员验收合格后应报国家特种设备检验检测部门

检验,检验费用由乙方承担。

提交生产、运输、安装、调试计划,并接受甲方监督。

遵守施工现场安全管理制度,落实现场安全防护措施,承担因安全事

故所致的各项法律责任。

第六条付款方式及期限

本合同生效后内,甲方向乙方预付设备款人民

币整(¥元)。

自乙方设备安装调试完毕,甲方向乙方支付合同金额的%即人民币圆

整(¥.00元)

自乙方安装设备经国家特种设备安全监管部门验收合格后_____内,

甲方向乙方支付合同金额的%即人民币:____________圆整(¥.00元)__。

甲方留设备款的%即人民币圆整(¥.00元)作为质保金,自乙方安

装电梯经特种设备安全监管部门验收合格之日起满一年起无质量事故,甲

方在上述期满之日起日内向乙方无息支付该款项。

第七条工程验收

乙方安装设备竣工后,乙方向甲方签发《竣工验收通知书》,根据本

合同第四条款向国家特种设备安全监管部门报检。验收中如发现不合格之

由甲方限期乙方整改并承担整改费用,如因此延误甲方整体工程进度,乙方应向甲方支付违约金人民币圆整(¥.00元)

第八条保修期限及条件

乙方对所供电梯设备免费维修两年,终身维护,一年内出现非人为质

量问题,整机包换。免费维修期从乙方安装的电梯设备经国家特种设备安

全监管部门验收合格之日起计算。在免费维修期间,乙方承担电梯设备各

项维修支出,免费维修期满后,乙方承担保修义务只收取材料成本费。电

梯维护保养由甲、乙双方另行订立电梯维护保养合同。

第九条违约责任

甲方逾期未付清全部款项的,电梯的所有权归供方,乙方有权不交付

电梯给甲方使用。

乙方不能如期向甲方交付电梯,应按照每逾期一日,向甲方支付违约

金人民币_________整(¥.00元)。

乙方不能按期完成电梯的安装调试,每逾期一日,向甲方支付违约金

人民币________整(¥.00元)。

乙方所供电梯不符合本合同约定质量标准以及在安装完毕后产生质量

事故,由此产生的各项法律责任均由乙方承担。

本合同其他条款对违约责任有约定的,从其约定。

第十条合同附件

附件一产品技术参数及要求。

附件二电梯基本功能及主要部分(进口)配件。

合同附件是本合同的组成部分。

第十一条特别约定

由于电梯是根据甲方要求及土建情况面设计、制造的专用产品,一旦发生产品逾期提货或取消合同,都会给双方造成损失。因此,请甲方密切关注合同的供货期,如有异常情况不能按期提货(包括推迟基建期、暂缓基建期、停止基建期),请及时于合同供货前以口头或书面形式向乙方通报,由甲方另行指定交付安装日期。

本合同一式4份,每份9页,双方各执2份。

甲方

单位名称:

公章:

法定代表或授

权代理人签章:

签定日期:

单位地址:

电话:

开户银行:

包电梯合同范本(通用20篇)

包电梯合同范本(通用20篇) 工程名称: 工程地点: 施工电梯使用单位(甲方): 施工电梯单位(乙方): 签订日期:年月日 施工电梯吊使用单位(以下称甲方): 施工电梯单位(以下称乙方): 甲方因工程建设需要,向乙方租用施工电梯,由乙方负责安装、维护、服务、拆卸,依据《_经济合同法》,在双方自愿平等的条件下,经友好 协商,达成如下协议,明确甲、乙双方的权力和义务,以供双方共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、租赁机械的名称、型号、数量、地点: 1、名称:施工电梯 2、型号:SC(D)200/200 3、数量:贰台 四、安装时间:甲方暂定于 20xx 年月日安装施工电梯,具体时间 以甲方向乙方协商好的时间为准。

五、施工电梯使用时间:自验收合格并实际交付使用开始,到实际停 止使用为止。在实际使用时间段内结算台班费用,以24小时为壹个台班。 六、台班费及附属费用: 1、施工电梯基础施工费用:由乙方负责提供可行的基础施工方案, 甲方负责施工及接地制作,费用归甲方负责。 2、施工电梯进出场费用:每台施工电梯¥元。 3、施工电梯的标准扶墙臂(3200-3800mm)、锚固、预埋件及其相应 的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。 4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。 5、施工电梯台班费按月租形式,每台月租费用: ¥元整/台。 6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。 7、如遇不可抗力的原因造成停机,免收台班费:例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用;春节放假期一个月乙方免收施工电梯 台班费用,如果超过一个月,超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台 班费用,另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。 七、付款形式: 1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用,甲方向乙方支付进出场 费用的50%计。 2、施工电梯台班费用,甲方每二个月结算一次,次月15日支付50%给乙方。

电梯使用合同范本(推荐9篇)

电梯使用合同范本(推荐9篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

施工电梯租赁合同范本5篇

施工电梯租赁合同范本5篇 施工电梯租赁合同范本1 承租单位:(简称甲方)出租单位:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确承租方与出租方的权利与义务,经双方协商一致签订本合同。 第一条租赁施工电梯型号及附件、名称、数量 1、电梯型号SC200/200型,数量台;高度满足工地要求; 2、工程名称: 3、施工地点: 第二条租赁期限 进场时间:预计年月日 第三条租金计算办法及交纳期限 1、电梯预计适用于期限个月,不足个月按个月计算,租金为元/月/台(本租金为不含税价格,如甲方需开具发票,税金须另外支付8.5%),租期不满一个月时,按实际天数计算(按天计算:月租金/30__天数)。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。 2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括:设备进出场的运输及装卸;设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用;如因工地无实施许可证,电梯在安装及使用过 程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责,(本价格为不含税价格,如甲方需开具发票,税金须另外支付8.5%)。

3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、甲方生产不当,造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工),费用由甲方照常支付,每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周,乙方有权停止电梯作业,所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。 4、电梯报停时,甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间,如甲方施工现场不具备拆机出场条件时,应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机,则停机期间租金照计。 5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后,乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。 第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任 一、甲方责任: 1、负责制作电梯基础,确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘(应满足附墙架受力要求)长度为2.9米至3.5米。如超出此距离,则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件,装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆,如无塔吊配合,装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍物以保证电梯安全顺利出场。 2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全责任)及索要经济损失的赔偿。 3、负责配备电梯专用配电箱,将电源引至设备电梯总箱(设备所需的电费由甲方负责),并负责埋设接地线两处,接地电阻不大于4欧姆,在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线,如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负

电梯合同模板(通用10篇)

电梯合同模板(通用10篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

电梯租赁合同范本(精选5篇)

电梯租赁合同范本 电梯租赁合同范本 电梯租赁合同范本(精选5篇) 随着时间的推移,我们用到合同的地方越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编帮大家整理的电梯租赁合同范本(精选5篇),欢迎大家分享。 电梯租赁合同1 出租方(以下简称甲方):__________ 承租方(以下简称乙方):__________ 乙方因垂直运输的需要,甲方愿意向乙方出租下述施工电梯设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲乙双方共同遵守执行。 一、设备概况 ____________________________________ 二、租赁设备的所有权 1、在租赁期间,合同附件(发货单)所列租赁设备及配套件的所有权属于甲方。乙方对租赁设备只有使用权,没有所有权。 2、未经甲方授权,乙方不得将租赁设备转租、抵押、质押等。 三、租金的计算和支付 1、安装调试完毕经双方技术人员共同验收并移交手续后,设备进场由乙方向甲方做书面证明,进场日起开始计算租金。 2、租赁期满,乙方将完好的设备交给甲方并结清所有租赁费及相关费用,甲方办理退场手续,并及时拆出设备。若乙方未能结清租赁费,甲方有权不撤出设备,并租赁费照常。 3、设备租金按月收缴,不足一月,按天数计算。 4、设备租赁费用的支付:每__________月__________日至__________日内支付上月租赁费。 四、租赁设备进出场、验收和费用

租赁设备的出场费元由乙方承担,并在设备出场拆卸前一次性支付给甲方。 五、租赁设备的使用、维修、保养和费用 1、乙方在使用租赁设备期间,租赁设备任何部件、任何装舲出现故障应当及时通知甲方,并进行处理,或委托乙方处理,不得带病作业,若因设备在正常使用状态下出现的故障其修复费用由甲方负责;因乙方违规操作或因供电等乙方的原因素导致的租赁设备发生故障及造成的损失均由乙方负责。 2、租赁设备操作人员由乙方配备,甲方可以推荐,必须持证上岗,熟练操作,严格遵守操作规程,若因违章作业造成损害的,由乙方承担全部责任。设备操作人员的工资费用由乙方结算,不含在甲方租赁费内。 六、违约责任 1、乙方延迟支付租金时,按日3‰向甲方支付违约金;如付款后继续租用,合同照常生效。 2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反约定,向对方偿本合同总金额10%的违约金。 3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任一条款时,甲方有权采取下列措施: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的相关损失。 (2)终止本合同,收回或要求归还租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的相关损失。 七、未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。本协议壹式肆份,双方签字盖章后生效。 甲方:__________(盖章) 乙方:__________(盖章) __________年__________月__________日 电梯租赁合同2 承租方:__________(以下简称甲方)

电梯维保分包合同(通用5篇)

电梯维保分包合同(通用5篇) 电梯维保分包合同篇一 一、磋商邀请: 启东市北新镇人民政府就启东市北新镇安置小区新水湾电梯维保项目进行竞争性磋商,欢迎具备《政府采购法》第22条的规定、具有相应服务能力及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与磋商(不接受联合体投标)。 二、供应商须知: (一)磋商文件的阅读 供应商应详细阅读磋商文件的全部内容,供应商对磋商文件有疑问或异议的,必须在本磋商文件发布之日起五个日历天内以书面形式向采购人提出。 (二)磋商文件的修改 2.补充文件将作为磋商文件的组成部分,对所有供应商有约束力。 (三)磋商响应文件的密封、签署、提交 1.磋商响应文件必须提供1份正本2份副本。 2.磋商响应文件由供应商的法定代表人或授权委托人提交; 3.磋商响应文件均需采用a4纸(图纸等除外)打印并装订成册,不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)装订,并应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处,以正本为准。 4.供应商的磋商响应文件分三包密封,一包资格、资信证明文件、一包商务技术标、一包价格标(每包内含相应文件正副本);投标人必须将资格、资信证明文件,商务技术标,价格标分开封装。 5.供应商应在磋商响应文件密封袋上标明:采购人名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称(如:“资格、资信证明文件”、“商务技术标”、“价格标”)。 6.所有磋商响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。 7.如果供应商未按上述要求装订密封及加写标记,将作无效磋商响应文件处理。

(四)磋商响应文件的盖章要求 1.磋商响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。 2.磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删,修改处应由供应商加盖供应商的印章。 3. 投标文件均需打印并装订成册,签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认,如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标人应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”,正本和副本如有不一致之处,以正本为准。 (五)磋商响应文件提交的截止时间 1.供应商应于磋商文件中规定的投标截止时间前将磋商响应文件送至指定的投标地点,在规定的投标截止时间以后提交的磋商响应文件,将被拒收。 2.如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的(不含三个),采购人将依法重新组织采购。 3.采购人推迟投标截止时间,采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。 (六)磋商响应文件的修改和撤回 供应商在投标截止时间前,可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回,供应商必须将修改磋商响应文件的书面材料并密封后提交给采购代理机构,同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样。采购人或采购代理机构可以予以接收,但不退换磋商响应文件。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后,作为磋商响应文件的组成部分。 三、供应商应当提交的资格审查文件: 1.磋商响应承诺书(按照磋商文件第二部分附件一格式填写); 3.法定代表人身份证复印件(无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料); 4.有效的营业执照副本复印件; 5.有效的资质证书复印件;

电梯安装工程合同范本(完整版)

电梯安装工程合同 发包人: 承包人: 根据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》等相关法律规定,甲乙双方通过友好协商,为明确双方的权利义务及责任,就发包人委托承包人完成电梯的安装、报装、报检等相关事宜达成一致,订立如下合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、电梯设备设备型号、数量: 二、工程价款及付款方式 1、本工程总价人民币元整(大写:元整) 注:上述费用已包含全部电梯设备安装及辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费等承包人为履行本合同所需的全部费用,除此以外发包人不再另行支付其他任何费用。 2、本工程付款方式如下: (1)电梯到货并满足现场满足安装条件后个工作日内,发包人向承包人支付电梯安装费总价的 %; (2)电梯安装完毕且检验合格后个工作日内,发包人向承包人支付当批次电梯安装费总价的 % 。 以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,承包人应向发包人递交情况报告,发包人支付约定款项的期限自收到请款报告之

日起算。同时,发包人向承包人支付货款前,承包人应向发包人开具足额发票,否则发包人有权顺延付款时间。 三、电梯安装调试适用的标准及规范 (1)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 (2)《电梯安装验收规范》GB10060-2003 (3)《电梯工程质量验收规范》GB50310-2002 (4)《电梯试验方法》GB/T10059-1997 (5)《电梯技术条件》GB/T10058-1997 (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准 (7)有更高标准版本的按高标准执行 四、安装资格保证 根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,承包人应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。 五、安装工期 1、安装工期为日历天,自发包人书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件: (1)货到工地经甲乙双方共同完成验货; (2)发包人已经按承包人要求完成井道整改; (3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》GB50310-2002进行井道交接; (4)具备承包人进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件; (5)发包人按本合同约定支付了相应款项。 如非承包人的原因,使承包人无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),承包人对所造成的延期

电梯安装工程承包合同范本

电梯安装工程承包合同 电梯安装工程承包合同范本 在人民愈发重视法律的社会中,合同的用途越来越广泛,它可以保护民事法律关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家整理的电梯安装工程承包合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。电梯安装工程承包合同1 甲方: 地址: 乙方: 地址: 甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。 一、项目概况 1、工程项目名称:。 2、安装地点:。 3、设备名称:施工升降机。 4、设备型号、规格:。 5、设备制造单位:。 6、安装总高度:米。 二、承包方式; 由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。 三、承包费用 1、安装的费用为每台整)安装到米(含人工费及检测费等费用)。 2、附着费用为每道 / 元整。 四、付款方式 第一次安装完毕现场验收后预付元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为元整。 五、甲方责任

1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。 2、按合同所规定时间付款。 3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。 4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。 5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。 六、乙方义务 1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。 2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括: (1)工程概况 (2)作业前准备 (3)安装施工方法和步骤 (4)安全技术措施 (5)其他有关内容 3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。 4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。 5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。 6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。 7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员

电梯采购合同范本4篇

电梯采购合同范本4篇 电梯采购合同范本篇1 甲方(买方): 乙方(卖方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就甲方向乙方采购__产品事宜,经甲乙双方友好协商一致,作出如下约定:一、采购产品内容与价格 采购产品内容与价格如下表: 合同编号: 以上价格已含产品包装费。 二、付款金额与方式: 1.付款金额:甲方向乙方支付总货款为人民币元(大写:人民币元整)。其中:甲方对乙方所提供全部货物验收合格,系统完成调试、运行正常验收合格且乙方向甲方提供与总货款数额相符的发票后的__个工作日内,甲方向乙方支付总货款的%,即人民币元(大写:人民币整);余下总货款的%作为质保金,即人民币元(大写:人民币整),在保修期满且乙方已按本合同第五条完全履行保修义务后30个工作日内由甲方向乙方支付。 2.甲方付款若逾期,应向乙方支付违约金,日违约金为逾期款总额的0.5%。 3.付款方式:银行转账。 乙方户名:账号:开户行: 三、运输条款: 1.运输方式为(CIF、FOB等__市/县)。 2.交货时间和交货地点:年月日前全部供货完毕(交货地点:__市__区__仓库)。 3.因乙方逾期到货给甲方造成的损失,由乙方承担,甲方先行支付的,有权向乙方追偿。 4.甲方应在收到到货通知后三个工作日内签收货物,并将“收货回执”回传确认通知乙方。

四、验收条款: 1.验收依照乙方产品出厂标准和安装标准,甲方应在安装完成本合同项下所有货物,并在该批货物全部正常工作后五个工作日内将验收意见通知乙方,如超过五个工作日未向乙方提出验收不合格意见的,视为验收合格。 2.甲方提供的验收合格意见,不作为乙方在保修期内免除对其所提供产品履行保修义务的理由。 五、技术条款: 7.色温:4500-6500K;8.兼容PLC智能控制系统。 六、保修条款: 1.保修期自本合同生效之日开始,至本合同项下货物全部安装完成后第五年(含第五年)止。 2.在保修期内,乙方所提供产品之技术参数不应低于本合同第五条约定之技术参数,否则甲方有权要求乙方维修/更换产品,因维修/更换产品所产生的费用由乙方承担。 3.乙方在保修期内收到甲方提出的维修/更换产品要求的,应在收到甲方要求之日起三个工作日内对其产品进行维修/更换工作,若因乙方迟延或拒绝对其产品进行维修/更换而造成甲方或第三方损失的,乙方对其损失承担全部责任,甲方对该损失先行赔付的,有权向乙方追偿。 4.若乙方拒绝维修/更换产品或经乙方两次维修/更换产品后该产品仍无法达到技术参数要求的,甲方有权自行或聘请第三方维修/更换该产品,且维修/更换该产品所产生的费用由乙方承担,若甲方先行垫付的,该费用可先从质保金中扣除,超出质保金数额的,甲方有权向乙方追偿。 七、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决,协商不成的,向甲方所在地人民法院提起诉讼。 八、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方:乙方:代表人:代表人: 日期: 电梯采购合同范本篇2

安装电梯工程外包合同

安装电梯工程外包合同 本页是关于安装电梯工程外包合同的范本,本篇内容里,针对安装电梯工程外包合同做了肯定整理修编,一起来看一下。 安装电梯工程外包合同 合同编号:_________________ 甲方: _________________________________________ ____ 乙方: _________________________________________ ____ 依据《民法典》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利义务,经双方协商全都,订立本合同。 一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工 程费用: 二、工程质量标准:本合同工程质量标准执 行《电梯安装验收规范(GB10060-93)》。 三、安装地点:________省______市 (县)________区_______________________。 四、安装工期: 1.甲方供应井道日期:________年______日 前,逾期供应井道应提前个月书面通知乙方,完 工期限顺延。 2.安装工期:甲方供应合格井道及货到地盘 之日起_______天完工。完工时必需供应有关部 门的验收合格证明文件。 3.如遇停电或甲方缘由造成停工的,完工期 限顺延。 4.甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。 五、付款方式和期限: 1.付款方式:甲方以___________方式按本 条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付 款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传 真给经办人)。 2.付款条件:甲方于提货时向乙方支付本合 同总价的______%即___________元。双方验收 合格后______天内,甲方供应有关资料,由乙方 向当地政府主管部门申报验收,在当地政府主管 部门验收合格,乙方将办理好的“电梯准用证” 交给甲方之日起_____天内,甲方支付

电梯租赁合同范本

电梯租赁合同范本

电梯租赁合同范本

电梯租赁合同范本 【篇一:电梯租赁合同样本】 施 工 承租方(甲方): 出租方(乙方): 安装单位: 方因工程施工需要, 升降机租赁合同拟租乙方的施工升降机,为明确各方的权甲 利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,结合市场行情,经双方协商签定本合同,以资共同遵守。 一、租赁施工升降机规格型号及租金。 二、升降机使用地点、租赁期限及设备准备 1.使用地点: 2.租赁期限:合同工期暂定个月,从乙方安装调试合格并取得 检验合格准用证、甲方起用通知日至甲方通知机停之日止,按照实际使用时间计算。中途因甲方原因停工待料、停电、民工罢工和休假(春节25天不计租金)等造成升降机短暂停置,其费用仍由甲方承担,甲方不得因此扣减其租赁费。 3.设备准备:乙方接甲方通知后提供升降机预埋螺栓,并安排技术人员配合甲方制作升降机基础,并按甲方计划提供升降机整机和备案、

报装的一切资料。本工程拟定进场时间2014 年6 月2日(各楼栋以甲方实际通知时间为准)。 三、合同价款拨付及结算方式: 以月租方式租赁,升降机移交甲方使用后,甲方每月25日前支付乙方上月的租赁费。升降机使用时间不足一个月,租赁费按实际天数计算, 每天/每台升降机租金为元,工程完工升降机拆除后30天内结清全部租赁费用。合同签定,设备进场安装调试完成交甲方正常使用后30天支付进出场费元。租赁费为不含税金额,如甲方要求税票另增加8%税金。 四、甲方的权利和职责 1.在设备租赁期内,甲方享有设备的使用权。不经乙方书面允许, 甲方不得在设备上增加或拆除部件、迁移安装地点,不得擅自转租、变卖或赠送他人。 2.甲方负责设备基础的设计及施工,作好施工隐蔽记录及质量记 录,并组织基础验收工作,确保设备基础达到设计要求。 3.在升降机进出场和安装拆除期间,甲方须提供良好的场地、空间、 电源等现场条件。为乙方升降机安装、升节、降节、拆卸等工作提供场地条件和必要的配合、协助。工程完工后升降机报停,甲方必须保证该台设备及时顺利的退场。(报停后15天内)若因甲方原因造成升降机不能及时退场,停工期间损失由甲方承担。 4.甲方无偿提供升降机正常运转所需电力,并按三相五线制为乙方 升降机单独设置配电箱(设置)单独回路,将电源线接至升降机吊笼旁1米处乙方三级配电箱处。 5.甲方负责为升降机加节、附墙和润滑、保养合理安排时间。加节

采购电梯合同范本(精选5篇)

采购电梯合同范本(精选5篇) 采购电梯合同范本第1篇供方:简称甲方________________________________ 需方:简称乙方________________________________ 本合同甲乙双方根据国家经济合同法及有关规定,双方经协商达成如下协议,双方严格执行,共同遵守。 一、租赁设备名称: 甲方提供设备施工升降机型号____________金额_________元,施工升降机数量_______台、月租金__________元,计费标准按月为单位,不足一个月的按整月收费。 二、乙方在签订合同后当时内必须向甲方付每台的所租押金__________,设备进场费___________。押金不动。乙方必须结算本月租金。如乙方不按时交付租金,加收月租金的20%的滞纳金,甲方并有权停止乙方使用。 三、乙方在使用机械设备过程中,电器部分、机械部分损坏及工伤事故由乙方负责,如租物丢失损坏,乙方必须按原价赔偿。 四、乙方按租物全部归还,甲方按租金修理费及其他费用扣除后,剩余押金3日内一次付清甲方(按押金收据为准)。 五、检测费用由乙方负责,甲方负责升降机的安装拆卸及来回运输费费用,其他费用乙方负责。 六、租用日期从______年____月____日至______年____月____日,如乙方需要延期使用,要提前告知甲方,在续签合同即可(租用日期以甲方安装完成,调试合格后交乙方使用为准,结束日间为乙方实际报停为准)。 七、如单方违约赔偿对方的经济损失,出现纠纷双方应协商解决,否则向供方所签合同当地法院起诉。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字,乙方交押金后生效。 八、本合同到期后,乙方不续订合同,又不返还租赁设备,超期天数,甲方按原租金的双倍收取租金,并有权解除合同,收回设备,一切产生不必要的费用全部由乙方承担。 九、如因乙方与第三方发生债务、经济方面的任何纠纷,造成设备报停用设备拆运受阻,设备运不回来,甲方照收租金,因乙方资金跟不上等任何原因停工租金照收。 十、在租赁过程中,如遇春节可以报停,期限1月,其余不可报停,本设备除春节外,不可报停。 十一、原双方合作共赢,遵照合同,按章办事,合作愉快。 甲方: 乙方: 担保方法人代表: 地址: 电话: 法人代表: 地址: 电话: 签约日期: 采购电梯合同范本第2篇甲方:________ 乙方:________ 为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。 一、服务范围: 甲方委托乙方对安装于下述范围的电梯及机房设备(以下简称设备)实施保养服务。 1、设备位臵:________

电梯安装工程承包合同范本

电梯安装工程承包合同范本

5。2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用.甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内. 5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。 第六条、付款方式 6。1付款方式:甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。 乙方银行帐号为: 开户银行: 银行帐号: 6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥元(人民币元),于支付。 6。3除预付款外,其他款项按以下第种方式支付: a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(¥元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥元).安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。 b。 6。4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。 6.5 甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。 第七条、甲方责任 7.1甲方任命为甲方代表.

电梯采购安装合同范本

电梯采购安装合同范文(一) 甲方: 乙方: 鉴于 乙方作为一家合法的电梯生产企业,承诺在合同签订生效后至合同终止前期间内,乙方保证合法经营,持续取得电梯生产资格和电梯安装资格。经与甲方协商后,签订本合同。 本合同甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等相关法律法规的规定,本着自愿、平等、诚实信用、公平的原则,经过友好协商后签订本合同。合同条款如下: 一、采购电梯及采购数量 甲方向乙方采购生产的部,电梯规格及单价数量见下表,电梯规格参数及组件、部件详见《电梯规格参数及组件、部件一览表》。《电梯规格参数及组件、部件一览表》载明的物件为主要组件,并不解释为对购买电梯的组件的完整表述,有遗漏的部分,乙方将按照满足一部正常运转电梯需配备的组件、部件标准,提供其他未载明的组件、部件,且该等其他未载明的组件、部件价款已经包含在价款中。 二、电梯价格

甲方向乙方采购电梯的单价包括设计费、生产费、安装费、调试费、检验检测费、校验费、材料费、安全措施费、包装费、装卸费、运输费、保险费、保管费、仓储费、税金、赶工费等费用。甲方除支付合同载明的价款给乙方外,无须另行承担其他费用或支持。 三、价款支付方式及期限 1、本合同签订后____日内,甲方向乙方支付总价的____%作为预付款。 2、开箱验收合格后____日内,甲方再向乙方支付总价的____%。 3、在电梯安装调试综合验收合格后____日内,甲方再向乙方支付总价的 ____%。 4、在电梯安装调试综合验收合格,且乙方移交完毕所有约定资料后的____日内,甲方再向乙方支付总价的____%。 5、双方约定,甲方预留总价的____%作为保修期间的履约保证金,在乙方按照约定履行保修义务,保修期满后的____日内支付乙方。 6、甲方付款的同时,乙方向甲方出具等额合法发票。 四、电梯质量 1、电梯的设计、生产、安装、验收、维修符合下列标准 (1)电梯制造与安装安全规范 GB7588-____;

电梯安装合同范本(精选11篇)

电梯安装合同范本(精选11篇) 电梯安装合同范本(精选11篇) 在人们越来越相信法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的电梯安装合同范本(精选11篇),希望能够帮助到大家。 电梯安装合同篇1 甲方:____________建设(集团)有限公司 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全事故发生,为明确双方责任,经甲、乙双方协定,特签订本协议书:重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部 一、安全目标: 杜绝一切安全事故发生,确保电梯安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方发现后有权令其停工整顿。 6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议,甲方认真接受,并尽快采取措施。 三、乙方责任: 1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例,严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规

章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。 5.电梯井道移交乙方后,井道的安全管理由乙方负全部责任,乙方必须安排安全管理人员对井道防护,作业环境进行全面跟踪巡查。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是其他人员,由乙方负全部责任。 7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故,由乙方负责全部责任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日 电梯安装合同篇2 甲方:(雇主) 地址: 联系电话: 乙方:(雇员) 地址: 联系电话: 受甲方委托,乙方为其安装电梯_______台,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。

电梯采购合同范本(精选5篇)

电梯采购合同范本(精选5篇) 电梯采购篇1 发包方: (甲方) 承包方: (乙方) 甲、乙双方根据采购项目的招标结果,甲方接受乙方为本项目____________________所做的投标文件,乙方必须完全按中标中约定履行义务。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。 一、设备内容 1.1 设备名称: 1.2 型号规格: 1.3 技术参数: 1.4 数量(单位): 二、项目工程内容 2.1设备采购 2.2设备安装工程 三、合同金额 3.1 本合同项目金额为总承包价(大写):______________元(¥_________元)人民币。该价格包括: 1、投标的设备总价; 2、设备的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试及法定验收检测合格所需的各种费用; 3、安装过程所涉及的其它费用(含起重机械使用费、墙体地板开凿、补洞及修复等); 4、必要的保险费用和各项税金。 四、技术资料 4.1 甲方向乙方提供安装设备所需的有关技术资料。 4.2 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供采购设备的详细技术资料。 4.3 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或

任何合同条文、规范、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 五、知识产权 5.1 乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 六、无产权瑕疵条款 6.1 乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交设备有产权瑕疵的,视为乙方违约。 七、履约保证金 7.1 在签定正式合同后直接转为本合同的履约保证金。 7.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。 7.3履约保证金在采购的设备到达指定地点并初验合格之日起五个工作日内退还给乙方(无息)。 八、质保期和质保金 8.1 质保期内,乙方对设备提供免费维修服务。 8.2 质保金为:合同价款的5%。 8.3如质保期内乙方提供的设备经验收无质量问题,在质保期满后甲方接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。 九、交货期、交货方式、交货地点及交货时间 9.1 交货期:按投标函或中标通知书规定。 9.2 交货方式:现场初验,设备合格与否以竣工后经法定检验部门检验合格为准。 9.3 交货地点: 9.4 交货时间:合同签订后收到定金之日起90日内。 9.5 安装工期:合同签订后收到定金之日起120日内。 十、货款支付 10.1 付款方式:合同签订后十个工作日内支付合同价款的20%作为定金;提取设备前支付合同价款的65%,设备安装完毕、验收、调试,

电梯采购合同范本(5篇)

电梯采购合同范本(5篇) 篇1:电梯采购合同范本 甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:(以下简称“乙方”) 一、工程概况 1、甲方将位于楼的电梯(扶梯)维修工程发包给乙方。 2、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工,包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。 3、甲方驻工地联络人:;乙方驻工地联络人:;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。 4、经甲、乙双方共同确认,待修理的电梯的现状为: 二、开工和竣工期限 1、甲方应于本合同签署后日内向乙方提交全套设计图纸及相关技术要求,并且提供符合施工条件的场地。 2、乙方在甲方履行完毕本条前款义务且支付了第笔工程款后日内完成修理及验收工作。 3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容行为导致延误工期的,乙方的竣工期限可以相应顺延。 三、承包价款(含原材料购置款)及付款方式 1、乙方完成承包工程的总价款为人民币元。 2、甲方按照以下第种方式支付: a)分期支付: A.本合同签定后三日内,甲方向乙方支付50%合同款即元; B.本工程完工后三日内,甲方向乙方支付50%合同款即元; b)一次性支付:甲方在本合同签订后日内,一次性向乙方支付全部工程款元。 3、依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款。甲方应当书面通知乙方工程内容的变更,乙方应在得知变更内容后5日内向甲方提供变更造价方案,甲方应在收到变更造价方案后5日内予以答复并同乙方达成工程洽商,否则乙方有权依据原设计继续施工,如因此延误了工期,竣工日期可以相应顺延。 4、在本合同签订后,若乙方施工所用原材料市场价格浮动超过%,就该浮动部分导致的

电梯安装工程承包协议范本(8篇)

电梯安装工程承包协议范本 甲方: 乙方: 甲方将本房屋装修及维修工程承包给乙方,为明确双方的责任义务及相关经济关系,经双方协商达成如下协议: 工程地点:广安井河镇白果村六组 工程名称:住宅楼装修及维修工程 一、工程内容 1、本工程所涉及到的一切工作内容都承包给乙方(甲方只负责验收工程是否合格)。 2、内外墙粉水前的清洗工作以及楼顶前后水沟的清洗工作。 二、甲乙双方的责任与义务 1、本工程所需用的材料(如砂、石子、水泥、树、瓦、桷板、钢筋等)及施工所需水电由甲方负责。 2、本工程所涉及到的一切事项和施工机具以及安全防护设施等由乙方负责。 三、承包单价 1、地坝打砼(混凝土)及找平,按15元/m2计算;修建高cm、宽26cm的地坝围栏(包括围栏顶部、内侧、外侧三面的粉水)按元计算。

2、外墙粉水包括墙面的清洗等15元/m2(包括塔架、机具等设施);内墙按10元/m2计算。 3、山墙两边的屋街面打砼按15元/m2计算。 4、一楼贴地板砖(80cm×80cm)按(包括地面找平、打砼等工作)。 5、修砌一楼、二楼两个厕所(包括砌砖、粉水、安装便盆等)按元计算。 6、厕所墙、地砖按/m2计算。 7、顶楼楼面打砼、垛子升高及内外墙的粉水、房盖的拆和盖(包括拆盖的一切工作内容),房檐四方和屋脊用水泥、前后水沟的清洗和粉水、后墙顶面的粉水等全部工作,单价按元/m2计算。 四、付款方式 乙方所做工程完工,并经甲方验收合格后,无任何质量事故,甲方在三天内付清所有工程款。 五、工期 除停电、下雨之外,30天之内完工 六、本合同其他未尽事宜,现场协商解决。 七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,以双方签字生效。 甲方: 乙方: ____年____月____日

相关文档
最新文档