建筑消防电气检测合同书范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑消防电气检测合同书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：_______________________________________________________________
乙方: ________________________________________________________
二、检测内容
根据《消防法》规定，受甲方委托，乙方对甲方电气设
施｛包括内的所有室内外变配电系统、消防动
力电源、照明配电箱（配电柜）、电气照明灯具、开关插座、线路敷设等项目｝进行技术检测，并根据检测情况如实出具检测报告。
三、甲方义务
甲方应办理检测委托书，并丁检测前5日内向乙方提供检测所需有关技术资料。
如：设计图纸、竣工图纸、竣工资料等。
四、时间要求：
乙方自检查审核甲方合同第三条要求的全部检测资料后从次日起算，丁15日
内完成检测工作，并向甲方提供相关检测报告一式三份。
五、取费办法及付款
1、取费标准为0.8元/平方米（计费标准为建筑物的建筑面积，建筑物外的电气配套设施检测不再另行计算费用）暂按—万平方米计算，合同总价暂定为人民币。
2、检测项目检测合格且取得消防验收合格证书后，甲方一次性支付乙方消防验
收合格的建筑物的全部检测费用（按照消防验收可以分批次支付）。
3、检测费用支付时乙方应向甲方出具等额的正规检测发票。
六、违约责任
1、甲方不能于约定日期内向乙方提供检测所需技术资料的，则乙方完成检测的时间及向甲方提供检测报告的时间做相应顺延；
2、乙方在甲方提供合同规定的全部技术资料后不能约定时I可完成检测并出具报
告的，则视为违约，违约金为检测费用的1%/天.
3、如乙方的检测报告经消防主管部门审核后存在缺项、丢项等内容须重新检测
时，乙方应按照消防部门的要求进行整改或重新检测，检测费用不予调整。如经
重新检测或整改后仍不能通过消防主管部门的验收时，甲方有权单方面终止合同并拒付所有应付的检测费用（建筑物的电气设施本身在质量及设计缺陷的除外）。
4、如乙方不具备消防电气检测资质，虽出具报告但最终不能通过消防主管部门
的认可或被认定检测报告不具有合法性时，甲方有权单方面终止合同并拒付所有应付的检测费用。
七、乙方进行检测后，如有不合格的项目需整改时，须书面通知甲方进行整改，
整改完毕后再由乙方进行复检，如复检不合格，对不合格项目应进行重新检测，
直到检测合格后为止。对复检/重检项目不再收取检测费用。
八、本合同未尽事宜双方进行协商，协商结果以书面补充合同作为附件，附件与本合同具有同等法律效力。
九、本同一式肆份，甲方参份，乙方壹份，自签字盖章之日起生效。
十、争议解决：
双方协商解决，协商不成，双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。
签字贞无正文
甲方：乙方：
法定代表人签字：法定代表人签字：
委托代理人签字:
联系人：
电话：
电话： 年 月曰 年 月曰 委托代理人签字: 联系人：
2019年广西消防检测合同协议书范本
编号：_____________广西消防检测合同 委托单位：________________________________________________ 检测单位：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托单位：(以下简称甲方) 检测单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国消防法》、《广西壮族自治区消防条例》、中华人民共和国公安部第106号令和第61号令、《广西壮族自治区物价局文件》桂价费[2006]208号以及广西区内各市、县公安消防机构文件要求，甲方委托乙方对工程建筑消防设施(系统)及电气防火安全进行即时技术检测，乙方根据甲方委托内容进行受理，达成如下检测协议内容： 第一条检测工程名称： 第二条工程地址： 第三条检测内容：工程需要验收的消防系统内容包括火灾自动报警系统、消防给水系统、防火门系统、通风排烟阻火系统、电气防火安全检测。 第四条技术要求：乙方必须依据国家现行有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程对甲方委托内容进行如实检测，并在甲方签认了现场情况后出具真实的即时检测报告;但乙方出具的检测报告不包括甲方未委托检测的内容以及甲方在检测之后增加、改动的内容。第五条检测费用(计算方式详见号楼检测费清单及检测费汇总表)：预算金额为人民币 ______元整(￥______);优惠后协议价款暂定为人民币______元整(￥______)，最终协议总价款以双方确认的实际检测工程量按检测费清单中收费标准的9.5折结算。 第六条付款方式：经双方协商，领取检测报告前甲方三个工作日内一次性付清所有检测费用，由乙方给甲方开据正式税票，甲方凭正式税票领取检测报告。 第七条检测时间：在甲方保证现场安装调试完毕，具备通水、通电、通路等检测条件下，签订协议后二个工作日内进场检测，并于检测完成后5个工作日内出具陆份检测报告正本，若甲方需增加一份检测报告正本，则要收取工本费;如有特殊情况时除外。 第八条检测配合：
(完整版)建筑设计合同范本
------------------项目 建筑方案设计咨询服务合同 甲方： 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司
甲方： 法定代表人： 地址： 邮编 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司 法定地址：上海市黄浦区南京西路388号2106－2109室、22层 邮政编码：200001 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 项目联系地址：上海市南京西路388号仙乐斯广场22楼 邮政编码：200003 经双方友好协商，甲方聘请乙方为--------------------------------------------工作提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。 1、定义 1.1 本合同中 (a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何 书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同 正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 (c) “咨询服务”指附件一中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规 定的附加咨询服务。 (d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包 括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 (e) 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。
1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同 的涵义或其解释。 2、合同的完整性 甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。 3、文件效力 如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。 4、禁止转让 未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。 5、合同生效 本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1 经合同双方共同签署； 5.2 甲方依照附件二中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。 6、开始咨询服务 乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。 7、合同变更 双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。
建设工程施工合同书样本
建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”，希望您喜欢!更多详细内容请点击(https://www.360docs.net/doc/9812954374.html,)查看。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2 、双方书面确认的计划工期改变; 2.3 、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。 第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%，即人民币(大写) 。(￥ ); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。 3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。 4、组织本工程项目的竣工验收。 (二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程。 2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。 3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。 4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
建筑消防设施检测合同
建筑消防设施检测合同 建筑消防设施检测合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 落实新消防法有关精神的原则,按照本市的有关规定,结合本单位消防设施的具体情况,经双方约定,甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测,特签订本合同。 a:项目名称及范围:。 b:检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 12、受委托的其他系统 第三条:检测内容—建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零 2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池(组)
9、等电位 第四条:变配电所(室)(收费见物价局文件附表) 第五条:检测面积为平方;固检、电检及变配电所(室)检测费合计为人民币(大写):元。 第六条:付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币(大写)元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告,提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条:争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;若双方协商不成,可采用以下方式解决: 1、因本合同所发生的争议,申请仲裁委员会仲裁。 2、按司法程序解决。 第八条：本合同自双方签字盖章后生效。第九条：本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：年月日年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表： 声明：以上内容系本平台编辑整理，目的在于传递更多信息，并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题，请通过百度站内消息与本平台联系，我们将在第一时间处理！ 3
建筑设计合同范本
西华县财富广场 建筑设计 合 同 书
委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“西华县财富广场1#楼建筑设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 第二条设计阶段 中期汇报时 , 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同，按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 2.经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后, 六周内提交各层平面及各向立面图。 3.经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 4.合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 5.经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明；
ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图； e、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； f、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： 第四条双方的责任 1、甲方责任 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的数据错误，或所提数据作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另外协商签订补充合同(或另订合同) 、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 甲方负责为乙方设计提供帮助并按合同规定支付乙方设计费用。 2、乙方责任 乙方给甲方提交的设计材料必须真实有效。乙方必须安排合同约定的设
建筑施工安全协议书范本
建筑施工安全协议书范本 发包单位： 承包单位： 甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、分包形式： 二、工程项目期限： 自XX 年月日起开工至XX 年月日止完工。 三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计； （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。 8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。 9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、
建筑施工合同协议书范本 完整版
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
电气消防安全检测合同书
编号：AQ-BH-00818 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气消防安全检测合同书 Electrical fire safety testing contract
电气消防安全检测合同书 说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。 甲方：陕西融信物业有限责任公司 乙方：陕西电气消防安全检测所 根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求，甲、乙双方经协商，由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测，达成以下协议： 一、被检区域及检测项目： 1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具； 2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱（含一、二次线路）、出线、电动机及弱电系统的强电部分； 3.配电室变压器出线母排、1＃－17＃低压柜一、二次线路、电气元件和各支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆； 4.受约住户房间内所有电气设施、设备。 二、检测期限：年月日至年月日
三、检测费用： 按照陕西省物价局陕价费调发［2001］85号《关于电气消防安全检测收费标准（试行）》的批复第二条以被检建筑面积贰元／平方米收取。被检总面积为：m2;检测费总计元，大写：元。 四、双方责任： 甲方： 1.在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作，做好相关协调工作，并负责每天对检测小组签证； 2.根据乙方的检测计划，提前一小时给受检部位供电，总负荷应达到满负荷的35％以上； 3.因甲方原因造成检测期拖延，应承担责任； 4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目，交乙方复检； 5.按时付款。 乙方： 1.乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检
建筑设计委托合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-2150-69 建筑设计委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑设计委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装 饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同 意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受委托书后，应随即进行现场斟测， 并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设 计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核， 参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式： 1.签约时，付设计费20%，计人民币
2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。
建筑施工安全责任合同书
建筑施工安全责任合同 合同双方 （以下简称甲方） 施工现场负责人（责任人）：（以下简称乙方） 为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签订本责任合同。 一、安全责任协议内容： 1、甲乙双方都应本着安全第一的原则，签订安全生产协议书。甲方要对乙方人员进行场前安全教育，逐日进行安全检查，特别对于高空作业人员要有安全防范措施。乙方管理人员为义务安全员，必须负责安全生产工作。甲乙双方相互协助检查工程项目中有关安全、防火等工作，共同预防事故发生。 2、甲乙双方必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 3、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理等以及督促检查义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改。甲乙双方都应监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。 5、乙方对施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示确认施工现场，作业环境、操作施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生后果自负。 6、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用，否则由此发生后果概由擅自使用方负责。 7、乙方施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果，均由乙方自行承担。 8、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设
建筑施工合同书通用版范本
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑施工合同书通用版范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：______ 承包人：______ 二零__________________年_________月__________________日 第一部分协议书 发包人(全称)：________________________ (简称发包人) 承包人(全称)：______ (简称承包人) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________________________________________二期项目 工程地点：______大武86号 工程内容：______厂房及仓库 工程立项批准文号：______ 临发改证[215]49号 资金来源：______自筹 二、工程承包范围 承包范围：______施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供) 三、合同工期 开工日期：______计划216年2月1日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准) 竣工日期：______开工令日期加本合同总日历天数，计划216年2月1日-216年5月1日 合同工期总日历天数：______1天
建筑工程设计合同书范本(标准版)
建筑工程设计合同书范本 工程名称：________________ 工程地点：________________ 发包人：_____________________ 设计人：__________________ 法定代表人：______________ 设计证书等级：______________ 委托代理人：______________ 身份证号：______________ 通讯地址：________________ 通讯地址：______________ 联系电话：________________ 联系电话：______________ 发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订论据
1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。 第二条设计依据 1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2、发包人提交的基础资料 3、设计人采用的主要技术标准是：________________________ 第三条工程项目 1、建筑规模：_____层;建筑面积________平方米; 2、设计阶段 (1)方案：
(2)初步设计： (3)施工图： 3、估算总投资：￥___________元，(大写)___________________________元整。 4、估算设计费：￥___________元，(大写)___________________________元整。 第四条设计内容 设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： 1、发包人_________区总平面布置; 2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; 3、发包人技术经济效益分析与预测。
建筑施工安全合同书
建筑施工安全合同书 篇一：建筑施工安全协议书 建筑施工安全协议书 甲方：重庆泰克环保工程设备有限公司 乙方：秦皇岛海港区第十建筑工程公司 为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进一步贯彻落实“安全第 一、以预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特此在在双方签订建筑工程合同的同时签订本协议，协议的内容为甲方对乙方的安全要求，乙方须严格执行。 一、管理目标： 1、以施工现场人员财产安全为前提，杜绝重大安全事故，工程伤亡事故为零，为工程质量及工程进度提供保证； 2、现场内的安全隐患整改率须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现； 3、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%； 4、不发生重大中毒事故以及群发性传染病； 5、必须保证施工现场创建文明安全施工工地；
二、安全生产要求 1、双方必须认真遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国消防法》，贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应有安全管理组织体系，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、乙方主管安全的领导应认真对本单位职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促 职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 4、乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查处隐患，乙方必须限制整改。 5、在施工进场后，乙方应督促施工现场人员自觉佩戴安全防护用品。 6、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等应认真检查，发现隐患，应立即停止
建筑工程合同书范本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039223 建筑工程合同书范本(2020
建筑工程合同书范本(2020版) 发包方：_________ 承包方：_________ 工程名称：_________ 工程地点：_________ 建筑面积：_____ 平方米；层数：_____ 结构类型：____ ；檐高/跨度：____米 批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_____ 工程性质：（指基建、技改、合资等）：_____ 承包范围：_________ 承包方式：_________ 质量等级（优良或合格）：_______ 工程承包造价（金额大写）：_______ ￥：_______ 元 xxx建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(gf一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。 xxx 建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条工期 1·1 本合同工程定于_ __ _年__ __月____日开工；于___ _年__ __月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。 1·2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：_____ 1·3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：第2条图纸发包方于__ ___年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：_____ ；项日经理姓名：_____ 。第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后____天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_____天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。第5条承包人工作5·1 每月_____日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。 5·2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文
消防检测合同-范本
文档收集于互联网，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 建筑消防系统检测合同 合同编号：XMZA-JC-2017xxx 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致订立此合同，以利共同信守。 项目名称： 第一条承包范围和内容 1. 检测范围：火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、集中控制应急照明系统及疏散指示标志、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、灭火器。 2、检测面积： 3、检测地点： 4、项目负责人：技术负责人：操作人员： 第二条项目费用 1、建筑消防设施检测费：每平方米元，合计元。(乙方开具6%增值税发票) 第三条项目工期及付款方式 1. 本项目检测工期暂定天内出具检测结论，复检合格后2天内出具检测报告。 项目检测周期为 2017年月日- 2017年月日。 2、交款方式：签订合同后，进场检测前支付检测费的50%，检测合格出具检测报告前 支付检测费的50%。 3、付款方式为电汇。 第四条质量标准 1. 现行国家或行业标准。 2. 需满足与甲方签订的《技术规范书》要求。 第五条：甲. 乙双方权利和义务 甲方： 1. 甲方应提供乙方为完成工作所需的有关图纸和资料以及各种接口文件。 2. 甲方应指定技术负责人,技术负责人应负责现场的接口工作,协调工作进度。对项目进度、工程质量进行监督、检查与验收，办理工程验收签证手续及其它事宜。 3. 甲方应提供乙方人员进入现场区域工作的必要条件，如协助解决现场办公场所等。 4. 甲方应按期支付合同款项，如果由于甲方的原因而引起支付进度拖延，甲方应按相关规定向乙方支付延期付款利息。 5. 如甲方在施工过程中发现乙方施工工艺达不到甲方工艺要求，甲方有权解除与乙方签订的合同。
建筑设计合同模板范本
----------- 项目 建筑方案设计咨询服务合同 甲方: 乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司甲方：法定代表人: 地址： 邮编 乙方：阿特金斯顾问(深圳)有限公司上海分公司 法定地址：上海市黄浦区南京西路388号2106—2109室、22层 邮政编码：200001 电话： 传真：
开户银行： 银行帐号： 项目联系地址：上海市南京西路388号仙乐斯广场22楼 邮政编码：200003 经双方友好协商，甲方聘请乙方为工作提供顾问咨询服务 (以下简称“本项目”)，双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。 1、定义 1.1 本合同中 (a)“本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任 何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合 同正文具有同等效力。 (b)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 (c)“咨询服务”指附件一中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条 规定的附加咨询服务。 (d)“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包 括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 (e)本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。 1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同 的涵义或其解释。 2、合同的完整性 甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。 3、文件效力 如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但
建设工程施工合同书样本
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
建筑消防电气委托检测合同书
建筑消防电气委托检测合同书 甲方： 乙方： 为了确保消防设施的施工质量，保证消防设施的正常运行，根据相关规定并本着诚信的原则甲方委托乙方对***********建筑消防电气进行检测，经双方友情协商达成如下协议： 一、委托检测内容 配电房设施、低压配电柜、低压动力柜、照明电箱、动力控制箱、各类照明灯具、机械防排烟系统、防火卷帘系统、应急照明系统及疏散指示系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。 二、检测依据： 根据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国公安部令第106号《建筑工程消防监督管理规定》、以及合肥市相应地方标准的规定。 三、检测费用及缴费方式 1、上述消防检测内容承包单位计人民币：0.5元/㎡（按建筑面积计算，不含税），暂定120000㎡。（注：上述检测费采取单价包干形式，该钮单价经甲乙双方确认，不随任何市场价格因素、政策原因任何调整） 2、暂定检测费用人民币：￥：60000.00元（大写：陆万元整），最终按实际建筑面积进行结算。 3、经验收合格并且乙方出具检测报告后，甲方按照检测面积支付该检测项目的全部检测费用。 4、若检测后存在问题而要复检，复检不收取任何费用。 四、检测及领取报告时间
签订合同后，根据甲、乙双方商定的检测日期，乙方按时实施检测，并在检测合格后两日内向甲方出具检测报告。 五、责任 1、甲方应向乙方提供经消防部门审核过的图纸、资料及消防部门的审核意见书以及相关的变更资料、文件，以保证消防电气检测的顺利进行。 2、甲方应积极配合乙方检测工作，保证检测进度。 3、乙方应根据甲方所委托的内容努力做好检测等服务工作。 4、乙方应接受甲方监督检查，认真解答甲方提出的有关问题。 5、乙方未经甲方许可，不是复印图纸和有关技术资料，检测结束后乙方将相关图纸资料交还甲方。 6、乙方检测过程中应遵守甲方的规章制度，爱护甲方的公共财物。 六、合同签订后任何一方不得以任何理由违约，若出现违约，违约方应赔偿另一方检测费10%的违约金。 七、本合同自签定之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表：乙方代表： 单位盖章单位盖章
2020建设工程设计合同书样本(标准版)
编号：HL202030783 2020建设工程设计合同书样本(标准 版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
最新建设工程设计合同 甲方：xxxx市第中学(以下简称甲方) 乙方：xxxx有限公司xxxx分公司(以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：xxxx市第中学建设工程 二、工程地点：xxxx市第中学 三、承包范围：xxxx市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料。 第三条工程方案设计及变更 一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
建筑工程施工安全协议书范本
施工安全协议书 建设单位（以下简称甲方）：青铜峡市恒源房地产开发有限责任公司 承包单位（以下简称乙方）：青铜峡市汇瑞特工贸 工程名称：龙海·碧水小区 工程地点：青铜峡是第四中学以西、青龙以东、利民西街以北 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民全生产法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规和安全操作规程，对施工区域自行管辖的临时用电负全面管理责任。